哈爾濱房屋買賣契約書 篇1
賣方：_______，身份證號碼：_______
身份證地址：______________________
現住址：__________________________
家庭電話：_____;手機：___________
買方：______，身份證號碼：________
身份證地址：______________________
現住址：__________________________
家庭電話：_____;手機：___________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定，在平等、自願、公平、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜達成如下協定：
第一條房屋基本情況
賣方所售房屋坐落為：_____【區】______【小區】____【幢】【座】【號】___單元____號該房屋所在樓層為____層，建築面積共___平方米。
隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附屬檔案一。
第二條房屋權屬情況
該房屋所有權證證號為：___________________。
土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以____方式獲得。土地使用權證號為：_____，土地使用權年限自_____年____月____日至____年該房屋性質為商品房。
該房屋的抵押情況為未設定抵押。
該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
第三條買賣雙方通過____公司居間介紹達成本交易。中介費用為本契約房屋總價的___%，買賣雙方各承擔一半中介費，中介費在房屋所有權證過戶到買方名下之日支付。無論任何原因導致本交易未最後完成，已支付的中介費應該全部退還。
第四條成交價格和付款方式
經買賣雙方協商一致，該房屋成交價格為：人民幣____元，____元整。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
買方付款方式如下：
1.本契約簽訂後3日內，買方向賣方支付定金成交總價的10%，即人民幣_____元。
2.該房屋過戶到買方名下後3日內，買方向賣方支付成交總價的80%，即人民幣____元。
3.該房屋驗收交接完成後3日內，買方向賣方支付成交總價的10%，即人民幣___元。
第五條權屬轉移登記和戶口遷出
雙方同意，自本契約簽訂之日起3日內，雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內取得房屋所有權證書的，買方有權退房，賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款，並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內，向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的，每逾期一日，賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過90日，買方有權解除本契約，賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款，並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第六條房屋產權及具體狀況的承諾
賣方保證該房屋沒有產權糾紛，因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，賣方應支付房價總款___%的違約金，並承擔其他賠償責任。
賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係，附屬檔案一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給買方。
賣方保證自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接完成，對已納入附屬檔案一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】：______費用由賣方承擔，交付日以後發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金的賬面餘額在房屋過戶後10日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的，每逾期一日，賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第七條房屋的交付和驗收
賣方應當在房屋過戶到買方名下後30日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時，應當履行下列各項手續：
1.賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，並交接附屬檔案一中所列物品;
2.買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字;
3.移交該房屋房門鑰匙;
4.按本契約規定辦理戶口遷出手續;
5.本契約規定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過戶;
6.本契約規定的其他應完成的事項。
本條規定的各項手續均完成後，才視為該房屋驗收交接完成。
第八條本契約簽訂後，賣方再將該房屋出賣給第三人，導致買方不能取得房屋所有權證的，買受人有權解除本契約，賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款，並按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條稅、費相關規定
本契約履行過程中，買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費，買賣雙方承擔稅費的具體約定如下：
1.賣方需付稅費：營業稅;城市建設維護稅;教育費附加;印花稅;個人所得稅;土地增值稅;房地產交易服務費;土地使用費。提前還款短期貸款利息;提前還款罰息
2.買方需付稅費：印花稅;契稅;產權登記費;房地產交易服務費;《房地產證》貼花;
3.其他稅費由買賣雙方各承擔一半：權籍調查費;房地產買賣契約公證費;評估費;保險費;其他
因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的，其應當向對方支付相當於房價總款___%的違約金。
第十條違約責任
一、逾期交房責任
除不可抗力外，賣方未按本契約第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的，按照如下規定處理。
1.逾期在30日之內，自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金，並於該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金，契約繼續履行;
逾期超過30日後，買方有權退房。買方退房的，賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款，並按照買方全部已付款的___%向買方支付違約金。
二、逾期付款責任
買方未按照第四條約定的時間付款的，按照以下規定處理：
1.逾期在30日之內，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金，並於實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金，契約繼續履行;
逾期超過30日後，賣方有權解除契約。賣方解除契約的，買方應當自解除契約通知送達之日起3日內按照逾期應付款的___%向賣方支付違約金，並由賣方退還買方全部已付款。
第十一條不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本契約的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人，並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第十二條爭議解決方式
本契約項下發生的爭議，由雙方協商解決;協商不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁;
第十三條送達地址條款：
本契約簽訂人所填寫的地址信息，將作為通知、信件、法律文書等一切書面檔案的送達地址。若按該地址送達的相關檔案無人簽收或被拒絕簽收，則檔案退回之日視為送達之日。
雙方確認的送達地址如下：
甲方地址：____________________________
郵政編碼：__________收件人：__________
手機號碼：__________電子信箱：________
乙方地址：____________________________
郵政編碼：__________收件人：__________
手機號碼：__________電子信箱：________
在不限制前款規定效力的前提下，本契約項下任何一方以預留之手機號碼/電子郵件地址向另一方預留之手機號碼/電子郵件地址以傳送簡訊、彩信、電子郵件等形式傳送任何通知、信件、法律文書之日即視為已送達。
任何一方於本契約項下預留之送達地址、接受通知之手機號碼/電子郵件地址變更，應在變更後3日內書面通知對方，否則，相關檔案通過上述地址/電話/電子信箱送達後視為送達，由此產生的法律後果由被送達方承擔。
第十四條本契約自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充。對本契約的解除，應當採用書面形式。本契約附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力。本契約附屬檔案為本契約的一部分，與本契約具有同等法律效力。
賣方：__________________________
買方：__________________________
中介方：________________________
契約簽訂日期：____年____月____日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇2
居間房屋買賣契約解除協定書
甲方(賣方)：_______________
乙方(買方)：_______________
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
一、甲方自願將坐落在_______________(建築面積_______________平方米，儲藏室_______________平方米，產權證號_______________ )房地產出賣給乙方，並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫_______________元整 ;即人民幣小寫_______________元 。
三、乙方在簽訂本契約時，支付定金_______________元整 ，即小寫_______________元 。
四、乙方支付定金之日起 _______________個月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。
七、乙方支付首付款後，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後，如一方違反本契約條款，該方應向對方支付五十萬 元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元罰金，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定，本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件，並將_______________設施， 等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協定一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款：
1、轉讓過後，甲方不的以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方)：_______________ (印)
身份證號：_______________
住址：_______________
電話：_______________
____年_____月_____日
乙方(買方)：_______________(印)
身份證號：_______________
住址：_______________
電話：_______________
____年_____月_____日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇3
訂立契約雙方：_______________
出賣方：_______________ ，以下簡稱甲方;
購買方：_______________ ，以下簡稱乙方。
根據國家有關房產的規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條 乙方購買甲方座落在_______________，建築面積為_____平方米。
第二條 上述房產的交易價格：_______________ 。
第三條 付款時間與辦法：_______________
1.乙方應於_____年_____月_____日前向甲方付清房產款項(交款日期以匯款時間為準)。
2.乙方面交給甲方現金__________元;其餘__________元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。
第四條 甲方應於_____年_____月_____日前將交易的房產全部交付給乙方使用。
第五條 稅費分擔
1.甲方承擔房產交易中房產局應徵收甲方的交易額的 %的交易費;承擔公證費、協定公證費。
2.乙方承擔房產交易中房產局應徵收乙方的交易額的 %的交易費，承擔房產交易中國家徵收的一切其它稅費。
第六條 違約責任
1.乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產款 %的違約金。
2.甲方必須按期將房產交付甲方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產款 %的違約金。
第七條 本契約主體
1.甲方是 _____、_____、_____、_____，共_____人，委託代理人_______________即甲方代表人。
2.乙方是 單位，代表人是 。
第八條 本契約經國家公證機關 公證處公證。
第九條 本契約一式 份。甲方產權人各一份。乙方一份。 房產管理局、 公證處各一份。
甲方：_______________ 乙方：_______________
代表：_______________ (簽名) 代表：_______________ (簽名)
地址：_______________地址：_______________
電話：_______________電話：_______________
哈爾濱房屋買賣契約書 篇4
(契約編號：_____________________)
契約雙方當事人：_________________________________________________
出賣人：_________________________________________________________
註冊地址：_______________________________________________________
營業執照註冊號：_________________________________________________
企業資質證書號：_________________________________________________
法定代表人：____________________聯繫電話：________________________
郵政編碼：_______________________________________________________
委託代理人：____________________地址：____________________________
郵政編碼：____________________聯繫電話：__________________________
委託代理機構：___________________________________________________
註冊地址：_______________________________________________________
營業執照註冊號：_________________________________________________
法定代表人：____________________聯繫電話：________________________
郵政編碼：_______________________________________________________
買受人：_________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名：__________________國籍________________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】__________________________
地址：___________________________________________________________
郵政編碼：______________________聯繫電話：________________________
【委託代理人】【 】姓名：____________________國籍：________________
地址：___________________________________________________________
郵政編碼：______________________電話：____________________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定：
第一條 項目建設依據。
出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為______________________。
該地塊土地面積為___________，規劃用途為___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日，
《商品房買賣契約樣本》
出賣人經批准，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】___________。建設工程規劃許可證號為___________，施工許可證號為___________。
__________________________________________________________________________。
第二條 商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為___________，商品房預售許可證號為___________。
__________________________________________________________________________。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本契約附屬檔案一，房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的：
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。
該商品房的用途為___________，屬___________結構，層高為___________，建築層數地上___________層，地下___________層。
該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共___________平方米，其中，套內建築面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。
___________________________________________________________________________。
___________________________________________________________________________。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款：
1、按建築面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米______元，
總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建築面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元，總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算，該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、_______________________________________________________________________。
第五條 面積確認及面積差異處理。
根據當事人選擇的計價方式，本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
商品房交付後，產權登記面積與契約約定面積發生差異，雙方同意按第__________種方式進行處理：
1、雙方自行約定：
(1)_____________________________________________________________________;
(2)_____________________________________________________________________;
(3)_____________________________________________________________________;
(4)_____________________________________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理：
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的，據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，並按__________利率付給利息。
買受人不退房的，產權登記面積大於契約約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小於契約約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-契約約定面積
面積誤差比=————————————————×100%
契約約定面積
因設計變更造成面積差異，雙方不解除契約的，應當簽署補充協定。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款：
1、一次性付款
__________________________________________________________________________。
2、分期付款
__________________________________________________________________________。
3、其他方式
__________________________________________________________________________。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本契約規定的時間付款，按下列第__________種方式處理：
1.按逾期時間，分別處理(不作累加)
(1)逾期在_____日之內，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____的違約金，契約繼續履行;
(2)逾期超過_____日後，出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的，買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的，經出賣人同意，契約繼續履行，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.________________________________________________________________________。
第八條 交付期限。
出賣人應當在_____年_____月_____日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列第_____種條件，並符合本契約約定的商品房交付買受人使用：
哈爾濱房屋買賣契約書 篇5
賣方(以下簡稱甲方)：_____
買方(以下簡稱乙方)：_____
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方房屋，甲、乙雙方達成如下協定：
一、甲方出賣的房屋地點：_____
二、甲方出賣房屋面積：_____ ㎡
三、房屋產權證編號：_____
四、乙方購買甲方房屋總價款：人民幣____________元
(大寫：_________________元整)
五、付款時間：________年 ______月______日
六、付款方式：一次性付清。
七、房屋交付日期：______年 ______月______日
八、辦理房屋產權過戶及有關稅費由甲方承擔。
九、甲方保證該房無產權糾紛(抵押、典當)等，如發生該糾紛，由甲方承擔全部責任。
十、自簽字之日起，之前該房屋所有的費用及事宜均由甲方承擔，之後的費用及事宜由乙方負責。
十一、本契約生效後，甲、乙雙方若有一方無正當理由要求終止契約的，責任方必須按《中華人民共和國民法典》的有關規定承擔
十二、本契約簽訂地點：_____。
十三、其它
此契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽字即生效，望雙方共同遵守。
甲方：_____ 乙方：_____
中間人：_____
日期：______年 ______月______日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇6
賣方(以下簡稱甲方)：_____
(本人)(法定代表人)姓名：_____國籍：_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼)：_____
地址：_____
郵政編碼：_____聯繫電話：_____
委託代理人：_____國籍：_____電話：_____
地址：_____郵政編碼：_____
買方(以下簡稱乙方)：_____
(本人)(法定代表人)姓名：_____國籍：_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼)：_____
地址：_____
郵政編碼：_____聯繫電話：_____
委託代理人：_____國籍：_____電話：_____
地址：_____郵政編碼：_____
第一條 房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____;位於第_____層，共_
____(套)(間)，房屋結構為_____，建築面積_____平方米(其
中實際建築面積_____平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積_____
平方米)，房屋用途為_____;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一，該房屋內部附
著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為__
___。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權
登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面
積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際
測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±____
_%(不包括±_____%)時，房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____
%)時，甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理：
1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將
乙方已付款退還給乙方，並按_____利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
3._______________________________。
第三條 土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年
___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的
房地產轉讓批准檔案號為_____;該房屋買賣後，按照有關規定，乙方(必須)
(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格。
按(總建築面積)(實際建築面積)計算，該房屋售價為(幣)每平方米
_____元，總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬
___千___百___拾___元整。
第五條 付款方式。
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(幣)___億___千___
百___拾___萬___千___百___拾___元整，並應於本契約生效之
日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
甲方應於本契約生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給乙方，並應收
到該房屋全部價款之日起_____日內，將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究
違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按_
____計算。逾期超過____天后，即視為乙方不履行本契約。屆時，甲方有
權按下述第____種約定，追究乙方的違約責任。
1.終止契約，乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實
際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據
實賠償。
2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金，契約繼續履行。
3._______________________________。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本契約第五條規定的期
限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本
契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在___
__個月內按_____利率計算;自第_____個月起，月利息則按____
_利率計算。逾期超過_____個月，則視為甲方不履行本契約，乙方有權按下
列第_____種約定，追究甲方的違約責任。
1.終止契約，甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙
方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲
方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金，契約繼續履行。
3._______________________________。
第九條 關於產權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期
限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙
方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方
須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付
款的_____%賠償乙方損失。
第十條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項
及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納，契稅
哈爾濱房屋買賣契約書 篇7
契約編號：no________
賣方(以下簡稱甲方)：________________________
身份證號∶________________________
住所∶________________________
郵編∶________________________
電話∶________________________
買方(以下簡稱乙方)：________________________
身份證號∶________________________
住所∶________________________
郵編∶________________________
電話∶________________________
甲乙雙方根據《_____》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律、法規和北京市有關規定，在平等、自願、友好協商的基礎上達成一致，簽訂本協定，以資共同信守執行。
第一條甲方自願將座落於_____________，產權登記建築面積共______平方米，______室______廳______廚______衛的房產售賣給乙方。
第二條房屋價款及支付方式：
1、甲方向乙方出售本協定第一條項下之房產的價款總金額為人民幣______元整(大寫______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元整)。
(1)甲、乙雙方共同到____________房地產交易服務中心(以下簡稱“交易中心”)辦理本協定第一條項下之房產轉移登記，並經交易中心受理，甲方消戶當日(指甲方消戶前)，乙方一次性付清房產價款於甲方。
(2)乙方於______年______月______日前向甲方付清房產價款。
(3)乙方於______前向甲方支付人民幣______元整(大寫人民幣);剩餘房產價款人民幣______元(大寫人民幣)，均由乙方______前支付給甲方。
(4)其他方式：______________________________。
3、乙方向甲方支付房產價款，甲方應向乙方出具票據。
第三條甲、乙雙方應於本契約簽訂之日起______日內，共同到__________________房地產交易服務中心視窗辦理本協定第一條項下之房產轉移登記。如因一方原因，致影響產權過戶轉移登記，給另一方造成損失的，由造成損失的一方負賠償責任。
第四條稅費分擔
1、本契約簽訂之前，本協定第一條項下之房產如有應交納的一切稅費均由甲方負責交納。
2、本契約簽訂之後，本協定第一條項下之房產所發生的轉移過戶登記費、契稅、印花稅、估價費、服務費等費用，經雙方協商由_______________負擔。
3、其他：______________________________。
第五條甲方應於______前，將本協定第一條項下之房產全部交付給乙方。
第六條違約責任
1、因房管部門確認本協定第一條項下之房產不能辦理出售、過戶手續，甲方應在當日內向乙方退還所收的全部款項，本契約解除。
2、甲方如不按契約約定的日期交付本協定第一條項下之房產，每逾期一日按房價款總額的______計算違約金給付乙方。逾期超過______日時，乙方有權解除本契約。解約時，甲方除應將已收的房價款全部退還乙方外，並應支付元的違約金給付乙方。
3、乙方全部或部分不履行本契約第二條的約定，乙方應按房價款總額的______計算違約金給付於甲方。逾期超過______日時，甲方有權解除本契約。解約時，乙方應支付______元的違約金給付甲方。
4、甲方保證其出賣給乙方的房產，產權清楚，無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如因買受前該房產產權有糾葛，致使影響乙方權利行使，由甲方承擔責任，並賠償乙方因此遭受的損失。
5、甲方因個人原因不再出售此房，應在三日內向乙方退還所收的款項，並付違約金___________人民幣給乙方。
第七條其他
1、因不可抗力使本契約不能履行的，甲方向乙方退還所收的全部款項，本契約解除。
2、本契約如有未盡事宜，甲、乙雙方協商解決。
3、本契約一式叄份，甲乙雙方各執壹份，交______房屋土地管理局壹份。
賣方(以下簡稱甲方)：________________________
身份證號∶________________________
住所∶________________________
郵編∶________________________
電話∶________________________
買方(以下簡稱乙方)：________________________
身份證號∶________________________
住所∶________________________
郵編∶________________________
電話∶________________________
_____年_____月_____日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇8
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致達成以下契約條款：
一、甲方自願將坐落在——(建築面積平方米，購房編號：)房地產出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產總價款為人民幣大寫：元即人民幣小寫：元。
三、轉讓金全部款額分三次付清，乙方在簽訂本契約時，支付轉讓金：元，第二次支付時間為20xx年元月前支付：元。第三次支付時間為甲方將房屋產權變更在乙方名下，交產權證時付清餘款即元。
四、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的購房手續。
五、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。
六、甲方應在簽訂本契約的同時將該房產鑰匙交付乙方;乙方拿到鑰匙後即為該房產的所有人即承擔今後的一切費用(如：水電費、物業費、供暖費、等)。
九、本契約簽訂後，如一方反悔，該方應向對方支付一萬元的違約金。
七、本協定一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。如有變更需雙方協商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇9
出售方（甲方）：____________________ 證件類型及編號：______________________
聯繫電話：_________________________ 通訊地址：____________________________
代理人 ： _________________________ 證件類型及編號：______________________
買受方（乙方）：____________________ 證件類型及編號：______________________
聯繫電話：_________________________ 通訊地址：____________________________
代理人 ： _________________________ 證件類型及編號：______________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自願、公平協商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協定：
第1條 房屋基本情況：
（一） 甲方所出售房屋（以下簡稱該房屋）為【樓房】【平房】，坐落在__________________________區號/室（以房屋所有權證為準）。該房屋所在樓棟建築總層數為：___層，其中地上___層，地下__層。該房屋所在樓層為___層，建築面積共_______平方米。
（二） 該房屋規劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】【工業】【其他_______】。
（三） 該房屋【否】【是】帶車位出售，車位坐落：_________________。產權證號：_______。
（四） 該房屋【否】【是】為甲方家庭少有住房；甲方購房時間【否】【是】滿五年，滿五年依據【房屋所有權證】【契稅票】【其他】。
第2條 房屋權屬情況
（一） 該房屋所有權證證號為：______________。共有權證證號為：______________，填發單位為：______________。甲方房屋為共有房屋時，無論是否有共有權證均需提供該房屋共有權人的同意出售聲明，若甲方無法提供，將承擔因此產生的法律責任。
（二） 土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以【出讓】【劃撥】【其他______】方式獲得。該房屋【無土地使用權證】【有土地使用權證】，土地使用權證號為：______________。
（三） 該房屋性質為下列選項中第_______種情形。
1、 商品房；
2、 已購公有住房【非央產】【央產，甲方需提供《在京核心單位已購公房變更通知單》】；
3、 向社會公開銷售的經濟適用住房甲方需提供《已購經濟適用住房上市出售意見》；
4、 按經濟適用住房管理的房屋（回遷房、安居房、康居房等房屋）
5、 其他房屋_____________________。
（四） 該房屋的抵押情況為：【該房屋未設定抵押】【該房屋已經設定抵押】
該房屋已經設定抵押，抵押權人為：___________________________，抵押金額為：人民幣______________元整（大寫______________元整）。該房屋的抵押，甲方應_______（填寫條件或時間）辦理抵押註銷手續。
該房屋除前述條款抵押情形外，另有抵押的，抵押權人為：______________，抵押金額人民幣______________元（大寫_____________元整）；甲方同意自行於______________（填寫條件或時間）辦理完畢該抵押的解除手續。
（五） 該房屋的租賃情況為：【該房屋未出租】【該房屋已經出租】。
甲方已將該房屋出租的，需保證承租人已放棄優先購買權，並能夠積極配合房屋交易過程中的評估、房屋交驗過程，若因此導致契約無法履行或被撤銷，視為甲方違約。
第三條 甲方與乙方通過房地產經紀機構居間的方式達銷售易
甲方和乙方通過房地產經紀機構居間介紹銷售（房地產經紀機構名稱：北京存房房地產經紀有限公司，備案證明編號： 京經紀(20xx)第8300號，房地產經紀執業人員姓名____________，資格證書編號____________；姓名：____________，資格證書編號；____________。
第四條 銷售總價格、付款方式、付款時間
(一) 經甲乙雙方協商一致，該房屋銷售總價為：人民幣____________元（大寫______________元整）。乙方應於本契約簽訂當日向甲方支付定金人民幣______________元（大寫______________元整），定金通過【資金監管】【資金存管】【自行交接】方式劃轉。
本契約資金監管指：北京市房屋管理行政機關為保障買賣交易雙方資金安全，強制性要求資金監管區域交易過程中的資金劃轉必須通過其設立的資金監管專用賬戶監管，待產權轉移登記完成資金解除監管。
本契約中資金存管指：為確保交易資金安全，買賣交易雙方可向銀行申請，將交易資金進行凍結，凍結期內交易雙方均不得單方使用、支配；待滿足解凍條件後資金解凍。
本契約中資金自行劃轉指：買賣交易雙方未採用資金監管或資金存管的.方式，自行交接購房款並簽署《自行劃轉聲明》（附屬檔案九）的行為。
(二) 乙方採取【全款】【貸款】方式支付該房屋銷售總價款，具體付款方式及期限的約定。
1、選擇全款支付的，甲乙雙方一致同意，乙方分【1次】【2次】【3次】向甲方支付除定金之外的所有銷售總價款。
第1次，於【甲方解抵押當天】【房源核驗通過當天】【網簽後______日內】【___年___月____日】【其他_________】，乙方向甲方支付人民幣_________元（大寫：_________元），資金通過【資金監管】【資金存管】方式劃轉；
第2次，於【辦理房屋所有權轉移登記當天】【_____年____月______日】【其他_________】，乙方向甲方支付人民幣_________元（大寫：______________元），資金通過【資金監管】【資金存管】方式劃轉。
第三次，於【戶口遷出當日】【交付房屋當日】【___年_____月____日】【其他_________】，乙方向甲方支付人民幣_________元（大寫：__________________元），資金通過【資金監管】【資金存管】方式劃轉。
2、乙方選擇【商業貸款】【公積金貸款】【組合貸款】申辦貸款的，擬貸款金額為人民幣______________元（大寫：_____________元），甲乙雙方一致同意，乙方分【1次】【2次】【3次】【其他___________】向甲方支付除定金與擬貸款金額外的所有銷售總價款。
第1次，於【甲方解抵押當天】【房源核驗通過當天】【網簽後______日內】【商貸面簽】【公積金初審】【_____年______月____日】【其他_________】，乙方向甲方支付人民幣______________元（大寫：_____________元），資金通過【資金監管】【資金存管】方式劃轉；
第2次，於【辦理房屋所有權轉移登記當天】【_____年____月______日】【其他_________】乙方向甲方支付人民幣_________元（大寫：______________元），資金通過【資金監管】【資金存管】方式劃轉；
第三次，於【戶口遷出當日】【交付房屋當日】【___年_____月____日】【其他_________】乙方向甲方支付人民幣_________元（大寫：__________________元），資金通過【資金監管】【資金存管】【自行交接】方式劃轉。
第五條 貸款的其他約定
(一) 乙方因自身原因無法獲得貸款機構批准貸款的，甲乙雙方同意按以下第_________種方式解決：
1、 乙方自行籌齊剩餘房價款，最遲在辦理產權轉移登記申請當天支付給甲方。
2、 乙方繼續申請貸款，但再次申請貸款獲得批貸函的時間最遲不得超過本契約簽訂後80日。
3、 本契約終止，甲方應返還乙方已付款，乙方按銷售總價款的10%承擔違約責任，在交易進程中已經發生的各項費用由乙方承擔。
(二) 如因國家法律或政策調整導致貸款機構未對乙方批准貸款，且乙方無法支付該房屋銷售總價款的，本契約終止。甲方返還乙方累計已付購房款，甲乙雙方互不承擔違約責任。
第六條 該房屋買賣交易的承諾
(一) 甲方已如實陳述該房屋權屬狀況、設備、裝修情況。甲方保證本人、共有權人同意出售上述房屋，且保證代理人已獲得其合法授權出售上述房屋。甲方保證所提供的涉及本房屋交易的全部資料真實、有效。除契約及本次交易附屬檔案載明的房屋權屬狀況外不存在任何第三方在契約簽訂前及簽訂後對該房屋通過抵押、訴訟、查封等方式進行任何妨礙乙方取得房屋所有權的情況。因上述任何一原因導致契約無效或不能履行，甲方應退還累計已收全部房款，並向乙方承擔房屋銷售總價20%違約責任及全部賠償責任。
(二) 甲方同意在交付房屋時將房屋附屬設施設備及附屬檔案十所列物品及裝修隨同該房屋一併轉讓給乙方，應保證自本契約簽訂之日起至完成物業交驗止，該房屋保持原狀，違反本承諾按本契約第十條第五款承擔違約責任。
該房屋的附屬設施設備、裝飾裝修、其它相關物品清單等具體情況，見雙方另行簽署的補充協定或物品清單（附屬檔案十）。
(三) 本契約簽署之日起，甲乙雙方、共有人承諾積極履行該房屋交易過程中的網簽、貸款、交稅、產權轉移登記、抵押、放款、房屋交付等環節的義務並按要求提供材料，若任何一方違反本承諾，按本契約第十條第五款承擔違約責任。
第七條 房屋的交付
(一) 甲方應當在__________________________（填寫條件或時間）將該房屋交付給乙方。
(二) 該房屋在交付日之前發生的物業管理費、供暖、水、電、燃氣、有線電視、電信及其他：_________費用由甲方承擔，交付日以後（含當日）發生的費用由乙方承擔。甲方同意其繳納的該房屋專項維修資金（公共維修基金）的賬面餘額無償轉移至買受人名下。
(三) 房屋交付的其他約定。
第八條 稅、費相關規定
(一) 本次交易應繳納的所有稅、費由【甲方承擔全部】【乙方承擔全部】【各自承擔法律規定的應繳稅費】，因約定承擔一方不按約定繳納全部稅費，導致契約不能履行或解除的，其應當向對方支付相當於該房屋銷售總價20%的違約金。
(二) 如甲方承諾該房屋為家庭少有住房，須在交稅時保持家庭少有住房狀態；如違反上述約定，造成增加的稅費由甲方自行承擔。
(三) 本契約履行過程中因政策原因需繳納新的稅費的，約定由【甲方】【乙方】【其他__________】繳納；未約定由誰繳納的由政策規定的繳納方繳納。
第九條 權屬轉移登記
(一) 甲乙雙方最晚應於契約簽訂之日起90日內，共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。如契約履行期間，因產生需要延長申請辦理房屋權屬轉移登記時間的情況，甲、乙雙方應當另行簽訂書面的補充協定。
(二) 因甲方原因致使乙方未能在契約簽訂之日120日內取得房屋所有權證書的，乙方有權單方解除契約。
1、如乙方選擇解除契約，適用本契約第十一條第2款約定。
2、如乙方選擇繼續履行契約的，甲方應當繼續履行房屋權屬轉移義務，且自本契約約定的履行期限屆滿之日起至實際產權轉移登記之日止，甲方按乙方全部已付款的萬分之五/日向乙方支付逾期違約金，並於實際產權轉移登記之日向乙方支付。
(三) 因乙方原因致使甲方在契約簽訂之日起120日內未能完成房屋產權轉移且乙方未取得房屋產權證書，甲方有權單方解除契約。
1、甲方選擇解除契約的，適用本契約第十一條第1款約定。
2、甲方選擇繼續履行契約的，甲、乙雙方應依據實際情況另行書面約定產權轉移登記日期，乙方應自本契約約定的履行期限屆滿之日起至實際產權轉移登記之日止，按全部未付金額的萬分之五/日向甲方支付逾期違約金。並於實際產權轉移登記之日向甲方支付。
(四) 甲方應當在該房屋所有權轉移之日起10日內，向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有全部戶口遷出手續。如因甲方自身原因未如期或無法將與該房屋相關的戶口遷出的，應當向乙方支付房屋總價款10%的違約金，並繼續履行全部戶口遷出義務。
第十條 違約條款
(一) 除不可抗力外，甲方逾期交房違約責任：
1、 甲乙雙方約定房屋交付在該房屋產權轉移登記之後的，甲方逾期10日之內交付，自約定的房屋交付期限屆滿之次日至實際交付房屋之日應按該房屋銷售總價萬分之五/日向乙方支付逾期違約金，且應於實際交付之日向乙方支付，甲方逾期超過10日，甲方應繼續履行房屋交付義務並按該房屋銷售總價的5%向乙方支付違約金，該違約金應於房屋實際交付之日支付。
2、 甲乙雙方約定房屋交付在該房屋產權轉移登記之前的，甲方逾期10日之內交付，自約定的房屋交付期限屆滿之次日至實際交付房屋之日應按該房屋銷售總價萬分之五/日向乙方支付逾期違約金，且應於實際交付之日向乙方支付，契約繼續履行。
甲方逾期超過10日，乙方有權單方解除契約。乙方選擇解除契約的，適用本契約第十一條第2款的約定。乙方選擇繼續履行契約的，甲方應當繼續履行，應於該房屋實際交付之日按該房屋銷售總價萬分之五/日向乙方支付逾期違約金。
(二) 除不可抗力外，乙方未按本契約及補充協定約定時間付款的違約責任：
1、乙方逾期在10日之內，契約繼續履行。自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，乙方按逾期應付款萬分之五/日向甲方支付逾期違約金，並於實際支付應付款之日內向甲方支付違約金。
2、乙方逾期超過10日的，甲方有權單方解除契約。甲方選擇解除契約的，適用本契約第十一條第1款約定。
(三) 甲方將該房屋出售第三人，導致乙方不能取得房屋所有權證的，乙方有權退房解除契約，乙方選擇退房解除契約的，適用本契約第十一條第2款約定。
(四) 乙方因個人原因導致貸款機構未對乙方批准貸款，在如下情形時，甲方有權單方解除契約，選擇單方解除的，適用第十一條第1款約定。
1、乙方選擇自行籌集剩餘房款的，若超過約定產權轉移登記申請之日未能籌齊並支付給甲方；
2、乙方選擇繼續貸款超過本契約簽訂之日起80日未獲得批准貸款的。
(五) 除本契約另有約定的違約責任外，任意一方未履行本契約約定義務，經守約方催告後15日內仍未履行該義務，如契約可繼續履行的甲乙雙方須繼續履行，違約方須按該房屋銷售總價的10%向守約方承擔違約責任；如構成本契約解除情形的，適用本契約第十一條解除條款約定。
第十一條 契約解除條款
（一）如甲方依照本契約的約定單方解除本契約，應當以書面的方式進行。本契約自甲方向乙方發出的書面通知到達乙方之日起自動解除。乙方應按銷售總價款的20%向甲方承擔違約的責任。甲方於契約解除之日退還抵扣違約金後剩餘的乙方已付款；如已付款不足以抵扣，乙方應於解除之日支付不足部分。在房屋交易過程中，已經發生的各項費用及其他損失均由乙方承擔。解除契約後，乙方另須配合甲方辦理註銷網上籤約等手續，如未辦理甲方可單獨追究乙方違約責任。
（二）如乙方依照本契約的約定單方解除本契約，應當以書面的方式進行。本契約自乙方向甲方發出的書面通知到達甲方之日起自動解除。甲方應於5個工作日內將其已經收取的乙方的全部付款返還給乙方，並按照房屋銷售總價的20%向乙方支付違約金。如甲方逾期將乙方已經支付款項返還給乙方，則每逾期一日，應按照同期銀行貸款利息向乙方支付違約金。在房屋交易過程中，已經發生的各項費用及其他損失均由甲方承擔。另解除契約後須配合乙方辦理註銷網簽手續等，如未辦理乙方可單獨追究甲方違約責任。
第十二條 不可抗力
不可抗力：是指本契約簽訂後，發生了買賣交易雙方無法預見、無法避免、無法控制、無法克服的意外事件或自然災害（如戰爭、罷工、徵用、颱風、地震、火災、水災等）以至契約當事人不能依約履行職責或不能如期履行職責，發生意外事件或遭受自然災害的一方可以免除履行職責的責任或推遲履行職責。但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人，並自不可抗力事件結束之日起30日內向另一方當事人提供證明。
上述房屋風險責任自該房屋【所有權轉移】【交付房屋】之日起轉移給乙方。
第十三條 爭議解決方式
本契約項下發生的任何爭議，由甲乙雙方協商解決；協商不成，任何一方可向房屋所在地人民法院起訴。
第十四條 其他
（一）本契約自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。甲乙雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充。本契約的補充協定與本契約具有同等法律效力。補充協定與本契約約定不一致之處以補充協定為準。
（二）本契約正文共______頁，一式______份，每份均具有同等法律效力；甲乙雙方各執一份，北京存房房地產經紀有限公司執一份。
甲方（簽印）：___________
住 址（工作單位）：______
聯繫電話：________________
乙方（簽印）：__________
聯繫電話：______________
簽訂日期：____年_____月_____日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇10
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
甲、乙雙方就房屋轉讓事項，經協商一致，達成以下：
一、甲方自願將坐落在市區路小區號樓單元室(
平方米，平方米，產權證號)出賣給，並將與所出賣該房產的相關的
同時出賣給(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述及附屬建築物總價款為人民幣大寫;即人民幣小寫。
三、乙方在簽訂本契約時，支付定金，即小寫。
四、乙方支付定金之日起個月內，向甲方支付首付款(定金從中扣除)，首付款之外的款項通過銀行方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的(已交納)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由方承擔。
七、乙方支付首付款後，甲方即積極配合乙方辦理有關手續，待到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用;無欠賬，如電話費、水電費、取暖費、入網費、費等。
九、本契約簽訂後，如一方違反本，該方應向對方支付元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期一日，應向對方支付五十元，逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定，本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致，不適用本條款。
十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件，並將
一台(型號：)，空調兩台(型號：)，熱水器(型號：)，(型號：)，(型號：)，音響兩台(型號：)，涼，房內燈具，前後門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施，等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協定，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款：
甲方(賣方)：(印)身份證號：
住址：電話：
年月日
乙方(買方)：(印)身份證號：
住址：電話：
年月日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇11
出賣方(甲方)：
地址：
編碼：
電話：
法定代表人：
職務：
購買方(乙方)：
地址：
編碼：
電話：
法定代表人：
職務：
根據國家有關法律的規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條乙方購買甲方坐落在市街巷號的房屋棟間，建築面積為平方米。
第二條上述房產的交易價格：
第三條付款時間與辦法：
第四條甲方應於________年____月____日前將交易的房產全部交付給乙方使用。
第五條稅費分擔
1、甲方承擔房產交易中房產局應向甲方徵收的交易額的%的交易費，承擔公證費、協定公證費。
2、乙方承擔房產交易中房產局應向乙方徵收的交易額的%的交易費，承擔房產交易中國家徵收的一切其他稅費。
第六條違約責任
1、乙方必須按期向甲方付款，否則，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產款%的違約金。
2、甲方必須按期將房產交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產款%的違約金。
第七條本契約主體
1、乙方是共人，委託代理人即乙方代表人。
2、甲方是單位，代表人是。
第八條本契約經國家公證機關公證處公證。
第九條本契約發生爭議的解決方式：本契約履行中發生爭議，雙方協商解決。協商不成時，按下列第種方式解決：
1、向仲裁委員會申請仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第十條本契約一式份。甲方產權人各執一份，乙方執一份，房產管理局、公證處各執一份。
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
時間：
哈爾濱房屋買賣契約書 篇12
出售人(以下簡稱甲方)：____________
身份證號：____________________
住址：_______________________
購買人(以下簡稱乙方)：____________
身份證號：___________________
住址：________________________
甲方與乙方就位於的房屋買賣事項，經充分、平等協商一致、自願達成本契約。
一、房屋情況
1、本契約交易的房屋位於_____市_____區/鎮___________村_____組_______號
2、房屋結構為大門朝南落地式帶院子，房屋總占地面積約為_________㎡，其中房屋占地約為___________㎡，院子占地面積__________㎡，其他_____________________。
3、該交易房屋由出售人全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，並徵得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。該房屋在交易前為出售人完整所有、占有、使用該房屋。
二、為保證本契約切實履行以及房屋的'交付使用，出售人保證並承諾如下：
出售人自願根據本契約條款將本契約項下房屋售予購買人，對此不反悔，本契約項下房屋質量符合居住需要不存在任何質量瑕疵，本契約項下房屋與他人及村集體不存在經濟糾紛。出售人僅將該房屋售予購買人該房屋售予購買人後，該房屋包括土地、房屋及附屬設施的所有權益歸購買人。例如可以獲取的征地補償、拆遷補償等出售人願意積極配合購買人辦理房屋產權的相關手續以及願意積極配合購買人爭取和維護對該房屋的權益。
三、房屋價格
1、本契約項下房屋交易價格為人民幣_______萬元，為固定不變價格。該價格包括了該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
2、購買人於本契約簽訂之日起三天內一次性將____萬元支付給出售人，支付方式為存入出售人以下銀行賬戶：
開戶銀行___________________________
賬戶名稱___________________________
帳號_______________________________
3、購買人存入購房款後並通知出售人後，出售人立即給購買人開具收款收據。
四、購買人根據第四條支付價款之日，出售人交付本契約項下房屋以及相關資料，購買人支付價款後不能正常占有、使用該房屋的，出售人應當承擔違約責任。
五、甲、乙雙方同意上述協定，各無異議，不得反悔。如果雙方就本契約事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。
六、本契約正本一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字摁手印之日起生效，並持續有效。
甲方(簽字)__________
乙方(簽字)________
________年____月____日
________年____月____日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇13
出賣人或代理人(以下簡稱甲方)
姓名：
電話號： 買受人(以下簡稱乙方) 姓名： 電話號：
中介方(以下簡稱丙方)名稱：
經紀有限公司
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定，甲、乙、丙三方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定：
一、經丙方介紹，甲方自願將下款所列房屋出售給乙方，甲方已將房屋狀況充分告知乙方，乙方對甲方所出售的房屋及附屬設施、裝潢情況已充分了解，願意購買該房屋。
甲方出售房屋的情況：房屋坐落 ，房屋所有權證號 號，國土證號為 。
二、甲、乙雙方約定上述房屋成交價款及付款方式: 該房屋出讓總金額為人民幣大寫 元(小寫￥ 元)，簽此契約時乙方交付定金人民幣大寫 元(小寫￥ 元)給甲方，由丙方代為保管。甲方將房產證和國土證交給丙方保管，辦理過戶手續的時間自簽訂契約之日起 天內開始辦理，在此期間，雙方不得以任何理由違約，如因特殊原因超出此時間，可以相互協商解決，否則視為違約，則按違約的相關規定賠償違約金。甲方應在規定的時間內陪同乙方辦理過戶手續，乙方在過戶前即付款人民幣大寫 元(小寫￥ 元)給甲方，由丙方代為保管，丙方在甲乙雙方產監處過戶拍照後將此款人民幣大寫元(小寫￥ 元)交付甲方，留下按揭款人民幣大寫 元(小寫￥ 元)待郵政銀行按揭貸款審批後一次性付給甲方(乙方須開具剩餘款項(包括按揭款)的欠條給甲方，甲方在收到銀行按揭貸款時須歸還欠條，開具等額收條給乙方)。過戶後，本契約上述定金即轉為交房押金，丙方在甲方將房屋交付給乙方時，將交房押金人民幣大寫 元(小寫￥ 元)付給甲方。
三、其他相關：
(一)本契約簽訂之日起，乙方委託丙方代為辦理房屋買賣銀行按揭手續，按揭服務費為人民幣大寫 元(小寫￥ 元)，由乙方支付給丙方。甲方在此過程中應無條件配合乙方辦理銀行按揭手續。
(二)甲方在乙方全部房款付清 日內將房屋交付給乙方。 上述房屋交付給乙方之前發生的該房屋的物業管理費、水電費、煤氣費、電訊費及其它有關費用，由甲方繳納。
四、甲方應保證上述房屋權屬清楚，無產權糾紛，符合房屋轉讓條件。自本契約簽定之日起，該房屋若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務概由甲方負責清理，並承擔相應的法律責任。
五、上述房屋在辦理交易、權屬登記手續及按揭貸款所發生的一切費用，甲、乙雙方約定由 方承擔。
六、甲、乙兩方應各自按上述房屋價款的1%支付給丙方中介服務費。甲乙雙方應最遲於交房當日支付中介服務費於丙方。甲、乙兩方或一方未按期給付丙方中介服務費的，每逾期一日，違約方應按中介服務費的1%給付丙方違約金。
七、違約責任：
1、本契約簽訂後，乙方中途悔約的.，應及時通知甲、丙兩方，購房定金歸甲方所有，並等額賠償甲方契約簽訂後所有相關花費;甲方中途悔約的，應及時通知乙、丙兩方，並應在悔約之日起三日內雙倍返還購房定金給乙方，並等額賠償乙方契約簽訂後所有相關花費。 本契約簽訂後，甲、乙兩方中一方悔約的，違約方應承擔雙方的中介服務費，丙方有權在定金中優先收取。
2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發生重大誤解並造成損失的，視為甲方違約，並由甲方承擔相應的法律責任且承擔雙方的中介服務費。
3、若因郵政銀行按揭手續不能通過審批，則視為不可抗力因素，各方皆不承擔違約責任，由丙方將替甲方保管的購房定金原數返還給乙方。
八、本契約在履行過程中發生爭議，由契約當事人協商解決;協商不成的，可以向邵陽市仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
九、本契約一式叄份，甲、乙、丙方各執一份。
十、本契約自三方簽字訂之日起生效。
甲方或代理人(簽章)：
身份證件號碼： 乙方(簽章)： 身份證件號碼：
年 月 日 年 月 日
丙方(簽章)：經紀有限公司
經辦人：
年 月 日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇14
賣方(以下簡稱甲方)：______________買方(以下簡稱乙方)：______________
身份證號：_____________身份證號：_____________
甲乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下協定條款。
一、甲方房屋(如有共有權人，甲方已經取得了共有權人對轉讓該房屋的一致同意)坐落於__________市__________區__________街道__________號。建築面積_____________平方米，房屋用途為________________。
二、雙方商定該房屋轉讓價格為：_________________總金額_____________萬元(大寫：_________________拾萬仟佰拾元整)。
三、乙方於_____________年__________月__________日向甲方支付首付款________________萬元(大寫：_________________拾萬仟佰拾元整)。待房屋過戶後公積金貸款支付剩餘房款_________________萬元(大寫：_________________拾萬仟佰拾元整)乙方保證房屋過戶後一個月內付清餘款。
四、甲方應於乙方付清全部房款之時，將上述房屋及全部鑰匙交付乙方，並在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行接收。
接收後房屋的占有、使用、收益和處分權利歸乙方行使，該房屋所發生的物業管理費、水費、電訊費、網費等相關費用由乙方負責支付。
五、甲方負責將該房屋所有權更改給乙方所有。辦理產權時所發生的相關費用由乙方承擔。
六、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
七、甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索。
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權，並保證不管以後房價如何上漲，絕不反悔。
八、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本契約規定的時間將房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。甲方保證在房款付清時，將房屋交付乙方，否則乙方有權追究甲方責任。
九、甲方及配偶共同擁有一套住房，辦理房產證所產生的費用，全部由乙方承擔。若甲方及配偶擁有兩套及以上住房，所發生的相關費用，全部由甲方承擔。
十、本契約未盡事宜，由雙方另行協商，並簽訂補充協定。補充協定與本契約具有同等法律效力。
十一、本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽章)：______________乙方(簽章)：______________
聯繫電話：_____________聯繫電話：_____________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇15
抗訴人(原審被告)：_________________某某建設集團有限公司，住所地：_________________某某市某某鎮。
法定代表人：_________________某某職務：_________________董事長。
被抗訴人(原審原告)：_________________某某，男，漢族，19年月日出生，住某某市某某區某某北路號111室。
原審被告：_________________某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：_________________某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人：_________________某某，經理。
抗訴請求：_________________
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。
事實和理由：_________________
抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書，現提起抗訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：_________________對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：_________________要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣契約糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
~1/3~
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣契約既然合法有效，解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另：_________________該判決認定，原告要求解除契約，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。
抗訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛，即便契約無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。抗訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程式違法。
本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣契約的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，抗訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程式上的違法也是明顯的。
~2/3~
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程式違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由，依法維護抗訴人的合法權益，支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
抗訴人：_________________某某建設集團有限公司
年 月 日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇16
甲方(賣方): 身份證號碼: 乙方(買方): 身份證號碼: 電話: 電話: 甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款: 一、甲方自願將坐落在...
房屋買賣契約 編號：
( ) 出賣人(以下簡稱甲方)姓名(或名稱) ：__________________________ 身份證件號(或營業執照號) ：_____________________________________ 買受人(以下簡稱乙方)姓名(或名稱) ：______________________________ 身份證件號(或營業執照號) ：___________________ 中介人(以下簡稱丙方)名稱：_______________________ 身份證號___________________ 根據《中華人民共和國契約法》 、 《中華人民共和國房地產管理法》及其它有 關法律、法規之規定，甲、乙、丙三方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定：
一、經丙方介紹，甲方自願將本條第二款所列房屋出售給乙方，甲方已將房屋狀況 充分告知乙方，乙方對甲方所出售的房屋及附屬設施、裝潢情況已充分了解，願意購買該房屋。
甲方出售房屋的情況：
(一)房屋坐落_____________________________________________________， 房 屋 所 有權 證 號 ______________ ， 產 權 性 質 ______________ ， 建 築 面 積 _______________________平方米。
(二)附屬設施、裝潢情況____________________________________________ __________________________________________________________________。
二、 甲、 乙雙方約定上述房屋成交價款為人民幣____________元 (大寫_________) ， 附屬設施、裝潢價款________元(大寫_______________) ，總計_____________元 (大寫________________) 。契約簽訂之日，乙方支付給甲方定金_____________元 (大寫_________________) ，由丙方代為保管。
三、付款方式、期限及房屋交付：
(一)乙方按下列第________________種方式付款。
1、本契約簽訂之日起______________日內，乙方將上述房款付清，交付給 _____________ 方，購房定金在付款時沖抵房款，如房款交付給丙方，丙方應在 ___________________________將房款轉交給甲方。
2、乙方在到市房地產交易所交納稅費當日將房款付清給甲方，購房定金在付款時沖抵房款。
3、______________________________________________________________。
(二)甲方按下列第___________種方式將房屋交付給乙方。
1、在乙方房款付清之日交付。
2 、 ________________________________________________________ 。上述房屋交付給乙方之前發生的該房屋的物業管理費、水電費、煤氣費、電訊費及其它 有關費用，由甲方繳納。
四、房屋建築面積以市房管部門按現行的房屋測量規範測量的為準，如與原產權證 記載面積不一致，甲、乙兩方約定按下列第________種方式處理：
1、按套計件，房價款不變，互不退補。 2、____________________________________________________________。
五、甲方應保證上述房屋權屬清楚，無產權糾紛，符合房屋轉讓條件。自本契約簽 定之日起，該房屋若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務概由甲方負責清理，並承擔相應的法律責任，由此給乙方造成損失的，由甲方賠償。
如甲方出售房屋為房改房的，應由甲方辦理完畢房改房上市交易審批手續。
甲方應在本契約簽定之日向乙方或丙方提供房屋交易所需資料，協助辦理上述 房屋的交易、權屬登記手續。
六、丙方應提供良好的中介服務。丙方應將其所知道的出售房屋狀況向乙方作充分 說明;同時應將辦理房產交易、權屬登記所需資料、程式以及交易綜合服務費和其 它有關費用的種類和標準充分告知甲、乙兩方。
七、本契約簽訂後_______日內，應向市房管部門申請辦理該房屋的交易、權屬登記手續，上述房屋在辦理交易、權屬登記手續所發生的稅、費，甲、乙雙方約定由 _________方承擔，如無約定，按國家規定由各自承擔。
辦理登記後，三方約定市房管部門出具的收件收據由_________方收執，並由 ________ 方 憑 此 收 據 及 相 關 證 件 領 取 房 產 證 。
如 由 丙 方 領 證 ， 丙 方 應 當 在 _________________日內將房產證交給乙方。
八、乙方應按上述房屋價款的_________%支付給丙方中介服務費，為___________ 元。
給付方式和期限：____________________________________________________。
九、違約責任：
1、本契約簽定後，乙方中途悔約的，應及時通知甲、丙兩方，購房定金歸甲方所有;甲方中途悔約的，應及時通知乙、丙兩方，並應在悔約之日起___________ 日內雙倍返還購房定金給乙方。
本契約簽訂後，甲、乙兩方中一方悔約的，違約方應承擔中介服務費，丙方有 權在定金中優先收取。
2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發生重大誤解並造成損失的，由甲方承擔相應的法律責任，丙方如未將其所知道的房屋權屬狀況向乙方作充 分說明的，承擔連帶責任。
3、乙方未按期向甲方付清購房款或甲方未按期向乙方交付房屋的，每逾期一日， 由違約方給付對方該房屋總房款萬分之___________的違約金。
逾期__________ 日未付清房款或未交付房屋的，對方有權解除本契約，違約方應承擔違約責任並對由此造成的損失承擔賠償責任。
乙方未按期給付丙方中介服務費的，每逾期一日，違約方應按中介服務費的 ___%給付丙方違約金。
因乙方的原因逾期未申請辦理房屋交易、權屬登記手續的，每逾期一日，由違 約方給付對方總房款萬分之________的違約金;因丙方原因逾期未申請的，每逾期 一日由丙方按中介服務費的百分之_________分別付給甲、乙兩方。
十、本契約在履行過程中發生爭議，由契約當事人協商解決;協商不成的，可以向當地仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十一、本契約內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力，如手寫項填寫內容 與印刷文字內容不一致，以手寫項為優先。十二、丙方應保證甲、乙兩方及上述房屋的其它權利人簽名屬實，如因簽名不實引 起糾紛的，由過錯方與丙方共同承擔由此而引起的民事責任。
十三、本契約一式四份，甲、乙、丙方各執一份，一份送交市房地產交易所。
十四、本契約自三方簽字訂之日起生效。
十五、當事人自行約定的其它事項：
甲方(簽章) ：____________________ 乙方(簽章) ：______________________ 身份證件號碼：___________________ 身份證件號碼：_____________________ 甲方配偶(簽章) ：________________ 委託代理人(簽章) ：_________________ 身份證件號碼：___________________身份證件號碼：_______________________ 委託代理人(簽章) ：______________身份證件號碼：_______________________ 年 月 日 年 月 日 丙方(簽章) ：____________________________ 經辦人：_________________________________ 身份證件號碼：___________________________ 年 月 日 -------------------------------------------------------------------------------注意事項：
哈爾濱房屋買賣契約書 篇17
範本甲方(出賣人)__________________本人姓名：__________________(身份證號碼)__________________地址：__________________編碼：__________________聯繫電話：__________________乙方(買受人)__________________本人姓名：__________________(身份證號碼)__________________地址：__________________編碼：__________________聯繫電話：__________________根據國家和_________省(市)法律、法規和有關規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定：
第一條 房屋的基本情況甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_______________;位於第_____層，共_________(套間)，房屋結構為_________，建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米)，房屋用途為 _________; (房屋所有權證號、土地使用權證號房地產權證號)為 __________________.
第二條 房屋面積的特殊約定本契約
第一條所約定的面積為產權登記機關實際測定面積。
第三條 價格按總建築面積計算，該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元，總金額為(_________幣)_________元整。
第四條 付款方式
1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整，並應於本契約生效之日起____日內將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最後一期付款時沖抵，支付方式為以下第______種：
(1)現金_________;
(2)支票_________;
(3)匯款_________.
第五條 交付期限甲方應於本契約生效之日起____日內，將該房屋的產權證書交給乙方，並應收到該房屋全部價款之日起____日內，將該房屋付給乙方。
第六條 乙方逾期付款的違約責任
1、乙方如未按本契約
第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之
第二天起至實際付款之日止，月利息按_____計算。
2、逾期超過_____天后，即視為乙方不履行本契約。屆時，甲方有權按下述第_____種約定，追究乙方的違約責任。
(1)終止契約，乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(2)乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金，契約繼續履行。
第七條 甲方逾期交付房屋的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本契約
第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的交付期限的39;
第二天起至實際交付之日止，按_____%向乙方支付違約金
2、逾期超過____個月，則視為甲方不履行本契約，乙方有權按下列第_____種約定，追究甲方的違約責任。
(1)終止契約，甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金，契約繼續履行。
第八條 關於產權登記的約定在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起___天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的_____%賠償乙方損失。
第九條 保證甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務，甲方均在交易前辦妥。
第十條 稅費的交納因本房屋所有權轉移所發生的所有費用均由乙方繳納。
第十一條 聲明及保證甲方：
1、甲方有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。乙方：
1、乙方有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管
哈爾濱房屋買賣契約書 篇18
身份證號：
身份證號：
根據勞動局，民政局及烹飲協會的有關法規條文，經甲，乙雙方協商，一致同意簽訂本協定書，以供共同信守執行。
一.甲方將座落於市地段的廚房給乙方做技術和管理工作，職務為，有效期為年月日止。
二.甲方每月付給乙方工資：人民幣元，。每月號為支付上月工資發放日。甲方不得以任何理由拖欠，如甲方拖欠工資自每月的工資發放日起7日後，乙方則無需再遵守本協定，並可要求甲方支付乙方全部工資。如協定未果，乙方有權向勞動仲裁機關申請仲裁解決。
三.在乙方工作期間中，甲方有義務為乙方提供必需的工作條件和約定的生活待遇《包括免費提供乙方的食宿》。如對乙方安排烹調技術的所異議，可及時向乙方提出，乙方應及時改進，達到雙方滿意。乙方在工作期間期應遵守甲方制定的文明規章制度。甲方在營業期間若生意紅火，增收營業額，應相應增加乙方工資。
四.乙方自行組織及安排廚房工作分配，管理，廚房內洗碗工，洗菜，煮飯由甲方承擔工資工作。乙方為了保證出品，並對甲方清洗，清潔，煮飯進行監督。
五.乙方為了保證質量出品，並對甲方採購進行要求甲方進行採購質量不行不收貨，數量不夠不收貨，嚴格把好質量關，並希望甲方採購配合廚房工作。
六.乙方需給甲方明確指導工作，以免甲方鋪張浪費。
七.乙方工作人員患病因需要妥當安排工作，保證甲方正常營業運轉。
八.甲，乙方欲解除本協定，一方應以書面形式提早30日向另一方提出，以便安排工作，否則，一方應加倍賠償另一方相對應的經濟損失。
九.本協定未盡事宜，甲，乙方雙方按照有關規定，本著互相諒解的精神，共同協商處理，如協商未果，按原則協定執行。
十.本契約期限屆滿，勞動契約即終止。雙方當事人在本契約期滿前30日向對方表示續訂意向，甲乙雙方經協商同意，可以續訂勞動契約，如協商未果，則契約到期本協定自動失效。
十一.本協定一式兩份，甲，乙方雙方各執一份。雙方簽名蓋章後生效。同時產生法律效力。
十二.乙方患病或非工負傷，疾病救濟費和醫療費用等待遇按照國家有關規定執行。
十三.本協定條款如與國家法律，法規相牴觸時，以國家法律，法規為準。
甲方：簽名蓋章乙方：簽名蓋章
哈爾濱房屋買賣契約書 篇19
契約雙方當事人:
出售方(甲方):
現住址:
身份證號:
工作單位：
購買方(乙方):
現住址:
身份證號:
工作單位：
根據《中華人民共和國契約法》、國家有關法律、法規及《勝利油田職工已購住房內部交易管理暫行辦法》的規定，在平等自願、協商一致的基礎上，甲乙雙方就房屋買賣事宜訂立本契約。
一.所售房屋的基本情況
該房屋為勝利油田限價商品房(毛胚房),位於**市**區錦苑一區九十五號樓四單元四零一室,建築面積八十八平方米(另帶車庫三十平方米)。
二.價款與計價方式
該房屋總售價款為人民幣伍拾萬元整。
甲乙雙方在簽訂房屋買賣契約之日起，乙方已交付甲方的購房定金人民幣(兩千元整)並轉為房款;甲乙雙方在簽訂房屋買賣契約之日交付乙方房屋鑰匙時，乙方支付甲方部分房款人民幣四十七萬元整，甲乙雙方在勝利油田勝利房地產交易中心辦理過戶交易手續時，過戶費用共同平分支付。過戶後乙方需支付甲方剩餘房款人民幣三萬元整。
三.交付房屋
甲方於簽訂本契約時將房屋鑰匙交給乙方，以給予乙方房屋有關的相關憑證。
四.特別約定
1.在甲方簽訂本契約之前必須還清房屋貸款及是否有房產抵押，並結清房屋水、電、氣、暖、衛生、管理等其它相關費用。乙方搬進房屋之後發生的房屋水、電、氣、暖、衛生、管理等其它費用與甲方無關。
2.在辦理過戶交易手續中發生的費用甲乙雙方共同平分支付，該房屋房產證辦理所需費用由甲方承擔。後續如需要相關證件，甲方配合乙方辦理。
3.甲方在得知具備辦理房屋過戶交易時通知乙方並協同乙方辦理房屋過戶交易手續。
五.違約責任
1.甲乙雙方簽訂契約後，若甲方放棄售房，則屬甲方違約。甲方除返還乙方已交付的購房定金和已付房款外，要按乙方的房屋裝修費用及違約時的該房市場價格額外折算費用賠付乙方，並賠付乙方違約金三萬元整。
2.甲乙雙方簽訂契約後，若乙方放棄購房，則屬乙方違約，乙方已交付甲方的購房定金不退還。甲方返還乙方已交付的房款，乙方要按房屋裝修費用及違約時的.該房市場價格額外折算費用賠付甲方，並賠付甲方違約金三萬元整。
3.甲乙雙方簽訂契約後，未經雙方同意，不按約定時間辦理過戶手續的，除執行第五條第一、二款外，還應每日向對方支付違約金五十元。
4.該房屋自簽訂契約後，因油田政策及其他原因導致乙方不能過戶的，乙方可以轉讓，甲方配合過戶。
5.本契約在履行過程中發生爭議，由甲乙雙方協商解決;協商不成的，提交**市仲裁委員會仲裁或依法向**市人民法院起訴。
6.本契約一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。
7.本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，基補充約定經雙方簽章與本本契約號同具法律效力。
出售方(簽章): 購買方(簽章):
年 月 日 年 月 日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇20
甲方：_____________________
乙方 ：_____________________
甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則、經協商一致，就乙方向甲方購買房屋事宜，訂立本契約。
第一條：乙方購買的房屋位於_______市_______區_______，(以下簡稱該房屋)。甲方已取得該房屋的房屋所有權證(編號：_______ )，該房屋建築面積為：_______平方米，產權人：_______。
第二條：雙方一致同意該房屋成交價格為人民幣元。此房價為淨價，稅費由乙方承擔，房屋內保留設施設備清單如下：
第三條：乙方同意簽訂本契約時，向甲方支付人民幣_______萬元的購房定金，作為甲、乙雙方當事人訂立該房屋買賣契約的擔保，簽訂房屋買賣契約後，乙方支付的定金轉為房價款。
第四條：甲方拒絕簽訂房屋買賣契約的，雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂房屋買賣契約的，無權要求甲方返還已收取的定金。
第五條： 甲方同意配合乙方提供辦理銀行貸款所需要的材料及手續。
第六條：甲方未告知乙方在簽訂本契約前該房屋已存在的出租、查封、共有權人不同意出售等事實的，乙方因此原因拒絕簽訂房屋買賣契約的，甲方應雙倍返還乙方已支付的定金。甲方在乙方支付認購定金之日起至本認購書解除之日止，將該商品房另行出賣給第三方的，甲方應當向乙方雙倍返還定金。
第七條：本協定一式叄份，甲乙丙各持一份，簽字生效。
甲方：______________(簽章) 乙方：______________(簽章) 丙方：______________
身份證號碼：_____________ 身份證號碼：_____________
時 間：_____年____月____日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇21
反訴原告：___________________________擔保有限公司，地址：_________________，組織機構代碼__________。
法定代表人：_________________。
委託代理人：_________________律師事務所律師。
反訴被告：_________________張_____，男，_____年_____月_____日出生，漢族，住深圳市__________，身份證號__________。
反訴請求：_________________
1、
2、
3、
4、
事實與理由：_________________
此致
__________區人民法院
具狀人：___________________________擔保有限公司
________年____月____日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇22
房屋買賣契約
契約編號：_________
甲方(出賣人)：_________ 身份證號碼：
住址：
乙方(買受人)：_________ 身份證號碼：
住址：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就房屋買賣事宜達成如下協定：
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於 ;位於第_________層，共_________(套/間)，房屋結構為_________，建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米)，房屋用途為_________;房屋所有權證號為 。該房屋平面圖見本契約附屬檔案一，該房屋內部附著設施見附屬檔案二。
該房屋附屬的設施設備、裝飾裝修、相關物品隨房屋一併轉讓。
第二條 土地使用權性質
1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
2、土地使用權年限自_________年____月____日，至_________年____月 日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為 。
第三條 價格
按(總建築面積/實際建築面積)計算，該房屋售價為_________元(大寫： 元整)，每平方米_________元。
第四條 付款方式
1、乙方應於本契約簽訂之日向甲方支付定金_________元(大寫： 元整)，簽訂之後 日內向甲方支付首付款 元(大寫： 元整)，餘款 元(大寫： 元整)在房屋過戶手續辦理完畢之日付清。
2、乙方所付定金將在最後一期付款時沖抵，支付方式為以下第_________種： (1)現金;(2)轉賬。
第五條 交房期限
甲方應於 年 月 日前，將該房屋交付乙方，並保證該房屋在交付時符契約定的狀態。
第六條 乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之次日起至實際付款之日止，月利息按_________計算。
第七條 甲方逾期交付房屋的違約責任
1、甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的交付期限的次日起至實際交付之日止，月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起，月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過_________個月，則視為甲方不履行本契約，乙方有權按下列第_________種約定，追究甲方的違約責任。
(1)解除契約，甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金，契約繼續履行。
第八條 關於產權登記的約定
自甲方實際交付該房屋之日起，甲方應無條件協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬變更登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________日內取得房地產權屬證書，乙方有權解除契約並提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________日內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的_______%賠償乙方損失。
第九條 保證
1、甲方保證有權簽署並有能力履行本契約。
2、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，也不存在按揭、抵押債務、稅項及租金等債務糾紛，質量符合國家有關規定，符合房屋出售的法定條件。交易後如有上述糾紛，由甲方承擔全部責任，與乙方無關。
3、甲方保證在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十條 稅費的繳納
因本房屋所有權轉移所發生一切稅費(包括但不限於土地增值稅、契稅等)，除雙方另有約定外，均按國家的有關規定由 交納。
第十一條 費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日，甲方保證於交接日之前將上述費用結清，與乙方無關。
第十二條 通知
1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(當面送交、郵寄、傳真、郵件等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下：甲方： ;乙方： 。
3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十三條 契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第十四條 爭議的處理
本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的法律效力。
第十六條 契約的效力
1、本契約自甲、乙雙方或其授權代表人簽字並摁手印之日起生效。
2、本協定一式_________份，甲、乙雙方各執_________份，具有同等法律效力。該房屋所在地的房地產產權登記機關備案 份。
甲方：_________ 乙方_________
年 月 日 年 月 日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇23
甲方：_________
乙方：_________
丙方：_________
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《城市房地產中介服務管理規定》、《山東省城市房地產交易管理條例》等法律、法規和政府有關規定，[甲/乙/丙][三/雙]方在平等、自願、協商一致的基礎上，就[甲方賣房/乙方買房/丙方中介]事宜，訂立本協定。
一、當事人情況甲方：[本人/法定代表人]姓名_________，國籍_________，[身份證/護照/營業執照]號_________，地址_________，聯繫電話_________。
[委託代理人/]姓名_________，國籍_________，聯繫電話_________。乙方：[本人/法定代表人]姓名_________，國籍_________[身份證/護照/營業執照]號_________，地址_________，聯繫電話_________。
[委託代理人/]姓名_________，國籍_________，聯繫電話_________。丙方：[本人/法定代表人]姓名_________，聯繫電話_________。註冊地址_________，營業執照註冊號_________，資質證書號_________。
經辦人姓名_________，身份證號_________，經紀人資格證號_________，聯繫電話_________。
二、房地產狀況房產情況：
房屋[所有權/共有權]人名_________，權屬證書號_________，總計_________套，房屋地址_________，設計總層數_________層，本房屋所在層為_________層，設計用途為[成套住宅/非成套住宅/非住宅/商住兩用/_________]，建築面積為_________平方米，房屋裝修情況_________。其他設施：
附屬用房有[腳踏車庫/汽車庫/_________][使用面積/建築面積]平方米，對上述房屋及附屬用房的產權或使用許可權制條件等情況說明：_________。
土地情況：國有土地使用權人名_________，土地使用權證號_________，其他情況_________。
三、中介服務內容
第一條丙方為甲方提供以下[居間/諮詢/代辦手續/_________]房地產中介服務：_________
第二條丙方為乙方提供以下[居間/諮詢/代辦手續/_________]房地產中介服務：_________
四、費用及支付
第三條房屋價款和其他價款總計人民幣_________元。其中房屋價款_________，房屋裝修、設施等價款_________元
乙方的支付對象、支付方式和時限約定如下：_________
第四條丙方所收取的中介服務費應當符合法律、法規和政府行政主管部門的規定，不得擅自提高收費標準。
丙方中介服務收費項目及標準，[甲方/乙方]的承擔方式、支付方式和時限約定如下：_________
第五條[甲/乙]方應當繳納稅費的項目、標準及其承擔方式、支付方式和時限約定如下：_________
第六條丙方代辦有關手續的收費項目、收費標準及其承擔方式、支付方式和時限約定如下：_________
五、房屋交付
第七條上述房屋及附屬[用房/設施/物/證件/_________]的交付約定如下：_________
第八條上述房地產交付前所發生[水/電/物業/電話/有線電視/_________]費用的結算及時限約定如下：_________
六、權利義務及違約責任
第九條甲方對上述房地產狀況所提供的情況必須真實，證件合法有效。
第十條乙方對上述房地產狀況已經了解，並已實地察看且核查了相關證件。
第十一條丙方對上述房地產狀況已經了解，並已實地察看且核查了相關證件。
第十二條房屋交付時，丙方應到場協助做好房屋交付事宜。
第十三條除[乙方/丙方]原因外，甲方違約不能履行協定的，本協定簽約受害方有權按以下方式得到補償，並追償因甲方過錯造成的經濟損失：_________
第十四條本協定履行期間，除[甲方/丙方]原因外，乙方違約不能履行協定的，本協定簽約受害方有權按以下方式得到補償，並追償因乙方過錯造成的經濟損失：_________
第十五條本協定履行期間，除[甲方/乙方]原因外，丙方違約不能履行協定的，應承擔全部法律責任。本協定簽約受害方有權按以下方式得到補償，並追趕償因丙方過錯造成的經濟損失：
1、丙方故意隱瞞提供房地產中介服務有關重要事實或向服務對象提供虛假情況的，應向協定受害方退還所收取的全部中介服務費，並按約定中介服務收費額的_________%補償協定受害方;
2、丙方利用提供房地產中介服務事項的機構，為自己牟取不正當利益的，應向協定受害方退還所收取的全部中介服務費;
3、丙方違反有關法律、法規和政府規定，違背誠實信用原則，或與他人惡意串通，損害本協定簽約他方利益的，按本條第1點約定處理;
4、丙方未按協定約定履行應盡義務或履行義務失責的，應承擔相應的法律責任;
第十六條本協定履行期間，丙方應將約定提供服務的履行情況及時告知甲乙雙方，甲乙雙方對丙方的履約應提供必要的幫助，並自簽約之日起_________日內應丙方要求提供相應證件。
丙方有權經甲乙雙方書面同意後，將約定提供的服務事項委託其他房地產中介機構代辦，由此增加的費用和造成的法律責任由丙方承擔。
丙方未經甲乙雙方同意，擅自改變房地產中介服務事項內容、要求和標準的，所增費用由丙方承擔，丙方仍須按協定約定的要求履約。
第十七條本協定履行期間，任何一方需變更協定的，應及時書面通知其他簽約方，徵得其他簽約方同意後，各方在約定的時限內簽訂變更協定。否則，由此造成的經濟損失，由責任方承擔。
七、爭議處理
第十八條本協定履行中發生爭議，或出現新的情況，各方依法協商解決;協商不成的，可依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十九條房屋面積以房地產管理部門的確權面積為準。
八、相關性事宜說明
第二十條本協定約定的房地產中介服務期限為自本協定生效之日起至_________年_________月_________日止。
第二十一條本協定未盡事宜，各方可另行簽訂補充協定。本協定附屬檔案共_________頁，有以下幾件：_________。
第二十二條本協定連同附屬檔案一式4份，具有同等效力。
第二十三條本協定自簽字之日起生效。
備註：_________
甲方：_________乙方：_________丙方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________法定代表人：_________
_________年____月____日_________年____月____日_________年____月____日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇24
本契約雙方當事人：
賣方(以下簡稱甲方)：____姓名：_______ 國籍：_ _ 身份證號碼：_________
地址：______ ______郵政編碼：______聯繫電話：______
買方(以下簡稱乙方)：姓名：____國籍：_____身份證號碼：______
地址：___ ___郵政編碼：______聯繫電話：______
第一條 房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於___________;共___層，___(套)(間)，房屋結構為________，建築面積_____平方米(其中實際建築面積__ _平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積___平方米)，房屋用途為_ __;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一，該房屋內部附著設施見附屬檔案二;
(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為________。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測) (原產權證上標明) (房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時，房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__%(不包括±___%)時，房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__%(包括±__%)時，甲乙雙方同意按下述第___種方式處理：
1.乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內將乙方已付款退還給乙方，並按__利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變，房價款總金額按實際面積調整。
第三條 土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;土地使用權年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為__ ___;該房屋買賣後，按照有關規定，乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格。
按( 總建築面積 ) ( 實際建築面積 )計算，該房屋售價為( 幣)每平方米___ __元，總金額為( 幣千_百拾萬千百_拾元整。
第五條 付款方式。
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金( 幣) 百_ __拾_ __萬_ __千___百___拾___元整，並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
甲方應於本契約生效之日起三十日內，將該房屋的產權證書交給乙方，並應收到該房屋全部價款之日起_____日內，將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按_____計算。逾期超過____天后，即視為乙方不履行本契約。屆時，甲方有權按下述第____種約定，追究乙方的違約責任。
1.終止契約，乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金，契約繼續履行。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在_____個月內按_____利率計算;自第_____個月起，月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月，則視為甲方不履行本契約，乙方有權按下列第_____種約定，追究甲方的違約責任。
1.終止契約，甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金，契約繼續履行。
第九條 關於產權登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方，並按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條 房屋及其土地使用權力延伸的規定
該房屋及其土地使用權利由甲方保證為本人所有，且甲方於_______年_____月____日按照契約規定將所屬房屋售於乙方。乙方作為購買者依法享有該房屋及其土地使用的一切權利，且雙方需聲明乙方在合法購買該房屋後，擁有對於房屋及與其不可分割的土地的任何處置權利(包括被徵用、改造、遷移產生的賠償或者其他形式所產生的賠償均由乙方所得，與甲方無任何關係，且甲方後代不得對乙方及其後代進行追償)。該契約由雙方所在村委會給予認可，甲方應將該房屋的農村集體土地使用證轉交於乙方，乙方在法律規定和適當機會下予其作廢，並在村委會的證明和市/區政府給予的條件下重新辦理乙方對於該房屋的農村集體使用證。
第十一條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項，由甲方承擔全部責任。
第十二條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納，契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十三條 本契約未盡事項，由甲、乙雙方另行議定，並簽訂補充協定。
第十四條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十五條 本契約在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成時，甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構，事後又沒有達成書面仲裁協定的，可向人民法院起訴。)
第十六條 本契約(經甲、乙雙方簽字)(經____ _公證)之日起生效。
第十七條 本契約連同附表共_____頁，一式_____份，甲、乙雙方各執一份，_____各執一份，均具有同等效力。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
甲方代理人(簽章)： 乙方代理人(簽章)：
___年___月___日 ___年___月___日
簽於_____ 簽於_____
哈爾濱房屋買賣契約書 篇25
房屋買賣契約
賣方：________________（以下簡稱甲方）
買方：________________（以下簡稱乙方）
一、為房屋買賣有關事宜，經雙方協商，訂契約如下：_________________甲方自願下列房屋賣給乙方所有：_________________
甲方現有位於弦山北路交通局老家屬院內磚木結構、座北朝南、單門獨院、四界清晰的平房兩間，建築面積47餘平方米，使用面積95餘平方米，用途為住房。今賣給乙方平分。
該房屋的土地使用權取得方式為劃撥。房屋狀況按《房屋所有權證》標註為準。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣_____________元，（大寫）___________萬___________仟___________佰___________拾元整，由乙方各出資_____________元，（大寫）___________萬___________仟___________佰___________拾元整。乙方對甲方所售房屋按使用面積的的二分之一平均分配，即：_________________從東到汪恩高邊牆、西到劉世昌邊牆的二分之一中心線等分，東邊部分歸汪恩高所有，西部歸劉長樂所有。
三、甲方在_________________年___________月___________日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用範圍內產權證明同時轉讓乙方。
乙方在甲方提供完整產權證明後一次性付清房款，付款方式：_________________
四、出賣的房屋如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。
五、本契約經雙方簽字畫押後生效，並對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方願承擔違約責任，並賠償損失，支付違約費用。
六、雙方完成售房產權移交事宜後，如辦理產權變更事宜，需甲方提供相關證明的，乙方有義務提供，發生的費用由甲方承擔。
七、本契約一式三份，甲、乙雙方各一份。
甲方（簽名或蓋章)：_________________
乙方（簽名或蓋章）：_________________
監證人（簽名或蓋章）：_________________
簽訂日期：________________年__________月__________日
怎樣書寫房屋買賣契約請您參考以上的相關範文內容
哈爾濱房屋買賣契約書 篇26
出賣人：_______________________(以下簡稱甲方)
買受人：_______________________(以下簡稱乙方)
根據國家有關房產的規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本協定，以資共同信守執行。
第一條：房屋基本情況
1、甲方自願將坐落在________________________________的房屋(以下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方對該房屋已做充分了解並實地看房，對該房屋現狀無異議，願意購買該房屋。甲方保證房屋無任何質量問題，且在協定簽訂後的狀況和看房時狀況一致。
2、該房屋基本情況如下：
房屋性質所有權人：_______建築面積：_______房型：_______樓層：_______總樓層：_______使用性質：_______附屬設施：_______。
第二條：成交價格
甲、乙雙方協商後的實際成交價格為：人民幣________萬元(大寫________________)，該房屋產權過戶需繳納的相關費用由乙方承擔，其中個人所得稅由甲方自行承擔。(該房屋產權過戶費用、營業稅、個人所得稅以房管局實際徵收為準)。
第三條：定金及房款交接約定
1、乙方於_______年_______月_______日交付甲方定金人民幣_______元(大寫)，該定金將在雙方辦理過戶手續同時自動轉為第一部分房款。
甲方收到定金後立即還清以該房屋為抵押物的所有貸款，保證該房屋在交易前產權完全歸甲方所有，甲方有權對此房屋進行買賣。
2、乙方按下述方式付款：銀行貸款：按揭貸款。乙方於甲方清理完貸款後三日內將首付款交於產權交易部門指定的資金託管機構，並辦理房屋貸款，實際貸款金額與年限以銀行實際放貸為準。
第四條：相關事宜
甲方承諾於騰空該房屋，將該房屋鑰匙交於乙方，甲方應於騰房時結清所有水、電、煤氣、暖氣、有線電視、物業管理費，積極配合乙方完成戶口遷移等相關事宜。
第五條：違約責任
1、甲方須保證該房屋權屬實無爭議，若發生與甲方有關的權屬糾紛或債務糾紛，由甲方負責解決並承擔一切後果及違約責任。
2、甲、乙雙方須保證該房屋結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法、有效證件，若因此影響辦理過戶手續，產生的一切後果及違約責任有責任方負責。
3、甲方認可乙方貸款方式付款時：
1)甲方有義務配合乙方的貸款手續，以便乙方貸款時候的順利辦理。
2)貸款過程中，乙方提出終止貸款行為，則乙方須補齊所差房款，繼續履行該協定，並承擔由此引起的.經濟損失。
3)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實、可靠。如因證明不屬實或其資信度不夠造成的貸款未果，乙方承擔相應責任及經濟損失。
4)甲、乙方須依照約定按時到指定銀行辦理貸款手續，否則貸款延期責任由責任方承擔。
4、如甲、乙方任何一方拒絕履行協定或解除協定，或發生本條1、2、3違約責任，均由違約方向另外一方支付本協定第二條確定的房屋實際成交價格的10%作為違約金。實際損失超過違約金總額的，責任方應據實賠償。
第六條免責條款
如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力原因，導致本協定不能全面履行的，甲、乙雙方不承擔違約責任。
第七條約定其他事宜
乙方保留甲方房屋所有權證和國有土地使用證。辦理貸款相關手續。
第八條其他
1、本協定在履行中若發生爭議，甲、乙雙方協商解決。協商不成，任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。
2、本協定經甲、乙雙方簽字蓋章後生效，一式兩份，甲、乙雙方各持一份，各種手續交接清楚，本協定自動作廢。
甲方(簽章)：_____________________乙方(簽章)：_____________________
電話：______________________________電話：______________________________
____________年__________月_________日____________年__________月_________日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇27
編號：_________________
賣 方：_____________________ (以下簡稱甲方)
買 方：_____________________ (以下簡稱乙方)
證方：____________________ (以下簡稱丙方)
甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款：
第一條 甲方對產權的聲明
甲方根據國家規定，已依法取得_________區(縣) 的房屋所有權證書，所有權證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現狀負全責。該房屋的結構為 _____________________，建築面積為_________平方米。
第二條 甲方對買賣權的聲明
甲方保證該房屋是符合國家及___________房屋上市的有關規定及政策法規，甲方有權將該房屋上市交易。由於違反國家及______________相關政策法規而引起的法律及經濟責任由甲方來承擔。
第三條 乙方對購買權的聲明
乙方願意在本契約第一條款及第二條款成立的前提下，就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協定，並認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。
第四條 房屋售價
雙方同意上述房屋售價為每建築平方米人民幣_________元，價款合計為人民幣 元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)
第五條 付款方式
(一) 無須銀行貸款
1、乙方應在簽訂《________房屋買賣契約》時，支付相當於總房款的10%的定金。
2、乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內，支付剩餘90%房款。
(二) 銀行貸款
1、乙方應在簽訂《________房屋買賣契約》時，支付相當於總房款的10%的定金。
2、乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內，支付首期房款。
3、銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。
第六條 違約責任
1. 甲、乙雙方契約簽訂後，乙方中途悔約，應書面通知甲方，甲方應在3個工作日內，將乙方的已付款(不計利息)返還乙方，但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約，應書面通知乙方，並自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
2. 乙方如未按本協定第五條款規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天，乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作為滯納金，逾期超過15天，即視乙方違約，定金不予返還。
3. 甲方應在獲得全部房款後3個工作日內將房屋搬空，每逾期一天，甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金，逾期超過15天，即視甲方違約，乙方可要求法院強制執行。
第七條 房屋交付 甲乙雙方就房屋交付達成以下細目：
1. 沒有房屋欠帳，如電話費、電費、物業管理費、取暖費等;
2. 沒有固定不可移動裝修物品的破壞;
3. 房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;
4. 其它：______________________ 。
第八條 關於產權辦理的約定 本協定簽訂後，甲乙雙方應向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續，並按有關規定申領房屋所有權證。 辦理上述手續時產生的稅費及相關費用，由甲乙雙方依照有關規定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付，在物業交驗時提供相應票據。
第九條 有關爭議 本協定未盡事宜，雙方可簽訂補充協定。本協定的附屬檔案和雙方簽訂的補充協定為本協定不可分割的組成部分，具有同行法律效力。當本契約在履行中發生爭議時，雙方協商解決。協商不能解決的，雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條 生效說明 本協定一式四份，甲乙雙方各執一份，房屋所在區(縣)交易所留存一份，見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方：__________
經辦人：_________
電 話：__________
乙 方：__________
經辦人：_________
電 話：__________
丙 方：__________
經辦人：_________
電 話：__________
____年____月___日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇28
賣方：(簡稱甲方) 身份證號碼：
地址：
買方：(簡稱乙方) 身份證號碼：
地址：
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房地產簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條 契約標的：乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區
________________________擁有的房地產(住宅)，該房地產建築面積為______平方米。
第二條 上述標的房地產的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)
第三條 付款時間與辦法：
(一)甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，本契約簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。並約定在本契約簽訂之日起______日內支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣__________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
(二)甲方應於拿到房產證之日起____天內和乙方辦理房屋產權過戶手續，並應在產權過戶手續辦完當日將_________等費用結清。
(三)稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，一切交易稅費由_______方承擔。
第四條、本契約一式兩份，甲乙雙方各一份。
第五條 本契約發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第六條 本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第七條、本房屋產權過戶只能是甲方和乙方之間過戶，否則乙方將另加______萬元的費用給甲方，即總房款為______萬元。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇29
委託人：____ 性別：男 出生於 年 月 日
現住址： ____區____路____弄____號____室
身份證號碼：____________________
受託人：____ 性別：男 出生於 年 月 日
現住址： ____縣____棟____單元____號
身份證號碼： ____________________
本人____購買成都市華盛事業蜀都花園項目開發有限公司所售房屋____號房，因委託人在外地上班，無法親自辦理相關事宜，特委託王____為代理人，代為辦理如下事宜：
一 辦理該房屋的領取鑰匙， 實測面積核算驗收，辦理產權事務(領取產權證)，房屋日常管理，房屋裝修等事宜。
二 支付領取委託事項有關費用
三 該房屋買賣一切事宜
委託期限：20xx年3月19日至20xx年12月31日
受託人有轉委託權
受託人在代理許可權內簽署的一切檔案我均予以承認
委託人：
年 月 日
房屋買賣委託書
委託人：，出生年月 ，公民身份證號碼：
委託人配偶：，出生年月 ，公民身份證號碼
受託人：，男女，出生年月 ，公民身份證號碼：
我們要與，系夫妻關係。位於路33-1號和平城市廣場號房的房產是我們夫妻的共有財產，房屋所有證號為：x市房權證海房字第HK127739號。現委託作為我們的代理人，全權代表我們辦理轉讓上述房產的事宜，具體許可權包括：簽訂房產買賣契約，辦理房屋產權過戶，收取售房款，辦理評估，繳納相關稅費(含退稅)及配合房屋的買受人辦理銀行按揭手續，辦理上述房產的有線電視及煤氣過戶等相關事宜。
受託人在 辦理上述委託事項過程中所簽署的 有關檔案和實施的行為我們均予以承認。
受託人有轉委託權。
委託期限：自委託之日起至辦完上述事項時止。
委託人：
委託人配偶：
時間
哈爾濱房屋買賣契約書 篇30
身份證號碼：住址：電話：
身份證號碼：住址：電話：
買方：
身份證號碼：住址：電話：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產，達成如下協定：
第一條房產狀況
乙方同意購買甲方所有的位於的房屋，該房產的產權證號，建築面積為平方米，小房建築面積為平方米。
該房所占土地的使用權為國有土地使用權，土地使用證號為。
第二條抵押情況
甲方保證該房產未設定抵押權，無任何權屬糾紛，保證能順利辦理過戶手續，否則，乙方有權解除契約，並由甲方雙倍返還定金。
第三條價格條款
甲、乙雙方協商同意上述房產的交易單價為人民幣元/平方米，單價為人民幣元/平方米，單價為人民幣元/平方米，以上合計總價款為人民幣
第四條定金條款
乙方於年月日已向甲方支付的定金元人民幣，在乙方支付首付款時充抵首付款。
第五條付款方式及期限
甲、乙雙方共同與濟南市房地產市場綜合服務中心《濟南市存量房交易資金託管協定》，本契約簽訂後日內，乙方將首付款萬元存入服務中心專用賬戶。剩餘房款由乙方申請銀行按揭貸款，由銀行將貸款轉入服務中心專用賬戶。如果銀行實際審批數額加上首付款不足購房全款，乙方應在天內一次性補足存入專用賬戶。產權過戶登記完成，確認乙方可以領取房產證後，再由專用賬戶將全部購房款劃入甲方賬戶。
乙方積極按照契約的約定履行付款義務，乙方沒有按照本契約第五條的約定支付首付款，逾期以首付款為基數按每日向甲方支付違約金。超過天，甲方有權單方面解除契約，並不退還定金。
乙方逾期支付尾款超過天，乙方應以欠款數為基數按每日向甲方支付違約金。
第六條稅、費分擔
甲、乙雙方辦理房產過戶等手續所產生的相關稅、費用，按法律規定應該由賣方承擔的由甲方承擔，應該由買方承擔的由乙方承擔。
該房屋土地使用權為劃撥取得，根據有關規定，其轉讓需交納土地出讓金，雙方約定，該費用由□甲方承擔□乙方承擔。
如果一方沒有按照上述約定繳納相關稅、費，另一方可在墊付後向對方追償，並由違約方承擔元的違約金。
第七條房屋產權轉移登記
全部購房款轉入服務中心專用賬戶日內，甲方應當協助乙方辦理產權變更登記手續，把房屋產權證和土地使用權證變更至乙方名下。如果甲方逾期不協助乙方辦理房屋產權證和土地使用權證變更登記，乙方有權單方面解除契約，並由甲方雙倍返還定金。
第八條房屋交付
甲方於年月日將該房屋騰空交付乙方入住，並協助乙方天內將上述房產內的水、電、有線電視、煤氣、集中供暖等設施的用戶證及交費卡更名後交付給乙方，甲方保證在交付房屋時將上述設施的費用結清。
甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按總房價款的萬分之支付違約金。
第九條戶口遷出
甲方應在年月日前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。甲方逾期遷出戶籍關係的，每逾期一天，按總房價款的萬分之支付違約金。
第十條裝修及設施設備等情況清單
甲方交付房屋的附屬設施或裝飾裝修不符合清單的，按不符部分的□約定價值□評估價值□市場價格承擔賠償責任。
第十一條違約責任
1、甲、乙雙方房屋買賣契約簽定後，若乙方中途毀約，應書面通知甲方，乙方應在天內支付甲方本房產成交價格的作為違約金。甲應在____日內將乙方的已付款不記利息返還給乙方。
2、若甲方中途毀約，應書面通知乙方，並自違約之日起____日內應將已付款返還給乙方同時支付乙方本房產成交價格的作為違約金。
第十二條本契約一式份，由雙方簽字後生效。
賣方：買方：
年月日年月日
哈爾濱房屋買賣契約書 篇31
甲方(供方)：負責人：乙方(需方)：負責人：甲方向乙方提供乙方所需產品，雙方在公正、平等、自願的基礎上，達成如下協定，以供雙方遵照執行。
一、契約標的
1、本契約所確定的產品為甲方生產的__________，具體的名稱、規格、價格、數量及金額以甲方的價格表或甲方發貨清單為準。
2、產品符合國家食品安全標準、國家衛生檢疫標準及雙方約定的質量標準。
3、產品的保質期為_______。在保質期內，產品出現非人為損害的質量問題，甲方無條件退貨或換貨。
二、產品價格
1、甲方產品的價格以甲方的價格表或甲方發貨清單為準。
2、甲方視成本及市場原材料變化有權更改供應價格，但應提前一個月通知乙方。
三、貨款結算方式甲、乙雙方根據實際情況的不同採用如下貨款結算方式之一：
1、先款後貨結算(□是;□不是)，甲方在收到乙方貨款____日內按乙方指定地點將貨物發出;
2、現款現貨結算(□是;□不是);
3、批結(□是;□不是)，甲方按每批______件為一送貨單位向乙方供貨，次批貨到時乙方無條件向甲方支付前批貨款;
4、期結(□是;□不是)，甲乙雙方按____月為一貨款結算期，乙方應於_____天無條件支付甲方當期所供產品全部價款。乙方必須按時結算貨款，不得延遲。本協定結束之日，乙方應結清所欠甲方所有貨款。乙方向甲方支付的所有款項應匯入甲方指定的銀行賬戶中，未經甲方書面許可，不得更換該賬戶或以現金等形式支付給任何個人，否則，乙方應承擔由此造成的損失。
四、交貨方式與驗收方式
1、乙方可選擇自行從甲方指定地點提貨(□是;□不是)或甲方送貨(□是;□不是)。乙方自行提貨所產生的一切費用(包括但不限於運費、保險費、卸貨費等)由乙方承擔。
2、乙方需提前_____天以________(書面或口頭)方式向甲方訂貨，甲方應根據乙方訂貨單上的品種、規格、數量以及送貨地點等約定事項送貨，由此產生的一切費用(包括但不限於運費、保險費、卸貨費等)由甲方承擔。
3、乙方在收到甲方運送的貨物後應立即對貨物的品名、規格、數量、質量等進行驗收，若發現產品的品種、規格、數量和質量等不符合國家規定標準及雙方約定標準，應於三個工作日內以書面方式向甲方提出異議，否則視為甲方已通過乙方對交付貨物的驗收。
五、雙方責任
1、甲方應按契約約定的規格、數量及時將產品送達甲方。
2、甲方應保證所供產品符合國家質量標準和本契約的要求，如在保質期內產品出現非人為損害的質量問題，甲方無條件退貨或換貨。
3、如因甲方產品質量問題給乙方及第三方造成人身損害、損失的，由甲方承擔由此產生的一切費用。
4、乙方應按照契約約定準時支付貨款。
5、本契約履行過程中任何一方遇到不可抗力情況致契約不能履行，應及時通知對方並採取適當的措施將損失降低到最小的程度。
六、違約責任
1、甲方應如期按約定時間交付貨物，若逾期履行義務，每逾期____日甲方應向乙方支付相當於契約總價款千分之______的違約金。若逾期超過____日，乙方有權單方面解除契約，甲方除應將已收款項返還乙方外，還應向乙方支付相當於契約總價款的________%作為違約金;若乙方要求甲方繼續履行契約，甲方應承擔上述逾期交貨的違約責任。
2、產品質量須符合國家質量標準和本契約的要求，否則，乙方可以要求甲方重新補發符合質量標準的產品，由此產生的一切費用由甲方自行承擔。乙方要求退貨的，甲方除應將已收款項返還乙方外，還應向乙方支付相當於契約總價款的__________%作為違約金，違約金不足以賠償損失的，甲方還應做相應賠償。
3、甲方需按訂貨單上約定數量交貨，少交的部分，乙方若需要，甲方應照數按時補交，若逾期交貨，每逾期____日，甲方應向乙方支付相當於契約總價款的千分之________作為違約金。乙方如不需要，可以退貨，由於退貨所造成的損失，由甲方承擔。
4、若甲方無任何違約行為，乙方必須按第三條約定的結算方式向甲方支付相應款項，否則，每逾期____日乙方應向甲方支付相當於契約總價款千分之______的違約金。遲延超過____日以上的，則甲方有權書面通知乙方解除本契約並可向乙方索賠相應損失。同時，在乙方延遲支付貨款期間，甲方有權暫時停止向乙方供貨。
七、契約效力及爭議解決
1、本契約有效期為________年____月____日至________年____月____日。
2、本契約一式兩份，由甲、乙雙方簽名蓋章後生效，由雙方各持一份同具法律效力。
3、若甲乙雙方中有一方需要終止契約必須提前30天以書面方式通知對方，甲乙雙方中任一方在契約期內無故終止契約者，需承擔給對方造成的損失。
4、因本契約的執行發生任何爭議，雙方首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院訴訟