商品房買賣契約四 篇1
契約編號:_____________
出賣人:_________________________
註冊地址:_______________________
營業執照註冊號:_________________
企業資質證書號:_________________
法定代表人:_____________________ 聯繫電話:_____________
郵政編碼:_______________________
委託代理人:_____________________ 地址:_________________
郵政編碼:_______________________ 聯繫電話:_____________
委託代理機構:___________________
註冊地址:_______________________
營業執照註冊號:_________________
法定代表人:_____________________ 聯繫電話:_____________
郵政編碼:_______________________
買受人:_________________________
[本人][法定代表人]姓名:_________ 國籍:_________________
[身份證][護照][營業執照註冊號][]:_______________________
地址:___________________________
郵政編碼:_______________________ 聯繫電話:_____________
[委託代理人][]姓名:_________ 國籍:_________________
地址:___________________________
郵政編碼:_______________________ 電話:_________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據
出賣人以_____________方式取得位於_____________、編號為_____________的地塊的土地使用權。[土地使用權出讓契約號][土地使用權劃撥批准檔案號][劃撥土地使用權轉讓批准檔案號]為_____________。
該地塊土地面積為_____________,規劃用途為_______________,土地使用年限自_________年______月_____日至_______年_____月______日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,[現定名] [暫定名]_____________。建設工程規劃許可證號為_____________,施工許可證號為_____________。
第二條 商品房銷售依據
買受人購買的商品房為[現房][預售商品房]。預售商品房批准機關為_____________,商品房預售許可證號為_____________。
第三條 買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:
第_____________[幢][座]_____________[單元][層]_____________號房。
該商品房的用途為____________,屬____________結構,層高為___________,建築層數地上_______層,地下_______層。
該商品房陽台是[封閉式][非封閉式]。
該商品房[契約約定][產權登記]建築面積共_____________平方米,其中,套內建築面積_____________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)
_______________________________________________________________________。
_______________________________________________________________________。
第四條 計價方式與價款
由於商品房的用途為普通住宅、經濟適用住房、公寓及其他高檔住宅等居住類房屋,出賣人與買受人約定按下述第一種方式計算該商品房價款,商品房用途為非住宅的,出賣人與買受人約定按下述第——種方式計算該商品房價款:
1.按套內建築面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_____________元,總金額(_________幣)_______仟_______佰________拾_________萬________仟________佰________拾________元整。
2.按建築面積計算,該商品房單價為(__________幣)每平方米_____________元,總金額(________幣)___________仟_______佰________拾_________萬 _______仟________佰________拾________元整。
3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(________幣)_______仟_______佰_______拾_______萬________仟________佰_______拾__________元整。
4._____________________________________________________________________。
第五條 面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以[建築面積] [套內建築面積](本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第_______種方式進行處理:
1.雙方自行約定:
(1)_____________________________________________________________________;
(2)_____________________________________________________________________;
(3)_____________________________________________________________________;
(4)_____________________________________________________________________
2.根據本契約第四條按套內建築面積計價的約定,雙方同意按以下原則處理:
(1)套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)套內建築面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按_____________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記套內建築面積大於契約約定套內建築面積時,套內建築面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記套內建築面積小於契約登記套內建築面積時,套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記套內建築面積-契約約定套內建築面積
套內建築面積誤差比=--------------------------------------------×100%
契約約定套內建築面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽訂補充協定。
3.根據本契約第四條按建築面積計價的約定,雙方同意按以下原則處理:
(1)建築面積、套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)建築面積、套內建築面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,_________利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記建築面積大於契約約定建築面積時,建築面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記建築面積小於契約約定建築面積時,建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-契約約定面積
面積誤差比=------------------------------×100%
契約約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽訂補充協定。
第六條 付款方式及期限
買受人按下列第_______________種方式按期付款:
1.一次性付___________________________________________________________________。
2.分期付款___________________________________________________________________。
3.其他方式___________________________________________________________________。
第七條 買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在________日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_______的違約金,契約繼續履行,
(2)逾期超過________日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的_________%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_________(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.___________________________________________________________________________。
第八條 交付期限
出賣人應當在__________年______月______日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第_________種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:
1.該商品房取得建築工程竣工驗收備案表。
2.該商品房取得面積實測技術報告書。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
5.____________________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起_______________日內告知買受人的;
2.____________________________________________________________。
3.____________________________________________________________。
第九條 出賣人逾期交房的違約責任
除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第一一種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過______日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之________的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過______日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起_______天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的_______________%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_______________(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
2.___________________________________________________________________________。
第十條 規劃,設計變更的約定
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人:
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)____________________________________________________________;
(3)____________________________________________________________;
(4)____________________________________________________________;
(5)____________________________________________________________;
(6)____________________________________________________________;
(7)____________________________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人,並按_____________利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。
_________________________________________________________________。
第十一條 交接
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
___________________________________________________________________。
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第________種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2._________________________________________________________________。
3._________________________________________________________________。
第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1.____________________________________________________________;
2.____________________________________________________________;
3.____________________________________________________________;
4.____________________________________________________________;
5.____________________________________________________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1.____________________________________________________________;
2.____________________________________________________________;
3.____________________________________________________________。
第十五條 關於產權登記的約定
出賣人應當在商品房交付使用後_______________日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_______________項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 _______________日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的_______________%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的_______________%向買受人支付違約金。
3.________________________________________________________________。
第十六條 保修責任
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
___________________________________________________________________。
第十七條 雙方可以就下列事項約定
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權_____________________________;
2.該商品房所在樓宇的外牆面使用權___________________________;
3.該商品房所在樓宇的命名權_________________________________;
4.該商品房所在小區的命名權_________________________________;
5._________________________________________________________;
6._________________________________________________________。
第十八條 買受人的房屋僅作_______________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十九條 前期物業服務
本物業由出賣人依法選聘的物業管理企業提供前期物業管理服務,服務內容及質量等見附屬檔案四;前期物業管理期間,物業服務收費價格為_______________/月?平方米,由物業管理企業按年(半年、季)收取。價格構成包括物業區域內保潔費、公共秩序維護費、公共部位共用設施設備日常維護費、綠化養護費、綜合管理費、_______________、_______________、 _______________。
出賣人負責監督物業管理企業按照前期物業服務契約的約定提供物業服務。
第二十條 物業服務的內容和本物業業主臨時公約
買受人已詳細閱讀本契約附屬檔案四有關物業服務的全部內容和本物業業主臨時公約,買受人同意由出賣人依法選聘物業管理企業提供前期物業服務,同意按照本契約第十九條約定的價格和方式交納物業服務費用;並同意遵守業主臨時公約。
第二十一條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第_________種方式解決:
1.提交_______________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十二條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案五)。
第二十三條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十四條 本契約連同附屬檔案共_____頁,一式 _________份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:
出賣人________份,買受人__________份,_________份,_________份。
第二十五條 本契約自雙方簽訂之日起生效。
第二十六條 商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向_______________申請登記備案。
出賣人(簽章):____________
[法定代表人]:______________
[委託代理人]:______________
(簽章)
_______年_______月________日
簽於________________________
買受人(簽章):____________
[法定代表人]:______________
[委託代理人]:______________
[]: (簽章)__________
_______年_______月________日
簽於________________________
附屬檔案一 房屋平面圖(略)
附屬檔案二 公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明(略)
附屬檔案三 裝飾、設備標準
1.外牆:2.內牆: 3.頂棚:
4.地面:5.門窗: 6.廚房:
7.衛生間: 8.陽台9.電梯:
10.其他:
附屬檔案四 物業服務
(本附屬檔案內容應與建設單位和物業管理企業簽訂的前期物業服務契約一致)
一、物業服務內容
二、物業服務質量
三、其他約定
附屬檔案五 契約補充協定(略)
商品房買賣契約說明
1.本契約文本為示範文本,也可作為簽約使用文本。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本契約內容,對契約條款及專業用詞理解不一致的,可向當地房地產開發主管部門諮詢。
2.本契約所稱商品房是指由房地產開發企業開發建設並出售的房屋。
3.為體現契約雙方的自願原則,本契約文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。契約簽訂生效後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
4.本契約文本中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優先。
5.對契約文本[ ]中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。[ ]中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應在空格部位打×,以示刪除。
6.在簽訂契約前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明檔案。
商品房買賣契約四 篇2
1、本契約文本為示範文本,也可以作為簽約使用文本,商品房買賣契約範本。簽約之前,買受人應當仔細閱讀本契約內容,對契約條款及專業用詞理解不一致的,可向當地房地產開發主管部門諮詢。
2、本契約所稱商品房是指由房地產開發企業開發建設並出售的房屋。
3、為體現契約雙方的自願原則,本契約文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定貨補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。契約簽訂生效後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
4、本契約中涉及到的選擇、填寫內容以手寫項為優先。
5、對契約文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應在空格部位打×,以示刪除。
6、在簽訂契約前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的`有關證書、證明檔案。
契約雙方當事人:
出賣人:_________________
註冊地址:_________________
營業執照註冊號:
企業資質證書號:
法定代表人:_______聯繫電話:_____
郵政編碼:______
委託代理人:__________
郵政編碼:________
註冊地址:______________
營業執照註冊號:_____________
【本人】【法定代表人】姓名:_____國籍____
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】_____
地址:_________
【委託代理人】姓名:_____國籍:_______
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:第一條 項目建設依據
出賣人以___________方式取得位於___________、編號為___________的地塊的 土地使用權。
商品房買賣契約四 篇3
甲方(出賣人):__________________
本人姓名:__________________
(身份證號碼)__________________
地址:__________________
郵政編碼:__________________
聯繫電話:__________________
乙方(買受人):__________________
本人姓名:__________________
(身份證號碼):__________________
地址:__________________
郵政編碼:__________________
聯繫電話:__________________
根據國家和_________省(市)法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定:
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_______________;位於第_____層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米),房屋用途為 _________; (房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號)為 __________________。
第二條 房屋面積的特殊約定
本契約第一條所約定的面積為產權登記機關實際測定面積。
第三條 價格
按總建築面積計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
第四條 付款方式
1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最後一期付款時沖抵,支付方式為以下第______種:
(1)現金_________;
(2)支票_________;
(3)匯款_________。
第五條 交付期限
甲方應於本契約生效之日起_____日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給乙方。
第六條 乙方逾期付款的違約責任
1、乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
2、逾期超過_____天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任。
(1)終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(2)乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
第七條 甲方逾期交付房屋的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,按_____%向乙方支付違約金
2、逾期超過____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任。
(1)終止契約,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
第八條 關於產權登記的'約定
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日日起___天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。
第九條 保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務,甲方均在交易前辦妥。
第十條 稅費的交納
因本房屋所有權轉移所發生的所有費用均由乙方繳納。
第十一條 聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十二條 保密
甲乙雙方保證對
商品房買賣契約四 篇4
原告: ,女 , 族, 年 月 日生, 人, 住
被告:
法定代表人: ,聯繫電話:
訴訟請求:
1、請求依法判令被告退還所購商品房的所有款項及支付逾期交房違約金24,860元(20xx年4月1日至20xx年2月28日,共700天);
2、訴訟費由被告承擔。
事實和理由:
原、被告於20xx年7月28日簽訂《商品房買賣契約》(以下簡稱:《契約》),購買被告開發的位於 的商品房,原告一次性交納購房款355,143元。
《契約》“第八條 交付期限”(詳見《契約》第__頁)約定:“出
賣人應當在20xx年3月31日前,……商品房交付買受人使用”。至20xx年2月28日,原告未收到被告要求原告辦理商品房交接手續的書面通知。
鑒於以上事實,被告逾期交房700天(自20xx年4月1日至20xx
年2月28日止),依據《契約》“第九條 出賣人逾期交房的違約責任”(詳見《契約》第____頁)約定:“……自契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一的`違約金”。故被告應支付原告逾期交房違約金24,860元。
原告為維護其合法權益訴至貴院,望貴院判如所請。
此致
_______________區人民法院
具狀人:
年 月 日
需準備的立案材料:
1、 起訴狀2份
2、 原告身份證複印件1份
3、 被告工商查詢卡1張(如法院要求,到薩爾圖工商局列印)
4、 商品房買賣契約複印件1份
5、 交納購房款票據1份
6、 訴訟費421.5元,可能還有其它訴訟費50元。
務必於20xx年3月31日前立案交費。
商品房買賣契約四 篇5
編號:穗房合字________號
------------------------------------------------------------ 契約細則
契約雙方當事人:
出賣人:__________________
註冊地址:____________________
營業執照註冊號:_________________
企業資質證書號:_________________
法定代表人:___________ 聯繫電話:____
郵政編碼: ___________
委託代理機構:_______
註冊地址:___________________
資質證書號:_________________
營業執照註冊號:__________
法定代理人:________ 聯繫電話:___
郵政編碼:___________________
買受人:___________________
姓名:_____,國籍(身份證)(護照)_____
地址:_______________
郵政編碼:__________聯繫電話:_____
委託代理人姓名:__________國籍:____
地址:_____________________
郵政編碼:__________電話:_____
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據。
出賣人以出讓方式取得位於_________________編號為_______地塊的土地使用權。
土地使用權出讓契約號為_____________。
【建設用地批准書】【土地使用權證書】號為_________,土地出讓面積為_______平方米。地塊規劃用途為_______,土地使用權年限自__年__月__日__至年__月__日__止。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】_________________ 。工程建設規劃許可證號為____________施工許可證號為___________________________________________________________。
第二條 商品房銷售依據
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為廣州市國土房管局,商品房預售許可證號為_____________。________________________________________。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人所購的商品房為【現房】【預售商品房】(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖經____規劃部門批准,見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)該商品房為本契約第一條規定的項目中的: 第____【幢】【座】____【單元】【層】[自然層__] __號房。
該商品房的用途為____,屬____結構,層高為____米,建築層數:地上__層,地下____層。
該商品房陽台屬【封閉式】的____個,【非封閉式】的___個。
該商品房【契約約定】建築面積共____平方米,其中,套內建築面積____平方米,公共部分與公用房屋分攤建築面積____平方米.
買受人在簽訂本買賣契約時,應與出賣人或其委託的物業管理公司簽訂《物業管理服務協定》。
________________________________。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___種方式計算該商品房價款:
1、該商品房屋屬預售,按【套】【整層】出售,按套內建築面積計算,該商品房單價為( 幣)每方米_______元,總金額為( 幣)__億__千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
公共部位與公用房屋分攤建築面積的建設費用計入套內建築面積銷售單價內,不再另行計價。
2、該商品房屋屬預售,按整幢出售,按建築面積計算,該商品房單價( 幣)每平方米___元,總金額( 幣)__億__千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
3、該商品房屋屬現房,按【套】【整層】【整幢】出售,總金額為( 幣)__億__千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
________________________________。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。商品房交付後,實測計價面積與契約約定計價面積發生差異,雙方同意按以下第__種方式進行處理:
第五條 面積確認及面積差異處理。
1、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在0.6%以內(含本數)的,買賣雙方不作任何補償;
(2)面積誤差比絕對值在0.6%以上(不含本數)至3%以內(含本數)的,買賣雙方按實測計價面積及本契約約定的房屋單價據實結算;
(3)面積誤差比絕對值超過3%(不含本數)時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按____利率付給利息。
買受人不退房的, 實測計價面積大於契約約定計價面積時,面積誤差比3%以內(含本數)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。實測計價面積小於契約約定計價面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含本數)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(實測計價面積-契約約定計價面積)/契約約定計價面積×100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的應當簽署補充協定。
2、雙方自行約定:
(1)____________________;
(2)____________________;
(3)____________________;
(4)____________________;
第六條 付款方式及期限。
買受人應當按時如期將房價款支付到《商品房預售許可證》指定的售房款銀行監控賬號上(已竣工項目買受人可將房價款直接支付給出賣人)。
監控銀行:___________________
監控賬號:___________________
買受人按下列第___種方式按期付款;
1、一次性付款:
____________________________________________________。
2、分期付款:
(1)__年__月__日前支付全部房價款的___%;計( 幣)_-_億_-_-千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
(2)__年__月__日前支付全部房價款的___%;計( 幣)_-_億_-_千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
(3)__年__月__日前支付全部房價款的___%;計( 幣)_-_億__-千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
(4)__年__月__日前支付全部房價款的___%;計( 幣)_-_億__-千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
(5)__年__月__日前支付全部房價款的___%;計( 幣)_-_億_-_千__百__拾__萬__千__百__拾__元整。
3、其他方式
____________________________________________________。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第__種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在__日以內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之__的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過__日後,出賣人有權提出解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的__%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的`,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之__(該比率應不小於第1項中的比率)的違約金。
2、 ____________________________________________________。
第八條 交付期限。
出賣人應當在__年__月__日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第__種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:
1、該商品房經驗收合格。
2、該商品房經綜合驗收合格。
3、該商品房經分期綜合驗收合格。
4、___________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起__日內告知買受人的;
2、___________________________。
3、___________________________。
第九條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第__種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加):
(1)逾期不超過__日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之__的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過__日後,買受人有權提出解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起__天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款__%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一__(該比率應不小於第1項中的比率)的違約金。
2、___________________________。
第十條 規劃、設計變更的約定。
該商品房預售後,出賣人不得擅自變更該商品房項目的規劃、設計。確需變更的,出賣人應書面徵得買受人同意。不同意變更的買受人可要求終止買賣契約。出賣人應在買受人提出終止契約申請的30天內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退期日同期銀行固定資產貸款利率計算)。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
______________________________________________________。
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。
因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第__種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2、______________
3、______________
第十四條 出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。 出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1、______________
2、______________
3、______________
4、______________
5、______________
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、______________
2、______________
3、______________
第十五條 關於產權登記的約定
出賣人應當在商品房交付使用後__日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在房屋交付使用後__日內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第__項處理。
商品房買賣契約四 篇6
1.契約當事人訂立契約前,須認真協商各項條款。契約一經簽字或蓋章即生效(當事人另有約定的除外),任何條款的'變更須經雙方協商一致後,簽字或蓋章確認。
2.契約空格部分若為空白句,套用/劃掉。塗改之處,須經契約當事人簽字或蓋章確認。
3.契約自訂立之日起30日內,當事人應到商品房買賣契約登記備案機關登記備案。契約發生重大變更、解除及契約文本遺失的,應及時到原備案機關辦理相關手續。
4.本契約不得翻印。
契約編號:____________
出賣人(以下簡稱甲方):_____________________
法定代表人:_________________________________
聯繫電話:___________________________________
註冊地址:___________________________________
郵政編碼:___________________________________
營業執照號碼:_______________________________
開戶行:_____________________________________
帳號:_______________________________________
委託代理人(房地產經紀機構):_______________
法定代表人:_________________________________聯繫電話:___________________________________註冊地址:___________________________________郵政編碼:___________________________________營業執照號碼:_______________________________房地產經紀機構資格證書編號:_________________開戶行:_____________________________________帳號:_______________________________________買受人(以下簡稱乙方):_____________________國籍/法定代表人:____________________________身份證(護照)/營業執照號碼:________________地址:_______________________________________郵政編碼:___________________________________聯繫電話:___________________________________委託代理人:________________________________國籍/法定代表人:____________________________身份證(護照)/營業執照號碼:________________地址:_______________________________________郵政編碼:___________________________________
商品房買賣契約四 篇7
一、什麼是霸王契約
所謂霸王契約,指的是在商品交易中,提供格式契約的一方利用其具有壟斷地位、交易優勢,或在經濟上的明顯強勢,在制定格式條款時違反公平原則,以單方聲明或其他方式規避自己應承擔的法律責任,加重交易對方的責任或限制、排除對方的合法權利。
二、商品房買賣遇到霸王契約怎么辦
商品房買賣中遭遇霸王契約的救濟手段如下:
1、自我救濟,抵制霸王契約
(1)要培養成熟的購房消費心態。
成熟的購房心態可以增強抵制霸王契約的免疫力。購房人在選購房屋時,應當明白並非只有某一套房屋最適合自己,下一個或許更理想。要樹立起平等觀念,增強權利意識和風險意識。面對可能存在的風險,不盲目從眾,不抱僥倖心理,不輕信開發商售樓人員的口頭承諾。
實踐中經常發現,越是成熟的購房人,越知道面對風險如何取捨;越是態度執著的購房人,契約中的保障自身權利的條款寫得越充分;訴訟中追悔莫及的大多是沒細看契約內容就草率簽字的購房人。消費者的逐漸成熟使得開發商會被迫收斂,一群成熟的消費者必然帶動商品房交易市場走向成熟與規範。
(2)要掌握對付霸王契約的技能。
對於開發商提供的'格式契約,購房人應當認真審查,反覆研究。仔細閱讀開發商事前在契約文本的空白處填寫的內容,要求開發商就有關內容予以解釋,過於簡略的約定要具體化,可能存在歧義的內容要明確,可能損害購房人利益的內容要刪除。對於開發商單方提前選定的條款,要結合自身情況與需要權衡利弊,必要時進行調整。
對於開發商刪除的條款要有足夠的警覺,除重複性和並無約定必要的條款外,一般不要同意開發商直接刪除契約條款。在開發商不同意修改或變更時,枝節問題可不再堅持,但重大原則事項不能讓步。掌握了識別與對付霸王契約的技能,就會有針對性、有重點、有理有據地同開發商進行契約談判,當購房人有能力揭開霸王契約的面紗時,為了促成交易,不喪失商機,開發商最終還是會做出讓步的。
(3)必要時要聘請專業人士提供幫助。
商品房買賣具有一定的專業性,尤其是購房人,需要掌握一定的市場信息、房地產專業知識與法律知識等。普通購房人往往很難同時具備這些知識和能力,臨時抱佛腳也不現實,向專業人士求助是一條安全的捷徑。這些專業人士包括房地產、建築與法律方面的專業人員,尤其房地產專業律師。
專業房地產律師既具備專業的建築房地產知識,又熟悉有關房地產法律法規與規章的規定,在協助購房、指導簽訂商品房買賣契約方面駕輕就熟,能夠協助購房人發現霸王條款”,糾正和抵制霸王契約,同開發商的銷售和法律人員進行談判、交涉,最大程度地幫助購房人通過契約約定防範購房風險,保護購房人的合法權益。
2、司法救濟,否定霸王條款
購房人即使不幸遭遇了霸王契約,也不必過份擔心,法律賦予了購房人一定的救濟手段。購房人可以利用《契約法》、最高人民法院的司法解釋等法律及有關規定,保護自己的合法權益。
(1)可以利用《契約法》的有關規定排除霸王條款的效力。
既可以在發生糾紛後,向人民法院主張撤銷契約中的有關欺詐性的霸王條款,也可以直接主張有關霸王條款無效。
根據《契約法》第54條規定,契約訂立時,存在重大誤解、顯失公平,當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷;一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危,使對方在違背真實意思的情況下訂立的契約,受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。如果購房人能證明雙方訂立契約時存在上述情形,則可以在規定期限內主張變更或撤銷該契約。
《契約法》第39條的規定:“採用格式條款訂立契約的,提供格式條款的一方應當遵循公平原則確定當事人之間的權利和義務,並採取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款,按照對方的要求,對該條款予以說明。”商品房買賣領域裡的“霸王契約”或“霸王條款”多屬於《契約法》規定的格式條款。開發商已填好的契約文本時,並未提請購房人注意契約中有關免除或者限制其責任的條款,恰是利用購房人欠缺契約意識或契約知識、疏乎大意等,僥倖得手。一旦發生糾紛,若開發商不能舉證證明其盡了提請注意的義務,則該格式條款的效力會被依法否定。
另根據《契約法》第40條的規定,開發商在其提供的霸王契約中,以格式條款的方式免除其責任,加重購房人責任,排除購房人主要權利的,有關格式條款也應當無效。其次,在開發商填寫或擬定的霸王條款,在理解上發生爭議時,根據《契約法》第41條規定,“應當作出不利於提供格式條款一方的解釋”,當開發商意圖以含混隱晦的條款逃避責任時,這一條規定對購房人而言也提供了一種保護。
(2)最高人民法院20xx年出台的《關於審理商品房買賣契約糾紛案件適用法律若干問題的解釋》,給作為弱勢群體的購房人對付霸王契約提供了又一把保護傘。
霸王契約的出現極容易引起市場的混亂,對當事人來講也是很不利的。如果你在實踐中中遇到霸王契約的話,可以通過法律途徑來捍衛自己的權益。必要時,還可以委託網站的專業律師來幫助你處理相關問題。
商品房買賣契約四 篇8
市房產局規定,雙方簽訂的《商品房買賣契約》備案後,原則上不予撤銷。但購房人有下列情況之一,經雙方協商一致達成解除契約協定的,可持身份證明和相關材料辦理撤銷契約備案手續:
1、購房人對所購房屋因質量或結構問題、規劃或設計變更導致房屋現狀發生變化,要求解除契約的,由售房單位提供證明材料;
2、購房人因房屋建築面積誤差比絕對值超過3%,要求解除契約的,需提交房產測繪中心確認的預測繪和實測繪報告;
3、因售房單位的責任,超過約定期限1年內未辦理登記,要求解除契約的,需提交退款憑證;
4、購房人辦理按揭貸款手續未獲批准或批准後無力償還不能繼續履行契約的,需提交貸款機構出具的證明;
5、售房單位工作人員失誤,將購房人具體房屋信息錄入錯誤;購房人在所購項目中換購房屋,要求更正契約信息的;需提交新簽訂並備案的契約;
6、購房人因出國留學或定居要求解除契約的,需提交護照和留學、定居許可證明;
7、購房人(或者直系親屬)因患重大疾病急需資金,要求解除契約的',需提交市級以上醫院診斷書;
8、因不可抗力而無法履行契約的,需提交相應的證明材料。商品房買賣契約
契約編號:_________
出賣人:_________
住所:_________
郵編:_________
營業執照號碼:_________
資格證書號碼:_________
法定代表人:_________
聯繫電話:_________
委託代理人:_________
聯繫電話:_________
買受人:_________
國籍:_________
性別:_________
出生年月日:_________
住所(址)_________
郵編:_________
證件名稱:_________
號碼:_________
聯繫電話:_________
委託/法定代理人:_________
住所(址)_________
聯繫電話:_________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據
1、出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落於_________地塊的國有土地使用權。
2、該地塊【國有土地使用證號】【城鎮建設用地批准書號】為:_________,土地使用權面積為:_________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:_________,土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
3、出賣人經批准,在上述地塊上建設的商品房【地名核准名稱】【暫定名】為:_________,建設工程規劃許可證號為:_________,建築工程施工許可證號為:_________,建設工程施工契約約定的開工日期為:_________,建設工程施工契約約定的竣工日期為:_________.
第二條 商品房情況
該商品房銷售許可證號:_________.
商品房座落:_________區_________縣_________路、道、街。
設計用途_________;建築結構_________;建築層數為_________層。
建築面積_________平方米,其中:套內建築面積_________平方米,公共部位分攤建築面積_________平方米。
商品房平面圖見附屬檔案一,商品房抵押、租賃等情況見附屬檔案二。
第三條 計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)_________元整。
4、_________.
第四條 付款方式及期限
買受人採取下列第_________種方式付款。
1、一次性付款,自簽約日起_________日內付全部價款_________元。(小寫:_________萬元)
2、分期付款。
(1)第一次付款自簽約日起_________日內付全部價款的_________%;________
商品房買賣契約四 篇9
出賣人(以下簡稱甲方):_______________
買受人(以下簡稱乙方):_______________
根據《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,為明確甲、乙雙方的權利義務關係,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願購買該房屋。現該房屋具體狀況如下:
(一)座落於___,建築面積___平方米;
(二)房屋的所有權證號為___,國有土地使用權證號為___;該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣___元/平方米,總價:人民幣___元整(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。
第三條乙方在___前應向甲方給付定金人民幣___元整(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。上述定金在乙方___付款時充抵房款。
第四條付款時間及方式乙方應於本契約生效之日起___日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式為:
第五條甲方承諾在本契約生效之日起___日將房屋交付給乙方,並在交付房屋前騰空該房屋。
甲方應在___前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
第六條甲方承諾並保證,依法享有本契約所售房屋共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,在本契約生效之日起___日內,共同向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權變更登記手續,依法取得房屋登記在乙方名下的《房屋所有權證》;並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更登記手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證所載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金的,雙方約定,該費用由甲方承擔乙方承擔。
除本條已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔甲方承擔乙方承擔。
第八條房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日權利轉移之日起轉移給乙方。
第九條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:__________________________________________
第十條甲方保證已如實陳述本契約所售房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋在交易時沒有產權糾紛或影響雙方交易的任何法律障礙,有關按揭、抵押、租賃、稅項等,甲方均在契約生效前辦妥。生效後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條乙方未按本契約的約定支付房價款的,按下列約定承擔違約責任:乙方逾期支付房價款的,每逾期一天,按應付未付房價款的萬分之___支付違約金。乙方逾期支付房價款超過___日,甲方有權解除本契約,甲方在解除契約之日起___日內將已收房價款退還乙方,所收定金不予退還;並有權要求乙方支付總房價款百分之___的違約金。
第十二條甲方未按本契約的約定履行義務的,按下列約定承擔違約責任:
1、甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按總房價款的萬分之___支付違約金。甲方逾期交付房屋超過___日,乙方有權解除本契約。甲方應在乙方解除本契約之日起___日內將已收房價款和雙倍定金返還乙方,並按總房價款的百分之___支付違約金。
2、如因甲方的故意或過失造成乙方不能在本契約約定的時間內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___日內將乙方已付款退還給乙方,並按總房價款的百分之___支付違約金。
第十三條本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
第十四條本契約自甲乙雙方簽字之日起生效。
第十五條因本契約或與本契約有關的任何爭議,雙方應協商解決。協商不成的,提交___仲裁委員會仲裁解決□依法由人民法院訴訟解決
第十六條本契約一式___份。其中甲方執___份,乙方執___份,提交房屋權屬登記機關一份。
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
商品房買賣契約四 篇10
(契約編號:_________________ )
契約雙方當事人:___________________
出賣人: _______________________
註冊地址:_____________________
營業執照註冊號: _____________________________
企業資質證書號: _____________________________
法定代表人: ___________ 聯繫電話: ___________
郵政編碼: _________________________________
委託代理人: ___________地址:____________
郵政編碼: ______________聯繫電話:___________
委託代理機構: ___________________________
註冊地址: _________________________________
營業執照註冊號: _____________________________
法定代表人: _____________ 聯繫電話:___________
郵政編碼: _________________________________
買受人:__________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:____________國籍:______
【身份證號碼】____________________________ 地址:___________________
郵政編碼: __聯繫電話: __【委託代理人】姓名:_______________ 國籍:___________________
地址:___________________
郵政編碼: __聯繫電話: __
根據國家和省法律、法規和有關規定,買受人和出賣人在平
等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據
出賣人以 ______方式取得位於___________ 、編號為_______ ___的地塊的土地使用權,取得《土地使用權證書》。土地使用權出讓契約號為___________ 。
該地塊土地面積為___________,規劃用途為___________ ,土地使用權年限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】 【暫定名】 。建設工程規劃許可證號為__________,施工許可證號為 。
第二條 商品房銷售依據。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房
批准機關為 ,商品房預售許可證號為:_________________________
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房為【現房】 【預售商品房】(以下簡稱該
商品房,其房屋平面圖經 規劃部門批准,見本契約附屬檔案
一,房號以附屬檔案一上表示為準)。該商品房為本契約第一條規定的
項目中的:第____ 【幢】____ 【座】___ 【單元】____ 【層】號房。
該商品房的用途為__________ ,屬 _____________結構,層高為___________,建築層數地上___ 層,地下___ 層。
該商品房陽台封閉式的___ 個,非封閉式的___ 個。
該商品房契約約定建築面積共___ 平方米,其中____,套內_________建築面積_______ 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 ___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。
買受人在簽訂本買賣契約時,應與出賣人或其委託的物業管理公司簽訂《前期物業管理服務協定》。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該商品房價款:
1、該商品房屬預售,按【套】【整層】出售,按【套內】【整層內】建築面積計算,該商品房單價為( 幣)每平方米_____________ 元,總金額( 幣)______________
2、該商品房屬預售,按整幢出售,按建築面積計算,該商品
房單價為( 幣)每平方米____________ 元,總金額(幣) _______________________。
3、該商品房屬現房,按【套】【整層】【整幢】出售,總價款為________________
第五條 面積確認及面積差異處理。(當事人選擇按套計價的,不適用本條約定)
本條款適用於商品房預售,該商品房交付使用後,契約約定計價面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。產權登記面積與契約約定計價面積發生差異(含誤差,下同),雙方同意按以下原則處理:
1、差異值為士0.6%以內(含本數)的,買賣雙方不作任何補償;
2、差異值為士0.6%以上(不含本數)至士3%以內(含本
數)的,買賣雙方按買賣契約約定的房屋單價多退少補;
3、差異值超過土3%以上(不含本數)的,買受人可選擇多退少補或退回所購商品房。選擇退房的,出賣人應在買受人書面提出退房申請的30日內退回已收的全部購房款及利息(以付款日起至退款日上為期,以退款日同期銀行固定資產貸款利率計算)。產權登記面積—契約約定計價面積,面積差異百分比= x100%契約約定計價面積
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第___ 種方式付款:
l、一次性付款
2、 分期付款
3、其他方式
買受人應按以上約定的付款方式,將商品房預售款直接存入該商品房項目預售款專用帳戶,開戶銀行為 ,專用帳戶為 。憑銀行出具的存款憑證,向出賣人換領交款收據。
第七條 買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本契約時間付款,按下列第___ 種方式處理。
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在 日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過 日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 (該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
第八條 交付期限。
出賣人應當在 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第 種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:
1、該商品房經驗收合格。
2、該商品房經綜合驗收合格。
3、該商品房經分期綜合驗收合格。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起 日內告知買受人的;
2、___________________________ 。
3、_____________________________。
第九條 出賣人逾期交房的違約責任。
除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規
定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第 種方式
處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過____ 日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日目,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金。契約繼續履行;
(2)逾期超過________ 日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起 ___天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的 ___%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 (該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
2、_______________________。
第十條 規劃、設計變更的約定。
該商品房預售後,出賣人不得擅自變更該商品房項目的規劃、設計。確需變更的,出賣人應書面徵得買受人同意。不同意變更的買受人可要求終止買賣契約。出賣人應在受買人提出終止契約申請的30日內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退款日同期銀行固定資產貸款利率計算)。
第十一條 交接。
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由
此產生的延期交房責任由出賣人承擔。由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十三條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第 種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2 、________________________________
3、________________________________
第十四條 出賣人關乾基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、
公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1、_______________________________
2、_____________________
3、____________________
4、______________________
5、___________________
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、_____________________
2、___________________
第十五條 關乾產權登記的約定。
出賣人應當在商品房交付使用後 日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_____ 項處理:
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起____天內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的___%賠償買受人損失;
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的___ %向買受人支付違約金。
第十六條 保修責任。
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起。按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修貴任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
第十七條 雙方可以就下列事項約定:
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權 ;
2.該商品房所在樓字的外牆面使用權;
第十八條 買受人的房屋僅作 使用,
買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十九條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第 種方式解決:
1.提交 仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定 ,(附屬檔案四)。
第二十一條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本契約連同附屬檔案共 ____頁,一式 ___份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:
出賣人__ 份,買受人 __份,
第二十三條 本契約自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預售的,自本契約生效之日起30天內,由出賣人向__________ 申請登記備案。
出賣人(簽章):________________ 買受人(簽章):______________
法定代表人: ______________法定代表人:_____________
委託代理人:___________________ 委託代理人:_____________
___年___ 月___ 日
商品房買賣契約四 篇11
商品房買賣契約(十)
出賣人:___________________________________________
註冊地址:_________________________________________
營業執照註冊號:___________________________________
企業資質證書號:___________________________________
法定代表人:_______________________________________
聯繫電話:_________________________________________
郵政編碼:_________________________________________
委託代理人:_______________________________________
地址:_____________________________________________
郵政編碼:_________________________________________
聯繫電話:_________________________________________
委託代理機構:_____________________________________
註冊地址:_________________________________________
營業執照註冊號:___________________________________
法定代表人:_______________________________________
聯繫電話:_________________________________________
郵政編碼:_________________________________________
買受人:___________________________________________
(本人)(法定代表人)_____________________________
國籍_______________________________________________
(身份證)(護照)(營業執照註冊號) ______________
地址:_____________________________________________
郵政編碼:_________________________________________
聯繫電話:_________________________________________
(委託代理人)姓名:_______________________________
國籍:_____________________________________________
地址:_____________________________________________
郵政編碼:_________________________________________
電話:_____________________________________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條項目建設依據
出賣人以_________________方式取得位於_________________、編號為_____________的地塊的土地使用權。(土地使用權出讓契約號)(土地使用權劃撥批准檔案號)(劃撥土地使用權轉讓批准檔案號)為______________________________。
該地塊土地面積為_________________,規劃用途為___________,土地使用年限自________年_____月______日至________年____月______日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,(現定名)(暫定名)___________。建設工程規劃許可證號為_________________,施工許可證號為____________________。
第二條商品房銷售依據
買受人購買的商品房為(現房)(預售商品房)。預售商品房批准機關為_______________,商品房預售許可證號為________。
第三條買受人所購商品房的基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:第_______(幢)(座)__________(單元)(層)__________號房。
該商品房的用途為____________,屬____________結構,層高為__________,建築層數地上______層,地下______層。
該商品房陽台是(封閉式)(非封閉式)。
該商品房(契約約定)(產權登記)建築面積共__________平方米,其中,套內建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)。
第四條計價方式與價款
出賣人與買受人約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:
1.按建築面積計算,該商品房單價為(________幣)每平方米_____元,總金額(________幣)______千______百______拾______萬_______千_______百______拾_______元整。
2.按套內建築面積計算,該商品房單價為(_______________幣)每平方米______________元,總金額(_____________幣)______千_______百_______拾______萬_____千_______百______拾______元整。
3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(___________幣)_______千_______百______拾_______萬_______千_______百______拾_______元整。
4.______________________________________________________。
第五條面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以(建築面積)(套內建築面積)(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第______種方式進行處理:
商品房買賣契約四 篇12
契約編號:
江西省商品房買賣契約
出賣人(以下簡稱甲方):
法定代表人: 聯繫電話:
註冊地址: 郵政編碼:
營業執照號碼:
開戶行: 帳號:
委託代理人(房地產經紀機構):
法定代表人: 聯繫電話:
註冊地址: 郵政編碼:
營業執照號碼:
房地產經紀機構資格證書編號:
開戶行: 帳號:
買受人(以下簡稱乙方):
國籍/法定代表人:身份證(護照)/營業執照號碼:
地址:
郵政編碼: 聯繫電話:
委託代理人:
國籍/法定代表人:身份證(護照)/營業執照號碼:
地址:
郵政編碼: 聯繫電話:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城省房地產管理法》、《江西省商品房管理條例》、《江西省房屋權屬登記條例》等有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:
第一條 商品房情況
該商品房銷售許可證號:
商品房座落: 區、縣路、道、街 。設計用途 ,建築結構 ,建築層數為 層。建築面積
平方米,其中:套內建築面積 平方米,公共部位分攤建築面積 平方米。
商品房平面圖見附屬檔案一,商品房抵押、租賃等情況見附屬檔案二。
商品房土地來源為:。以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為 年,自 年月日至 年月日止。
第二條 商品房價款
商品房銷售按建築面積計算,每平方米價格為元(幣種: ),價款為 元(幣種: ),計 (大寫)。
第三條 商品房交付及交付日期
商品房竣工,經驗收合格後,方可交付;未經驗收或驗收不合格的,不得交付。
甲方於 年月日前,將符合上述條件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行契約的,按下列第 種方式處理:
1、 變更契約。
2、 解除契約。
3、
第四條 乙方付款形式及付款時間
雙方約定,乙方按下列第種形式付款:
1、 一次性付款。
2、 分期付款。
3、 其他方式。
第五條 甲方逾期交付商品房的處理
除遇不可抗力外,甲方如未按本契約第三條約定日期交付商品房,逾期在 日內的,乙方有權向甲方追究已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過上述約定期限的,乙方有權按照下列第 種約定,追究甲方違約責任:
1、契約繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的‰。向乙方支付違約金。
解除契約。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自
2、同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的 ‰。向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應承擔賠償責任。
3、
第六條 乙方逾期付款的處理
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,逾期在 日內的,甲方有權追究乙方逾期付款及其利息,利息自契約約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過上述約定期限的,甲方有權按照下列第 種約定,追究乙方違約責任:
1、契約繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自契約約定的應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按商品房價款的 ‰。向甲方支付違約金。
2、解除契約。乙方應每日按商品房價款的‰。向甲方支付違約金。
3、
第七條 商品房建築面積與銷售建築面積差異的處理
商品房建築面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。商品房建築面積與甲方銷售建築面積差異不超過±3%(包括±3%)的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建築面積與銷售建築面積的差異多退少補。面積差異超過±3%的,雙方約定如下:
第八條 商品房質量及保修責任
甲方交付的商品房的質量和設備等應符合國家有關規定和甲方的承諾(見附屬檔案三),未達到國家規定標準和承諾的,甲方應承擔責任。
在乙方正常使用情況下,甲方應按照《江西省商品住宅質量保證書》的規定履行保修責任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔責任。
第九條 商品房配套設施運行的約定
下列配套設施運行日期約定如下:
1、 上水 。
2、 下水 。
3、供電 。
4、燃氣(氣源種類) 。
5、暖氣 。
6、 。
上述配套設施未按約定日期運行的,甲方應在 日內採取補救措施,並賠償乙方損失;超過上述約定期限的,甲方應賠償損失,並且每項還應按商品房價款的 %向乙方支付違約金。
第十條 商品房設計變更的約定
甲方未徵得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設計和環境布局(見附屬檔案四)。確需變更的,甲方應自設計變更方案確定之日起 日內與乙方協商。
乙方同意變更的,雙方訂立補充契約。
乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權解除契約。解除契約的,甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的 %向乙方支付違約金。
第十一條 商品房交接
商品房交付時,甲方應書面通知乙方辦理商品房交接手續,提供《江西省商品住宅質量保證書》和《江西省商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。
第十二條 商品房權屬登記
雙方約定,在下列第 種期限內,辦結房屋權屬登記:
1、自初始登記完畢之日起 日。
2、訂立本契約時,房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起90日;訂立契約時,房屋已竣工的,自契約訂立之日起90日。
3、。
由於甲方的原因,未能在上述期限內辦結房屋權屬登記的,按下列第種約定處理:
1、契約繼續履行。甲方應按商品房價款的%向乙方支付違約金。
2、解除契約。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的 %向乙方支付違約金。
3、
第十三條 前期物業管理
甲方已向乙方明示已經備案的《江西省前期物業管理服務契約》及《業主公約》,乙方對該契約及公約相關內容予以書面確認,並承諾遵守。
第十四條 權屬糾紛和債權債務糾紛的約定
甲方保證在交付商品房時,無權屬糾紛和債權債務糾紛。如存在權屬糾紛和債權債務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十五條 爭議處理
本契約發生爭議,甲乙雙方應協商解決。協商不成時,按下列第 種方式
出賣人:
買受人:
商品房買賣契約四 篇13
甲方:__________
乙方:__________
甲、乙雙方於____年___月___日簽訂了編號為no:__________。現雙方經友好協商,達成如下一致意見:
1.甲方同意按本協定約定的時間及條件與乙方處理相關事宜,依該契約的約定,甲方應向乙方返還雙倍定金、已付房價款及相應利息總計人民幣__________元,除尚未歸還之銀行貸款外,甲方需向乙方實際支付人民幣__________元。
銀行貸款部分款項總計元由甲方____年___月___日直接返還予貸款銀行,並向乙方提供銀行的收據,做為乙方與銀行解除借款契約的依據。
2.雙方同意甲方按照下列期限,分期將除銀行貸款部分外的購房款直接支付給
乙方:
(1)____年___月___日之前,甲方向乙方支付__________%計元直接返還款項。
(2)____年___月___日之前,甲方向乙方支付__________%計元直接返還款項。
(3)____年___月___日之前,甲方向乙方支付__________%計元直接返還款項。
(4)____年___月___日之前,甲方向乙方支付__________%計元直接返還款項。
(5)____年___月___日之前,甲方向乙方支付__________%計元直接返還款項。
(6)____年___月___日之前,甲方向乙方支付款項計__________元,以及交付返還全部銀行貸款後銀行所提供的收據。
3.乙方如系以銀行抵押貸款方式支付部分房價款的,自本協定簽署之日起至該契約正式註銷之日,每月應向貸款銀行支付的抵押貸款月均還款(下稱“月均還款”),由甲方支付,乙方給予必要的配合,且乙方無須再向甲方歸還。
4.甲方按本協定第2條第(6)款約定執行完畢後,雙方另行簽訂解約協定解除該契約。
自該契約解除後,乙方不再對該契約項下的房屋及其相關建築享有任何權利,甲方有權另行處置該契約項下房產。
在該契約解除之前,如果乙方不再要求退房、解約的,可與甲方另行協商。
5.甲方向乙方支付全款計元之後,並且雙方簽訂解除該契約的檔案生效後,乙方應授權甲方至北京市國土資源與房屋管理局(下稱“房地局”)辦理該契約註銷登記手續之全部所需檔案(包括簽署遞交房地局的解約協定、返還甲方開具的付款票據和契約等)。
6.甲乙雙方同意該契約之註銷登記手續於甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項後15日內辦理。
7.本協定自雙方簽字之後甲方向乙方所支付首批還款計元到達乙方賬戶開始生效,壹式陸份,甲乙雙方各持叄份。
甲方(蓋章):__________ 乙方(蓋章):__________
電話及傳真:__________ 電話及傳真:__________
法定代表人:__________ 法定代表人:__________
或委託代理人:__________ 或委託代理人:__________
簽訂時間:________年____月____日 簽訂時間:________年____月____日
簽訂地點:________ 簽訂地點:________
商品房買賣契約四 篇14
契約雙方當事人:
出賣人:___________________________
註冊地址:___________________________
營業執照註冊號:________________________
企業資質證書號:________________________
法定代表人:______________
聯繫電話:_______
郵政編碼:_______________
委託代理人:______________
地址:_________
郵政編碼:_______________
聯繫電話:_______
委託代理機構:_________________________
註冊地址:___________________________
營業執照註冊號:________________________
法定代表人:______________
聯繫電話:_______
郵政編碼:_______________
買受人:____________________________
【本人】【法定代表人】姓名:______國籍:_________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】__________
地址:_____________________________
郵政編碼:_______________
聯繫電話:_______
【委託代表人】【 】姓名:______
國籍:_________
地址:_____________________________
郵政編碼:_______________
電話:_________
甲方根據《中華人民共和國____市房地產管理法》及有關規定,已依法取得____市_____區(縣)__________地塊的國有土地使用權,土地面積為_____平方米,土地使用年限________年,自________年____月____日至________年____月____日止,國有土地使用證號為________。甲方在上述地塊上建設的_____________現已竣工,取得房屋所有權證(證號為______),經____市房屋土地管理局審核,準予上市銷售,____市商品房外銷銷售許可證號為京____市外證字第______號。
乙方自願購買甲方的______房屋,房屋用途為______。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用範圍內的土地使用權轉讓給乙方。雙方經協商,就上述房屋的買賣事項,訂立本契約。
第一條_____________房屋,建築面積為_______平方米(包括套內建築面積_____平方米,分攤的共有共用建築面積____平方米)。土地使用面積為_______平方米(含共有共用面積)。土地使用期限自房屋產權過房之日起至________年____月____日止。
上述面積已經____市房屋土地管理局測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價為每建築平方米____幣____元,價款合計為(大寫)___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整(小寫____元)。乙方預付的定金____元,在乙方支付購房價款時轉為購房價款。
第三條乙方同意________年____月____日前將購房價款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:___________________
銀行帳號:_____________________
第四條甲方同意在________年____月____日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《____市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。交付地點:____________________。
甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《____市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條乙方同意在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。
第六條雙方同意在簽訂本契約後____日內,持本契約和有關證件共同到____市房屋土地管理局辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房地產權屬證件。
辦理上述手續時發生的稅費,由雙方依照有關規定繳納。
第七條本契約生效後,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日
第二天起至實際交付之日止,每延期____日甲方按乙方已支付房價金額的萬分之___(大寫數字)向乙方支付違約金。逾期超過____日(遇法定節假日順延)甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止後____日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按_______利率計算。
第八條本契約生效後,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日
第二天起至實際付款之日止,每延期____日乙方按延期交付房價款的萬分之____(大寫數字)向甲方支付延期違約金。逾期超過____日(遇法定節假日順延)乙方仍未付款的,甲方有權終止本契約。契約解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事項,雙方可另簽補充協定。本契約的附屬檔案和雙方簽定的補充協定,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條本契約的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均受中華人民共和國法律的管轄,雙方凡因履行本契約引起的糾紛,應協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第____種(大寫數字)方式解決糾紛。
(一)提交_____仲裁委員會仲裁。
(二)任何一方均可向房地產所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條本契約正本一式_____份,甲乙雙方各執_____份,副本___份,房地產交易管理部門壹份,_______。
甲主(簽字):__________________乙方(簽字):__________________
法定代表人:__________________法定代表人:__________________
身份證號碼:__________________身份證號碼:__________________
地址:________________________地址:_______________________
聯繫電話:__________________聯繫電話:__________________
商品房買賣契約四 篇15
賣 方: (以下簡稱甲方)_____________________
買 方: (以下簡稱乙方)_____________________
見證方: (以下簡稱丙方)_____________________
甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款:
第一條 甲方對產權的聲明甲方根據國家規定,已依法取得____市_________區(縣) 的房屋所有權證書,所有權證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現狀負全責。該房屋的結構為 _____________________,建築面積為_________平方米。
第二條 甲方對買賣權的聲明甲方保證該房屋是符合國家及____市房屋上市的有關規定及政策法規,甲方有權將該房屋上市交易。由於違反國家及____市相關政策法規而引起的法律及經濟責任由甲方來承擔。
第三條 乙方對購買權的聲明乙方願意在本契約第一條款及第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協定,並認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。
第四條 房屋售價雙方同意上述房屋售價為每建築平方米人民幣__________元,價款合計為人民幣 元。(大寫__佰___拾__萬__仟___佰___拾元整)
第五條 付款方式
(一) 無須銀行貸款
1、乙方應在簽訂《____市房屋買賣契約》時,支付相當於總房款的10%的定金。
2、乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內,支付剩餘90%房款。
(二) 銀行貸款
1、 乙方應在簽訂《____市房屋買賣契約》時,支付相當於總房款的10%的定金。
2、 乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內,支付首期房款。
3、 銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。
第六條 違約責任
1. 甲、乙雙方契約簽訂後,乙方中途悔約,應書面通知甲方,甲方應在3個工作日內,將乙方的已付款(不計利息)返還乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應書面通知乙方,並自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
2. 乙方如未按本協定第五條款規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天,乙方應支付甲方所應付房款的0.4‰作為滯納金,逾期超過15天,即視乙方違約,定金不予返還。
3. 甲方應在獲得全部房款後3個工作日內將房屋搬空,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的0.4‰向乙方付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約,乙方可要求法院強制執行。
第七條 房屋交付 甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:
1) 沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業管理費、取暖費等;
2) 沒有固定不可移動裝修物品的破壞;
3) 房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;
4) 其它:
第八條 關於產權辦理的約定 本協定簽訂後,甲乙雙方應向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房屋所有權證。 辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲乙雙方依照有關規定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付,在物業交驗時提供相應票據。
第九條 有關爭議 本協定未盡事宜,雙方可簽訂補充協定。本協定的附屬檔案和雙方簽訂的補充協定為本協定不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當本契約在履行中發生爭議時,雙方協商解決。協商不能解決的,雙方均有權向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條 生效說明 本協定一式四份,甲乙雙方各執一份,房屋所在區(縣)交易所留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章日起生效。
甲 方:__________經辦人:__________電 話:__________
乙 方:__________經辦人:__________電 話:__________
丙 方:__________
日期:__________
商品房買賣契約四 篇16
賣方::居民身份證號碼:地址:買方:居民身份證號碼:地址:聯繫電話:依據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願的原則,就房屋買賣事項,經協商一致,並經房屋宅基地所有權人同意,達成如下協定:
第一條房屋的基本情況現甲方自願將甲方合法擁有的坐落在____省____市____區長嶺鄉雙頂村九社。並將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況,並自願購買該房屋,該房屋始建於年,房屋結構為結構,建築面積平方米。
第二條價格雙方議定上述房產總價款為人民幣,大寫,即人民幣小寫元。
第三條付款方式及期限
1、乙方應在本契約生效之日起日內,向甲方一次性支付購房款,由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證,甲方應開具收款收據或收款證明。
2、其他付款方式:
第四條交付期限甲方應於購房款到賬之日起日內,將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租,自交房之日起,租賃關係自動轉為乙方,由乙方負責收租。
第五條乙方逾期付款的違約責任乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期____日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用,並向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約
第四條規定的.期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金,契約繼續履行。
第七條關於合法、權屬的約定甲方保證該房產合法、權屬清楚,並已經取得全部共有人的一致同意。契約生效後,如遇政府征地拆遷,房屋的拆遷利益全部歸乙方所有。甲方房產合法繼承者,不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權。
第八條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第九條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割部分,具有同等效力。附屬檔案包括甲乙雙方身份證複印件、甲方擁有房屋合法所有權證明、甲方和宅基地所有者簽署的賠償協定複印件
第十一條本契約經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,均具有同等效力。
第十三條契約爭議的解決本契約履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,協商解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起
甲方簽名:乙方簽名:中間人簽名:
商品房買賣契約四 篇17
范X雙方權利義務開發建設單位的權利義務:在物業銷售之前制定業主臨時公約,並向買受人明示;制定前期物業管理方案;按規定保修期限和保修範圍,承擔物業的保修責任;按規定比例提供物業管理用房、移交本物業相關圖紙和資料等;按時繳納未出售或自用物業管理各項費用;接受受託物業管理企業對物業進行交接驗收、對交接驗收提出的問題進行限期整改;不得將物業保修責任、因質量原因或達不到使用功能進行的整改、修復的責任轉嫁給受託的物業管理企業或第三方;法律、法規規定的其他權利義務。物業受人的權利義務:遵守《業主臨時公約》的規定;遵守物業管____區域內物業共用部位和共用設施設備的.使用、公共秩序和環境衛生的維護等方面的規章制度;按時繳納物業管理各項費用;在物業裝修前,持相關材料向本物業受託的物業管理企業申報登記,並簽訂《住宅室內裝修管理服務協定》;因處身原因造成損害公共利益或他人利益的,應恢復原狀,造成損失的,應依法承擔賠償責任;法律、法規規定的其他權利義務。
商品房買賣契約四 篇18
契約當事人:
出賣人;
註冊地址;
營業執照註冊號;資質證書號;
法定代表人;聯繫電話;
郵編;
委託代理人地址;
郵編;聯繫電話;
委託代理機構;
註冊地址;
營業執照註冊號;資質證書號;
法定代表人;聯繫電話;
郵編;
買受人;
住所(址);
國籍;性別;出生年月;
[證件類型][證件號碼];
郵編;聯繫電話;
委託代理人;國籍;
住所(址);
郵編;聯繫電話;
委託代理機構;
註冊地址;
營業執照號碼;資質證書號;
法定代表人;聯繫電話;
郵編。
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條項目建設
依據出賣人以方式取得位於、編號為的地塊的土地使用權,面積平方米,規劃用途為,土地使用年限自年月日至年月日止。出賣人經批准,在該地塊上投資建設商品房。
該項目的有關批文如下:
1、《國有土地使用證》頒發機關:;編號:;
2、《建設工程規劃許可證》頒發機關:;編號:;
3、《建築工程施工許可證》頒發機關:;編號:;
第二條商品房銷售依據
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。
1、該商品房作為現房,出賣人已於20年月日向武漢市住房保障和房屋管理局備案。
2、該商品房作為預售商品房,已取得武漢市住房保障和房屋管理局核發的《武漢市商品房預售許可證》,編號為【武房開】預售號。
第三條買受人所購商品房的基本情況
買受人所購商品房為本契約第一條規定的項目中的第【幢】【座】單元層號房。
該商品房所在樓宇的主體結構為結構,建築物地上層數為層,地下層數為層。
該商品房的用途為,層高為米。該商品房戶型結構為房廳廚衛,封閉式陽台個,非封閉式陽台個(見附屬檔案一)
該商品房【契約約定】【產權登記】建築面積共平方米,其中,套內建築面積平方米,公共部位與共用房屋分攤建築面積平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二)
如無特別約定,該商品房在建築材料、設計、防火、給排水、隔音、照明、節能、車庫等方面均應當符合有關的國家強制性標準的規定。
第四條買受人所購商品房所在項目的基本情況
1、綠地率%,道路建築面積平方米,物業管理用房建築面積平方米,社區居委會用房建築面積平方米;
2、停車場建築面積平方米;
3、會所建築面積平方米;
4、其它:。
第五條計價方式與價款
該商品房【屬於】【不屬於】政府定價的商品房。
出賣人與買受人約定按下列第種方式計算該商品房價款:
1、按建築面積計算,該商品房單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)仟佰拾萬仟佰拾元整。
2、按套內建築面積計算,該商品房單價為(幣)每平方米元,總金額(幣)仟佰拾萬仟佰拾元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(幣)仟佰拾萬仟佰拾元整。
4、出賣人不再向買受人收取該商品房房價款外的費用。
第六條買受人付款形式及付款時間
雙方約定,買受人按下列第種形式付款。商品房正在新建商品房預售資金監管中的,買受人應將全部商品房價款支付至甲方新建商品房預售資金監管賬號:。
1、一次性付款的,乙方應於年月日前,一次性存入商品房全部價款元。
2、貸款付款的,乙方應於年月日前,一次性存入商品房首付款元,其餘價款辦理貸款。
3、分期付款的,乙方應於年月日前,一次性存入商品房首付款元;年月日前,一次性存入商品房二次付款元;年月日前,一次性存入商品房尾款元。
具體付款方式及期限的約定見附屬檔案六。
第七條買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期在日之內,自本契約規定的應付款期限之第二日起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金,出賣人應向買
受人退還累計已付款。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行。自本契約規定的應付款期限之第二日起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本契約第六條規定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2、。
第八條面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套(單元)計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按下列第種方式進行處理:
1、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按利率付給利息。
買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於合
同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(產權登記面積-契約約定面積)/契約約定面積×100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
2、該商品房單價不變,以產權登記面積據實結算房價款。
3、。
商品房交付後,產權登記面積職業培訓教育網共部位、公用分攤建築面積與契約約定面積誤差比絕對值超出%(不含本數)時,雙方同意按以下方式處理:。
第九條交房期限及條件
出賣人應當在20年月日前,將符合下列條件的商品房交付買受人使用。
1、完成規劃、單體工程質量、消防、人防、燃氣等專項驗收;
2、公共配套設施、市政公用設施及園林綠化工程按設計要求建成;並滿足使用功能要求;
3、供電、給水、排水等設施按設計要求建成,並經有關行業單位認可達到正常使用條件;
4、完成商品房項目竣工交付使用相關手續:;
5、供電:;
6、給水:;
7、;
8、;
9、;
10、。
因不可抗力或者買賣雙方在契約中約定的其它原因,需延期交付使用的,出賣人應當在發生之日起日內書面告知買受人。
第十條關於首期住宅專項維修資金交存的約定
所購商品房為住宅(含住宅小區內的非住宅或者結構與之相連的非住宅)的,買受人在辦理房屋交付使用手續前,應當持《武漢市住宅專項維修資金交存通知書》到指定的維修資金交存視窗或專戶管理銀行所屬營業網點進行交存,憑已交存首期住宅專項維修資金的專用票據辦理房屋交付使用手續。
買受人未交存首期住宅專項維修資金的,出賣人不得將房屋交付給買受人,由此產生的延期交房責任由買受人承擔。出賣人已作為業主交存過首期住宅專項維修資金的,買受人應當向出賣人支付該住宅專項維修資金。
第十一條出賣人逾期交房的違約責任
出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)逾期不超過日,自本契約第九條規定的最後交付期限的第二日起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,契約繼續履行。
(2)逾期超過日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約書面通知到達之日起天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自本契約第九條規定的最後交付期限的第二日起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之(該比率應不小於第(1)項中的比率)的違約金。
2、。
第十二條交接
商品房達到本契約第九條約定的交付使用條件後,出賣人應當將辦理交接手續的時間、地點以及應當攜帶的證件等內容書面通知買受人。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第九條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
出賣人不得將買受人交納有關稅費(含物業服務費)作為交接該商品房的條件。本契約另有約定的除外。
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:。
第十三條規劃、設計變更的約定
經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在有關部門批准同意之日起10日內,書面通知買受人。
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受變更。出賣人未在規定時限內書面通知買受人的,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起天內將買受人已付款退還給買受人,並按利率給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。
第十四條出賣人保證該商品房在辦理房地產權屬證書時沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理房地產權屬證書或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十五條出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(見附屬檔案四)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下列第種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。裝飾、設備差價以工程造價管理部門核定的為準。
2、。
3、。
第十六條關於產權登記的約定
出賣人應當在商品房交付使用之日起90日內辦理完房地產初始登記,因出賣人的責任造成買受人不能辦理房地產權屬證書的,雙方同意按下列第項處理:
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的_%賠償買受人損失。
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的%向買受人支付違約金。
3、。
第十七條保修責任
出賣人向買受人提供《住宅質量保證書》應列明保修範圍、保修期、保修責任和保修單位等內容作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案的形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由買受人承擔。
第十八條買受人的房屋僅作使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。本契約另有約定的除外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十九條買賣雙方就下列事項約定:
1、買受人享有該商品房所在樓宇的
(1);
(2);
(3)[所有權][使用權].
2、買受人享有該商品房所在項目的
(1);
(2);
(3)[所有權][使用權].
3、出賣人享有該商品房所在項目的
(1);
(2);
(3)[所有權][使用權].
4、買受人遵守業主臨時公約,履行出賣人與物業公司簽訂的前期物業服務契約約定的內容(見附屬檔案五)
出賣人(簽章):_________ 買受人(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
_________年____月____日 _________年____月____日
商品房買賣契約四 篇19
甲方:____________
乙方:____________
甲乙雙方就位於的一處農村房屋的買賣事項,根據我國民法典、土地管理法等相關法律規定,經充分、平等協商,自願達成如下一致協定;
一、本契約雙方當事人均為________市_______街道___________村__________組集體成員。
二、房屋情況:本契約項下的房屋位於_____市_____街道,相鄰為,建築面積,北屋,東屋,西屋,南屋,院落面積為,房屋登記在名下或宅地基使用權證登記在名下。
三、該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,並徵得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。
四、在房屋交付給乙方前,甲方保證:
1、本契約項下的房屋甲方享有完整的處分權利,或已徵得其他權利享有人的同意,擁有處分該房屋的權利;
2、本契約項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協定或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協定、抵押協定等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利;
3、如甲方違反本保證,須向乙方支付本契約全部購房價款30%的違約金。
五、本契約項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。
六、房款支付:自該契約雙方簽字之日起日,乙方一次性付清全部款項,並將該款項匯入甲方賬號為的賬戶;如未按期交付房款,乙方需每天額外向甲方支付房款總額的違約金,如乙方在契約簽訂之日起天仍未付清房款,甲方不經乙方同意,可以解除本契約並享有追究乙方違約責任的權利。
七、房屋交付:乙方根據第二百零八條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起日內,甲方須將本契約項下的房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋,須向乙方每天支付元的違約金,直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在契約簽訂後一個月內,仍未交付房屋,乙方不經甲方同意,可以解除本契約並追究甲方的違約責任,因乙方未付清房款的原因除外。
八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知後日,甲方應當根據乙方的需要,積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續;如甲方拒絕或無故拖延,不予以配合,甲方須向乙方每日支付元違約金,直至協助乙方辦理完房產過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的,與甲方無關。
十、在交付房屋之日起,房屋的一切事宜與甲方無關,甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基於本契約約定而享有的占有、使用和處分房屋的權利;甲方因包括但不限於房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利,造成乙方無法繼續占有、使用或處分房屋的,甲方除返還本契約全部購房款外,須按照發生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。
十一、在本契約簽訂之日起,甲方未經乙方同意,不得將該房屋出賣給任何第三方:如甲方違反本約定,擅自處分房屋,甲方須返還全部購房款並支付全部購房款100%的違約金。
十二、其他事項:
1、如果雙方就本契約事項發生爭議,雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。
2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人,並在本契約上籤字摁手印。
3、本契約正本一式六份,雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效,並持續有效。
甲方(簽字捺印)________身份證號:________
乙方(簽字捺印)________身份證號:________
見證人(簽字捺印)________身份證號:________
見證人(簽字捺印)________身份證號:________
____ 年 _____ 月 _____ 日
商品房買賣契約四 篇20
甲方:身份證號:
乙方:身份證號:
1、甲方同意將________平米房屋指標(下稱“指標”)一套轉讓給乙方,轉讓費人民幣萬元整(元整)。
2、甲方已與________年____月____日以甲方名義交納團購房報名款萬元整(元整),故該報名款和轉讓費共萬元整(元整)由乙方於——____日之前支付到甲方的.帳號________________後,相關的權利屬於乙方。
3、甲方與乙方簽訂此《購房指標轉讓協定》,在乙方與開發商簽訂《商品房買賣契約》前,甲乙雙方均認可用甲方名義交納所有購房相關費用,全部由乙方支付,乙方是實際出資人與房屋團購指標享有人。
4、在簽訂《商品房買賣契約》前甲方有義務協助乙方辦理交款手續。
5、爭議的解決方式:
1)雙方友好協商。
2)訴至房產所在地的人民法院。
6、違約責任:
1)甲方違約:甲方退還乙方所付所有費用,賠償乙方損失貳拾萬元整(00元整)
2)乙方違約:乙方所付所有費用歸甲方所有。
7、本協定一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字後生效。
8、本協定自________年____月____日起生效。
甲方:乙方:
日期:日期:
商品房買賣契約四 篇21
賣方:_____買方:_____
第一條甲方按照《北京市實施<<>中華人民共和國城鎮國有土地使用權出讓暫行條例>細則》的規定,已合法取得北京市_____區_____地塊的土地使用權,土地面積為_____平方米,土地使用年限_____年,自___年___月___日至___年___月___日止,國有土地使用證號為_____。甲方在上述地塊建設項目的名稱為_____,現已竣工,取得房屋所有權證,經北京市房地產管理局審核,準予上市銷售,外銷許可證號為_____。乙方自願購買甲方的_____的房屋,甲方願意出售,甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占土地使用權同時轉讓給乙方。雙方經友好協商,就上述房屋的買賣事項,訂立本契約。第一條_____房屋,建築面積為_____平方米,土地面積_____平方米,土地使用期限自房屋產權過戶之日起至___年___月___日止。上述面積已經北京市房地產管理局測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價為每建築平方米_____幣____元,價款合計為___幣___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整。乙方預付的定金_____元,在乙方支付購房價款時轉為購房價款。
第三條乙方同意在___年___月___日前將購房價款全部匯入甲方指定銀行。甲方指定銀行:_____銀行帳號:_____
第四條甲方同意在___年___月___日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建築工程質量監督部門出具的《工程質量竣工核驗證書》,並辦妥全部交接手續。交付地點:_____。甲方同意按《建築工程保修辦法》的規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條乙方同意其購置的房屋由甲方或甲方委託的管理公司代管。
第六條雙方同意在簽定本契約後一個月內,持本契約和有關證件到北京市房地產市場管理處辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房屋所有所權證。辦理上述手續時發生的稅費,由雙方依照有關規定負擔。
第七條本契約生效後,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自房屋交付之日第二天起至實際交付日止按中國人民銀行固定資產貸款利率計算。逾期超過_____日甲方未交付房屋的,乙方有權終止本契約。契約終止自乙方方面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止後30日內向乙方雙倍返還定金外,還須並將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產貸款利率計算。
第八條本契約生效後,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約的約定付款之日起至實際付款之日止按中國人民銀行固定資產貸款利率計算。逾期超過_____日終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條本契約由雙方簽字之日起生效,未盡事項,雙方可另簽補充協定。本契約的附屬檔案,為本契約不可分割組成部分,具有同等的法律效力。
第十條本契約的訂立、效力解釋、履行和爭議的解決,均受中華人民共和國法律的管轄。雙方因履行契約引起的糾紛,應協商解決,協商不成的,任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟
第十一條本契約正本一份四份,甲乙雙方各一份,北京市房地管理局兩份。副本_____份。
甲方:_____乙方:_____
法定代表人:_____法定代表人:_____
地址:_____地址:_____
聯繫電話:_____聯繫電話:_____
郵政編碼:_____郵政編碼:_____
代理人:_____代理人:_____
聯繫電話:_____聯繫電話:_____
身份證號碼:_____身份證號碼:_____
簽約地點:_____簽約時間
商品房買賣契約四 篇22
賣方:___________
買方:___________
甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規定,已依法取得北京市__________區____________________地塊的國有土地使用權,土地面積為__________平方米,土地使用___________年限___________________年,自___________________年___________________月__日至____________________年__________________月__日止,國有土地使用證號為__________________。甲方在上述地塊上建設的____________________________現已竣工,取得房屋所有權證,經北京市房屋土地管理______審核,準予上市銷售,北京市商品房外銷銷售許可證號為京房市外證字第___________號。
乙方自願購買甲方的___________房屋,房屋用途為___________。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋所占用範圍內的土地使用權轉讓給乙方。雙方經協商,就上述房屋的買賣事項,訂立本契約。
第一條____________________________房屋,該房屋狀況詳見附屬檔案一。房屋建築面積為____________平方米,共有共用部位詳見附屬檔案二。土地使用面積為____________平方米。土地使用期限自房屋產權過房之日起至____________________年__________________月__日止。
上述面積已經北京市房屋土地管理______測繪。
第二條雙方同意上述房屋售價為每建築平方米_________幣____________________元,價款合計為___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___________________元整。乙方預付的定金____________________元,在乙方支付購房價款時轉為購房價款。
第三條乙方同意____________________年__________________月__日前將購房價款全部匯入甲方指定銀行。
甲方指定銀行:___
銀行帳號:__________
第四條甲方同意在____________________年__________________月__日前將房屋交付給乙方。交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《北京市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。交付地點:_________。
甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《北京市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第五條乙方同意在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前,其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。
第六條雙方同意在簽訂本契約後三十日內,持本契約和有關證件共同到北京市房屋土地管理______辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房地產權屬證件。
辦理上述手續時發生的稅費,由雙方依照有關規定繳納。
第七條本契約生效後,除不可抗力外,甲方不按期交付房屋的,乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日甲方按乙方已支付房價金額的萬分之___向乙方支付違約金。逾期超過_________日甲方仍未交付房屋的,乙方有權解除本契約。契約解除自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止後30日內向乙方雙倍返還定金外,並須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按____________利率計算。
第八條本契約生效後,除不可抗力外,乙方不按期付款的,甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止,每延期一日乙方按延期交付房價款的萬分之_________向甲方支付延期違約金。逾期超過___日乙方仍未付款的,甲方有權終止本契約。契約解除自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還。
第九條本契約自雙方簽字之日起生效,未盡事項,雙方可另簽補充協定。本契約的附屬檔案和雙方簽定的補充協定,為本契約不可分割的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條本契約的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均受中華人民共和國法律的管轄,雙方凡因履行本契約引起的糾紛,應協商解決。協商不成的,雙方同意按以下第_________種方式解決糾紛。
提交__________仲裁委員會仲裁。
任何一方均可向房地產所在地的人民法院提起訴訟。
第十一條本契約正本一式兩份,甲乙雙方各執壹份,副本___份,房地產交易管理部門壹份,____________。
甲主:__________乙方:__________
法定代表人:__________法定代表人:__________
身份證號碼:__________身份證號碼:__________
地址:__________地址:__________
聯繫電話:__________聯繫電話:__________
代理人:____________代理人:__________
聯繫電話:__________聯繫電話:__________
簽約地點:________
簽約時間:________
商品房買賣契約四 篇23
商品房買賣契約解除協定
甲方:
乙方:
甲、乙雙方於 年 月 日簽訂了編號為NO: 的《北京市外銷商品房預售契約》/《北京市商品房買賣契約》(下稱“該契約”)。現雙方經友好協商,達成如下一致意見:
1.甲方同意按本協定約定的時間及條件與乙方處理相關事宜,依該契約的約定,甲方應向乙方返還雙倍定金、已付房價款及相應利息總計人民幣 元,除尚未歸還之銀行貸款外,甲方需向乙方實際支付人民幣 元。銀行貸款部分款項總計 元由甲方 年 月 日直接返還予貸款銀行,並向乙方提供銀行的收據,做為乙方與銀行解除借款契約的依據。
2.雙方同意甲方按照下列期限,分期將除銀行貸款部分外的購房款直接支付給乙方:
(1) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %計 元直接返還款項。
(2) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %計 元直接返還款項。
(3) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %計 元直接返還款項。
(4) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %計 元直接返還款項。
(5) 年 月 日之前,甲方向乙方支付 %計 元直接返還款項。
(6) 年 月 日之前,甲方向乙方支付款項計 元,以及交付返還全部銀行貸款後銀行所提供的收據。
3.乙方如系以銀行抵押貸款方式支付部分房價款的,自本協定簽署之日起至該契約正式註銷之日,每月應向貸款銀行支付的抵押貸款月均還款(下稱“月均還款”),由甲方支付,乙方給予必要的配合,且乙方無須再向甲方歸還。
4.甲方按本協定第2條第(6)款約定執行完畢後,雙方另行簽訂解約協定解除該契約。自該契約解除後,乙方不再對該契約項下的房屋及其相關建築享有任何權利,甲方有權另行處置該契約項下房產。在該契約解除之前,如果乙方不再要求退房、解約的,可與甲方另行協商。
5.甲方向乙方支付全款計 元之後,並且雙方簽訂解除該契約的檔案生效後,乙方應授權甲方至北京市國土資源與房屋管理局(下稱“房地局”)辦理該契約註銷登記手續之全部所需檔案(包括簽署遞交房地局的解約協定、返還甲方開具的付款票據和契約等)。
6.甲乙雙方同意該契約之註銷登記手續於甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項後15日內辦理。
7.本協定自雙方簽字之後甲方向乙方所支付首批還款計元到達乙方賬戶開始生效,壹式陸份,甲乙雙方各持叄份。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年 月 日
商品房買賣契約四 篇24
1、契約當事人訂立契約前,須認真協商各項條款。契約一經簽字或蓋章即生效,任何條款的變更須經雙方協商一致後,簽字或蓋章確認。
2、契約空格部分若為空白句,套用“/”劃掉。塗改之處,須經契約當事人簽字或蓋章確認。
3、契約自訂立之日起30日內,當事人應到商品房買賣契約登記備案機關登記備案。契約發生重大變更、解除及契約文本遺失的,應及時到原備案機關辦理相關手續。
4、本契約不得翻印。
契約編號:
天津市商品房買賣契約
出賣人:
法定代表人:聯繫電話:
註冊地址:郵政編碼:
營業執照號碼:
開戶行:帳號:
委託代理人:
法定代表人:聯繫電話:
註冊地址:郵政編碼:
營業執照號碼:
房地產經紀機構資格證書編號:
開戶行:帳號:
買受人:
國籍/法定代表人:身份證/營業執照號碼:
地址:
郵政編碼:聯繫電話:
委託代理人:
國籍/法定代表人:身份證/營業執照號碼:
地址:
郵政編碼:聯繫電話:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《天津市商品房管理條例》、《天津市房屋權屬登記條例》等有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:
第一條商品房情況
該商品房銷售許可證號:
商品房座落:區、縣路、道、街。設計用途,建築結構,建築層數為層。建築面積
平方米,其中:套內建築面積平方米,公共部位分攤建築面積平方米。
商品房平面圖見附屬檔案一,商品房抵押、租賃等情況見附屬檔案二。
商品房土地來源為:。以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為年,自年月日至年月日止。
第二條商品房價款
商品房銷售按建築面積計算,每平方米價格為元,價款為元,計。
第三條商品房交付及交付日期
商品房竣工,經驗收合格後,方可交付未經驗收或驗收不合格的,不得交付。
甲方於年月日前,將符合上述條件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行契約的,按下列第種方式處理:
1、變更契約。
2、解除契約。
3、
第四條乙方付款形式及付款時間
雙方約定,乙方按下列第種形式付款:
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、其他方式。
第五條甲方逾期交付商品房的處理
除遇不可抗力外,甲方如未按本契約第三條約定日期交付商品房,逾期在日內的,乙方有權向甲方追究已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過上述約定期限的,乙方有權按照下列第種約定,追究甲方違約責任:
1、契約繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的‰。向乙方支付違約金。解除契約。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自
2、同約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的‰。向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應承擔賠償責任。
3、
第六條乙方逾期付款的處理
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,逾期在日內的,甲方有權追究乙方逾期付款及其利息,利息自契約約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過上述約定期限的,甲方有權按照下列第種約定,追究乙方違約責任:
1、契約繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自契約約定的應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按商品房價款的‰。向甲方支付違約金。
2、解除契約。乙方應每日按商品房價款的‰。向甲方支付違約金。
3、
第七條商品房建築面積與銷售建築面積差異的處理
商品房建築面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。商品房建築面積與甲方銷售建築面積差異不超過±3%的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建築面積與銷售建築面積的差異多退少補。面積差異超過±3%的,雙方約定如下:
第八條商品房質量及保修責任
甲方交付的商品房的質量和設備等應符合國家有關規定和甲方的承諾,未達到國家規定標準和承諾的,甲方應承擔責任。
在乙方正常使用情況下,甲方應按照《天津市商品住宅質量保證書》的規定履行保修責任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔責任。
第九條商品房配套設施運行的約定
下列配套設施運行日期約定如下:
1、上水。
2、下水。
3、供電。
4、燃氣。
5、暖氣。
上述配套設施未按約定日期運行的,甲方應在日內採取補救措施,並賠償乙方損失超過上述約定期限的,甲方應賠償損失,並且每項還應按商品房價款的%向乙方支付違約金。
第十條商品房設計變更的約定
甲方未徵得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設計和環境布局。確需變更的,甲方應自設計變更方案確定之日起日內與乙方協商。
乙方同意變更的,雙方訂立補充契約。乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權解除契約。解除契約的,甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的%向乙方支付違約金。
第十一條商品房交接
商品房交付時,甲方應書面通知乙方辦理商品房交接手續,提供《天津市商品住宅質量保證書》和《天津市商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。
第十二條商品房權屬登記
雙方約定,在下列第種期限內,辦結房屋權屬登記:
1、自初始登記完畢之日起日。
2、訂立本契約時,房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起90日訂立契約時,房屋已竣工的,自契約訂立之日起90日。
3、。
由於甲方的原因,未能在上述期限內辦結房屋權屬登記的,按下列第_種約定處理:
1、契約繼續履行。甲方應按商品房價款的%向乙方支付違約金。
2、解除契約。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應按商品房價款的%向乙方支付違約金。
3、第十三條前期物業管理
甲方已向乙方明示已經備案的《天津市前期物業管理服務契約》及《業主公約》,乙方對該契約及公約相關內容予以書面確認,並承諾遵守。
第十四條權屬糾紛和債權債務糾紛的約定
甲方保證在交付商品房時,無權屬糾紛和債權債務糾紛。如存在權屬糾紛和債權債務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十五條爭議處理
本契約發生爭議,甲乙雙方應協商解決。協商不成時,按下列第種方式處理:
1、向仲裁委員會申請仲裁
2、向人民法院提起訴訟。
第十六條契約附屬檔案
本契約未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充契約。
附屬檔案一至附屬檔案五均為本契約不可分割的部分,具有同等效力。
第十七條契約份數
本契約連同附屬檔案共頁,一式五份,甲、乙雙方各執一份,備案機關存留一份,其他二份備用,具有同等效力。
第十八條契約生效
本契約自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的,從其約定。
甲方:乙方:
年月日年月日
委託代理人:委託代理人:
年月日年月日
商品房買賣契約四 篇25
購房契約出賣人(以下簡稱甲方):______________________________法定代表人:_________________聯繫電話:______________註冊地址:__________________郵政編碼:______________營業執照號碼:___________________________________開戶行:__________________帳號:_________________委託代理人(房地產經紀機構):___________________________法定代表人:_________________聯繫電話:______________註冊地址:__________________郵政編碼:______________營業執照號碼:___________________________________房地產經紀機構資格證書編號:____________________________開戶行:__________________帳號:_________________買受人(以下簡稱乙方):______________________________國籍/法定代表人:__________身份證(護照)/營業執照號碼:_________地址:____________________郵政編碼:______________聯繫電話:_____________________________________委託代理人:____________________________________國籍/法定代表人:__________身份證(護照)/營業執照號碼:_________地址:____________________郵政編碼:______________聯繫電話:_____________________________________根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:
第一條商品房情況該商品房銷售許可證號:
_____________________商品房座落:
_______區、縣________________路、道、街__________________________。
設計用途_____,建築結構_____,建築層數為_____層。建築面積_____平方米,其中:套內建築面積_____平方米,公共部分分攤建築面積_________平方米。
商品房平面圖見附屬檔案一,商品房抵押、租賃等情況見附屬檔案二。
商品房土地來源為:
以出讓方式取得土地使用權的,土地使用年限為_______年,自____年____月____日至______年______月______日止。
第二條商品房價款商品房銷售按建築面積計算,每平方米價格為___________元(幣種:
___),價款為_______元,計_____(大寫)。
第三條商品房交付日期商品房竣工,經驗收合格後,方可交付;未經驗收或驗收不合格的,不得交付。
甲方於_____年____月____日前,將商品房交付乙方。如遇不可抗力,不能履行契約,雙方同意按下列第____種方式處理:
1、變更契約2、解除契約3、_____________________________。
第四條乙方付款形式及付款時間乙方按下列第種形式付款:
1、一次性付款。________________________________________________________________________________________________________________________________2、分期付款。________________________________________________________________________________________________________________________________3、其他方式。
_______________________________________________________第五條甲方逾期交付商品房的處理除遇不可抗力外,甲方如未按本契約第三條約定日期交付商品房,逾期在_____日內的,乙方有權向甲方追究已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過上述約定期限的,乙方有權按照下述的第_______種約定,追究甲方違約責任:
___1、契約繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按商品房價款的萬分之_____向乙方支付違約金。
2、解除契約。甲方應退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自契約約定甲方應交付商品房之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按作文商品房價款的萬分之_____向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應承擔賠償責任。第六條乙方逾期付款的處理乙方如未按本契約第四條約定日期付款,逾期在_______日內的,甲方有權追究乙方逾期付款及其利息,利息自契約約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過上述約定期限的,甲方有權按照下述的第_______種約定,追究乙方違約責任:
1、契約繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自契約約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按商品房價款的萬分之_____向甲方支付違約金。
2、解除契約。乙方應按商品房價款的萬分之_____向甲方支付違約金。
第七條商品房建築面積與銷售建築面積差異的處理商品房建築面積以房屋所有權證記載面積為法定依據。
商品房建築面積與甲方銷售面積差異不超過±3%(包括±3%)的,每平方米價格保持不變,商品房價款按商品房建築面積與銷售面積的差異多退少補。
面積差異超過±3%的,雙方約定如下:
第八條商品房質量及保修責任甲方交付的商品房的質量和設備等應符合國家有關規定和甲方的承諾(見附屬檔案三),未達到國家規定標準和承諾的,甲方應承擔責任。
在乙方正常情況下,甲方應按照《長沙縣商品房住宅質量保證書》的規定履行保修責任。
因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔責任。
第九條商品房配套設施運行的約定下列配套設施運行日期約定如下:
1、上水___________________________。
2、下水___________________________。
3、供電___________________________。
4、燃氣(氣源種類)_____________________。
5、暖氣___________________________。6、_____________________________。
上述配套設施未按約定日期運行的,甲方應在日內採取撲救措施,並賠償乙方損失;
超過上述約定期限的,甲方應賠償損失,並且每項還應按商品房價款的______%向乙方支付違約金。
第十條商品房設計變更的約定甲方未徵得乙方同意,不得擅自變更商品房的房屋設計和環境布局(見附屬檔案四)。
確需變更的,甲方應自設計變更方案確定之日起_____日內與乙方協商。
乙方同意變更的,雙方訂立補充契約。
乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權解除契約。解除契約的,甲方應退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之外,甲方還應按商品房價款的______%向乙方支付違約金。
第十一條商品房交接商品房交付時,甲方應書面通知乙方辦理商品房交接手續,提供《天津市商品住宅質量保證書》和《天津市商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。
第十二條商品房產權登記商品房竣工驗收合格後,甲方須在30日內辦理房屋所有權初始登記。初始登記完畢後,甲方應協助乙方辦理房屋所有權轉移登記。
甲方未按時辦理房屋所有權初始登記或未協助乙方辦理房屋所有權轉移登記,給乙方造成損失的,甲方應承擔責任。
第十三條物業管理關於物業管理的服務內容和收費標準等,按有關規定由乙方與物業管理企業訂立物業管理契約。
第十四條產權糾紛和債權債務糾紛的約定甲方保證在交付商品房時,無產權糾紛和債權債務糾紛。
如存在產權糾紛和債權債務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十五條爭議處理本契約發生爭議,甲乙雙方應協商解決。協商不成時,按下列第____種方式處理:
1、向_____________仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院提起訴訟。
第十六條契約附屬檔案本契約未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補充契約(見附屬檔案五)。
附屬檔案一至附屬檔案五均為本契約不可分割的部分,具有同等效力。
第十七條契約份數本契約連同附屬檔案共______,一式五份,甲、乙雙方各執一份,備案機關存留一份,其他二份備用,具有同等效力。
第十八條契約生效本契約自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當事人另有約定的,按照其約定。甲方:
年月日乙方:
年月日委託代理人:
年月日委託代理人:
商品房買賣契約四 篇26
根據《商品房買賣契約》第二十一條的約定,經雙方友好協商,現就未盡事項,訂立本補充協定。
第一條:對《商品房買賣契約》第五條的補充約定
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準,差異部分按照契約單價多退少補。
第二條:對《商品房買賣契約》第六條的補充約定
雙方約定,按照如下方式確定買受人的付款方式和付款時間。在買受人每次繳納相關款項後,出賣人出具收款憑證。在房屋交付後辦理產權證時,將全部房款收據換為正式發票。
以銀行匯款方式支付的,匯款到達出賣人帳戶之日為付款日;以銀行票據方式支付的,銀行票據所載款項到達出賣人帳戶之日為付款日;以現金方式支付的,以交付現金之日為付款日。
按揭貸款購房的約定及辦理程式:
買受人採用銀行抵押貸款付款方式購房,向建行萊陽支行申請成年抵押貸款
1、買受人應在簽訂契約之日起7個工作日給出賣人交齊銀行規定的抵押貸款資料,併到銀行辦理完抵押貸款手續,同時向銀行提供申請按揭貸款所需的全部有效資料,買受人如未按時按額辦理完抵押貸款手續,每逾期一天則按應抵押貸款金額的萬分之貳計算違約金償付出賣人。
2、如銀行暫時不認可買受人的資信條件或按揭銀行最後確定的按揭貸款額低於申請的按揭貸款額,則買受人須補充提供資料或提高首付款比例直至符合銀行辦理按揭貸款的條件。買受人應在得到通知之日起3日內將所要求資料全部提供或一次性將增加的首付款支付給出賣人,並在首付款交付完畢之日起的3個工作日內辦理完銀行按揭貸款的全部手續。
3、經按揭銀行審查認為買受人不具備按揭貸款條件,雙方所簽定的《商品房買賣契約》繼續履行,並且買受人應在按揭銀行確定不予貸款後7日內,將差額房價款一次性支付給出賣人。
4、如因買受人延遲付款或未按時提供按揭申請資料等原因,則出賣人有權終止契約,另行處理買受人所購買的房屋,並且收取買受人還應付房款10%作為違約金。同時買受人可到出賣人處辦理退款手續,出賣人在接到買受人退款要求後7日內扣除違約金後無息退還剩餘房款。
5、買受人在採用銀行按揭貸款方式購買房屋時,按現行政策規定出賣人須為其在銀行申請按揭貸款提供保證。買賣雙方按如下約定享有權利並承擔義務:
.買受人與銀行的《個人購房借款契約》正式生效後,出賣人依照約定對買受人償還銀行借款承擔保證責任。
.在出賣人保證期內,如因買受人原因,導致銀行要求出賣人承擔連帶清償責任的,出賣人有權在承擔保證責任後向買受人追償,同時買受人應承擔違約責任,違約金從買受人已付款中優先扣除。
①買受人必須在接到出賣人寄發書面通知之日起的7日內,歸還出賣人代還款項,並按中國人民銀行同期貸款利率支付代墊期間的利息,復息和罰息等,同時向出賣人支付代還款10%的違約金;
②因買受人的違約行為導致銀行終止與買受人的《個人購房借款契約》,出賣人有權且無需徵得買受人同意,可以原價回購或直接另行銷售買受人所購該商品房,所獲款項除用於支付相關的費用,其所餘款全數無息退付給買受人;買受人已投入的裝飾裝修的損失由買受人自行承擔;已入住的買受人應在出賣人書面通知之日起10日內無條件自行搬遷完畢。
第三條:對《商品房買賣契約》第八條、第十一條的補充約定
1、對《商品房買賣契約》第八條中約定的“不可抗力”一詞,雙方同意如下解釋:
①不能預見、不能避免且不能克服的自然災害和事件;
②為遵守、配合政府的法規、政策的變化或因政府部門有關機構的行政行為而導致的延誤;
③施工過程中遇到的異常的並在短時間內無法克服的技術性問題。遇上述任何一種或多種情況發生時,《商品房買賣契約》第八條約定的房屋交付期限按不可抗力實際發生天數順延。因不可抗力原因導致出賣人逾期交付該商品房的,出賣人免除責任。
2、出賣人所售房屋在符契約定的交付條件後,出賣人應向買受人發出《交房通知書》。買受人持《交房通知書》按其約定的時間、地點和部門與出賣人辦理房屋交接手續。
①在商品房達到交付使用條件後,除買受人未按契約約定支付應付房價款和違約金外,出賣人應書面通知買受人辦理房屋交付手續;買受人未接到通知的,以契約約定的交付期限的最後一天為辦理房屋交付手續的時間。買受人如果購買的是現房,則應在契約約定的交付期限內自行向出賣人領取房屋交付通知。
②買受人辦理完畢房屋交付手續,商品房即交付於買受人;買受人未在本條第①款約定時間內辦理完畢房屋交付手續的,則自契約約定的交付期限屆滿之日起視為已按約定條件交付,該房屋的損壞、滅失、物業管理費、電梯費等由買受人承擔。出賣人可將房屋移交給物業公司管理。
③買受人認為交付的商品房有質量瑕疵時,應以書面形式向出賣人提出。出賣人依據《商品房質量保證書》,及時提供保修服務。
第四條:對《商品房買賣契約》第十三條的補充約定
1、出賣人所交付房屋的裝飾、設備、設施須符合契約雙方所確認的《商品房買賣契約》“附屬檔案三”所約定的標準。買受人在接收房屋時,對該商品房的裝修、裝飾及設備質量若有異議的,買受人應向出賣人提出書面意見,經出賣人確認後,由出賣人予以完善,出賣人須按照“附屬檔案三”所約定的標準進行修繕或替換。出賣人修繕完畢後,應按照本協定的約定通知方式通知買受人,買受人應於出賣人發出通知後的7日內對房屋進行驗收,逾期不驗收,視同買受人已驗收完畢,同意接房。
2、出賣人銷售房屋所作的承諾和雙方的約定,以雙方正式簽訂的《商品房買賣契約》、補充協定明確表明的附屬檔案為準,出賣人所展示的樣板房僅作為房屋空間布局導向、裝修裝飾參考,不作為雙方交房、驗收、退房等事項的標準和條件;其他任何資料未經買賣雙方簽字蓋章認可的,均對買賣雙方無約束力。
第五條:對《商品房買賣契約》第十四條的補充約定
出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1、水、電於房屋交付之日起達到使用條件;
2、燃氣、寬頻、電話、有線電視在交付之日具備開通條件,由買受人到有關部門自行辦理開通手續;
3、暖氣設施在交付時符合使用條件,由買受人到有關部門申請開通。
第六條:對《商品房買賣契約》第十五條的補充約定
1、辦理產權證所發生的相關稅費,依照國家規定,由買賣雙方各自承擔。買受人未在出賣人通知的時間內提交辦理產權登記材料和相關稅費,或未到房管部門辦理手續的,出賣人可免除責任。
2、如買受人購房款未支付完畢,則出賣人將不予協助買受人辦理產權證。
3、買受人須按契約約定時間按時付清全部房款及相關費用。出現面積差“多退少補”情況時,買受人應在辦理產權手續前據實結清房款。未結清房款的,除買受人承擔違約責任外,出賣人不予辦理房屋交接或產權登記手續,且不視為出賣人逾期交房,出賣人不承擔違約責任。
第七條:其他約定
1、買賣雙方的權利義務以契約及其附屬檔案為準。出賣人在銷售廣告、宣傳資料、標書、模型、示範單位以及雙方在交易過程中口頭表達的意向和信息,均不構成契約內容,雙方不受其約束。
2、在買受人所購房屋登記備案後,買賣雙方任何一方無故單方面解除契約,都應一次性向對方支付成交房屋總價款5%的違約金。
3、與《商品房買賣契約》和本補充協定有關的檔案送達
.買賣雙方向對方發出口頭和書面通知應依《商品房買賣契約》和本補充協定所留的地址或電話或傳真發出。雙方對各自提供資料的真實性負責。
.《商品房買賣契約》及補充協定中約定之所有通知均應採用書面形式,即傳真、郵寄信件或手遞信件。採用信件通知方式的,在寄出三天后,七天后為到達。檔案送達至買受人簽署的《商品房買賣契約》中所預留的事後補留的通訊地址或代理人處即為有效送達;買受人沒有向出賣人預留或補留通訊地址,或郵寄在途中發生延誤的,出賣人不承擔延誤責任。
.一方聯絡方式如有變更,應在變更後兩個工作日內以書面形式通知對方;未作通知的,任何一方按照上述通訊地址發出通知的,即使另一方未收到,也視為已按約定條件送達。
第八條:本補充協定是《商品房買賣契約》不可分割的組成部分,由買賣雙方在簽署《商品房買賣契約》之時簽署,與《商品房買賣契約》具有同等法律效力。
第九條:本補充協定經買賣雙方簽字蓋章後生效。
出賣人:買受人:
年月日年月日
商品房買賣契約四 篇27
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,甲乙雙方達成如下協定:
第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置
甲方以_________方式取得位於_____________________________、編號為_________的地塊的土地使用權。
[土地使用權出讓契約號/土地使用權劃撥批准檔案號]為______________。
劃撥土地使用權轉讓批准檔案號為______________。
土地使用權證號為______________,土地面積為_________。地塊規劃用途為_________,土地使用權年限自______年_____月_____日至______年______月______日止。
甲方經批准,在上述地塊上建設商品房,[現定名/暫定名]______________,主體建築物的性質為_________,屬________結構,建築層數為_________層。工程建設規劃許可證號為______________。
本房屋位於_________市_________區(縣)___________路_________號_________樓_________層_________室,施工進度情況參照由甲方提供的照片;房屋所在樓房共有_________單元_________層,乙方所購房屋以自然習慣計數處於_________單元_________層,朝向為_________,房屋結構為_________,房屋用途為_________。
第二條 面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式,本條規定以[建築面積][套內建築面積](本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。
商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按第_________種方式進行處理:
1.雙方自行約定:________________________________________。
2.雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,乙方有權退房。
乙方退房的,甲方在乙方提出退房之日起30天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。
乙方不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方補足;超出3%部分的房價款由甲方承擔,產權歸乙方。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由甲方返還乙方;絕對值超出3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
產權登記面積-契約約定面積
面積誤差比=——————————————×100%
契約約定面積
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。
第三條 甲方出售的樓宇須經_________市建築質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房後甲方應將乙方付款在三十天內退回。
第四條 價格與費用
甲方與乙方約定按下述第_________種方式計算該商品房價款:
1.按建築面積計算,該商品房單位為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。
2.按套內建築面積計算,該商品房單價為(_________幣)每平方米_________元,總金額(_________幣)_________元整。
3.按套(單元)計算,該商品房總價款為(_________幣)_________元整。
4._________________________________________________________。
除上述房價款外,甲方依據有關規定收取下列稅費:
1.代收_________,計(幣)_________元整;
2.代收_________,計(幣)_________元整;
3._________________________________________________________。
上述代收稅費合計(幣)_________元整。
第五條 價格與費用調整的特殊約定
該商品房出現下列情況之一時,房價款和代政府收取的稅費可作相應調整:
1.由於該商品房屬於政府定價的預售商品房,有權批准單位最後核定的價格與本契約第四條規定的價格不一致,按政府有關部門最後核定的每平方米價格調整。
2.預售商品房開發建設過程中,甲方代政府收取的稅費標準調整時,按實際發生額調整。
3._________________________________________________________。
第六條 付款時間約定
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行(帳戶名稱:_________,帳號:_________);
1._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(幣)_________元;
2._________年_________月_________日前支付全部房價款的_________%,計(幣)_________元;
3.__________________________________________________________。
第七條 交接商品房時的付款額約定
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_________%,計(幣)_________元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起_________天內付清。
第八條 乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本契約第六條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天至實際付款之日止,月利息按_________計算。逾期超過______天后,即視為乙方履行本契約。屆時,甲方有權按下述第______種約定,追究乙方的違約責任:
1.終止契約,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
3.___________________________________________________________。
第九條 交付期限
甲方應當在______年______月______日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第______種條件,並符合本契約約定的商品房交付乙方使用:
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批准檔案。
5.___________________________________________________________。
除房地產交易管理機構依法作出不予過戶決定外,上述房地產權利轉移日期以_________(市/區/縣)房地產交易管理機構受理該房地產轉讓過戶申請之日為準。
上述房地產風險責任自該房地產_________(權利轉移/轉移占有)之日起轉移給乙方。
如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:
(1)人力不可抗拒的自然災害;
(2)施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的;
(3)其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經_________市有關主管部門的證明檔案為依據,方能延期交付使用。
交付時,甲方提交建設工程質量監督部門出具的《_________市建設工程質量合格證書》,並辦妥全部交接手續。
甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《_________市建設工程質量條例》及有關規定,自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第十條 甲方逾期交付的違約責任
除本契約第九條規定的特殊情況外,甲方如未按本契約規定的期限將該商品房交付乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第九條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內胺______利率計算;自第_____個月起,月利息則按______利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_____種約定,追究甲方的違約責任:
1.終止契約,甲方按乙方累計已付款的______%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲乙方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的______%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
3.____________________________________________________________。
第十一條 交接
商品房達到交付使用條件後,甲方應當書面通知乙方辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本契約第九條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,甲方還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。甲方不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,乙方有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由甲方承擔。
由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:__________________。
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條 關於產權登記的約定
甲方應當在商品房交付使用後_________日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。如因甲方的責任,乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第_________項處理:
1.乙方退房,甲方在乙方提出退房要求之日起_____日內將乙方已付房價款退還給乙方,並按已付房價款的_____%賠償乙方損失
2.乙方不退房,甲方按已付房價款的_________%向乙方支付違約金。
3.____________________________________________________________。
第十三條 關於物業管理的約定
該商品房移交後,乙方承諾遵守小區(樓宇)管理委員會選聘的物業管理公司制定的物業管理規定;在小區(樓宇)管理委員會未選定物業管理機構之前,甲方指定_________公司負責物業管理,乙方遵守負責物業管理的公司制定的物業管理規定。
第十四條 保修責任
自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該商品房的下列部位和設施承擔建築施工質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔
1.牆面保修_________月;
2.地面保修_________月;
3.頂棚保修_________月;
4.門窗保修_________月;
5.上水保修_________月;
6.下水保修_________月;
7.暖氣保修_________月;
8.煤氣保修_________月;
9.電路保修_________月;
10._________保修_________月。
保修期內,因不可抗力的因素,或其他非甲方原因造成的損壞,甲方無須承擔責任,但可協助維修,維修費用由乙方承擔。
第十五條 雙方可以就下列事項約定
1.該商品房所在樓宇的屋面使用權_________________________________;
2.該商品房所在樓宇的外牆面使用權_______________________________;
3.該商品房所在樓宇的命名權_____________________________________;
4.該商品房所在小區的命名權_____________________________________;
5._____________________________________________________________。
第十六條 乙方的房屋僅作_________使用,乙方使用期間不得擅自改變該商品房之房屋結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共設施、公共用地的使用性質。
乙方所購樓宇,如發生出租、抵押、轉讓等法律行為,應經_________市公證處辦理公證後,由_________市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。
第十七條 甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第__種方式處理
1.甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.______________________________________________________________。
第十八條 甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:___________________。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:__________。
第十九條 甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已清除該商品房原由甲方設定的抵押權。如交接後發生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第二十條 自該商品房交付之日起,_________[_________號劃撥土地使用權批准檔案/甲方與_________簽訂的_________號土地使用權出讓契約]中規定的甲方權利、義務和責任依法隨之轉移給乙方。
第二十一條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽定補充協定。
第二十二條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第二十三條 甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本契約應經該商品房所在地公證機關公證。
第二十四條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴。)
第二十五條 本契約_________[經甲、乙雙方簽字/經_________公證(指外銷房)]之日起生效。
第二十六條 本契約生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止契約的,除雙方簽訂補充協定外,責任方須按本契約及其補充協定的有關條款之規定承擔違約責任,並按實際已付款(已收款)的_________%賠償對方損失。
第二十七條 本契約自生效之日起_________天內,由甲方向______________申請登記備案。
第二十八條 本契約連同附屬檔案共_________頁,一式_________份,甲、乙雙方各執一份,_________各執一份,均具有同等效力。
本契約用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。
甲方(蓋章):___________________乙方(蓋章):__________________
代表人(代理人)(簽字):_______代表人(代理人)(簽字):______
_________年_________月_________日_________年________月_________日
附屬檔案
附屬檔案一 房屋平面圖(略)
附屬檔案二 公共部位與公用房屋分攤建築面積構成說明(略)
附屬檔案三 裝飾、設備標準
1.外牆:___________________
2.內牆:___________________
3.頂棚:___________________
4.地面:___________________
5.門窗:___________________
6.廚房:___________________
7.衛生間:_________________
8.陽台:___________________
9.電梯:___________________
10.其他:__________________
附屬檔案四 契約補充協定(略)
為加強______________(以下簡稱“本物業”)和管理,維護全體業主和物業使用人的合法權益,維護公共環境和秩序,保障物業的安全與合理使用,根據國家有關物業管理的法規政策制訂本公約。全體業主和物業使用人均須自覺遵守。
第一條 在使用、經營、轉讓所擁有物業時,應遵守物業管理法規政策的規定。
第二條 執行業主委員會或業主大會的決議、決定。
第三條 委託物業管理企業負責房屋、設施、設備、環境衛生,公共秩序、保全、綠化等管理,全體業主和物業使用人應遵守物業管理企業根據政府有關法規政策和業主委員會委託制定的各項規章制度。
第四條 全體業主和物業使用人應積極配合物業管理企業的各項管理工作。
第五條 業主或物業使用人對物業管理企業和管理工作如有意見或建議,可直接向物業管理企業提出,發生爭議時可通過業主委員會直轄市解決。
第六條 加強安全防範意識,自覺遵守有關安全防範的規章制度,做好防火防盜工作,確保家庭人身財產安全。
第七條 業主或物業使用人裝修房屋,應遵守有關物業裝修的制度,並事先告知物業管理企業。物業管理企業對裝修房屋活動進行指導和監督,並將注意事項和禁止行為告知業主和物業使用人。業主或物業使用人違規、違章裝修房屋或妨礙他人正常使用物來的現象(如滲、漏、堵、冒等),應當及時糾正,造成他人物業損失的應承擔賠償損失,對拒不改正的,物業管理公司可採取相應措施制止其行為,並及時告知業主委員並報有關行政管理部門貪污處理。
第八條 業主發委託物業管理企業對其自用部位和毗連部位的有關設施、設備進行維修、養護,應支付相應費用。
第九條 凡房屋建築及附恬設施設備已經或可能妨礙、危害毗連房屋的他人利益、安全、或有礙外觀統一、市容觀瞻的,按規定應有由業主單獨或聯合維修、養護的,業主及時進行維修養護,拒不進行維修養護的,由業主委員會委託物業管理企業進行維修養護,其費用由當事業主按規定分攤。
第十條 與其他非業主使用人建立僉租賃關係時,應告知並要求對方遵守本業主公約和物業管理規定,並承擔連帶責任。
第十一條 在本物業範圍內,不得有下列行為:
1.擅自改變房屋結構、外貌含外牆、外門窗、陽台等部位的顏色、形狀和規格.、設計用途、功能和布局等;
2.對房屋的內外承重牆、梁、柱、板、陽台進行違章鑿、拆、搭、建;
3.占用或損壞樓梯、通道、屋面、平台、道路、停車場、腳踏車房棚.等公用設施及場地;
4.損壞、排除或改造供電、供水、供氣、供暖、通訊、有線電視、排水、排污、消防等公用設施;
5.隨意堆放雜物、丟棄垃圾、高空拋物;
6.違反規定存放易燃、易爆、劇毒、放射性等物品和排放有毒、有害、危險物質等;
7.踐踏、占用綠化用地;損壞、塗畫園林建築小品;
8.在公共場所、道路兩側亂設攤點;
9.影響市容光煥發觀瞻的亂搭、亂貼、亂掛、設立廣告牌;
10.隨意停放車輛;
11.聚從喧鬧、噪聲擾民等危害公共利益或其他不道德的行為;
12.違反規定飼養家禽、家畜及寵物;
13.法律、法規及政府規定禁止的共他行為。
第十二條 人為造成公共設施設備或其他業主設施設備損壞,由造成損壞責任人負責修復或賠償經濟損失。
第十三條 按規定交納物業管理企業應收取的各項服務費用。
第十四條 業主使用本物業內有償使用的文化娛樂體育設施和停車場等公用設施條場地時,應按規定交納費用。
第十五條 自覺維護公共場所的整潔、美觀、暢通及公用設施的完好。
第十六條 加強精神文明建設,弘揚社會主義道德風尚,互助友愛,和睦相處,共同創造良好的工作和生活環境。
商品房買賣契約四 篇28
出賣人(甲方):__________ 買受人(乙方):__________
身份證號碼:_____________ 身份證號碼:_____________
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。
一、甲方願將其擁有完全產權的位於_____市_____區_____園的房屋(房屋所有權證編號:___________,建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。
二、本契約簽定前,該房屋如有應繳納的一切稅費,概由甲方負擔。本契約發生的契稅,土地出讓金等其他稅費由乙方負擔。
三、簽定契約同時乙方願交_____萬元作為定金交給甲方。乙方通過向銀行申請抵押貸款方式支付甲方購房款,購房款由乙方分三期付給甲方。
第一期,在貸款銀行向乙方發出貸款承諾書時,乙方將_____%首付房款存入銀行,並由銀行凍結,
第二期在貸款銀行向乙方發放貸款之日由銀行將乙方所貸款項及_____%首付款直接劃到甲方的賬戶中;
第三期,在甲方交房時,由乙方一次性將餘款付給甲方。
四、甲方同意乙方以向銀行申請貸款的方式支付房款,並作出如下承諾:
1、向乙方申請貸款的銀行或銀行認可的機構提供與貸款相關的資料,簽署相關檔案;
2、在辦理產權過戶手續時,應按照要求將房屋產權資料交付銀行或貸款銀行認可的機構持有個人房屋買賣協定書範本個人房屋買賣協定書範本。
五、如果乙方的貸款申請未獲貸款銀行批准,則雙方同意以下 兩種方式解決該房屋的買賣事宜:
1、繼續履行協定,乙方一次性將購房款支付給甲方,(期限為一個月)。甲方 收到房款五天內與乙方去辦過戶手續。
2、解除協定,甲方收取乙方的定金不與退還,甲方有權再次出賣本房。
六、違約責任
1、甲方如不履行本契約規定的,每逾期1天按房價總額千分之一作為違約金陪償陪給乙方。逾期超過一個月時,乙方有權解除本契約,解約時,甲方除將已收的房價款(包括定金全部退還乙方外),並應賠償乙方經濟損失人民幣_____萬元。
2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。每逾期1天按房價總額千分之一作為違約金賠償給甲方。逾期超過一個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方應賠償甲方經濟損失人民幣_____萬元。
3、如果甲方出售的房屋存在他項權利設定或其他產權糾紛以致影響到乙方權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_______種方式解決個人房屋買賣協定書範本契約範本。
1、提交__________仲裁委員會仲裁。
2、依法向__________人民法院起訴。
八、其他約定
九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。
十、本契約一式_____份,甲乙方各執_____份。
甲方:__________ 乙方:__________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日