湖北房屋買賣契約 篇1
賣方：_______________________
買方：_______________________
甲方按照《中華人民共和國城市房地產管理法》等規定，已合法取得_________地塊_________平方米國有土地使用權，土地使用權年限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止，甲方在上述土地上建設的商品房項目名稱為_____________，座落_______________________，項目總平面見附屬檔案1。
甲乙雙方經協商一致，就上述項目之商品房買賣，訂立本契約。
第一條標的
第1款乙方向甲方購買上述商品房中_________幢_________單元_________室房屋該房屋使用功能為_________。
該房屋主體建築總層數_______層，其中_________米以下_______層，_________米以上_______層屬框架框架/框剪/磚混)結構，層高_________米。
該房屋建築面積_________平方米，其中套內建築面積_________平方米，公用分攤面積_________平方米。
計入上述共有公用分攤面積的共有部位詳見附屬檔案2雖未計入上述共有公用分攤面積但歸全體業主共有公用的房屋和建築部位詳見附屬檔案3。
第二條價格
第1款乙方購買該房屋以建築面積計算，單價為________元/平方米，房款合計_____________元整，幣種為人民幣。
第2款乙方除上述房款外，對取得附屬檔案3所列項目的共有權不再另行支付價款。
第三條定金及其處理辦法
第1款乙方應於______年_____月_____日前向甲方支付定金，幣種為人民幣。
第2款甲乙雙方履行契約時，定金按下列第_________種方式處理：
1.在乙方履行附屬檔案7最後一次付款時，充抵房款。
2.在空白時，甲方一次性返還乙方。
第四條付款方式及時間
第1款乙方按照本契約附屬檔案7載明的付款方式和時間向甲方支付房款。
第2款如乙方違反本契約附屬檔案7的約定，乙方承擔下列第_________種違約責任但甲方解除本契約的除外：
1.按照中國人民銀行同期貸款利息，向甲方支付未付到期房款逾期間的違約金。
2.按照每萬分之五計算，向甲方支付未付到期房款逾期期間的違約金。
第3款經甲方催告後30天內，乙方仍未支付到期房款，且未付到期房款的金額達到總房款式50%的，甲方有權解除本契約，並按下列第_________種方式處理：
1.甲方於解除本契約後15天內將已付房款退還乙方，定金不返還或乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。
經甲方催告後30天內，乙方仍未支付到期房款，且未付到期房款的金額達到總房款20%的，甲方有權要求乙方支付全部房款或解除本契約，甲方解除本契約時，按下列第1種方式處理：
1.甲方於解除本契約後15天內將已付房款退還乙方，定金不返還乙方按總房款的3%向甲方支付賠償金。
甲乙雙方解除本契約時，按以下約定處理：
1.就付款方式的期限以及遲延付款所應承擔的責任須明確約定，以防產生糾紛無約可依。
2.如果選擇按揭的方式支付房款，注意約定如貸款不獲銀行批准時的解決辦法和處理方式。
第五條預售款的專用
第1款該房屋竣工前，《_________》商品房的預售款套用於有關該房屋的工程建設，由開戶銀行監管。
第2款甲方如將該預售款挪作他用，視為甲方可能喪失履行債務能力乙方有權中止履行本契約，甲方在30天內不提供相應擔保的，乙方有權解除本契約，並按下列第_________種方式處理：
1.甲方應於本契約解除後15天內將已收房款及雙倍定金返還乙方並按總房款的3%向乙方支付賠償金。
第六條房屋交付時間
第1款甲方應於_________年_________月_________日前將該房屋交付乙方。
第2款甲方逾期交付該房屋的，甲方承擔下列第_________種違約責任但乙方解除本契外：
1.按照中國人民銀行同期貸款利息計算，向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
2.按照每天萬分之五計算，向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
3.__________________________________________________________________。
第3款甲方逾期交付該房屋，經乙方催告後30天內仍未履行的，乙方有權解除本契約，並按下列第_________種方式處理：
1.甲方應於本契約解除後15天內將已收房款及雙倍定金返還乙方，並按總房款3%向乙方支付賠償金。
第七條公共配套設施的交付時間
第1款甲方應按附屬檔案4載明的時間將與該房屋正常使用直接關聯的公共配配套設施交付使用。
第2款如甲方逾期交付上述公共配套設施的，甲方承擔下列第_________種違約責任但乙方解除本契約的除外：
1.按照每天萬分之二計算，向乙方支付已收房款逾期期間的違約金。
賣方：_______________________買方：_______________________甲方按照《中華人民共和國城市房地產管理法》等規定，已合法取得_________地塊_________平方米國有土地使用權，土地使用權年限自_______年_______月_______日至_______年_______
第3款甲方未按前款約定的時間交附屬檔案4中第1-6項公共配套設施，經乙方催告後30天內甲方仍未履行的，乙方有權解除本契約，並按下列第_________種方式處理：注意：明確註明，如道路、綠化、水、電、氣、防盜系統等。
1.甲方應於本契約解除後15天內，將已將房款及雙倍定金返還乙方，並按總房款的3%向乙方支付賠償金。
第八條房屋交付標準
第1款甲方應按第一條約定的標準交付該房屋。
第2款第一條約定的該房屋建築面積為甲方預測，如與實際交付的面積有誤差，按照下列第_________種方式處理：
1.按規定的處理辦法執行。
2.按規定的處理辦法執行。
第3款甲方交付該房屋與第一條約定標準不符合的，甲方承擔下列第_________種違約責任，但本條前款和第4、5款另有約定除外乙方也可以解除本契約：
1.單價降低每平方米_________元，並一交付該房屋後30天內與乙方結算。
第4款甲方交付該房屋的公共配套設施低於附屬檔案4約定標準的，甲方承擔下列第_________種違約責任甲方低於附屬檔案4約定標準交付附屬檔案4中第_________項公共配套設施的，乙方也可以解除本契約：
1.單價降低每平方米_________元，並於交付後30天內與乙方結算。
2.採取補救措施使其達到附屬檔案4約定標準。
第5款甲方交付該房屋的裝修及設備低於附屬檔案6約定標準的，甲方承擔上列第_________種違約責任：
1.按有關裝飾裝修及設備的重置價差價雙倍賠償乙方。
2.在_________天內採取補救措施使其達到附屬檔案6約定標準。
第6款乙方依本條上述約定解除本契約時，按下列第_________種方式處理：
1.甲方應於本契約解除後15天內，將已收房款及雙倍定金返還乙方，並按總房款的3%向乙方支付賠償金。
第九條工程質量驗收
第1款甲方取得有關工程驗收合格證明檔案後，方可將該房屋交付乙方使用。
第2款該房屋交付後，如有關建設工程質量監督機構責令停止使用的，甲方承擔下列第_________種責任：
1.視同甲方自始未交付該房屋，並賠償乙方因此蒙受的一切損失。
第十條房屋交接手續
第1款甲方交付該房屋時，應書面通知乙方乙方應在書面通知送達之日起30天內對該房屋進行驗收並與甲方辦理交接手續。甲乙雙方交接鑰匙，簽署房屋交接單，即為交付。
第2款若乙方在上述書面通知送達之日起30天內未對該房屋進行驗收的，按下列第_________種方式處理：
1.甲方按每天_________元向乙方收取房屋管理費該房屋毀損、滅失的風險由乙方承擔。
第十一條質量保證書和使用說明書
甲方交付該房屋時，應當按規定向乙方提供由《質量保證書》和《使用說明書》。
第十二條房屋保修
第1款保修期按附屬檔案8的約定執行，但約定的保修期不得短於國家規定最低保修期。保修期自該房屋交付之日起計算。
第2款該房屋在保修期內因質量問題造成乙方經濟損失的，甲方按下列第_________種約定賠償乙方：
1.乙方實際損失。
第3款該房屋在保修期內發生重大質量問題，嚴重影響正常使用的，經有關部門認定系甲方責任的，乙方有權解除本契約。
第十三條物業管理
本契約簽訂前，甲方就該房屋所在商品房項目的物業管理已與_________簽訂《前期物業服務契約》，並已制定《業主臨時公約》。乙方承諾，自願遵守該《前期物業服務契約》和《業主臨時公約》，並按其規定行使權利、履行義務。
本契約簽訂後，業主委員會簽訂的《物業服務契約》和業主大會制定的《業主公約》依法生效的，乙方按有關物業管理的規定行使權利、履行義務。
上述《前期物業服務契約》的主要內容和《業主臨時公約》詳見附屬檔案9。
第十四條權利瑕疵擔保
第1款下述第三人對該房屋享有下列第_________項權利甲方保證，該第三人已書面同意甲方將該房屋出賣給乙方：
1._________的抵押權。
2.承租人：_________的權利。
第2款甲乙雙方按下列第_________種方式處理上述第三人權利：
1.甲方應於本契約生效後_________天內取得上述第三人不向乙方主張上述抵押權的書面保證，並於辦理該房屋產權交易過戶手續前消滅該抵押權。否則乙方有權立即解除本契約，並要求甲方賠償占總房款_________%的賠償金。
2.甲方應於本契約生效後_________天內徵得上述第三人同意，從_________時起將甲方的有關租賃契約權利義務轉讓給乙方並對預收租金按實與乙方結算。
第十五條產權轉移手續
第1款該房屋交付後90天內，甲乙雙方應按有關規定準備完備的資料，協助對方輸該房屋產權交易過戶及申領有關權證手續。
第2款附屬檔案3所列房屋和建築部位符合獨立登記所有權條件的，自甲方向業主或物業管理企業正式移交之日起_________日內，甲方與業主應按有關規定準備完備的資料，協助對方辦理該房屋和建築部位的產權交易及申領權證手續。
第3款如違反前1、2條款約定，剛不協助方向對方承擔下列第_________種違約責任：
1.按每天_________元計處，不協助方向對方支付逾期期間的違約金。
共3頁:
賣方：_______________________買方：_______________________甲方按照《中華人民共和國城市房地產管理法》等規定，已合法取得_________地塊_________平方米國有土地使用權，土地使用權年限自_______年_______月_______日至_______年_______
第十六條通訊
一方向對方傳送的有關本契約的通訊，以本契約載明的通訊地址為送達目的地。若需變更通訊地址，應當及時通知對方否則，造成有關通訊不能送達或送達不到的，在一定合理期限後即視為送達。
第十七條期間
本契約關於期間的約定適用《中華人民共和國民法典》關於期間的規定。
第十八條生效條件
甲乙雙方約定，本契約在_________辦理登記手續後生效。
第十九條爭議解決方式
因本契約的訂立、效力、履行、變更和轉讓及終止等發生爭議的，甲乙雙方應協商解決協商不成的，按下列第____種方式解決
1.人民法院提起訴訟
2.向南京仲裁委員會申請仲裁
3.向_________仲裁委員會申請仲裁。
第二十條附屬檔案及空格部分填寫內容的效力
本契約未盡事宜，甲乙雙方可簽訂作為附屬檔案10的補充協定。本契約的附屬檔案是本契約不可分割的組成部分，本契約及其附屬檔案內空格部分填寫的內容與鉛印部分具有同等法律效力。
第二十一條文字
甲乙雙方以本契約的漢語文本為正式文本若其他文字文本與漢語文本有衝突，以漢語文本為準。
第二十二條契約文本及留存
本契約一式_______份正本二份，甲乙雙方各執一份副本_______份，甲方_______份，乙方_______份，_________房地產市場管理處一份。
甲方：_______________乙方：______________
委託代理人：_________委託代理人：________
_________年_______月_______日_________年_______月______日
湖北房屋買賣契約 篇2
賣方：
身份證號：
地址：
買方：
身份證號：
地址：
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就轉讓房屋達成如下協定：
第一條房屋坐落位置
該房屋地位於，面積為平方米，用途為。
第二條房屋性質
買受人購買的房屋為小產權房。
第三條買受人所購房屋的基本情況
買受人購買的房屋為本契約第一條中的：第_座_層_室。
第四條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述方式計算該房屋價款：
按套計算，該房屋總金額人民幣____拾____萬_____千_____百_____拾_____元整。
第五條付款方式及期限
買受人按下列方式按期付款：
第一筆於年月日將首付款人民幣______元整交付甲方，付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方，並註明收款數額及款項用途。
第二筆房款人民幣_______元整於_____年____月___日前付給甲方。
第三筆房款人民幣____元整於_____年____月___日前付給甲方。
第六條買受人逾期交付的違約責任
乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本契約。
第七條交付期限
出賣人應當在年月日前，將房屋依照約定交付買受人使用。
第八條出賣人逾期交房的違約責任
除本契約第八條規定的特殊情況外，出賣人如未按本契約規定的期限將該房屋交付買受人使用，按下列方式處理：
逾期超過_____日後，買受人有權解除契約。買受人解除契約的，出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起10天內退還全部已付款。買受人要求繼續履行契約的，契約繼續履行，交房日期由甲乙雙方另行商定。
第九條交接與權利轉讓
契約簽訂後，出賣人應當通知買受人辦理交付手續，並配合乙方與村委會及相關單位為乙方辦理過戶手續，甲方將此房產上的一切權利同時轉讓給乙方所有。
甲方僅因自身及房產問題暫時無法為乙方辦理過戶手續，房屋暫時為甲方名下，但甲方對該房產不享有任何權利，包括但不限於對外贈與、買賣、繼承、出租等，乙方對該房產享有完全的權利。
第十條甲方承諾
如此房屋日後被國家統一徵用或拆遷，若國家給予補償款，甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續，領取拆遷補償款、安置房等全部收益歸乙方所有，甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的，甲方需無償配合。
關於房產再次買賣，本契約簽訂後，乙方有權將該房屋轉售給其他人，所售金額全部歸乙方所有，甲方不得干涉。本契約中乙方擁有的權益，新的買受人同樣擁有，甲方需要積極配合。
由於該房屋屬於小產權房，甲方有權隨時收回該房屋，甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的一次性支付給乙方。
第十一條乙方承諾
當交房時，乙方先確認房屋狀態，無異議後將全部房款交付給甲方，此房歸乙方所有，若遇到不可抗力，甲方不承擔任何責任。
第十二條本契約發生爭議的解決方式
雙方本著友好協商，公平合理的原則在村委會見證下簽訂本契約，簽訂本契約後，雙方應嚴格遵守執行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商解決。協商不成的，雙方同意按以按照向房屋所在地人民法院提起訴訟的方式解決糾紛。
第十三條其他事項
本契約一式三份，甲乙雙方及見證人村委會各執一份，經雙方代表簽字蓋章後生效。
甲方：乙方：
村委會：
簽訂時間：
湖北房屋買賣契約 篇3
房屋買賣協定範本
賣方名稱： (以下簡稱甲方)
身份證號：
買方名稱： (以下簡稱乙方)
身份證號：
甲﹑乙雙方經友好協商，就下列房屋買賣達成如下協定：
一﹑ 房屋坐落： 區 居室，建築面積 平方米。
二﹑ 甲方自願將上述房屋以總價人民幣 (元)出售給乙方，乙方同意在本協定簽訂當日向甲方支付定金 (元)整，其餘 (元)，在過戶當日一次付清。由乙方承擔相應過戶稅費。
三﹑ 甲方同意在過戶當日一次性結清本套房屋供暖﹑水電﹑物業管理等費用，並保證上述房屋不存在產權糾紛。
四﹑ 甲方承諾在過戶當日騰空房屋。
五﹑ 本協定簽訂後至過戶前，甲﹑乙雙方有一方無正當理由反悔的，須承擔違約責任。乙方反悔的，甲方不退付其房屋定金;甲方反悔的，甲方應全額退還乙方房屋定金，並向乙方支付於相當房屋定金一倍數額的違約金。
六﹑ 本協定一式肆份，經雙方確認並簽章後生效。甲﹑乙雙方各一份，房管部門存檔一份，銀行存檔一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
湖北房屋買賣契約 篇4
廣州房屋買賣契約範本編號：_________________[________________]穗房交合字(_____________)號
________________年_____________月_____________日
立契約人：_________________
賣方：_________________
法定代表：_________________
委託代理人：_________________
買方：_________________
法定代表：_________________
委託代理人：_________________
買賣雙方現就下列房地產買賣，訂立本契約，共同遵守：
一、房地產座落於廣州市區路街巷(里、坊)號_________房，《_________》證號號，測量：_________________圖幅地號。
二、該房地產結構層，使用土地面積為平方米，出售部位為該屋樓(棟)單元(詳見房地產證確權面積)，建築面積為平方米，連同室內附著設施。
三、買賣雙方議定交易價為人民幣_________元，(大寫：_________________仟佰拾萬仟佰拾元整)簽定本契約時，買方已按房地產交易價20%元，(大寫：_________________仟佰拾萬仟佰拾元整)作為定金支付給賣方，餘額元，(大寫：_________________仟佰拾萬仟佰拾元整)，應在廣州市房地產交易所(簡稱：_________________交易所)辦理房地產過戶之日支付給賣方。
四、賣方或買方不按規定日期辦理過戶手續，視為違約。
五、簽訂契約後，買方中途不買，契約即告解除，買方無權請求退還定金;賣方中途不賣，契約即告解除，賣方須雙倍退還定金。其中一方提出解除契約，由提出的一方按定金的20%繳納解除契約登記費給交易所;雙方提出解除契約的，解除契約登記費即定金中的20%由雙方各負擔一半。
六、本契約簽訂後，凡違反《廣州市房地產交易管理辦法》(簡稱：_________________《交易管理辦法》)第十二條、第十三條的，交易所將不予以辦理，賣方應將定金退回買方。交易所將按照《交易管理辦法》第四十一條、第四十二條規定處理。
七、本契約自雙方簽字，經交易所登記後生效。
八、本契約一式三份，均具有同等法律效力，賣方、買方各執一份，交易所存檔一份。契約履行後，買賣雙方所執契約應交回交易所備案。
立契約人：_________________
買方或委託代理人(簽名)：_________________賣方或委託代理人(簽名)：_________________
身份證號碼：_________________身份證號碼：_________________
聯繫地址：_________________聯繫地址：_________________
聯繫電話：_________________聯繫電話：_________________
湖北房屋買賣契約 篇5
契約編號：01
甲方：
乙方：
簽訂地點：
根據(中華人民共和國民法典），經甲、乙雙方友好協商，就的石材荒料供應事宜特達成如下協定，以資共同遵守。
第一條荒料的名稱、各種規格的單價荒料的名稱芝麻白，合格標準的規格荒料第________年按元(人民幣)立方米計算，第________年按元（人民幣）立方米計算，帶色線、色差及處荒料的規格荒料按元（人民幣）立方米計算。
第二條石材荒料的數量與規格
1、荒料的數量及規格按照乙方的入庫單為準，契約簽訂起第________年甲方必須保證供荒料四千立方米至五千立方米荒料給乙方，第________年必須保證七千立方米至一萬立方米荒料給乙方。
2、在乙方不能足夠荒料生產的情況下，甲方不得把荒料賣給
第三方，乙方也必須按契約約定的數量進貨，如果發生類似情況，視為違約。
3、荒料規格根據行業標準厚度必須達到600㎜規格，長度按最短位置300㎜進退，寬度按行業標準（正好800㎜按750毫米算）計算，甲方提供的荒料必須根據乙方需求的`規格，進行開採供貨，供貨的連方荒料必須達到1500㎜高度、數量達到總需求量的80%以上進行供貨。
第三條荒料的驗收標準
1、乙方的工廠交驗貨。
2、甲、乙雙方按雙方實際測量認可尺寸進行驗收結算。
3、乙方對甲方提出的質量和尺寸問題甲方應當場給予答覆解決。
4、甲方負責運輸到乙方工廠，運費經甲、乙雙方協商，根據運輸市場行情定價，運費由乙方承擔。
第四條付款方式本契約簽訂後，乙方應預付四萬元（人民幣）荒料款給甲方，年終結算時與當月荒料款一起結算。荒料結算按照甲、乙雙方實際測量檢驗共同確認的荒料立方數，按照契約的單價進行結算。結算時間每個月的月底結算。
第五條違約責任甲、乙雙方必須共同遵守契約約定，不得違約，若一方違約，違約方必須賠償對方直接和間接損失50萬（人民幣），若由於不可抗力因素所造成的損失，甲、乙雙方都不承擔責任。
第六條爭議解決本契約在履約過程中，如發生分起和爭議時，應通過友好協商的方式解決，當協商不成時，可向當地仲裁機構申請仲裁或通過當地人民法院進行訴訟解決。
第七條契約的生效
1、本契約由甲、乙雙方簽字、蓋章後生效。
2、第________年的時間期限按甲方開始送貨時間開始計算，以此類推。契約到期，同等價格和條件的情況下，甲方必須無條件將荒料繼續賣給乙方。
3、本契約未盡事宜，經雙方協商後可達成補充協定，補充協定與本契約具有同等的法律效力。
4、本契約一式四份，甲、乙雙方各執二份。
甲方：地址：法人代表：電話：傳X：
乙方：地址：法人代表：電話：傳X：
乙方代表：電話：
簽訂日期：
湖北房屋買賣契約 篇6
甲方：_______
乙方：________
依據《民法典》及相關法律法規之規定，買賣雙方本著平等、自願、協商一致的原則，就房屋買賣有關事項，達成如下協定：
第一條：房屋基本情況
乙方購買甲方合法擁有的坐落於________市_______區_______________________________________，產權證第___________號，建築面積__________平方米的房產一套。
第四百六十四條：付款方式
2、 甲方收到乙方定金______________________元整，待乙方交全款後，即可為乙方準備辦理過戶手續。
第四百六十五條：契約變更
1、 在契約履行期間，任何一方不得擅自變更，若需變更契約內容，應書面通知對方，徵得對方同意後在規定時間內(書面通知發生三日內)簽訂變更協定，否則造成損失由責任方承擔。
2、 本契約的補充協定與本契約具有同等法律效力。
第四條：違約責任
本契約簽訂後，雙方不得違約，如甲方違約，雙倍返還乙方定金，如乙方違約，定金不退。
第五條：契約爭議的解決
本契約履行過程中，如發生爭議，甲乙雙方應協商解決，解決不成時，可向有關有管轄權的人民法院起訴。
第六條：本契約經甲、乙雙方簽字之日起即生效。
第七條：本契約共____頁，一式____份，甲、乙雙方各執一份，均具有同等效力。
第八條：其他約定
______________________________________________________________________________________________________________________
甲 方：________ 乙 方：________
身份證號：________ 身份證號：________
電 話： ________ 電 話：________
現 住 址：________ 現 住 址：________
簽約日期：________ 簽約日期：________
湖北房屋買賣契約 篇7
售房方(甲方) 電話 身份證號碼：
購房方(乙方)： 電話 身份證號碼： 關於乙方向甲方購房事宜，雙方經協商，達成協定如下：
一，房屋具體情況：
1. 位置： 市 區 村 號
2，房屋類型 建築面積 平方米 結構 。
3.該房產連同地產總計房價 拾 萬 千 百 拾 元整。
二：甲方應保證所售房產、地產與周邊四鄰及其他單位沒有所有權糾紛。如買賣該房屋引發產權糾紛，甲方如數返還全部房款並承擔經濟賠償(定金三倍).
三：乙方購買甲方該項房產，所有費用均屬於 個人出資購買，其所有權完全屬於 。
四：乙方需要產權過戶時，甲方必須提供有關證件，負責協助辦理，如需費用由乙方負擔。
五：付款方式：
(1)該房產總價格為人民幣 元整，協定簽定之後，首付 元訂金。 (甲方違約賠償雙倍定金，乙方違約定金作廢。)
(2)甲方完全搬走之後，再付款人民幣 萬元。
(3)鑰匙、房產產權轉讓手續順利辦完之後，再付清剩餘 萬元。
(甲乙雙方約定 年 月 日 午 點履行一切手續)。 (註：交接時間可提前，但不可推遲)
五：本協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。
六： 本協定壹式三份，甲方乙方各執一份，中間人一份。
甲方簽字(蓋章) 乙方簽字(蓋章) 中間人簽字(蓋章) 年 月
湖北房屋買賣契約 篇8
出賣人：_____________(以下簡稱甲方)
買受人：_____________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立契約條款如下，以資共同遵守。
一、甲方願將自有坐落______市________路_______號__________房屋_____間、建築面積_______平方米，賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至__________，南至__________，西至__________，北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。
三、房屋價款包括附屬設備，雙方議定以人民幣________萬元，由甲方出售給乙方。
四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣契約之日，付人民幣________萬元;第二期，在交付房屋之日，付人民幣________萬元;第三期，在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款，甲方收到後出具收據。
五、甲方應自契約簽訂之日起_____天內將房屋騰空，連同原房屋所有權等有關證件，點交給乙方，由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方方面處理的，不論何時，甲方應協助。如因甲方的延誤，以致影響主權過戶登記而遭受的損失，由甲方負賠償責任。
七、本契約簽訂前，該房屋應繳納的'一切捐稅、費用，概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。
八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額的3‰計算違約金交給與乙方。逾期超過3個月時，乙方可解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，另付給乙方與已收房價款等額的違約金。
九、乙方全部或一部分不按本契約第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應按日加付5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方可解除本契約。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後，如該房屋產權有糾葛，以致影響乙方權利的行使，概由甲方負責處理，並賠償乙方損失。
十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與契約約定不符，經鑑定屬實，甲方應於1個月內予以修理，如逾期不修理，乙方可自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求，乙方可解除契約。解約時，甲方除返還全部房價款外，並按本契約第八條規定承擔違約責任。
十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上述房屋占有相應比例的土地使用權，並依照國家法律的規定繳納土地使用稅及其他有關費用。
十三、本契約的附屬檔案與契約有同等效力。
十四、本契約一式四份，甲乙雙方各執一份，另兩份送交房產和土地管理機關，辦理產權過戶登記手續。
甲方（簽章）：______
甲方代理人（簽章）：______
______年______月______日
乙方（簽章）：______
乙方代理人（簽章）：______
_____年_____月_____日
湖北房屋買賣契約 篇9
今欠____________購房尾款人民幣___________整（大寫：_____________）(房屋具體地址為：_____________________________),風險提示：
寫清楚幣種，人民幣就寫人民幣的，美元就是美元的，預防借給人的是美元，到法院對方是說借的是人民幣，那么法院只能按照人民幣來判了。該尾款由_______________銀行按揭支付,該銀行劃款後本欠條自動作廢,如銀行劃款不足付清總房款部分由欠款人在銀行劃款後的____日內以現金形式補清。欠款人： 身份證號： 聯繫方式：________年____月____日風險提示：
聯繫方式也很重要，
① 能找到借款人，催回借款；
② 民間借貸的訴訟時效一般是兩年，出借人可以利用電話錄音，證明自己在訴訟時效期間有主張過債權，可以中斷訴訟時效。所以一定要有效的聯繫方式。為以防萬X，聯繫方式可以留兩個以上。
湖北房屋買賣契約 篇10
甲方：住址：號身份證號：
乙方：住址：身份證號：
甲乙雙方本著公平、平正原則，雙方經過反覆協商自願達成如下房屋買賣契約條款：
一、甲方將坐落在矣六街道辦事處漁村社區一組號，房屋面積( )平方米，賣給己方居住使用。
二、房屋價款為：人民幣300000元(大寫人民幣：叄拾萬圓整)。此價款含房地合一價。
三、付款辦法：雙方簽訂房屋買賣契約之日起，乙方一次性付清房價款人民幣300000元(大寫人民幣：叄拾萬圓整)。
四、房屋款全部付清後，即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用，房屋所有權也隨之轉移，今後若遇國家占用或城中村改造，房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋後所產生的'一切費用由乙方自行承擔。
六、今後社區及小組對該房屋的一切事項均由乙方全權辦理，甲方不得干涉。
七、本契約雙方遵守執行，不得反悔違約，否則懲違約方房屋買賣價款的雙倍違約金600000元(大寫人民幣：陸拾萬圓)，還應承擔由此引起的經濟損失及法律責任。
八、本契約條款雙方認可無爭議，雙方簽字後生效。
甲方：
乙方：
中證人：
____年____月____日
湖北房屋買賣契約 篇11
出售方：____________________________(甲方)
地址：________________ 電話：_______________
購買方：____________________________(乙方)
姓名：________________ 性別：_______________
出生：____________年__________月__________日
國籍：________________ 身份證號碼：_________
地址：________________ 電話：_______________
本契約依據中華人民共和國法律、《深圳經濟特區土地管理條例》和《深圳經濟特區商品房產管理規定》制定。
第一條 甲方經市府國土局批准，取得位於深圳市__________用地面積__________M2的土地使用權。地塊編號：__________使用年期_____年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。甲方在上述土地興建樓宇，系定名為_________，由甲方預售。
第二條 乙方自願向甲方定購上述樓宇的第______幢______號(第______層)。建築面積______M2，土地面積______/M2(其中：基底分攤______M2、公用分攤______M2、其它______M2)。
第三條 甲方定於______年______月______日交付乙方使用。
如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超過______天：
1.人力不可抗拒的自然災害;
2.施工中遇到異常困難及重大技術問題不能及時解決;
3.其它非甲方所能控制的因素。
上述原因必須憑深圳市有關主管部門的證明檔案為依據，方能延期交付使用。
第四條 甲乙雙方同意上述訂購之樓宇售價為：____________單價____________元/M2，總金額______幣______千______百______十____萬______千______百______十______元整(小寫____________萬元)。
付款方式：乙方按甲方指定收款銀行：______________________________
賬戶名稱：______________________________________________________
分期(一次)付款(見附表一)。
第五條 乙方如未按本契約第四條規定的時間付款，甲方有權追索違約利息。如逾期______天以上，仍未付所欠款項和利息，甲方有權單方終止契約，將樓宇出售他人。
第六條 甲方如未按本契約第三條規定的日期交付給乙方使用，應按契約規定交付日第二天起計算付款利息，以補償乙方的損失。
第七條 甲方出售的樓宇須經深圳市建築質量檢驗部門驗審合格、並負責保修半年，如質量不合格時，乙方有權提出退房，退房後甲方應將已付款項及全部利息在三十天內退回乙方。
第八條 甲乙雙方在樓宇交付使用並付清樓款後，簽訂《房地產轉讓契約書》，經市府主管部門辦理轉讓登記手續，發給《房地產權證》，乙方才能獲得房地產權。
乙方在使用期間，有權享用與該樓宇有關連的公共通道、設施、活動場所。同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德，維護公共設施和公共利益。
第九條 乙方所購樓宇只作____________使用，在使用期間不得擅自改變該樓宇結構和用途，如有損壞應自費修繕。
乙方購置的樓宇所占用的土地，按有關土地管理規定繳納土地使用費。
第十條 預售的樓宇，乙方不許轉讓、抵押，否則，違反市府有關規定，後果自負。
第十一條 後面的附表一、二均為本契約內容的組成部分。
第十二條 本契約自簽訂蓋章之日起生效。如發生糾紛，雙方應友好協商解決，不能解決時，應提請深圳市仲裁機關仲裁或深圳市中級人民法院房地產審判庭裁決。
第十三條 本契約正本一式四份，甲乙雙方、公證機關、房地產權登記機關各一份。
出售方：________________ 購買方：________________
法定代表人：____________ 法定代表人：____________
湖北房屋買賣契約 篇12
甲乙雙方房屋買賣契約協定
本契約雙方當事人：
賣方（房屋出售方，由本人簽字，以下簡稱甲方）姓名：＿＿＿＿＿身份證號： ______________________________________
地址： ______________________________________
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯繫電話：________________________
買方（房屋購買方，由本人簽字，以下簡稱乙方）姓名：＿＿＿＿＿ 身份證號 ： ______________________________________
地址： ______________________________________
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯繫電話：__________________________ 《中介證明法人》：__________________________
身份證號： ______________________________________
地址： ______________________________________
郵政編碼：＿＿＿＿＿聯繫電話：__________________________ 甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協商，一致同意訂立契約條款如下，以資共同遵守。
一、甲方願將其擁有完全產權的位於甘肅省定西市臨洮縣洮陽鎮西關社區乜家巷第5號獨院(其建築面積135. 平米，產權證號)
的房屋一切合法產權，即原房屋產權主的《房產證》及原 《國有土地建設用地使用證》﹙甲方東院牆以外還有甲方約30平米過的宅基地﹚轉讓給乙方。並將與所出賣該房地產相關的《國有土地建設使用證》同時出賣給乙方(附原房產證原件及該房產位置圖)，雙方議定該房地產及建築物總價折合為人民幣叄拾萬圓整(300000圓)，
中介費 ( )，的價款出售給乙方。
二、本契約簽定前，乙方給甲方﹙中介法人 的賬戶號:﹚ 打入人民幣 拾萬圓作為給甲方首付房款定金﹙特別註明，在銀行打款時手續費乙方不付﹚後，甲方就開始辦理有關手續，乙方付完首付房款後，甲方在絕不能把該房地產出售給第三者。否則甲方退清原款的同時付乙方總額50％的經濟損失。當甲方把一切合法手續辦理穩妥之後，剩餘款甲方把房地產的一切合法手續，包括《房產證》及《國有土地建設用地使用證》等轉交給乙方後，乙方一次性付給甲方全部剩餘房款（房屋如有應繳納的一切費用及過戶費等，概由乙方負擔）。甲方把一切合法手續轉交給乙方。一手交手續一手交清房款，若甲方違約給乙方賠賞總額的50%的經濟賠償，若乙方違約給甲方同等的賠償。
三，違約責任
1, 根據甲方宅基地與鄰居位置定界，甲乙雙方與鄰居協商認可簽字即甲方宅院牆以東還有近30平米過的地方，鄰居確實認可簽字後 認可定界清楚無可非議簽字生效，乙方完全在本宅基地上自由改建，四周鄰居無權干預，如果有阻礙，說明該房地產不合法，甲方負全部法律責任，甲方退付乙方原總額的同時並付乙方總額50％的經濟損失
2、如果甲方出售的房屋確實存在他項權利設定或其他產權糾紛以致影響到乙方權利的行使，一切責任由甲方承擔全部法律責任，並應賠償乙方總額50%的經濟損失。
3、關於產權登記的約定。在乙方實際接收該房屋之日起，甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的'期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起＿天內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方須在乙方提出退房要求之日起＿天內，將乙方已付甲方房款退還給乙方，並按總房款的50%賠償乙方經濟損失。﹙已付定金後暫時甲方房屋門上的全部鑰匙完全由乙方替管理 ﹚
4、甲方保證在交易時該房屋確實沒有產權糾紛，例如有關按揭，抵押債務宅基界定等等，今後在《房產證》及《國有土地建設用地使用證》等項出現經濟糾紛該甲方負全部法律責任 ，甲方均在交易前必須辦理穩妥。交易後如有上述未清事項，甲方承擔全部責任。
5、因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由乙方向國家交納，；
6、甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的，本契約應經該房屋所在地公證機關公證。
四，甲乙及中介三方簽字及身份證複印件
1、本契約（經甲、乙及中介三方簽字)自簽訂之日起生效。
2、本契約一式3份，甲乙中介三方各執一份。
3，甲方本人簽字含身份證複印， 甲方院牆以東鄰居身份證複印
件及認可簽字
甲方簽字
乙方本人簽字
中介法人簽字； 含身份證複印件
年 月 日
湖北房屋買賣契約 篇13
賣方：[身份證][營業執照]
號碼：
地址：
買方：[身份證][營業執照]
號碼：
第地址：一
中介方：
地址：
契約三方同意條款如下：
1.買賣雙方通過中介方買賣位於該物業地址以[房地產證][預售契約][商品房買賣契約]為準，若有差異時，雙方同意再作修改，並同意不以此作為取消交易之理由。)，該物業建築面積為平方米(以[房地產證][預售契約][商品房買賣契約]為準，若實際面積有差異時，買賣雙方同意以本契約訂明之樓價除以面積所得的單價為標準增收或減付，並同意不以此作為取消交易之理由)。
2.該物業的物業維修基金由[賣方] [買方]支付。如賣方支付物業維修基金，賣方應在辦理交易過戶手續前或[商品房買賣契約] [預售契約]轉名前付清物業維修基金，或由買方自首期樓款中扣除相應的費用;
如買方支付物業維修基金，賣方如已支付的部分物業維修基金不再退回，買方自賣方交付該物業之日起負責支付物業維修基金，同時賣方應協助買方辦理物業維修基金的轉名手續。
3.賣方持有[房地產證][預售契約][商品房買賣契約]號碼為：賣方須保證對該物業享有完整所有權，並無存在隱瞞與該物業有關的重要事實或提供虛假情況等違反誠實信用行為。賣方應在辦理交易過戶手續前將有關該物業的`產權糾紛、債務、稅項、租賃以及解除抵押等事項處理完畢，並保證交易過戶完成時買方無須對上述事項負責。否則，賣方須賠償買方及中介方由此引起的一切損失。由於賣方原因，造成物業不能辦理產權登記，或發生被政府或司法機關查封等情形由賣方承擔全部責任。
4.買賣雙方同意該物業成交價為人民幣仟佰仟佰整(￥元)
5賣方、買方應按照附屬檔案約定的交易期限、付款方式按時交收樓款、完成交易過戶手續。
6.賣方於收取定金時，須出示[房地產證][預售契約][商品房買賣契約][共有人/配偶同意出售證明][委託公證書]等有關證明檔案。如賣方未能即時出示上述檔案，除買方同意外，否則該定金將暫時存放於中介方帳戶內;如賣方最終於日前都未能出示上述檔案，賣方須負訂約過錯導致毀約之賠償責任,中介方將定金交還予買方.買方對此不能向中介方要求任何賠償。如需中介方協助辦理交易過戶手續，賣方在收取定金時須將權屬證明原件交中介方辦理相關手續。而買方於中介方交還定金或賣方已簽署之收據時，須歸還中介方開出之預收款憑證;如有遺失，買方須支付該預收款憑證開具金額的5%予中介方作為稅費補償。
7.該物業是以現狀售予買方，該物業之現狀是指[吉屋] [有家私電器](詳見家私電器清單) [該物業現附有租約，買方連同現有之租約一起購入該物業，賣方須協助買方與租戶簽定新的租約]，而買方曾被邀請檢查或已檢查或已授權代表代其檢查該物業，並完全明白該物業的產權狀況，故買方不得藉此拒絕交易。
8.本次交易所產生稅費[按房地產交易所規定以買賣雙方各付各稅][賣方之稅費由方負責，買方之稅費由方負責]方式交付,其他相關費用各自承擔。
9.賣方交付該物業予買方使用之日期為[業主收齊樓款當天]日前];賣方在聯中介方第二聯賣方第三聯交付該物業時，必須付清一切有關該物業之雜費(如水電費、煤氣費、管理費、電話費、網路費、有線電視費等)。買方如需對物業內設施更名，賣方須協助買方辦理過戶手續。
10.基於買賣雙方獨家委託中介方提供中介服務，且中介方已促成買賣雙方簽訂了本契約，買賣雙方同意：賣方於本契約簽訂之日向中介方支付人民幣萬仟佰拾元整(￥元)作為諮詢及中介服務費;買方於本契約簽訂之日向中介方支付人民幣萬仟佰拾元整(￥元)作為諮詢及中介服務費。本條規定買賣雙方的諮詢及中介服務費，中介方可以從買方支付給賣方的定金中抵扣。買方或賣方逾期支付諮詢及中介服務費的，每逾期一天，按應付費用的千分之一向中介方支付滯納金。
11.任何情況下，若賣方或買方任何一方簽署本契約後，而未能依本契約之條款賣出或買入該物業，則毀約之一方須即時支付該物業上述樓價百分之六之金額予中介方作為違約金，並賠償買賣雙方諮詢及中介服務費金額的總和及支付中介方因追究違約方違約責任而發生的律師費用給中介方，買賣雙方對此無異議。
12.賣方不能按本契約約定將該物業售予買方，或者因違約而無法將該物業售予買方的，應向買方支付該物業成交價的10%作違約金，賣方並須退回買方已付的所有費用。
13.賣方逾期交付該物業，或者未能按時履行約定的其他義務，每逾期一天，按該物業成交價的千分之一向買方支付違約金;逾期60天，買方有權不再購買該物業，賣方應退回全部已收款項並向買方支付該物業成交價的10%作違約金。此違約金由買方與中介方均分作賠償，惟買方不可再為此而向賣方、中介方進一步追究責任或要求賠償損失。
14.買方不能按本契約約定買入該物業，或者因違約而無法買入該物業的，應向賣方支付該物業成交價的10%作違約金。買方逾期支付樓款，或者未能按時履行約定的其他義務，每逾期一天，按該物業成交價的千分之一向賣方支付違約金，逾期60天，賣方有權不再出售該物業，買方應向賣方支付該物業成交價的10%作違約金。此違約金由賣方與中介方均分，而賣方有權再將該物業出售與任何人，惟賣方不可再為此而向買方、中介方進一步追究責任或要求賠償損失。
15.簽署本契約後，如買賣雙方在未得中介方同意，私下協定交易或取消本契約，則買賣雙方將同時及分別成為本契約之毀約者，並仍須各自負責支付該物業上述樓價百分之三之金額予中介方作為違約金，並賠償買賣雙方諮詢及中介服務費金額的總和及中介方因追究違約方違約責任而發生的律師費用給介方，買賣雙方對此無異議。
16.本契約將取代任何過往賣方、買方、中介方三方在協商中的聲稱、理解、要約、承諾及協定。
17.本契約一式三份，經三方簽名或蓋章後生效，賣方、買方及中介方各持一份。賣方、買方、中介方三方同意如因本契約而產生的糾紛均交由廣州仲裁委員會仲裁。
契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。
18.三方約定的其他事項(對本契約及附屬檔案條款的修改或補充)：
賣方：
買方：
中介方：
地產代理有限公司
簽署：
簽署：
簽署：
日期：
日期：
日期：
茲本人公司收到買方之部分定金人民幣元整
(￥ )
收款人簽收：
收款日期：
年月日
湖北房屋買賣契約 篇14
甲方：____________乙方：____________
甲乙雙方就位於的一處農村房屋的買賣事項，根據我國民法典、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自願達成如下一致協定
一、本契約雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況：本契約項下的房屋位於_____市_____街道，相鄰為，建築面積，北屋，東屋，西屋，南屋，院落面積為，房屋登記在名下或宅地基使用權證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為______村_____組集體土地，並徵得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：
1、本契約項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已徵得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利
2、本契約項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協定或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協定、抵押協定等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利
3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本契約全部購房價款30%的違約金。
五、本契約項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元，該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
六、房款支付：自該契約雙方簽字之日起日，乙方一次性付清全部款項，並將該款項匯入甲方賬號為的賬戶如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金，如乙方在契約簽訂之日起天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本契約並享有追究乙方違約責任的權利。
七、房屋交付：乙方根據第二百零八條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內，甲方須將本契約項下的房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止如甲方在契約簽訂後一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本契約並追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知後日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付元違約金，直至協助乙方辦理完房產過戶為止因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關。
九、該房屋交付給乙方後，該房屋的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限於徵地補償、拆遷補償等如甲方得到該上述補償款後應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付元的違約金。
十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基於本契約約定而享有的占有、使用和處分房屋的權利甲方因包括但不限於房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續占有、使用或處分房屋的，甲方除返還本契約全部購房款外，須按照發生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本契約簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款並支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項：
1、如果雙方就本契約事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。
2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，並在本契約上籤字摁手印。
3、本契約正本一式六份，雙方各持三份自雙方簽字摁手印之日起生效，並持續有效。
甲方：
身份證號：
乙方：
身份證號：
見證人：
身份證號：
見證人：
身份證號：
附：見證人聲明
見人聲明如下：
1、見證人與甲乙雙方同為集體組織成員
2、見證人與甲方或乙方任何一方就本房屋買賣不存在任何利益糾紛
3、本契約經我們見證，雙方自願、平等協商，不存在脅迫、暴力強迫等違法情況，契約是雙方當事人的真實意思表示
4、本契約在年月日在家中簽訂，現場參與人員有甲方、乙方和見證人總計四人，雙方簽字蓋章後本契約生效。
見證人：甲方：乙方：
年月日
本見證聲明是雙方農村房屋買賣契約的見證聲明，是買賣契約的補充說明，與本契約具有相同的法律效力。
簽訂時間：
簽訂地點：
湖北房屋買賣契約 篇15
甲方(賣方)：
乙方(買方)：
甲乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
1、 甲方自願將坐落在____區柳樹街與工業街交匯處龍潭馨城小區8號樓一單元301室及1單元2號車庫(主房建築面積134.7平方米，車庫面積14平方米，主房地板磚、內牆已鋪完)房地產賣給乙方。
2、 本房產為羅莊街道龍潭社區城中村改造指揮部開發，本契約生效後，乙方重新與羅莊街道龍潭社區城中村改造指揮部簽訂商品房認購契約。甲方當初在購買此房時，付清首付款後，以此房為抵押從農村信用合作社貸款十九萬元人民幣，期限為。契約簽訂時，甲方已還貸款十三個月。
3、 購房款分為兩部分，一是，現金部分，乙方需付給甲方現金人民幣。二是，貸款的.部分，貸款姓名為甲方姓名暫不更改，剩餘貸款轉給乙方續還。
4、 貸款部分，自契約簽訂之日起由乙方續還剩餘貸款。乙方在續還剩餘貸款時應在每月的三____日前還清當月貸款，不能給甲方造成銀行的不良記錄。如果給甲方造成不良的銀行徵信記錄，由乙方賠給甲方由此帶來的一切損失。
5、 此契約一式兩份，自雙方簽字後生效，不得反悔。
6、 未盡事宜由甲乙雙方協商解決。
甲方簽名：
身份證號：
電話：
乙方簽名：
身份證號：
電話：
____月____日
湖北房屋買賣契約 篇16
甲方：住址：矣六街道__一組號身份證號：乙方：住址：矣六街道__一組號身份證號：甲乙雙方本著公平、平正原則，雙方經過反覆協商自願達成如下房屋買賣契約條款：
一、甲方將坐落在矣六街道__一組號，房屋面積平方米，賣給己方居住使用。
二、房屋價款為：人民幣300000元。此價款含房地合一價。
三、付款辦法：雙方簽訂房屋買賣契約之日起，乙方一次性付清房價款人民幣300000元。
四、房屋款全部付清後，即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用，房屋所有權也隨之轉移，今後若遇國家占用或城中村改造，房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋後所產生的一切費用由乙方自行承擔。
六、今後社區及小組對該房屋的一切事項均由乙方全權辦理，甲方不得干涉。
七、本契約雙方遵守執行，不得反悔違約，否則懲違約方房屋買賣價款的雙倍違約金600000元，還應承擔由此引起的經濟損失及法律責任。
八、本契約條款雙方認可無爭議，雙方簽字後生效。
甲方：
乙方：
中證人：
_______月____日
城中村房屋買賣契約範文二
甲方：
乙方：
甲乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下契約條款：
1、甲方自願將坐落在____區柳樹街與工業街交匯處龍潭馨城小區8號樓一單元301室及1單元2號車庫房地產賣給乙方。
2、本房產為羅莊街道龍潭社區城中村改造指揮部開發，本契約生效後，乙方重新與羅莊街道龍潭社區城中村改造指揮部簽訂商品房認購契約。甲方當初在購買此房時，付清首付款後，以此房為抵押從農村信用合作社貸款十九萬元人民幣，期限為___。契約簽訂時，甲方已還貸款十三個月。
3、購房款分為兩部分，一是，現金部分，乙方需付給甲方現金人民幣，。二是，貸款的部分，貸款姓名為甲方姓名暫不更改，剩餘貸款轉給乙方續還。
4、貸款部分，自契約簽訂之日起由乙方續還剩餘貸款。乙方在續還剩餘貸款時應在每月的三____日前還清當月貸款，不能給甲方造成銀行的不良記錄。如果給甲方造成不良的銀行徵信記錄，由乙方賠給甲方由此帶來的一切損失。
5、此契約一式兩份，自雙方簽字後生效，不得反悔。
6、未盡事宜由甲乙雙方協商解決。
甲方簽名：
身份證號：電話：
甲方簽名：
身份證號：電話：
_______月____日
城中村房屋買賣契約範文三
出賣人：配偶：
身份證號碼：身份號碼：
買受人：
身份證號碼：
根據《民法典》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方認購房產簽訂本協定，以資共同信守執行。
1、因甲方的房屋被依法拆遷，甲方自願將其回遷的樓房小區單元西戶室轉讓給乙方。乙方取得房屋後，甲方不得以任何理由反悔，否則甲方將承擔交易總金額500%的違約金。
2、甲乙雙方商定成交價格為人民幣____萬元，________萬圓整。乙方分____次付清，首付款_______，並預留尾款_____萬元，待房屋產權證下來過戶完畢後於____日內付清。
3、甲方在乙方付清首付款起即刻將上述房屋交付給乙方，該房屋占用範圍內所有權、使用權等權利同時轉讓。
4、因出賣的房屋現並未辦理房屋產權證、土地使用證，待到辦理茲相關證件時甲方應主動積極配合乙方辦理相關事宜，如屆時該房屋存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任，退還乙方全部房款，同時支付交易總房款的200%做為補償金。
5、甲方應積極配合爭取能在產權證辦理前直接將房屋所有人更改為乙方名字，如乙方不能與開發商直接辦理更名手續，以甲方名義辦理產權證書，則辦理費用由甲方承擔，過戶費用由乙方承擔，且甲方應當無條件協助乙方辦理過戶手續，提供一切與之有關的資料。不得以任何理由藉故要挾推辭，否則視甲方為違約，承擔交易總金額300%的賠償金，乙方保留追訴權。如因甲方的延誤，致使影響產權過戶登記，因而使乙方遭受損失的，由甲方負賠償責任。
6、乙方在本協定生效成立後，無論辦理房屋產權證，土地證及其過戶手續與否，將此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻撓，否則視為違約。
7本協定簽訂後，雙方應該共同遵守，甲方不得無故反悔，不得再對該房屋主張任何的權利。如果甲方違約，除了退還乙方交納的所有認購款和利息及酬謝金外，還應當支付交易總金額300%的違約金。
8、本協定雙方應當共同執行，不得無故反悔。在本協定履行過程中，雙方發生分歧應該協商解決，協商不成，任一方均可向人民法院起訴。
9、其它約定
10、本協定一式叄份，雙方各執一份為憑，____市公證處一份。
1、本協定自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方
乙方
_______月日
湖北房屋買賣契約 篇17
甲方(受委託方)：__________________房產買賣有限公司
乙方(委託方)：__________________
甲、乙方雙方本著"自願，平等，信用"的原則，經協商達成委託賣房協定如下:
一、乙方應如實填寫《出售房屋登記表》，並出示產權證及身份證，提供產權證複印件。
二、乙方保證該房屋權屬清楚無爭議，無糾紛，並已徵得共有人(或產權人)同意，否則造成不良後果均由乙方負責。
三、該方最終成交價，由買賣雙方自主商定，甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的賣房達成買賣協定時，須交甲方按成交價的_______%的中介費，成交價低於______________元按______________元收費。
四、乙方也可同時委託他人或自行聯繫賣房，但不得與甲方介紹的買方以各種藉口私下交易，否則，應承擔雙倍的中介服務費(乙方賣房一旦可以成交，因乙方原因不能成交，乙方須按規定給付中介費)。
五、甲方應通過媒體發布賣房信息。物色，篩選，推薦適合買方。帶客戶到乙方現場看房。如實傳遞買賣雙方的要求，積極周旋，直至買賣成交。
六、甲方還可以為乙方提供下列服務：起草房屋買賣協定、代辦產權轉移過戶手續;為定金、房款的收付提供信用賬戶，鈍化矛盾、調解糾紛，提供有關法律服務。
七、本協定壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，雙方簽字蓋章後生效，如雙方今後另行簽訂協定或委託書，本協定終止，權利義務關係以後簽協定為準。
甲方：__________________房產買賣有限公司乙方：__________________
地址： __________________電話：__________________
委託代理人：__________________
身份證號碼：__________________
委託日期：__________________
湖北房屋買賣契約 篇18
抗訴人(原審被告)：_________________某某建設集團有限公司，住所地：_________________某某市某某鎮。
法定代表人：_________________某某職務：_________________董事長。
被抗訴人(原審原告)：_________________某某，男，漢族，19年月日出生，住某某市某某區某某北路號111室。
原審被告：_________________某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：_________________某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。
負責人：_________________某某，經理。
抗訴請求：_________________
1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。
事實和理由：_________________
抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書，現提起抗訴。
一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：_________________對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：_________________要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤。
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣契約糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。
~1/3~
(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣契約既然合法有效，解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另：_________________該判決認定，原告要求解除契約，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。
抗訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛，即便契約無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。
尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。抗訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。
四、該判決程式違法。
本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣契約的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，抗訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程式上的違法也是明顯的。
~2/3~
綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程式違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由，依法維護抗訴人的合法權益，支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!
此致
某某市中級人民法院
抗訴人：_________________某某建設集團有限公司
年 月 日
湖北房屋買賣契約 篇19
賣方：_______________________
買方：_______________________
買賣雙方根據中華人民共和國法律和_________，經過友好協商，自願制定本房產轉讓契約，條款如下：
一、賣方有房產_________個單元座落在_________第_________座_________樓_________單元。合計面積_________平方米。現自原油將該房產賣給買方。售價為_________元整(原樓價為_________元整)。
二、買方對上述房屋已核實，並審閱了房產權證書及有關資料後同意音樂會上述房產價款，買賣雙方一致自願成交。
三、雙方在本契約上籤署時，買方當即將房產全部的價款交給賣方，賣方在收到該房產價款後，即將上述房產證書及有關資料交給買方。
四、雙方買賣成交後，即攜帶房產權證書到_________房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續，該房產所有權即歸買方所有。
五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續不清時，概由賣方負責，與買方無關。
六、買方在交付房產價款後，而賣方不能交房時，則賣方應即退回房產價款，並負責賠償買方損失。
七、本契約發生糾紛時應友好協商解決，如不能解決時，應提請_________仲裁機構仲裁或_________人民法院裁決。
八、本契約在雙方簽署後經_________公證處公證之日起生效。
九、本契約用鋼筆填寫的與印刷的文字具有同等效力。
十、本契約共_________頁，為一式三份，買賣雙方各執一份，_________公證處一份，均具同等效力。
鑒(公)證意見：經辦人：鑒(公)證機關(章)
甲方：乙方：
年月日
湖北房屋買賣契約 篇20
出賣人(甲方)：身份證號碼：
買受人(乙方)：身份證號碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願，協商一致前提下訂立本契約條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於石家莊市___________區_______________________________________的房屋(建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、乙方支付甲方契約保證定金壹萬元，如甲方反悔本契約，雙倍賠償;如乙方反悔本契約，定金不退。
三、本契約簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本契約簽訂後，甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。
五、本契約簽訂後，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;
六、違約責任1、甲方應當於20__年月日交付乙方房屋，甲方如不按契約規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時，乙方有權解除本契約。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償乙方經濟損失人民幣___四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時，甲方有權解除契約。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，並應賠償乙方的損失。
4、本契約簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發放，甲方應當全額退還乙方。
七、本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
十、本契約一式5份，甲乙方各執一份，見證人各一份。
甲方：乙方：
年月日年月日見證人：年月日年月日
湖北房屋買賣契約 篇21
契約編號：_________________
出賣人：_______________________
認購人：_______________________
本認購書不是簽訂商品房買賣契約的必經程式，雙方經協商一致，可以直接簽訂商品房買賣契約。認購人以交付預付款性質費用的方式認購商品房的，不適用本認購書。
出賣人：_______________________________________________________
通訊地址：_____________________________________________________
郵政編碼：_____________________________________________________
營業執照註冊號：_______________________________________________
企業資質證書號：_______________________________________________
法定代表人：____________________聯繫電話：_____________________
委託代理人：____________________聯繫電話：_____________________
委託銷售代理機構：____________________________________________
通訊地址：_____________________________________________________
郵政編碼：_____________________________________________________
營業執照註冊號：_______________________________________________
認購人：_______________________________________________________
：_______________國籍：________________
：___________________
出生日期：______年______月______日，性別：_____________________
通訊地址：_____________________________________________________
郵政編碼：______________________聯繫電話：_____________________
：_____________國籍：______________
：_____________________________________
出生日期：______年______月______日，性別：_____________________
通訊地址：_____________________________________________________
郵政編碼：______________________聯繫電話：_____________________
第一條基本情況
認購人所認購的商品房為出賣人所開發的位於北京市_______區________項目中的第_________________________________號房，朝向為：___________。
該商品房的用途為：___________，建築面積共___________平方米，其中，套內建築面積___________平方米，共用部位與共用房屋分攤建築面積_________平方米。
第二條銷售依據
1.該商品房為預售商品房的，預售商品房批准機關為：_____________，預售許可證號為：________________________。
2.該商品房為現房的，房屋所有權證號為：_____________，國有土地使用證號為：_____________。
第三條價款與付款方式
該商品房按照計價，單價為________元/平方米，總房價款為___________元人民幣。
該商品房按照計價，單價為________元/平方米，總房價款為___________元人民幣。
該商品房按照計價，總房價款為___________元人民幣。
出賣人同意認購人按照下列第____種方式付款：
1.一次性付款。
2.分期付款。
3.貸款方式付款。
4.其他方式。
認購人選擇第3種方式付款，認購人可以首期支付購房總價款的____%，其餘價款可以向__________銀行或住房公積金管理機構借款支付。
第四條認購定金
認購人應當自簽訂本認購書之日起______日內，向出賣人支付認購定金________元人民幣;出賣人在收取定金後，應當向認購人開具收款憑證，並註明收款時間。認購人逾期未支付認購定金的，出賣人有權解除本認購書，並有權將該商品房另行出賣給第三方。
認購人同意在支付定金之日起_____日內，與出賣人協商商品房買賣契約的相關條款。
第五條認購人未在第四條第二款約定的期限內與出賣人協商商品房買賣契約相關條款的，出賣人有權解除本認購書。出賣人解除本認購書的，認購人已支付的定金不予退還，出賣人有權將該商品房另行出賣給第三方。
第六條認購人在第四條第二款約定的期限內與出賣人協商商品房買賣契約的相關條款，但雙方未達成一致意見，自第四條第二款約定的期限屆滿之次日起超過___日的，本認購書自動解除;雙方也可以協商解除本認購書。出賣人應當在本認購書解除之日起___日內將已收取的定金退還認購人。
第七條出賣人在認購人支付認購定金之日起至本認購書解除之日止，將該商品房另行出賣給第三方的，出賣人應當向認購人雙倍返還定金。
第八條該商品房的買受人為：__________。
第九條其他約定
_______________________________________________________________。
第十條本認購書經雙方簽字蓋章後生效，雙方簽訂的
湖北房屋買賣契約 篇22
在二手房買賣過程中，買賣雙方為了降低交易成本，逃避稅費，往往會簽訂兩份交易價格不同的契約，真實的交易價格比較高，但這份並不提交到稅務和房管部門，而是把另一份交易價格比較低的契約提交登記備案，並以比較低的價格繳納稅費。還有的是一份較低價格的是雙方的真實交易價格，另有一份虛高的價格，拿到銀行爭取更多貸款。這都屬於俗稱的“陰陽契約”。
陰陽契約的目的往往是為了逃避稅費或騙取貸款，從這個角度講是違法的。實踐中，因陰陽契約引起的糾紛也不少。甚至很多時候，雙方因為履行契約中的其他情況發生糾紛，一方反悔，但覺得自己的理由不充分，轉而以陰陽契約違法無效為由向法院起訴，要求確認契約無效或終止契約。那么陰陽契約是否合法?如果無效如何處理?如果合法，以哪份契約為準?
首先，陰陽契約如果是為了逃稅等非法目的，肯定是違法的，相關條款是無效的，但是雙方的房屋買賣行為本身並不違法，因此房屋買賣行為還是可以有效的。
基於這個認識，如果雙方因陰陽契約為由發生糾紛，沒有特殊情況和約定的話，以此為由是無法認定契約整體無效，或因此解除契約的。
其次，存在陰陽契約的情況下，應以哪一份的效力為準?
陰陽契約有的是以兩份內容基本相同，但價格不同的契約形式出現的。有的是以一份低價契約，再加一份或數份以裝修折價或其他形式的折價出現的補充協定組合出現的'。但不管以哪種形式出現，在實踐中認定雙方的真實交易內容是關鍵。
哪個交易條件、交易價格是雙方的真實意思表示，在契約文本中應該能體現得出來，如果體現得不清楚，可以結合房屋交易時的市場價格、雙方的關係、契約中的其他約定內容綜合確認。
再次，對陰陽契約中涉及的違法行為如何處理?
當事人以陰陽契約為由到法院起訴，要求解除契約或確認契約無效時，往往是理直氣壯，而在實踐中法院往往認定雙方真實的交易意思表示有效，當事人往往就無法接受，指責法院對違法行為不理不管。
實際上，司法機關和其他國家機關維護法律也是各有職責分工的。追繳稅款應該由稅務機關來負責，追回貸款應由銀行來進行，這其中如構成犯罪，也應移送公安機關先行立案偵查，再處理。(出於各種原因，目前實踐中對於房屋交易中的逃稅行為，還沒聽說有追究刑事責任的。)
當然，按民事訴訟法的相關規定，法院在審理過程中發現違法犯罪行為，可以通知相關職能部門處理，或提出相應建議給相關主管機構。當事人自己，也可以向稅務機關、銀行等相關單位舉報。但畢竟，從民事訴訟的角度講，法院審理雙方的房屋買賣糾紛，還是以認定買賣關係本身是否合法、是否應支持或駁回一方的訴求為主。
最後，簽訂陰陽契約存在風險和後患，買賣雙方應以謹慎對待。
湖北房屋買賣契約 篇23
甲方(出售方)：_________________
乙方(買受方)：_________________
丙方(中介方)：_________________
由於甲方原因延遲房屋過戶，經甲乙丙三方協商，就_________________房屋成交過程中未盡事宜形成共同意見，簽署本契約。本契約中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與三方於________年____月____日簽訂的《房地產買賣中介契約》中的定義相同。具體補充契約內容如下：
一、補充契約內容：
(1)甲方應於____年____月____日前與乙方完成產權過戶手續。
(2)甲方應於____年____月____日前將房屋交付給乙方使用，在交付日期之前的該房屋水、電、煤氣、物業管理費、有線電視、網路等費用由甲方結清。
(3)甲方交房給乙方後，乙方有權利對房屋進行裝修和置辦家電、家具。在交房後與房屋正式過戶前的期間內甲方不得對乙方的日常居住進行干擾。
二、違約責任。
(1)若有一方有原契約及本補充契約違約行為的，違約方將按標的額的20%，計人民幣(大寫)________元賠付給守約方。並支付給丙方房屋買賣中介費____萬元。
(2)若甲方違約，甲方要額外賠付給乙方房屋二次裝修(硬裝修及家具家電)所產生的費用。
(3)若乙方違約，乙方應於三日內搬離甲方房屋，並支付交房期間所產生的房租費用給甲方，房租按日計算，________元/天。額外
要賠付給甲方對房屋蓄意損壞所產生的費用。
三、其他事項。
本契約自甲、乙雙方簽字，丙方蓋章後生效。此補充契約一式叄份，甲乙丙三方各執壹份。
甲方：_________________乙方：_________________丙方：_________________
身份證號碼：_________________身份證號碼：_________________營業執照註冊號：_________________
委託代理人：_________________
聯繫電話：_________________
委託代理人：_________________聯繫電話：_________________資質證書編號：_________________
執業經紀人：_________________聯繫電話：_________________
_______年____月____日
湖北房屋買賣契約 篇24
出 賣 人： 身份證號： 聯繫電話：
買 受 人： 身份證號： 聯繫電話：
根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規之規定，買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定：
第一條 買受人所購房屋的基本情況 買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋，其房屋平面圖見本契約附屬檔案一，房號以附屬檔案一上表示為準) 【幢】【座】 【單元】【層】
號房。 該房屋的用途為 ，屬 結構，層高為 ，建築層數地上 層。 該房屋陽台是【封閉式】【非封閉式】。 該房屋建築面積共 平方米，其中，套內建築面積
平方米，公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米。
第二條 計價方式與價款 出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該房屋價款： 1.按建築面積計算，該房屋單價為( 幣)每平方米 元，總金額( 幣) 千百 拾 萬 千 百 拾 元整。
2.按套內建築面積計算，該房屋單價為( 幣)每平方米 元，總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
3.按套(單元)計算，該房屋總價款為( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
第三條 付款方式及期限 買受人按下列第 種方式按期付款。 1.一次性付款 。 2.分期付款 。 3.其他方式 。 買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本契約規定的時間付款，按下列第 種方式處理：
1.按逾期時間，分別處理(不作累加) (1)逾期在日之內，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金，契約繼續履行;
(2)逾期超過日後，出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的，買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的，經出賣人同意，契約繼續履行，自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金。
第四條 交付期限 出賣人應當在 年 月 日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列第 種條件，並符合本契約約定的房屋交付買受人使用：
1.該房屋經驗收合格。
2.該房屋經綜合驗收合格。
3.該房屋經分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批准檔案。
5.但如遇下列特殊原因，除雙方協商同意解除契約或變更契約外，出賣人可據實予以延期： 1.遭遇不可抗力，且出賣人在發生之日起 日內告知買受人的; 2. 。出賣人逾期交房的違約責任 除本契約第八條規定的特殊情況外，出賣人如未按本契約規定的期限將該房屋交付買受人使用，按下列第 種方式處理;
1.按逾期時間，分別處理(不作累加) (1)逾期不超過 日，自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金，契約繼續履行; (2)逾期超過 日後，買受人有權解除契約。買受人解除契約的，出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起天內退還全部已付款，並按買受人累計已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行行契約的，契約繼續履行，自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金。
第五條 交接
房屋達到交付使用條件後，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案，並簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的，出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
第六條 出賣人保證銷售的房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。
第六條 產權登記 出賣人應當在房屋交付使用後 日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣的責任，買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第 項處理;
1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付房價款退還給買受人，並按已付房價款的 %賠償買受人損失。
2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。
第七條 買受人的房屋僅作 使用，買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯的公共部位和設施，並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該房屋有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第八條 本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下述第 種方式解決： 1.提交 仲裁委員會仲裁。 2.依法向人民法院起訴。
第九條 本契約未盡事項，可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案四)。
第十條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條 本契約連同附屬檔案共 頁，一式 份，具有同等法律效力，契約持有的情況如下： 出賣人 份，買受人 份， 份。
第十二條 本契約自雙方簽訂之日起生效。自本契約生效之日起30天內，由出賣人向 申請登記備案。
出賣人(簽章)： 買受人(簽章)：
【法定代表人】： 【法定代表人】：
【委託代理人】： (簽章) 【委託代理人】： (簽章)
年 月 日簽於 年 月 日 簽於
湖北房屋買賣契約 篇25
賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________________
買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼：_____________________
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本契約，以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條 上述房產的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付 首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方)，並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支 付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條 違約責任甲、乙雙方契約簽定後，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本契約主體
1.甲方是____________共______人，委託代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________。
第八條 本契約如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證。
第九條 本契約一式份。甲方產權人一份，甲方委託代理人一份，乙方一份,廈門市房
地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條 本契約發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項：
出賣方(甲方)：_________________ 購買方(乙方)：__________________
身份證號碼： __________________ 身份證號碼： ___________________
地 址：___________________ 地 址：____________________
電 話：___________________電 話：____________________
代理人(甲方)：_________________代理人(乙方)： _________________
湖北房屋買賣契約 篇26
出賣人：__________
買受人：__________
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定，買賣雙方在平等、自願的基礎上，就商品房買賣達成如下協定：
第一、甲方同意將座落於______________號，建築面積_______㎡的商品房，出售給乙方。
第二、商品房售價每平方米_______元，總計人民幣______________元整。
第三、買受人的商品房僅作商住使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。
第四、本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，可依法向人民法院起訴。
第五、本契約未盡事項，可由雙方約定後另行簽訂補充協定，補充協定具有同等法律效力。
第六、本契約一式_______份，出賣人_______份，買受人_______份。
第七、本契約自雙方簽訂之日起生效。
出賣人：__________買受人：__________
簽於_______年_______月_______日
湖北房屋買賣契約 篇27
賣方(下稱甲方)：
買方(下稱乙方)：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規規定，甲、乙雙方本著平等、自願、協商一致的原則，就下列房屋買賣，訂立本契約，共同信守。
第一條 甲方所有房屋，座落於___________________________，為_____________結構，建築面積_________平方米，用地面積_______平方米。“房屋所有權證”號為“武房權證____________字第____________號”，“土地使用權證”號為“____________字第___________號”。房屋附屬設施見附屬檔案。
第二條 經甲乙雙方協商一致，上述房屋買賣成交價格為人民幣(大寫)_____________________________________。
第三條 本契約簽定之日，乙方應付人民幣(大寫)_______________給甲方，餘款人民幣(大寫)__________________________________在辦理完轉移過戶手續時付清。具體付款方式由雙方另行約定。
第四條 甲方應在收到乙方全部房款_______日內，將房屋交付給乙方，甲方保證上述房屋權屬清楚，如甲方有設定抵押、按揭等行為應告知乙方，並自行約定解決。交易房屋如發生產權糾紛或債權債務時，由甲方承擔全部責任。
第五條 甲方逾期不交付房屋給乙方，乙方不解除契約的，甲方每逾期一日，按照全部房款的______%向乙方哪個支付違約金;乙方解除契約的，甲方應退還乙方所付房款，並按全部房款的_______%向乙方支付違約金。
第六條 乙方逾期不支付全部房款給甲方，視為不履行契約，甲方不解除契約的，每逾期一日按全部房款的______%向甲方支付違約金;甲方解除契約的，由乙方承擔房屋轉移過戶中甲、乙雙方繳納的全部稅費，並按全部房款的_______%向甲方支付違約金。
第七條 甲、乙雙方在本契約生效之日起三十日內，攜帶“房屋所有權證”和“土地使用權證”到相關部門辦理房地產轉移過戶手續。辦理轉移過戶手續應繳納的有關稅費，按國家、施市政策規定由甲、乙雙方各自承擔，或由雙方另行約定。
第八條 因不可抗力造成違約的，甲乙雙方友好協商解決。
第九條 本契約未盡事宜，由甲乙雙方另行商議，並簽定補充協定，補充協定和本契約具有同等法律效率力。
第十條 本契約履行中若發生爭議，由甲乙雙方友好協商解決，協商不成時，可以向武漢市仲裁委員會申請仲裁或向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 本契約自雙方簽字之日起生效。
第十二條 本契約一式四份，雙方各執一份，其他兩份交有關部門存檔。
第十三條 補充協定、附屬檔案：
立契約人
賣方(簽章)：
聯繫地址：
身份證號碼：
代理人(簽章)：
聯繫地址：
身份證號碼：
法定代表人(簽章)：
聯繫地址：
身份證號碼：
買方(簽章)：
聯繫地址：
身份證號碼：
代理人(簽章)：
聯繫地址：
身份證號碼：
法定代表人(簽章)：
聯繫地址：
身份證號碼：
簽訂時間： 年 月 日
湖北房屋買賣契約 篇28
原告：_________________姓名，性別，出生______年____月____日，民族，文化程度，籍貫，工作單位，住址，身份證號碼，聯繫電話;
被告：_________________姓名，性別，出生______年____月____日，民族，文化程度，籍貫，工作單位，住址，身份證號碼，聯繫電話;
訴訟請求：_________________
1、請求貴院判令被告繼續履行契約，並限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。
2、
3、
4、
事實與理由
此致
_______________人民法院
具狀人：______________