房屋買賣預定契約 篇1
甲方(賣方):______
乙方(預購方):____
住所:______________
住所:______________
委託代理機構:______
聯繫電話:__________
甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則、經協商一致,就乙方向甲方預訂《________________》商品房事宜,訂立本契約。
第一條乙方預訂____________________《____________》____________幢____________層____________室(以下簡稱該房屋)。
甲方已領取該房屋房地產權證(證書號:________________),並經_____________測繪機構實測,該房屋建築面積為_______平方米。該房屋定於_______年_______月_______日交付。
第二條乙方預訂的該房屋每平方米建築面積買賣單價為人民幣______________________________元,乙方預訂的該房屋總房價為人民幣______________________________元,乙方採取________________方式。
第三條乙方同意簽訂本契約時,支付定金人民幣__________________元,作為甲、乙方雙方當事人訂立商品房出售契約的擔保,簽訂商品房出售契約後,乙方支付的定金轉為房價款。
第四條甲、乙雙方商定,預訂期為________天,乙方於______年______月______日前到_______________________________與甲方簽訂《上海市商品房出售契約》。
第五條甲方同意將發布或提供的廣告、售樓書、樣品所標明的房屋平面布局、結構、建築質量、裝飾標準及附屬設施、配套設施等狀況作為商品房出售契約的附屬檔案。
第六條在本契約的第四條約定的預訂期限內,除本契約第七條、第八條約定的情形外,甲方拒絕簽訂商品房出售契約的,雙倍返還已收取的定金;乙方拒絕簽訂商品房出售契約的,無權要求甲方返還已收取的定金。
第七條有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房出售契約的,甲方應全額返還乙方已支付的定金。
1.甲乙雙方在簽訂商品房出售契約時,因面積誤差處理、房屋交付、房屋質量、違約責任、爭議解決方式等條款,存在分歧,不能協商一致;
2.甲乙雙方簽訂本契約後、簽訂商品房出售契約前,由司法機關、行政機關依法限制該房屋房地產權利的。
第八條有下列情況之一,乙方拒絕簽訂商品房出售契約的,甲方應雙倍返還乙方已支付的定金:
1.甲方未遵守本契約第二條、第五條約定的;
2.甲方未告知乙方在簽訂本契約前該房屋已存在的抵押、預租、查封等事實的。
第九條本協定一式__份,甲乙雙方各持__份,______、______各執一份。
甲方:_________(簽章)
乙方:_________(簽定)
_________年____月____日
房屋買賣預定契約 篇2
甲方:____________,______,身份證號碼:__________________
乙方:____________,______,身份證號碼:__________________
根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上,就乙方借用甲方名義購買房產的相關事宜達成一致,特簽訂本協定,以資共同信守執行。
第一條甲方同意乙方以甲方名義購買由____________公司開發的座落於__________________的房產,建築面積為_____平方米,契約價款__________元。乙方對甲方提供購買該處房產的便利表示真誠的感謝。
第二條甲方只需以自己名義與開發商簽訂商品房買賣契約並準許乙方借用自己名義繳納各種稅費、辦理相關手續,甲方無需承擔任何法律上和經濟上的風險。因購買該處房產產生的所有費用及所有法律風險均由乙方承擔。
第三條該處房產的商品房買賣契約簽訂後,乙方必須及時支付各種相關款項,不得以任何方式增大甲方的責任並確保甲方不承擔任何經濟責任。
第四條乙方以甲方名義繳納購房款、稅費等相關費用的票據由乙方收存保管,甲方同意該房產買賣契約及相關手續直接交由乙方收存管理。如果採取按揭貸款的支付方式,則亦需將所有的抵押擔保契約檔案及還貸手續等全部交由乙方收存。
第五條甲方應在房開商交付房產之日即將該處房產直接交由乙方占有、管理、使用和處分。
第六條該處房產的實際所有權屬於乙方,甲方承諾自己及其繼承人不對該處房產提出任何涉及房產產權方面問題的主張。
第七條該處房產在一段時間內登記在甲方名下,待乙方確定過戶時間後甲方務必無條件將該處房產的產權手續過戶至乙方名下,過戶產生的所有費用均由乙方承擔。如果乙方決定在辦理產權證時直接辦到乙方名下則甲方亦應該無條件配合辦理變更手續。
第八條違約責任條款
1.如果商品房買賣契約簽訂後,乙方不及時支付相關款項,給甲方造成的所有直接損失均由乙方承擔。
2.如果商品房買賣契約簽訂後,甲方翻悔不願將該房產給乙方,如乙方尚未實際支付任何款項且同意甲方擁有該房產則甲方應該在______日內向乙方支付______元的違約金,本協定隨即終止。
3.如果房開商交付房產而甲方不立即將該房產交由乙方占有、使用、處分,則應該每逾期一天按契約總價百分之______的標準向乙方支付違約金。
4.如果乙方確定了過戶時間而甲方不同意過戶且乙方不同意甲方翻悔的,則每拖延一天甲方應按照契約總價百分之______的標準向乙方支付違約金,甲方還應該過戶產權於乙方
5.如果乙方確定了過戶時間而甲方不同意過戶但乙方同意甲方翻悔的,則甲方應該按照該房產市場合理評估價再上浮百分之______的標準向乙方支付賠償金。
第九條本契約一式四份,甲乙雙方各持兩份,具同等法律效力。
第十條本契約履行過程中如發生爭議,則雙方應該通過平等協商方式解決,協商不成的,任何乙方都有權通過訴訟途徑維護自己的權利。
第十一條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
甲方:____________________乙方:__________________
聯繫電話:________________________聯繫電話:______________________
簽約時間:______年______月______日簽約時間:______年_____月_____日
房屋買賣預定契約 篇3
賣方:___________________買方:___________________
姓名:_____________姓名:_____________
身份證:_______________________身份證:_________________________________
地址:_________________________地址:___________________________________
聯繫電話:_____________________聯繫電話:_______________________________
委託代理人:___________________委託代理人:_____________________________
聯繫電話:_____________________聯繫電話:_______________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買二手房,甲、乙雙方達成如下協定:
第一條甲方產權證明及其他出售資格證明
房屋產權證號:____________________
原單位批准證明:____________________
第二條乙方所購商品房的面積
乙方向甲方購買二手房建築面積共____平方米,共____套____間。。
該商品房分別為本協定
第一條規定的項目中的:
第___幢座____層___號房。
第___幢座____層___號房。
上述面積為面積:如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。根據法律規定的房屋所有權與該房屋占用土地範圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。
第三條價格與費用
按實得建築面積計算,該房屋單位為每平方米______元,總金額為______元整。
除上述房價款外,甲方依據有關規定代政府收取下列稅費:
1.代收____,計____元整
2.代收____,計____元整
上述代收稅費合計______元整。
第四條實際面積與暫測面積差異的處理
該商品房交付時,房屋空軍際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的___%時,上述房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的____%時,甲_雙方同意按下述第__種方式處理。
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___將乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。
2.平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第五條付款時間約定
乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行:
___年____月____日前支付全部房價款的___%,計___元。
___年____月____日前支付全部房價款的___%,計___元。
___年____月____日前支付全部房價款的___%,計___元。
第六條交接商品房的付款額約定
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_____%,計_____元。其餘房價款在房產產權登記機關辦完權屬登記手續後___付清。
第七條乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本協定
第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本協定規定的應付款限期之
第二天起至實際付款之日止,月利息按____計算。逾期超過___幾天,即視為乙方不履行本協定。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:
1.終止協定,乙方按累計應付款的___%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失和與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的___%向甲方支付違約金,協定繼續履行。
________________________________________________
第八條交付期限
甲方須於________年____月____日前,將符合本協定附屬檔案二所規定的裝飾和設備標準的房屋交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協商同意解除協定或變更協定外,甲方可據予以延期:
1.人力不可抗拒的火災、水災、地震等自然災害。
________________________________________________
_________________________________________________
第九條甲方逾期交付的違約責任。
除本協定
第八條規定的特殊情況外,甲方如未按本協定規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本協定
第八條規定的最後交付期限的
第二天起至實際交付之日止,月利息在___個月內按____利率計算自第___個月起,月利息則按____利率計算。逾期超過___個月,則視為甲方不履行本協定,乙方有權按下列第___種約定,追究甲方的違約責任:
1.終止協定,甲方按乙方累計已付款的____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的____%向乙方支付違約金,協定繼續履行。
_____________________________________________
第十條交接與乙方責任.
甲方應書面通知乙方辦理交付該房屋手續。乙方應在收到該通知之日起___天內,到甲方指定地點付清本協定
第九條規定的應付款項。若在規定期限內,乙方仍未付清全部應付款,甲方有權按本事同
第七條規定向乙方追究違約責任。
第十一條交接與甲方責任。
在乙方付清本協定
第九條規定的應付款之日起___天內,雙方對該商品房進行驗收交接、交接鑰匙,簽署房屋交接單。若因甲方責任在乙方付清全部應付款之日起___天后仍未進行驗收交接,乙方有權按本協定
第十二條的約定追究甲方違約責任。
第十二條甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準達不到本協定附屬檔案二規定的標準的,乙方有權要求甲方補償雙倍的裝飾、設備差價。
第十三條質量爭議的處理。
乙方對該商品房提出有重大質量問題,甲、乙雙方產生爭議時,以_____出具的書面工程質量評定意見作為處理爭義的依據。
第十四條甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築能夠投入正常運行:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
第十五條關於產權登記的約定。
乙方在實際接收該房屋之日起,在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續,甲方給予協助。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起___天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的___%賠償乙方損失。
第十六條自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該房的下列部位和設施承擔質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔:
1、牆面保修____月。
2、地面保修____月。
3、頂棚保修____月。
4、門窗保修____月。
5、上水保修____月。
6、下水保修____月。
7、暖氣保修____月。
8、煤氣保修____月。
9、電路保修____月。
10、_____保修____月。
1、_____保修____月。
第十七條甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已清除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接後發生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十八條本協定未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十九條本協定之附屬檔案均為本協定不可分割之一部分。本協定及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本協定及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第二十條本協定在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決,協商不成時,甲、乙雙方同意由_______仲裁委員會仲裁。
第二十一條本協定)之日起生效。
第二十二條本協定生效後,甲_雙方任何一方無正當理由要求終止協定的,除雙方簽訂補充協定外,責任方須按本協定及其補充協定的有關條款之規定承擔違約責任,並按實際已付款的_____%賠償對方損失。
第二十三條本協定自生效之日起___天,由甲方向_____申請登記備案。
第二十四條本協定連同附表共_______頁,一式______份,甲、乙雙方各執一份,_____________各執一份,均具有同等效力。
甲方:_________________
法定代表人:__________________
代理人:_______________
________年____月____日
乙方:_________________
法定代表人:__________________
代理人:_______________
________年____月____日
房屋買賣預定契約 篇4
出售方:錫盟房地產綜合開發公司第二項目部(以下簡稱甲方)
認購方: (以下簡稱乙方)
身份證號:
通訊地址:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買正鑫嘉園項目住宅樓。甲、乙雙方達成如下協定:
第一條 乙方所購買商鋪住宅房的基本情況
房屋坐落:正藍旗安順小區,本項目由錫盟設計院設計,由錫盟房地產綜合開發公司開發。
乙方所購商品房為安順小區 號商鋪 單元 號商鋪,建築面積為 平米。如果與房產部門出具的面積不符,以房管部門出具的房屋產權面積為準,多退少補。
第二條 權屬保證
甲方保證乙方所購買的房產不存在任何形式的權屬爭議。因甲方過失對乙方產生的一切損失由甲方承擔。
第三條 計價方式與價款
乙方購買商品房房屋單價為(人民幣)¥ 元/㎡,房屋建築面積約為 ㎡,房屋總價為¥ 元(大寫 元整)。 付款方式約定:乙方按下列第 種方式按期付款。
1、一次性付款:買受人於 年 月 日前一次性付清房款總計 元(大寫 )
2、分期付款: 。
3、按揭貸款:買受人簽訂本契約時付清首付款 元(大寫 )。
備註: 。
剩餘 元(大寫 )為銀行按揭貸款。辦理貸款時,買受人應當及時提供按揭貸款資料,若買受人不能提供完整的按揭資料或買受人不符合銀行貸款條件,出賣方有權轉讓他人,首付款無息退還買受人。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
年 月 日
房屋買賣預定契約 篇5
甲方:
乙方:
1.甲方的房屋座落在閔行區碧江路_弄_號_室,建築面積_平方米。
2.甲乙雙方協商一致同意上述房地產轉讓價格為¥460000元。
3.雙方約定房屋定金數額為¥10000元正於定金協定簽定當天支付,定金支付後本協定生效。
4.甲方在收到定金後在雙方簽定房屋買賣契約前將房屋出售給他人,視為甲方違約,雙倍返還定金。
5.乙方必須在定金支付後_天內於____日前簽定房屋買賣契約,同時支付首期房款¥_元第二期房款為_元於____日前支付,餘款為按揭貸款方式支付,並在買賣契約簽定後一周內開始辦理,一月內辦理完畢。超出時間視為乙方違約,定金不退還。
6.維修基金由乙方付給甲方,具體數額看維修基金髮票。
7.乙方的按揭貸款由乙方自行辦理,但甲方必須協助。8.如有未盡事宜,可雙方協商解決。
甲方:乙方:地址:地址:身份證號碼:身份證號碼:時間:時間:
房屋買賣預定契約 篇6
出賣人或代理人(以下簡稱甲方)
姓名:
電話號: 買受人(以下簡稱乙方) 姓名: 電話號:
中介方(以下簡稱丙方)名稱:
經紀有限公司
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙、丙三方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定:
一、經丙方介紹,甲方自願將下款所列房屋出售給乙方,甲方已將房屋狀況充分告知乙方,乙方對甲方所出售的房屋及附屬設施、裝潢情況已充分了解,願意購買該房屋。
甲方出售房屋的情況:房屋坐落 ,房屋所有權證號 號,國土證號為 。
二、甲、乙雙方約定上述房屋成交價款及付款方式: 該房屋出讓總金額為人民幣大寫 元(小寫¥ 元),簽此契約時乙方交付定金人民幣大寫 元(小寫¥ 元)給甲方,由丙方代為保管。甲方將房產證和國土證交給丙方保管,辦理過戶手續的時間自簽訂契約之日起 天內開始辦理,在此期間,雙方不得以任何理由違約,如因特殊原因超出此時間,可以相互協商解決,否則視為違約,則按違約的相關規定賠償違約金。甲方應在規定的時間內陪同乙方辦理過戶手續,乙方在過戶前即付款人民幣大寫 元(小寫¥ 元)給甲方,由丙方代為保管,丙方在甲乙雙方產監處過戶拍照後將此款人民幣大寫元(小寫¥ 元)交付甲方,留下按揭款人民幣大寫 元(小寫¥ 元)待郵政銀行按揭貸款審批後一次性付給甲方(乙方須開具剩餘款項(包括按揭款)的欠條給甲方,甲方在收到銀行按揭貸款時須歸還欠條,開具等額收條給乙方)。過戶後,本契約上述定金即轉為交房押金,丙方在甲方將房屋交付給乙方時,將交房押金人民幣大寫 元(小寫¥ 元)付給甲方。
三、其他相關:
(一)本契約簽訂之日起,乙方委託丙方代為辦理房屋買賣銀行按揭手續,按揭服務費為人民幣大寫 元(小寫¥ 元),由乙方支付給丙方。甲方在此過程中應無條件配合乙方辦理銀行按揭手續。
(二)甲方在乙方全部房款付清 日內將房屋交付給乙方。 上述房屋交付給乙方之前發生的該房屋的物業管理費、水電費、煤氣費、電訊費及其它有關費用,由甲方繳納。
四、甲方應保證上述房屋權屬清楚,無產權糾紛,符合房屋轉讓條件。自本契約簽定之日起,該房屋若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務概由甲方負責清理,並承擔相應的法律責任。
五、上述房屋在辦理交易、權屬登記手續及按揭貸款所發生的一切費用,甲、乙雙方約定由 方承擔。
六、甲、乙兩方應各自按上述房屋價款的1%支付給丙方中介服務費。甲乙雙方應最遲於交房當日支付中介服務費於丙方。甲、乙兩方或一方未按期給付丙方中介服務費的,每逾期一日,違約方應按中介服務費的1%給付丙方違約金。
七、違約責任:
1、本契約簽訂後,乙方中途悔約的.,應及時通知甲、丙兩方,購房定金歸甲方所有,並等額賠償甲方契約簽訂後所有相關花費;甲方中途悔約的,應及時通知乙、丙兩方,並應在悔約之日起三日內雙倍返還購房定金給乙方,並等額賠償乙方契約簽訂後所有相關花費。 本契約簽訂後,甲、乙兩方中一方悔約的,違約方應承擔雙方的中介服務費,丙方有權在定金中優先收取。
2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發生重大誤解並造成損失的,視為甲方違約,並由甲方承擔相應的法律責任且承擔雙方的中介服務費。
3、若因郵政銀行按揭手續不能通過審批,則視為不可抗力因素,各方皆不承擔違約責任,由丙方將替甲方保管的購房定金原數返還給乙方。
八、本契約在履行過程中發生爭議,由契約當事人協商解決;協商不成的,可以向邵陽市仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
九、本契約一式叄份,甲、乙、丙方各執一份。
十、本契約自三方簽字訂之日起生效。
甲方或代理人(簽章):
身份證件號碼: 乙方(簽章): 身份證件號碼:
年 月 日 年 月 日
丙方(簽章):經紀有限公司
經辦人:
年 月 日
房屋買賣預定契約 篇7
契約編號:_________
出賣人:_________
買受人:_________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據
1、出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落於_________地塊的國有土地使用權。
2、該地塊【國有土地使用證號】【城鎮建設用地批准書號】為:_________,土地使用權面積為:_________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:_________,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年 _________月_________日止。
3、出賣人經批准,在上述地塊上建設的'商品房【地名核准名稱】【暫定名】為:_________,建設工程規劃許可證號為:_________,建築工程施工許可證號為:_________,建設工程施工契約約定的開工日期為:_________,建設工程施工契約約定的竣工日期為:_________.
第二條 商品房情況
該商品房銷售許可證號:_________.
商品房座落:_________區_________縣_________路、道、街。
設計用途_________;建築結構_________;建築層數為_________層。
建築面積_________平方米,其中:套內建築面積_________平方米,公共部位分攤建築面積_________平方米。
商品房平面圖見附屬檔案一,商品房抵押、租賃等情況見附屬檔案二。
第三條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)_________元整。
第四條 付款方式及期限
買受人採取下列第_________種方式付款。
1、一次性付款,自簽約日起_________日內付全部價款_________元。(小寫:_________萬元)
2、分期付款。
(1)第一次付款自簽約日起_________日內付全部價款的_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)
(2)第二次付款自簽約日起_________日內付全部價款的_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)
(3)其餘部分在移交房屋前一天付清_________%;_________幣_________元。(小寫:_________元)
3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的_________%,其餘價款可以向_________銀行或住房公積金管理機構借款支付。
第五條 房產交付
1、房產實物狀況、權利狀況,符合有關規定和雙方約定的,方可交付;不符合有關規定和雙方約定的,不得交付。
2、出賣人須於_________前,將該房產及相關證明交付買受人。如遇不可抗力,雙方約定處理方式:_________.
3、上述相關證明包括:_________.
第六條 產權轉移登記及其他相關設施登記
1、協定訂立後,買賣雙方應在30日內,到房屋所有權登記機關辦理房屋所有權轉移登記手續。
2、按照有關規定,其他相關設施應辦理登記的,應在規定期限內辦理。
3、如因一方原因造成另一方未能及時辦理房屋所有權轉移登記、其他相關設施登記造成損失的,應依法承擔違約責任。
第七條 出賣人逾期交付商品房的處理
除遇不可抗力外,出賣人如未按本契約約定日期交付商品房,逾期在_________日內的,買受人有權向出賣人追究已付款利息,利息自契約約定出賣賣人應支付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。如超過上述約定期限的,買受人有權按照下述的第_________種約定,追究出賣人違約責任:
1、契約繼續履行。出賣人應支付買受人已付款利息,利息自契約約定出賣人應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,出賣人還應每日按商品房價款的_________‰向買受人支付違約金。
2、解除契約。出賣人應退還買受人已付款、支付已付款利息,利息自契約約定出賣人應交付商品房之日次日起至出賣人退還買受人已付款之日止,按銀
房屋買賣預定契約 篇8
甲方(賣方): ________
乙方(買方): ________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落於 市 小區幢 室房屋出賣給乙方,
二、雙方商定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫 元;即人民幣小寫 元。
三、乙方在簽署本契約時向甲方支付契約價款人民幣 元。
四、甲方保證擁有該房產完全、合法的產權,同時權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
五、從甲方名下直接辦理房產證到乙方名下的手續所產生有關稅費甲、乙雙方各自負擔。
六、乙方支付首付款後,甲方應在國家限制的交易期結束後30天內積極配合乙方辦理有關房屋產權過戶手續。待房產過戶到乙方名下之時,乙方向甲方付清全部房款餘額 元。
七、本契約簽訂後甲方應保證該房產至甲、乙交易結束(產權過戶)期間無任何擔保、抵押、戶口及房屋質量瑕疵,同時交付之前該房屋的電話費、水電費、物業管理費、入網費、有線電視費等所有費用均由甲方承擔。
八、本契約簽訂後,甲方未在國家規定的交易限制期結束後30天內積極配合乙方辦理過戶手續則視為違約。
同時應向甲方支付違約時房屋總價款的20%即 元作為違約金。
九、交付該房產時甲方應當將本房屋所屬的維修基金等專屬款項所有權一併轉為乙方所有,同時積極配合乙方辦理相關手續。
十、本契約一期款人民幣 元,已在契約簽訂時當場支付給甲方,同時甲方應於契約簽訂之日起一周之內將房屋交付乙方使用,若有逾期則每天按照契約總價款的2%支付違約金。
十一、甲、乙雙方均認真閱讀本契約條款並承諾自願遵守本契約。
十二、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日成立,待交易限制期結束後,甲方積極配合乙方完成產權過戶。
甲方(賣方): ________ 乙方(買方): ________
____年____月____日 ________年____月____日
房屋買賣預定契約 篇9
房屋買賣契約
契約編號:
賣 方: (以下簡稱甲方) 身份證號碼:
買 方: (以下簡稱乙方) 身份證號碼:
經紀方: (以下簡稱丙方)
甲、乙、丙三方根據中華人民共和國法律規定,在平等、自願、相互信任的基礎上籤訂本契約,希共同遵守:
一、甲方自願將自有房屋出給乙方,乙方對該房屋已作充分了解並反覆實地看房,對該房屋現狀無異議,願意購買該房屋。
二、房屋的基本情況如下(以下簡稱該房):
房屋坐落:遵義市
規劃用途: ;總層數: ;共有人: (房屋位置、面積以房產證為準)。
三、成交價格及過戶費用
1、甲、乙雙方在丙方的媒介服務下,雙方反覆磋商後的實際成交價格為: ¥: 萬元(¥: )。
2、經甲、乙雙方協商,該房屋辦理產權過戶所需的相關過戶稅費由 承擔。大維修基金由 承擔,三通費用由 承擔。
四、媒介服務費及支付
1、甲、乙、丙三方簽訂本契約時,甲方須向丙方交納媒介報酬:人民幣¥: 元(大寫 圓整),乙方須向丙方交納媒介報酬: 人民幣¥: 元(大寫: 圓整),銀行按揭服務費:人民幣¥: 元(大寫: 圓整),(備註: )。
2、乙方向丙方支付 元(大寫: 圓整),此款由丙方先用於甲乙雙方房屋買賣辦理過戶手續的稅費,剩餘部分,作為丙方因提供媒介服務而應獲得的報酬。
五、付款約定
1、甲、乙雙方商定,定金人民幣¥: 元(大寫: 圓整)於本契約簽訂之日由乙方支付給甲方,同時丙方預留人民幣¥: 元(大寫: )
圓整)為該房屋水、電、氣等押金,待甲、乙雙方確認交房後由丙方支付給甲方。
2、付款方式(買方只可選擇一種),經反覆考慮,乙方選擇( )
(A)一次性付款:除定金外,剩餘房款人民幣¥: 元(大寫: 圓整),在 年 月 日前於 支付給甲方。
(B)按揭貸款,乙方首付(包括定金)人民幣¥: 元(大寫: 圓整),餘款人民幣¥: 元(大寫: 圓整 )通過銀行辦理按揭貸款一次性直接支付給甲方。註:(若在房屋貸款中定金,首付款和銀行貸款相加不等於房屋總房款則乙方需補足差額部分房款)。
(C) 分期付款,具體為:
3、甲、乙雙方約定於 年 月 日前辦理該房屋過戶手續,過戶所需材料於簽訂本契約當日交付丙方保管。
4、甲方將房屋於 年 月 日前交付給乙方,並結清此前所產生的水、電、氣、閉路、電話、物管等相關費用。將該房的有關票據、手續交與乙方,甲方無條件在30個工作日內遷出該房上所有戶口。交房標準:
六、違約責任
1、甲方須保證該房屋權屬無爭議,證件真實、有效、合法並承諾能全權代表其他房屋產權所有人處置該房屋,且須保證該房屋結構無未經相關管理部門同意的改動若因此不能戶手續或發生與甲方有關的權屬糾紛、債務糾紛,由甲方負責解決並承擔一切法律責任。
2、如甲方在簽署本契約或者收取上述定金後不履行本契約之條款將房屋售予乙方,甲方除須退還乙方雙倍定金外,且須按本契約第6款約定向丙方支付媒介報酬。
3、如乙方簽署本契約或者交付定金後不履行本契約之條款購買此房屋,甲方除無需退還乙方定金外,且乙方須按本契約第6款約定向丙方支付媒介報酬。
4、甲方認可乙方以貸款方式付款時:
(1)甲、乙雙方必須無條件配合丙方辦理過戶相關手續,以便過戶手續順利辦理。
(2)貸款過程中,乙方提出終止貸款行為,則乙方須補齊所差房款,繼續履行該契約,並承擔由此引起的經濟損失,已交納的貸款服務費不予退還。
(3)乙方須保證所提供的各種材料與證明的真實性、可靠性。如因資料與證明不屬實或其它原因造成的貸款未果,乙方承擔相應責任及經濟損失。
(4)甲、乙雙方須按照約定按時到指定銀行辦理貸款手續,否則貸款延期由責任方承擔。
5、如甲、乙任何一方拒絕履行本契約或發生本條1、2、3、4項違約情形,則守約方有權要求違約方支付本契約第三條第1款所確定的房屋實際成交價的10%作為違約金。實際損失超過違約金總額的,違約方應據實賠償,同時,違約方還應向丙方支付本契約第三條約定的總價格2%的違約金。
七、免責條款
如因自然災害等不可抗力原因,導致本契約不能全面履行的,甲、乙、丙三方互不承擔違約責任。
八、本契約在履行中若發生爭議,甲、乙、丙三方應協商解決。協商不成,任何一方可向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
九、本契約未盡事宜,可以另行補充協定,補充協定與本契約不一致或者衝突之處,以本契約的約定為準。
九、本契約經甲、乙、丙三方簽字或者蓋章後生效,一式三份,甲、乙、丙各執一份。
十、約定其它事宜
甲方(簽章): 乙方(簽章): 丙方(簽章):
委託代理人: 委託代理人: 經手人:
身份證: 身份證: 簽約店:
聯繫地址: 聯繫地址: 聯繫電話:
簽約日期: 年 月 日
房屋買賣預定契約 篇10
出賣人或代理人(以下簡稱甲方)
姓名:
電話號:
買受人(以下簡稱乙方)
姓名:
電話號:
中介方(以下簡稱丙方)名稱:
邵陽市21世紀不動產經紀有限公司
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙、丙三方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定:
一、經丙方介紹,甲方自願將下款所列房屋出售給乙方,甲方已將房屋狀況充分告知乙方,乙方對甲方所出售的房屋及附屬設施、裝潢情況已充分了解,願意購買該房屋。
甲方出售房屋的情況:房屋坐落 ,房屋所有權證號 號,國土證號為 。
二、甲、乙雙方約定上述房屋成交價款及付款方式: 該房屋出讓總金額為人民幣大寫 元(小寫¥ 元),簽此契約時乙方交付定金人民幣大寫 元(小寫¥元)給甲方,由丙方代為保管。甲方將房產證和國土證交給丙方保管,辦理過戶手續的時間自簽訂契約之日起天內開始辦理,在此期間,雙方不得以任何理由違約,如因特殊原因超出此時間,可以相互協商解決,否則視為違約,則按違約的相關規定賠償違約金。甲方應在規定的時間內陪同乙方辦理過戶手續,乙方在過戶前即付款人民幣大寫元(小寫¥ 元)給甲方,由丙方代為保管,丙方在甲乙雙方產監處過戶拍照後將此款人民幣大寫元(小寫¥ 元)交付甲方,留下按揭款人民幣大寫 元(小寫¥元)待郵政銀行按揭貸款審批後一次性付給甲方(乙方須開具剩餘款項(包括按揭款)的欠條給甲方,甲方在收到銀行按揭貸款時須歸還欠條,開具等額收條給乙方)。過戶後,本契約上述定金即轉為交房押金,丙方在甲方將房屋交付給乙方時,將交房押金人民幣大寫元(小寫¥ 元)付給甲方。
三、其他相關:
(一)本契約簽訂之日起,乙方委託丙方代為辦理房屋買賣銀行按揭手續,按揭服務費為人民幣大寫 元(小寫¥元),由乙方支付給丙方。甲方在此過程中應無條件配合乙方辦理銀行按揭手續。
(二)甲方在乙方全部房款付清 日內將房屋交付給乙方。上述房屋交付給乙方之前發生的該房屋的物業管理費、水電費、煤氣費、電訊費及其它有關費用,由甲方繳納。
四、甲方應保證上述房屋權屬清楚,無產權糾紛,符合房屋轉讓條件。自本契約簽定之日起,該房屋若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務概由甲方負責清理,並承擔相應的法律責任。
五、上述房屋在辦理交易、權屬登記手續及按揭貸款所發生的一切費用,甲、乙雙方約定由 方承擔。
六、甲、乙兩方應各自按上述房屋價款的1%支付給丙方中介服務費。甲乙雙方應最遲於交房當日支付中介服務費於丙方。甲、乙兩方或一方未按期給付丙方中介服務費的,每逾期一日,違約方應按中介服務費的1%給付丙方違約金。
七、違約責任:
1、本契約簽訂後,乙方中途悔約的,應及時通知甲、丙兩方,購房定金歸甲方所有,並等額賠償甲方契約簽訂後所有相關花費;甲方中途悔約的',應及時通知乙、丙兩方,並應在悔約之日起三日內雙倍返還購房定金給乙方,並等額賠償乙方契約簽訂後所有相關花費。本契約簽訂後,甲、乙兩方中一方悔約的,違約方應承擔雙方的中介服務費,丙方有權在定金中優先收取。
2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發生重大誤解並造成損失的,視為甲方違約,並由甲方承擔相應的法律責任且承擔雙方的中介服務費。
3、若因郵政銀行按揭手續不能通過審批,則視為不可抗力因素,各方皆不承擔違約責任,由丙方將替甲方保管的購房定金原數返還給乙方。
八、本契約在履行過程中發生爭議,由契約當事人協商解決;協商不成的,可以向邵陽市仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
九、本契約一式叄份,甲、乙、丙方各執一份。
十、本契約自三方簽字訂之日起生效。
甲方或代理人(簽章):
身份證件號碼:
乙方(簽章):
身份證件號碼:
年 月 日
年 月 日
丙方(簽章):
經辦人:
年 月 日
房屋買賣預定契約 篇11
房產買賣契約8
甲方(賣房人):身份證號:
乙方(購房人):身份證號:
丙方(房產中介):瀋陽市于洪區房產中介
甲乙丙三方於x年5月1日簽定了一份房屋買賣協定書,約定由乙方購買甲方的位於。原協定其他約定事項中的6項作廢,現變更為以下條款:
1、甲乙丙三方在簽訂本協定時房產已經發生區域變更,由於洪區變更為皇姑區的事實,具體地址以變更後的地址為準。
2、甲方的保證義務。
第一、甲方應保證出售的該房屋具備合法的“瀋陽市房產管理局”頒發的沈房權證,保證該房房產證將來不能被撤銷或該房產被變更為鄉產權。
第二、甲方保證該房屋不存在任何未結清的債權債務、稅、費(包括但不限於採暖費、水電氣、電話寬頻有線物業費等)。第
三、甲方保證該房無抵押、查封等強制措施。甲方需配合乙方提供各種證明材料,否則當乙方發現該房屋存在甲方無法保證的情況時,乙方有權隨時提出解除契約,甲方需在乙方提出解除和同後日內退還收取的乙方所有費用,否則發生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金元整,造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。
3、在甲方和該房產都具備本契約約定的上述條件無任何瑕疵時,甲乙雙方到房產交易部門辦理更名過戶手續,甲方保證沒有兩套售房的稅,若有甲方承擔該稅,其他交易所需的費用由乙方承擔,在更名過戶手續辦理完畢後日內,乙方一次性支付甲方剩餘房款,如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金元整。
4、在乙方更名過戶後如需甲方配合乙方辦理相應稅費的變更手續的(包括但不限於採暖費、水電氣、電話寬頻有線物業費等)乙方必須無條件配合,否則不配合導致乙方損失的,甲方應賠償乙方的損失。
5、在本協定簽訂後個月內如果該房還無法辦理更名過戶手續的,房屋買賣契約關係將自動解除,甲方應於和同解除後日內退還收取的乙方所有費用,否則發生延期退費甲方還將額外支付乙方延期付款違約金元整。
6、丙方在甲乙交易過程中負責提供政策諮詢和相關代辦事項,具體中介費的收取方式為;辦理更名過戶手續時丙方一次性從乙方收取中介費貳千元,如是因本協定所定的甲方的原因導致的房屋買賣契約無效、解除的,丙方的中介費由甲方在契約無效、解除當日一次性支付。
以上協定三方自願訂立,認真遵守執行,此協定一式3份,甲乙丙各執一份。
簽約地點:
甲方:20年月日
乙方:20年月日
丙方:20年月日
房屋買賣預定契約 篇12
賣方:__________________________________(以下簡稱甲方)
買方:__________________________________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方本著誠實信用、平等、公平的原則就甲方集資建房權利義務轉讓事宜,達成如下協定:
一、甲方自願將其村證房位於石家莊市___________區_______________________________________的房屋(建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、甲乙雙方商定轉讓價格為人民幣_____________________元,(大寫)____拾____萬____仟____佰____拾____元整。乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清。
三、甲方在__________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方,該房屋應有一切權利和義務同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、出賣的房屋如因政府規划行為需拆遷,所得相關賠償的`一切權利自契約生效日起歸乙方所有。
六、本契約經雙方簽章後生效,並對雙方都具有同等約束力,應嚴格履行。其權利、義務轉移時間追及於甲方與__________________簽訂的集資建房協定之時。如有違約,違約方願承擔違約責任,並賠償損失,支付對方違約費用人民幣________元,大寫__________元整。
七、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;
八、未盡事宜,雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方願向法院申請仲裁。
九、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具同等法律效力。
甲方(簽名或蓋章):_________________________________
身份證號:___________________________________________
乙方(簽名或蓋章):_________________________________
身份證號:___________________________________________
_______年____月____日
房屋買賣預定契約 篇13
賣方:____________(簡稱甲方) 身份證號碼:_________________________
買方:____________(簡稱乙方) 身份證號碼:_________________________
擔保人:__________(兼公正人) 身份證號碼:_________________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》 、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在________市________區________街道________小區________棟________號擁有的房產,房產證號為:_____________________,建築面積為_________平方米。
第二條 上述房價格為:單價:人民幣______元/平方米,總價:人民幣_______元整(大寫:_____________元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣_______元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣_____________元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____________元整給甲方,剩餘房款人民幣__________元整於_________________付給甲方。
第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔。
第六條 違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息,返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的.雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本契約主體
1.甲方是___________共___________人,委託代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本契約如需辦理公證,經公證人______________________公證。
第九條 本契約一式_______份。甲方產權人_______份,乙方_______份,公證人各_______份。
第十條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:______________________________________。
甲方(簽字/蓋章):______________________ 乙方(簽字/蓋章):______________________
_______________年__________月________日 _______________年__________月________日
擔保人(簽字/蓋章):____________________
_______________年__________月________日
房屋買賣預定契約 篇14
協定雙方:
甲方(受委託方):
乙方(委託方):
甲、乙方雙方本著
一、乙方應如實填寫<<出售房屋登記表>>,並出示產權證及身份證,提供產權證複印件。
二、乙方保證該房屋權屬清楚無爭議,無糾紛,並已徵得共有人(或產權人)同意,否則造成不良後果均由乙方負責。
三、該方最終成交價,由買賣雙方自主商定,甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的賣房達成買賣協定時,須交甲方按成交價的1%的中介費,成交價低於伍萬元按500元收費。
四、乙方也可同時委託他人或自行聯繫賣房,但不得與甲方介紹的買方以各種藉口私下交易,否則,應承擔雙倍的中介服務費(乙方賣房一旦可以成交,因乙方原因不能成交,乙方須按規定給付中介費)。
五、甲方應通過媒體發布賣房信息。物色,篩選,推薦適合買方。帶客戶到乙方現場看房。如實傳遞買賣雙方的要求,積極周旋,直至買賣成交。
六、甲方還可以為乙方提供下列服務:起草房屋買賣協定、代辦產權轉移過戶手續;為定金、房款的收付提供信用帳戶,鈍化矛盾、調解糾紛,提供有關法律服務。
七、本協定壹式貳份,甲乙雙方各執壹份,雙方簽字蓋章後生效,如雙方今後另行簽訂協定或委託書,本協定終止,權利義務關係以後簽協定為準。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣預定契約 篇15
賣方:_______________________
買方:_______________________
買賣雙方根據中華人民共和國法律和_________,經過友好協商,自願制定本房產轉讓契約,條款如下:
一、賣方有房產_________個單元座落在_________第_________座_________樓_________單元。合計面積_________平方米。現自原油將該房產賣給買方。售價為_________元整。
二、買方對上述房屋已核實,並審閱了房產權證書及有關資料後同意音樂會上述房產價款,買賣雙方一致自願成交。
三、雙方在本契約上籤署時,買方當即將房產全部的價款交給賣方,賣方在收到該房產價款後,即將上述房產證書及有關資料交給買方。
四、雙方買賣成交後,即攜帶房產權證書到_________房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續,該房產所有權即歸買方所有。
五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續不清時,概由賣方負責,與買方無關。
六、買方在交付房產價款後,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產價款,並負責賠償買方損失。
七、本契約發生糾紛時應友好協商解決,如不能解決時,應提請_________仲裁機構仲裁或_________人民法院裁決。
八、本契約在雙方簽署後經_________公證處公證之日起生效。
九、本契約用鋼筆填寫的與印刷的文字具有同等效力。
十、本契約共_________頁,為一式三份,買賣雙方各執一份,_________公證處一份,均具同等效力。
鑑證意見:經辦人:
房屋買賣預定契約 篇16
出賣方:__________
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護照)(營業執照號碼):__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯繫電話:__________
委託代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
買受方:__________
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護照)(營業執照號碼):__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯繫電話:__________
委託代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
第一條
房屋的基本情況。
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於__________;位於第__________層,共__________(套)(間),房屋結構為__________,建築面積__________平方米(其中實際建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積__________平方米),房屋用途為__________;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為__________。
第二條
房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。
如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________%(不包括±__________%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%(包括±__________%)時,甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,並按__________利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3.______________________________________________________________。
第三條
土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為__________;土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。
以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為__________;該房屋買賣後,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條
價格。按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米__________元,總金額為(幣)______億______千______百______拾______萬_____千______百______拾______元整。
第五條
付款方式。
買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金(幣)______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整,並應於本契約生效之日起__________日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條
交付期限。
出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該房屋全部價款之日起__________日內,將該房屋付給買受方。
第七條
買受方逾期付款的違約責任。
買受方如未按本契約第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究
違約利息。
自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按__________計算。逾期超過________天后,即視為買受方不履行本契約。屆時,出賣方有權按下述第________種約定,追究買受方的違約責任。
1.終止契約,買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金。
出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。
2.買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金,契約繼續履行。
3.______________________________________________________________。
第八條
出賣方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本契約第五條規定的期
限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在__________個月內按__________利率計算;自第__________個月起,月利息則按________
__利率計算。
逾期超過__________個月,則視為出賣方不履行本契約,買受方有權按下列第__________種約定,追究出賣方的違約責任。
1.終止契約,出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金。
乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金,契約繼續履行。
3.______________________________________________________________。
第九條
關於產權登記的約定。
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期
限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
如因出賣方的過失造成買受方不能在雙
方實際交接之日起__________天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方
須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,並按已付
款的__________%賠償買受方損失。
第十條
出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。
交易後如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。
第十一條
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條
本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十三條
本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。
本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條
本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。
協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條
本契約(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條
本契約連同附表共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執一份,__________各執一份,均具有同等效力。
出賣方(簽章):
出賣方代理人(簽章):
______年______月______日
買受方(簽章):
買受方代理人(簽章):
______年______月______日
房屋買賣預定契約 篇17
甲方:_______________
乙方:_______________
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣契約的相關事宜達成如下協定:
一、乙方將________年____月____日購買的____公寓____號和____號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、_________銀行_________分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續後_____個工作日內甲方將乙方的首付款__________萬元退還給乙方,將購房貸款__________萬元退還給_______________銀行__________分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金__________元。
六、本契約正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣預定契約 篇18
深( )房現買字( )第____號
特別提示
為更好地維護買賣雙方合法權益,請買賣雙方在簽約前認真閱讀以下內容:
1.本契約文本由“深圳市二手房網上交易系統”生成,買賣雙方經協商一致,可以對契約條款進行修改、補充,但修改、補充的內容應當符合法律、法規及本房地產項目土地使用權出讓契約的規定。
2.在簽訂本契約之前,買賣雙方當事人可要求對方出示身份證明、企業法人營業執照、房地產證等有關證明檔案,並認真審閱契約內容,仔細確認其中的選擇性、補充性、修改性內容。對契約條款有疑問時,可向法律人士諮詢。
3.買方在簽訂本契約前,應當對本契約所涉房地產進行實地考察。對房地產周圍的環境、交通、學校及附著於該房地產之上的學位、戶口等情況進行充分了解。賣方有義務如實提供包括產權狀況、租賃情況、戶口等有可能影響交易的真實信息。
4.為保證交易資金安全,建議買賣雙方通過銀行第三方託管方式進行資金監管,並以協定方式明確約定資金監管帳戶及資金交付條件等相關事宜。
5.本契約生效後,未被修改的文本印刷文字及空格處填寫的有效文字與符號均視為買賣雙方合意的內容。契約附屬檔案及補充協定經買賣雙方共同簽訂後與契約正文具有同等法律效力。
6.買方需按揭購房時,應事先全面了解辦理按揭貸款所應具備的條件和應提交的資料。
7.本契約簽訂不等於產權過戶,只有經過房地產登記機關的轉移登記,產權過戶才算完成。契約簽訂到產權過戶,有一個時間過程,期間可能會出現產權被查封等特殊情況,因此請買賣雙方務必注意交易風險。
當事人基本信息:
賣方:____________________________________________
姓名:_______________________ 國籍/地區:_______
身份證/護照號碼:___________ 聯繫電話:_________
通訊地址:___________________ 郵政編碼___________
公司或機構名稱:__________________________________
營業執照號碼:_______________ 所占份額:_________
通訊地址:___________________ 郵政編碼:_________
法定代表人:_________________ 聯繫電話:_________
身份證/護照號碼:________________________________
代理人:_____________________ 聯繫電話:_________
身份證/護照號碼:________________________________
通訊地址:___________________ 郵政編碼:_________
共有權人:___________________ 姓名:_____________
國籍/地區:_________________ 聯繫電話:_________
身份證/護照號碼:________________________________
通訊地址:___________________ 郵政編碼:_________
所占份額:________________________________________
公司或機構名稱:__________________________________
營業執照號碼:_______________ 所占份額:_________
通訊地址:___________________ 郵政編碼:_________
法定代表人:_________________ 聯繫電話:_________
身份證/護照號碼:________________________________
買方:____________________________________________
姓名:_______________________ 國籍/地區:_______
身份證/護照號碼:___________ 政編碼:___________
通訊地址:___________________ 聯繫電話:_________
所占份額:________________________________________
公司或機構名稱:__________________________________
營業執照號碼:_______________ 所占份額:_________
通訊地址:___________________ 郵政編碼:_________
法定代表人:_________________ 聯繫電話:_________
身份證/護照號碼:________________________________
代理人:_____________________ 聯繫電話:_________
身份證/護照號碼:________________________________
通訊地址:___________________ 郵政編碼:_________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《深圳經濟特區房地產轉讓條例》及有關法律、法規的規定,買賣雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就本契約所涉房地產轉讓事宜,達成如下協定:
第一條 轉讓標的
賣方所轉讓房地產(下稱該房地產)坐落於:____________________________________。
房地產證號為:________________________。房地產用途為:______________________。
登記建築面積為:____________平方米。套內建築面積為:____________平方米。
該房地產土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年(月_______日止。該房地產於_______年_______月竣工。
目前該房地產物業管理公司為_______,物業管理服務費為每月每平方米建築面積人民幣:_______佰_______拾_______元_______角_______分(小寫:_______元)。
第二條 房地產產權現狀
該房地產沒有設定抵押也未被查封,賣方對該房地產享有完全的處分權。
第三條 房地產租約現狀
該房地產所附租約現狀為
1.該房地產沒有租約;
2.該房地產之上存有租約。租賃契約見附屬檔案[租賃編號:______________,月租金__________元整(小寫_______),租期自_______年 _______月_______日至_______年_______月_______日]。賣方須於簽署《深圳市二手房買賣契約》前取得承租人放棄優先購買權或放棄購買權之書面證明,否則視為賣方違約。買賣雙方經協商一致按下述第種方式處置租賃契約(只能選擇其中一種):
① 該房地產產權轉移後,原租賃契約在有效期內對買方仍然有效。賣方須於_________前協助買方與承租人簽訂新的租賃契約,同時賣方須將承租方已交賣方之租賃押金/保證金及預交租金(若有)轉交予買方,買方自時起享有賣方在原租賃契約項下之權利義務。
② 賣方須於該房地產交付買方使用前解除原租賃契約,買方對因原租賃契約而產生之糾紛不承擔任何責任。
第四條 附著於該房地產之上的戶口
該房地產所附著的戶口,賣方保證於收到房地產轉讓總價款之日起_____日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按每日萬分之____向買方支付違約金。
第五條 轉讓價款
該房地產轉讓總價款為人民幣:______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫:____________元)。該轉讓價款不含稅費。
第六條 交易定金
該房地產交易定金為人民幣:________億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫:____________元)。買方同意按以下方式支付:
本契約簽訂時,向賣方支付定金人民幣: ______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫:____________元)。
本契約簽訂後______日內,向賣方支付定金餘額人民幣:______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫:____________元)。
上述定金建議交由買賣雙方約定的銀行第三方賬戶監管。買方將定金在契約約定期限記憶體入監管帳號,即視為賣方收訖。定金在買賣雙方辦理過戶手續時自動轉為樓款,但另有約定的除外。
第七條 交房保證金
為防範交易風險,督促賣方按約定如期交付該房地產並結清所有費用,買賣雙方協商同意在本契約簽訂時從交易總價款中預留人民幣:______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫:____________元)。作為交房保證金(不超過交易總價款的____%)。此款在賣方實際交付房地產及完成產權轉移登記時進行結算。此交房保證金的處理方法為下列第____種:
1.交由居間方託管;
2.其它:____________________________。
第八條 付款方式
買方所支付款項(包括定金、購房款),除有特別約定,建議以銀行第三方託管的方式進行資金監管。
買方按下列第______種方式給付除定金、交房保證金之外的房款人民幣:______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫:____________元)。
1.一次性付款
買方須於年月日之前將上述房款支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。
2.買方向銀行抵押付款
(1)買方須於年月日之前支付除定金、交房保證金之外的剩餘首期款人民幣: _____億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分(小寫:____________元)。至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶;
(2)買方須於年月日之前向銀行提交抵押貸款申請的相關資料,並配合銀行辦理貸款審批手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額為準;
(3)銀行承諾發放貸款不足以支付房款餘額的,雙方約定按以下第____種方式處理:
○1.買方應於銀行出具貸款承諾函之日起三日內補足應交款。
○2.契約解除,賣方應在解除契約之日起三日內全額退還買方已付____________等所有款項。
3.買賣雙方約定的其他付款方式:_________________________________。
上述款項建議買方支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。
第九條 買方逾期付款的違約責任
買方逾期付款的(因銀行貸款原因導致買方逾期付款的除外),賣方有權要求買方按下列第種(只能選擇其中一種)方式承擔違約責任:
1.要求買方以未付款項為基數,按日萬分之四支付違約金,契約繼續履行。
2.有權解除契約並要求買方支付該房地產總價款百分之____________的違約金。
第十條 稅費承擔
按有關規定,賣方需付稅費:(1)營業稅;(2)城市建設維護稅;(3)教育費附加;(4)印花稅;(5)個人所得稅;(6)土地增值稅;(7)房地產交易服務費;(8)土地使用費。(9)提前還款短期貸款利息;(10)提前還款罰息。
買方需付稅費:(11)印花稅;(12)契稅;(13)產權登記費;(14)房地產交易服務費;(15)《房地產證》貼花;(16)抵押登記費;(17)借款(抵押)契約公證費;(18)授權委託公證費。
其他費用:(19)權籍調查費;(20)房地產買賣契約公證費;(21)評估費;(22)律師費;(23)保險費;(24)其他(以實際發生的稅費為準)。
經雙方協商,其中:____________
上述________________________項由賣方支付。
上述________________________項由買方支付。
本契約履行過程中因法律、法規和政策原因新增的稅費,按以下第____________方式處理:
1.由法律、法規和政策規定的繳納方繳納。
2.買賣雙方同意由方繳納。
3.其他:買方支付:_______%;賣方支付:______%。
以上按規定應由賣方和(或)買方支付的稅費,因買賣雙方協商改變實際納稅方的,法律責任不因納稅方的變化而轉移。
任何一方不按約定或法律、政策規定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,應向對方支付該房地產總價款百分之______的違約金。
第十一條 房地產交付
賣方應當於________將該房地產交付買方,並履行下列手續:
1.買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並辦理交接手續;
2.交付該房地產鑰匙;
3.________________________。
第十二條 延遲交房的違約責任
除本契約另有約定外,賣方未按契約約定的期限將該房地產交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之四向買方支付違約金,契約繼續履行。
第十三條 附隨債務的處理
賣方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費、____________等費用結清,單據交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十四條 產權轉移登記
買賣雙方須在簽訂本契約______日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續。在收文回執載明的回覆日期屆滿之日起日內,買賣雙方須辦理交納稅費的手續。該房地產證由買方領取。買方負有抵押義務的,在買方領取新房產證後_____個工作日內須辦理抵押登記手續。
第十五條 其他違約責任
任何一方不履行本契約約定義務,致契約目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之_____的違約金。
第十六條 不可抗力
因不可抗力不能履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力結束之日起日內向另一方提供證明。
第十七條 本契約與其他檔案的衝突解決
買賣雙方在本契約簽訂之前的承諾及協定,如有與本契約不相符的,以本契約為準。
第十八條 契約附屬檔案
本契約共有附屬檔案________份。契約附屬檔案為本契約組成部分,具有同等法律效力。
第十九條 法律適用與糾紛解決
因本契約發生糾紛,由買賣雙方協商解決。協商不成時,依據中華人民共和國法律,採取下列第_____種方式解決:
1.向深圳仲裁委員會申請仲裁;
2.向中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會申請仲裁;
3.向____________人民法院起訴。
第二十條 契約數量及持有
本契約一式_______份,賣方_____份,買方_____份,其他交有關部門,均具同等法律效力。
第二十一條 送達
當事人所填寫確認的通訊地址即為送達地址。
第二十二條 契約生效
本契約自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。
賣方(簽章):_______________ 買方(簽章):_______________
賣方代理人(簽章):_________ 買方代理人(簽章):_________
__________年________月_____日 __________年________月_____日
附屬檔案一
雙方其他約定:_________________________
房屋買賣預定契約 篇19
委託人:_______________________
受託人:_______________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《城市房地產中介服務管理規定》等有關法律、法規、規章的規定,甲、乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:
第一條中介服務內容雙方約定,甲方委託乙方進行____________________居間活動。1.房產出賣2.房產購買。
第二條房產情況房屋坐落____________________,位於外環線以__________,產別__________,結構__________,用途____________________,建築面積__________平方米,建築層數為__________,所在層__________。權屬證書號____________________,所有權人__________房屋為共有的,其他共有權人____________________,共有權證號____________________,共有方式__________,共有權人同意出售證明見附屬檔案一。土地使用面積__________平方米,土地類型__________。以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為__________年,自__________年__________月__________日至__________年_________月_________日止。雙方實地查勘,房產實物狀況及相關設施,符合雙方約定。房屋相關設施及平面圖見附屬檔案二,房屋抵押、租賃情況見附屬檔案三。
第三條房產價款、其他價款房產價款為__________元,計__________,其他價款為__________元,計__________。
第四條中介服務期限雙方約定,乙方為甲方提供中介服務期限自__________起,至__________止,甲乙雙方另有約定的除外。
第五條中介服務報酬
1.甲方應向乙方支付的中介服務報酬的計算方法及金額:_______________________________________
2.付款方式、時間及條件:_________________________________________________________________
3.甲方應支付的其他費用:_________________________________。
第六條甲方義務
1.甲方應向乙方出示下列有效證件或資料:___________________________
2.雙方約定,甲方負有下列義務:___________________________________________________________
3.甲方委託乙方進行房產出賣的.,應如實告知乙方房產相關情況,提供房屋平面圖。
第七條乙方義務
1.乙方應向甲方出示下列有效證件或資料:___________________________
2.雙方約定,乙方負有下列義務:___________________________________________________________
3.甲方委託乙方進行房產購買的,乙方應如實告知甲方房產相關情況,提供房屋平面圖。
第八條違約責任1.契約生效後,甲方未按照本契約第三條約定支付報酬的,甲方應按約定服務報酬的__________%向乙方支付違約金2.契約生效後,乙方未按約定完成或全部完成中介業務的,乙方應按約定服務報酬的__________%向甲方支付違約金3.其他約定:_____________________________________________________________________________。
第九條爭議處理本契約發生爭議,甲乙雙方應協商解決。協商不成的,按下列第__________種方式解決:1.向__________仲裁委員會申請仲裁2.向人民法院提起訴訟。
第十條契約附屬檔案本契約未盡事宜,甲、乙雙方訂立補充契約。附屬檔案一至附屬檔案四均為本契約不可分割的部分,具有同等效力。
第十一條契約份數本契約連同附屬檔案共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執_____份,具有同等效力。
第十二條契約生效本契約自甲乙雙方訂立之日起生效,但當事人另有約定的除外。
甲方:_______________乙方:_____________
_______年_____月_____日_____年_____月_____日
房屋買賣預定契約 篇20
借款單位:_________________________
貸款銀行:_________________________
簽訂日期:____________年_________月_________日
甲方為_________需要,依據《單位住房貸款辦法》,特向乙方申請借款,經乙方審查同意發放。為明確雙方的權益和責任,特簽訂本契約,共同遵守。
一、甲方向乙方借款人民幣_______________,保證用於_________。借款期限為______年_____個月,即從______年_____月______日至_______年______月______日。
二、乙方保證按以下用款計畫供應資金:
_________年_________月_________日_________________元
_________年_________月_________日_________________元。
三、甲方保證按以下還款計畫歸還貸款本金:_______年______月______日_________元_______年______月______日_________元
四、貸款利息,自支用貸款之日起,以轉入結算戶數額按月利率_________‰計算,按季結息。甲方不按期歸還貸款,逾期部分加收利息_________%,不按規定用途使用貸款,加收利息_________%。
五、乙方未能按用款計畫提供貸款,按違約數額和延期天數,每天付甲方萬分之三的違約金。甲方不能按時付息,乙方有權從甲方賬戶中扣收或暫時停止支付貸款。
六、在本契約有效期內,如國家調整利率,從調整之日起,乙方即按調整後的貸款利率計算利息,同時書面通知甲方和擔保單位。
七、借款到期後甲方如不能按期償還,乙方有權從甲方存款賬戶中扣收或用其抵押物清償。採取第三方擔保的,由擔保方代為償還,擔保單位在收到乙方還款通知一個月後仍未歸還,乙方有權從其存款賬戶中扣收或通過法律手段維護自身的權益。
八、在本契約有效期內,甲方保證按季向乙方提供統計、會計、財務等方面的報表及其它有關資料。乙方有權了解甲方生產或項目的經營管理活動,檢查貸款使用情況。
九、甲方法人變更時,應提前_________天通知乙方,變更後的法人繼續履行原法人所訂契約規定的權利和義務。
十、甲方填報的借款申請書,抵押或擔保協定書,均為本契約組成部分。變更契約條款,需經甲乙雙方協商一致,並簽訂借款契約補充文本。
十一、本契約自簽訂之日起生效,貸款本息全部償清後失效。
十二、本契約正本三份,甲方、乙方和擔保方各執一份副本______份,送___________________。
十三、補充條款:_________________________________________________。
借款單位:_________貸款銀行:_________
法定代表人:_______法定代表人:_______
簽訂地點:_________________簽訂地點:_________________
擔保單位:_________
法定代表人:_______
簽訂地點:_________________
房屋買賣預定契約 篇21
企業房屋買賣協定
出賣方:__________
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護照)(營業執照號碼):__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯繫電話:__________
委託代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
買受方:__________
(本人)(法定代表人)姓名:__________國籍:__________
(身份證)(護照)(營業執照號碼):__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯繫電話:__________
委託代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
第一條
房屋的基本情況。
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於__________;位於第__________層,共__________(套)(間),房屋結構為__________,建築面積__________平方米(其中實際建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積__________平方米),房屋用途為__________;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為__________。
第二條
房屋面積的特殊約定。
本契約第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________%(不包括±__________%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%(包括±__________%)時,甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,並按__________利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3.______________________________________________________________。
第三條
土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為__________;土地使用權年限自______年
______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的
房地產轉讓批准檔案號為__________;該房屋買賣後,按照有關規定,買受方(必須)
(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條
價格。
按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為(
幣)每平方米
__________元,總金額為(
幣)______億______千______百______拾______萬
______千______百______拾______元整。
第五條
付款方式。
買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金(
幣)______億______千______
百______拾______萬______千______百______拾______元整,並應於本契約生效之
日起__________日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條
交付期限。
出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收
到該房屋全部價款之日起__________日內,將該房屋付給買受方。
第七條
買受方逾期付款的違約責任。
買受方如未按本契約第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究
違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按__
________計算。逾期超過________天后,即視為買受方不履行本契約。屆時,出賣方有
權按下述第________種約定,追究買受方的違約責任。
1.終止契約,買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金。出賣方實
際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實
實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據
實賠償。
2.買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金,契約繼續履行。
3.______________________________________________________________。
第八條
出賣方逾期交付房屋的違約責任。
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本契約第五條規定的期
限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本
契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在______
____個月內按__________利率計算;自第__________個月起,月利息則按________
__利率計算。逾期超過__________個月,則視為出賣方不履行本契約,買受方有權按下
列第__________種約定,追究出賣方的違約責任。
1.終止契約,出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金。乙
方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲
方據實賠償。
2.出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金,契約繼續履行。
3.______________________________________________________________。
第九條
關於產權登記的約定。
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期
限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙
方實際交接之日起__________天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方
須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,並按已付
款的__________%賠償買受方損失。
第十條
出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。
第十一條
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條
本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十三條
本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條
本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條
本契約(經甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條
本契約連同附表共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執一份,__________各執一份,均具有同等效力。
出賣方(簽章):
出賣方代理人(簽章):
______年______月______日
買受方(簽章):
買受方代理人(簽章):
______年______月______日
房屋買賣預定契約 篇22
甲方(轉讓方):_________________。乙方(受讓方):_________________。
甲乙雙方就甲方所有的位於房屋及車庫轉讓事宜,經協商達成協定如下:
一、標的物該宗房屋位於______________________,共___________平方米以及相應的車庫。
二、房款及支付該宗房屋及車庫總計作價___________元,乙方於________年____月____日前交付轉讓款___________元,餘款___________元於________年____月____日之前付清。
三、標的的交付甲方在________年____月____日之前交付轉讓標的。
四、權利義務
1、甲方保證對該房屋擁有全部的所有權。
2、甲方應當按照契約約定的期限交付房屋,每拖延一日需承擔房屋總價款1%的違約金。
3、乙方應擔依照契約約定交付購房款,每逾期一日承擔房屋總價款1%的違約金,逾期超過________日,甲方有權解除契約,並要求乙方承擔房屋價款20%的違約金。
4、契約簽訂後,甲方不得為任何租賃、擔保、買賣等損害該房屋所有權的行為。
5、在房屋交付之後,甲方有義務配合乙方辦理各項過戶手續,過戶費用由乙方承擔。乙方鑒於稅費等考慮,於契約簽訂後年內,辦理房屋過戶手續,在接到乙方過戶要求後,甲方予以配合。
6、所有權轉移後,該房屋上的一切權益全部歸乙方享有(包括占有、使用、收益、處分等),如果該處房屋因改造需要拆遷,因拆遷而產生的所有補償款及權利全部由乙方享有。
7、在房屋交付前所產生的費用(包括但不限於:水費,電費等)由甲方承擔,與乙方無關。房屋交付之後所產生的水電等費用由乙方承擔,與甲方無關。
五、本協定一式兩份,雙方各執一份,具有相同的法律效力。
六、本協定自雙方簽字之日起生效。
甲方:_________________乙方:_________________
日期:________年____月____日 日期:________年____月____日
房屋買賣預定契約 篇23
甲方:
住址:
身份證號:
乙方:
住址:
身份證號:
甲乙雙方本著公平、平正原則,雙方經過反覆協商自願達成如下房屋買賣契約條款:
一、甲方將坐落在矣六街道一組 號,房屋面積( )平方米,賣給己方居住使用。
二、房屋價款為:人民幣300000元(大寫人民幣:叄拾萬圓整)。此價款含房地合一價。
三、付款辦法:雙方簽訂房屋買賣契約之日起,乙方一次性付清房價款人民幣300000元(大寫人民幣:叄拾萬圓整)。
四、房屋款全部付清後,即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用,房屋所有權也隨之轉移,今後若遇國家占用或城中村改造,房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋後所產生的一切費用由乙方自行承擔。
六、今後社區及小組對該房屋的`一切事項均由乙方全權辦理,甲方不得干涉。
七、本契約雙方遵守執行,不得反悔違約,否則懲違約方房屋買賣價款的雙倍違約金600000元(大寫人民幣:陸),還應承擔由此引起的經濟損失及法律責任。
八、本契約條款雙方認可無爭議,雙方簽字後生效。
甲方:
乙方:
中證人:
____月____日
房屋買賣預定契約 篇24
賣方:(簡稱甲方) 公民身份證號碼
共有人 公民身份證號碼
買方:(簡稱乙方)
共同購買人公民身份證號碼
根據《中華人民共和國契約法》,《中華人民共和國城市地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等自願,協商一致的基礎上,簽訂本契約。
第一條房屋基本情況
房屋坐落在東營市東營區 小區號樓 單元 戶,建築面積平方米,地下室 平方米。
第二條交易價格及付款方式
根據勝利油田的房屋政策,該房屋由甲方向勝利石油管理局房屋管理部門(以下簡稱“房管部門”)分期交納購房款,乙方向甲方支付購房款金額及進度與此密切關聯。據此,雙方確定房屋的交易價格及付款方式如下:
1、甲方向房管部門交納第一期購房款為叄拾叄拾萬元整(人民幣330000元)。對於第一期購房款,乙方應於本契約簽訂之日向甲方支付購房款肆拾叄萬元整(人民幣430000元)。
2、剩餘購房款,均由乙方按照房管部門核算的購房款實際金額和付款進度支付給甲方,由甲方向房管部門交納。乙方應在甲方收到房管部門交款通知之日起3日內,將相應款項支付給甲方。
3、甲方收到乙方購房款後,給乙方出具購房款收條,作為乙方付款憑證。
第三條 房屋的交付
甲方應在拿到房屋鑰匙之日起10日內,將房屋鑰匙交付乙方,乙方向甲方出具收到房屋鑰匙的書面證明。
自甲方將房屋鑰匙交於乙方之日起,房屋所發生的.任何事故造成的經濟損失均由乙方承擔,房屋的水、電、暖、氣、物業管理等費用均由乙方承擔。
第四條 房屋產權轉移及稅費負擔
根據勝利石油管理局現行的住房管理政策,房屋暫時不能辦理過戶手續。自房屋能夠過戶之日起6個月內,甲方應積極配合、協助乙方辦理過戶手續,將房屋過戶給乙方。
辦理過戶手續需要的所有稅費均由乙方承擔。
第五條 契約的解除
有下列情形之一,可以解除契約。
1、雙方協商一致可以解除契約;
2、發生《契約法》規定的解除契約的事由,可以解除契約;
第六條 違約責任
1、除不可抗力及國家政策變更因素外,因甲方或乙方的原因,未在本契約第四條約定的期限內將房屋過戶給乙方,每遲延一天,違約方應向守約方支付違約金人民幣100元,雙方均違約的,各自承擔責任。
2、乙方未按照本契約第二條的規定,向甲方支付購房款的,每遲延一天,向甲方支付相應房款千分之一的違約金。
第七條 爭議的解決方式
因本契約發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,向東營區人民法院起訴,如果東營區人民法院對本契約糾紛不予受理,則提交東營仲裁委員會仲裁。
第八條 契約的效力
本契約自雙方當事人簽字、按印之日起生效,本契約一式兩份,甲、乙雙方各一份,本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽字、按印後,與本契約具有同等法律效力。
甲方: 乙方 :
年月日
房屋買賣預定契約 篇25
範本賣方:_______________(以下簡稱甲方)買方:________________(以下簡稱乙方)
一、為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂契約如下:甲方自願下列房屋賣給乙方所有:
1。房屋狀況:(請按《房屋所有權證》填寫)房 屋 座 落幢號 室號 套(間)數 建築結構 總層數 建築面積(平方方) 用途
2。該房屋的土地使用權取得方式√:出讓( )、劃撥( )。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元,(大寫)_____佰_____拾_____萬_____仟_____佰_____拾 元整。乙方在________年____月____日前分_____次付清,付款方式:
三、甲方在________年____月____日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用範圍內土地使用權同時轉讓。
四、出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
五、本契約經雙方簽章並經____市房地產交易管理所審查鑑定後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方願承擔違約責任,並賠償損失,支付違約費用。
六、雙方願按國家規定交納稅、費及辦理有關手續。未盡事宜,雙方願按國家有關規定辦理。如發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方願向(___________)仲裁委員會申請仲裁。
七、本契約一式四份,甲、乙雙方及稅務部門各一份,房管部門一份。
八、雙方約定的其它事項:____________甲方(簽名或蓋章)________ 乙方(簽名或蓋章)_________ 監證機關:________代理人(簽名或蓋章)_____________ 代理人(簽名或蓋章)___________簽訂日期:________年____月____日
房屋買賣預定契約 篇26
二手房買賣契約範本
賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)
第二條 上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條 違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本契約主體
1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________.
第八條 本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條 本契約一式份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方)_________________ 購買方(乙方)__________________
身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________
地 址:___________________ 地 址:____________________
電 話:___________________ 電 話:____________________
鑑證方:
鑑證日期:_______年____月____日
房屋買賣預定契約 篇27
民事抗訴狀
抗訴人:於某,女,1978年7月28日生,漢族,##軟體有限公司工程師,住##市##區##鎮6號樓4單元602號
被抗訴人:蔡某,男,1973年5月5日生,漢族,北京##醫療器械有限責任公司法定代表人,住北京是海淀區##鎮##號樓##單元##號
抗訴人因蔡某訴於某房屋買賣契約糾紛一案,不服昌平區(20xx)昌民初字第##號判決書,現提出抗訴。
抗訴請求:
1、一審判決認定事實不清,證據不足,適用法律錯誤,,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審
2、一二審訴訟費用全部由被抗訴人承擔
事實與理由:
一、一審判決認定事實不清。
一審法院認定按照契約約定抗訴人於某應承擔個人所得稅的事實是錯誤的。
首先,要查清本案的事實部分,我們需要了解抗訴人和被抗訴人以及居間公司之間就房屋買賣交易過程中一系列細節約定。20xx年8月21日抗訴人通過居間公司和被抗訴人簽訂房屋買賣契約,簽訂契約時,抗訴人多次反覆向居間公司和被抗訴人核實稅、費項目,得到肯定的答覆是,賣方只有一套房產,並滿五年,不存在個人所得稅,並且居間公司經紀人國親筆列出清單(證據四),及抗訴人對國做的錄音證據三,以及《房屋買賣契約》第六條(二)項關於出賣人承擔的稅、費中都清楚的表明,出賣人應該承擔的稅費中不包括“所得稅”,也就是講,不會有個人所得稅發生,這是出賣方以及居間公司給買受人的真實的意思表達,上述證據足以讓買受人相信,買賣契約中時產生的所有費用中不包括“個人所得稅”,在此信任的基礎上,買受人在第六條(四)項買受人願意承擔出賣人應當承擔的稅、費這一項的約定下,買受人願意承擔的稅、費就是第六條(三)項下指明的第8項“契稅”,和第六條(二)項下指明的第9項“土地出讓金或土地收益”,這才是抗訴人簽訂契約時的真實意思表達,也是買賣雙方關於《房屋買賣契約》達成合意的前提條件之一,也不存在約定不明的情況。該份《房屋買賣契約》第六條關於稅、費相關規定第(一)項之所以用羅列的方式清晰的表達所有應該繳納的稅、費,並在(二)、(三)項繳納義務主體欄中通過填表“√”或“×”的形式約定清楚,就是為了防止契約出現歧義,如果關於“個人所得稅”真的如被抗訴人所言,應該有抗訴人繳納,那簽訂契約時就應在買受人承擔的稅、費一欄中通過填表打“√”的形式寫清楚。通過對上述買賣雙方意思和語境的分析,以及相關證據的佐證,可以清晰的看到,一審法院在審理本案時,沒有深入調查簽訂契約的背景和了解買賣雙方真實的意思表達,錯誤的機械套用《房屋買賣契約》相關條款,做出錯誤的裁判。
其次,一審法院認定,抗訴人違約日期應該從20xx年10月26日起算至20xx年2月9日房屋實際過戶之日止是錯誤的。我們認為在爭議沒有解決之前,抗訴人有理由不履行相應的義務,真實情況是,20xx年10月26日下午,交易雙方和中介在昌平建委開始辦理過戶手續時,中介拿出一些過戶材料要求賣方簽字,賣方拒絕簽署《滿五年唯一生活用房證明》,並藉口上廁所,離開過戶大廳,後始終沒有出現,當天無法完成過戶。10月至11月,買方多次催促中介(國)解決問題,並曾到中介店找中介協商,中介說賣方應當簽字,不應該產生個稅,另外簽署契約時,中介講,如果有清單之外的其他稅費,中介會承擔,因此,買方沒有同意支付個人所得稅。20xx年11月11日賣方在明知買方已經交付一半購房款,並將另一半購房款匯入賣方賬戶的情況下,為了獲取不法利益,隱瞞不止一套住房並需要繳納個人所得稅的真實事實,採取欺騙手段,騙騙取中介和買方的信任,稱其房屋不需要繳納個人所得稅,達到促成交易的目的,至此引發矛盾後,賣方不是採取積極的方式解決矛盾,而是通過律師來歪曲契約簽訂的原意,矇騙一審法院,騙取違約金和律師費達13萬多元,而一審法院根本沒有深入了解案件背後的真實交易意思,且沒有認真分析研究契約約定的條款內容,草率做出錯誤判決。在本案開庭審理過程中,賣方訴請的違約金是五萬二千一百六十二元五角,而律師費卻高達8萬元。在中國,當事人為了5萬多元利益,卻承擔8萬元的律師費案件是不是就這個案件出現了。而且一審法院根本沒有考慮到案件背後的真實交易情況,做出極其荒唐的判決,本案的判決結果,我們認為完全是一起賣方惡意不履行契約,律師參與挑起訴訟,法官極其不負責的草率錯誤判決。
二、一審判決認定事實證據不足。
一審法院認定抗訴人違約的事實有結婚證、《存量房屋買賣契約》、《公積金貸款補充協定》、查詢單、詳情單、收條、證人證言及當事人陳述等證據在案佐證。我們認為,這些證據並不能證明抗訴人有任何過錯,從上述內容我們可以清晰的知道,在本案的交易過程中,抗訴人始終積極嚴格履行契約交易義務,並完成了高達162.5萬的付款義務,(其中50%首付款按時付給賣方,剩餘50%尾款也通過資金監管方式按時匯入賣方賬戶),其主客觀善意交易非常明顯,抗訴人如此善意行為,不可能也不會為了4400元的個人所得稅而使自己產生無法過戶的風險,因此一審法院認定在證據不足的情況下,對案件事實做出錯誤的'認定。
三、一審法院適用法律錯誤
一審法院在認定事實不清、證據不足的情況下,錯誤適用《中華人民共和國契約法》第六十條、第一百零七條規定,做出錯誤判決。我們認為在違約責任沒有劃清的情況下就適用《房屋買賣契約》第九條的規定是錯誤的,抗訴人在整個交易過程中都是積極和善意的,由於被抗訴人的欺騙行為,為了促成交易,才導致過戶失敗,責任不在抗訴人。同時關於律師費一節,一審法院適用第九條(四)出賣人或買受人任何一方違約,違約方除了依據本條前三款約定承擔違約責任外,還應賠償守約方因主張債權而支付的律師費(但賠償的律師費不應當超過房屋總價款的5%),如一方違約導致上述交易無法完成的還應賠償守約方向居間人支付的佣金。且不講該條款是格式條款,有違公平誠信的原則,顯失公平。但該條適用的前提是守約方因主張債權而支付的律師費,我們先不論到底誰是守約方,該條被抗訴人主張的債權是多少,我們在判決書中並沒有看到,實際也不存在有債權的事實,20xx年4月8日上午11時,回龍觀法庭民事案件開庭筆錄第三頁第五行,被抗訴人的代理人已經明確請求變更了訴訟請求,變更的結果是被抗訴人主張違約金48750.00元、律師費8萬元。這和主張債權沒有任何關係,何來因主張債權而支付的律師費的判決,且律師費開庭時被抗訴人並沒有發生,是事後補證的,應屬無效證據,這點從一審20xx年4月8日開庭筆錄第10頁倒數第三行法官的問話中能得到印證,法官:“律師費必須要先交”,否則法院無法支持”。但是一審法官還是錯誤的支持了無效的證據。律師費的訴訟,我們認為也是被抗訴人和律師合夥串通,試圖通過法院錯誤判決達到騙取律師費的目的,從整個庭審和抗訴人交易的主觀目的性都可以看出抗訴人的惡意。
最後,在一審判決書第二頁第二面倒數第9行,法官也作出了錯誤的表述,“被告應當按照契約約定將房屋過戶給原告蔡某”,而實際情況是“原告應當按照契約約定將房屋過戶給被告於某”,第一頁第二面第13行,原告的訴求是“判令被告向原告支付違約金51675.00元”,而在第三頁第一面第9行判決“被告人於某給付蔡某違約金52162.50元”,連關鍵的金額都搞錯了。可見本該嚴肅的判決書,從認定事實、證據採信、到適用法律到判決書的表述都出現了嚴重的錯誤,是一份典型的畸形錯誤判決。
人民法院的審判應該是一項非常嚴肅的工作,從一審法院這份漏洞百出的判決書上,法官的隨意性可見一斑!這樣的法官執法,其公正性能令人信服嗎?法治國家的目標能實行嗎,一次不公的裁決比多次不平的舉動為禍尤烈,因為這些不平的舉動不過弄髒了水流,而不公的裁判則把水源敗壞了。
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。根據《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定,請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或將本案發回重審,一二審訴訟費用全部由被抗訴人承擔
此致
北京市第一中級人民法院
抗訴人:
年月日
房屋買賣預定契約 篇28
契約編號:__________________
(以下簡稱甲方):_________ 立契約人
(以下簡稱乙方): 甲乙雙方因借款事宜,經充分友好協商,達成如下協定:
一、乙方向甲方借到現金人民幣大寫_________ ,不另立據,以此契約為借款憑據。
二、借款期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。屆時此借款可由乙方或保證人之一的從:公司賬號存款歸還或以現金方式歸還。
三、屆時未能返還,乙方除付資金使用費外,並每天按揭款總額的0.3%支付違約金給甲方,直至借款全部還清之日止。
四、本契約書的債權,甲方可以自由轉讓於他人,乙方不得異議。
五、擔保方保證人 為確保契約的履行,願與乙方負連帶返還借款本息及違約責任(包含其他追索損失),並完全同意由法院凍結、查封、扣押乙方和保證人的等值財產。
六、本人(乙方)及擔保方鄭重陳諾:保證不動用、不挪用、不侵占這筆借款,乙方與其他方之間的債務糾紛與甲方無關,乙方必須保證將此借款歸還甲方並保證配合甲方收妥全額借款為止。否則將視為詐欺犯罪行為,承擔法律責任。
七、乙方向甲方保證,此借款僅用於銀行臨時存款,乙方決不能挪作它用,也不能以此存款做任何形式的擔保。同時乙方向甲方保證自己及相關人和_________有限公司無任何債務和不良貸款,保證此款不被任何單位和個人採取保全、查封、凍結等以及被強制劃轉。如發生上述情況,則視乙方為隱瞞事實真相,以非法占有為目的詐欺犯罪行為,甲方有權向公安機關報案,追究乙方的刑事責任和其他一切法律責任。
八、本契約如發生糾紛,經雙方協商不成的,甲方有權任意指定人民法院提起抗訴。乙方無權以管轄權為異議,雙方一致選擇由甲方所在地的人民法院管轄,如乙方或連帶保證人屆時逃避致使法院無法送達相關法律文書,雙方特別約定為早日實現債權糾紛的解決,甲方有權使用乙方及保證人預留的委託手續,替逃避方聘請律師參與訴訟,簽收法律文書。
九、本契約經各方(或代表)簽字後生效。
甲方(簽字或蓋章):__________________ 乙方(簽字或蓋章):__________________
擔保方(簽字或蓋章):__________________
_________年_________月_________日
簽約地點:__________________