最簡單的貨物買賣契約 篇1
買方：____________________________________
地址：____________________________________
郵碼：____________________________________
電話：____________________________________
法定代表人：______________________________
賣方：____________________________________
地址：____________________________________
郵碼：____________________________________
電話：____________________________________
法定代表人：______________________________
經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本契約各條款，共同履行：
第一條 貨物名稱：____________________
第二條 產地：____________________
第三條 數量：____________________
第四條 商標：____________________
第五條 價格：____________________
第六條 包裝：____________________
第七條 付款方式：______________________________(以時間為條件)
第八條 運輸：________________________________________(是否要保險)
第九條 定金：________________________________________(不得超過總金額的20%)
第十條 應附的單據
賣方向買方提供：
1.提貨單;
2.發票(vat);
3.使用說明書;
4.保修單;
5.其他單據。
第十一條 裝運通知：__________________________________________________(用傳真方式?)
第十二條 其他條款：__________________________________________________(保密?)
第十三條 供貨時間：______________________________(與付款聯繫?)
第十四條 違約金：________________________________________( 延期費?)
第十六條 不可抗力：________________________________________(水災地區?)
第十七條 契約爭議的解決：______________________________(約定法院管轄?)
第十八條本契約於_______年_____月_____日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字或蓋章生效。
買方：_____________________
代理人：___________________
賣方：_____________________
代理人：___________________
簽約日期：_____年___月___日
最簡單的貨物買賣契約 篇2
甲方：
地址：
乙方：
地址：
鑒於甲方具備列印設備及耗材、電腦設備及耗材，以及其他辦公用品的供貨能力，且能提供優質的售前、售中和售後服務，甲、乙雙方本著公平、公正、友好協商的原則，訂立本協定。
第一條：甲方按照乙方的需求，及時給乙方供貨或者提供相關的服務幫助，乙方支付相應的貨款或者服務費作為甲方的報酬。
第二條：乙方應以書面形式(包括商業電報、傳真、電郵等)向甲方提出訂貨要求。雙方用以通訊之傳真號碼和電郵地址需要經雙方事先確認。甲方在收到乙方訂貨通知後，將約定產品的價格通知乙方。
第三條：甲方和乙方之間就約定產品的買賣，應在本協定書的一般條款基礎上，簽訂具體的買賣契約(銷售供貨單據)，買賣契約上應標註有產品價格、交付時間和地點及運費承擔等。簽訂的買賣契約與本協定具有同等法律效力。
第四條：乙方應在收到甲方所供貨物之後天之內向甲方支付貨款。
第五條：乙方喪失或可能喪失償還應付但未付貨款能力時(包括但不限於乙方出現經營狀況嚴重惡化、財產被法院查封或喪失商業信譽的情形)，甲方有權要求乙方立即就未到期的貨款支付提供甲方認為滿意的擔保。若乙方未能提供前述有效擔保，所有未付貨款視為到期應付，甲方有權要求乙方立即支付貨款。
第六條：對交付約定產品品種、型號、規格提出異議的，乙方應在實際收到約定產品之日後兩天內向甲方以書面形式提出;對交付約定產品的質量提出異議的，乙方應於實際收到約定產品之日後十天內向甲方以書面形式提出，若乙方未按規定期限提出書面異議，即視為甲方交付約定產品符合本協定書和買賣契約約定。
第七條：若甲方交付給乙方的約定產品確實存在質量問題，經甲方確認後予以退換有質量問題部分的產品，並承擔相應的換貨運輸費用。甲方對約定產品質量所應承擔的責任，應以給乙方更換同等數量和型號的約定產品和承擔相應換貨運輸費用，或者退回存在質量問題的約定產品相應的貨款為限，除此之外，甲方不承擔其他違約責任或賠償責任。
第八條：本協定書的有效期從_____年__月__日至_____年__月__日。雙方可根據情況，協商延長本協定書的有效期期限。
第九條：本協定書期滿或終止時，即產生如下法律效力：
(1)所有乙方欠甲方的款項視為到期，乙方必須立即償還該等款項;
(2)本協定書的期滿或終止並不妨礙甲方追究乙方違反本協定書項下的責任與義務。
第十條：其他事宜：
(1)在本協定有效期內雙方簽署的“買賣契約”均受本協定書條款的約束，即使該買賣契約的實際履行是在本協定書有效期屆滿之後。
(2)本協定書一式兩份，甲乙雙方各執一份。本協定書經雙方代表簽署及加蓋公司印章後生效。
(3)本協定書未盡事宜，雙方可通過協商方式予以補充或修訂。
(4)與本協定書相關的爭議或雙方依本協定簽約的買賣契約產生的糾紛，若雙方不能以友好方式解決，雙方同意接受甲方所在地人民法院的管轄。
甲方(加蓋公章)：________________
代表(簽字)：________________
乙方(加蓋公章)：________________
代表(簽字)：________________
_____年__月__日
最簡單的貨物買賣契約 篇3
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
一、產品名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額： 單位：人民幣(元)
二、品質保證：原廠包裝、原廠標準。
三、交貨地點及方式：供方負責送貨至需方公司所在地，供需雙方共同驗收並簽字確認。
四、交貨期：契約簽訂之日起一周內。
五、產品保修責任：自交貨驗收合格之日起，主機保修24個月，人為及不可抗力原因造成損壞除外，保修期滿後供方負責使用原廠配件進行有償維修。
六、付款方式：貨到當日內支付總額的80%，十日內付清其餘
甲方：
乙方：
_________年____月____日
最簡單的貨物買賣契約 篇4
契約編號：____
日期：____
賣方：____ 簽約地點：____
地址：____ 電報掛號：____
買方：____
地址：____ 電報掛號：____
茲經賣買雙方同意成交下列商品訂立條款如下：
1.商品：_________
2.規格：_________
3.數量：_________
4.單價：_________
5.總價：___u.s.d.(大寫： )。______
6.包裝：_________
7.裝運期：____收到信用證後____天。______
8.裝運口岸和目的地：從__經__至__。
9.保險：____________
10.付款條件：___________
(1)買方須於19__年__月__日前將保兌的、不可撤銷的、可轉讓、可分割的即期信用證開到賣方。信用證議付有效期延至上列裝運期後，__天在__到期。
(2)買方須於簽約後即付定金_____%。
11.裝船標記及交貨條件：貨運標記由賣方指定。
12.注意：開立信用證時請註明契約編號號碼。
13.備註：__________
賣方：______ 買方：______
註：
① 格式契約亦稱標準契約(standardcontract)。在國際貿易買賣中，由一個國際組織或外貿商業組織或律師事務所根據買賣契約應具有的基本內容而擬定的固定條文，即成固定格式的空白標準契約。經雙方當事人簽字後，才能成為有效的契約，對雙方當事人都有法律的約束力。
最簡單的貨物買賣契約 篇5
契約編號：_________
買方：_________
賣方：_________
買方同意購買，賣方同意出售下述商品，並按下列條款簽訂本契約：
一、商品名稱，規格，數量及單價：
│項目序號│ 商品名稱及規格 │ 單 位 │ 數 量 │單價│總價│
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│總值 │
二、生產國別和製造廠：
_________。
三、包裝：
以新的，堅固的木箱或紙箱包裝，並能防潮，防濕，防震，防鏽及防止粗暴裝卸，適合於遠程海運，郵包郵寄，空運運輸。由於採用不適當或不妥當的包裝而引起生鏽，損壞，丟失，其責任應由賣方承擔。
四、嘜頭：
賣方應在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號，尺碼，毛重，淨重和諸如“勿倒置”，“小心輕放”，“防潮”等字樣，以及提升位置和下列嘜頭。
五、裝船時間：
_________。
六、裝船港口：
_________。
七、目的港口：
_________。
八、保險：
裝船後由買方負擔。
九、支付條件：
1.如以信用證支付：買方接到本契約11條規定的賣方裝船通知後在交貨期15～20天前，由_________銀行開立以賣方為受益人，金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證.憑開戶銀行開具的匯票和本契約第10條中所規定的裝船單據付款。
2.如以托收方式支付：交貨後，賣方經由賣方銀行通過_________銀行寄送本契約第10條所規定的裝船單據向買方收取貨款。
3.如以信匯或電匯方式支付：接到本契約第10條所規定的裝船單據後於七天內付款。
十、付款單據：
1.為了議付貨款，賣方應向支付銀行呈交下列單據：
(1)全套清潔無瑕疵，註明“運費到付”，空白抬頭，空白背書和通知目的港已“裝船”的海運提單。
(2)發票_________份：註明契約號和嘜頭(一個以上嘜頭應分別開發票)。
(3)裝箱單_________份：註明發貨重量及相應發票的編號和日期。
(4)由製造廠出具的品質和數量證明書兩份，如14條第(1)項中所規定。
(5)通知買方已裝船的電報抄件一份。
2.裝船同時，賣方應將上述單據副本各一份(本條5項除外)寄送目的港。
十一、裝船條件：
1.賣方應於本契約規定的裝船期前_________天，以電報通知買方如下內容：契約號，品名，數量，價值，件數，毛重，尺碼，港口備妥待運日期，以便買方洽訂艙位。
2._________(電報掛號：_________)，將作為買方的船代理洽訂艙位。
3.買方應於船隻預計抵港日期前十天，將船名，預計裝貨日期，契約號通知賣方，以便賣方安排裝船。賣方應與船代理保持密切聯繫。當必須換船或船提前或推遲到港時，買方或其船代理應及時通知賣方。如船隻不能在買方通知的船期後_________內到達港口，買方應擔負自_________天起所帶來的倉租費和保險費。
4.如船隻按時抵達裝船港口後，而賣方不能按時備貨裝船，由此產生的空倉費和滯期費應由賣方負擔。
5.貨物越過船舷和脫鉤前的全部費用，風險由賣方負擔;貨物越過船舷和脫鉤以後的全部費用，風險由買方承擔。
十二、裝船通知：
賣方應於貨物裝船完畢後，立即以電報通知買方契約號，貨物名稱，數量，毛重，發票價值，船名和起航日期。若由於賣方未及時以電報通知買方，而使買方不能及時辦理保險時，由此產生的一切損失，均應由賣方承擔。
十三、質量保證：
賣方保證貨物採用最好的和未用過的全新材料，第一流製造工藝，其成品質量，規格和性能與本契約規定相符。貨物的保證期為貨物抵目的港後_________月。
十四、檢驗和索賠：
1.發貨前，製造廠應對貨物的質量，規格，性能和數量/重量作精密全面的檢驗，並出具證明書，證明貨物符合本契約規定。質量證明書應附有製造廠試驗項目和結果的報告。
2.貨到目的港後，買方將申請中國商品檢驗局(以下簡稱局)對貨物的品質，規格和數量/重量進行初檢，並出具檢驗報告。如該局發現規格或數量或二者有出入，除保險公司或輪船公司的責任外，買方有權在貨物到達目的港後_________日內拒收該貨物或向賣方提出索賠。
3.如貨物的質量和規格與契約規定不符，買方將申請商檢局進行檢驗，並憑檢驗報告有權向賣方索賠(包括換貨)。所有費用(檢驗費，退貨和換貨的運費，保險費，倉儲費和裝卸費等)均應由賣方承擔。
4.若買方提出索賠後三十天內賣方未予答覆，則認為賣方已接受上述索賠。
十五、人力不可抗拒：
凡是製造或裝船運輸過程當中，因人力不可抗拒的事故，致使賣方推遲交貨或不能交貨時，賣方可不負責任。但發生上述事故時，賣方應立即通知買方，並在十四日內，給買方航寄一份由主管政府當局頒發的事故證明書。在此情況下，賣方仍有責任採取一切必要措施加速交貨。如事故延續十周以上，買方有權撤銷契約。
十六、遲交貨罰款：
除本契約第15條規定的人力不可抗拒原因外，如賣方不能按契約規定的時間交貨，買方應同意在賣方支付罰款的條件下延期交貨。罰款可由支付銀行在議付貨款時扣除，但罰款不得超過遲交貨物總價的5%。罰款率按每七天收0。5%，不足七天時以七天計算。如賣方延期交貨超過契約規定十周時，買方有權撤銷契約。此時，賣方仍應不遲延地按上述規定向買方支付罰款。
十七、仲裁：
凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決;如果協商不能解決，當提交中國國際貿易促進委員會對外經濟貿易仲裁委員會根據該會仲裁程式暫行規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。
十八、補充條款：
_________。
十九、本契約正本共_________份，採用中，_________文(略)書就，兩種文字具有同等效力，簽字後即生效，雙方各執一份為憑。
買方(公章)：_________ 賣方(公章)：_________
代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________
見證人(簽字)：_________ 見證人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
最簡單的貨物買賣契約 篇6
供方：(以下簡稱甲方)
需方：(以下簡稱乙方)
契約簽訂地點：
一、產品名稱：鉛精礦
二、質量要求及技術標準：
本著雙方互惠互利長期友好合作的原則，從供需雙方的利益出發。As≤1%，如超上述要求，鉛金屬單價按As品位每超出0.1度扣200元。鉛精礦重量扣減袋重千分之六。
三、計價辦法(梯級計價方式)：
1、主品位鉛以上海有色網1#電解鉛錠平均報價計算單價。
①、當Pb>60%時，每升1%金屬單價增價20元/噸;
②、當60%>Pb≥50%時，每降1%金屬單價降20%元/噸;
③、當50%>Pb≥45%時，先按②計價標準執行，50%以下每降1%金屬單價降40元/噸;④、當45%>Pb≥40%時，先按②、③計價標準執行，45%以下每降1%金屬單價降80元/噸;
⑤、當40%>Pb時，價格另議。比如：Pb=48%時，實際減價等於-2750-20×10-40×2=-3030元/噸Pb=43%時，實際減價等於-2750-20×10-40×5-80×2=-3310元/噸
2、鉛精礦含銀計價以上海有色網白銀2#銀錠平均結算價乘以計價係數計算。
①、200g>Ag≥100g時，76%係數計價結算;
②、500g>Ag≥200g時，77%係數計價結算;
③、1000g>Ag≥500g時，79%係數計價結算;
④、20__g>Ag≥1000g時，81%係數計價結算;
⑤、Ag≥20__g時，83%係數計價結算;
⑥、Ag<100g時不計價。
四、交(提)貨地點，方式：
在需方指定工廠交貨，承運車輛由供方負責，運費由需方承擔，並要求開具運輸發票經需方。供方出具本公司開具發票或出具實際供貨礦產品企業開具發票。雙方在場取樣，測出水份，並以擊破方過磅重量、化驗結果為結算依據，如化驗結果有異議，以國家標準(GB8152.1～8152.8-87)為依據,如果超過其誤差標準時,雙方友好協商,如雙方不能就化驗結果協商達成一致,必須進行仲裁時,由雙方協商一致選擇在廣西桂林地質礦產研究院、廣西壯族自治區冶金產品質量監督檢驗站、廣州有色金屬研究院分析測試中心或北京國家重有色金屬質量監督檢驗中心等仲裁機構進行仲裁，並以仲裁結果為準。
五、結算單價：
鉛精礦含Pb60%單價，上海有色網報價1#電解鉛價格在17000元到時18000元時，以1#電解鉛錠平均價減2750元/噸金屬;上海有色網報價1#電解鉛價格在18000元到時19000元時，以1#電解鉛錠平均價減2850元/噸金屬;1#電解鉛價格低於17000元或高於19000元時價格另議，以當月需方價格委員會定價為準。結算價格以到貨(到乙方貨場或倉庫過了重磅)當天上海有色網1#電解鉛錠報價均價為準(周六、周日到貨按下周一的價格結算)。
六、數量：本批1200噸金屬(以實際收貨數量為準)。
七、結算方式及期限：本契約自簽訂起30日內，需方向供方支付預付款人民幣貳佰伍拾萬元(￥2500000.00元)，此後需方按供方書面通知付款金額(根據供方預算產量及市場行情估算貨款)每月5號前將當月貨款預付給供方，並於每月底結清。如有餘款轉入下月預付款中。
八、違約責任：按《契約法》有關違約責任條款執行。
九、契約爭議的解決方式：由雙方當事人協商解決，協商不成，依法向簽約所在地人民法院起訴。
十、供需雙方簽字蓋章後，契約生效。有效期20__年9月2日止。
十一、其它約定事項：傳真件具有同等法律效力。其它未盡事宜，供需雙方協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
最簡單的貨物買賣契約 篇7
契約號：______
日期：_______
地點：_______
買方：___________
地址：___________
電報：___________
電傳：___________
賣方：___________
地址：___________
電報：___________
電傳：___________ 本契約由買賣雙方商訂，在契約項下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：
第一條品名、規格、數量及單價
____________________________________________________________________________________________________________
第二條契約總值
第三條原產國別及製造廠商
第四條裝運港
第五條目地港
第六條裝運期
分運：_______________
轉運：_______________
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途內陸運輸，防潮、防濕，防震，防鏽，耐野蠻裝卸，任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。
第八條嘜頭
賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、盡碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：
嘜na_________________
第九條保險
裝運後由買方投保。
第十條付款條件
（1）買方在收到備貨電傳通知後或裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為契約總值的________%，計_______。中國銀行_______行收到下列單證經核對無誤後，承付信用證款項（如果分運，應按分運比例承付）：
a。全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，註明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。
b。商業發票一式五份，註明契約號、信用證號和嘜頭。
c。裝箱單一式四份，註明每包貨物數量、毛重和淨重。
d。由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。
e。提供全套技術檔案的確認書一式兩份。
f。裝運後即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。
（2）賣方在裝船後10天內，須掛號航空郵寄三套上述檔案（f除外），一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。
（3）中國銀行收到契約________中規定的，經雙方簽署的驗收證明後，承付契約總值的_________%，金額為__________。
（4）買方在付款時，有權按契約第15、18條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。
（5）一切在中國境內的`銀行費用均由買方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。
第十一條裝運條款
（1）賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向賣方通知契約號、貨物品名、數量，發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。
（2）如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米、寬2。7米，高3米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。
（3）買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通過賣方船名，預計裝船日期，契約號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船隻，提前或推後船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。
（4）船按期抵達裝運裝港後，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。
（5）在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤後，一切風險及費用由買方承擔。
（6）賣方在貨物全部裝運完畢後48小時內，須以電報/電傳通知買方契約號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。
第十二條技術檔案
（1）下述全套英文本技術檔案應隨貨物發運：
a。基礎設計圖。
b。接線說明書，電路圖和氣/液壓連線圖。
c。易磨損件製造圖紙和說明書。
d。零備件目錄
e。安裝、操作和維修說明書。
（2）賣方應在簽訂契約後60天內，向買方或用戶掛號航空郵寄本條（1）款規定的技術檔案，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。
第十三條保質條款
賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成，嶄新、未曾使用，並在各方面與契約規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對契約貨物的正常使用給予___________天的保證期，此保證期從貨物到達_______起開始計算。
第十四條檢驗條款
（1）賣方/製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與契約中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最後依據。賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。
（2）在貨物抵達目的港之後，買方須申請中國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與契約不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物到港後_____天有權拒收貨物，向賣方提出索賠。
（3）如果發現貨物質量和規格與契約規定不符，或貨物在本契約第13條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，並有權依據商檢證書向賣方索賠。
（4）如果由於某種不能預料的原因，在契約有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限_________天。
第十五條索賠
（1）如果賣方對貨物不符合本契約規定負有責任且買方按照本契約第13條和第14條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在徵得買方同意後，可按下列方法之一種或幾種理賠：
a。同意買方退貨，並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方，並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。
b。按照貨物的質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。
c。用符合契約規定規格、質量和性能的部件替換有瑕疵部件，並承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。
（2）如果賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆，則視為賣方接受索賠。
第十六條不可抗力
（1）簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。
（2）受阻方應在不可抗力發生或終止時儘快電告另一方，並在事故發生後14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵給另一方認可。
（3）如果不可抗力事故持續超過一百二十天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止契約。通知立即生效。
第十七條仲裁
（1）雙方對執行契約時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。
（2）仲裁應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程式進行仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機構。
（3）仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁機構另有裁定。
（4）仲裁期間，雙方須繼續執行契約中除爭議部分之外的其他條款。
第十八條延期和罰款
如果賣方不能按契約規定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0。5%計算，少於七天者按七天計。如果賣方交貨延期超過契約規定船期十星期時，買方有權取消契約。儘管取消了契約，但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。
第十九條附加條款（如果上述任何條款與下列附加條款不一致時，應以後者為準）
________________________________________________________________________________________________________________________________________________此鑒：
本契約由雙方於_____年____月___日用_______文簽署。原本一式______份，買賣雙方各執______份。本契約以下述第款方式生效：
（1）立即生效。
（2）契約簽署後_____天內，由雙方確認生效。
最簡單的貨物買賣契約 篇8
賣方(以下簡稱甲方)姓名：_________，地址：_________，聯繫電話：_________。
共有人：姓名：__________，地址：_________，聯繫電話：_________。
買方(以下簡稱乙方)姓名：_________，地址：_________，聯繫電話：_________。
第一條：房屋的基本情況：
甲方房屋坐落於_________;位於第___層_________戶，房屋結構為__，房產證登記面積____平方米，地下室一間，面積_________平方，房屋權屬證書號為_________。
第二條：價格：
以房產證登記面積為依據，每平米____________元，該房屋售價總金額為_________萬___元整，大寫：_________。
第三條：付款方式：
乙方於本契約簽訂之日向甲方支付定金______元整，大寫：_________，_____日內交付_________萬___元(大寫)，餘款____________元(大寫)在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。
第四條：房屋交付期限：
甲方應於本契約簽訂之日起______日內，將該房屋交付乙方。
第五條：乙方逾期付款的違約責任：
乙方如未按本契約第三條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，每逾期一天，乙方按累計應付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過__日，即視為乙方不履行本契約，甲方有權解除契約，追究乙方的違約責任。
第六條：甲方逾期交付房屋的違約責任：
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本契約第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天，甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日，則視為甲方不履行本契約，乙方有權解除契約，追究甲方的違約責任。
第七條：關於產權過戶登記的約定：
甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內取得房地產權屬證書，乙方有權解除契約，甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的__%賠償乙方損失。
第八條：簽訂契約之後，所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，質量符合國家有關規定，符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理，於乙方無關。
第九條：甲方保證在辦理完過戶手續之日起_____日內，將戶口遷出，逾期超過___日，乙方每日按已付款的__%收取違約金。
第十條：因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。
第十一條：本契約未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協定。
第十二條：本契約在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。
第十三條：本契約一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方：__________乙方：__________
_________年_________月_____日
最簡單的貨物買賣契約 篇9
甲方(需方)：
乙方(供方)：
甲、乙雙方經友好協商，就甲方向乙方長期購買辦公設備、辦公用品及相關產品的事宜，達成以下條款：
一、貨物名稱、規格型號、製造商、數量、單價、金額：
甲方每次採購物品的名稱、規格型號、製造商、數量、單價、金額，應在甲方每次實際下達的貨物訂單上予以明確，訂單須經甲方授權購物經辦人簽字確認。
二、質量要求、技術標準、智慧財產權：
1、乙方提供的貨物必須是製造商合法生產的、全新的、未使用過的(包括零部件)，並完全符合製造商質量檢測標準和國家質量檢測標準。
2、乙方保證甲方在使用乙方提供的貨物或貨物的任何部分均不受第三方關於侵犯其所有權、專利權、商標權、工業設計權的指控。
三、交貨
1、乙方負責按甲方指定的地點送貨：甲方指定的收貨地點和收貨人員(同一地點可指定兩名收貨員)祥見下表：
2、甲方須在每次下達的訂單上明確該訂購的物品所對應的具體收貨地點：如新增收貨地點，甲方須同時在訂單上明確新增收貨地點的指定收貨人。
3、一般情況下，乙方負責在甲方每次下達訂單之後個工作日內將所購貨物送至甲方;對非常規商品或在其他特殊情況下，乙方的送貨時限由雙方根據具體情況另行協商。
4、甲方對乙方或乙方委託的第三方送達的貨物，在驗收無誤後應以單位蓋章或指定收貨人簽名的方式在送貨單據上籤收，否則乙方有權拒絕交貨，因此導致的交貨延誤及重新送貨發生的送貨費用由甲方承擔。
5、乙方在重慶市區免費送貨的具體範圍，以及對免費送貨範圍以外的收費標準，按乙方網站上公布的配送服務條款執行。乙方對其配送服務條款有最終解釋權。
四、最低月平均採購額(整機類除外)
甲方在乙方的最低月平均採購額為低平均採購量，乙方有權要求變更契約，重新確定雙方的交易條件。
五、開票、付款：
(一)開票：雙方同意選擇如下(請選擇填寫A、B方式)開具貨物的發票：
A、逐次開票，即乙方每次送貨至甲方時，同時送達該次送貨所對應的貨物發票(如發生退貨，則應同時調整發票內容)
B、具體做法如下
(1)乙方在每月月底前向甲方提供匯總雙方當月交易情況的《對賬單》供甲方核對：如雙方對《對賬單》內容有異議，則應根據本契約、甲方原始訂單、經甲方簽收的送貨單等資料進行核對。
(2)經雙方核對無誤的《對賬單》，甲方應以單位蓋章或甲方授權購物貨物經辦人簽字的方式予以確認並及時反饋給乙方。
(3)乙方根據經雙方核對無誤的《對賬單》開具當月甲方所購貨物的發票，並在次月月初第二個工作日內將發票送達給甲方。
(二)付款：
1、乙方同意，甲方在嚴格遵守本契約所有條款的前提下享有的付款期限為：自發票開具之日起天，即在乙方開出發票後天之內甲方應付清乙方以開具發票所對應的貨款。
2、乙方同意，甲方在嚴格遵守本契約所有條款的前提下享有的貨款信用額度(即乙方對甲方的賒帳額度)為(請填寫：現金、支票、銀行劃轉、銀行匯票等)
六、安裝、驗收、退換貨：
1、對初次使用前需安裝調試的產品，乙方應為甲方提供免費安裝調試服務及技術諮詢。
2、乙方完成對貨物安裝調試後，甲方應當場對貨物的質量、規格、數量、安裝、運行狀況及其他相關情況進行驗收，甲方當場不作驗收的。視為驗收通過。
3、如乙方所交貨物符合契約約定，又不存在產品本身質量問題或甲方原因導致的產品損壞等問題，甲方不得向乙方提出退換貨。
4、如乙方所交貨物與契約約定不符，而甲方表示可以接收，則雙方以按質論價的原則重新確定相關貨物的價格。如甲方不願意接收，應由乙方根據甲方要求進行保修、包換或者包退，並承擔因修理、調換或退貨而產生的實際費用。
5、由於甲方錯填送貨地點、收貨人姓名，或甲方指定收貨人未按雙方商定時間在指定地點接貨等原因產生的額外送貨費用由甲方承擔。
七、質量保證、售後服務：
1、乙方保證在產品保修期內按照廠商提供的產品保修卡內容執行：保修期過後的故障或在保修期內不屬保修範圍的故障，酌情向甲方收取修理費。
2、甲方對所購產品自行進行安裝、修理、附加其他設備所導致的產品故障或損壞，乙方概不負責。
3、乙方其他售後服務內容按服務實際發生時乙方所公布的詳細售後服務執行;乙方對其售後服務條款有最終解釋權。
八、免責條件、違約責任：
(一)免責條件：
因所有不可預見、不可避免、不可克服因素導致任何一方的履約不足或不能履約的，雙方彼此均不承擔責任，單履行不足或不能履約方須及時通知對方有關情況，並及時採取相關措施減少對方損失。
違約責任：
1、乙方逾期交貨的每逾一日按逾期交貨部分期總值的1‰向甲方償付逾期交貨的罰金。
2、甲方在規定付款期限內不能及時結清貨款的，乙方有權取消甲方的付款期限、貨款信用額度等待遇，乃至停止向甲方供貨，並對甲方所欠貨款每逾計罰1‰滯納金
3、如甲方以本契約(包括本契約項下具體的訂單)向乙方訂貨之後又中途提出退貨，甲方應按退貨部分相應貨款的3%向乙方支付違約金。
九、糾紛解決：
執行本契約過程中發生的爭議，應首先由雙方協商，協商不成，雙方同意提請重慶市仲裁委員會仲裁，或向乙方所在地人民法院提出訴訟。
十、契約生效：
1、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效，契約有效期壹年。
2、本契約一式兩份，甲乙雙方各執壹份。
十一、其他事項：
本契約未盡事宜，由雙方另行協商處理。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
最簡單的貨物買賣契約 篇10
甲方：A乙方：B經甲乙雙方共同協商，甲方自願將單位分配的全額集資家屬樓名額，無償轉讓給乙方。為防止其他情況發生，保證雙方利益不受任何損失，特簽定以下協定：
一、甲方自願將單位新建的第四棟樓房(其中一套)名額，無償轉讓給乙方，乙方應按單位的要求，將建家屬樓的一切費用及時支付，待新建家屬樓建成後，樓房所有權歸乙方所有，甲方要為乙方提供辦理樓房過戶的一切手續。
二、甲方以個人名義為乙方辦理住房抵押貸款八萬元整，期限為________年，利率以銀行規定的為準。
三、單位在分配住房過程中，不管樓房面積大小，樓層高低，集資金額需求多少，都與甲方無關。
四、甲方所辦理的住房抵押貸款，屬樓房集資所有，歸乙方支配使用，甲方不得干涉。
五、為確保無任何風險，要求乙方按月按時償還銀行貸款本息，乙方也可以提前還清銀行住房抵押貸款本息。
六、如乙方因特殊情況造成住房貸款無法償還，按截止日，乙方期前所支付的一切貸款本息及費用，不得向甲方索賠，甲方有權將乙方新建家屬樓收回，用於歸還甲方為乙方辦理的住房抵押貸款，一切後果有乙方負責，甲方不承擔任何經濟責任。反之，甲方不能以任何理由，任何方式反悔。
七、協定從今日起執行，不經過任何法律公證具有同等的法律效力。雙方各執一份。此協定從乙方還清以甲方名義所辦理的住房抵押貸款之日起自動失效。甲方簽字：乙方簽字
最簡單的貨物買賣契約 篇11
本契約於________年____月____日在________簽訂。
中國______________公司(簡稱甲方)和_________國____________公司(簡稱乙方)經雙方友好協商，在平等互利基礎上，同意簽訂如下契約：
第一條 甲方同意從________年____月份起至________年____月底止，分期分批向乙方提供產品____套(件)，計總值______萬美元。
品號品名：________________________
規格：____________________________
數量：____________________________
單價：____________________________
交貨日期：
第一期：__________________________
第二期：__________________________
第三期：__________________________
目的口岸：________________________
支付辦法：________________________
包裝：____________________________
其他：____________________________
1.甲方每次交貨時，將出運的品名、規格、數量、金額、船名等在____小時前電告乙方。出運後，將全套正本貨運單據：全套潔淨裝船提單(正本____份，副本____份);發票(正本____份，副本____份);包裝單;產地證明書;質量檢驗證書，由甲方直接寄給乙方的議付銀行。同時，由甲方將上述單據的副本____份，分別寄給乙方或乙方的代理人。
2.乙方同意在____產品中，接受甲方次品不超過____%。次品價格，雙方根據質量情況，另行協商確定。
3.其他條款根據中國______進出口總公司對______國出口商品契約規定。
第二條 乙方同意自________年____月起至________年____月底止，提供______機器____台，準備設備___________台，以及測試儀器______台，附配件______套等，計總值______萬美元。(各種設備的名稱、型號、台數、價值齊全)
交貨期：
1.____機器，________年____月交貨。
2.____機器，________年____月交貨。
3.其他設備，________年____月交貨。
目的口岸：______________
支付辦法：______________
包裝：______________
其他：乙方在發運設備時，應先將發運的設備型號、名稱、件數、金額、重量、體積等電告甲方。發運後，應將全套潔淨的裝船正本提單;發票;包裝單;產地證明書;產品質量檢驗合格證書;有關設備詳細的技術圖紙和安裝、使用、操作等說明書寄送甲方。為便於甲方做好準備工作，乙方同意在________年____月底前，先將各機器全套圖紙(包括基礎圖)寄交甲方。
第三條 本契約在執行過程中，如發生爭議，由雙方友好協商解決，協商不成時，可提交______國______仲裁機構仲裁，仲裁裁決對雙方都有約束力。
第四條 本契約如有未盡事宜，由雙方協商同意後修改之。
第五條 在本契約執行期間，如發生人力不可抗拒的事件，甲乙雙方均不承擔賠償責任。但各方應立即把上述情況的發生通知對方，說明情勢並預計持續時間的長短，以便對方採取相應措施。
第六條 本契約以中、____文書寫，兩種檔案具有同等效力。自契約簽字之日起生效。
甲方：中國______________公司代表
簽字：__________________________
乙方：________國________公司代表
簽字：__________________________
見證人：中國______律師事務所律師
簽字：__________________________
說明：本部分“補償貿易契約”的適用法律、法規參照“國際貨物貿易契約”中的有關法律、法規。
________補償貿易設備進口契約
契約編號：______________
本契約在________協定基礎上籤訂，中國________公司(以下簡稱買方)向________國________公司(以下簡稱賣方)購進______設備，其交易條件如下：
一、商品名稱：________________
二、數量：賣方供貨的具體內容，詳見契約附屬檔案一。
三、規格：賣方提供設備質量、規格，有關技術資料，技術保證，圖紙，詳見契約附屬檔案二。
四、交貨後服務：賣方派遺有經驗的稱職的技術人員到買方設備安裝、試車，進行指導。具體人數，技術服務範圍和待遇，詳見契約附屬檔案
三。
五、賣方對買方派遺來的技術人員進行培訓，其培訓人數，培訓地點，培訓內容，詳見契約附屬檔案四。
六、價格：FOB________(港口)________元。設備總件和單證價格，詳見契約附屬檔案五。
七、包裝：根據商品的特點及運輸方式由賣方確定適當的包裝，嘜頭也由賣方自行設計。發貨後另行以函電通知買方。凡由於賣方對貨物
包裝不善，貨物在裝船前保管不良，致使貨物遭到損壞時，賣方均應更換或賠償。
八、保險：由買方負責投保。
九、裝運日期：________年________月至________年________月。
十、裝運港：________。
十一、目的港：________。
十二、支付條件：本契約項下的支付，買方通過中國銀行________分行在設備裝運15天前，開立以________國________公司為受益人的不可撤銷的________元即期信用證。
十三、單據：貨物裝船離港後賣方應向議付銀行提供下列單據議付貨款。
(1)發貨票五份。
(2)清潔已裝船提單，空白背書，一式三份。
(3)品質、產地證明書兩份。裝運設備船隻離港後五天內，賣方應航寄買方及卸貨港、中國對外貿易公司以上各項單據副本各一份。賣方還應隨船交付買方在目的地的指定收貨人以上各項單據副本兩份。
十四、裝運：
(1)在開始裝運月份前20天，買方應以電報通知賣方當月裝運數量和裝貨船名。賣方應在接到買方上項電報通知五天內復電買方。
(2)裝貨船到達裝運港五天前，買方應將裝貨船船名與國籍，預計到達裝港日期，裝運數量預先以電報通知賣方。裝貨船到達裝貨港18個小時前，買方應對上述內容發出正式通知。
(3)裝船結束後24小時內，賣方應以電報將契約號、商品名稱、裝貨船船名、收貨人、裝貨數量、目的港、發票金額、裝貨船離港日期通知買方。
十五、檢驗：
(1)賣方供應買方的“設備”的製造，檢驗和試驗應按賣方國家現行標準規範進行。本契約生效一個月內，賣方應將本契約“設備”的標準和規範一式六份和國家標準一式二份航寄買方，作為檢驗依據。
(2)賣方對其供應的全部“設備”應進行檢驗和試驗，並向買方提交由製造廠或賣方出具的質量合格證和檢驗記錄，以此作為本契約規定的質量保證的證明書，設備檢驗和試驗的費用均由賣方承擔。
(3)買方在裝貨船到達目的港後有權對貨物的數量和品質進行復檢，復檢費由買方負擔。如發現質量規格，數量與契約不符，買方有權向賣方索賠。
(4)賣方供應的全部“設備”的開箱檢驗應在工作現場進行，賣方有權自費派遣他們的檢驗人員到現場參加此項檢驗，買方應在檢驗前一個月將開箱檢驗日期通知賣方，並為賣方檢驗人員提供工作方便。在雙方契約開箱檢驗中如發現“設備”有缺少、缺陷、損壞或包裝、質量標準與本契約不符時，應作詳細記錄，並由雙方代表簽字。如屬買方責任，此記錄即為買方向賣方要求換貨，修理或補齊的有效證明，如不屬買方原因，賣方檢驗人員不能參加開箱檢驗時，買方有權自行開箱檢驗。如發現設備有上述問題並屬賣方責任時，應委託中國商品檢驗局出具證明，以此作為買方向賣方要求換貨、修理或補齊的有效證明。
賣方接到買方索賠證書後，應立即無償換貨，補發短缺部分或降低貨價，並負擔由此產生的到安裝現場的換貨費用風險以及買方的檢驗費用。如賣方對索賠有異議時，應在接到買方索賠證書後兩個星期內提出異議，雙方另行協商，如逾期，索賠立即成立。
賣方接貨和/或補交貨物的時間，不遲於賣方收到買方索賠證書後一個半月。如需重新製造的設備或部件，其補交貨時間，屆時由雙方另議。
(5)在開箱檢驗中，由於買方的原因，發現設備有損壞，通知賣方後，賣方應儘快補發，其費用由買方負擔。在檢驗中，如發現賣方提供的檢驗所需的標準仍不完整或提供的不及時，經與賣方協商，買方有權按照買方國家現行標準進行檢驗。
十六、保證，賠償與處罰：
(1)如果設備發現缺陷，買方必須在到貨後一年內以書面形式通知賣方。
(2)賣方保證設備質量、規格、技術資料、圖紙符合買方的說明。如買方未能按契約規定開立信用證，致使本契約部分或整批不能按時執行，對賣方造成了損失，買方應按本契約總值的1%向賣方交付罰金。如賣方不能按本契約規定部分或整批交貨，對買方造成了損失，則賣方應按本契約總值的1%向買方交付罰金。________號協定中的賠償與處罰規定也適用於本契約。
十七、不可抗力：由於不可抗力的原因而造成不能完成契約義務，買賣雙方按________協定規定辦理。
十八、解除契約：如果賣方遲交設備超過6個月時，買方有權終止契約。撤銷全部定單，不論撤銷時貨物是否運用或財產權是否已轉移，在上述情況下，賣方應立即退還已付款項，買方對此概不負責。
十九、仲裁：有關本契約和本契約執行中所發生的爭議應通過簽約雙方友好協商加以解決。協商不能解決，應將爭議提交仲裁解決，仲裁應在被告方所在國進行，仲裁裁決是終局裁決，對雙方均有約束力，仲裁費由敗訴一方負責。仲裁期間，除了在仲裁進程中進行仲裁的部分外，契約應繼續執行。
二十、效力條款：本契約由雙方代表在________簽字，有關契約生效，終止及其它規定與________號“協定”規定相同。
中國______________公司 ________國________公司
地址：________________ 地址：________________
電話：________________ 電話：________________
電掛：________________ 電掛：________________
附屬檔案一 (略)
附屬檔案二 (略)
附屬檔案三 (略)
附屬檔案四 (略)
附屬檔案五 (略)
________補償貿易返銷契約
本契約是在________號補償貿易協定基礎上籤訂，由________國________公司(以下簡稱買方)向中國________公司(以下簡稱賣方)購進返銷產品________，其交易條件如下。
一、金額：買方購買金額與買方在________契約基下售給賣方設備金額的相等的返銷產品，計________元________。
二、期限：買方的購買必須在________年________月________日以前完成。每年返銷金額是________元，占整個返銷額的五分之一，每年的________月至________月交貨。
三、商品名稱：________。
四、數量：________，具體內容，詳見契約附屬檔案一。
五、品質規格;賣方提供返銷產品的品質、規格，詳見契約附屬檔案二。
六、價格：FOB________(港口)，________________元，(買方對返銷貨物支付的價格以世界市場價值為基礎，結合考慮該貨物的其它成交條件)。
七、包裝：根據商品的特點及運輸方式，由賣方確定適當的包裝，嘜頭也由賣方自行設計，發貨物以後即另以函電通知買方。凡由於賣方對貨物包裝不妥，貨物在裝運前保管不良，致使貨物遭到損壞時，賣方均應負責更換或賠償。
八、保險：買方負責。
九、裝運日期：________年________月至________年________月。
十、裝運港：________。
十一、目的港：________。
十二、支付條件：本契約項下的支付，在每一次的返銷商品裝運前十五天，買方通過________國________銀行開立以中國________公司為受益人的不可撤銷的________元即期信用證。
十三、單據：貨物裝船離岸後，賣方應向議付銀行提供下列議付單據：
(1)發貨票五份。
(2)清潔已裝船提單，空白背書，一式三份。
(3)品質、產地證明書兩份。
裝運船隻離港後五天內賣方應航寄買方及卸貨港________公司以上各項單據副本各一份。賣方還應隨船帶交買方在目的地的指定收貨人以上各項單據副本兩份。
十四、裝運：
①在開始裝運月份前二十天，買方應以電報通知賣方當月裝運數量和裝貨船名，賣方應在接到買方上項電報通知五天內電復買方。
②裝貨船到達裝運港五天前，買方應將裝貨船名與國籍，預計到達裝港日期，裝運數量，以電報通知賣方。裝貨船到達裝貨港四十八小時前，對方應對上述內容發出上式通知。
③裝船結束後二十四小時內賣方應以電報將契約號商品名稱，裝貨船名，收貨人，裝貨數量，目的港，發票金額，裝貨船隻離港日期通知
買方。
十五、檢驗：
①品質、數量按照裝運港中國商品檢驗局簽發的證明書。提單上的數量應作為買賣雙方交貨數量的根據。
②買方在裝貨船到達目的港後，有權對貨物的數量和品質進行復檢，由買方委託的________機構負責復檢。復檢費由買方負責。如發現品質和/或數量與契約不符，買方有權向賣方索賠，索賠證書由買方委託的檢驗機構出具，但對運輸途中品質與數量的自然損失或變化不得提出索賠，索賠期限為貨物到達目的港________天。
十六、不可抗力：由於不可抗力原因或其他任何超出買方控制能力範圍的原因而造成買方不能接貨或不能付款，買方不予負責，賣方由於不可抗力原因或其它任何超出賣方所能控制的範圍的原因而造成的賣方不能按時交貨，賣方不予負責。
十七、保證、賠償與處罰：
①貨物如發現缺陷，買方應在到貨後半年內書面通知賣方，並有權依照本契約第十八條取消契約。
②賣方保證貨物品質規格符合賣方的規格說明。
③如果賣方不能按契約規定的日期，購買本契約規定的貨物，致使本契約部分或整批不能按時執行，對賣方造成了損失，買方應按本契約總值的1%向賣方交付罰金。如賣方不能按本契約規定部分或整批交貨對買方造成了損失，則賣方應按本契約總值的1%交付罰金。
________號協定 賠償與處罰規定也適用於本契約。
十八、解除契約：如果賣方沒有按時、按議定的品質條件交貨，或在賣方不能履約時，買方有下述權利：
①有關貨物包裝已運抵買方，不論財產權是否能轉移，買方的貨物，均可退回賣方，費用由賣方負擔;或在撤銷全部或部分訂單，不論撤銷時貨物是否運出或財產權是否轉移。在上述情況下，賣方應立即退還已付款項，買方對此概不負責。
②買方將取消回頭產品的購買義務，不再購買尚未購買的回頭貨物。
十九、銀行擔保：本契約自生效之日起________個月，至遲不超過賣方與買方所簽訂第________號契約付款前，買方應向賣方提供銀行保函，一旦買方不能購買或不能付款時，由銀行負責支付貨款或支付罰款。銀行保函見契約附屬檔案三。
二十、仲裁：有關本契約和本契約執行中所發生的爭議，應通過簽約雙方友好協商加以解決，雙方通過協商未達成協定，則此項爭議案件應提交仲裁。仲裁地在被告的國家。仲裁裁決即為終局裁決;對於雙方均有約束力，仲裁費由敗訴方承擔。
二十一、效力條款：本契約由雙方代表在________簽字，有關契約生效，終止及其它規定與________號協定的規定相同。
中國______________公司 ________國________公司
地址：________________ 地址：________________
電話：________________ 電話：________________
電掛：________________ 電掛：________________
附屬檔案一 (略)
附屬檔案二 (略)
附屬檔案三 銀行保證函
最簡單的貨物買賣契約 篇12
契約 甲方：(浙江)______化工有限公司 法定代表人：
住所地： 傳真： 郵編：
乙方： 有限公司 法定代表人：
住所地： 傳真： 郵編：
甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、 買賣標的和數量：
甲方將下列貨物賣與乙方：
名 稱規格或型號品 牌生產商數 量
二、 單價和貨款總額：
雙方約定的價格條款是：
本契約總價款為人民幣 萬元
三、交貨時間和交貨數量：
交貨時間為;
美批次交貨數量的限制是：
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：
雙方確定的交貨地點為上海市 路 號;
運輸方式為：
運費由乙方承擔，但是已經合併計算入本契約的貨物單價中
五、質量標準和驗收條款：
雙方約定的質量標準是：
封樣的方式和保存：
乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
六、包裝和標籤：
雙方確定的包裝材料和方式是：
貨物標籤商定為：
七、損失風險：
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的損失風險由乙方承擔
八、貨物所有權：
在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付：
結算和支付期限為：
支付方式為：
十、智慧財產權：
甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。
十一、保密條款：
有關本契約的協商、簽訂和本契約的所有內容，以及為履行本契約而知悉的對方的商業秘密，包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等，雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。
十二、契約的變更、解除和終止：
雙方協商一致並達成新的條款時，可以變更本契約;
任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本契約;
在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時，本契約得以終止
十三、違約責任：
交貨遲延的違約責任
驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金 元;
貨款支付遲延的違約責任;
交貨不合格時的違約責任：
違反保密條款的違約責任：支付違約金萬元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於萬元時，上述款項應當如數賠償給守約方
十四、契約的生效：本契約經雙方簽章後生效。
十五、爭議的解決：
因履行本契約發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。
十六、契約文本：
本契約一式二份，雙方各執一份。
十七、文書和意見的送達地址：
雙方明確本契約註明的聯絡方式是合適的，任何因履行本契約的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行，除非經對方的書面確認才得以變更。
甲方：(浙江)某某化工有限公司 法定代表人：
乙方： 有限公司 法定代表人：
年月日
最簡單的貨物買賣契約 篇13
房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀
抗訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。
法定代表人：某某 職務：董事長。
被抗訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。
原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人：某某，經理。
抗訴請求：
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。
事實和理由：
抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起抗訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣契約糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣契約既然合法有效，解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另：該判決認定，原告要求解除契約，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。
抗訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛，即便契約無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。抗訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程式違法。
本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣契約的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，抗訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程式上的違法也是明顯的。
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程式違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由，依法維護抗訴人的合法權益，支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
抗訴人： 某某建設集團有限公司
20年 月日
最簡單的貨物買賣契約 篇14
買方：______________________________
地址：______________________________
郵碼：______________________________
電話：______________________________
法定代表人：________________________
職務：______________________________
賣方：______________________________
地址：______________________________
郵碼：______________________________
電話：______________________________
法定代表人：________________________
職務：______________________________
買方和賣方在平等、自願、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本契約，雙方同意按下述條款全面履行：
第一條品名、規格、數量及單價________________________________________________________________
第二條契約總值________________________________________________________________
第三條原產國別及製造廠商________________________________________________________________
第四條裝運港________________________________________________________________
第五條目的港________________________________________________________________
第六條裝運期
分運：______________________________________
轉運：_______________________________________
第七條包裝
所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防鏽、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建築工地。任何由於包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。
第八條嘜頭
賣方必須用不褪色油漆於每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持乾燥”等字樣及下列嘜頭：
第九條保險
在cif條款下：由賣方出資按110%發票金額投保。
在cfr條款下：裝運後由買方投保。
第十條付款條件
1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為契約總值的________%，計____。該信用證在____銀行收到下列單證並核對無誤後承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。
a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，註明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。
b.商業發票一式五份，註明契約號、信用證號和嘜頭。
c.裝箱單一式四份，註明每包裝貨物數量、毛重和淨重。
d.由製造廠家出具並由賣方簽字的品質證明書一式三份。
e.已交付全套技術檔案的確認書一式兩份。
f.裝運後即刻發給買方的.已裝運通知電報/電傳附本一份。
g.在cif條款下
（1）全套按發票金額110%投保____的保險費。
（2）賣方在裝運後10天內，須航空郵寄三套上述檔案（f除外）一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。
（3）銀行在收到契約中規定的、由雙方簽署的驗收證明後，在____天內，承付契約金額的百分之________，金額為____________
買方：______________________________
賣方：______________________________
日期：______________________________
最簡單的貨物買賣契約 篇15
買方：________________________(下稱甲方)
地址：________________________郵編：__________
電話：________________________傳真：__________
電子信箱：____________________
賣方：________________________(下稱乙方)
地址：________________________郵編：__________
電話：________________________傳真：__________
電子信箱：____________________
甲乙雙方經充分協商，本著自願及平等互利的原則，訂立本契約。
第一條名稱、品種、規格和質量
1.名稱、品種、規格：________________________(應註明產品的牌號或商標)。
2.質量，按下列第項執行：
(1)按照______________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
(2)按樣本，樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)。
(3)按雙方商定要求執行，具體為：__________________________(應具體約定產品質量要求)。
第二條數量和計量單位、計量方法
1.數量：________________。
2.計量單位和方法：____________________。
3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：________________________。
第三條包裝方式和包裝品的處理：__________________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。
第四條交貨方式：
1.交貨時間：______________。
2.交貨地點：______________。
3.運輸方式：______________(註明由誰負責代辦運輸)。
4.保險：______________(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。
5.與買賣相關的單證的轉移：______________________。
第五條驗收：
1.驗收時間：______________。
2.驗收方式：____________(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。
3.驗收如發生爭議，由______檢驗機構按______檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。
第六條價格與貨款支付：
1.單價：________;總價：__________________(明確幣種及大寫)。
2.貨款支付：
貨款的支付時間：________________________;
貨款的支付方式：________________________;
運雜費和其它費用的支付時間及方式：____________________。
3.預付貨款：________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。
第七條提出異議的時間和方法：
1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後________日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起______日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。
3.乙方在接到甲方書面異議後，應在__________日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第八條甲方違約責任：
1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金。
2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算，向乙方支付違約金;如________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。
5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。
6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。
7.其它約定：________________________。
第九條乙方的違約責任：
1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金。
2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因貨物包裝不符合契約規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。
4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過______日，甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。
5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。
6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後____日內通知乙方，辦理解除契約手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。
8.其它：______________________________。
第十條不可抗力：
任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時，應在不可抗力事件結束後______日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行契約，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十一條爭議解決：
凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
表達關於貨物買賣契約
契約號：____
買方：____ 賣方：____
電話：____ 電話：____
按本契約條款，買方同意購入，賣方同意出售下述產品，謹此簽約。
1.品名、規格：____ 單位：_____ 數量：____
單價：_____ 總價：_____ 總金額：_____
2.原產國別和生產廠：______
3.包裝：
須用堅固的木箱或紙箱包裝。
以宜於長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化.並具備良好的防潮抗震能力。
由於包裝不良而引起的貨物損傷或由於防護措施不善而引起貨物鏽蝕， 賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。
包裝箱內應附有完整的維護保養、操作使用說明書。
4.裝運標記：
賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、淨重、長、寬、 高並書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣和裝運：
5.裝運日期：______
6.裝運港口：______
7.卸貨港口：______
8.保 險：______ 裝運後由買方投保。
9.支付條件：
分下述三種情況：
(1)採用信用證： 買方收支賣方交貨通知(詳見本契約條款11)
應在交貨日前15-20天， 由____銀行開出以賣方受益人的與裝運金額相同的不可撤銷信用證。
賣方須向開證行出具100%發票金額即期匯票並附裝運單據(見本契約第10款)。
開證行收到上述匯票和裝運單據即付以支付(電匯或航郵付)。信用證於裝運日期後15天內有效。
(2)托收。
貨物裝運後，賣方出具即期匯票， 連同裝運單據(見本契約第10)，通過賣方所在地銀行和買方____銀行提交給買方進行托收。①商業契約是一種通用契約。在國際貿易中， 若雙方對契約貨物無特殊要求的條件下，一般採用商業契約的內容和形式。
(3)直接付款： 買方收到賣方裝運單據(見本契約第10款)後7天內， 以電匯或航郵向賣方支付貨款。
10.單據： (1)小海運： 全套潔淨海運提單，標明“運費付訖.”“運費預付”， 作成空白背書並加注目的港____公司。
(2)空運： 空運提單副本一份，標明“運費付訖”/“運費項目”寄交買方。
(3)航郵： 航空收據副本一份，寄交買方。
(4)發票一式五份， 標明契約號和貨運嘜頭(若貨運嘜頭多於一個，發票需單獨開列)， 發票根據有關契約詳細填寫。
(5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。
(6)由廠商出具的質量和數量保證書。
(7)貨物裝運後立即用電報/信件通知買方。
此外，貨發10天內，買方將上述單據(第5條除外)航郵寄兩份， 一份直接寄買方，另一份直接寄目的港__公司。
11.裝運： (1)f.o.b.條款： a.賣方於契約規定的裝運日期前30天，用電報/信件將契約號、品名、數量、價值、箱號、 毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方， 以便買方租船訂艙。
b.賣方船運代理__公司__(電報：__)，負責辦理租船訂艙事宜。
c.____租船公司或其港口代理(或班輪代理)， 預計船達裝運港10天之前，即將船名、預計裝貨日期、 契約號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯繫。當需要更換運載船舶及船舶提前、 推遲抵達時，買方或其船方代理應及時通知賣方。
若船在買方通知日後30天內尚未抵達， 則第30天后倉儲費和保險費用由買方承擔。
d.若載運船舶如期抵達裝運港，賣方因備貨未妥而影響裝船， 則空艙費和滯期費均由賣方承擔。
e.貨物超過船舷並未從吊鉤卸下，一切費用和風險由賣方承擔; 貨物超過船舷並從吊鉤卸下， 一切費用和風險屬買方。
(2)c&f條款下： a.在裝運期內，賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。
b.貨物經航郵/空運時，賣方於本契約第5條規定的交貨日期前30天，以電報/信件把交貨預定期、契約號、品名、發票金額等通知買方。
貨物交辦發運，賣方即刻以電報/信件將契約號、品名、發票金額、交辦日期通知買方，以便買方及時投保。
12.裝運通知： 貨物業經全部裝船，賣方應將契約號、品名、數量、發票金額、毛重、 船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。
若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保，買方則承擔全部損失。
13.質量保證： 賣方保證：所供貨物，系由最好的材料兼以高超工藝製成， 商標為新的和未經使用的，其質量和規格符合本契約所作的說明。
自貨到目的港起12個月為質量保證期。
14.索賠： 自貨到目的港起90天內，經發現貨物質量、規格、 數量與契約規定不符者，除那些應由保險公司或船方承擔的部分外，買方可憑__出具的商檢證書，有權要求更換或索賠。
賣方擔保貨到目的港起12個月內， 使用過程中由於材料質量低劣和工藝不佳而出現的損傷， 買方立即以書面形式通知賣方並出具__商檢局開列的檢驗證書，提出索賠。商檢證書乃索賠之依據。
按買方索賠要求， 賣方有責任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據缺陷情況將貨物降價 處理。
15.不可抗力： 在貨物製造和裝運過程中， 由於發生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨，賣方概不負責。賣方於不可抗力事件發生後， 即刻通知買方並在事發14天內，以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。
敬使在此情況下，賣方仍有責任採取必要措施促使儘快交貨。
不可抗力事故發生後超過10個星期而契約尚未履行完畢， 買方有權撤銷契約。
16.契約延期和罰款： 除本契約15條所述不可抗力原因，賣方若不能按契約規定如期交貨， 按照賣方確認的罰金支付，買方可同意延期交貨， 付款銀行相應減少議定的支付金額，但罰款不得超過遲交貨物總額的5%。
賣方若逾期10個星期仍不能交貨，買方有權撤銷契約。儘管契約已撤銷，但賣方仍應如期支付上述罰金。
17.仲裁： 凡涉及本契約因執行本契約而發生的一切爭執，應通過友好協商解決， 如果協商不能解決， 則可提交__仲裁委員會根據該會暫定仲裁法則和程式進行仲裁。仲裁將在__進行，仲裁裁決是終局，對雙方都有約束力。
仲裁費用由敗訴方承擔。仲載也可在雙方均能接受的第三國進行。
18.附加條款： 本契約原本兩份。經雙方簽字，各執一份，僅此聲明。
賣方：____ 買方：____
代表人：____ 代表人：____
日期：____ 日期：____
最簡單的貨物買賣契約 篇16
賣方：(以下簡稱甲方)_________
買方：(以下簡稱乙方)_________
乙方因生產的需要，向甲方購買沙石，為明確雙方的權利義務，經雙方平等友好協商，訂立以下條款。
1、甲方向乙方提供的生產所需的沙石質量、數量應當符合併滿足乙方生產需要，否則乙方有權解除契約。
2、乙方根據生產需要，分期分批向甲方購進所需沙石，乙方每次需貨時，應提前三天通知甲方所需沙石的種類、型量、經甲方確認後，甲方應在日內將該沙石送到乙方指定地點。
3、由於沙石市場價格變動頻繁，該貨物的價格以固定價格_________元/m為準。
4、沙石接收驗收方式：乙方收到貨物後應先進行檢測，合格後方可使用，如有質量問題應在收到貨物之日起。
5、在契約履行期間甲方無質量問題及違約責任，該沙石款在雙方終止協定後一月內由乙方向甲方付清。
6、乙方付款實行滾動付款，月底結算。乙方並在次月10日前向甲方支付上月的沙石款。
7、乙方在收到甲方的沙石後應當就方量進行簽收確認，乙方指定專人出具的簽收單作為結算依據。
8、雙方應嚴格遵守本契約，如果雙方有爭議應先協商解決，協商不成的，提交人民法院裁決。
9、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份，本契約雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
最簡單的貨物買賣契約 篇17
關於貨物買賣契約范X甲方： 身份證號：乙方： 身份證號：
甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜，達成如下一致：
一、買賣標的和數量：甲方將下列貨物賣與乙方：名 稱 ( ) 規格或型號( )。
二、單價和貨款總額：雙方約定的價格條款是：( )
三、交貨時間和交貨數量：交貨時間為( )
四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：雙方確定的交貨地點為： ( )運輸方式( ) 運費由乙方承擔，不計算入本契約的貨物單價中。
五、質量標準和驗收條款：雙方約定的質量標準是：( ) 乙方在甲方貨物到達交貨地點的`當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。
七、損失風險：貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的損失風險由乙方承擔
八、貨物所有權：在乙方如數、及時地支付完畢本契約約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。
九、貨款結算和支付：支付方式為：( )
十、智慧財產權：甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時，本契約得以終止。
甲方(簽名)：乙方(簽名)：
________年____月____日
最簡單的貨物買賣契約 篇18
立契約書人_____________有限公司（以下簡稱甲方）____________有限公司（以下簡稱乙方），雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：
一、 買賣標的：____________________。（樣式、規格另行列表）
二、 價金：人民幣_______元整。
三、 送貨地點：甲方公司所在地或其所指定的地點。
四、 送貨日期：乙方應於訂約後一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延，應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金，乙方不得有異議。
五、 清償費用：原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在________市_______縣兩界內，按實際里程數每公里______元酌收運送費用。
六、 甲方或其指定受領之人世間於受領第一條的________後，應即時驗收。________如有瑕疵，應於受領後七天內以書面通知乙方更換，逾期乙方不負瑕疵擔保責任。
七、 甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。
八、 本契約一式二份，甲乙雙方各執一份為憑。
立契約書人：_________________
買方（甲方）：_______有限公司
公司地址：___________________
代表人：_____________________
住址：_______________________
身份證統一號碼：_____________
營業執照號碼：_______________
賣方（乙方）：_______有限公司
公司地址：___________________
代表人：_____________________
住址：_______________________
身份證統一號碼：_____________
營業執照號碼：_______________
__________年_______月______日
最簡單的貨物買賣契約 篇19
甲方：_________________
乙方：_________________
本協定中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方於年月日簽訂的《__________契約》(以下簡稱“原契約”)中的定義相同。
鑒於：
原因。甲乙雙方本著友好，互信，互助的原則，經友好協商，依據實際情況，在原意向書基礎上補充合作條款部分內容，特訂立以下補充協定。
一、協定內容補充修改部分為：
1、“三-2”需要補充或者修改的內容
2、同上寫內容
二、本協定生效後，即成為原意向書不可分割的組成部分，與原意向書同具有同等的法律效力。
除本協定中明確所作修改的條款之外，原意向書的其餘部分應完全繼續有效。
本協定與原意向書有相互衝突時，以本協定為準。
三、本協定一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方簽字：_________________ 乙方簽字：_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日，這就是一份貨物買賣契約補充協定了。
最簡單的貨物買賣契約 篇20
甲乙雙方經過協商，本著自願及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜，達成如下一致：
第一條：名稱、品種、規格和質量
1、名稱：___________________
2、品種：___________________
3、規格：___________________
4、質量，按下列第 項執行：⑴按照 標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。⑵按樣本，樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)⑶按雙方商定要求執行，具體為： (應具體約定產品質量要求)。
第二條：數量和計量單位、計量方法
1、數量：_____________________________
2、計量單位和方法：___________________
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規定及計算方法
第三條：包裝方式和包裝品的處理
第四條：交貨方式
1、交貨時間：___________________(如甲方在約定時間不能按期交貨，乙方允許甲方順延交貨日期15天)。
2、交貨地點：___________________
3、運輸方式：___________________
4、保險：_______________________
5、與買賣相關的單證的轉移：___________________ 。
第五條：驗收驗收時間：___________________
第六條：損失風險貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的損失風險由乙方承擔。
第七條：價格與貨款支付
1、單價：___________________
2、總價：___________________
3、貨款支付貨款的支付時間：___________________貨款的支付方式：___________________
第八條：提出異議的時間和方法
1、乙方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向甲方提出書面的異議;乙方未及時提出異議的，視為貨物合乎規定。
2、乙方因使用、保管、保養不善等自身原因造成產品質量下降的，不得提出異議。
第九條：甲方違約責任
1、甲方不能交貨的，則乙方有權解除契約，並有權要求甲方返還已支付的款項，乙方自願放棄主張定金責任。
2、甲方所交貨物的品種、型號、規格、花色、質量不符契約定的，乙方如同意利用貨物，應按質論價;如乙方不能利用的，應依據具體情況，由甲方負責調換、修理、所產生的費用由甲方支付。
第十條：乙方違約責任
1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或契約約定的日期提貨的，應以實際逾期提貨天數，每日按貨物總額的 %向甲方支付違約金。
2、乙方逾期付款的，應按逾期付款金額每日 %計算，向甲方支付違約金或一次性支付違約金 。
3、甲方為維權而支出的所有費用(包含但不限於律師費、訴訟費用、交通費等)均由乙方承擔。
第十一條：爭議的處理本契約在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的由甲方所在地人民法院處理。
第十二條：本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，甲乙雙方也可達成補充協定。補充協定具有同等的法律效力。
第十三條：本契約自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。
甲方(蓋章)：___________________ 乙方(蓋章)：___________________
代表(簽字)：___________________ 代表(簽字)：___________________
________年____月____日 ________年____月____日
簽訂地：_______________________ 簽訂地
最簡單的貨物買賣契約 篇21
賣方：___________________ (以下簡稱甲方)
地址：___________________
電話：___________________
買方：___________________ (以下簡稱乙方)
地址：___________________
電話：___________________
甲乙雙方經過協商，本著自願及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜，達成如下一致：
第一條：名稱、品種、規格和質量
1、名稱：___________________
2、品種：___________________
3、規格：___________________
4、質量，按下列第___項執行：
⑴按照 標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。
⑵按樣本，樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式)
⑶按雙方商定要求執行，具體為： (應具體約定產品質量要求)。
第二條：數量和計量單位、計量方法
1、數量：_____________________________
2、計量單位和方法：___________________
3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規定及計算方法
第三條：包裝方式和包裝品的處理
第四條：交貨方式
1、交貨時間：___________________
2、交貨地點：___________________
3、運輸方式：___________________
4、保險：_______________________
5、與買賣相關的單證的轉移：___________________ 。
第五條：驗收
驗收時間：___________________
第六條：損失風險
貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的`損失風險由乙方承擔。
第七條：價格與貨款支付
1、單價：___________________
2、總價：___________________
3、貨款支付
貨款的支付時間：___________________
貨款的支付方式：___________________
第八條：提出異議的時間和方法
1、乙方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物後___日內向甲方提出書面的異議；乙方未及時提出異議的，視為貨物合乎規定。
2、乙方因使用、保管、保養不善等自身原因造成產品質量下降的，不得提出異議。
第九條：甲方違約責任
1、甲方不能交貨的，則乙方有權解除契約，並有權要求甲方返還已支付的款項，乙方自願放棄主張定金責任。
2、甲方所交貨物的品種、型號、規格、花色、質量不符契約定的，乙方如同意利用貨物，應按質論價；如乙方不能利用的，應依據具體情況，由甲方負責調換、修理、所產生的費用由甲方支付。
第十條：乙方違約責任
1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或契約約定的日期提貨的，應以實際逾期提貨天數，每日按貨物總額的 %向甲方支付違約金。
2、乙方逾期付款的，應按逾期付款金額每日 %計算，向甲方支付違約金或一次性支付違約金 。
3、甲方為維權而支出的所有費用(包含但不限於律師費、訴訟費用、交通費等)均由乙方承擔。
第十一條：爭議的處理
本契約在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的由甲方所在地人民法院處理。
第十二條：本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，甲乙雙方也可達成補充協定。補充協定具有同等的法律效力。
第十三條：本契約自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。
甲方(蓋章)：______________
代表(簽字)：______________
乙方(蓋章)：______________
代表(簽字)：______________
_______年_______月_______日
簽訂地：__________________
最簡單的貨物買賣契約 篇22
甲方：__________
乙方：__________
一、貨物明細：
________石材，單價4000元/M3，數量150M3。
________石材，單價4000元/M3，數量350M3。
二、契約總值
為人民幣__________元。(大寫人民幣__________元整)
三、付款條件：
1、契約預付款為契約總額的30%即人民幣__________元於契約簽訂之日支付。
2、貨物到達現場甲方驗收合格後當日支付70%即人民幣壹佰肆拾萬元。乙方同時給予正式發票和質量保證函。
四、交貨條款：
1、交貨日期：於支付訂金之日起__________日交貨。即________年________月________日。
2、交貨地點：________
五、糾紛解決方式：
1、契約一式兩份，簽字後雙方各執一份，均具有同等的法律效力。
2、本契約在甲乙雙方代表簽字蓋章後，以雙方最後簽字日期為生效日。
3、一切由本契約引起的或與本契約有關的爭執，甲乙雙方應通過友好協商解決，如協商後不能解決時，應提交北京市仲裁委員會或提起訴訟。
甲方：________乙方：________
簽字日期：________簽字日期：________
最簡單的貨物買賣契約 篇23
契約編號：
出賣人： 簽訂地點：
買受人： 簽訂時間：
第一條 標的物(註：空格如不夠用，可以另接)
第二條 質量要求：
第三條 包裝標準、包裝物的提供與回收：
第四條 隨附必備品、配件、工具的數量及提供辦法：
第五條 合理損耗標準及計算方法：
第六條 標的物所有權自(交付/)時起轉移，但買受人未履行(支付價款/)義務的，標的物仍屬於出賣人所有;標的物毀損、滅失的風險自交付時起由買受人承擔。
第七條 交付(提取)標的物或提取標的物單證的方式、時間、地點：
第八條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：
第九條 驗收標準、方法、地點及期限：
第十條 成套設備的安裝與調試：
第十一條 出賣人對標的物質量負責的條件及期限：
第十二條 結算方式、時間及地點：
第十三條 擔保方式(也可另立擔保契約)：
第十四條 本契約解除的條件：
第十五條 出賣人違約責任：
買受人違約責任：。
第十六條 契約爭議的解決方式：本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：(只能選擇一種)
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向 人民法院起訴。
第十七條 本契約自起生效。
第十八條 其他約定事項：
最簡單的貨物買賣契約 篇24
甲方：__________
乙方：__________
經雙方協商一致，達成如下擔保協定：
一、被保證的主債權種類
乙方自願為丙方(債務人)與甲方__________________________買賣業務中所產生的債務提供擔保。乙方擔保的債務為每批貨款到期時未付的貨款，在丙方支付甲方該批貨款後，擔保責任自動轉至下批未付貨款。
二、擔保方式
連帶責任保證擔保，即丙方在購銷契約(主契約)規定的貨款履行期屆滿沒有履行債務的，甲方可以要求丙方履行債務，也可以要求乙方在其保證範圍內承擔保證責任。
三、擔保範圍
乙方應當就丙方與甲方業務中的全部債務承擔保證責任，包括逾期未付貨款及利息、違約金、損害賠償金和甲方為實現該債權的費用支付等。
四、擔保期間：甲方與丙方業務中未付貨款償還期限屆滿之日起二年，即___________年______月______日起至___________年______月______日止。
五、其它約定
1、擔保期間，如果甲方需要轉讓擔保債權或對購銷契約(主契約)進行概括轉讓(權利義務整體轉讓)，應當及時通知乙方，乙方的擔保責任不因甲方的債權轉讓或部分轉讓或購銷契約概括轉讓而解除，乙方仍需對新的債權人承擔擔保責任。
2、甲方與丙方在業務過程中，對購銷契約(主契約)數量、價款、契約履行期限(包括貨款的支付時間)等內容的變更，無論是否經過乙方同意，也不論是否減輕或加重乙方的擔保責任，乙方均應對變更後的購銷契約(主契約)產生的債權按照本契約第四條的規定承擔全部擔保責任。
3、因本契約產生糾紛，雙方協商解決，協商不成，向法院提起訴訟，訴訟管轄地依據購銷契約(主契約)確定。
4、本契約一式三份，甲乙丙各持一份。
甲方：__________
乙方：__________
時間：__________
最簡單的貨物買賣契約 篇25
供方：
需方：
1.本契約是依照《契約法》訂立的，經雙方簽字蓋章後，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。
2.契約條款：
簽訂雙方商妥訂貨產品總值人民幣玖拾叄萬陸仟元。其產品名稱的規格、質量、數量、單價、總值、交貨付款等詳見銷售票。
3.經濟責任：
(1)供方如未能履行契約，須負下列責任：
①產品、規格、質量不符契約規定：需方同意利用的，按質論價，退貨貶值總值價款，不能利用的，應負責保修、保退、保換。由於延誤交貨時間，每天應償付需方千分之一的餘款。
②產品數量不符合規定：少交需方仍有需要的照數補交;因延期而不要的，可以退貨，並承擔因此而造成的損失;不能交貨的，應償付需方以不能交貨的貨款總值的百分之一的罰金。
(2)需方未能履行契約時，須負以下責任：
①中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之一罰金。
②中途退貨，由雙方根據實際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之一的罰金。
③自提產品未按規定日期提貨，每延期一天，應償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之一罰金。
④未按規定日期付款，每延期一天，應償付以延期付款總額千分之一的罰金。
⑤實行送貨或代運的產品拒絕接貨，應承擔由此而造成的損失和運輸費用及罰金。
(3)產品價格：如需要調整，必須經雙方協商方能變更。
(4)任何一方要求全部或部分解除契約，必須提出充分理由，經雙方協商，並報請鑑證機關備案。
(5)如因生產原料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，需要變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前七天與對方協商修訂調整，並報鑑證機關備案，任何一方不得擅自變更契約。一方變更契約，對方有權拒絕收購，因此而不能執行契約應償付對方千分之五的罰金。
(6)確因自然災害等原因，影響執行契約或延期交貨，需提前七天通知對方，經有關機構證明，可酌情減免罰金。
4.執行契約中，發生爭議和糾紛，簽約雙方協商不成，均可向法院提出訴訟。向仲裁機關申請仲裁(兩者選一)
5.本契約及附屬檔案一式兩份，供需雙方各執一份。
供方單位(蓋章)：__需方單位(蓋章)：
經辦人:年月日
經辦人:年月日
城區貨物買賣契約4
甲方：__________________________________乙方：__________________________________
為保護供需雙方的合法權益，根據《__________》，經協商一致同意簽訂本契約。
一、品名、規格、產地、質量標準、包裝要求、計量單位、數量、單價、金額、供貨時間及數量品名規格、型號、牌號、商標產地或廠家質量標準包裝要求計量單位數量單價總金額交(提)貨時間及數量備註執行記錄
合計人民幣(大寫)
二、供方對質量負責的條件和期限：____
三、交(提)貨方式及地點：____________
四、運輸方式到達
站(港)及收貨單位：______________
五、運輸費用負擔：________________
六、合理損耗計算及負擔：____________
七、包裝費用負擔：________________
八、驗收方法及提出異議的期限：____
九、結算方式及期限：________________
十、違約責任：____________________
十一、契約附屬檔案：____________________
十二、其他約定事項：
1、契約正本一式兩份，雙方各執一份。
2、本契約經雙方簽字蓋章後生效。有效期限自__________年____月____日至__________年____月____日。
甲方：(蓋章)____________________乙方：(蓋章)_____________________
___________年_______月________日___________年_______月________日
最簡單的貨物買賣契約 篇26
出賣人：
買受人：
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購______貨物，契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應於____日內交付乙方。
第二條質量標準
乙方所購甲方產品屬於：定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
第三條交貨時間、地點
甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的送貨地________。
第四條收貨與驗貨
乙方指定的收貨人：
收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯繫電話____________
收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯繫電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗，並向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。
第五條付款時間、方式
乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
第六條違約責任與契約解除
1.甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本契約，並有權按契約約定追究甲方違約責任。
2.乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金逾期超過____天未支付貨款，甲方有權解除本契約，並有權按契約約定追究乙方違約責任。
第七條爭議解決
甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第九條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第十條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
第十一條契約生效
本契約一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委託人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
出賣人：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
買受人：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日