社區房屋買賣契約書 篇1
出賣人:________________住所地:____________________電話:________________________法定代表人:________________
買受人:________________住所地:____________________電話:________________________法定代表人:________________
甲、乙雙方就本契約項下的房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。
一、買受人所購房屋的基本情況買受人購買的房屋是坐落於的還建房。該房屋總計 層,總建築面積為 平方米。出賣人還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在房屋的價款中,不再另行支付價款。
二、計價方式與價款按總建築面積632.91平方米計算價款,其單價為人民幣每平方米___________元,總金額人民幣___________元。
三、房屋價款支付方式房屋價款乙方分二期付給甲方:第一期:在甲乙雙方正式簽訂該契約當______日由乙方支付轉讓費___________元甲方應提供所有前期因購買該房屋而開具的手續、繳費收據,拆遷還建契約等交由乙方保存。第二期:在房屋建成交付使用時乙方應向甲方支付剩下的房屋轉讓___________元整每期付款,甲方收到後出具收據及發票。
四、權利保證為確保乙方所購房屋權益的順利實現,確保房屋產權證、土地使用權證過戶手續的順利辦理,確保乙方所支付購房款資金的安全,甲方同意對此向乙方作出以下保證。
1、如果甲方所出售的房屋存在出租、抵押等狀況,甲方應在本契約簽訂之日起_______日內,自行解決好存在的所有問題,費用由自己承擔。如果甲方沒有履行該項義務,可以在房屋買賣手續辦理完畢後,由乙方直接處理,但處理過程中產生的一切費用由甲方承擔。
2、出賣人保證在房屋所有權轉移過程中,其他任何第三方不會對買受人所購的房屋提出任何權利要求,不會要求買受人支付任何價款以達到取得所有權的目的。如發生此等情況,由甲方負責解決。如果甲方不能解決,買受人有權解除契約要求退房,甲方按已交付的房價款向乙方支付資金占用損失。具體利息應自實際付款之______日起計算,______月利息按照________計算同時賠償給乙方帶來的全部損失。
五、甲方應自乙方交付第一期付款之______日起,乙方即取得房屋產權,有權進行任何合法之處分。在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如契約解除,自解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第四條承擔相應責任。
六、本契約訂前,該房屋如有應繳納的一切稅、費,由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、印花稅及其他稅費按有關法律規定,各自承擔。
七、房屋所占用的土地土地使用權一併轉讓給乙方。
八、特別約定:由於雙方協定買賣的房屋屬於還建房,該房屋約定的還房時間為______年______月______日。如逾期還建單位未能還房。自契約簽訂之日,該房屋的所有權利和所有費用由乙方直接享有。如需要甲方出面處理的,甲方應予協助。
九、任何一方違反本契約,違約方應向守約方支付違約金___________元,本契約另有約定的除外。
十、本契約自雙方簽章之日起生效、本契約自雙方簽章之日起生效。本契約的附屬檔案與契約有同等效力。
十一、因履行本契約發生的爭議,雙方應友好協商解決,不願協商或協商不成的,可向標的物所在地人民法院起訴。
十二、本契約一式4份,甲乙方各執1份,1份由乙方存檔,另1份送交拆遷單位備案。
甲方:________________乙方:______________________年______月______日
社區房屋買賣契約書 篇2
甲方:
住址:
身份證號:
乙方:
住址:
身份證號:
甲乙雙方本著公平、平正原則,雙方經過反覆協商自願達成如下房屋買賣契約條款:
一、甲方將坐落在漁村社區辦事處一組號,房屋面積 平方米,賣給己方居住使用。
二、房屋價款為:人民幣 元(大寫人民幣: 圓整)。此價款含房地合一價。
三、付款辦法:雙方簽訂房屋買賣契約之日起,乙方一次性付清房價款人民幣 元(大寫人民幣: 圓整)。
四、房屋款全部付清後,即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用,房屋所有權也隨之轉移,今後若遇國家占用或城中村改造,房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋後所產生的一切費用由乙方自行承擔。
六、今後社區及小組對該房屋的一切事項均由乙方全權辦理,甲方不得干涉。
七、本契約雙方遵守執行,不得反悔違約,否則懲違約方房屋買賣價款的雙倍違約金 元(大寫人民幣: 圓),還應承擔由此引起的經濟損失及法律責任。
八、本契約條款雙方認可無爭議,雙方簽字後生效。
甲方:
乙方:
中證人:
社區房屋買賣契約書 篇3
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲乙雙方達成如下協定:
第一條甲方用地依據及商品房坐落位置
甲方以_________方式取得位於_____________________________、編號為_________的地塊的土地使用權。
[土地使用權出讓契約號/土地使用權劃撥批准檔案號]為______________。
劃撥土地使用權轉讓批准檔案號為______________。
土地使用權證號為______________,土地面積為_________。地塊規劃用途為_________,土地使用權年限自______年_____月_____日至______年______月______日止。
甲方經批准,在上述地塊上建設商品房,[現定名/暫定名]______________,主體建築物的性質為_________,屬________結構,建築層數為_________層。工程建設規劃許可證號為______________。
本房屋位於_________市_________區(縣)___________路_________號_________樓_________層_________室,施工進度情況參照由甲方提供的照片房屋所在樓房共有_________單元_________層,乙方所購房屋以自然習慣計數處於_________單元_________層,朝向為_________,房屋結構為_________,房屋用途為_________。
第二條面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以[建築面積][套內建築面積](本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第_________種方式進行處理:
1、雙方自行約定:________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,乙方有權退房。
乙方退房的,甲方在乙方提出退房之日起30天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。
乙方不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方補足超出3%部分的房價款由甲方承擔,產權歸乙方。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由甲方返還乙方絕對值超出3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
產權登記面積—契約約定面積
面積誤差比=——————————————×100%
契約約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第三條甲方出售的樓宇須經_________市建築質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房後甲方應將乙方付款在三十天內退回。
第四條價格與費用
甲方與乙方約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)_________元整。
4、_________________________________________________________。
除上述房價款外,甲方依據有關規定收取下列稅費:
1、代收_________,計(幣)_________元整
2、代收_________,計(幣)_________元整
3、_________________________________________________________。
上述代收稅費合計(幣)_________元整。
第五條價格與費用調整的特殊約定
該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:
1、由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後核定的價格與本契約第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後核定的每平方米價格調整。
2、預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。
3、_________________________________________________________。
第六條付款時間約定
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行(帳戶名稱:_________,帳號:_________)
1、_________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(幣)_________元
2、_________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(幣)_________元
3、__________________________________________________________。
第七條交接商品房時的付款額約定
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_________%,計(幣)_________元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起_________天內付清。
第八條乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本契約第六條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天至實際付款之日止,月利息按_________計算。逾期超過______天后,即視為乙方履行本契約。屆時,甲方有權按下述第______種約定,追究乙方的違約責任:
1、終止契約,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2、乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
3、___________________________________________________________。
第九條交付期限
甲方應當在______年______月______日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第______種條件,並符合本契約約定的商品房交付乙方使用:
1、該商品房經驗收合格。
2、該商品房經綜合驗收合格。
3、該商品房經分期綜合驗收合格。
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲乙雙方達成如下協定:第一條甲方用地依據及商品房坐落位置甲方以_________方式取得位於_______________
4、該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
5、___________________________________________________________。
除房地產交易管理機構依法作出不予過戶決定外,上述房地產權利轉移日期以_________(市/區/縣)房地產交易管理機構受理該房地產轉讓過戶申請之日為準。
上述房地產風險責任自該房地產_________(權利轉移/轉移占有)之日起轉移給乙方。
如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:
(1)人力不可抗拒的自然災害
(2)施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的
(3)其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經_________市有關主管部門的證明檔案為依據,方能延期交付使用。
交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《_________市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。
甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《_________市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第十條甲方逾期交付的違約責任
除本契約第九條規定的特殊情況外,甲方如未按本契約規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第九條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內胺______利率計算自第_____個月起,月利息則按______利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任:
1、終止契約,甲方按乙方累計已付款的______%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲乙方據實賠償。
2、甲方按乙方累計已付款的______%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
3、____________________________________________________________。
第十一條交接
商品房達到交付使用條件後,甲方應當書面通知乙方辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本契約第九條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,甲方還需提供《住宅質量保證書 》和《住宅使用說明書》。甲方不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,乙方有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由甲方承擔。
由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:__________________。
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條關於產權登記的約定
甲方應當在商品房交付使用後_________日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_________項處理:
1、乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內將乙方已付房價款退還給乙方,並按已付房價款的_____%賠償乙方損失
2、乙方不退房,甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金。
3、____________________________________________________________。
第十三條關於物業管理的約定
該商品房移交後,乙方承諾遵守小區(樓宇)管理委員會選聘的物業管理公司制定的物業管理規定在小區(樓宇)管理委員會未選定物業管理機構之前,甲方指定_________公司負責物業管理,乙方遵守負責物業管理的公司制定的物業管理規定。
第十四條保修責任
自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建築施工質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔
1、牆面保修_________月
2、地面保修_________月
3、頂棚保修_________月
4、門窗保修_________月
5、上水保修_________月
6、下水保修_________月
7、暖氣保修_________月
8、煤氣保修_________月
9、電路保修_________月
10、_________保修_________月。
保修期內,因不可抗力的因素,或其他非甲方原因造成的損壞,甲方無須承擔責任,但可協助維修,維修費用由乙方承擔。
第十五條雙方可以就下列事項約定
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權_________________________________
2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權_______________________________
3、該商品房所在樓宇的命名權_____________________________________
4、該商品房所在小區的命名權_____________________________________
5、_____________________________________________________________。
第十六條乙方的房屋僅作_________使用,乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的.使用性質。
乙方所購樓宇,如發生出租、抵押、轉讓等法律行為,應經_________市公證處辦理公證後,由_________市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。
第十七條甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第__種方式處理
1、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2、______________________________________________________________。
第十八條甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:___________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:__________。
第十九條甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已清除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接後發生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲乙雙方達成如下協定:第一條甲方用地依據及商品房坐落位置甲方以_________方式取得位於_______________
第二十條自該商品房交付之日起,_________[_________號劃撥土地使用權批准檔案/甲方與_________簽訂的_________號土地使用權出讓契約]中規定的甲方權利、義務和責任依法隨之轉移給乙方。
第二十一條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽定補充協定。
第二十二條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第二十三條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本契約應經該商品房所在地公證機關公證。
第二十四條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴。)
第二十五條本契約_________[經甲、乙雙方簽字/經_________公證(指外銷房)]之日起生效。
第二十六條本契約生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止契約的,除雙方簽訂補充協定外,責任方須按本契約及其補充協定的有關條款之規定承擔違約責任,並按實際已付款(已收款)的_________%賠償對方損失。
第二十七條本契約自生效之日起_________天內,由甲方向______________申請登記備案。
第二十八條本契約連同附屬檔案共_________頁,一式_________份,甲、乙雙方各執一份,_________各執一份,均具有同等效力。
本契約用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。
甲方(蓋章):___________________乙方(蓋章):__________________
代表人(代理人)(簽字):_______代表人(代理人)(簽字):______
_________年_________月_________日_________年________月_________日
社區房屋買賣契約書 篇4
甲方:___________
乙方:___________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《商品房銷售管理辦法》及相關法律法規之規定,買賣雙方本著自願、平等、協商一致的原則,現就下列房產買賣,訂立本契約,以茲各方共同遵守:
第一條房產基本情況乙方購買甲方合法擁有的位於的房產,房屋所有權證書號為,房屋所有權人為。房屋建築面積為平方米,房屋現用途:。乙方自願購買甲方上述房產。
第二條房屋價款甲、乙雙方經協商一致,同意本契約項目下房產及其配套設施的總價款為:人民幣元整,此價格下包含該房屋的相關配套設施有:
第三條付款方式
1、乙方於年月日支付甲方定金___________元整,甲方待乙方申請的貸款批准後,即可為乙方準備辦理過戶手續。甲方需積極配合乙方辦理貸款手續。
2、辦理過戶手續當日乙方交付甲方首付款_______________________元整。
3、餘款_____________元整,由銀行直接劃撥給甲方。4、買賣上述房產交易過程中產生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
第四條甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定,並保證產權清晰,無抵押、查封和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
第五條交付房產
1、甲方應在交清房款之日起日內向乙方交付本契約項目下的房產及相關配套附屬設施。
2、本條款內所有房屋的設施及水電、氣、暖、物業費等交付情況由乙方在交付前驗明,交付之前發生的費用由甲方結清。自交付的次日起,房屋及其配套設施物品損壞或發生費用由乙方自行承擔。
第六條違約責任本契約簽訂後,雙方不得違約,如甲方違約,雙倍返還乙方定金,如乙方違約,定金不退。
第七條契約爭議的解決本契約履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,解決不成時,可向房屋所在地人民法院起訴。
第八條本契約如有內容變更或其他未盡事宜,經雙方協商一致後,可簽定補充協定,補充協定應當採取書面形式,並且與本契約具有同等法律效力。第九條本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約壹式兩份,甲、乙雙方各執壹份,兩份契約具有同等法律效力。
甲方:________乙方:________
身份證號:________身份證號:________
電話:________電話:________
現住址:________現住址:________
簽約日期:________簽約日期:________
社區房屋買賣契約書 篇5
甲方:
乙方:
甲、乙雙方於年月日簽訂了編號為:的《北京市外銷商品房預售契約》/《北京市商品房買賣契約》。現雙方經友好協商,達成如下一致意見:
1.甲方同意按本協定約定的時間及條件與乙方處理相關事宜,依該契約的約定,甲方應向乙方返還雙倍定金、已付房價款及相應利息總計人民幣元,除尚未歸還之銀行貸款外,甲方需向乙方實際支付人民幣元。銀行貸款部分款項總計元由甲方年月日直接返還予貸款銀行,並向乙方提供銀行的收據,做為乙方與銀行解除借款契約的依據。
2.雙方同意甲方按照下列期限,分期將除銀行貸款部分外的購房款直接支付給乙方:
年 月 日之前,甲方向乙方支付 %計元直接返還款項。
年 月 日之前,甲方向乙方支付款項計 元,以及交付返還全部銀行貸款後銀行所提供的收據。
3.乙方如系以銀行抵押貸款方式支付部分房價款的,自本協定簽署之日起至該契約正式註銷之日,每月應向貸款銀行支付的抵押貸款月均還款,由甲方支付,乙方給予必要的配合,且乙方無須再向甲方歸還。
4.甲方按本協定第2條第款約定執行完畢後,雙方另行簽訂解約協定解除該契約。自該契約解除後,乙方不再對該契約項下的房屋及其相關建築享有任何權利,甲方有權另行處置該契約項下房產。在該契約解除之前,如果乙方不再要求退房、解約的,可與甲方另行協商。
5.甲方向乙方支付全款計元之後,並且雙方簽訂解除該契約的檔案生效後,乙方應授權甲方至北京市國土資源與房屋管理局辦理該契約註銷登記手續之全部所需檔案。
6.甲乙雙方同意該契約之註銷登記手續於甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項後15日內辦理。
7.本協定自雙方簽字之後甲方向乙方所支付首批還款計元到達乙方賬戶開始生效,壹式陸份,甲乙雙方各持叄份。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
社區房屋買賣契約書 篇6
甲方:
乙方:(房屋出售單位、委託方)
甲、乙雙方根據常政發[ 994] 07號文頒發的《常州市市區住宅區物業管理暫行辦法》要求,議定以下條款共同信守。
一、 房屋管理
(一) 乙方根據市____檔案規定將____新村住房總計____套____平方米(建築面積)出售給職工個人(說見清冊),現委託由甲方管理並按本契約第三條款規定向甲方支付委託管理費。
(二) 上述房屋由甲方實行統一的專業化管理。
二、 房屋修繕
(一) 甲方負責乙方委託房屋共用部位及設施的維修及日常養護,保證房屋共用部位設施的完好和正常使用。
(二) 託管房屋室內自用部位的正常零修若委託甲方負責,費用由購房人自理。
三、 託管費用
(一) 根據市政府檔案關於"建立房屋共用部位設施維護基金"的規定,乙方向甲方支付優惠出售房或補貼出售房房價款____%總計人民幣(大寫)____元、Y____元,作為房屋委託管理費。乙方在本契約簽字後 5天內,將上述款項金額撥入甲方"房屋共用部位設施維護基金"賬戶,帳號________,甲方保證專款專用,並接受乙審查。
(二) 甲方負責乙方房屋共用部位設施的日常維修,所需費用從上述房屋共用部位設施維護基金的增值部分中開支。遇有中、大、修以上項目,若上述基金增值部分不足時,不足部分由乙方按實分攤。
(三) 甲方對託管房屋共用部位設施提供及時的維修、養護。若因甲方維修不及時等原因造成不良後果的,由甲方承擔責任。
四、 其它
(一) 為了便於託管房屋的管理和維修,乙方將有關房屋檔案、圖紙及其它技術資料移交給甲方存檔備查(契約終止,一併返回)
(二) 遇有人力不可抗拒的自然災害造成房屋損壞、倒塌等、非甲方責任。
(三) 其它約定:
備註:(一)本契約在簽訂後到"房屋共用部位設施維護基金"到位之日起生效。
本契約有效期 年 月 日至年 月 日止。
(三) 本契約一式三份,甲乙雙方各執一份,一份報市物業主管部門備案。
(四) 本契約適用優惠和補貼出售兩類房屋。
甲方:
乙方:
時間:
社區房屋買賣契約書 篇7
賣方:____________________________________________
買方:____________________________________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《深圳經濟特區房地產轉讓條例》及有關法律、法規的規定,買賣雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就本契約所涉房地產轉讓事宜,達成如下協定:
第一條轉讓標的
賣方所轉讓房地產 坐落於:____________________________________。
房地產證號為:________________________。房地產用途為:______________________。
登記建築面積為:____________平方米。套內建築面積為:____________平方米。
該房地產土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年 。
第二條房地產產權現狀
該房地產沒有設定抵押也未被查封,賣方對該房地產享有完全的處分權。
第三條房地產租約現狀
該房地產所附租約現狀為
1、該房地產沒有租約;
2、該房地產之上存有租約。租賃契約見附屬檔案[租賃編號:______________,月租金__________元整 ,租期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日]。賣方須於簽署《深圳市二手房買賣契約》前取得承租人放棄優先購買權或放棄購買權之書面證明,否則視為賣方違約。買賣雙方經協商一致按下述第種方式處置租賃契約 :
①該房地產產權轉移後,原租賃契約在有效期內對買方仍然有效。賣方須於_________前協助買方與承租人簽訂新的租賃契約,同時賣方須將承租方已交賣方之租賃押金/保證金及預交租金 轉交予買方,買方自時起享有賣方在原租賃契約項下之權利義務。
②賣方須於該房地產交付買方使用前解除原租賃契約,買方對因原租賃契約而產生之糾紛不承擔任何責任。
第四條附著於該房地產之上的戶口
該房地產所附著的戶口,賣方保證於收到房地產轉讓總價款之日起_____日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按每日萬分之____向買方支付違約金。
第五條轉讓價款
該房地產轉讓總價款為人民幣:______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分 。該轉讓價款不含稅費。
第六條交易定金
該房地產交易定金為人民幣:________億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分 。買方同意按以下方式支付:
本契約簽訂時,向賣方支付定金人民幣:______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分 。
本契約簽訂後______日內,向賣方支付定金餘額人民幣:______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分 。
上述定金建議交由買賣雙方約定的銀行第三方賬戶監管。買方將定金在契約約定期限記憶體入監管帳號,即視為賣方收訖。定金在買賣雙方辦理過戶手續時自動轉為樓款,但另有約定的除外。
第七條交房保證金
為防範交易風險,督促賣方按約定如期交付該房地產並結清所有費用,買賣雙方協商同意在本契約簽訂時從交易總價款中預留人民幣:______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分 。作為交房保證金 。此款在賣方實際交付房地產及完成產權轉移登記時進行結算。此交房保證金的處理方法為下列第____種:
1、交由居間方託管;
2、其它:____________________________。
第八條付款方式
買方所支付款項 ,除有特別約定,建議以銀行第三方託管的方式進行資金監管。
買方按下列第______種方式給付除定金、交房保證金之外的房款人民幣:______億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分 。
1、一次性付款
買方須於年月日之前將上述房款支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。
2、買方向銀行抵押付款
買方須於年月日之前支付除定金、交房保證金之外的剩餘首期款人民幣:_____億______仟______佰______拾______萬______仟______佰______拾______元______角______分 。至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶;
買方須於年月日之前向銀行提交抵押貸款申請的相關資料,並配合銀行辦理貸款審批手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額為準;
銀行承諾發放貸款不足以支付房款餘額的,雙方約定按以下第____種方式處理:
01、買方應於銀行出具貸款承諾函之日起三日內補足應交款。
02、契約解除,賣方應在解除契約之日起三日內全額退還買方已付____________等所有款項。
3、買賣雙方約定的其他付款方式:_________________________________。
上述款項建議買方支付至買賣雙方約定的銀行第三方監管賬戶。
第九條買方逾期付款的違約責任
買方逾期付款的 ,賣方有權要求買方按下列第種 方式承擔違約責任:
1、要求買方以未付款項為基數,按日萬分之四支付違約金,契約繼續履行。
2、有權解除契約並要求買方支付該房地產總價款百分之____________的違約金。
第十條稅費承擔
按有關規定,賣方需付稅費: 營業稅; 城市建設維護稅; 教育費附加; 印花稅; 個人所得稅; 土地增值稅; 房地產交易服務費; 土地使用費。 提前還款短期貸款利息; 提前還款罰息。
買方需付稅費: 印花稅; 契稅; 產權登記費; 房地產交易服務費; 《房地產證》貼花; 抵押登記費; 借款 契約公證費; 授權委託公證費。
其他費用: 權籍調查費; 房地產買賣契約公證費; 評估費; 律師費; 保險費; 其他 。
經雙方協商,其中:____________
上述________________________項由賣方支付。
上述________________________項由買方支付。
本契約履行過程中因法律、法規和政策原因新增的稅費,按以下第____________方式處理:
1、由法律、法規和政策規定的繳納方繳納。
2、買賣雙方同意由方繳納。
3、其他:買方支付:_______%;賣方支付:______%。
以上按規定應由賣方和 買方支付的稅費,因買賣雙方協商改變實際納稅方的,法律責任不因納稅方的變化而轉移。
任何一方不按約定或法律、政策規定繳納相關稅費,導致交易不能繼續進行的,應向對方支付該房地產總價款百分之______的違約金。
第十一條房地產交付
賣方應當於________將該房地產交付買方,並履行下列手續:
1、買賣雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並辦理交接手續;
2、交付該房地產鑰匙;
3、________________________。
第十二條延遲交房的違約責任
除本契約另有約定外,賣方未按契約約定的`期限將該房地產交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之四向買方支付違約金,契約繼續履行。
第十三條附隨債務的處理
賣方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費、____________等費用結清,單據交買方確認,否則買方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十四條產權轉移登記
買賣雙方須在簽訂本契約______日內,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續。在收文回執載明的回覆日期屆滿之日起日內,買賣雙方須辦理交納稅費的手續。該房地產證由買方領取。買方負有抵押義務的,在買方領取新房產證後_____個工作日內須辦理抵押登記手續。
第十五條其他違約責任
任何一方不履行本契約約定義務,致契約目的不能實現,守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之_____的違約金。
第十六條不可抗力
因不可抗力不能履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力結束之日起日內向另一方提供證明。
第十七條本契約與其他檔案的衝突解決
買賣雙方在本契約簽訂之前的承諾及協定,如有與本契約不相符的,以本契約為準。
第十八條契約附屬檔案
本契約共有附屬檔案________份。契約附屬檔案為本契約組成部分,具有同等法律效力。
第十九條法律適用與糾紛解決
因本契約發生糾紛,由買賣雙方協商解決。協商不成時,依據中華人民共和國法律,採取下列第_____種方式解決:
1、向深圳仲裁委員會申請仲裁;
2、向中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會申請仲裁;
3、向____________人民法院起訴。
第二十條契約數量及持有
本契約一式_______份,賣方_____份,買方_____份,其他交有關部門,均具同等法律效力。
第二十一條送達
當事人所填寫確認的通訊地址即為送達地址。
第二十二條契約生效
本契約自買賣雙方簽字 之日起生效。
賣方 :_______________買方 :_______________
賣方代理人 :_________買方代理人 :_________
__________年________月_____日__________年________月_____日
社區房屋買賣契約書 篇8
賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號:_______________ ___
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號:______________ _____
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區______________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_________ _____號)。
第二條、上述房產的交易價格為:單價:人民幣____ ____元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣_____ _____元整,作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣__ __拾__ __萬__ __仟__ __佰__ __拾__ __元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭 (如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在 繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支 付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款 人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條、甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將房屋設施使用費____ _____等費用結清。
第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條、違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條、本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第八條、本契約一式六份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份, 乙方委託代理人一份,太原市房地產交易中心一份、公證處一份。
第九條、本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十條、本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十一條、雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________
身份證號碼:__________________
地 址:___________________
郵 編:___________________
電 話:___________________
代理人(甲方):_________________
身份證號碼:___________________
見證方:
地 址:
郵 編:
電 話:
法人代表:
代 表:
日 期: 年 月 日
社區房屋買賣契約書 篇9
出賣人或代理人(以下簡稱甲方)
姓名:
電話號: 買受人(以下簡稱乙方) 姓名: 電話號:
中介方(以下簡稱丙方)名稱:
經紀有限公司
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙、丙三方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協定:
一、經丙方介紹,甲方自願將下款所列房屋出售給乙方,甲方已將房屋狀況充分告知乙方,乙方對甲方所出售的房屋及附屬設施、裝潢情況已充分了解,願意購買該房屋。
甲方出售房屋的情況:房屋坐落 ,房屋所有權證號 號,國土證號為 。
二、甲、乙雙方約定上述房屋成交價款及付款方式: 該房屋出讓總金額為人民幣大寫 元(小寫¥ 元),簽此契約時乙方交付定金人民幣大寫 元(小寫¥ 元)給甲方,由丙方代為保管。甲方將房產證和國土證交給丙方保管,辦理過戶手續的時間自簽訂契約之日起 天內開始辦理,在此期間,雙方不得以任何理由違約,如因特殊原因超出此時間,可以相互協商解決,否則視為違約,則按違約的相關規定賠償違約金。甲方應在規定的時間內陪同乙方辦理過戶手續,乙方在過戶前即付款人民幣大寫 元(小寫¥ 元)給甲方,由丙方代為保管,丙方在甲乙雙方產監處過戶拍照後將此款人民幣大寫元(小寫¥ 元)交付甲方,留下按揭款人民幣大寫 元(小寫¥ 元)待郵政銀行按揭貸款審批後一次性付給甲方(乙方須開具剩餘款項(包括按揭款)的欠條給甲方,甲方在收到銀行按揭貸款時須歸還欠條,開具等額收條給乙方)。過戶後,本契約上述定金即轉為交房押金,丙方在甲方將房屋交付給乙方時,將交房押金人民幣大寫 元(小寫¥ 元)付給甲方。
三、其他相關:
(一)本契約簽訂之日起,乙方委託丙方代為辦理房屋買賣銀行按揭手續,按揭服務費為人民幣大寫 元(小寫¥ 元),由乙方支付給丙方。甲方在此過程中應無條件配合乙方辦理銀行按揭手續。
(二)甲方在乙方全部房款付清 日內將房屋交付給乙方。 上述房屋交付給乙方之前發生的該房屋的物業管理費、水電費、煤氣費、電訊費及其它有關費用,由甲方繳納。
四、甲方應保證上述房屋權屬清楚,無產權糾紛,符合房屋轉讓條件。自本契約簽定之日起,該房屋若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務概由甲方負責清理,並承擔相應的法律責任。
五、上述房屋在辦理交易、權屬登記手續及按揭貸款所發生的一切費用,甲、乙雙方約定由 方承擔。
六、甲、乙兩方應各自按上述房屋價款的1%支付給丙方中介服務費。甲乙雙方應最遲於交房當日支付中介服務費於丙方。甲、乙兩方或一方未按期給付丙方中介服務費的,每逾期一日,違約方應按中介服務費的1%給付丙方違約金。
七、違約責任:
1、本契約簽訂後,乙方中途悔約的.,應及時通知甲、丙兩方,購房定金歸甲方所有,並等額賠償甲方契約簽訂後所有相關花費;甲方中途悔約的,應及時通知乙、丙兩方,並應在悔約之日起三日內雙倍返還購房定金給乙方,並等額賠償乙方契約簽訂後所有相關花費。 本契約簽訂後,甲、乙兩方中一方悔約的,違約方應承擔雙方的中介服務費,丙方有權在定金中優先收取。
2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發生重大誤解並造成損失的,視為甲方違約,並由甲方承擔相應的法律責任且承擔雙方的中介服務費。
3、若因郵政銀行按揭手續不能通過審批,則視為不可抗力因素,各方皆不承擔違約責任,由丙方將替甲方保管的購房定金原數返還給乙方。
八、本契約在履行過程中發生爭議,由契約當事人協商解決;協商不成的,可以向邵陽市仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
九、本契約一式叄份,甲、乙、丙方各執一份。
十、本契約自三方簽字訂之日起生效。
甲方或代理人(簽章):
身份證件號碼: 乙方(簽章): 身份證件號碼:
年 月 日 年 月 日
丙方(簽章):經紀有限公司
經辦人:
年 月 日
社區房屋買賣契約書 篇10
賣方甲方:_________________
身份證號碼:_________________
買方乙方:_________________
身份證號碼:_________________
甲、乙雙方經協商一致,就房改房買賣達成如下協定:
1、本契約中“房改房”是指__________________________________已購公有住房、經濟適用住房、按房改政策由個人集資建設的住房。
2、甲方自願將位於__________________________________第_____________幢_________________單元_________________樓_________________號的已購房改房出售給乙方。該房屋系_________________結構,建築面積_________________平方米,房屋權證號碼為_________________。乙方已對甲方所要出售的房改房做了充分的`了解並願意購買該房改房。
3、甲、乙雙方議定上述房改房的成交價為人民幣大寫_________________¥_________________元,單價為每平方米_________________元。
4、雙方商定的付款及交房方法、期限:_________________。
5、甲方保證該房改房符合《杭州市房改房上市交易管理辦法》規定的上市交易條件,無不允許上市交易的情形。本契約簽訂前有關該房屋的產權或債權債務糾紛,概由甲方負責處理,承擔責任,因此給乙方造成的經濟損失,由甲方負責賠償。
6、房屋移交乙方時,其房屋占用的土地使用權一併轉讓給乙方。
7、乙方所購買的房改房僅作居住使用,乙方未經有關主管部門批准不得擅自在裝修住房時,損壞共用設施、侵害他人利益,不得破壞損壞住房結構或承重部位。
8、乙方取得住房權利之後,甲方繳付的住房共用部位、共用設施設備維修基金的結餘部分不予退還,隨同房屋產權過戶轉移給乙方。
9、本契約生效以後,甲、乙雙方應在規定的期限內,向房地產產權登記機關申請辦理權屬轉移變更登記手續。
10、甲、乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理上述房地產過戶及權屬登記手續所需繳納的稅費。
11、其他雙方約定事項:
(1)付清全部房款後,所購住房權歸乙方。
(2)乙方購買新建住房一年內,如發現確屬住房質量問題,由甲方負責處理,費用由甲方承擔。
12、乙方逾期付款的違約責任自行約定_________________。
13、甲方逾期交付房改房的違約責任自行約定_________________。
14、其他違約責任:依照法律規定和本契約約定承擔。
15、甲、乙雙方風險責任:房屋買賣在產權登記確認前,風險責任由甲方承擔,產權登記確認後風險責任由乙方承擔。
16、房改房買賣時,在同等條件下,原產權單位有優先購買權。甲、乙雙方在本契約簽訂前已如實告知原產權單位,且原產權單位放棄了優先購買權。
17、本契約末盡事宜,可由雙方協商,以補充協定明確。本契約補充協定及附屬檔案為契約的組成部分,具有同等法律效力。
18、本契約在履行過程中發生的爭議,由甲、乙雙方協商解決;協商不成時,按下述第________________種方式解決:
(1)提交杭州市仲裁委員會仲裁
(2)依法向人民法院起訴。
19、本契約自雙方簽訂之日起生效。
20、本契約依法成立後,雙方都必須自覺履行,需要變更或終止時,應經雙方協商一致,另簽補充協定。
本契約正本一式二份,甲、乙雙方各執一份;副本若干份,分別送市住房制度室、產權登記部門及相關單位。均具有同等法律效力。
甲方簽章:_________
乙方簽章:_________
住所:_________
住所:_________
聯繫電話:_________
聯繫電話:_________
身份證號碼:_________
身份證號碼:_________
日期:_________
日期:_________
社區房屋買賣契約書 篇11
原告:
被告:
訴訟請求:
一、請求貴院判令被告繼續履行契約,並限期被告無條件交付原告之房屋合法手續。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產生的銀行同期貸款利息人民幣_________元,違約金_________元/天,(由_______年_____月______日至______年_____月______日)逾期7個月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加違約金數額。要求按照22元/月/建築平方米向原告支付補償金,總計人民幣_________元(大寫:)。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產權延期帶來的損失_________元。(按銀行現利率執行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內的一切相關費用由被告承擔。
事實與理由
原告與被告系商品房買賣契約關係。原告於______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買賣契約》,原告購買被告開發的紅橋區鹹陽路南端東側龍悅花園___樓___門_________號商品房一套。契約中對原、被告之間的權利義務進行了詳細約定。原告於______年______月______日將首付款人民幣_________元,於____年___月___日將貸款人民幣_________元付於被告帳戶,合計總房款_________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據契約中的`約定履行了自己作為一個買受人應盡的付款義務。根據契約第三條約定,該商品房應於______年_____月______日前驗收合格並交付使用,但由於被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準許交付使用證》,導致至今_______年___月___日,原告不能合法入住。被告的行為構成了嚴重違約且惡意拖欠賠償款。按照契約第五條第一款之約定,“甲方應支付乙方已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當事人以約定的違約金低於造成的損失為由請求增加的,應當以違約造成的損失確定違約金數額;第十七條損失賠償額標準:逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關主管部門公布的或者有資格的房地產評估機構評定的同地段同類房屋租金標準確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關於發布20xx年房屋租賃市場指導租金的通知》中《紅橋區20xx年住宅房屋指導租金》06-05邵公莊新區22元/月/建築平方米,以此為依據要求增加違約金數額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金為人民幣_________元。
原告多次向被告提出按照契約約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問,無奈之下,原告只得拿起法律武器來維護自己的合法權益。現根據《中華人民共和國契約法》、《最高人民法院關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》20xx年6月1日執行版的相關規定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。
此致
_________人民法院
一、本訴狀副本___份(按被告人人數提交);
二、證據___份。
具狀人:_________
___年___月___日
社區房屋買賣契約書 篇12
賣方(下稱甲方):____________
買方(下稱乙方):____________
根據其他有關法律法規的規定,在居間人居間服務幫助下,買賣雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就下列房地產的買賣,訂立本契約,以共同遵守。
第一部分 房地產買賣部分
第一條(出售標的)
甲方房地產(下稱該房地產)坐落於
房地產證號為________房地產用途為________,登記建築面積為________平方米。該房地產始建於________年____月,入伙時間為________年____月____日。土地使用權年限自________年____月____日至________年____月____日止。目前物業管理公司為____________管理費為________元/平方米。
該房地產轉讓時,出賣人對專有部分以外的共有部分的權利與義務同時轉移。
該房地產約定交付的附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等見附屬檔案一。
第二條;(房地產抵押現狀)
買賣雙方均清楚該物業產權現狀並確認該物業是以現狀出售,該物業產權現狀為以下第( )種:
1、已辦理商品房房地產證,沒有設定抵押,賣方對該物業享有完整的所有權。能完全支配及處理。
2、處於抵押狀態,抵押權人為 ________。抵押權人同意賣方出售該房地產。見附屬檔案。
3、處於抵押狀態,買方同意於簽署契約之日 天內還清貸款,辦妥解除抵押登記手續,雙方同意並將房地產證原件託管於居間方或者居間方指定擔保公司作為辦理過戶手續之用。(若買方需委託擔保公司擔保融資贖樓,則賣方須於簽署本契約之日起 天內出具全權公證委託書給擔保公司和居間方指定人員,同時賣方須協助買方辦理贖樓手續。)
第三條、(房地產租約現狀)
雙方均清楚本房地產之上所附租賃債務現狀並同意以下第種處理辦法。
1、該物業沒有租約。
2、該物業之上存有租約,其租期到________年____月____日止。租金為________元/月,押金為________元。承租人已書面放棄優先購買權。賣方須於契約簽訂日將承租人的放棄優先權的書面檔案原件交予買方。雙方同意由賣方在實際交付房地產時處理與承租人的租賃關係事宜。
3、該物業之上存有租約,其租期到________年____月____日止。租金為________元/月,押金為________元。承租人已書面放棄優先購買權。賣方須於契約簽訂日將承租人的放棄優先權的書面檔案原件交予買方。雙方同意由買方處理與承租人的有關剩餘租期事宜。賣方所收取的押金轉交予買方。剩餘租期的租金由買方收取。
第四條(附著於物業之上的戶口)
本物業之上所附著的戶口(無論是出售人自已的還是別人的),出售人保證於收到房地產成交全部價款之日起____日內遷出,否則,買方有權要求其遷出。同時賣方可按本契約房地產總價款的百分之____向買方承擔違約責任。
第五條(物業轉讓價格)
甲方自願將上述房地產出售給乙方,轉讓價為 ____________。該成交價不含稅費。
第六條、(交易定金和履約保證金)
經雙方協商,買方同意在本契約生效的同時向賣方支付定金人民幣____________元整(小寫:________)定金不得高於成交價的百分之二十。
為防範交易風險,督促賣方按約定如期交付物業和結清所有費用,雙方協商同意在房款中暫扣 元作為履約保證金。此款在賣方實際交付房地產時進行結算。
第七條、(稅費承擔)
按政府有關規定,買賣雙方需另付稅費:⑴營業稅;⑵城建維護稅;⑶印花稅;⑷所得稅;⑸契稅;⑹增值稅;⑺產權登記費;⑻權籍調查費;⑼公證費;(10)評估費、(11)律師費、(12)保險費、(13)抵押服務費。(14)土地使用費;⒂其他:____________。(以實際發生的稅、費單為準)經雙方協商,其中:
1、買方支付上述____項;
2、賣方支付上述____項。
[第⑼項費用發生在涉外契約的情況下,____________;]
第八條(買方付款方式)
經買賣雙方協商一致,約定買方按下述第____種方式給付定金、履約保證金之外的樓款(ab兩種方式選取其中一種)
a、一次性付款
雙方同意,買方須將除定金、履約保證金之外的樓款人民幣/港幣
元整(小寫)於________年____月____日之前交由雙方指定的銀行監管。(買賣雙方另行簽訂資金監管協定)。
b、買方向銀行按揭付款
1、買方須將首期款(不含定金)人民幣/港幣____________元整(小寫________)於________年____月____日之前交由雙方指定的銀行監管;
2、買方於年月日前向銀行提交抵押貸款申請的相關資料,並配合銀行進行貸款調查,審查和審批等手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額為準,放款時間為銀行約定時間交付予賣方。
如買方支付首期款之餘額少於交易價格與銀行承諾發放貸款的差額之餘額,則首期款金額應相應增加,買方須於銀行出具承諾貸款函後三日內補足並交由雙方指定銀行監管。
3、分期付款:
買方自契約生效之日起____日內支付全部房地產價款的百分之____,即人民幣________元。
買方自契約生效之日起____日內支付全部房地產價款的百分之____,即人民幣________元。
買方自契約生效之日起____日內支付扣除履約保證金後的餘款人民幣________元。
第九條 買方逾期付款的違約責任
買方未按照本契約約定的期限付款的,按照下列第____種方式處理:
1、按照逾期時間和欠款比例,分別處理
a、逾期在90日內(含90日的),或逾期超過90日但未支付到期價款的金額未達到全部價款的五分之一的,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際全部支付應付款之日起,買方按日向賣方支付該筆逾期應付款萬分之三的違約金。契約繼續履行。
b、逾期超過90日後,且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的,賣方有權要求買方支付全部價款或者在該款項付款期限屆滿之日起半年內解除契約,賣方解除契約的,買方按累計應付款的百分之十向賣方支付違約金。賣方應當返還已付的全部購房價款。買方願意繼續履行契約的,經賣方同意,契約繼續履行,自約定的應付款期限屆滿日之次日起至實際全額支付應付款之日止,買方按日向賣方支付逾期應付款萬分之四的違約金。
本條中的逾期應付款是指按照本契約約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期付款與該期實際已付款的差額確定。
2、(雙方自行約定的處理辦法)____________。
第十條 (房地產交付)
乙方應當於________將上述房地產交付予買方。在交付房屋時,應當履行下列第____手續:
1、買賣雙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數、並交接該附表一中所列物品。
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字。
3、移交該房屋鑰匙。
4、____________
5、____________。
第十一條(延遲交房的違約責任)
除契約另有約定的特殊情況外,賣方未按本契約第 條約定的期限將本房地產交付買方,按下列第____種方式處理:
一、按逾期時間,分別處理:
1、逾期在90日內(含90日),自約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付日止,賣方每逾期一日,應向買方支付相當於房地產總價款萬分之四的違約金,契約繼續履行;
2、逾期超過90日的,買方有權在約定的交付期限屆滿之日起半年內解除契約。買方解除契約的,賣方應當退還全部已付購房款和銀行同期存款利息。同時,賣方按本房地產總價款的百分之十向買方支付違約金。並承擔買方因本次交易所發生的佣金、贖樓費、稅費等等一切相關費用;
3、逾期超過90日,買方要求繼續履行契約的,契約繼續履行,但自約定交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以本房地產總價款為基數以日萬分之四向買方支付違約金。
二、雙方約定的其方式
第十二條、物業附隨債務的處理
賣方在交房前,應將附隨於該物業的水費、電費、有線電視費、物業管理費、垃圾清運費、煤氣費、電話費等費用結清,結清單據須交買方確認,否則,買方有權從履約保證金中抵扣上述欠費。
第十三條(產權轉移登記)
甲、乙雙方自所簽房地產現售契約生效之日起 日內,共同到房地產權登記部門申請預告登記,預告登記後 日內雙方應攜帶房地產證書到房地產權登記部門辦理產權轉移登記手續。在房地產轉讓過程中發生的各項稅費,均依照國家、省、市有關規定交納。雙方另有約定的,從其約定。辦理《房地產證》的有關稅費,按雙方所約定處理。未有約定的,按國家、省、市的規定由甲乙雙方各自承擔。
第二部分 居間服務部分
第十四條(居間服務內容)
(一)、居間方為買方提供的服務內容
1、接受購房意向委託並為買方聯繫合適物業;
2、陪同買方看房;
3、向買方準確傳達或報告賣方的真實意圖(包括但不限於房地產權狀態、現狀、房價、房地產所附著的學位及戶口、付款方式、違約責任等事項)
4、對所售房屋進行產權事項的調查。
5、促成買賣雙方交易完成,協助辦理交接房事宜。
6、協助辦理向銀行抵押貸款事宜。
7、____________
8、____________
(二)居間方為賣方提供的服務內容
1、接受賣方售房意向委託並為賣方聯繫合適買家;
2、向賣方準確傳達或報告買方的真實意圖(包括但不限於房價、付款方式、違約責任等)
3、促成買賣雙方交易完成,協助辦理交接房事宜;
4、協助賣方辦理贖樓事宜。
5、____________
6、____________
第十五條(前期佣金收取)
1、居間方在本居間契約生效時,有權向買方收取前期佣金總計(大寫)____________元。(不超過買方應交佣金總額的百分之三十),如買賣雙方未能簽訂房地產買賣契約或未完成產權過戶,則此前期佣金無需退還。因居間方原因導致除外。
2、居間方在本居間契約訂立時,有權向賣方收取前期佣金總計(大寫)____________元。(不超過賣方應交佣金總額的百分之三十),如買賣雙方未能簽訂房地產買賣契約或未完成產權過戶,則此前期佣金無需退還。因居間方原因導致除外。
第十六條(後期佣金收取)
1、居間方在買賣雙方簽訂房地產買賣契約時,有權向買方收取後期佣金人民幣(大寫)____________元。如買賣雙方最終未能完成該房地產產權過戶,此後期交易佣金無需退還。因居間方原因導致除外。
2、居間方在買賣雙方簽訂房地產買賣契約時,有權向賣方收取後期佣金人民幣(大寫)____________元。雙方最終未能完成該房地產產權過戶,此後期交易佣金無需退還。因居間方原因導致除外。
第十七條(違約責任)
1、賣買雙方利用居間方所提供信息、條件、機會等信息交易平台,私自簽署房地產買賣契約或者中途委託其他中介公司的,買賣雙方應當承擔違約責任。居間方有權要求買賣雙方支付交易服務費和佣金。
2、因賣方過錯或違約,致房地產買賣契約不能簽訂交易不能促成的,賣方需支付居間方雙倍交易服務費和雙倍佣金。買方可要求賣方賠償已經支付的交易服務費與佣金損失。
3、因買方過錯或違約,致房地產買賣契約不能簽訂交易不能促成的,買方需支付居間方雙倍交易服務費和雙倍佣金。賣方可要求買方賠償已經支付的交易服務費和佣金損失。
4、因居間方原因,致房地產買賣契約未能簽訂或者房地產產權未能過戶,居間方應對買方按已支付的交易佣金和交易服務費進行雙倍賠償。
5、因居間方原因,致房地產買賣契約未能簽訂或者房地產產權未能過戶,居間方應對賣方按已支付的交易佣金和交易服務費進行雙倍賠償。
6、因不可抗力因素致房地產買賣契約不能簽訂或者房地產產權未能過戶,居間方應於不可抗力情形消除後五個工作日內退還買賣雙方交繳的交易服務費和佣金。
第十八條(雙方約定的其他事項)
第十九條(本契約與其他檔案的衝突解決)
於本契約之外三方在談判中的聲稱、理解、承諾以及協定之內容,如有與本契約不相符的,以本契約為準。
第二十條(契約附屬檔案)
本契約共有附屬檔案份,頁數為頁。契約附屬檔案為契約重要組成部分,與本契約具有同等法律效力。買賣雙方應於各附屬檔案每頁簽字確認。
第二十一條(法律適用與糾紛解決)
因本契約發生糾紛,由甲乙雙方協商解決,協商不成時,依據中華人民共和國法律,採取下列第種方式之一解決
1、向深圳仲裁委員會申請仲裁
2、向中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會申請仲裁。
3、向人民法院起訴;
第二十二條(契約數量及持有)
本契約一式份,甲乙雙方各執一份,其他交有關部門。均具同等法律效力。
第二十三條(送達)
當事人所填寫確認的地址即為送達地址。
第二十四條(契約生效)
本契約自雙方簽訂之日起生效。
賣方:________
居間方蓋章:________
買方:________
代理人:________
居間人員:________
代理人:______
證號:________________
____年____月____日____
年____月____日____
社區房屋買賣契約書 篇13
賣方:____________身份證號碼:________________:______________身份證號碼:__________________
買方:____________身份證號碼:______________:___________身份證號碼:_________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條房屋的基本情況:_____甲方房屋坐落於,房屋為結構,房產證登記面積______平方米,土地使用權取得方式:_____出讓,房屋權屬證書號為。
第二條價格:甲乙雙方商定成交總金額為人民幣____________元。
第三條付款方式:_____乙方於本契約簽訂時向甲方支付定金人民幣____________元,在房屋過戶手續前一日支付,在過戶手續辦理完畢之日起兩個______月之內結清餘款____________元。
第四條乙方在__________月內未結清餘款,甲方有權收回房產,甲方不退還已交房款,在此期間,房產所有權屬於甲方。
第五條甲方應於所有房款結清後兩日內,將該房屋交付乙方。
第六條甲方應協助乙方在本契約簽訂之日起______日內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。
第七條簽訂契約之後,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,與乙方無關。
第八條因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家有關規定由交納。
第九條違約責任:_____自契約簽訂之日起,乙方中途毀約,乙方不得向甲方索還定金。甲方中途毀約,甲方應在悔約之日起______日內將訂金____________元雙倍返還乙方。甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,甲方向乙方支付房地產價款千分之的滯納金。
第十條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十一條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由乙方向所在地人民法院起訴。
第十二條本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:_______________乙方:_______________
______年______月______日______年______月______日
社區房屋買賣契約書 篇14
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在濟南市區路小區號樓單元室房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫即人民幣小寫。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫。
四、乙方支付定金之日起個月內,向甲方支付首付款,首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在前將該房產交付乙方屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付元的違約金一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台,空調兩台,熱水器,浴霸,飲水機,音響兩台,涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方。
十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
甲方:身份證號:
住址:電話:
年月日
乙方:身份證號:
住址:電話:
年月日
社區房屋買賣契約書 篇15
出賣方:__________
姓名:__________國籍:__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯繫電話:__________
委託代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
買受方:__________
姓名:__________國籍:__________
地址:__________
郵政編碼:__________聯繫電話:__________
委託代理人:__________國籍:__________電話:__________
地址:__________郵政編碼:__________
第一條房屋的基本情況
出賣方房屋坐落於__________位於第__________層,共__________,房屋結構為__________,建築面積__________平方米,房屋用途為__________該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二為__________.
第二條房屋面積的特殊約定
本契約第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________%時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%時,甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
1、買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,並按__________利率付給利息。
2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3、______________________________________________________________.
第三條土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為__________土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為__________該房屋買賣後,按照有關規定,買受方補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格
按計算,該房屋售價為每平方米__________元,總金額為______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整。
第五條付款方式
買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整,並應於本契約生效之日起__________日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限
出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該房屋全部價款之日起__________日內,將該房屋付給買受方。
第七條買受方逾期付款的違約責任
買受方如未按本契約第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按________計算。逾期超過________天后,即視為買受方不履行本契約。屆時,出賣方有權按下述第________種約定,追究買受方的違約責任。
1、終止契約,買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。
2、買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金,契約繼續履行。
3、______________________________________________________________.
第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在__________個月內按__________利率計算自第__________個月起,月利息則按_______利率計算。逾期超過__________個月,則視為出賣方不履行本契約,買受方有權按下列第__________種約定,追究出賣方的違約責任。
1、終止契約,出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金。乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2、出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金,契約繼續履行。
3、______________________________________________________________.
第九條關於產權登記的約定
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起__________天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,並按已付款的__________%賠償買受方損失。
第十條出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十三條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條本契約之日起生效。
第十六條本契約連同附表共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執一份,__________各執一份,均具有同等效力。
出賣方
出賣方代理人
______年______月______日
買受方
買受方代理人
______年______月______日
社區房屋買賣契約書 篇16
買方(甲方):______________
契約編號:________________________
簽訂地點:________________________
賣方(乙方):______________
簽訂時間:________年____月____日
為維護消費者和經營者雙方合法權益,根據(中華人民共和國消費者權益保護法),(民法典)及有關規定,甲、乙雙方協商一致,按下列條款成交所訂家具的買賣。
一、家具名稱、商標、規格型號、數量、基料及金額:
二、定規格家具圖紙提供辦法及要求:甲方自定規格的家具,甲方於________年____月____日前將圖紙一式兩份交付於乙方。乙方審定認可的,由乙方賣場銷售人員簽名(蓋章)後,將其中能夠一份交還給甲方留存。
三、具的質量標準、驗收方法和要求及處理方法:本契約的質量按現行的(中華人民共和國家具行業標準)執行。雙方另有約定的,從約定。甲方在驗收中發現數量有異議的,應當場提出;對質量有異議的,可在(____市家具行業“三包”規定)所規定的期限內提出書面異議。乙方在知悉或應當知悉甲方有異議後,有義務按(____市家具行業“三包”規定)辦理,並及時告知甲方。
四、交(提)貨期限、地點和方式;本契約所訂家具由:(任選一項)
1、乙方在________年____月____日~____日間送到甲方指定的地點:_________區(縣)_________路_________弄_______號_______室。
2、甲方於________年____月____日~____日到乙方處自題。運費約______________元由______________方負擔。(若由甲方負擔的,乙方應憑合法單據按實結算)
五、結算方式、期限及訂金:雙方同意在腳(提)貨時,以現金方式銀貨兩訖;甲方若以個人支票、信用卡結算的,款到乙方帳戶後____日內交付產品。甲方給付乙方契約總價款10%以下的定金,計人民幣______________元;契約履行後,定金抵作價款。
六、違約責任:
1、甲方中途退貨的,無權請求返還定金;乙方不能交貨的,雙倍返還定金。
2、甲方逾期提貨、付款的,應向乙方支付違約金;乙方逾期交貨的,應向甲方支付違約金。計算方式均為;價款的萬分之______________215;逾期的天數。
3、乙方向甲方出售的家具如有假冒他人註冊商標、名優標誌、認證標誌、廠名、長址、產地,或者其他欺詐行為的,應當依法增加賠償,即乙方先賠償甲方的損失、再增加賠償的金額為消費者購買家具的價款的一倍。
七、契約爭議的處理方式:
1、請求賣場所在地的消費者協會調解;
2、向賣場所在地行政管理機關申訴:
3、或者選擇以下兩種方式之一辦理:提交上海仲裁委員會仲裁____向人民法院訴訟。
八、其它約定事項:本契約須經甲、乙雙方及賣場主辦單位簽字、蓋章後生效。契約內容能夠如與國家法律、法規及政策相悖,應服從法律、法規的規定。如乙方撤離賣場的,由賣場主辦單位先行承擔民事責任。
甲方姓名(簽章)_____________
單位名稱(簽章)_____________
單位名稱(簽章)_____________
地址:_____________________
地址:_____________________
地址:_____________________
委託代理:_________________
法定代表人:_______________
電話:_____________________
電話:_____________________
電話:_____________________
社區房屋買賣契約書 篇17
甲方(賣房人):________,________,身份號:________________。
乙方(購房人):________,________,身份證號:________________。
丙方(房產中介):________市________區________房產中介
甲乙丙三方於________年________月________日簽定了一份房屋買賣協定書,約定由乙方購買甲方的位於________市________區________街________號________房產。原協定其他約定事項中的6項作廢,現變更為以下條款:
1、甲乙丙三方在簽訂本協定時明知________市________區________街________號________房產已經發生區域變更,由________區變更為________區的事實,具體地址以變更後的地址為準。
2、甲方的保證義務。第一、甲方應保證出售的該房屋具備合法的“瀋陽市房產管理局”頒發的沈房權證,保證該房房產證將來不能被撤銷或該房產被變更為鄉產權。第二、甲方保證該房屋不存在任何未結清的債權債務、稅、費(包括但不限於採暖費、水電氣、電話寬頻有線物業費等)。第三、甲方保證該房無抵押、查封等強制措施。甲方需配合乙方提供各種證明材料,否則當乙方發現該房屋存在甲方無法保證的情況時,乙方有權隨時提出解除契約,甲方需在乙方提出解除和同後日內退還收取的乙方所有費用,否則發生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金元整,造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。
3、在甲方和該房產都具備本契約約定的上述條件無任何瑕疵時,甲乙雙方到房產交易部門辦理更名過戶手續,甲方保證沒有兩套售房的稅,若有甲方承擔該稅,其他交易所需的費用由乙方承擔,在更名過戶手續辦理完畢後日內,乙方一次性支付甲方剩餘房款,如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金元整。
4、在乙方更名過戶後如需甲方配合乙方辦理相應稅費的變更手續的(包括但不限於採暖費、水電氣、電話寬頻有線物業費等)乙方必須無條件配合,否則不配合導致乙方損失的,甲方應賠償乙方的損失。
5、在本協定簽訂後個月內如果該房還無法辦理更名過戶手續的,房屋買賣契約關係將自動解除,甲方應於和同解除後日內退還收取的乙方所有費用,否則發生延期退費甲方還將額外支付乙方延期付款違約金元整。
6、丙方在甲乙交易過程中負責提供政策諮詢和相關代辦事項,具體中介費的收取方式為;辦理更名過戶手續時丙方一次性從乙方收取中介費貳千元,如是因本協定所定的`甲方的原因導致的房屋買賣契約無效、解除的,丙方的中介費由甲方在契約無效、解除當日一次性支付。
以上協定三方自願訂立,認真遵守執行,此協定一式3份,甲乙丙各執一份。
簽約地點:________________
甲方:________________乙方:________________丙方:________________
________年________月________日 ________年________月________日 ________年________月________日
社區房屋買賣契約書 篇18
自20x年10月15日起,已取得房屋所有權證的存量房進行買賣的',當事人在申請轉移登記前均需進行存量房買賣契約網上籤約。
買賣雙方自行達成交易並自行劃轉交易結算資金的,應持房屋所有權證和當事人身份證件到房屋管理部門設定的存量房買賣契約網上籤約服務視窗進行網上籤約,持網上籤約的契約文本辦理轉移登記手續。
房地產經紀機構居間、代理(含代辦轉移登記手續)存量房買賣,或自行成交的買賣雙方約定通過"專用賬戶"劃轉交易結算資金的,由相關房地產經紀機構或交易保證機構提供存量房買賣契約網上籤約服務。
出賣人:_______________________________
買受人:_______________________________
北京市建設委員會
北京市工商行政管理局
社區房屋買賣契約書 篇19
甲方(賣方): ________
乙方(買方): ________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落於 市 小區幢 室房屋出賣給乙方,
二、雙方商定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫 元;即人民幣小寫 元。
三、乙方在簽署本契約時向甲方支付契約價款人民幣 元。
四、甲方保證擁有該房產完全、合法的產權,同時權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
五、從甲方名下直接辦理房產證到乙方名下的手續所產生有關稅費甲、乙雙方各自負擔。
六、乙方支付首付款後,甲方應在國家限制的交易期結束後30天內積極配合乙方辦理有關房屋產權過戶手續。待房產過戶到乙方名下之時,乙方向甲方付清全部房款餘額 元。
七、本契約簽訂後甲方應保證該房產至甲、乙交易結束(產權過戶)期間無任何擔保、抵押、戶口及房屋質量瑕疵,同時交付之前該房屋的電話費、水電費、物業管理費、入網費、有線電視費等所有費用均由甲方承擔。
八、本契約簽訂後,甲方未在國家規定的交易限制期結束後30天內積極配合乙方辦理過戶手續則視為違約。
同時應向甲方支付違約時房屋總價款的20%即 元作為違約金。
九、交付該房產時甲方應當將本房屋所屬的維修基金等專屬款項所有權一併轉為乙方所有,同時積極配合乙方辦理相關手續。
十、本契約一期款人民幣 元,已在契約簽訂時當場支付給甲方,同時甲方應於契約簽訂之日起一周之內將房屋交付乙方使用,若有逾期則每天按照契約總價款的2%支付違約金。
十一、甲、乙雙方均認真閱讀本契約條款並承諾自願遵守本契約。
十二、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日成立,待交易限制期結束後,甲方積極配合乙方完成產權過戶。
甲方(賣方): ________ 乙方(買方): ________
____年____月____日 ________年____月____日
社區房屋買賣契約書 篇20
1.提問一:違約金是否不能超過契約總金額的20%?
2.提問二:房屋買賣契約違約金中約定了違約金,一方遲延履行契約義務時,守約方就可主張全額的違約金
3.提問三:既然契約中約定了違約金的數額,就應該按照約定執行
一、違約金是否不能超過契約總金額的20%
在中介提供的很多關於房屋買賣契約的格式條款中,中介通常將違約金約定為總房價的20%。很多人以為違約金最多只能約定為20%。其實純屬誤讀。我國的《擔保法》中規定了定金不能超過契約總金額的20%,也許對違約金的誤讀從此而來。但定金和違約金並不是一回事。違約金多高,完全可以由房屋買賣的雙方根據自己的意願協商確定。
二、房屋買賣契約違約金中約定了違約金,一方遲延履行契約義務時,守約方就可主張全額的違約金
在二手房買賣契約中,通常會約定一種“滯納金”,主要是針對遲延履行契約義務時,違約方需支付的;另外一種是違約金,通常是指一方違約導致契約無法繼續履行時,違約方需支付給守約方的。但是有時由於契約文字不嚴謹,或者對法律一知半解,很多人混淆了這兩種違約金的適用,在一方稍有違約情形時,守約方就希望能要求20%或者更高額的違約金,但其實是不能得到法律支持的。只有在一方嚴重違約,導致契約解除時,才承擔此部分違約金。如果契約繼續履行,一般參照“滯納金”追究違約責任。
三、既然契約中約定了違約金的數額,就應該按照約定執行
違約金可以由買賣雙方依據自己的.意願協商確定,但如果發生糾紛,並不一定能完全按照約定的數額執行。因為我們國家契約法的違約責任是一種補償,只是彌補損失,而不是懲罰性的違約金。因此如果契約中約定的違約金過高或過低,都可參照實際損失進行調整。具體說,如果契約中約定的違約金高於實際損失的30%,則認為違約金約定過高,需要適當調低;如果契約中約定的違約金低於實際損失,則守約方除可主張違約金外,對於違約金不足以彌補損失的部分,還可要求違約方賠償,即參照實際損失調高違約金。比如房屋買賣契約中約定上家如遲延遷出戶口,每逾期一天,需按日支付契約總金額千分之五的滯納金,當雙方發生爭議時,下家無法證明自己的實際損失真有那么多,法院最終將違約金調整為每日100元。
以上為房屋買賣契約違約金的內容,房屋買賣雙方要結合上述法律規定,依據自己的實際情況,合理的約定違約金,才能充分保障己方的利益。
社區房屋買賣契約書 篇21
甲方(委託方)__________________
乙方(受託方)__________________
甲、乙雙方經友好協商,達成如下契約條款,以茲共同信守:
第一條 委託擔保內容
甲方同意以其房屋(即座落於_________的房屋)向銀行申請抵押貸款,甲方為使順利獲得此項貸款,特委託乙方提供階段性擔保,該階段指的是甲方與貸款銀行簽訂《二手房抵押借款契約》之日起至甲方所購的房屋設定貸款抵押完成之期間。
第二條 委託費的約定
委託費為_________元,(大寫:_________),由甲方在簽訂《二手房抵押借款契約》的同時,一次性支付給乙方。
第三條 甲方義務
1.甲方應向乙方交納不少於房價總款(見甲方與賣方在《房屋轉讓契約》的約定)_________%的首付款;若銀行貸款與上述首付款之和小於房價總款,則甲方應在簽訂《二手房抵押借款契約》的同時一次性向乙方交納差額部分。
2.甲方承諾銀行貸款直接撥付乙方。
3.甲方應按本契約約定支付委託費;並按法律法規及政策和契約規定,約定支付房屋過戶,申領權屬證書以及辦理抵押貸款過程中的各項稅費。
4.甲方須特別授權乙方為其辦理房屋過戶及申領權屬證書事宜。
第四條 乙方義務
在甲方完全履行本契約前提下,乙方承擔本契約第一條擔保責任。
第五條 違約責任
1.若因甲方原因,導致本契約及《二手房抵押借款契約》不能履行,則視為甲方違約,甲方交納給乙方的委託代理費不予退還,歸乙方所有。
2.若因乙方原因,導致本契約及《二手房抵押借款契約》不能履行;若乙方已收取甲方委託代理費的,乙方應返還,同時乙方尚應支付等於委託代理費的違約金給甲方。
第六條 本契約履行過程中若雙方有爭議,應協商解決;協商不成向乙方所在地人民法院訴訟解決。
第七條 《二手房抵押借款契約》是本契約附屬檔案,系本契約組成部分。
第八條 本契約終止時間為甲方所購的房屋設定抵押完成之日。
第九條 本契約一式二份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字或蓋章生效。
甲方(簽字)_________ 乙方(蓋章)_________
身份證號:_________ 代表人(簽字)_________
住所:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
郵編:_________ 郵編:_________
_________年____月____日 _________年____月____
社區房屋買賣契約書 篇22
賣 方: 身份證號碼:
通訊地址:
委託代理人: 身份證號碼:
通訊地址:
買 方: 身份證號碼:
通訊地址:
委託代理人: 身份證號碼:
通訊地址:
經紀方:梧州市安誠房地產置業有限公司 註冊地址:
買賣雙方獨家委託經紀方促成以下物業的買賣事宜,現契約三方本著誠實信用的原則,經友好協商一致達成如下條款:
第一條 物業權屬情況
1、 物業地址為: (下稱“該物業”)。
2、該物業建築面積為 平方米(以□房地產權證,或□ 為準)。賣方合法持有□《房地產權證》或□ ,號碼為 。賣方保證對上述該物業享有完整的所有權且該物業不存在任何產權糾紛或被查封的情況,如存在隱瞞與該物業買賣有關的重要事實或提供虛假情況等違反誠實信用行為的,或因賣方原因導致該物業無法辦理產權登記手續或契約目的無法實現的,賣方應賠償由此而給買方及經紀方造成的全部損失。
3、該物業以現狀按套售予買方,而買方或其授權代表已全面檢查和了解該物業的所有情況並無異議。該物業現狀:
(1)□不附帶家私電器 □ 附帶有家私電器(詳見家私電器清單№: );
(2)□不附帶租約 □ 附帶租約,賣方保證承租方已經放棄優先購買權,買方同意連同現有之租約一起購入該物業,賣方須協助買方與租戶簽訂新的租約或繼續履行原租約;□買方於交樓當天或□領取房地產證當天□或 當天開始收取該物業租金;
(3)□不帶戶口 □帶戶口,賣方應 年 月 日前遷出;
(4)沒有抵押登記;
第二條 成交價、稅費和物業交割。
1、該物業之成交價為人民幣(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(小寫)¥ 元整(大小寫不一致時,以大寫為準,下同)。此成交價包含該物業所有樓款及現有已繳交和已發生之全部雜費(包括管道煤氣初裝費、有線電視初裝費、電話初裝費及入住費用、物業維修基金等等)。買賣雙方應如實申報 成交價格,否則自行承擔相應的法律責任。
2、買賣雙方稅費繳付方式:□買方全部承擔 □按政府規定各付各稅 □賣方全部承擔。在本契約履行過程中因政府部門原因發生稅費種類及標準的變化,則由:□賣方自行承擔 □買方自行承擔 □雙方各自承擔。
3、買賣雙方同意賣方交付該物業予買方使用之日期為:□賣方收齊全部樓款當天或□ 。
4、賣方在交付該物業予買方使用之日期前,必須付清一切有關該物業之雜費(包括水電、煤氣、管理費、電話費及有線電視費等),賣方保證在交樓後買方無須對上述賣方欠款及應付費用負責,且賣方還需配合買方辦理物業、水電等各項轉名手續,否則視為賣方逾期交樓,買方有權追償及拒絕收樓。
第三條 付款方式
(一)、物業無抵押登記情況適用
一次性付款
1、□定金 □部分定金:人民幣 元整(¥ 元),買方應在簽署本契約同時自行交付賣方。
買賣雙方需於簽署本契約後 個工作日內提供齊全辦理房屋買賣交易的全部資料。
2、定金餘款:人民幣 元整(¥ 元),買方須在 年 月 日前自行交付賣方。
3、首期樓款(不含定金):人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付;
(1)買方應在 年 月 日前直接支付給賣方;
(2)買賣雙方到房管部門簽訂《梧州市房地產買賣契約》(網簽契約)當天買方直接支付給賣方;
4、買賣雙方應在簽署本契約後 年 月 日前備齊交易所需資料到房屋登記機關辦理過戶申請手續;
5、部分樓款:人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付;
(1)買方應在 年 月 日前直接支付給賣方;
(2)買賣雙方到房管部門簽訂《梧州市房地產買賣契約》(網簽契約)當天買方直接支付給賣方;
(3)買方應在領取不動產證回執當天直接支付給賣方;
6、樓價餘款:人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付;
(1)買方應在應在 年 月 日前直接支付給賣方;
(2)買方應在領取不動產證當天直接支付給賣方;
(3)買方應在領取不動產證回執當天直接支付給賣方;
(二)物業無抵押登記情況適用
銀行按揭付款 申請貸款種類:□ 商業貸款 □公積金貸款 □組合貸款
1、□定金 □部分定金:人民幣 元整(¥ 元),買方應在簽署本契約同時自行交付賣方。
2、定金餘款:人民幣 元整(¥ 元),買方須在 年 月 日前自行交付賣方。
3、首期樓款(不含定金):人民幣 元整(¥ 元),買方按下列第 種方式交付;
(1)買方應在 年 月 日前直接支付給賣方;
(2)買賣雙方到房管部門簽訂《梧州市房地產買賣契約》(網簽契約)當天買方直接支付給賣方;
4、買賣雙方應在簽署本契約後 年 月 日前備齊交易所需資料到房屋登記機關辦理申請過戶手續。
5、買方應在出新不動產證後 個工作日內簽署銀行按揭檔案及支付貸款所需費用,並在簽署銀行按揭檔案後 個工作日前自行提供齊全辦理銀行貸款所需要的資料。並向銀行申請 年 萬元的銀行按揭貸款(以銀行批准的結果為準)。同時賣方必須提供協助。
6、樓價餘款(即申請貸款額):人民幣 元整(¥ 元),由貸款銀行直接劃到賣方銀行帳戶。
7、如銀行批准的貸款金額少於買方申請的貸款金額,二者相差金額,買方應在貸款銀行放款當天直接支付給賣方。
以上各項約定:
1. 凡若因銀行政策調整導致銀行貸款利率提高的,買方須配合銀行調整相應利率或選擇以一次性付款的方式進行支付,
以確保賣方收取房款的權利。
第四條 買賣雙方的權利和義務
1、 買賣雙方應及時提供與該物業交易相關的完整資料(含該物業之權屬證明原件、有關身份證明原件等),及時配合經紀方簽署相關檔案及辦理相關手續。
2、賣方逾期遷出戶口或交樓的,賣方應賠償與定金同等數目之金額給買方以彌補買方之損失,不足彌補的,買方仍有權追討。
第五條 經紀方的權利和義務
1、經紀方應根據誠實信用、廉潔高效、勤勉盡責的原則為買賣雙方提供服務。
2、基於買賣雙方獨家委託經紀方提供居間服務,且經紀方已促成買賣雙方簽署本契約,買賣雙方同意在簽訂本契約當天向經紀方佣金,其中
(1)賣方應向經紀方支付中介代理費及諮詢費人民幣 元整(¥ 元)或詳見《服務收費確認書》(№ );
(2)買方應向經紀方支付中介代理費及諮詢費人民幣 元整(¥ 元)或詳見《服務收費確認書》(№ )。
買賣雙方或其中任一方逾期支付上述中介代理費及諮詢費的,每逾期一天則按應付費用的1%向經紀方支付滯納金,
直至上述中介代理費及諮詢費全部支付完畢之日止。房地產買賣契約的履行與否不影響本佣金的支付。
在履行契約中,任何一方不履行契約,違約方應代守約方向經紀方支付佣金。守約方已支付的,經紀方不予退還,應由違約方直接賠償守約方。應由守約方支付而尚未支付的,經紀方有權選擇向守約方或違約方任何一方要求支付,守約方墊付後可向違約方追償。未經經紀方同意,買賣雙方私下解除本契約的,由買賣雙方共同對經紀方承擔連帶賠償責任。
第六條 違約責任
1、本契約簽訂後,若買賣雙方有以下情形之一,即視為違約。屆時,守約方有權解除本契約,賣方已收之房款應於解除契約通知書發出之日起五天內退還,違約方需支付房屋成交價的10%作為違約金給守約方。
(1)一方拒絕按約定收取或支付定金、樓款的;
(2)一方拒絕出售或購買該物業;
(3)任何一方隱瞞或所提供的資料不真實/不完整/不合法/不準確等情形,從而導致本契約的目的不能實現;
(4)在守約方、或有關政府部門、或銀行等其他機構、或經紀方發出關於辦理有關本次交易手續的通知後五天,仍不履
行本契約之條款時;
(5)違反資金託管協定及有關契約的其他補充協定的;
(6)買賣一方拒不配合提供交易所需要資料或逾期辦理交易、按揭、過戶等買賣相關手續、逾期交付房產、逾期支付房款、逾期不遷出戶口等無故不履行或怠於履行本契約項下義務超過五天的;
(7)其他不履約或不完全履約之情形。
契約未約定明確履行期限的,以守約方或經紀方發出敦促履行通知之日起五天為履行期限。
2、若買賣雙方任何一方出現本條第1點的違約行為時,違反方除應即時向經紀方支付應付而未付的中介代理費及諮詢費外,還應即時賠償因其違約給經紀方造成的損失,賠償損失的範圍包括經紀方所應收而未收的買賣雙方中介代理費及諮詢費。守約方已支付中介代理費及諮詢費的,經紀方不退回,應由違約方賠償給守約方。
第七條 若非本契約三方中任何一方原因而導致本契約交易未能按期完成,本契約三方均同意有關交易日期相對順延。本契約簽訂
後,若因不可抗力或契約三方約定的原因導致本契約無法履行時,則本契約各方無須承擔違約責任,由此造成的損失各自
承擔。
第八條 任何過往之三方在談判中的聲稱、理解、承諾以及協定等書面檔案均屬於本契約的組成部分,有相衝突的地方以本契約
為準。買賣雙方簽訂的《存量房買賣契約》(網簽契約)與本契約具同等效力,不一致時以本契約為準。
經紀方已就本契約所有條款向買賣雙方作出詳盡解釋。契約三方對上述每一條款之含義均清楚明白且並無異議。
備選條款:
1. 買方知悉該物業業權人 ,現業權人委託 作為代理人代為出售該物業,簽訂本契約。
買賣雙方代理人保證具有合法的代理許可權,否則應按照契約約定承擔相應違約責任。
2. □賣方同意 / □賣方不同意,本次交易過程中,買方可指定過戶到 名下或□以《指定產權人確認書》為準。
第九條 在本契約執行過程中如有爭議三方協商解決,協商不成三方同意按如下方式解決本契約之爭議糾紛:
向物業所在地法院提起訴訟
第十條 本契約首頁記載的各方通訊地址為所有通知、檔案、資料等送達地址。上述地址如有變更,應在變更後三日內書
面通知,否則一經正常投遞則視為送達。契約註明由經紀方轉交款項的,以經紀方劃出之日期為準。
第十一條 本契約共三頁,一式三份,自簽訂之日起生效,賣方、買方及經紀方各持一份,具同等法律效力。
第十二條 三方約定的其他事項:
特別告知
1、經紀方已就當前的限購政策及貸款政策向買賣雙方作出詳盡告知,買賣雙方清楚知悉。
2、買方通過按揭付款的,應提前查詢自身的徵信情況。
3、簽訂契約前,買賣雙方應自行到房屋所在地土地房屋登記機構查詢房屋是否存在抵押、查封、預告登記等權利轉移受限的情況。
4、凡經紀方員工向客戶收取任何款項及費用,需開具經紀方正規收款憑證且加蓋公司財務印章。否則,經紀方一律不予認
可,相關責任由買賣雙方自行承擔。
5.根據政府部門的規定,我司不代收任何的交易資金,買賣雙方可向銀行申請交易資金託管。
賣 方 買 方 經紀方(蓋章)
賣方代理人 買方代理人
日期:
社區房屋買賣契約書 篇23
原告:
住所地:
法定代表人
被告:。
訴訟請求:
1、解除原、被告雙方於20xx年12月 26日簽訂的《商品房買賣契約》,被告將房屋返還原告。
2、判決被告支付違約金610元。
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:
原告於20xx年12月26日與被告簽訂編號為5的《商品房買賣契約》,被告從原告處購買位於鄭州市金水區玉鳳路西、燕南路北瑞豐苑2單元16層1602號房屋一套。該房屋建築面積為96.6平方米,總價款為881049元。其中,被告應在20xx年12月26日向原告支付購房款271049元,剩餘610000元購房款被告應在20xx年2月6日向原告全部支付。
雙方在《商品房買賣契約》第七條第二款中另行約定:“逾期90日後,出賣人有權解除契約,買受人按累計應付款的0.1%向出賣人支付違約金。”
契約簽訂後直至今日,被告僅向原告支付了購房款271049元,經原告多次催要,仍未能向原告支付剩餘的610000元的購房款。為維護自己的合法權益,原告特向貴院提起訴訟,望判如所請。
此致
金水區人民法院
具狀人:河南省置業有限公司
年月 日
社區房屋買賣契約書 篇24
甲方(賣方):
身份證號
乙方(買方):
身份證號
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它相關法律、法規之規定,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就房屋買
賣達成如下協定:
一、 標的物
1.甲方所擁有的坐落於天津市 ,產權證號 建築面積為 平方米的房產一套,其現用途為自住。
2.甲方已於 年 月取得上述房屋的所有權證,房屋所有權證號為 。
3.甲方已於 年 月取得上述房屋的國有土地使用證,國有土地使用權證號為 。
4.甲方自願將上述房屋所有權及所屬土地使用權轉讓給乙方,乙方自願購買該房屋,甲方保證上述房屋所有權及土地使用權無產權糾紛和無債權債務糾紛,否則,由甲方承擔一切法律責任。
二、付款方式
1. 買賣雙方同意按套計價,該房屋總價款為人民幣94.5萬元整。此房款價為甲方淨價,雙方交易稅費由乙方負擔。
2. 經甲乙雙方協商待標的物房屋房齡滿5年後再行辦理過戶手續,為此乙方暫押5萬元。
3. 乙方於簽訂本契約當日支付甲方購房定金10萬元(以收條為準),作為購房擔保。乙方支付首付款時,定金折抵首付款。同時甲方須將房產證、契稅證複印件交與乙方。待湊足79.5萬元(按規定時間)即刻給與甲方(以收條為準),同時甲方須將房產證、契稅證原件和房屋鑰匙交與乙方。
4. 房齡滿5年後辦理房屋過戶時,乙方將暫押的5萬元交齊,甲方將房屋評估價的費用補足差額,並由甲乙雙方一同交與房屋交易管理部門辦理過戶手續。
三、雙方責任
1. 甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定,並保證產權清晰,無抵押、貸款和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2. 甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價,隨房屋轉讓一併轉讓給乙方,雙方不再另行結算。房屋交付前發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網路費及有線電視信號費由甲方承擔。房屋交付後發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網路費及有線電視信號費由乙方承擔。
3. 甲乙雙方應積極配合辦理過戶手續,因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。
4. 第三條 房屋交付
甲方應於 年 月 日前將房屋交付乙方。
四、 甲、乙雙方權利與義務
1.甲方應按契約約定期日將契約約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本契約約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。
甲方逾期交房達60日,乙方有權解除契約,並可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方願繼續履行契約的,自本契約約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。 甲方交付的房屋不符合契約附屬檔案約定條件的,視為未交付房屋。
2.在辦理過戶手續以前不論房價漲與跌,雙方均不得違約。如甲方違約,甲方應將所收房款總額退還給乙方並向乙方支付違約金 萬元。
五、 因訂立本契約和履行本契約產生的爭議,包括契約效力,違約糾紛由雙方協商解決,協商不成的,向房屋所在地法院起訴;
六、 本契約未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協定。補充協定及附屬檔案,為本契約不可分割的組成部分,具有相同效力。
七、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,房屋管理部門備案一份,各份具有相同效力。
甲方: 乙方:
年月日:
社區房屋買賣契約書 篇25
契約當事人:
賣方(甲方):
身份證號碼:
地址:
電 話:
買方(乙方):
身份證號碼:
地址:
電 話:
根據國家《民法典》及有關法規之規定,甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買下述房產,達成如下協定:
一、房屋基本情況
本契約房屋座落地址 號,建築面積 平方米,結構磚砭,層次一、二層沿街,間數: 樓 底共 間,新舊程度 成,戶內配置;電氣、給排水到戶,裝潢。
二、甲方通過轉讓取得上述房產的產權,該房產性質為商業、住宅房。有房產證(號碼為)、土地證(號碼為 )。現同意將上述房產轉賣給乙方。房產證和土地使用權證見附屬檔案一。
三、價格與費用
經約定,上述房產總價格(大寫): (¥ 元)
此價格未包括二手房交易的各種費用,具體另附屬檔案二約定,乙方 萬首付房款後,甲方開始辦理有關過戶手續。過戶之後,餘款由乙方採用二手房按揭貸款的形式支付完畢。
四、付款及交房約定:
雙方同意按下述方式交接:
年 月 日起,由乙方自行聯繫處理有關保修的一切事宜,甲方不承擔任何責任,但是甲方保證提供相應的用於證明開發單位和保修義務人的文書。
五、違約責任:
本契約生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求中止契約的,或者違反自己一方的義務和承諾的,或者延遲履行義務達天的,均由責任方承擔違約責任,並按實際付款的 。
甲方:
乙方:
年 月 日
鑑證人(簽字):
年月日
社區房屋買賣契約書 篇26
出賣方:____________________甲方
買受方:____________________乙方
第一條房屋的基本情況
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於___重慶萬州__位於第_____層,共_____(套)(間),房屋結構為_____,建築面積_____平方米(其中實際建築面積_____平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),房屋用途為_____該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_____。
第二條房屋面積的特殊約定
本契約第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%(不包括±_____%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%(包括±_____%)時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:
1、買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,並按_____利率付給利息。
2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為_____土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____該房屋買賣後,按照有關規定,買受方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格
按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式
買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金(幣)___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限
出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。
第七條買受方逾期付款的違約責任
買受方如未按本契約第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。逾期超過____天后,即視為買受方不履行本契約。屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。
1、終止契約,買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。
2、買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,契約繼續履行。
第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。逾期超過_____個月,則視為出賣方不履行本契約,買受方有權按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責任。
1、終止契約,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。乙方實際經濟損失超過出賣方支付的'違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2、出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,契約繼續履行。
第九條關於產權登記的約定
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,並按已付
款的_____%賠償買受方損失。
第十條出賣方保證
在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
甲方:_____
日期:_____
乙方:_____
日期:_____
社區房屋買賣契約書 篇27
甲方:________________,身份證號碼:________________
乙方:________________,身份證號碼:________________
一、甲方同意出售甲方所有的位於_____________________的房產給乙方。該房屋戶型為_________,建築面積________平方米,房屋用途為住房,權屬為私產,房地產權證號為____________________。未曾裝修。
三、房屋交付:
在甲乙雙方在場的情況下,甲方對該房屋以下項目進行交接:
2、由甲方向乙方說明可以正常使用的設備的基本情況、使用方法及注意事項。
3、對水、電、暖、煤氣、電視、電話、網路線路的走線情況、接口位置及計量儀表的位置、使用方法等進行詳細交接。
四、甲方須提供該房集資建房協定、購房發票原件等相關所有證明檔案,出示本人_________與共有權人_________身份證並提供複印件各壹份。
五、甲方承諾保證:甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,轉讓前無其他拖欠費用及法律上的障礙,該房屋所有權為合法取得,即權力無瑕疵。甲方保證其配偶、兒女和其他享有繼承權的人對該房屋不主張繼承權、共同所有權和其他權利。甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利,否則一切後果由甲方自行承擔。
六、付款方式分為三次付清:
首付款:乙方提交材料時將首付款_________元人民幣(大寫_________元人民幣支付給甲方。
餘款:於____年____月____日支付甲方_________元人民幣(大寫_________元人民幣支付給甲方。
註:甲方應在收到最後一筆款項前交清一切因甲方產生的費用。乙方自交納購房首付款之日起,就享有該房屋使用權、居住權。
七、由於現實原因,本小區房產暫未辦理房地產權證,乙方對此情況了解且自願購買該房,經雙方協商,在政策容許的情況下,由開發商_________為職工辦理房屋產權證時甲方應直接以乙方名義報送相關資料,甲方負責配合乙方提交辦理內部房屋轉讓所需的相關資料。在為乙方辦理房地產權證過程中,需繳納的一切費用均由乙方自行承擔,與甲方無關,若仍需甲方到場配合辦理,甲方必須在限定時間範圍內到場配合辦理,不得延誤。若政策不容許以乙方名義直接辦理,只能暫以甲方名義辦理房地產權證的情況下,房地產權證辦理過程中,需繳納的一切費用由甲方自行承擔。
八、若不能直接以乙方的名義辦理房地產權證,房產所有人署名雖為甲方,但實際所有權歸乙方,房產證、土地證也交由乙方留存。待房屋容許過戶的第一個月內或乙方要求過戶的第一時間,甲方積極配合乙方將房屋所有人更改為乙方及其共有人,過戶所需購房稅費由乙方承擔。
九、協定生效後,甲乙雙方均不得反悔,甲方不許再行轉讓,不得以任何形式或藉口將房地產權證寫成第三人或私自轉讓第三方。
十、違約責任。本協定一經雙方簽字即成立並生效,任一方違約,需向守約方支付違約金,即:
1、房款違約金為總房款的30%。(甲乙雙方均適用)
2、未盡事宜,甲乙雙方友好協商解決。
十二、本契約按照《民法典》規定的內容履行,一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力,一經簽字即產生法律效力。
十三、本契約在履行中若發生爭議,甲乙雙方友好協商解決,協定不成,任何一方均可向房地產所在地的人民法院起訴。
十四、本“房屋買賣協定書”永久有效。
十五、本協定全文共四頁,為四頁紙正面列印。
甲方: ___________
乙方: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
社區房屋買賣契約書 篇28
出賣人(以下簡稱甲方):______________________
買受人(以下簡稱乙方):______________________
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的《_________》商品房事宜,訂立本契約。
第一條 甲方通過土地使用權【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得_________區/市(縣)_________地塊土地使用權,並依法進行了土地使用權登記取得房地產權證,證書號為:_________,土地面積為:_________,土地用途為:_________。
甲方經批准,在該地塊上投資建造《_________》【暫定名】【現定名】商品房,主體建築物的建築結構為_________結構;建築物地上層數為_________層,地下層數為_________層。
乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為_________,商品房預售許可證號為_________。現房產權登記備案號為_________。
第二條 乙方向甲方購買_______路_______幢(號)______層______室(以下簡稱該房屋),政府批准的規劃用途為_________
該商品房陽台是【封閉式】,是【非封閉式】。
據甲方暫測該房屋建築面積為_________平方米,其中套內建築面積為_________平方米、公用分攤建築面積為_________平方米。該房屋建築層高為_________米。
該房屋建築設計及平面圖見本契約附屬檔案2;該房屋建築結構、裝修及設備標準見本契約附屬檔案3;該房屋相關情況說明(抵押關係、資料關係、相鄰關係及小區平面布局)見本契約附屬檔案4;該房屋《前期物業管理服務契約》、《使用公約》或有關承諾書見本契約附屬檔案5。
第三條 乙方購買該房屋,每平方米房屋建築面積單價為人民幣_________元。(大寫):__________________。
根據甲方暫測的房屋建築面積,乙方購買該房屋的總房價款暫定為人民幣_________元。(大寫):__________________。
第四條 乙方購買該房屋的總房價款(含附屬檔案3中裝修、設備價格)是指該房屋和相應比例的土地使用權的總價格。本契約約定的總房價款除該房屋建築面積的暫測與實測不一致的原因外,不再作變動。
第五條 在該房屋交付時,房屋建築面積以青島市國土資源與房屋管理局認定的測繪機構實測面積為準,如甲方暫測面積與實測面積不一致時,除法律、法規、規章另有規定外按下列約定處理:
1.按該房屋每平方米建築面積單價計算多退少補;
2.甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+_________%(包括_________%),不向乙方收取超過部分的房價款;甲方同意當暫測面積與實測面積的誤差超過+-_________%(包括+-_________%),乙方有權單方面解除本契約。乙方行使上述解除權時,必須在雙方簽署《房屋交接書》之時或之前提出,否則視為放棄該項權利。
第六條 簽訂本契約時,該房屋建設工程(形象進度)已建設到_________。乙方應當按本契約約定時間如期、足額將房款交付於甲方的預售款監管帳戶(預收款監管機構:_________、帳戶名稱_________、帳號:_________)。預收款按政府規定監管使用。
乙方的付款方式和付款期限由甲乙雙方在附屬檔案1中約定明確。
第七條 乙方若未按本契約約定的時間足額付款,應當向甲方支付違約金,違約金按逾期未付款額的萬分之______計算,違約金自本契約的應付款期限之第二天起算至實際付款之日止。逾期超過______天后,甲方有權選擇下列第______種方案追究乙方責任。
1.甲方有權單方面解除本契約,乙方應當承擔賠償責任。賠償金額為總房價款的_________%,甲方有權在乙方已支付的房價款中扣除乙方應支付的賠償金額,剩餘房款退還給乙方。如乙方已支付的房價款不足賠償的,甲方有權追索。甲方如行使上述解除契約權的,應當自契約約定之乙方應交付房款期限屆滿止的 30日內書面通知乙方,沒有通知或逾期通知的,視為放棄權利。
第八條 簽訂本契約後,甲方不得擅自變更該房屋的建築設計(見附屬檔案2),確需變更的應當徵得乙方書面同意並報規劃管理部門審核批准,在獲得批准之日起_________天內與乙方簽訂本契約變更協定。
甲方未徵得乙方同意擅自變更該房屋的建築設計,乙方有權單方面解除本契約。乙方解除契約的,甲方應當向乙方支付總房價款的_________%違約金。
第九條 甲方不得擅自變更已經與乙方約定的小區平面布局(見附屬檔案4),確需變更的應當徵得乙方書面同意。
甲方未徵得乙方同意變更小區的平面布局,乙方有權要求甲方恢復,如不能恢復的,甲方應當向乙方支付總房價款的____%違約金
第十條 甲方應當在_______年______月______日前,依照國家法律、法規、規章等規定將取得的商品房綜合驗收備案證明以及符合本契約約定的商品房交付乙方使用。
如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,甲方可據實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且甲方在不可抗力發生時採取了適當救護措施,並在_______日內書面告知乙方的;
第十一條 甲方如未在本契約第十條約定期限內將該房屋交付乙方,應當向乙方支付違約金,違約金按乙方已支付的房價款日萬分之_____計算,違約金自本契約第十條約定的最後交付期限之第二天起算至實際交付之日止。逾期超過____天,乙方有權選擇下列第____種方案追究甲方責任:
1.乙方有權單方面解除本契約。
第十二條 該房屋符合本契約第十條約定的交付條件後,甲方應在交付之日前______天通知乙方辦理交付該房屋的手續。乙方應在收到該通知之日起______天內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標誌為_________。
在驗收交接時,甲方應出示符合本契約第十條約定的房屋交付條件的證明檔案,甲方應向乙方提供《商品房質量保證書》和《商品房使用說明書》。同時,甲方應當根據乙方要求提供實測面積的有關資料。
甲方如不出示和不提供前款規定的材料,乙方有權拒絕接收該房屋,由此所產生的延期交房的責任由甲方承擔。
由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按第_______種方式處理:
1.乙方未按期接收房屋,從甲方通知的乙方應當接收房屋之日起承擔該房屋的物業管理費,並承擔該房屋毀損滅失的全部風險;如果由此導致甲方承擔其他連帶責任,甲方除按照承擔連帶責任的實際損失進行追討外,另可以按日追究乙方契約總價款_____%的違約金。
第十三條 甲方應當在商品房交付使用後______日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。
如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_______項處理:
1.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內將乙方已付房價款退還給乙方,並按已付房價款的_____%賠償乙方損失
2.乙方不退房,甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金。
甲方在產權登記中應當履行的義務成就的,應當向乙方發出辦理產權登記的書面通知,自乙方接受通知之日起_____日內,若乙方不履行其在辦理產權登記中所應履行的義務,導致產權登記遲延辦理或無法辦理,則甲方不承擔任何責任。
第十四條 該房屋的風險責任自該房屋交付之日起由甲方轉移至乙方。如乙方未按約定日期辦理該房屋的驗收交接手續的,甲方應當發出書面催告書一次。乙方接收催告書後,未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日第二日起該房屋的風險責任轉移至乙方承擔。
第十五條 甲方保證在向乙方交付該房屋時該房屋沒有甲方設定的抵押權,也不存在其它產權糾紛和財務糾紛。如房屋交付後出現與甲方保證不相一致的情況,由甲方承擔全部責任,並按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
第十六條 甲方交付的該房屋系驗收合格的房屋。如該房屋的裝修、設備標準達不到本契約附屬檔案3約定的標準,乙方有權要求甲方按實際的裝修、設備與約定的裝修、設備差價_________倍給予補償。如主體結構不符合本契約附屬檔案3約定的標準,乙方有權單方面解除本契約,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
雙方商定對標準的認定產生爭議時,應當共同委託本市(或者國內)有資質的建設工程質量檢測機構檢測並以該機構出具的書面鑑定意見為處理爭議的依據。一方向另一方發出共同檢測的書面意見後______日內,另一方不作答覆的,視為同意對方可以單獨委託建設工程質量檢測機構檢測,並同意該機構做出的書面鑑定意見。
第十七條 該房屋交付後,房屋權屬證明辦妥前,乙方認為主體結構質量不合格的,可以依照第十六條第二款的方式委託本市有資質的建築工程質量檢測機構檢測。經核驗,確屬主體結構質量不合格的,乙方有權單方面解除本契約,同時甲方應當按照《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十九條的規定賠償乙方。
第十八條 乙方行使本契約條款中約定的單方面解除本契約權利時,應書面通知甲方,甲方應當在收到乙方的書面通知起_____天內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期存款利率計算)全部退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額為總房價款的_________%,在退還房價款時一併支付給乙方。
前款及本契約其他條款所稱已支付的房價款是包括乙方直接支付的和通過貸款方式支付的房價款。
第十九條 自該房屋驗收交接之日起,甲方對該房屋負責保修。保修範圍和保修期由甲乙雙方參照國務院頒布的《建築工程質量管理條例》之規定,在本契約附屬檔案5中約定。
第二十條 甲方已選聘_________物業公司對該房屋進行前期物業管理,並與其簽訂了《前期物業管理服務契約》(見附屬檔案五)。因該房屋規劃用途為_________用房,甲乙雙方已簽訂了《_________使用公約》(見附屬檔案5)。
第二十一條 乙方購買的房屋及其相應占有的土地使用權不可分離。自該房屋的房地產權利轉移之日起,甲方與_________訂的編號為 _________的_________地塊的土地使用權出讓/轉讓契約中約定的(本契約甲方的)與該房屋相關的權利、義務和責任轉移給乙方。
第二十二條 本契約項下乙方享有的權益(房屋期權),乙方可以依法轉讓、抵押。乙方依法行使上述權利時,甲方應予協助。
第二十三條 本契約一方按照本契約約定向另一方送達的任何檔案、回復及其他任何聯繫,必須採用用書面形式,且首先採用直接送達方式送達,直接送達不能、或者另一方在省外、國外的可採用掛號郵寄的方式,送達本契約所列另一方的地址或另一方以本條所述方式通知更改後的地址。如以直接送達的方式送達,則於另一方簽收時視為已送達;如以掛號郵寄的方式,在投郵後(以寄出的郵戳為準)第______日將被視為已送達另一方;若郵件被退回的,可以使用我國法律所允許的其他方式送達。
第二十四條 該房屋買賣過程中所發生的稅費按照法律、法規、規章的相關規定由甲、乙雙方各自承擔。
第二十五條 本契約的補充條款、附屬檔案及補充協定均為本契約不可分割的部分。本契約補充條款、補充協定與正文條款不相一致的,以補充條款、補充協定為準。本契約的正文、補充條款、附屬檔案以及補充協定中的填空部分,手寫體與鉛印或者固定格式(如圖章條款)不相一致的,以手寫體為準。
本契約的未盡事宜及本契約在履行過程中需變更的事宜,雙方應通過訂立變更協定進行約定。
第二十六條 甲、乙雙方在簽署本契約時,對各自的權利和義務清楚明白,並願按本契約約定嚴格履行,如一方違反本契約,另一方有權按本契約約定要求索賠。
第二十七條 本契約自雙方簽字之日起生效。雙方商定本契約生效之日起30日內由甲方負責向房地產登記機構辦理本契約登記備案手續。
若甲方逾期不辦理登記備案手續並造成乙方損失的,應當承擔賠償責任。
第二十八條 本契約登記備案後,如發生協定解除本契約的事實時,在事實發生之日起30天內雙方持解除契約的書面檔案到_______房地產登記機構辦理註銷本契約登記備案的手續。
第二十九條 甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,應協商解決。協商不能解決的,選定下列第_______種方式解決:(不選定的劃除)
1.向_________裁委員會申請仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
第三十條 本契約壹式_________份,均具有同等效力。其中甲、乙雙方各執_________份,_________各執壹份。
甲方(簽字):______________乙方(簽字):______________
社區房屋買賣契約書 篇29
甲方(賣方):
住所:
電話:
證件類型:
證件號碼:
乙方(買方):
住所:
電話:
證件類型:
證件號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
第一條 甲方自願將坐落於 市 小區 幢 室房屋出賣給乙方,(附房產證複印件及該房產位置圖)。
第二條 雙方商定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫 元,小寫 。
第三條 乙方在簽署本契約時向甲方支付契約價款人民幣 元。
第四條 甲方保證擁有該房產完全、合法的產權,同時權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
第五條 從甲方名下直接辦理房產證到乙方名下的手續所產生有關稅費甲、乙雙方各自負擔。
第六條 乙方支付首付款後,甲方應在國家限制的交易期結束後 天內積極配合乙方辦理有關房屋產權過戶手續。待房產過戶到乙方名下之時,乙方向甲方付清全部房款餘額 元。
第七條 本契約簽訂後甲方應保證該房產至甲、乙交易結束(產權過戶)期間無任何擔保、抵押、戶口及房屋質量瑕疵,同時交付之前該房屋的電話費、水電費、物業管理費、入網費、有線電視費等所有費用均由甲方承擔。
第八條 本契約簽訂後,甲方未在國家規定的交易限制期結束後 天內積極配合乙方辦理過戶手續則視為違約。同時應向甲方支付違約時房屋總價款的 %即 元作為違約金。
第九條 交付該房產時甲方應當將本房屋所屬的維修基金等專屬款項所有權一併轉為乙方所有,同時積極配合乙方辦理相關手續。
第十條 本契約一期款人民幣 元,已在契約簽訂時當場支付給甲方,同時甲方應於契約簽訂之日起 之內將房屋交付乙方使用,若有逾期則每天按照契約總價款的 %支付違約金。
第十一條 甲、乙雙方均認真閱讀本契約條款並承諾自願遵守本契約。
第十二條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下列第 種方式解決:(第1項和第2項只能選擇一種)
1.提交 仲裁委員會仲裁。
2.依法向 人民法院起訴。
第十三條 本協定一式 份, 甲乙雙方各執 份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效,待交易限制期結束後,甲方積極配合乙方完成產權過戶。
甲方(賣方): 乙方(買方):
簽訂時間: 簽訂時間:
簽訂地點: 簽訂地點:
附屬檔案:房產證複印件及該房產位置圖
社區房屋買賣契約書 篇30
出賣人姓名:____________________
【身份證】___________________________
地址:_______________________________
聯繫電話:__________________________
買受人姓名:____________________
【身份證】___________________________
地址:_______________________________
聯繫電話:__________________________
鑒於:
1、甲方系本契約項下房屋的所有權人,且其對該房屋的處分已徵得該房屋相關權利人的同意
2、甲方願意將房屋出賣給乙方
3、乙方願意購買上述房屋
4、乙方已向甲方交付定金共______________元整
5、本契約項下房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》尚未辦理。
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律規定,甲、乙雙方在平等、自願的基礎上,為明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋簽訂本契約,以資雙方共同信守執行。
第一條甲方保證對所出賣的房屋享有完全的處分權並保證符合國家有關規定,而且沒有產權糾紛和債權債務糾紛。
如因甲方原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由甲方承擔全部責任。
第二條房屋的坐落、面積情況。
1、本契約所稱標的房屋是指位於_________________________房及該棟底層東頭南向第二間雜屋。
2、該房屋102房套內面積為_______平方米,雜屋套內面積為_______平方米。
3、本契約項下房屋相應的土地使用權隨房屋一併轉讓。
第三條計價方式與價款。
房屋的交易總價為:_______人民幣_________________________元整。乙方已向甲方支付的定金轉為房款,乙方還應向甲方共支付房款人民幣_________________________元整。
本契約項下房屋相應的土地使用權價款已包含在交易總價中。
公共部位與公用房屋分攤建築面積不再另行計價。
第四條付款方式及期限。
甲乙雙方同意以下列方式付款:
1、乙方已向甲方交付定金共_____________元整,自本契約簽訂之日起______天內乙方支付首付款人民幣______拾______萬______仟______佰______拾______________元整給甲方
2、剩餘房款人民幣______拾______萬______仟______佰______拾______________元整於乙方取得該房屋的《房屋所有權證》及《土地使用權證》之日起______天內支付。
第五條房屋交付及產權登記的約定。
1、甲方應於本契約簽訂之日起______天內將本契約項下房屋全部交付給乙方,並應在交房當日將_____________等費用結清。
2、甲方應當在房屋產權登記機關開始辦理產權登記後日內,及時辦理權屬登記。
3、甲方應當在取得房地產權屬證書之日起日內,及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下。
第六條稅費分擔約定
1、甲方辦理房地產權屬證書所需要的稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由甲方承擔。
2、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
第七條違約責任
1、乙方如未按本契約規定的時間付款,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之的違約金。
2、甲方如未按本契約規定的期限將該房屋交付,自本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款萬分之的違約金。
3、如甲方違反本契約第五條房屋交付及產權登記的約定,乙方有權選擇下列任一種方式處理:
.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起日內將乙方已付房價款退還給甲方,並按已付房價款的_______%賠償乙方房屋損失,同時按乙方投入房屋裝修的費用賠償乙方的裝修的損失。
.乙方不退房,甲方按已付房價款的%向乙方支付違約金。
第八條爭議的解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決協商不的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第九條特別約定
房屋交付後,如發生房屋徵收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。
第十條免責條件
1、因不可抗力原因致使本契約不能繼續履行或造成的損失,甲、乙雙方互不承擔損失賠償責任
2、不可抗力系指“不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況”。
第十一條陳述和承諾條款
1、甲方承諾:甲方擁有對本契約項下房屋完全的處分權。
2、乙方承諾:真實地願意購買本契約項下的房屋。
第十二條本契約經________________________見證。
第十三條本契約一式三份,甲乙雙方各執一份、律師事務所一份,具有同等法律效力,自雙方簽字後生效。
第十四條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。
第十五條雙方約定的其他事項:
出賣人:_______________買受人:_________
身份證號碼:________________身份證號碼:_________________
地址:________________地址:_____________
郵編:_________________郵編:_____________
電話:_________________電話:_____________
社區房屋買賣契約書 篇31
賣方:_________________________
買方:_________________________
甲方按照《中華人民共和國城市房地產管理法》等規定,已合法取得南京市_________區_________地塊_________平方米國有土地使用權,土地使用權年限自______年_____月_____日至______年_____月_____日止,甲方在上述土地上建設的商品房項目名稱_________坐落_________。項目總平面見附屬檔案1。
甲乙雙方經協商一致,就上述項目之商品房買賣,訂閱本契約
注意
1.如房屋為共有,共同購買人的名字要寫全。
2.看清土地使用權的年限以避免權益受損。
3.此條為買賣契約標的的詳細狀況,應儘量詳盡、明確,以便交付、驗收時對照。
第一條標的
第一款乙方向甲方購買上述商品房中_________幢_________單元_________室房屋該房屋使用功能為
住宅
該房屋主體建築總層數_________層,其中_________米以下_________層,_________米以上_________層屬框架框架/框剪/磚混)結構,層高_________米。
該房屋建築面積_________平方米,其中套內建築面積_________平方米,公用分攤面積_________平方米。
與該房屋正常使用直接關聯的公共配套設施及其標準見附屬檔案2,該房屋的套型及分層平面位置見附屬檔案3,裝修裝飾及設備標準見附屬檔案4。
第二款本契約所稱“該房屋”,包括其占用土地範圍內國有土地使用權,該房屋的土地面積在乙方辦理國有土地使用權登記時由政府主管部門核定。
第三款甲方已申領寧內銷_________第_________號《南京市商品房銷售/外銷許可證》,依法可以銷售該房屋。
注意
1.審查開發商的銷售許可證所列房屋是否已包含所要購買的房屋在內。
2.不要疏漏層高,註明套內建築面積及公用分攤面積。
第二條價格
乙方購買該房屋以建築面積計算單價為_________元/平方米,房款合計,幣種為人民幣。
注意:購房單價應以雙方實際商定的價格為準,謹防出現多重價格,如有讓利,應當明示。
第三條定金及其處理辦法
第一款乙方應於_________年_________月_________日前向甲方支付定金,幣種為人民幣。
第二款甲乙雙方履行契約時,定金按下列第_________種方式處理:
1.在乙方履行附屬檔案5最後一次付款時,充抵房款。
2.在空白時,甲方一次性返還乙方。
注意:為使購房手續簡化,此款建議選擇第一種方式處理。
第四條付款方式及時間
第一款乙方按照本契約附屬檔案5載明的付款方式和時間向甲方支付房款。
第二款如乙方違反本契約附屬檔案5的約定,乙方承擔下列第2種違約責任但甲方解除本契約的除外:
1.按照中國人民銀行同期貸款利息,向甲方支付未付到期房款逾期間的違約金。
2.按照每萬分之_________計算,向甲方支付未付到期房款逾期期間的違約金。
3._________________________________________________________________
第三款經甲方催告後____天內,乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款式____%的,甲方有權解除本契約,並按下列第_________種方式處理:
1.甲方於解除本契約後15天內將已付房款退還乙方,定金不返還乙方按總房款的_________%向甲方支付賠償金.
注意:賠償金的比例與甲方違約的情形應當對等,購房者更要考察甲、乙雙方哪一方違約的可能性最大。
2.__________________________________________________________________
第四款經甲方催告後______天內,乙方仍未支付到期房款,且未付到期房款的金額達到總房款___%的,甲方有權要求乙方支付全部房款或解除本契約,甲方解除本契約時,按下列第1種方式處理:
1.甲方於解除本契約後_________天內將已付房款退還乙方,定金不返還乙方按總房款的_________%向甲方支付賠償金。
注意:提示事項同上
2.________________________________________________________________
第五款甲乙雙方解除本契約時,按以下約定處理:
____________________________________________________________________
注意:
1.就付款方式的期限以及遲延付款所應承擔的責任須明確約定,以防產生糾紛無約可依。
2.如果選擇按揭的方式支付房款,注意約定如貸款不獲銀行批准時的解決辦法和處理方式。
第五條預售款的專用
第一款該房屋竣工前,《_________》商品房的預售款套用於有關該房屋的工程建設,由開戶銀行監管。
第二款甲方如將該預售款挪作他用,視為甲方可能喪失履行債務能力乙方有權中止履行本契約,甲方在_______天內不提供相應擔保的,乙方有權解除本契約,並按下列第_________種方式處理:
1.甲方應於本契約解除後_________天內將已收房款及雙倍定金返還乙方並按總房款的_________%向乙方支付賠償金。
注意:賠償金的比便應不低於乙方按揭貸款的利率,否則購房者的權益無法得以真正的維護,最終遭受損失的仍將是購房者。
2.__________________________________________________________________
第六條房屋交付時間
第一款甲方應於_________年_________月_________日前將該房屋交付乙方。
第二款甲方逾期交付該房屋的,甲方承擔下列第_________種違約責任但乙方解除本契除外:
1.按照中國人民銀行同期貸款利息計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
2.按照每天萬分之_________計算,向乙方支付逾期期間已收房款的違約金。
3.__________________________________________________________________
甲方:_________乙方:_________
簽訂地點:___________簽訂地點:___________
_________年____月____日_________年____月____日