工業品貨物買賣契約書

工業品貨物買賣契約書 篇1

出賣人:

簽訂地點:

買受人:

簽訂時間: 年 月 日

第一條 材料的、數量、價款及交(提)貨時間標的名稱牌號商標規格型號生產廠家 計量單位數量單價金額交(提)貨時間及數量合計合計人民幣金額(大寫):

第二條 質量標準:

第三條 出賣人對質量負責的條件及期限:

第四條 包裝標準、包裝物的供應與回收:

第五條 隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法:

第六條 合理損耗標準及計算方法:

第七條 標的物所有權自 時起轉移,但受買人未履行支付價款義務的,標的物屬於 所有。

第八條 交(提)貨方式、地點:

第九條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔:

第十條 檢驗標準、方法、地點及期限:

第十一條 成套設備的安裝與調試:

第十二條 結算方式、時間及地點:

第十三條 擔保方式(也可另擔保契約):

第十四條 本契約解除的條件:

第十五條 違約責任:

第十六條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決:

(一)提交 仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第十七條 本契約自 起生效。

第十八條 其他約定事項:

出賣人

出賣人(章):

住所:

法定代表人:

委託代理人:

電話:

傳真:

開戶銀行:

賬號:

郵政編碼:

買受人

買受人(章):

法定代表人:程善正

委託代理人:

開戶銀行:

賬號:

郵政編碼:

鑒(公)證意見:

鑒(公)證機關(章)

經辦人:

年 月 日

監製部門:

印製單位:

工業品貨物買賣契約書 篇2

買方: 賣方:

買方經辦人:  賣方經辦人:

買方e-mail:  賣方e-mail:

契約簽定地點: 用戶編碼:

契約簽定時間: 契約編碼:

買賣雙方經友好協商,達成以下協定:

1、產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、契約總金額:

2、產品驗收

質量標準:產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。

對於賣方出售給買方的貨物賣方保證:均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地製造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。

買方如發現產品存在質量問題,在收到貨物後____天內應及時向賣方反映,並發給賣方對產品質量質疑的書面意見,賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯繫,並負責最終妥善解決。

3、交貨地點:買方填寫 __________________________

4、發運方式及運輸、

保險的價格計算:

買方選擇發運方式:

○特快專遞:小於等於200克20元,雜費10元,總計30元(起價)。以後每超過200克再加10元。

○航空快遞:小於等於500克20元,雜費10元,總計30元(起價)。以後每超過500克再加10元。

○平郵包裹:小於等於1千克20元,雜費10元,總計30元(起價)。以後每超過1千克再加10元。

○航空運輸:小於等於45千克40元,雜費20元,總計60元(起價)。以後每超過1千克再加10元。

○鐵路快運:小於等於5千克40元,雜費20元,總計60元(起價)。以後每超過1千克再加10元。

以下小件產品的參考收費標準不按以上收費標準計算:

每件包裹重量在0.2千克左右的貴重ic:如記憶體,cpu等  40元/個(塊)

每件包裹重量在0.5千克左右的配件:顯示卡,音效卡,硬碟等 60元/個(塊)

每件包裹重量在1千克左右的配件和小設備:主機板,光碟機,數位相機等 100元/個(塊)

注意上述收費不包括包裝費、保險費。

買方選擇投保金額:

買方要求按所填的投保金額上保險__________人民幣:元

保險費率按 ○1%(特快專遞)○0.5%(航空快遞)○0.3%(平郵包裹,航空運輸,鐵路快運)

5、包裝方式:

買方選擇包裝方式:

○廠家原包裝(或供方散包)加郵局硬紙盒包裝:小於等於200克貨物包裝費20元;

小於等於0.5千克貨物包裝費25元;

小於等於1千克貨物包裝費30元;

小於等於45千克貨物包裝費40元。

○廠家原包裝(或供方散包)加定製木箱包裝:小於等於200克貨物包裝費40元;

小於等於0.5千克貨物包裝費50元;

小於等於1千克貨物包裝費60元;

小於等於45千克貨物包裝費80元。

6、匯款方式:買方選擇:

○銀行電匯  ○郵政匯款 ○線上支付 ○信用卡支付

(1)銀行電匯:   (2)郵局匯款:

單位名稱:  單位名稱:

開戶銀行:      收款人:

銀行帳號:   詳細地址:

郵政編碼:

(3)線上支付:

單位名稱:  (4)信用卡支付:

開戶銀行:  招商銀行一卡通:

銀行帳號:      收款人:

7、付款方式:預付款支付方式:

賣方與生產廠家落實貨源後,買方按上述契約總金額的50%(即¥×元)在契約簽字後7日內(即×年××月××日之前)匯出預付款給賣方,如買方在契約簽字後7日內未發出預付款,買方需供方重新確認。

所剩餘款支付方式:

買方按照上述到貨期期限終止日提前15天向賣方支付所剩餘款。買方可選擇一次性付清餘款或分兩次付清餘款(與下一條款發貨時間買方選擇一次全部交貨或分兩次交貨相對應)。

○一次性付清所剩餘款時間:×年××月××日

一次性付清所剩餘款金額:¥×元

○分兩次付清所剩餘款,第一次交付餘款時間:×年××月××日

第一次交付餘款金額:¥×元

第二次交付餘款時間:×年××月××日

第二次交付餘款金額:¥×元

8、發貨時間:買方選擇: ○賣方在收到買方全部貨款後7個工作日內發貨。一次全部交貨。

○由於到貨期分散時間較長,按照買方要求先到的貨先交貨,共分兩次交貨:

第一次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨,交貨內容:序號×數量、序號×數量、……序號×數量;

第二次交貨時間:賣方在收到此批所剩全部餘款後10個工作日內發貨,交貨內容:序號×數量、序號×數量、……序號×數量。

9、違約責任:賣方責任: 買方付清餘款後,賣方如未能按期交貨,賣方保證在買方認為有必要終止採購後應無條件退款。

如因不可抗力或無法控制的原因使交易無法按期完成,或在網上網站因各種無法控制的原因丟失了有關的信息、記錄等情況發生時,由此而造成交貨期延誤,賣方不承擔違約責任。除以上情況之外,由於賣方工作失誤而給買方造成交貨期延誤的情況發生時,賣方應與買方協商,對給買方造成的直接損失予與賠償,但對買方的任何間接損失賣方不予賠償。

買方責任:買方保證按上述付款日期及時交付貨款,如未能及時交付貨款,由此而給賣方造成延期交貨的情況發生,應由買方承擔全部責任。

如買方未能按照上述時間付款,經賣方多次催交貨款(一般情況下,在各次交款日期前一個工作日和延誤交款日期後一周,一月,三月,六月,賣方會向買方發出催交貨款通知書。註:如賣方未按上述日期發出催交貨款通知書,賣方不承擔違約責任),買方仍未及時付款,至使拖交貨款達___個月以上的情況發生時,由此而給賣方造成的直接經濟損失,應由買方承擔全部責任。

10、其它條款:契約編碼:。買方匯款時請註明契約編碼。

契約附屬檔案總計____份,指買方填寫的確認回單,是本契約的組成部分,具同樣的法律效力。

本契約生效期:自買方付款到賬後即日生效,至本契約各項條款全部執行完畢時截止。

如契約在執行過程中買賣雙方之間發生糾紛,雙方應本著友好協商的方法解決,如協商未果,按國家《民法典》有關條款執行。

買方: 賣方:

公司註冊地址: 公司註冊地址:

郵編: 郵編:

聯 系 地 址: 聯 系 地 址:

郵編: 郵編:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:

銀 行 帳 號: 銀 行 帳 號:

納稅人登記號: 納稅人登記號:

買方代表簽名: 賣方代表簽名:

工業品貨物買賣契約書 篇3

日期:______________

中國____________________公司(以下簡稱賣方)和____________________(以下簡稱買方)雙方經過友好協商,同意按照以下兩部分條款簽訂本契約:

一、商品品名:______________________________

二、數量:____________________噸

三、規格:______________________________

四、價格:本契約各交貨期的具體價格原則上與____________________號契約,同一交貨期有效的價格一致。

五、交貨期

_________________年

第1季度__________噸

第2季度__________噸

第3季度__________噸

第4季度__________噸

上述各季度的裝船月份由買方選定,但應在各季度前月15日以前通知賣方。

六、裝船口岸:____________________港。

七、目的口岸:____________________港口。

八、付款條件:買方應於貨物裝船前_______天,按本契約第二部分第三條①款雙方商定的裝船數量及期限,通過雙方同意的銀行開出以中國化工進出口公司山東*分公司為受益人的,不可撤銷的可轉讓的,可分割的`美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本契約第一部分第九條所規定的各項單據,自提單日起三十天(包括提單日在內),由開證行將貨款電匯中國銀行。信用證金額應按雙方商定的交貨數量增開5%。信用證上須證明租船提單可以接受。

九、單據

①賣方在貨物啟運後,應向議付銀行提供下列單據作為議付貨款的依據:

A.發票四份;

B.清潔裝船提單正本二份;

C.由商品檢驗局出具的質量檢驗證書,重量鑑定證書及產地證明書各一份。

②賣方須將上述單據中的清潔裝船提單副本二份,隨船帶交目的港買方

指定的收貨人。其餘單據副本二份航寄買方。

十、附註

①本契約第一部分各條款尚未規定的事項,應按本契約不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時協商後決定的條款履行

②本契約的執行由__________開立信用證。

③本契約項下的數量雙方應努力執行,但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時,雙方對本契約的履行均可不承擔責任。

④本契約第一部分以__________兩國文字書就正本一式兩份,買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。

賣方:____________________

買方:______________

地址:____________________

地址:______________

電報掛號:________________

電報掛號:__________

電傳:____________________

電傳:______________

簽訂時間:

工業品貨物買賣契約書 篇4

甲方:

乙方:

根據《契約法》和《建築安裝工程承包契約條款》的有關規定,為明確雙方的權利、義務和責任,經雙方協商同意簽訂此契約。

一、適用法律法規:國家有關法律、法規及規範性檔案均對本契約具有約束力。

二、工程名稱:成都銳凱機電有限公司生產車間A1、B1

工程地點:清白江工業園區施工工藝要求:防火塗料塗膜厚度必須符合國標。備註:質量及施工標準:按國家現行質量評定標準和施工技術驗收規範執行。

承包方式:包公包料

工程內容包括:按圖紙和實際需要。

三、契約單價x元/㎡

契約總價:工程量暫定x㎡,總價款x元,大寫

註:結算經實際鋼結構展開面積發生的塗刷面積為準。

四、甲方主要責任

1.甲方負責向乙方進行工程、技術、質量、工期、安全交底,監督焊工處理好焊口(焊口乾淨、飽滿、達到現場監理驗收標準)

2.為乙方提供施工條件,其中包括現場的水、電、腳手架等。

3.向乙方提供其現場施工人員的住宿和材料庫房。

4.負責工程施工過程中的檢驗和驗收。

5.甲方在乙方進場後,向乙方出示鋼結構電焊驗收報告,以證明現場已具備塗刷作業條件。

五、乙方的主要責任

1.乙方對其僱傭的施工人員進行資格審查並有責任保證其人員的人身安全。施工現場因違章作業發生的傷亡事故,由乙方自行負責其經濟賠償,甲方不承擔任何責任及經濟賠償。

2.僱傭人員的身體素質和技術水平能夠滿足工作需要,工人最小不得小於18周歲,不得超過55周歲。進入施工現場的施工人員必須購買意外傷害保險。

3.乙方必須提供材料廠家的檢驗報告、合格證及相關資料。

4.乙方嚴格按照鋼結構塗刷施工工藝操作,保證施工質量。

5.在質保期間內,如屬於乙方質量問題需要維修,乙方負責免費維修服務;如因認為破壞或者其他一切非正常損壞原因需要維修,甲乙雙方共同協商,乙方終身成本維修。

6.乙方負責防火塗料施工消防驗收。

7.乙方進場後,嚴格遵守現場管理制度,配合甲方項目經理的管理。

六、付款方式及期限

1.乙方進場3日內,甲方預付總工程款的30%作為定金;

2.工程完工50%,甲方支付30%;

3、全部面塗刷完畢3個工作日內雙方按照驗收標準驗收,驗收合格後5日內甲方應付清工程餘款,即工程總款的40%。

4.變更工程項目的,甲方應按雙方協商好的價格支付塗刷完成工程款的同時一併支付給乙方。

七、工期

1.契約工期:按甲方進度要求,從進場施工之日起個晴天內,完成本工程。

2.以下情況造成工期延誤雙方確認後可以順延。

(1)不可抗力,其中包括地震、江澇、戰爭等。

(2)設計變更原因。

(3)業主原因。

八、雙方違約責任

1.契約生效後,擅自撤除契約一方,應按契約總金額的`10%作為違約金付給對方。

2.無正當理由,甲方在應付款日期不付款,乙方催討時仍不付款,乙方有權停止施工,由此所造成的後果由甲方承擔。

3.甲方未按契約規定付款,或甲方原因而造成延遲完工,每逾期一天,按本契約工程價款的1‰支付給乙方。

4.乙方不能按契約工期竣工或施工質量達不到國家規範要求,乙方必須返工修理,因返工造成的工期延誤,每延誤一天乙方則支付甲方本契約工程款的1‰.

九、附則

1.本契約一經簽訂便具有法律效力,單方無權終止契約。

2.本契約在執行過程中,發生糾紛與矛盾時由雙方協商解決,在協商無果的情況下可依法向所在地人民法院提起訴訟。

3.本契約一式二份,甲方一份,乙方一份,契約具有同等法律效力。未盡事宜可經雙方協商後列入補充條款,之後補充條款與正文具有同等效力。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):

20__年x月x日20__年x月x日

工業品貨物買賣契約書 篇5

買方:_______________________

地址:_______________________

傳真:_______________________ 電話:_______________________

賣方:_______________________

地址:_______________________

傳真:_______________________  電話:_______________________

本契約由買方和賣方共同簽署,買方同意購買且賣方同意出售下列商品並遵守所列各項條款。

1.描述

項目

商品名稱、規格

單位

數量

單價

總金額

1

具體技術細節見附屬檔案“A”

2

包裝

3

保險和貨物重量

港(AIRPORT) 到岸價總金額:

2.原產國和製造商名稱

________________________________________

3.包裝

包裝在結實的新木箱或紙箱裡,適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化,能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。

買方將對由於包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責;也對由於不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的鏽蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。

4.嘜頭

賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、淨重、尺寸、契約號、目的港、收貨人編號和下列文字:“防止潮濕”,“輕拿輕放”,“此端向上”,提升位置,重心和嘜頭。嘜頭為:_______________________

5.裝船時間

_________________________________________

6.裝貨港

_________________________________________

7.目的港

_________________________________________

8.保險

在CIF條款下,由賣方辦理以買方為受益人的保險額為發票金額110%的一切險。

9.付款

在信用證付款條件下:買方在契約簽訂後14天內,將開出一個由北京銀行為付款行,以賣方為受益人,全部發貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票(金額為發票金額的100%)以及在條款10中所列裝運檔案時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和檔案時通過電匯或航空匯款向賣方付出,此信用證在裝船期後的15日內有效。

10.檔案

(1)提單/空運單:

A)在海運條件下:

3份原始海運提單,註明:“運費先付(CIF和C&F)”、契約號、嘜頭、空白背書,並寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

B)在空運條件下:

一份原始和一份複印的空運單,註明“運費先付(CIF和C&F)”、契約號、嘜頭,指定給買方。

(2)5份正本發票,註明:契約號、嘜頭(在多於一個嘜頭時,發票應分開列印),按照相關契約寫出明細。

(3)由廠商/供貨商確認的2份正本和2份複印的裝箱單,註明:重量、裝箱件數和相應發票的日期。

(4)2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書。

工業品貨物買賣契約書 篇6

供方:(以下簡稱甲方)

需方:(以下簡稱乙方)

一、產品名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額:單位:人民幣(元)

二、品質保證:原廠包裝、原廠標準。

三、交貨地點及方式:供方負責送貨至需方公司所在地,供需雙方共同驗收並簽字確認。

四、交貨期:契約簽訂之日起一周內。

五、產品保修責任:自交貨驗收合格之日起,主機保修24個月,人為及不可抗力原因造成損壞除外,保修期滿後供方負責使用原廠配件進行有償維修。

六、付款方式:貨到當日內支付總額的80%,十日內付清其餘20%。

七、違約責任:供方不能按時交貨每延遲一天需支付契約總額1‰的違約金,需方於付款之日不能按時付款每延遲一天按契約總額的1‰支付違約金。

八、其他約定事項:契約執行過程中如出現爭議,雙方友好協商解決。

九、本契約一式貳份,供需雙方各執壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工業品貨物買賣契約書 篇7

需方(甲方): 契約編號:

供方(乙方): 簽訂日期:

為了明確甲乙雙方得責任和義務,使雙方有關 購銷業務能夠健康有序得發展,經雙方共同磋商,特定立下列條款,以資共同恪守。

一、購銷貨物名稱:

二、質量要求

按乙方企業標準,或以甲乙雙方共同封存發樣品為準。

三、訂貨約定

1、甲方需要購貨時,需提前十天以上下訂單,每次訂貨先以電話商議或與業務負責人面談,然後由甲方或乙方業務負責人將訂貨單傳給乙方銷售部。每次可訂一車或數車生產計畫。

2、每次訂單甲方必須明確規格型號、價格數量、發貨日期等經雙方確認後方可有效。並與本契約具有同等得法律效力。

3、如甲方需要變動貨物得規格、數量及送貨日期,必須在乙方未生產之前補發傳真給乙方,否則甲方必須按原訂單收貨。

4、如乙方因發生不可抗力因素得影響(如:大型設備損壞、自然災害等),造成停產等情況,使貨物不能按時送達的,乙方應及時把信息通知甲方。

5、按約定甲方未能按時支付貨款時,乙方有權拒付尚未交付或下批次發貨物,甲方因此造成得損失,乙方不承擔任何責任。

6、每次訂貨時得訂單作為該契約得附屬檔案,與該契約具有同等法律效力。

四、貨物交割得相關規定

1、運輸方式:汽車運輸,運費由甲方負責。

2、交貨地點:

3、貨物到達甲方,由甲方負責卸車,卸車費用及各種責任全部由甲方承擔。

4、甲方收貨後必須要在乙方銷售回執單上籤字、蓋章,以證明貨已收到。

5、甲方收到發票後必須在乙方銷售回執單上籤字說明以證明發票已收到。

五、驗收標準及異議提出期限

1、驗收標準及方法以本契約第二條為準,提出質量異議期限為收貨天,約定期限內無異議,視為產品合格。

2、合格損耗標準及計算方法:每頓±2公斤。

六、結算方式等約定

1、標得物所有權及風險自交付時起轉移,但甲方為履行支付價款義務的,標得物所有權屬於乙方所有。

2、結算方式:

3、結算期限:

七、違約責任及契約糾紛得解決方式

1、違約責任:由違約方按違約部分的20%支付違約金。

2、契約糾紛的解決方式:由雙方協商解決,協商不成由乙方所在地法院管轄。

八、本契約一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字或蓋章後生效。本契約未盡事宜待雙方再行協商後予以補充,補充約定與本契約具有同等法律效力。

九、其它約定事宜:

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工業品貨物買賣契約書 篇8

甲方:__________________________________乙方:__________________________________

為了增強甲乙雙方的責任感,加強經濟核算,提高經濟效益,確保雙方實現各自的經濟目的,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條產品的名稱、品種、規格和質量

1、產品的名稱、品種、規格:______________________________________。(應註明產品的牌號或商標)

2、產品的技術標準(包括質量要求),按下列第(____)項執行:

(1)按國家標準執行;(2)無國家標準而有部頒標準的,按部頒標準執行;(3)無國家和部頒標準的,按企業標準執行;(4)沒有上述標準的,或雖有上述標準,但需方有特殊要求的,按甲乙雙方在契約中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。

(在契約中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品,契約中要明確規定附屬檔案的質量要求;對某些必須安裝運轉後才能發現內在質量缺陷的產品,除產管部門另有規定外,契約中應具體規定提出質量異改的條件和時間;實行抽檢驗質量的產品,契約中應註明採用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條件後需要封存樣品的,應當由當事人雙方共同封存,分別保管,作檢驗的依據。)

第二條產品的數量和計量單位、計量方法

1、產品的數量:_______________。

2、計量單位、計量方法:___________。

(國家或主管部門有計量方法規定的,按國家或主管部門的規定執行;國家或主管部門無規定的,由甲乙雙方商定。對機電設務,必要時應當在契約中明確規定隨主機的輔機、附屬檔案、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供應的產品,應當明確成套供應的範圍,並提出成套供應清單。)

3、產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法:___________________________________。

第三條產品的包裝標準和包裝物的供應與回收__________________________。

(產品的包裝,國家或業務主管部門有技術規定的,按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的,由甲乙雙方商定。產品的包裝物,除國家規定由甲方供應的以外,應由乙方負責供應。可以多次使用的包裝物,應按有關主管部門制訂的包裝物回收辦法執行;有關主管部門無規定的,由甲乙雙方商定包裝物回收辦,作為契約附屬檔案。產品的包裝費用,除國家另有規定者外,不得向甲方另外收取。如果甲方有特殊要求的,雙方應當在契約中商定,其包裝費超過原定標準的,超過部分由甲方負擔;其包裝費低於原定標準的,相應降低產品價格。)

第四條產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)

1、產品的交貨單位_____________________。

2、交貨方法,按下列第(____)項執行:

(1)乙方送貨(國家主管部門規定有送貨辦法的,按規定的辦法執行;沒有規定送貨辦法的,按甲乙協定執行);

(2)乙方代運(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);

(3)甲方自提自運。

3、運輸方式______________________。

4、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________________。

(甲方如要求變更到貨地點或接貨人,應在契約規定的交貨期限〈月份或季度〉前四十天通知乙方,以便乙方編月度要車(船)計畫;必須由甲方派人押送的,應在契約中明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確甲、乙方和運輸部門的責任。)

第五條產品的交(提)貨期限____________________________________。

(規定送貨或代運的產品的交貨日期,以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準,當事人另有約定者,從約定;契約規定甲方自提產品的交貨日期,以乙方按契約規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中,應給予甲方必要的途中時間,實際交貨或提貨日期早於或遲於契約規定的日期,應視為提前或逾期交貨或提貨。)

第六條產品的價格與貨款的結算

1、產品的價格,按下列第(____)項執行:

(1)按國家定價執行;

(2)應由國家定價而尚無定價的產品,按物價主管部門的批准價執行;

(3)不屬於國家定價的產品,或因對產品有特殊技術要求需要提高或降低價格的,按甲乙雙方的商定價執行。

(執行國家定價的,在契約規定的交貨或提貨期內,遇國家調整價格時,按交貨時的價格執行。逾期交貨的,遇價格上漲時,按原價執行;遇價格下降時,按新價執行。逾期提貨或逾期付款的,遇價格上漲時,按新價格執行;遇價格下降時,按原價執行。由於逾期付而發生調整價格的差價,由甲乙雙方另行結算,不在原托收結算金額中沖抵。執行浮動價和協商定價的,按契約規定的價格執行。)

2、產品貨款的結算:產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算,按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。

(用托收承付方式結算的,契約中應註明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為十天,從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在契約中約定縮短或延長驗貨期限的,應當在托收憑證上寫明,銀行從其規定。)

第七條驗收方法______________________________________。

(契約應明確規定:1、驗收時間;2、驗收手段;3、驗收標準;4、由誰負責驗收和試驗;5、在驗收中發生糾紛後,由哪一級主管產品質量監督檢查機關執行仲裁等等。)

第八條對產品提出異議的時間和辦法

1、甲方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定,應一面妥為保管,一面在__天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符契約規定部分的貨款。

2、如甲方未按規定期限提出書面異議的,視為所交產品符合契約規定。

3、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

4、乙方在接到需方書面異議後,應在十天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

(甲方提出的書面異議中,應說明契約號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規定的產品的處理意見,以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)

第九條乙方的違約責任

1、乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%(通用產品的幅度為1-5%,專用產品的幅度為10-30%)的違約金。

2、乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的,按不能交貨處理。

3、乙方因產品包裝不符契約規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4、乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,並承擔甲方因此所受的損失費用。

5、乙方提前交貨的產品、多交的產品和品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的產品,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,應當由乙方承擔。

6、產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。乙方未經甲方同意,單方面改變運輸路線和運輸工具的,應當承擔由此增加的費用。

7、乙方提前交貨的,甲方接貨後,仍可按契約規定的交貨時間付款;契約規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要的,乙方應照數補交,並負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知後十五天內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意發貨。

第十條甲方的違約責任

1、甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款___%(通用產品的幅度為____%,專用產品的幅度為____%)的違約金。

2、甲方未按契約規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的,除交貨日期得順延外,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按順延交貨部分貨款計算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。

3、甲方自提產品未按供方通知的日期或契約規定的日期提貸的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

5、甲方違反契約規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

6、甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。

第十一條不可抗力

甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分全部免予承擔違約責任。

第十二條其它______________________________________。

按本契約規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。

本契約如發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均可請業務主管機關調解或者向工商行政管理機關設立的經濟契約仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

本合自__年__月__日起生效,契約執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式_份,分送甲乙雙方的主管部門、銀行(如經公證或簽證,應送公證或簽證機關)……等單位各留存一份。

甲方:(蓋章)____________________乙方:(蓋章)_____________________

___________年_______月________日___________年_______月________日

工業品貨物買賣契約書 篇9

契約號:______

日期:_______

地點:_______

買方:___________

地址:___________

電報:___________

電傳:___________

賣方:___________

地址:___________

電報:___________

電傳:___________?本契約由買賣雙方商訂,在契約項下,雙方同意按下列條款買賣下述商品:

第一條?品名、規格、數量及單價

____________________________________________________________________________________________________________

第二條?契約總值

第三條?原產國別及製造廠商

第四條?裝運港

第五條?目地港

第六條?裝運期

分運:_______________

轉運:_______________

第七條?包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋和長途內陸運輸,防潮、防濕,防震,防鏽,耐野蠻裝卸,任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。

第八條?嘜頭

賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、盡碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:

嘜?na_________________

第九條?_____

裝運後由買方投保。

第十條?付款條件

(1)買方在收到備貨電傳通知後或裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的________%,計_______。中國行_______行收到下列單證經核對無誤後,承付信用證款項(如果分運,應按分運比例承付):

a._____可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,註明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

b.商業發票一式五份,註明契約號、信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量、毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。

e.提供_____技術檔案的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。

(3)中國收到契約________中規定的,經雙方簽署的驗收證明後,承付契約總值的_________%,金額為__________。

(4)買方在付款時,有權按契約第15、18條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

(5)一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔,一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

第十一條?裝運條款

(1)賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向賣方通知契約號、貨物品名、數量,發票金額,件數,毛重,尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。

(2)如果貨物任一包裝達到或超過重20噸,長12米、寬2.7米,高3米,賣方應在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。

(3)買方須在預計船抵達裝運港日期前10天,通過賣方船名,預計裝船日期,契約號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船隻,提前或推後船期,買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發生的一切倉儲費和_____費由買方承擔。

(4)船按期抵達裝運裝港後,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

(5)在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤後,一切風險及費用由買方承擔。

(6)賣方在貨物全部裝運完畢後48小時內,須以電報/電傳通知買方契約號、貨物品名、數量、毛重、發票金額,載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方,以致貨物未及時_____而發生的一切損失由賣方承擔。

第十二條?技術檔案

(1)下述_____英文本技術檔案應隨貨物發運:

a.基礎設計圖。

b.接線說明書,電路圖和氣/液壓連線圖。

c.易磨損件製造圖紙和說明書。

d.零備件目錄

e.安裝、操作和維修說明書。

(2)賣方應在簽訂契約後60天內,向買方或用戶掛號航空郵寄本條(1)款規定的技術檔案,否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。

第十三條?保質條款

賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成,嶄新、未曾使用,並在各方面與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對契約貨物的正常使用給予___________天的保證期,此保證期從貨物到達_______起開始計算。

第十四條?檢驗條款

(1)賣方/製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量,簽發質量證書,證明所交貨物與契約中有關條款規定相符,但此證明書_____貨物的質量、規格、性能和數量的最後依據。賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

(2)在貨物抵達目的港之後,買方須申請中國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與契約不符,除應由_____公司或船方負責者外,買方在貨物到港後_____天有權拒收貨物,向賣方提出索賠。

(3)如果發現貨物質量和規格與契約規定不符,或貨物在本契約第13條所規定的保證期內證明有缺陷,包括內在缺陷或使用不良的原材料,買方將安排商檢局檢驗,並有權依據商檢證書向賣方索賠。

(4)如果由於某種不能預料的原因,在契約有效期內檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期限_________天。

第十五條?索賠

(1)如果賣方對貨物不符合本契約規定負有責任且買方按照本契約第13條和第14條規定,在檢驗和質量保證期內提出索賠時,賣方在徵得買方同意後,可按下列方法之一種或幾種理賠:

a.同意買方退貨,並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方,並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、運費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。

b.按照貨物的質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。

c.用符合契約規定規格、質量和性能的部件替換有瑕疵部件,並承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。

(2)如果賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆,則視為賣方接受索賠。

第十六條?不可抗力

(1)簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約,履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。

(2)受阻方應在不可抗力發生或終止時儘快電告另一方,並在事故發生後14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵給另一方認可。

(3)如果不可抗力事故持續超過一百二十天,另一方有權用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻方終止契約。通知立即生效。

第十七條?_____

(1)雙方對執行契約時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決,則可訴諸_____。

(2)_____應提交中國國際經濟貿易_____委員會,根據該會的_____程式進行_____,也可提交雙方同意的第三國_____機構。

(3)_____機構的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執行,_____費用由敗訴方承擔,除非_____機構另有裁定。

(4)_____期間,雙方須繼續執行契約中除爭議部分之外的其他條款。

第十八條?延期和罰款

________________________________________________________________________________________________________________________________________________此鑒:

本契約由雙方於_____年____月___日用_______文簽署。原本一式______份,買賣雙方各執______份。本契約以下述第(?)款方式生效:

(1)立即生效。

(2)契約簽署後_____天內,由雙方確認生效。

(3)

買方:_____________賣方:____________

簽名:_____________簽名:____________

工業品貨物買賣契約書 篇10

買方:___________________________

地址:___________________________

傳真:___________________________

賣方:___________________________

地址:___________________________

傳真:___________________________

本契約由買方和賣方共同簽署,買方同意購買且賣方同意出售下列商品並遵守所列各項條款。

1.描述

項目

商品名稱、規格

單位

數量

單價

總金額

1

工廠交貨價:

2.原產國和製造商名稱

____________________________________3.包裝

包裝在結實的新木箱或紙箱裡,適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化,能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。

買方將對由於包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責;也對由於不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的鏽蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。

4.嘜頭

賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、淨重、尺寸、契約號、目的港、收貨人編號和下列文字:“防止潮濕?”,“輕拿輕放”,“此端向上”,提升位置,重心和嘜頭。嘜頭為:

5.交貨期

____________________________________________

6.裝貨港

____________________________________________

7.目的港

____________________________________________

8._____

在FOB和CFR條款下,_____由買方在裝船後負責辦理。

9.付款

10.檔案

(1)提單/空運單:

A)在海運條件下:

3份原始海運提單,註明:“運費到付(FOB)”、契約號、嘜頭、空白背書,並寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

B)在空運條件下:

一份原始和一份複印的空運單,註明“運費到付(FOB)”、契約號、嘜頭,指定給買方。

(2)5份正本發票,註明:契約號、嘜頭(在多於一個嘜頭時,發票應分開列印),按照相關契約寫出明細。

(3)由廠商/供貨商確認的2份正本和2份複印的裝箱單,註明:重量、裝箱件數和相應發票的日期。

(4)2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書。

(6)如果必要的話,一份由政府出具的出口許可證複印件。

(7)一份正本、兩份複印的原產地證明。

以上所有檔案的拷貝件要寄給喀土穆和北京。

11.裝運:

在FOB條款下:

A.賣方將用傳真通知買方如條款12(1)的事項以便買方定船。

B.定船由買方或其代理辦理。

C.買方或其代理將在預計船隻到達裝船港10天前通知賣方船名、預計轉運日期、契約號,以便賣方安排。賣方一定要與買方保持密切聯繫。當有必要更改船隻或其到達時間不得不提前或推遲,買方及其代理應及時通知賣方。如果買方的船隻在其通知的到達日後30天之內不能到達裝運港口。買方將從第31天起承擔倉儲和_____費用。

D.如果在買方的船隻準時到達裝運港後賣方沒有將要運的貨物準備好,那么賣方將對空倉費和滯期費負責。

E.在貨物越過船舷之前,賣方將承擔所有的費用和風險;在貨物越過船舷之後,賣方將承擔所有的費用和風險。

12.裝船通知

(1)賣方為了以下目的(A、B、C)將於契約條款5中列明的裝船日期前40天,用傳真通知買方契約號、品名、數量、價值、箱數、毛重、尺寸和在裝運港就緒的日期。如果任何一箱的總量超過9公噸、尺寸範圍達到或者超過12米長,2.7米高,3米寬,賣方需要在裝運前50天通知買方這些數據。如果有易燃和危險物品需要標明。

A.在條款9中的L/C付款條件下,開出一個信用證。

B.在FOB條件下,由買方安排定船。

(2)賣方在完成貨物裝運後,立即用傳真通知買方契約號、商品、數量、箱數、發票價值、毛重、船名、開船日期、提單號(海運時)或空運單、航班號以及估計到貨日期等等。如果有易燃或危險品,應將其明細一起標明。由於賣方沒及時通知造成買方沒有及時辦理_____和清單事宜,全部損失由賣方負責。

13.技術檔案

_________________________________________________________________________________

14.質量保證

賣方保證其產品是用最好的材料、先進的技術製造、全新且沒有使用過,完全符合本契約的質量、性能和規格要求,與技術手冊相一致。質保期從貨物到達目的港後算18個月,或由雙方代表簽字後的驗收合格證明有效後算12個月。

15.檢驗

(1)在交貨以前,製造方將按條款10(4)的要求,對貨物的質量、規格、性能和數量/重量做一準確、全面的檢驗,證明該商品與契約條款相符。這些證明將形成交給付款議付的檔案的不可分割的一部分,但是不被認為是最終結果。製造方試運行的結果和細節必須作為質量證明的附屬檔案出現。

(2)當商品到達現場以後,買方將申請蘇丹商品檢驗局對商品的質量、規格、數量/重量作一個初步檢驗,並作出檢驗報告,如果商檢局發現有規格和數量或者兩者都不符的地方,除非責任是_____公司或運輸公司的,買方將在商品現場檢驗之後30天以內有權拒收商品或向賣方索賠。

(3)如果商品的質量和規格與契約不符,或在條款14所列的質量保證期內,由於任何原因被證實有缺陷,包括潛在缺陷或使用了不合格的材料,買方將安排由商檢局進行檢驗,並有權和賣方索賠。

16.索賠

在貨物到達目的地後90天內,除非_____公司或船主負有責任,如果發現有質量、規格或數量有與契約條款不符之處,買方將有權進行索賠,更換貨物或索賠損失,所有的費用(如商檢費、運還和運回替換貨物、_____費、倉儲和裝卸費用等)將由賣方承擔。對於質量,賣方將保證:從貨物到達目的地後的18個月內,如果由於該設備由內在缺陷、製造材料不合格或做工低劣,買方將立即書面通知賣方。

檢驗證明將作為索賠的基礎。賣方對於買方的索賠,有責任迅速排除缺陷,全部或部分更換商品或根據損壞的程度降價,如果有必要,將由賣方承擔費用買方自行排除缺陷,如果賣方在收到前述索賠一個月內不能回答買方,索賠將被認為已被賣方接受。

17.不可抗力

在這種情況下,賣方仍然有責任採取必要的措施儘快運輸貨物。如果事故持續超過10周,買方有權取消契約。

18.遲交貨和罰款

如果賣方沒有按契約要求及時交貨,除非是契約款17的不可抗力引起的,買方在賣方同意付罰金(經付款行從貨款中扣除)的條件下同意延遲交貨,罰款總數不超過交貨全部金額的10%,每延遲交貨1天罰貨款的1%。如果超過契約交貨期10天后賣方仍不能交貨,買方有權取消契約,不管契約是否被取消,賣方仍要不推遲地交納前述罰款。

19._____

與此契約有關的所有爭端及其執行將通過談判友好地解決,如果不能協商解決,案例將提交中國國際經濟貿易_____委員會根據其公布的_____規則進行_____,_____將在北京進行,_____委員會的決定是終局性的,並對雙方都具有約束力,雙方既不能訴諸法庭,也不能向其他機構要求修改決定,_____費由敗訴的一方承擔。

20.契約的生效

契約從雙方簽字日期起生效。

21.售後服務

賣方要提供補口材料和售後服務。

22.特殊條款

茲證明本契約由買賣雙方共同簽署,雙方各保留一份正本。

本契約的附屬檔案都將被視為契約的不可分割的一部分並與契約具有同樣的效力。

買方:__________________

________年_____月_____日

賣方:__________________

________年_____月_____日

工業品貨物買賣契約書 篇11

甲方:地址:

乙方:地址:

窗簾數量和價格統計表

一、付款方式:

乙方安裝完畢,甲方驗收合格後,乙方需提供正式發票,甲方一次性付清。

二、乙方責任:

窗簾的類型、規格、顏色、材質,按甲方要求的樣板進行生產,安裝於年月日前安裝完畢。

三、甲方責任:

1、甲方須準時向乙方支付貨款。

2、甲方訂購後中途不得更改,如甲方中途更改,由此引起的損失由甲方增加等值經費由甲方自行承擔。

3、乙方於約定的時間內安裝完畢,甲方於七個工作日內進行驗收,未提出異議或逾期驗收,均視為驗收合格。

四、違約責任:

1、乙方若因自身原因延誤交付安裝,每超過一天,須按契約總額2%/日向甲方支付違約金。

2、甲方未按時支付貨款,每超一天,須按契約總額2%/日向乙方支付違約金。

五、質量保證及售後服務:

乙方提供窗簾部分半年免費保修,配件部分提供一年免費保險(人為損壞除外)。

六、補充條款:

窗簾實際高度為2.75米,超過2.75米的高度按高度接多少算多少。

七、本契約一式兩份,雙方各執一份,如有未盡事宜,雙方協商解決。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工業品貨物買賣契約書 篇12

甲方(賣方):趙乙方(買方):張甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在 ____市____區 渝州路 2小區3號樓 4單 405室房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫100元 。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。

四、乙方支付定金之日起 2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期____日,應向對方支付五十元罰金,逾期____日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:100X8485),空調兩台(型號:015X8549 ),熱水器(型號:109X4554),浴霸(型號:102X6985),飲水機(型號:108X9264),音響兩台(型號:258695 ),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方(含在房屋價值內)。十

一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。十

二、附加條款:1、轉讓過後,甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。甲方(賣方):趙 (印) 身份證號:住址:____市____區歇台子長石村24號 電話:________年____月____日乙方(買方):張 (印)身份證號

工業品貨物買賣契約書 篇13

立契約書人_________________實業有限公司(以下簡稱甲方)__________陶瓷有限公司(以下簡稱乙方),雙方茲就買賣茶具事宜,訂立本件契約,條款如下:

一、 買賣標的:____________________。(樣式、規格另行列表)

二、 價金:__________組人民幣__________ 元整,__________每組__________元整,合計__________ 元整。

三、 送貨地點:甲方公司所在地或其所指定的地點。

四、 送貨日期:乙方應於某後一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延,應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金,乙方不得有異議。

五、 清償費用:原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內,按實際里程數每公里__________元酌收運送費用。

六、 甲方或其指定受領之人世間於某第一條的茶具後,應即時驗收。____________________如有瑕疵,應於某後七天內以書面通知乙方更換,逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

七、 甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。

八、 本契約一式二份,甲乙雙方各執一份為憑。

買方(甲方):________________

公司地址:____________________

代表人:______________________

住址:________________________

身份證統一號碼:______________

營業執照號碼:________________

賣方(乙方):________________

公司地址:____________________

代表人:______________________

住址:________________________

身份證統一號碼:______________

營業執照號碼:________________

__________年_______月_______日

工業品貨物買賣契約書 篇14

賣方(甲方)

買方(乙方)

根據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法規的規定,為明確雙方權利義務,經甲乙雙方充分協商,簽訂本契約。

第一條品種、數量及價格(可另附表)

品種規格產地商標交貨期限數量

(公斤)單價

(元/公斤)金額(元)

年月日—年月日

年月日—年月日

年月日—年月日

年月日—年月日

年月日—年月日

年月日—年月日

合計金額(大寫):

第二條質量要求

蔬菜的產品質量按下列第項標準執行:

(一)有機食品標準。

(二)綠色食品標準。

(三)上海市安全衛生優質農產品地方標準。

(四)無公害食品標準。

(五)約定標準。

第三條包裝要求

(一)包裝方式及要求。

(二)包裝物由方提供,費用由方承擔。

第四條交付和貨款支付

(一)交付的方式按下列第項執行:

1.實行送貨的,甲方應按契約約定的時間段送至。

2.實行提貨的,乙方應按契約約定的時間段至提貨。

(二)貨款的支付按下列第項執行:

1.即時結清。

2.乙方應於蔬菜交付之日起日內支付貨款。

3.契約簽訂後,乙方支付甲方定金元;甲方交付蔬菜後,乙方應於蔬菜交付之日起日內支付貨款,定金抵作貨款或返還。

4.其他方式。

第五條驗收

(一)乙方應在蔬菜交付當日對蔬菜進行驗收(農藥殘留的檢測除外)並將驗收結果書面通知甲方。

(二)乙方對蔬菜農藥殘留進行抽檢,檢測結果不合格,且甲方無異議的,乙方可予以銷毀。甲方對檢測結果有異議,以權威檢測機構出具的檢驗結果為準。

第六條契約的變更

(一)當市場聚格高於或低於契約約定價格的%時,雙方可對蔬菜價格進行重新協商。

(二)因氣候等因素造成無法按契約約定的時間交貨的,雙方可另行協商。

第七條違約責任

(一)交付的蔬菜品種、規格、產地、質量不符合契約約定的,乙方有權要求甲方調換,交付蔬菜的數量不符合契約約定的,乙方有權要求甲方補齊,給乙方造成損失的,甲方應負責賠償。

(二)甲方遲延交貨的,每遲延一日,應支付乙方約定批次價款額%的違約金;乙方逾期提貨的,每遲延一日,應支付甲方約定批次價款額%的違約金。

(三)乙方逾期支付貨款的,每遲延一日,應支付甲方遲延貨款額%的違約金。

(四)因包裝物質量不符合要求造成損失的,由包裝物提供方承擔相應損失。

(五)其他。

第八條其他約定事項

第九條爭議的解決

發生爭議的,由雙方協商解決或申請調解,也可按下列第種方式解決:

1.提交上海仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第十條契約經雙方簽字(蓋章)之日起生效。本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。

甲方乙方

住所住所

法定代表人法定代表人

聯繫方式聯繫方式

簽約地點簽約地點

簽約日期簽約日期

工業品貨物買賣契約書 篇15

立契約書人_________________實業有限公司(以下簡稱甲方)__________陶瓷有限公司(以下簡稱乙方),雙方茲就買賣茶具事宜,訂立本件契約,條款如下:

一、?買賣標的:____________________。(樣式、規格另行列表)

二、?價金:__________組人民幣__________?元整,__________每組__________元整,合計__________?元整。

三、?送貨地點:甲方公司所在地或其所指定的地點。

四、?送貨日期:乙方應於訂約後一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延,應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金,乙方不得有異議。

五、?清償費用:原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內,按實際里程數每公里__________元酌收運送費用。

六、?甲方或其指定受領之人世間於受領第一條的茶具後,應即時驗收。____________________如有瑕疵,應於受領後七天內以書面通知乙方更換,逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

七、?甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。

八、?本契約一式二份,甲乙雙方各執一份為憑。

買方(甲方):________________

公司地址:____________________

代表人:______________________

住址:________________________

身份證統一號碼:______________

營業執照號碼:________________

賣方(乙方):________________

公司地址:____________________

代表人:______________________

住址:________________________

身份證統一號碼:______________

營業執照號碼:________________

__________年_______月_______日

工業品貨物買賣契約書 篇16

契約編號:

簽訂地點:

需方(甲方):

供方(乙方):

由於施工需要,甲乙雙方經過友好協商,就木材買賣達成協定如下,並雙方一致同意,本契約項下所有權利義務不得轉讓:

第一條材料名稱、規格型號、廠家、數量、單價及金額:

1、表中數量為雙方結算的基本依據,甲方可根據現場實際需要,依據工程進度提前向乙方發出變更通知,按實際需要對契約約定數量進行調整,乙方應予執行。但數量的調整幅度不得大於契約約定總數的%(建議不超過契約約定數額的10%),超過契約總數10%的數量變更,雙方必須簽訂補充契約。

2、表中單價均為到交貨地點的落地價,包括必要的貨價、運輸費、裝卸費(除貨到現場的卸車費由甲方承擔外)、包裝保護費、檢疫費、稅金以及修復缺陷所需要的全部費用,未列明的,甲方認為已包括在單價內。

3、契約期內,單價不作調整。

第二條質量要求、技術標準:

1、木材實際尺寸誤差不得超過契約約定尺寸的-5%。

2、其他約定:。

第三條交貨方式、地點、時間:

1、乙方送貨到甲方施工現場指定地點,具體地址為。

2、甲方指定收貨人為。

3、交貨時間:。

第四條數量、質量驗收:

1、貨到現場甲方在現場驗收,如不合格,甲方可要求乙方退貨或按約定數量結算。

2、具體驗收方法為:。

第五條結算與支付:

1、本契約有/無預付款,預付款金額為萬元(如無預付款此處劃斜槓),預付款金額不超過契約暫定金額的30%。

2、貨到現場驗收合格,按以下第種方式結算:

(1)每月末25日前進行結算。

(2)供應數量每達到m3時結算一次。

(3)貨到驗收合格後結算。

3、結算後乙方提供國家規定稅務發票,甲方按結算金額%付款,付款方式為

4、另總金額%的餘款待供貨結束個月後付清。

第六條違約責任:

1、如乙方提供的產品尺寸誤差超過契約約定誤差,甲方可按實際尺寸結算。如因其他質量不合格給甲方造成了相關損失,均由乙方予以賠償。

2、甲方需用木材時應提前兩天向乙方提報書面計畫,乙方應確保供應,不能按時送達現場的,乙方承擔20_元/次的賠償金。

3、乙方必須保證所提供的發票真實,如因提供 發票不真實造成甲方的損失由乙方承擔。

4、如甲方未能按時結算貨款,乙方可以停止供貨,但必須提前三十天書面通知甲方。

5、如甲方未能按契約約定比例按時支付已結算的貨款,乙方可向甲方要求支付未按時支付貨款的違約金,甲方每延期一天付款,應向乙方償付逾期付款部分的(萬分之一為上限)作為違約金,違約金不超過契約總額的%(5%為上限)。

第七條契約爭議的解決方式:本契約項下發生的爭議,雙方應協商解決,協商不成或不願協商的,約定採取以下第種方式解決:

1、向仲裁委員會申請仲裁;

2、向甲方法人註冊所在地人民法院提起訴訟。

3、向法院提起訴訟。(選擇有利於我方的管轄法院)

第八條本契約一式份,乙方份,甲方份,雙方簽字蓋章後生效。

第九條其他約定事項:。

甲方(章)乙方:(章)

住所:住所:

法定代表人(簽名):法定代表人(簽名):(或)(或)

委託代理人(簽名):委託代理人(簽名):

電話:電話:

傳真:傳真:

開戶銀行:開戶銀行:

賬號:賬號:

年月日年月日

工業品貨物買賣契約書 篇17

甲方:____________________乙方:____________________

地址:____________________地址:____________________

電話:____________________電話:____________________

傳真:____________________傳真:____________________

根據《契約法》有關規定,甲、乙雙方經平等協商一致,達成如下協定,在履行協定的過程中,甲、乙雙方應嚴格遵守,若有違約應按契約約定賠償對方由此導致的經濟損失。

一、契約期限

1、本契約簽署有效期自____年_____月______日至_____年_____月____日,其中前____個月為試銷期。

2、契約到期後,另確定新的經銷條件,乙方在同等條件下享有優先權。

二、經銷產品及區域

1、甲方授權乙方經銷甲方_________酒產品。

2、甲方授予乙方______酒產品的銷售區域僅限.

三、產品價格

1、價格按全國統一價執行(價格表附契約).

2、乙方嚴格執行契約約定產品銷售價格體系,不能低於或高於契約約定價格銷售。否則,甲方不予兌現銷售獎勵。

3、甲方保留統一調整產品價格的權力,調價提前______天通知乙方。

四、結算方式

1、經甲方財務部門確認,乙方貨款到帳後,甲方組織發貨。

2、如甲方更改帳號,以甲方財務部簽章後的書面通知為準。

3、在未得到甲方財務部簽章的書面通知,乙方不得將貨款(或借款)交給或借給甲方業務人員或匯入其他帳戶,否則,乙方承擔責任。

五、合作保證

1、乙方首批貨款在本契約簽定之日起_____日內全額匯入甲方指定帳戶。否則,視乙方違約,本契約自行失效。

2、甲乙雙方簽定契約時,乙方向甲方交納______萬元的契約保證金,否則視乙方自動放棄契約。契約保證金利息按照銀行同期活期存款利率計算。

六、市場操作要求

1、乙方應建立起本區域完整的銷售網路,保證經銷甲方的產品在經銷區域內終端鋪貨達到:商超家,酒店______家,酒樓______家(附終端明細目錄),產品進入所有終端網點鋪貨覆蓋率第一個月應達到______%,第二個月以後保持在_____%以上,每月建設堆頭、端架的商超數量應保持在商超總數量的_____%以上,經甲方確認。

2、乙方在經銷期內必須完成銷售任務_____萬元人民幣(按實際回款額計算),其中首批回款_____萬元,月度銷售比例及任務如下:

_________________________

(單位:萬元)

3、經銷期(包括試銷期和正式經銷期)內乙方保證完成月度銷售任務,按契約約定完成終端鋪貨,建設商超堆頭、端架。若在契約期內乙方連續累計無法完成兩個月度銷售任務,或不能按契約約定完成終端鋪貨數量和商超堆頭、端架建設數量,甲方有權取消經銷商資格。

4、在試銷期內,乙方完成契約約定的月度任務、終端鋪貨率、商超堆頭建設數量,則轉為正式經銷商,甲方發經銷商確認通知函。

5、乙方保證契約指定產品均在限定區域內銷售,如竄區域銷售,甲方不予兌現銷售獎勵,並根據數量乙方支付甲方_____元/件——_______元/件的違約金,或甲方有權取消經銷商資格。

6、乙方做好售後服務並積極維護品牌形象,同時負責做好產品包裝物的回收處理工作。

7、乙方不得經銷與甲方產品名稱、包裝、風格相近的仿冒品或同類產品。否則,甲方視乙方違約,終止與乙方的合作。

七、甲方責任

1、甲方負責監督並杜絕竄貨現象的發生,以確保乙方在銷售區域內的合法權益。

2、乙方在銷售甲方產品過程中所發生的廣告媒體宣傳、宣傳品、促銷品、推廣活動等事宜,乙方應提出計畫方案,經甲方審核同意後,乙方即可安排實施。

3、甲方協助乙方做好產品的售前、售中、售後服務。

4、保證提供乙方所需的貨源,負責做好市場的管理、指導工作;負責提供電視、軟性文章等宣傳媒體資料及終端培訓。

5、及時兌現契約約定的政策支持。

6、負責將產品運至乙方市場,運費由甲方承擔。

八、產品驗貨約定

甲方貨到乙方市場當日清點核實品種、規格、數量,由乙方法人代表在貨運回執單上籤字並加蓋公章後產品驗收生效,運送的產品、宣傳品、促銷品等物品如出現短缺或破損,乙方應在貨運回執單上註明。否則,出現的一切損失由乙方負責。

九、獎勵政策

參與公司經銷商級別評定,兌現獎勵。

十、產品調劑約定

本契約產品在發貨_____個月內如滯銷可提出調劑,調劑產品的來回運費,運送損失及內外包裝材料損失費均由乙方承擔,乙方所有調換產品必須保證包裝無開封、髒、損現象,不影響二次銷售,否則不予退換。

十一、雙方合作前特別約定

1、乙方嚴格遵守國家工商、稅務等有關政策、法令、法規進行商業活動,如有違反,屬乙方個人行為,概與甲方無關,因此衍生的一切後果,由乙方負責。

2、乙方向甲方匯報每月庫存、銷貨情況及下期要貨計畫、市場信息,乙方每次上貨金額應在_____萬元以上。

3、甲方每月對乙方的考核截止日為當月的_____日。

4、乙方必須向甲方提供完整、準確、真實的終端明細目錄,由乙方簽字並加蓋公章。如出現虛報、錯報、漏報現象,經甲方核實後,乙方支付甲方_____元/家的違約金。

5、屬甲方投入進店費的終端網點,進店所有權應歸甲方。

十二、解約手續

1、在契約生效期,如乙方未能達到雙方契約約定條款其中一條,甲方有權單方終止契約,以甲方經銷商確認通知函為準。

2、在解約時乙方應將經銷區域內的銷售網點無條件交由甲方接管。

3、若雙方解約,乙方市場完好無損仍有銷售價值的產品,甲方按乙方進貨價____%的價格回收,與甲方有關並由甲方提供的資料,乙方應無條件交回甲方。

4、解約手續辦理完畢,甲方退還乙方契約保證金。

十三、本契約未盡事宜由雙方協定補充,出現爭議雙方協商解決,協商不成,由甲方所在地法院裁決。

十四、其它

______________________________

甲方附:

1、《經銷商級別評定標準》

2、《經銷商調查表》

乙方附:

1、酒類營業執照、稅務登記證、衛生許可證複印件。(乙方簽章)

2、法人授權委託書

3、終端明細目錄

甲方:__________________乙方:__________________

代表人:________________代表人:________________

日期:______年____月___日日期:______年____月___日

工業品貨物買賣契約書 篇18

買方:___________________(下稱甲方)

地址:___________________

郵編:___________________

電話:___________________

傳真:___________________

電子信箱:___________________

賣方:___________________(下稱乙方)

地址:___________________

郵編:___________________

電話:___________________

傳真:___________________

電子信箱:___________________

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條名稱、品種、規格和質量

1.名稱:___________________

2.品種:___________________

3.規格:___________________(應註明產品的牌號或商標)。

4.質量,按下列第_____________項執行:________________

(1)按照_____________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式,附屬檔案略)。

(3)按雙方商定要求執行,具體為:___________________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法

1.數量:___________________。

2.計量單位和方法:___________________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:___________________。

第三條包裝方式和包裝品的處理

_____________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔)。

第四條交貨方式

1.交貨時間:___________________。

2.交貨地點:___________________。

3.運輸方式:___________________(註明由誰負責代辦運輸)。

4.保險:___________________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移:___________________。

第五條驗收

1.驗收時間:________________

_____________。

2.驗收方法:________________

_____________(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例);

3.驗收標準:________________

_____________;

4.由誰負責驗收和試驗:________________

_____________;

5.驗收如發生爭議,由_____________檢驗機構按_____________檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付

1.單價:___________________;總價:___________________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付:________________

貨款的支付時間:___________________;

貨款的支付方式:___________________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:___________________。

3.預付貨款:___________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物後_____________日內向乙方提出書面異議;在異議期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_____________日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後,應在_____________日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條聲明及保證

甲方:________________

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2.甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

乙方:________________

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2.乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

第九條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____________年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十條甲方違約責任

(1)甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的_____________%違約金。

(2)甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_____________計算,向乙方支付違約金;如_____________日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_____________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

(4)甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之_____________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

(5)甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

(6)甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

(7)其它約定:___________________。

第十一條乙方的違約責任

(1)乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款_____________%的違約金。

(2)乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

(3)乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

甲方:________________

乙方:________________

時間:________________

工業品貨物買賣契約書 篇19

買方:______________________________

地址:______________________________

郵碼:______________________________

電話:______________________________

法定代表人:________________________

職務:______________________________

國籍:______________________________

賣方:______________________________

地址:______________________________

郵碼:______________________________

電話:______________________________

法定代表人:________________________

職務:______________________________

國籍:______________________________

買賣雙方在平等、互利的原則上,經協商達成本協定條款,以共同遵守,全面履行:

第一條品名、規格、價格、數量

單位:____________________________

數量:____________________________

單價:____________________________

總價:____________________________

總金額:____________________________

第二條原產國別和生產廠:______________________

第三條包裝

1.須用堅固的木箱或紙箱包裝。以宜於長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化。並具備良好的防潮抗震能力。

2.由於包裝不良而引起的貨物損傷或由於防護措施不善而引起貨物鏽蝕,賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。

3.包裝箱內應附有完整的維修保養、操作使用說明書。

第四條裝運標記

賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、淨重、長、寬、高並書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣和裝運:________________。

第五條裝運日期:____________________

第六條裝運港口:____________________

第七條卸貨港口:____________________

第八條保險:____________________

裝運後由買方投保。

第九條支付條件

按下列項條件支付:

1.採用信用證:買方收到賣方交貨通知,應在交貨日前15-20天,由________銀行開出以賣方為受益人的與裝運全金額相同的不可撤銷信用證。賣方須向開證行出具100%發票金額即期匯票並附裝運單據。開證行收到上述匯票和裝運單據即予支付。信用證於裝運日期後15天內有效。

2.托收:貨物裝運後,賣方出具即期匯票,連同裝運單據,通過賣方所在地銀行和買方________銀行交給買方進行托收。

3.直接付款:買方收到賣方裝運單據後7天內,以電匯或航郵向賣方支付貨款。

第十條單據

1.海運:全套潔淨海運提單,標明“運費付訖”/“運費預付”,作成空白背書並加注目的港________公司。

2.空運:空運提單副本一份,標明“運費付訖”/“運費預付”,寄交買方。

3.航郵:航郵收據副本一份,寄交買方。

4.發票一式五份,標明契約號和貨運嘜頭,發票根據有關契約詳細填寫。

5.由廠商出具的裝箱清單一式兩份。

6.由廠商出具的質量和數量保證書。

7.貨物裝運後立即用電報/信件通知買方。

此外,貨發10天內,賣方將上述單據航空郵寄兩份,一份直接寄買方,另一份直接寄目的港________公司。

第十一條裝運

1.條款:

賣方於契約規定的裝運日期前30天,用電報/信件將契約號、品名、數量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方,以便買方租船訂艙。

賣方船運代理________公司________,(電報:________),負責辦理租船訂艙事宜。

________租船公司或其港口代理(或班輪代理),預計船達裝運港10天之前,即將船名、預計裝貨日期、契約號等通知賣方以便賣方安排裝運,要求賣方與船方代理保持密切聯繫。當需要更換運載船舶及船舶提前、推遲抵達時,買方或船方代理應及時通知賣方。

若船在買方通知日後30天內尚未抵達,則第30天后倉儲費和保險費由買方承擔。

若載運船舶如期抵達裝運港,賣方因備貨未妥而影響裝船,則空艙費和滯期費均由賣方承擔。

貨物越過船舷並從吊鉤卸下之前,一切費用和風險由賣方承擔;貨物越過船舷並從吊鉤卸下,一切費用和風險屬買方。

2.條款:

在裝運期內,賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。

貨物經航郵/空運時,賣方於本契約第5條規定的交貨日前30天,以電報/信件把交貨預定期、契約號、品名、發票金額等通知買方。貨物交辦發運,賣方即刻以電報/信件將契約號、品名、發票金額、交辦日期通知買方,以便買方及時投保。

第十二條裝運通知

貨物業經全部裝船,賣方應將契約號、品名、數量、發票金額、毛重、船名和啟航日期等立即以電報/信件通知買方。若因賣方通知不及時使買方不能及時投保,賣方則承擔全部損失。

第十三條質量保證

賣方保證:所供貨物,系由最好的材料兼以高超工藝製成,商標為新的和未經使用的,其質量和規格符合本契約所作的說明。自貨到目的港起12個月為質量保證期。

第十四條索賠

自貨到目的港起90天內,經發現貨物質量、規格、數量與契約規定不符者,除應由保險公司或船方承擔的部分外,買方可憑______出具的商檢證書,有權要求更換或索賠。

貨到目的港起12個月內,使用過程中由於材料質量低劣和工藝不佳而出現的損傷,買方立即以書面形式通知賣方並出具________商檢局開列的檢驗證書,提出索賠。商檢驗書乃索賠之依據。按買方索賠要求,賣方有責任立即排除貨物之缺陷,全部或部分更換貨物或根據缺陷情況將貨物作降價處理。

第十五條不可抗力

在貨物製造和裝運過程中,由於發生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨,賣方概不負責。賣方於不可抗力事件發生後,即刻通知買方並在事發14天內,以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交賣方以作證據,即使在此情況下,賣方仍有責任採取必要措施促使儘快交貨。

不可抗力事故發生後超過10個星期而契約尚未履行完畢,買方有權撤銷契約。

第十六條違約責任

除本契約15條所述不可抗力原因,賣方若不能按契約規定如期交貨,按照賣方確認的罰金支付,買方可同意延期交貨,付款銀行相應減少議定的支付金額,但罰款不得超過遲交貨物總額的5%,賣方若逾期10個星期仍不能交貨,買方有權撤銷契約,儘管契約已撤銷,但賣方仍應如期支付上述罰金。

第十七條仲裁

涉及本契約或因執行本契約而發生的一切爭執,應通過友好協商解決。如果協商不能解決,按項解決:

1.提交____方所在國仲裁機構根據該機構的仲裁法則和程式進行仲裁,仲裁裁決是終局裁決,對雙方都有約束力,仲裁費用由敗訴方承擔。

2.在雙方均能接受的第三國進行仲裁。

第十八條附加條款

本契約正本一式兩份,經雙方簽字生效,具有同等效力。

賣方:___________________

代表:___________________

買方:___________________

代表:___________________

簽署日期:_______________

工業品貨物買賣契約書 篇20

契約編號:__

供方: (以下簡稱甲方):

需方: (以下簡稱乙方):

甲、乙雙方經友好協商,在平等自願的前提下,根據《聯合國國際貨物銷售契約公約》現就乙方向甲方訂購木料製品事項簽訂契約,供雙方共同遵守執行。契約條款如下:

一、契約標的、規格、數量及單價、總價

乙方向甲方訂購集成材、指接板、膠合板等木料製品,具體訂單詳見附錄1。

備註:以甲方實際供貨尺寸為準。此單價不含稅金,含稅價格增加3%的費用。

二、質量,要求技術標準

1、嚴格按照國家驗收標準,(GB/T18601—20__)二級木材和雙方確認的樣板為準。

2、由於甲方材料質量對乙方工程造成的影響及一切經濟損失由甲方承擔,並承擔契約結算總價雙倍的違約金。

3、甲方有責任為乙方提供樣板抽樣檢查,當合格率≥95%時,則判定該批木材合格,並按樣板收貨。

三、交貨時間、地點及運費承擔和驗收

1、產品交貨時間為:提前三天時間通知乙方到指定地點提貨。

2、交貨地點———倉儲現場,運費由乙方承擔,甲方負責裝卸。

四、付款方式為:本票或匯票承兌

乙方採購甲方木料的總貨款總計人民幣(大寫):貳仟零捌拾壹萬陸仟陸佰伍拾壹元整,小寫:20,816,651元整,根據雙方約定可按分批付款,首次付款為總額的60%,剩餘款於每個星期一按總額的10%支付,一月內逐次

五、契約有效期

本契約有效期為:20__年5月17日至20__年5月16日。

六、違約責任

1、乙方必須在契約規定的付款期限內付清拍賣木材總貨款,否則甲方不予退還保證金20000元,並有權單方終止木材購銷契約,另行銷售。

2、由於甲方供貨的`質量問題及加工的'工藝未達到乙方要求造成延誤而影響到乙方整體施工或造成乙方工期的延誤,一切後果及損失由甲方承擔。

3、由於甲方不按期供貨對乙方工期造成的影響及一切經濟損失由甲方承擔,甲方延期交貨,每延期一天扣除契約結算總價10%的違約金。(自然災害除外)

4、甲方應為乙方出據領料單或提單,並附有甲方負責人簽字和蓋章,以供乙方提貨使用。

七、契約期滿,在同等條件下,甲方有優先權作為乙方供應商,建立長期友好合作。

八、甲、乙雙方如對本契約有爭議,以《聯合國國際貨物銷售契約公約》為法律依據,任何一方有權向法院提起訴訟。

九、契約未盡事宜,雙方協商解決。

十、本契約自簽訂之日起生效。本契約一式肆份,甲、乙雙方各執貳份。

甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________

甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________

地址:_______________________地址:___________________________

電話:_______________________電話:___________________________

傳真:_______________________傳真:___________________________

日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日

工業品貨物買賣契約書 篇21

甲方:

乙方:

根據物資招投標結果,經甲乙雙方充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條 契約總價、產品名稱、規格型號、單價、數量及金額

1、契約總價為 (元)。

2、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額(可另附表)

第二條 質量要求及技術標準 按國標執行,無國標時按行標執行,並滿足甲方特殊要求。

第三條 包裝方式和包裝品的處理 滿足多次裝卸、搬運及長途運輸要求;具備防潮、防震、防損功能;標記清楚詳實;包裝物無回收要求。

第四條 交貨方式

1、交貨時間: 契約簽訂一個月內或按甲方要求。

2、交貨地點: 甲方指定地點 。

3、運輸方式及費用承擔: 乙方自行安排並承擔相關裝卸費用。

4、與買賣相關的單證轉移: 隨貨同行。

第五條 到貨驗收:

到貨進行初步驗收,需抽樣送檢物資待送檢合格視為驗收;特殊需逐一檢測物資需全部檢測合格視為驗收合格。

第六條 結算方式及期限:

1、結算方式: 銀行匯款

2、結算期限: 到貨驗收入庫一個月內,提供合格發票,付款90%,留質保金10%。

第七條 提出異議的時間和方法:

1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後__7_日內向乙方提出異議;甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。

2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3、乙方在接到甲方書面異議後,應在_3_日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條 違約責任:

按《契約法》相關條款執行。

第九條 其它:

如需提供擔保,另立契約保證書,作為本契約的附屬檔案

第十條 不可抗力:

任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條 爭議解決:

凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交甲方所在地仲裁委員會進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

第十二條 附加條款:

1、 所供物資必須全程質保,出現質量問題及時免費給予調換。

2、_調換產品同樣適用上款的.約定。 _________________

第十三條 其它事項:

1、本契約自 年__月__日起生效,契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。

2、契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

3、雙方來往函件,以契約規定的地址郵寄或以傳真方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更後的3日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。

4、本契約一式___份,雙方各執___份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工業品貨物買賣契約書 篇22

契約號:_________

簽字日期:_________

賣 方:中國_________公司

地 址:_________

電報掛號:_________

電傳:_________

買 方:_________國_________公司

地 址:_________

電報掛號:_________

電傳:_________

雙方同意按下列條款由賣方出售,買方購進下列貨物:

1) 貨物名稱、規格包裝及嘜頭 │(2) 數量 │ (3) 單價│

(4) 總值

(5)裝運期限:_________

(6)裝運口岸:_________

(7)目的口岸:_________

(8)保險:由賣方按發票金額110%投保。

(9)付款條件:

買方應通過買賣雙方同意的銀行,開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在_________前開出。信用證有效期為裝船後_________天在中國到期。

(10)單據:賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單(或貨櫃運輸的已裝船提單)、發票、品質證明、數量/重量鑑定書;如果本契約按cif條件,應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。

(11)裝運條件(cif/c&f)

1.載運船隻由賣方安排,允許分批裝運、允許轉船、允許貨櫃運輸。

2.賣方於貨物裝船後,應將契約號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

(12)品質與數量、質量的異議與索賠:貨到目的口岸後,買方如發現貨物品質及/或數量/重量與契約規定不符,除屬於保險公司及/或船公司的責任外,買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的口岸之日起30天內提出,數量/重量異議須於貨到目的口岸之日起15天內提出。賣方應於收到異議後30天內答覆買方。

(13)人力不可抗拒:由於人力不可抗拒事故,使賣方不能在本契約規定期限內交貨或者不能交貨,賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求,賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發生事故的證明檔案。

(14)仲裁:凡因執行本契約或與本契約有關事項所發生的一切爭執,應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能達成協定時,則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁決定是終局的,對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構另有決定外,均由敗訴一方負擔。

甲方:乙方:日期:

工業品貨物買賣契約書 篇23

房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀

抗訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮。

法定代表人:某某 職務:董事長。

被抗訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人:某某,經理。

抗訴請求:

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。

事實和理由:

抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。

抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程式違法。

本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。

綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

抗訴人: 某某建設集團有限公司

20年 月日

工業品貨物買賣契約書 篇24

甲方:乙方:甲、乙雙方經友好協商,本著平等、自願、有償、誠實信用原則,就雙方聯合購買土地事宜達成協定如下:

一、地塊概況

1.該地塊位於 東鄰: 西鄰: 南鄰: 北鄰: __________),土地面積為________平方米(折________畝)。宗地四至及界址點座標詳見附屬檔案1國有土地出讓契約及其附屬檔案。

2.現該地塊的用途為工業用地。

二、甲、乙雙方共同確認:以甲方的名義依法取得本協定項下的該宗土地中,土地面積為 平方米(折 畝)系由乙方單獨出資借用甲方名義購買,該土地的實際使用權為乙方,乙方對該土地享有依法占有、使用、收益及處分的權能。該地塊宗地四至及界址點座標詳見附屬檔案2。該宗土地中其餘部分系甲方出資購買,甲方享有依法占有、使用、收益及處分的權能。該地塊宗地四至及界址點座標詳見附屬檔案3。

三、鑒於甲方已與政府有關部門協商,該宗土地的價格為

2.5萬元畝,故甲、乙雙方一致同意,乙方應按

2.5萬元畝的價格在本協定簽署後當日內支付給甲方15萬元(壹拾伍萬元)。其餘部份在土地劃定後,按每畝

2.5萬元畝的價格215;乙方實際所得土地畝數,甲乙進行結算。甲、乙雙方共同承諾,無論甲方實際取得本協定項下的該宗土地的價格與本條約定的單價是否存在差價,雙方均一致同意按本條約定的單價執行,雙方均自願放棄主張結算、支付差價的權利。

四、甲方取得該宗土地後,可在其實際享有權利(即本協定

第二條約定)的範圍內獨立經營,享有全部收益、承擔全部風險,所有的權利、義務均與乙方無關,乙方亦不得干涉甲方的獨立經營活動。

五、甲方取得該宗土地後,乙方可在其實際享有權利(即本協定

第二條約定)的範圍內獨立經營,享有全部收益、承擔全部風險,所有的權利、義務均與甲方無關,甲方亦不得干涉乙方的獨立經營活動。

六、甲方自願承諾:乙方有權在不破壞該宗土地整體規劃的情形下,可自由開發、使用、利用其享有權利的土地使用權;甲方自願承諾,無條件配合乙方所屬土地單獨辦理土地使用權證和土地開發、利用、變性的相關事宜等。

七、一方違約,違約方應向守約方支付 違約金 5 萬元(人民幣)並賠償由此造成的全部經濟損失

八、甲方全部股東自願為本協定項下甲方的全部義務提供連帶擔保責任。

九、未盡事宜,雙方協商解決。十.本協定一式四份,雙方各執兩份。十一.本協定經雙方及擔保人簽字或蓋章後生效。甲方 :(簽章)全體股東簽字:________年____月____日乙方:

簽字:

________年____月日買賣契約 篇10賣方(甲方):買方(乙方):甲乙雙方在自願平等、誠實信用、協商一致的基礎上,根據民法典等法律規定,就買賣桂花活樹相關事宜,達成如下條款,供遵照執行:

第一條:甲方自願將位於富門前桂花活樹賣給乙方。

第二條:甲方承諾擁有上述桂花樹的合法處理權,保證上述桂花樹無任何權屬紛爭和經濟糾紛,乙方應在契約簽定後____月內取走上述桂花樹。

第三條:甲乙雙方確認上述桂花樹的出賣價格,總計39336元。乙方應當在本契約生效日向甲方一次性付清全款39336元。

第四條:乙方自行負責具體開挖、包裝、裝卸、運輸上述桂花樹的相關事宜,並自行承擔安全責任。

第五條:乙方移栽上述桂花樹的成活問題與甲方無關。

第六條:本契約一式二份,甲乙雙方各持一份。即簽字之日起生效,任何一方不得違反。如有違反,雙方均有同等的法律效力。甲方: 乙方:____日期:____日期:

工業品貨物買賣契約書 篇25

買方:(下稱甲方)

地址:

電話:

授權代表:

賣方:(下稱乙方)

地址:

電話:

授權代表:

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條:名稱、品種、規格和質量

1、名稱:______________。

2、品種:______________。

3、規格:______________。

4、質量,按下列第_________項執行:

(1)按照_________標準執行(須註明按國家標準或部頒標準或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本的標準執行,樣本作為契約的附屬檔案。

(3)按雙方商定要求執行,具體為:_________(應具體約定產品質量要求)。

第二條:數量和計量單位、計量方法

1、數量:___________________________。

2、計量單位和方法:__________________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:______________。

第三條:包裝方式和包裝品的處理

1、包裝標準:包裝材料由_______供應,包裝費用由_______負擔。

第四條:交貨方式

1、交貨時間:___________。

2、交貨地點:___________。

3、運輸方式:___________。

4、_____:_______________。

第五條:驗收

1、驗收時間:_________;

2、驗收方法:_________;

3、驗收標準:_________;

4、由誰負責驗收和試驗:_________;

5、驗收如發生爭議,由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條:價格與貨款支付

1、單價:_________;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2、貨款支付:

貨款的支付時間:_________;

貨款的支付方式:_________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式:_________。

3、預付貨款:_________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條:提出異議的時間和方法

1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物後_________日內向乙方提出書面異議;在異議期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3、乙方在接到甲方書面異議後,應在_________日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條:聲明及保證

甲方:

1、甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2、甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本契約時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

乙方:

1、乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

2、乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本契約時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

第九條:保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

第十條:甲方違約責任

1、甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。

2、甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4、甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5、甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

第十一條:乙方的違約責任

1、乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。

2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3、乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4、乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過_________日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

5、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6、貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後_________日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

第十二條:不可抗力

1、本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。

2、如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。

第十三條:通知

1、根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下:___________________。

3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條:其它事項

1、按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後_________日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。

3、契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。

第十五條:爭議的處理

1、本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。

2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交______________委員會_____;

(2)依法向_____人民法院起訴。

第十六條:契約效力

1、本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為________年,自_______年_______月_______日至________年________月_______日。

2、本契約正本一式_______份,雙方各執_______份,具有同等法律效力;契約副本_______份,送_______留存一份。

(以下無正文)

甲方(蓋章):

授權代表(簽字):

_________年____月____日

簽訂地點:

乙方(蓋章):

授權代表(簽字):

_________年____月____日

簽訂地點:

工業品貨物買賣契約書 篇26

買方:___________________________

地址:___________________________

郵碼:___________________________

電話:___________________________

法定代表人:_____________________

職務:___________________________

賣方:___________________________

地址:___________________________

郵碼:___________________________

電話:______________ _____________

法定代表人:_____________________

職務:___________________________

買賣雙方遵循平等、自願、互利、互惠原則協商並達成如下協定,共同信守。

第一條品名、規格、數量及單位

__________________________________________________________

第二條契約總值

__________________________________________________________

第三條原產國別及製造廠商

__________________________________________________________

第四條裝運港

__________________________________________________________

第五條目的港

__________________________________________________________

第六條裝運期

分運:__________________________

轉運:__________________________

第七條包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋和長途陸路運輸,防潮 防濕、防震、防鏽、耐野蠻裝卸。任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。

第八條嘜頭

賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:

第九條保險

裝運後由買方投保。

第十條付款條件

1.買方在收到備貨電傳通知後及裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的______________%,計___________。____________行收到下列單證經核對無誤後,承付信用證款項(如果分運,應按分運比例承付):

a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,註明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸________運輸公司。

b.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包裝物數量,毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。

e.提供全套技術檔案的確認書一式兩份。

2.賣方在裝船後10天內,須掛號航空郵寄三套上述檔案,一份寄買方,兩份寄目的港________運輸公司。

3.____銀行收到契約中規定的,經雙方簽署的驗收證明後,承付契約總值的____%,金額為________。

4.買方在付款時,有權按契約第十五、十八條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

5.一切在中國境內的銀行費用均由____方承擔,一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。

第十一條裝運條款

1.賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向買方通知契約號、貨物品名、數量、發票金額、件數、毛重、尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。

2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸,長____米,寬____米,高____米,賣方應在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。

3.買方須在預計船抵達裝運港日期前10天,通知賣方船名,預計裝船日期,契約號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船隻,提前或推後船期,買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發生的.一切倉儲和保險費由買方承擔。

4.船 期抵達裝運港後,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤後,一切風險及費用由買方承擔。

6.賣方在貨物全部裝運完畢後48小時內,須以電報/電傳通知買方契約號、貨物品名、數量、毛重、發票金額、載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方,以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

第十二條技術檔案

1.下述全套英文本技術檔案應隨貨物發運:

a.基礎設計圖。

b.接線說明書、電路圖和氣/液壓連線圖。

c.易磨損件製造圖紙和說明書。

d.零備件目錄。

e.安裝、操作和維修說明書。

2.賣方應在簽訂契約後60天內,向買方或用戶掛號航空郵寄本條第1款規定的技術檔案,否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。

第十三條保質條款

賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成、嶄新、未曾使用,並在各方面與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對契約貨物的正常使用給予____天的保證期,此保證期從貨物到達____起開始計算。

第十四條檢驗條款

1.賣方/製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量,簽發質量證書,證明所交貨物與契約中有關條款規定相符,但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最後依據,賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

2.在貨物抵達目的港之後,買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書,如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與契約不符,除應由保險公司或船方負責者外,買方在貨物到港____天內有權拒收貨物,向賣方提出索賠。

3.如果發現貨物質量和規格與契約規定不符,或貨物在契約第十三條所規定的保證期內證明有缺陷,包括內在的缺陷或使用不良的原材料,買方將安排商檢局檢驗,並有權依據商檢證書向賣方索賠。

4.如果由於某種不能預料的原因,在契約有效期內檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期限____天。

第十五條索賠

1.賣方對貨物不符合本契約規定負有責任且買方按照本契約第十三條和第十四條規定,在檢驗和質量保證期內提出索賠時,賣方在徵得 買方同意後,可按下列方法之一種或幾種理賠:

a.同意買方退貨,並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方,並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。

甲方:______________________乙方:______________________

代表人:____________________代表人:____________________

開戶銀行:__________________開戶銀行:__________________

帳號:______________________帳號:______________________

__________年______月______日__________年______月______日

工業品貨物買賣契約書 篇27

簽字日期:

賣方 中國 公司

地 址: 電報掛號: 電傳:

買方 _國 公司

地 址: 電報掛號: 電傳:

雙方同意按下列條款由賣方出售,買方購進下列貨物:

┌────────────────┬─────┬─────┬─────┐

│ (1) 貨物名稱、規格包裝及嘜頭 │ (2) 數量│ (3) 單價│ (4) 總值│

├────────────────┼─────┼─────┼─────┤

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ │ │ │ │

│ ├─────┴─────┴─────┤

│ │ 賣方有權在__%以內多裝或少裝 │

└────────────────┴─────────────────┘

(5)裝運期限:

(6)裝運口岸:

(7)目的口岸:

(8)保險:由賣方按發票金額110%投保。

(9)付款條件:

買方應通過買賣雙方同意的銀行,開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。該信用證必須在_______前開出。信用證有效期為裝船後__天在中國到期。

(10)單據:賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單(或貨櫃運輸的已裝船提單)、發票、品質證明、數量/重量鑑定書;如果本契約按cif條件,應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。

(11)裝運條件(cif/c&f)

1.載運船隻由賣方安排,允許分批裝運、允許轉船、允許貨櫃運輸。

2.賣方於貨物裝船後,應將契約號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

(12)品質與數量、質量的異議與索賠:貨到目的口岸後,買方如發現貨物品質及/或數量/重量與契約規定不符,除屬於保險公司及/或船公司的責任外,買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的口岸之日起30天內提出,數量/重量異議須於貨到目的口岸之日起15天內提出。賣方應於收到異議後30天內答覆買方。

(13)人力不可抗拒:由於人力不可抗拒事故,使賣方不能在本契約規定期限內交貨或者不能交貨,賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求,賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發生事故的證明檔案。

(14)仲裁:凡因執行本契約或與本契約有關事項所發生的一切爭執,應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能達成協定時,則在被告國家根據被告國仲裁機構的仲裁程式規則進行仲裁。仲裁決定是終局的,對雙方具有同等約束力。仲裁費用除仲裁機構另有決定外,均由敗訴一方負擔。

(15)補充條款:

_______________________________________________________________________

本契約正本共2份,採用中、英(略)文書就,兩種文字具有同等效力。簽字後正式生效,雙方各執1份為憑。

賣方 買方

中國 公司 _國 公司

代表:(簽字) 代表:(簽字)

見證人

(___律師)

(簽字)

工業品貨物買賣契約書 篇28

甲方:______________ 乙方:______________(工廠)

地址:______________ 地址:______________

法定代表人:______________ 法定代表人:______________

電話:______________電話:______________

丙方:______________(外商)

地址:______________

授權代表:______________

電話:______________

鑒於:

1、乙丙雙方經友好協商,同意由乙方向丙方購買本協定及本協定所涉及契約項下的貨物;

甲、乙、丙三方同意:

1、如乙方未按照銷售契約的規定將全部貨款(分批交貨、分批付款的,指每批貨物的全部貨款)付至甲方,甲方無義務按進口契約的規定向丙方支付任何貨款,且免除任何有關延遲付款的違約責任,丙方無權依進口契約向甲方追索(究)任何貨款(違約責任)。

2、甲方對有關貨物的質量不承擔任何責任。如乙方對貨物質量有任何異議,應自行與丙方協商處理,而無權依銷售契約向甲方追究任何違約責任;如需退換貨,乙方可委託甲方辦理,手續費另計。

3、丙方保證交付所給甲方的貨物在產地,規品、數量等方面與進口契約的規定嚴格一致;如有不符,丙方應承擔所有法律責任並賠償甲方因此而遭受的海關處罰。

4、如銷售契約及進口契約的規定與本協定不符,以本協定的規定為準。

甲方:______________

授權人簽字:________

蓋章:______________

乙方:______________

授權人簽字:_______

蓋章:______________

丙方:______________

授權人簽字:_______

日期:______________