房屋買賣契約(交納誠意金)

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇1

甲方(賣方):趙將 身份證號:

謝春花 身份證號:X

乙方(買方):趙軍 身份證號:

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律、法規的規定,甲、乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實、信用守法的原則,經雙方協商一致,達成如下條款: 一、甲方房屋(以下簡稱該房屋)位於邵東縣兩市鎮桃園路06棟116號;該房屋的產權證號碼為 房權證兩市鎮字第709002154,土地使用證號碼為 邵國用(20__)第1652號。共 一層,房屋結構為磚混,建築面積平方米。甲方將該房屋出售給乙方,乙方對該房屋已做了解,願意購買該房屋。

二、甲乙雙方議定該房屋交易總金額為人民幣大寫: 貳拾陸萬元整,小寫(¥:260000.00元),房款一次付清。

三、辦理該房屋過戶登記時所發生的費用全部由乙方支付。

四、甲方必須保證所提供房屋資料的真實性和合法性,且該房屋沒有因甲方引起的產權糾紛和財務糾紛或其他權利限制,以及有關抵押、債務、稅項及租金,否則,由此帶來 1

的損失由甲方負責。乙方保證錢款按契約約定付清。

五、甲方將房地產移交給乙方之前,應付清屬於自己承擔的各種費用。

六、甲乙雙方一致同意該房屋的建築面積,公用分攤建築面積均以邵東縣房地產測繪為準。

七、本契約發生爭議時,由雙方協商解決,協商不成的,可依法向邵東縣人民法院提起訴訟。

八、本契約一式貳份,由甲方和乙方各執一份,簽訂即生效,具有同等法律效力,希共同遵守。

甲方簽名: 電話號碼:

乙方簽名: 電話號碼:

年 月 日

2

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇2

賣方:__________(簡稱甲方),身份證號碼:____________________住址: ____________________聯繫電話:____________________

買方:__________(簡稱乙方),身份證號碼:____________________住址:___________________ 電話:____________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條:乙方自願購買甲方擁有的座落在______市_____區___________ 擁有的住宅房產一套,建築面積為_____平方米,房產證號為: ,國有土地使用權證號為:_________________

房屋的具體狀況以相關部門登記的權屬為準。

第二條:上述房產的交易價格為:按套計價,總價:人民幣_________元整(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。

第三條:付款時間與辦法

甲乙雙方同意以分期付款方式支付該房屋的購房款;在契約具備簽訂條件,簽訂本契約的當日,乙方支付定金 人民幣(大寫:____拾____萬____仟 ____佰____拾____元整)給甲方;在 年 月 日前,乙方給付 萬元(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)給甲方,甲方在收到該款之日起兩日內協助乙方到房屋登記部門辦理房屋產權過戶手續;在年 月 日前,乙方給付 萬元(大寫:____拾____萬 ____仟____佰____拾____元整)給甲方,甲方在收到該款之日起兩日內協助乙方到國土部門登記部門辦理國有土地使用權過戶手續。

第四條:房屋交付時間:

甲方應在收到乙方定金之日起____天內將本契約約定的房產交付給乙方使用,並應在交房當日將物業、水電氣、網路、有線電視等因甲方居住產生的費用結清。

第五條:稅費分擔:

甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,本次交易中全部稅費由_______方承擔,包括乙方依法應當承擔的契稅等。

第六條:違約責任

乙方的違約責任

1、乙方如未按本契約第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。

2、逾期超過 天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權終止契約,乙方按本契約約定的房屋總價款的 50%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

3、乙方在本契約簽訂後,擅自解除本契約,不購買該房屋,乙方應當按照本契約約定的房屋總價款的50%向甲方支付違約金。

甲方的違約責任

1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息內按__ 利率計算;

2、逾期超過 個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權終止契約,甲方按房屋總價款的100%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

3、甲方在本契約簽訂後,擅自解除本契約,不出賣該房屋,甲方應當按照本契約約定的房屋總價款的100%向乙方支付違約金。

第七條:本契約一式四份。甲乙雙方各一份,相關登記機關備案一份,具有同等法律效力,本契約經雙方簽字捺印後生效。

第八條:本契約發生爭議的解決方式:

在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第九條:本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇3

甲方(賣方):

身份證號:

地址: 聯繫電話:

乙方(買方):

身份證號:

地址:

聯繫電話:

甲、乙雙方根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協定:

第一條 標的房屋

1、轉讓房屋情況

甲方自願將此房屋賣給乙方,房屋(以下簡稱“房屋”)坐落於 區(縣) 小區(街道) 號(棟) 單元 號(室)。該房屋所在樓層為 層,建築面積共

平方米(以產權證記載為準),房屋性質為 ,房屋的抵押情況為。

隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等。

2、房屋面積

房屋面積以甲方與房屋開發商所簽的《商品房買賣契約》(編號 )記載面積為準。如房屋最終取得房地產權證的面積與《商品房買賣契約》(編號 )不一致,則以房地產權證記載為準。

3、房屋產權

甲方與房屋開發商簽訂的《商品房買賣契約》(編號 ),但該房屋尚未取得房地產權證。

第二條 房屋金額

經買賣雙方協商一致,該房屋成交總價格為:人民幣元(小寫), 元整(大寫)。

上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。

第三條 付款方式

1、本契約簽訂之日起日,乙方應向甲方支付定金契約金額的95% 元整,定金最終抵作房屋款。

2、二手房屋交易公證辦完後,甲方將與房屋開發商所簽的《商品房買賣契約》(編號 )、購房發票等等一切契約、票據、資料、鑰匙等等的原件交付給乙方後 日內,乙方向甲方支付契約金額的95%,即人民幣 元整。

3、待該房屋取得房地產權證後,甲方與乙方辦理產權過戶手續後日內,乙方向方支付契約金額的 %,即人民幣 元整。

第四條 房地產權證辦理

如本契約項下房屋已具備辦理房地產權證的條件,甲方應積極予以辦理,如在前述條件具備的前提下甲方一個月內未予辦理,則逾期一日按契約金額的1‰向乙方無能為力付違約金。

第五條 房屋交付

1、甲方應於本契約簽訂之日起 日內,將該房屋交付乙方使用,並於交付當日辦理完畢配套交接手續。

2、如房屋開發商尚未交房,則待收到開發商交房通知後7日內,乙方需辦理物業、入住或管理等手續的,甲方應於配合辦理。

第六條 房屋過戶

甲方應於本契約項下房屋取得房屋產權證後7日內,與乙方辦理產權過戶手續;如該房屋有貸款,則應於取得房屋產權證後7日內,辦理貸款清償及房屋過戶等手續。

第七條 稅費的交納

契約履行中,乙方承擔過戶(或更名時產生的房屋交易稅,契稅、個人所得稅等其它費用)。

因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致諮易不能繼續進行的,其應當向守約方支付相當於契約金額40%的違約金。

第八條 雙方的權利和義務

1、本契約簽訂之後,乙方即實際享有房屋所有權,並履行相應的付款義務。在辦理房屋過戶前,乙方在行使權利時需要甲方協助的`,甲方應當協助;

2、房屋實際交付給乙方前,房屋風險責任由甲方承擔;房屋完成驗收交接後,實際交付給乙方之日起,房屋風險責任轉移給乙方承擔。

第九條 聲明及保證

1、甲方保證:

1.1 房屋上不存在任何權利瑕茲和質押擔保的情況,且房屋所有權真實、合法、有效;

1.2 甲方有權簽署並有能力履行本契約,如為代理人則代理人已經過權利人的授權;

1.3 本契約簽訂後,甲方不將房屋出賣給第三人。

2、乙方保證:乙方有權簽署並有能力履行本契約。

第十條 違約責任

1、除不可抗力外,甲方未按本契約第四條、第五條、第六條約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照如下規定處理:

1.1 如因甲方原因,造成該房屋不能過戶到乙方名下或發生債權債務糾紛的,乙方有權選擇解除契約,甲方應當自收到契約解除通知之日起3日內退還乙方全部已付款,並按契約金額的40%向乙方支付違約金。

1.2 逾期在30日之內,自約定的期限屆滿之次日起至實際交付或過戶之日止,每逾期一日按契約金額的1‰向乙方按日計算違約金,並於該房屋實際交付或過戶之日起3日內向乙方支付違約金,契約繼續履行;

1.3 逾期超過30日後,乙方有權選擇解除契約,甲方應當自收到契約解除通知之日起3日內退還乙方全部已付款,並按照契約金額的40%支付違約金。

1.4 如發生本條1至3款的違約情況,導致契約無法履行或最終解除的,甲方還應賠償乙方對房屋的實際裝修損失。

2、乙方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:

2.1 逾期30日的,自約定的付款期限屆滿之次日起至實際付款之日止,每逾期一日按照契約金額的1‰向甲方按日計算違約金,並於實際付款之日起3日內向甲方支付違約金,契約繼續履行;

2.2 逾期超過90日後,甲方有權解除契約。甲方解除契約的,乙方應當自解除契約通知送達之日起7日內按照契約金額的10%向甲方支付違約金,並由甲方退還乙方全部已付款。

3、本契約簽訂後,甲方再將該房屋出賣給第三人,導致乙方不能取得房屋所有權證的,乙方有權解除本契約。甲方應當自收到契約解除通知之日起3日內退還乙方全部已付款,並按契約金額的40%向乙方支付違約金。

第十一條 契約的轉讓

除經雙方協商同意外,本契約所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。

第十二條 不可抗力

因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起 日內向另一方當事人提供證明。

第十三條 爭議的處理

契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,雙方同意將爭議提交乙方所在地法院通過訴訟解決。

第十四條 契約的效力

本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇4

根據國家有關法律、法規和本市相關規定,甲(賣方)乙(買方)丙(中介)三方在自願、平等和協商一致的基礎上,就丙方接受甲、乙方的委託,促成甲、乙方訂立房地產買賣契約,並完成其他服務事項達成一致,訂立本契約。

該條是契約的目的。由委託出售方、買受方、中介方三方簽署。保證三方權利義務明晰,有助於中介的陽光操作。

注意:三方當事人必須使用與其身份證(或營業執照)一致的姓名(名稱)

第一條 標的基本情況及價款

該條內容是對房屋基本狀況的描述。其中所有權人、共有人、房屋座落、丘號、產權證號、建築面積、土地證號、房屋來源的填寫內容須與產權證與土地使用證所載一致。其中要注意在權證上不列名的共有狀況。如夫妻共有,房改房中的家庭共有。受託方應要求委託人如實提供情況,並取得共有人的書面同意。

第二條 委託事項

1、甲方委託丙方出售_______________以上房產,並代辦_______________等相關事宜(①產權轉移②房屋交付③房款撥付)

2、乙方委託丙方購買_______________以上房產,並代辦_______________等相關事宜(①產權證②房屋交付③房款支付④貸款⑤抵押登記⑥土地使用證)

代辦事宜可以選擇。可選其中的一部分或全選。買賣雙方應從其從其各自利益角度出發,將需委託的事項選擇清楚。

第三條 甲方的義務

1、保證出售的房屋權屬真實,並符合國家及南京市房屋上市交易的政策法規及有關規定,且房屋財產的共有人對出售此房屋無異議。

2、協助乙方辦理該房地產的交易過戶手續,提供相應證件資料(material)

3、按房地產買賣契約中約定的交付日期,騰空房屋,並完好保留所應交付給乙方的附屬設施及原裝修。

4、在房屋交付前,負責戶口遷出,結清水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用。

5、按本契約約定,按期支付佣金和代辦費。

該條是法律責任所在。當事人必須知曉違背上述條款,須承擔相應法律責任。

1、須將其所有房屋真實情況如實告知受託人,尤其是有瑕疵的情況(含權利瑕疵與房屋本身的瑕疵),如是否有查封等情況,所以應慎重對待。

2、尤其是提供資料(material)應真實。

3、是按原先約定的房屋狀況交付。

4、戶口應及時遷出,水、電、氣、有線電視、電話、物管等費用最好在交易手續辦結前一次結清,以避免日後再有糾紛。

5、佣金和代辦費以契約約定的數額和時間交付。

第四條 乙方的義務

1、按照房地產買賣契約中約定的房款支付方式及期限,支付定金和房款。

2、根據本契約約定的委託、代辦事項,按時支付佣金和代辦費用。

3、根據委託事項,乙方應於__________前將各類資料(material)備齊交予丙方,同時將由丙方代繳的____________ (①契稅②交易服務費③抵押管理費④他項權證費)等約計人民幣_______________元交予丙方。丙方將與乙方按實結算,多退少補。

第1、2款為乙方必須履行的法律義務。第3款備齊資料(material)的時間乙方必須明確承諾。需代繳的費用也須根據需要選擇清楚,並將總額填寫正確。丙方在接受費用時務必開具收據或收條,據此可與最後結算的憑據相對應。

第五條 丙方的義務

1、認真履行甲、乙方委託的事項,親自完成甲、乙方委託代辦的各項服務。

2、丙方派______________經紀人負責該房產的居間活動,在委託期限內辦理所委託的事項。

3、根據專業知識及工作經驗,丙方將所了解的標的`情況如實告知委託人,及時將委託事項辦理的進展情況向委託人通報。

4、對委託人個人資料(material)予以保密,未經委託人同意,不得向他人泄露。

5、處理委託事務取得的財產,應當及時轉交委託人。

6、出示國家規定的收費標準及收取相關費用的依據。

該條1是首先要求受託人必須親自完成受託事項。在本契約有效期內,非經各方協商一致不得轉委託。

2是中介公司須委派具有合法的經紀人身份的本公司員工負責該委託事項。

3是受託人應將自己所了解的有關標的狀況及辦理狀況如實告知雙方當事人,尤其不得隱瞞已知的房屋瑕疵。

4是受託人對在中介過程中所了解的委託人的個人情況與資料(material)負有保密義務。

5是在處理受託事務中所經手的委託人的財產,應及時移交相關委託人。6是受託人應在其經營場所公示國家規定的收費標準,並嚴格按標準收取費用。

第六條 房款的支付與轉付

甲、乙方商議,按以下第___________種方式支付房款:

(一)根據房地產買賣契約中房款支付的時間及方式,雙方自行辦理房款的支付。

(二)雙方若將房款的轉付交予丙方,則丙方將按下列方式進行操作:

1、乙方在簽定房地產買賣契約之日,將定金人民幣_______________元交給丙方保存。

2、乙方在簽定房地產買賣契約及本契約後________個工作日內將_____________(首期款/全部房款),總計人民幣_______________元交給丙方保存。

3、甲乙雙方在完成_______________(①交易過戶簽字後 ②乙方領取產權證後)____________日內,丙方按售房款________%,計人民幣_______________元轉付給甲方。

4、待銀行放貸後或乙方補足購房款後,雙方完成房屋交接手續,且甲方結清房屋交付前的水、電、氣、有線電視、電話、物管等費後三日內,丙方將餘款一次性轉付給甲方。

(三)三方約定:

該條是付款方式的約定。其(一)是雙方自行結清,與受託人無關。其(二)是由受託人轉交。對該方式的四步驟可逐項按步驟選擇,即受託人先收取定金、首付款(或全部房款),再轉付首批房款(含定金),手續辦完後轉付餘款。所有的空格須填寫明確。尤其注意在錢款的往來中,每筆均須有交付的書面手續。尤其要注意,定金作為契約的擔保,有定金罰則可適用。定金比例不可過高。其三是三方當事人約定的其他方式。三方可自行約定,但須明確,並可操作。

第七條 房屋交付

1、甲方應在乙方領取產權證後________ 天內或於200_____年_____月_____日前騰空房屋,並書面通知乙方、丙方辦理交付的具體時間。

2、若乙方在接到上述書面通知後,不按期對該房屋辦理驗收的,則該房屋毀損、滅失的風險由乙方承擔。

3、甲、乙、丙三方共同參加房屋的交付手續。甲方按契約約定移交房屋及附屬設施並保留原裝潢,甲、乙方交接鑰匙,簽署房屋交接單,丙方見證簽字。

這是委託人交付義務的規定。所有時間必須明確填寫。建議乙、丙方在接到書面通知時,及時辦理交接驗收。受託人在交接單上見證時,一定要全面審看。如有出入,則及時更正。否則有可能承擔連帶責任。

第八條 佣金、代辦費支付標準及方式

(一)丙方完成本契約約定的甲方委託和代辦事項,甲方按照下列第_______種方式計算,向丙方支付佣金和代辦費:

1、按該房地產售房款_____%,具體數額為人民幣_________元。

2、按委託代辦事項支付代辦費計人民幣___________元。

(二) 丙方完成本契約約定的乙方委託事項,乙方按照下列第_______種方式計算,向丙方支付佣金和代辦費:

1、按該房地產售房款_____%,具體數額為人民幣__________元。

2、代辦產權證費___________元、代辦土地證費___________元、代辦抵押貸款和他項權證費___________元,總計人民幣___________元。

上述費用,甲、乙方應於___________前支付給丙方。

(三) 丙方根據契約約定收取佣金和代辦費,未促成契約的可收取相關費用,但不得超過國家規定的收費標準。

該條為受託人收費的約定。甲、乙方按規定或交易習慣支付佣金。按交易習慣,可以收取一方,也可按規定收取雙方的。

(一)為兩種方式選一確定。如沒有即划去。

(二)為選1或1、2同選,但須注意的是所有的收費須列明。尤其注意在錢款的往來中,每筆均須有交付的書面手續。

(三)是未促成契約的,所收取的費用是為促成交易而不可避免的必要費用。

第九條 違約責任

(一) 三方商定,丙方有下列情形之一的應承擔違約責任:

1、無正當理由不履行契約的;

2、與他人串通,損害甲、乙方利益的;

3、故意隱瞞,提高委託標的利差;

4、其它過失影響甲、乙方交易的。

(二) 三方商定,甲、乙方有下列情形之一的應承擔違約責任:

1、無正當理由不履行契約的;

2、未能按照契約約定提供必要的檔案和配合,造成丙方無法履行契約的;

3、相互或與他人串通,損害丙方利益的;

4、未能按契約約定支付佣金和代辦費的;

5、其他造成丙方無法完成委託事項的行為。

(三) 三方商定,上述違約行為方,選擇下列第_________條約定的金額作為違約金分別支付給各守約方。違約方給各守約方造成的其它經濟損失,由守約方按照法律、法規的有關規定追償。

1、約定違約金為___________元。

2、按標的額的_________%,計人民幣___________元。

本條違約責任規定明確。三方都須共同遵守。違約金支付以約定為準。兩種方式可選擇其一,但須約定清楚。但須提示的是,如果買賣雙方已選擇適用了定金罰則,那么買賣雙方就不可同時再適用違約金。但與中介公司之間如無定金約定,可適用違約金。

第十條 爭議解決方式

三方在履行本契約過程中發生爭議,由三方協商解決,也可由工商行政管理部門調解;協商、調解不成的,按本契約約定的下列第________項進行解決:

1、由_________仲裁委員會仲裁。

2、依法向人民法院提起訴訟。

該條對糾紛的解決提供了工商管理部門調解的解決渠道。除此而外,也可選擇,但只能選其中之一。如選1項,須明確指定某仲裁委員會,如選擇南京市仲裁委員會。須注意的是如果選擇了仲裁,則當事人放棄了向法院起訴的司法救濟的權利。

第十一條 其他約定

本契約如有內容變更或未盡事項,經三方協商一致後簽訂補充協定,補充協定應當採取書面形式,與本契約具有同等法律效力。本契約與補充協定內空格部分填寫文字與印刷文字具有同等效力。

補充協定因與本契約有同等效力,因此,須三方當事人簽章。簽署日期。

第十二條 契約生效

本契約自甲、乙雙方簽字,丙方蓋章後生效。本契約一式_________份,甲、乙、丙三方各執_________份。

▲該條約定當事人簽章後生效。如有一方不簽章,則不生效。

甲方:

乙方:

丙方:(簽章)

身份證號碼:

身份證號碼:

營業執照註冊號:

資質證書編號:

委託代理人:

委託代理人:

執業經紀人:

聯繫電話:

聯繫電話:

執業經紀人資格證書號:

住址:

住址:

聯繫電話:

二o 年 月 日

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇5

出賣方:______________________(以下簡稱甲方)

身份證號:____________________

通訊地址:____________________

聯繫方式:____________________

受讓方:______________________(以下簡稱乙方)

身份證號:____________________

通訊地址:____________________

聯繫方式:____________________

甲乙雙方就位於__________的一處農村房屋的買賣事項,根據我國民法典、土地管理法等相關法律規定,經充分、平等協商,自願達成如下一致協定:

第一條 房屋情況

1、本契約雙方當事人均為_______省________市_______街道___________村__________組集體成員。

風險告知:我國實行二元制土地所有權結構,即國有土地所有制和集體土地所有制。根據《中華人民共和國土地管理法》的規定,農村宅基地屬集體所有,村民對宅基地只享有使用權,農民將房屋賣給城市居民的買賣行為不受到法律的認可與保護,即不能辦理土地使用證、房產證、契稅證等合法手續。因此,小產權房不能向非本集體成員的第三人轉讓或出售,只能在集體成員內部轉讓、置換。

2、本契約項下的房屋位於_____市_____街道 ,相鄰為________,建築面積________,北屋________,東屋________,西屋________,南屋________,院落面積為________,房屋登記在________名下或宅地基使用權證登記在________名下。

第二條 該交易房屋由甲方全額出資建造,使用的土地為_______省________市_______街道____________村_____組集體土地,並徵得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。

風險告知:"小產權房"買賣契約的效力一般認定無效為原則,但也區分不同情況:對於發生在本鄉範圍內農村集體經濟組織成員之間的農村房屋買賣,該房屋買賣契約認定有效。對於將房屋出售給本鄉以外的人員的,如果取得有關組織和部門批准的,可以認定契約有效。對於將房屋出售給本鄉以外的人員,未經有關組織和部門批准,如果契約尚未實際履行或者購房人尚未實際居住使用該房屋的,該契約應作無效處理。

第三條 房屋價格

本契約項下的房屋交易價格為人民幣_______萬元,該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。

第四條 款方式

1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並應於本契約生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。

2、已付定金將在最後一期付款時沖抵,支付方式為以下第_________種:

(1)現金_________:

(2)支票_________:

(3)匯款_________。

第五條 房屋交付

乙方根據第五條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起_____日內,甲方須將本契約項下的房屋以及包括但不限於房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方並負責騰空房屋。

第六條 乙方逾期付款的違約責任

乙方按本契約規定的付款方式付款,逾期一日,按照逾期金額的_____‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款_____%違約金。

第七條 甲方逾期交房的違約責任

甲方按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,逾期一日,按照購房總價的_____‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價_____%的違約金。

第八條 甲方保證在交接時該房屋有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第九條 該房屋交付給乙方後,該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有,包括但不僅限於徵地補償、拆遷補償等:如甲方得到該上述補償款後應當將該款項全部給付乙方,如甲方無故拖延或拒絕給付乙方,除全部給付補償款外,須向乙方支付_____元的違約金。

第十條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。

第十一條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

第十二條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十三條 本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。

出賣方(簽章):_________________ 受讓方(簽章):_________________

_______年_____月_____日 _______年_____月_____日

村委會意見:

村委會蓋章:

______ 年____ 月 ____日

小產權房買賣的注意事項

1、根據建委發出購房風險提示指出,“使用權”、“鄉產權”、“小產權”的房屋無產權保障,不具有房屋所有、轉讓、處分、等權利,且不能辦理房屋產權過戶手續。

2、像小產權中的“鄉產房”、“村產房”等並沒有國家的產權證書,只有鄉政府或村委會給的產權證,不能像大產權的房子一樣抵押、流轉。

3、購買鄉產權那樣的小產權房無法辦理貸款,只能一次性或分期付款,這樣無形中會加大購房人的資金壓力,增加購房風險。

4、如遇到拆遷,將被視為違章建築,得不到拆遷補償。就算有補償,也是先將補償款給產權擁有者,之後按先前購房協定補償到每一位小產權房業主,如果沒有協定,或者產權擁有者不講誠信,小業主的利益得不到保障。

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇6

甲方(出賣人): 身份證件號碼:

乙方(買受人): 身份證件號碼:

甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的前提下,達成如下協定:

第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:

(一)座落於 ,建築面積為 平方米;套內建築面積_______ ___平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積______ ______平方米;

(二)出售房屋的所有權證證號為 ____________;

(三)房屋平面圖及其四至見房產證;

該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。

該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。

出賣人還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。

第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條計價方式與價款

按建築面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣 元整;房價款的支付方式、支付時間為:

乙方在 年 月 日前付給甲方定金(人民幣),(大寫) ____________元,(小寫) ________元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國契約法》條款的調整。

上述定金在乙方最後一次付款時充抵房款。

第四條房屋價款乙方分三期付給甲方:

第一期:在年月日,付人民幣 萬元;

第二期:在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款 萬元。 ;

第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣 萬元。

每期付款,甲方收到後出具收據。

第五條

1、甲、乙雙方定於_____年月日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。

2、雙方定於_____前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。

3、甲方應在_____前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。

4、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:

第六條 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依

法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。

第七條 甲、乙雙方同意,雙方應於本契約生效之日起 日內到房地產主管部門辦理過戶手續。

在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第八條承擔違約責任。並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。

該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:

該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。

該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由 甲方承擔乙方承擔 。

除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由 甲、乙雙方按國家規定各自承擔 。

第八條 甲方如不按契約規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期

超過3個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

第九條、乙方全部或一部分不履行本契約約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本契約。

第十條 甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的`轉移時間。

第十一條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第十二條 該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:

第十三條 本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。

第十四條 甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄 。

第十五條 本契約一式_____份。其中甲方留執_____份,乙方留執_____份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。

第十六條 本契約自甲乙雙方簽訂之日自_____之日起生效。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

地 址: 地 址:

現住址: 現住址:

聯繫電話: 聯繫電話:

簽約日期: 簽約日期:

購房者可根據以上所提及的二手房購房契約中的注意事項來規範個人的購房行為,並在交易過程中仔細閱讀契約條款,避免出現讓自己的契約利益蒙受損失的情況。

賣方:_______________(簡稱甲方) 身份證號碼:_____________________

買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________

根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。

第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。

第三條付款時間與辦法:

1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付

首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人

民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在

繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。

2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支

付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款

人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。

第四條甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。

第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

第六條違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第七條本契約主體

1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。

2.乙方是____________,代表人是____________。

第八條本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。

第九條本契約一式份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,XX市房地產交易中心一份、________公證處各一份。

第十條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第十一條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

第十二條雙方約定的其他事項:

出賣方(甲方):_________________ 購買方(乙方):__________________

身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________

地址:___________________ 地址:____________________

郵編:___________________ 郵編:____________________

電話:___________________ 電話:____________________

代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方): _________________

身份證號碼: ___________________ 身份證號碼: ___________________

鑑證方:

鑑證機關:

地址:

郵編:

電話:

法人代表:

代表:

經 辦 人:

日期:年月日

鑑證日期:_______年____月____日

依據我國《契約法》及業務實踐,下列內容在一份二手房銷售契約中是必不可少的:

一、當事人的名稱或姓名、住所

這裡主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯繫辦法等,以免出現欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產。

二、標的

同時還要寫明房屋產權歸屬(要與第一條銜接);原售房單位是否允許轉賣;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。

三、價款及付款時間約定

一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建築面積來計算房屋的價格,即約定每平方米建築面積的售價為多少元,然後用單價乘以建築面積來計算房屋所需支付的價款。二手房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在契約中一般要列一個付款時間進度表,買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。

四、履行期限、地點、方式

這裡主要寫明交房時間;條件;辦理相關手續的過程;配合與協調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、其他費用如何分攤;遇有價格上漲、下跌時如何處理。

五、違約責任

這裡主要說明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什麼情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題。

六、解決爭議的方式

這裡主要約定解決爭議是採用仲裁方式還是訴訟方式

七、契約生效條款

雙方在此約定契約生效時間;生效或失效條件;當事人不能為自己的利益不正當地阻撓條件成就或不成就;生效或失效期限;致使契約無效的情形;幾種無效的免責條款;當事人要求變更或撤消契約的條件;契約無效或被撤消後,財產如何進行返還。

八、契約中止、終止或解除條款

按照《契約法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定,契約當事人可以中止、終止或解除房屋買賣契約。有必要在此明確約定契約中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;契約中止、終止或解除後,財產如何進行返還。

九、契約的變更與轉讓

在此約定契約的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。

十、附屬檔案

在此說明本契約有哪些附屬檔案;附屬檔案的效力等。

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇7

賣方(以下簡稱甲方):________________

買方(以下簡稱乙方):________________

根據中華人民共和國有關法律法規和宜昌市有關地方性法規,甲乙雙方在合法、平等、自願的基礎上籤訂本契約,並承諾共同遵守。

第一條、甲方自願將位於____________的房屋(以下簡稱該房屋)出售給乙方。乙方自願購買該房屋。

第二條、房屋基本情況:房產證號:____________。結構:________,面積:________(房屋面積為原產權證面積,新產權證面積以房管實測為準)。

第三條、甲、乙雙方約定該房產交易價格為人民幣:________(小寫:________),過戶費用由相關部門計算。

第四條、支付條款:

1、一次性付款:乙方應於過戶當日支付房款人民幣________元整(小寫:人民幣________元整)。

2、抵押付款:在簽訂抵押契約時,乙方支付人民幣首付款和人民幣貸款

第五條、甲方承諾在收到全部房款後將該房屋交付給乙方。甲方逾期交房,應向乙方支付違約金,違約金為總房款的2%。因不可抗力導致房屋延期交付的,需提供相關部門出具的確認不可抗力的證明,方可免除前款責任。

第六條、甲方應保證該房屋的所有權不存在爭議。如發生與甲方有關的`財產糾紛或債務糾紛,由甲方負責解決,並承擔一切違約後果和責任。

第七條、甲乙雙方任何一方拒絕履行契約或解除契約,違約方應向對方支付違約金,違約金金額為總房款的10%。實際損失超過違約金總額的,責任方應當據實賠償。

第八條、因履行本契約發生的任何爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方同意任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。

第九條、本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定。

第十條、本契約經雙方簽字後生效,一式六份,雙方各執一份,其餘四份用於辦理過戶手續。本契約應在各種手續完成後終止。

甲方:__________________乙方:__________________

________年_____月_____日________年_____月_____日

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇8

出賣人身份證號碼:

買受人身份證號碼:

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方向乙方出售房屋簽訂本協定,以資共同遵守。

第一條、因甲方的房屋被依法拆遷,甲方自願將其回遷安置的位於或位於的房屋轉讓給乙方,面積約平方,房價每平方元。總房價萬元。乙方在取得房屋後,甲方不得以任何理由反悔。

第二條、由於上述的房屋尚未施工,甲方同意協助乙方進行挑選房屋樓層及位置。該房屋交房期兩年時間,在交房時如因面積減少或增大,均按協定所定放假多退少補。

第三條、本協定簽字生效後,乙方即時付購房定金萬元,第二次付款在乙方取得該房鑰匙的同時,一次性付房款萬元,尾款萬元。在乙方取得房產證當天一次性付清。

第四條、本協定簽訂後,雙方應共同遵守,甲方不得無故反悔,不得再對該房主張任何的權利。更不得再將該房出售或贈與第三人,否則甲方承擔違約責任。

第五條、甲方所出售房屋為拆遷安置回遷房,甲方並未辦理產權登記手續,對此乙方完全知曉,乙方同意甲方關於房屋產權過戶的承諾:甲方在能辦理產權登記時應該儘快辦理產權登記,甲方辦理完產權登記後,在其產權證下來____日內,應立即協助乙方辦理產權過戶手續,過戶所有費用有乙方承擔。在辦理房屋產權轉移過戶登記時,甲方應予全力協助。如因甲方的延誤,致使影響產權過戶登記,因而乙方遭受損失的,由甲方承擔賠償責任。

第六條、乙方如不能及時按契約約定支付房款,甲方有權沒收定金,並按房款總額的日千分之三向乙方收取拖欠天數的違約金。因甲方原因,致使該協定無法履行的,甲方承擔定金雙倍返還責任,並同時承擔房款總額的日千分之三違約金,自本協定簽訂之日起計算。

第七條、甲方應出具拆遷安置協定,確保對該買賣協定中的房屋有處置權。甲方是共人,乙方暫定代理人,在辦理產權登記時,乙方可以為其本人或其他親屬等。

第八條、本協定雙方應共同遵守,雙方發生分歧應協商解決,協商不成,任何一方均可向____區人民法院提起訴訟,違約方承擔所有訴訟費、保全費、律師費等所有費用。第九條、本協定一式兩份,雙方各執一份,雙方簽字後生效。補充:

甲方:

乙方:

日期:________年____月

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇9

賣方:_______________

姓名:_______________

性別:_______________

出生日期:_______________

國籍:_______________

住址:_______________

電話:_______________

身份證號碼:_______________

買方:_______________

姓名:_______________

性別:_______________

出生日期:_______________

國籍:_______________

住址:_______________

電話:_______________

身份證號碼:_______________

買賣雙方根據中華人民共和國法律,經過友好協商,自願制定本房產轉讓契約,條款如下:

一、賣方有房產________個單元,坐落在________市第________座________樓________單元,合計面積________平方米。現自願將該房產賣給買方。售價為幣佰拾萬仟佰拾元整(原樓價為幣佰拾萬仟佰拾元整)。

四、雙方買賣成交後,即攜帶房產權證書到市房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續,該房產所有權即歸買方所有。

五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續不清時,概由賣方負責,與買方無關。

六、買方交付房產價款後,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產價款,並負責賠償買方損失。

七、本契約發生糾紛時雙方應友好協商解決,如不能解決時,按下列第項方式解決:

1.向_____委員會申請_____;

2.依法向人民法院起訴。

八、本契約自雙方簽署後經市公證處公證之日起生效。

九、本契約用鋼筆填寫與打字油印的文字具有同等效力。

十、本契約共頁,一式三份,買賣雙方各執一份,市公證處執一份,均具同等效力。

賣方:_______________

買方:_______________

_____年_____月_____日

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇10

買方(甲方):______________契約編號:________________________簽訂地點:________________________賣方(乙方):______________簽訂時間:________年____月____日為維護消費者和經營者雙方合法權益,根據(中華人民共和國消費者權益保護法),(民法典)及有關規定,甲、乙雙方協商一致,按下列條款成交所訂家具的買賣。

一、家具名稱、商標、規格型號、數量、基料及金額:

二、定規格家具圖紙提供辦法及要求:甲方自定規格的家具,甲方於________年____月____日前將圖紙一式兩份交付於乙方。乙方審定認可的,由乙方賣場銷售人員簽名(蓋章)後,將其中能夠一份交還給甲方留存。

三、具的質量標準、驗收方法和要求及處理方法:本契約的質量按現行的(中華人民共和國家具行業標準)執行。雙方另有約定的,從約定。甲方在驗收中發現數量有異議的,應當場提出;對質量有異議的,可在(____市家具行業“三包”規定)所規定的期限內提出書面異議。乙方在知悉或應當知悉甲方有異議後,有義務按(____市家具行業“三包”規定)辦理,並及時告知甲方。

四、交(提)貨期限、地點和方式;本契約所訂家具由:(任選一項)

1、乙方在________年____月____日~____日間送到甲方指定的地點:_________區(縣)_________路_________弄_______號_______室。

2、甲方於________年____月____日~____日到乙方處自題。運費約______________元由______________方負擔。(若由甲方負擔的,乙方應憑合法單據按實結算)

五、結算方式、期限及訂金:雙方同意在腳(提)貨時,以現金方式銀貨兩訖;甲方若以個人支票、信用卡結算的,款到乙方賬戶後____日內交付產品。甲方給付乙方契約總價款10%以下的定金,計人民幣______________元;契約履行後,定金抵作價款。

六、違約責任:

1、甲方中途退貨的,無權請求返還定金;乙方不能交貨的,雙倍返還定金。

2、甲方逾期提貨、付款的,應向乙方支付違約金;乙方逾期交貨的,應向甲方支付違約金。計算方式均為;價款的萬分之______________215;逾期的天數。

3、乙方向甲方出售的家具如有假冒他人註冊商標、名優標誌、認證標誌、廠名、長址、產地,或者其他欺詐行為的,應當依法增加賠償,即乙方先賠償甲方的損失、再增加賠償的金額為消費者購買家具的價款的一倍。

七、契約爭議的處理方式:

1、請求賣場所在地的消費者協會調解;

2、向賣場所在地行政管理機關申訴:

3、或者選擇以下兩種方式之一辦理:(√)提交上海仲裁委員會仲裁向人民法院訴訟。

八、其它約定事項:本契約須經甲、乙雙方及賣場主辦單位簽字、蓋章後生效。契約內容能夠如與國家法律、法規及政策相悖,應服從法律、法規的規定。如乙方撤離賣場的,由賣場主辦單位先行承擔民事責任。買方 賣方 賣場主辦單位甲方姓名(簽章)_____________單位名稱(簽章)_____________單位名稱(簽章)_____________地址:_____________________地址:_____________________地址:_____________________委託代理:_________________法定代表人:_______________電話:_____________________電話:_____________________電話:_____________________備註:本契約一式三聯,

第一聯買方存,

第二聯賣方存,

第三聯賣方主辦單位存。____市工商行政管理局制定____市消費者協會

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇11

(契約編號 )

契約雙方當事人:_____

出賣人:_____

買房人:_____

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房產管理法》及其他有關法律、法規的規定,買房人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條、買房所購商品房的基本情況

買房人購買的商品:_____ 第單______元 層門。

該商品房的用途為 :_____屬混合結構層高為 :_____建築層數:_____層。

該商品房建築面積 m2,其中套內建築面積 m2,公共部位與用房分攤建築面積 m2。

第二條、計價方式與價款

出賣人與買房人約定按建築面積計算,該商品房單價為人民幣每平方米______元。 總金額人民幣:___________元。

第三條、付款方式及期限

買房人按下列第 種方式按期付款。付款金額以賣方收準。

1、一次性付清。

2、分期付款:預購之日起預付房款50%。餘額在______年 ______月______日前全部付清,方可入住。

3、其他方式 。

第四條、交付期限

出賣人應當在_____年 ______月______日前,經縣建設質檢部門驗收合格後,並符合本契約約定的商品房交付買房人使用。

但如遇下列特殊原因,出雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期。

1、遭遇不可抗拒力,且出賣人在發生之日起日內告知賣房人的。

2、持續大雨、暴雨、洪水、地震等自然災害對施工帶來嚴重損壞,影響正常工期的。

3、發生痛情,禁止勞動力流動的。

第五條、商品房達到交付使用條件後,出賣人電話通知買房人辦理交付手續。(買房人必須提供真實,有效的電話聯繫方式,如有變更馬上通知出賣人),雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示商品房驗收合格的批文,並簽署房屋交接單,所購商品房為住宅的,出賣人提供《住宅質量保證書》。

第六條、出賣人保證銷售的該商品房沒有產權糾紛和債券債務糾紛。因出賣人原因造成該商品房不能辦理產權登記或發生債券債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。

第七條、保修責任:

買房人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣原因造成的損壞東西,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購房人承擔。

第八條、商品房室內裝修標準該商品房住宅部分,客廳為落地門洞,廚房、衛生間水龍頭一,室內地面找平昨理,衛生間、廚房、牆面及地面不貼瓷磚。

第九條 買房人的房屋僅作 使用,買人使用期間不得擅自改變商品房的建築主體結構、承重結構用途。

第十條、出賣人統一安裝電話和閉路進戶聯網費用買房人負責。價格由業務部門而定。排污入網費用,由賣房人負責。

第十一條、出賣人不負責契稅和辦理房照,由買房人負責。但出賣負責出收據和辦理房照材料,物業管理由本公司物業管理,買房人要按期繳納水、電、取暖、衛生及可能涉及的各項生活必須費用。如拒絕繳納,甲方有權停水、電。

第十二條、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決。協商不成的,依法向人民法院起訴。

第十三條、本契約一式三份,具有同等法律效力。本契約自雙方簽字之日起生效。

出賣人:_____(簽章) 買房人(簽章):_____

日期:______年 ______月______日

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇12

賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________

買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行,達成如下協定:

第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產住宅,建築面積為_____平方米。(詳見房屋所有權證“_______________”號)。

第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。如有以上情況,乙方有權解除契約,甲方需按定金雙倍賠償乙方。

第三條上述房產的交易價格為總價:人民幣元整(壹佰零捌萬伍仟元整)本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣元整(伍萬元整),作為購房定金。

第四條付款時間與辦法:

甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在簽訂契約當日支付定金:人民元元(伍萬元整)給甲方,二期房款:人民幣元(壹佰零壹萬伍仟元整)通過產權交易中心資金監管。支付時間為辦理產權過戶手續前。尾款貳萬元在甲方戶口遷出,物業等雜費結清後支付給甲方。

第四條房屋交付

甲方應於收到乙方全額房款之日起30天內將交易的房產全部交付給乙方使用。該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費交至20____年3月31日,取暖費交至20____年4月15日。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。由於買受方原因,未能按期交付房屋的',按以下方式處理:該房屋毀損,滅失的風險由買方承擔。

第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由各自承擔。如因國家房產調控新政影響雙方交易,本協定作廢,雙方不算違約,甲方返還乙方定金。

第六條違約責任

甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在3日內將乙方的已付款(不計利息)返還給乙方,購房定金不退。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起3日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款(不計利息)返還給乙方。甲方如不按契約規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超1個月時,乙方有權解除本契約。甲方向乙方支付該房屋總價款5%違約金乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照購房總價的3‰支付違約金,逾期超過1個月時,甲方有權解除契約,乙方向甲方支付該房屋總價款的5%違約金。

第七條本契約一式三份。甲方一份,乙方一份,哈爾濱市房地產交易中心一份。

第八條本契約在履行時發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

第九條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

第十條雙方約定的其他事項:

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

簽訂日期:_________年____月____日  簽訂日期:_________年____月____日

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇13

本契約雙方當事人:_________________

賣方(以下簡稱甲方):_____________(本人)(法定代表人)姓名:_____________國籍:_____________(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____________地址:_____________郵政編碼:_____________聯繫電話:_____________委託代理人:_____________國籍:_____________電話:_____________地址:_____________郵政編碼:_____________

買方(以下簡稱乙方):_____________(本人)(法定代表人)姓名:_____________國籍:_____________(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____________地址:_____________郵政編碼:_____________聯繫電話:_____________委託代理人:_____________國籍:_____________電話:_____________地址:_____________郵政編碼:_____________

第一條房屋的基本情況。甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_________________;位於第_________________層,共_________________(套)(間),房屋結構為_________________,建築面積_________________平方米(其中實際建築面積_________________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________________平方米),房屋用途為_________________;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_________________。

第二條房屋面積的特殊約定。本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________________%(不包括±_________________%)時,房價款保持不變。實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________________%(包括±_________________%)時,甲乙雙方同意按下述第______種方式處理:_________________

1、乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內將乙方已付款退還給乙方,並按利率付給利息。

2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

第三條土地使用權性質。該房屋相應的土地使用權取得方式為______;土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格。按(總建築面積)(實際建築面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米________________元,總金額為(幣)億______千______百__________拾_____萬______千_____百_____拾_____元整。

第五條付款方式。乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(幣)______億______千______百_____拾______萬______千__________百______拾______元整,並應於本契約生效之日起__________日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條交付期限。甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_______________日內,將該房屋付給乙方。

第七條乙方逾期付款的違約責任。乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_______________計算。逾期超過______天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第種約定,追究乙方的違約責任。

1、終止契約,乙方按累計應付款的%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2、乙方按累計應付款的%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

3、________________。

第八條甲方逾期交付房屋的違約責任。除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在個月內按利率計算;自第個月起,月利息則按利率計算。逾期超過個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第種約定,追究甲方的違約責任。

1、終止契約,甲方按乙方累計已付款的%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2、甲方按乙方累計已付款的%向乙方支付違約金,契約繼續履行。

3、__________________。

第九條關於產權登記的約定。在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的%賠償乙方損失。

第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十三條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_________________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴。)

第十五條本契約經甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十六條本房屋買賣契約簡單範本連同附表共______頁,一式______份,甲、乙雙方各執一份,各執一份,均具有同等效力。

甲方(簽章):__________________甲方代理人(簽章):_________________簽於年_______________月_______________日_______________

乙方(簽章):__________________乙方代理人(簽章):__________________簽於年_______________月_______________日_______________

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇14

賣方(以下簡稱甲方): 姓名: 身份證號碼:

買方(以下簡稱乙方): 姓名: 身份證號碼:

甲乙雙方在平等、自願、協商一致原則的基礎上,就乙方向甲方購買房屋有關事宜達成如下協定:

第一條:房屋基本情況

甲方房屋(以下簡稱該房屋)座落於號樓室。房屋建築面積為平方 米,草廈個。以現狀實況為準,乙方已自行考察,對房屋現狀己予以認可。

第二條:房屋轉讓價格

該房按套計價,該套房屋(包括草廈)轉讓價格為人民幣 元整(¥ 元)。

第三條:付款方式、時間

雙方約定,契約簽定當日 年 月 日,乙方向甲方支付人民幣 元(¥ 元)作為預付款,餘款中的元(¥元)於 年 月 日前支付。

第四條:交房方式

甲乙雙方約定,乙方付清上述預付款時,甲乙雙方交接房產。

第五條:違約責任

乙方未按本契約第三條約定的時間付款,甲方有權按應付款向乙方追究違約利息,利息按同期銀行貸款利率計算。甲方未按本契約第四條約定的時間交房,乙方有權按已付款向甲方追究違約利息,利息按同期銀行貸款利率計算。

第六條:甲方保證該房屋交接時沒有產權糾紛。

第七條:關於產權登記的`約定

甲乙雙方應於 年 月 日後日內辦理該房權屬轉移手續。接到乙方的通知後,甲方積極給予協助。期間發生的一切稅費均由乙方承擔。

第八條:乙方通知甲方要求協助辦理房屋權屬轉移手續時,甲方如不及時協助乙方辦理,每逾期一日,甲方應按購房款總額向乙方支付每日萬分之五的違約金人民幣。

第九條:如本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可向人民法院提起訴訟解決。

第十條:本契約自甲乙雙方簽字之日起生效。甲、乙雙方各執一份。

甲方(簽章)

乙方(簽章)

年 月 日

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇15

甲方:_______

身份證號:_______

乙方:_______

身份證號:_______

甲乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。

一、甲方願將自有坐落_______市_______路_______號房屋_______間,建築面積平方米售賣給乙方。

二、甲方出售給乙方的房屋東至_______,南至_______,西至_______,北至(附四至平面圖一張)。

其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。

三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣_______萬元,由甲方售賣給乙方。

四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣契約之日,付人民幣萬元;第二期,在交付房屋之日付人民幣萬元;第三期,在房屋產權批准過戶登記之日付清。每期付款,甲方收到後出具收據。

五、甲方應自本契約簽訂日起天內將房屋騰空,連同原房屋所有權證等有關證件,遞交乙方,由乙方出具收到憑證。

六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。

七、本契約簽訂前,該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用,概由甲方負責。本契約發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定,各自承擔。

八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期天按房價的總額3‰計算違約金給予乙方。逾期超過3個月時,乙方可解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

九、乙方全部或一部分不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日5%卅算的違約金給予甲方。逾期超過3個月時,甲方可解除本契約。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。

十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,並賠償乙方損失。

十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符,經鑑定屬實,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方可自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到契約約定的要求,乙方可解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第八條規定承擔違約責任。

十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍牆等)所有權屬於國家。乙方取得上述房屋占有相應比例的土地使用權,並依照國家法律的規定繳納土地使用稅及其他有關費用。

十三、本契約的附屬檔案與契約有同等效力。

十四、本契約一式四份,甲乙雙方各執一份,另兩份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

______年____月____日 _____年____月____日

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇16

買受方(以下簡稱乙方):

丙方(駱駝街道辦事處):

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國房地產管理法》等法律、法規和政府有關規定,甲、乙雙方經過平等協商,自願就房屋、土地買賣事項一致同意,訂立契約條款如下,以資共同遵守。

第一條:

1、甲方自願將坐落在東靠馬路,南靠大馬路,西靠東港粉末,北靠教堂圍牆自願就無證房屋、土地有償轉讓給乙方。

2、出具界址圖(紅線圖)及區府街道集體資產,同意買賣複印檔案。

3、允許因地制宜建設改造,因歷史遺留問題,如果有土地出讓政策可以辦理,望街道給予支持幫助解決土地出讓。

第二條:

雙方協定商定房屋及土地使用權轉讓價款總計220萬元整,乙方已與20xx年11月25日支付壹拾萬元定金,雙方同意與本協定簽訂之日乙方再支付給甲方購房款伍拾萬元,剩餘所欠協定簽訂後乙方同意於20xx年1月10日前支付給甲方壹佰柒拾萬元,甲方收到款項後應當出具收據。

第三條、乙方如未按照約定時間支付所欠的相應款項,甲方有權解除契約,對乙方已交款項可不予退還,如一方違約,賠償給另一方總金額的兩倍。

第四條、甲方應自本契約簽訂之日起天內將上述房屋、土地交付給乙方,房屋交付後,原村里出租的房屋按契約期滿結束,該房屋的管理權和使用權由乙方負責。

第五條、協定簽訂後,在乙方沒有交納完全部購房款期間,甲方不得將契約交給乙方,再次期間,乙方在交付完全部購房款後,在得到甲方確認後,由該契約交付給乙方。

第六條、甲、乙雙方買賣中所交的稅款,按國家政策規定,各方自負。

第七條、此契約未達事宜,雙方友好協商解決,如解決不成可想當地人民法院起訴。

第八條、經雙方當事人簽字或捺印後即具有法律效力。

第九條、本契約一式三份,甲乙丙各執一份,雙方簽字後生效。甲方、乙方、丙方、年月日購銷契約甲方、乙方給甲乙雙方共同友好協商,特訂立以下鋁合金材料購銷契約。

一、甲方因業務發展需要,向乙方購買鋁合金,具體如下:1、鋁合金材料每噸2萬5千元,材料44噸,總計110萬元。

二、質量要求以及提貨運輸方式,乙方鋁合金必須符合國家標準要求,乙方負責運輸到甲方廠方內(20xx年11月29日前供貨完畢)。

三、付款方式、契約簽訂後甲方向乙方付定金10萬元整,貨到全部付清。

四、以上契約,一式二份,甲、乙雙方簽字生效,雙方各執一份,如有未盡事宜,雙方協商解決。

甲方簽字:

乙方簽字:

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇17

出賣人:______________________________________

通訊地址:____________________________________

郵政編碼:____________________________________

營業執照註冊號:______________________________

企業資質證書號:______________________________

法定代表人:________ 聯繫電話:_______________

委託代理人:________ 聯繫電話:_______________

委託銷售代理機構:____________________________

通訊地址:____________________________________

郵政編碼:____________________________________

營業執照註冊號:______________________________

買受人:______________________________________

【法定代表人】【負責人】:______ 國籍:_______

【身份證】【護照】【營業執照註冊號】【 】:___

出生日期:____年__月__日,性別:______________

通訊地址:____________________________________

郵政編碼:__________ 聯繫電話:_______________

【法定代理人】【委託代理人】 :___ 國籍:_____

【身份證】【護照】【 】:_____________________

出生日期:____年__月__日,性別:______________

通訊地址:____________________________________

郵政編碼:___________聯繫電話:_______________

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、》《市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定,出賣人和買受人在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就商品房現房買賣事宜達成如下協定:

第一條 項目建設依據

出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得坐落(國有土地使用證的坐落)於_____________地塊的國有土地使用權。該地塊【國有土地使用證號】為:_______________,土地使用權面積為:________,買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所在土地用途為:__________,土地使用年限自____年___月___日至____年___月___日止。

出賣人經批准,在上述地塊上建設的商品房【地名核准名稱】【暫定名】為:_________,建設工程規劃許可證號為:__________,建築工程施工許可證號為:_________,建設工程施工契約約定的開工日期為:______,建設工程施工契約約定的竣工日期為:______________。

第二條 預售依據

該商品房已由_________批准預售,預售許可證號為:______________。

第三條 基本情況

經公安行政管理部門核准,該商品房地址為:___________________。該商品房為第一條規定項目中的__【幢】【座】第__層__單元__號。

該商品房所在樓棟的主體建築結構為:________,建築層數為:___層,其中地上______層,地下_______層。

該商品房的用途為【住宅】【經濟適用住房】【公寓】【別墅】【辦公】【商業】:_______;【層高】【淨高】為:___米,【坡屋頂淨高】最低為:____米,最高為:____米。該商品房朝向為:_____;有___個陽台,其中___個陽台為封閉式,____個陽台為非封閉式。

出賣人委託預測該商品房面積的房產測繪機構是_____,其預測建築面積共_____平方米,其中,套內建築面積____平方米,共用部位與共用房屋分攤建築面積____平方米。有關共用部位與共用房屋分攤建築面積構成說明見附屬檔案二。

簽訂本契約時該商品房所在樓棟的建設工程進度狀況為_____。

本條所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離,淨高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂底面之間的垂直距離。

第四條 抵押情況

與該商品房有關的抵押情況為:__________________。

1、該商品房所分攤的土地使用權及在建工程均未設定抵押;

2、該商品房所分攤的土地使用權已經設定抵押,抵押權人為:__________,抵押登記部門為:_____________,抵押登記日期為:____。

3、該商品房在建工程已經設定抵押,抵押權人為:_______,抵押登記部門為:_____,抵押登記日期為:_____。

第五條 計價方式與價款

出賣人與買受人約定按照下列第__種方式計算該商品房價款。

1、按照套內建築面積計算,該商品房單價每平方米___(幣)___元,總價款___(幣)___佰___拾___億___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整(大寫)。

2、按照建築面積計算,該商品房單價為每平方米____(幣)____元,總價款___(幣)___佰___拾___億___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整(大寫)。

3、按照套(單元)計算,該商品房總價款為___(幣)___佰___拾___億___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整(大寫)。

4、按照_______計算,該商品房總價款為____(幣)___佰___拾___億___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整(大寫)。

本條所稱建築面積,是指房屋外牆(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20米以上(含2.20米)的永久性建築。

所稱套內建築面積,是指成套商品房(單元房)的套內使用面積、套內牆體面積和陽台建築面積之和。

第六條 面積確認及面積差異處理

根據當事人選擇的計價方式,本條規定以【建築面積】【套內建築面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。

契約約定面積與產權登記面積有差異的,以產權登記面積為準。

商品房交付後,產權登記面積與契約約定面積發生差異,雙方同意按以下方式進行處理:

(一)誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;

(二)誤差比絕對值超出3%時,買受人有權退房。

買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按銀行同期存款利率支付利息。

買受人不退房的,產權登記面積大於契約約定面積時,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。產權登記面積小於契約登記面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。

因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的,應當簽署補充協定。

第七條 付款方式及期限

買受人採取下列第___種方式付款。

1、一次性付款。

2、分期付款。

3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的___%,其餘價款可以向__________銀行或住房公積金管理機構借款支付。

4、其他方式。

第八條 規劃變更的約定

出賣人應當按照規划行政主管部門核發的建設工程規劃許可證規定的條件建設商品房,不得擅自變更。

出賣人確需變更建設工程規劃許可證規定條件的,應當書面徵得受影響的買受人同意,並取得規划行政主管部門的批准。因規劃變更給買受人的權益造成損失的,出賣人應當給予相應的補償。

第九條 設計變更的約定

(一)經規划行政主管部門委託的設計審查單位批准,建築工程施工圖設計檔案的下列設計變更影響到買受人所購商品房質量或使用功能的,出賣人應當在設計審查單位批准變更之日起10日內,書面通知買受人。

1、該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;

2、供熱、採暖方式;

出賣人未在規定時限內通知買受人的,買受人有權退房。

(二)買受人應當在通知送達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人逾期未予以書面答覆的,視同接受變更。

(三)買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起___日內退還買受人已付房款,並按照銀行同期存款利率付給利息。買受人不退房的,應當與出賣人另行簽訂補充協定。

第十條 逾期付款責任

買受人未按照約定的時間付款的,按照下列第__種方式處理。

1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)

(1)逾期在___日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之__的違約金,並於實際支付應付款之日起___日內向出賣人支付違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過___日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人應當自解除契約通知送達之日起___日內按照累計的逾期應付款的___%向出賣人支付違約金,並由出賣人退還買受人全部已付款。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意後,契約繼續履行,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之__(該比率應當不小於第(1)項中的比率)的違約金,並於實際支付應付款之日起___日內向出賣人支付違約金。

本條所稱逾期應付款是指依照第七條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2、____________________________________________________。

第十一條 交付期限和條件

(一)出賣人應當在___年___月__日前向買受人交付該商品房。

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇18

出賣人(甲方):____________身份證號碼:____________________

買受人(乙方):____________身份證號碼:____________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本契約條款如下,以資共同遵守。

一、甲方自願將其村證房位於____市_______區__________的房屋(建築面積______平方米)以人民幣_____仟____佰_____拾____萬_____仟____佰____拾____元整(________ 元)的價款出售給乙方。(含地下室______號_______平方米)

二、乙方支付甲方契約保證定金________元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。

三、本契約簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。

四、本契約簽訂後,甲方對__________________的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。

五、本契約簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》;

六、違約責任

1、甲方應當於________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣________元。

2、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_____個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。

3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。

4、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。

5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。

七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_______種方式解決。

1、提交______________仲裁委員會仲裁。

2、依法向____________區人民法院起訴。

八、其他約定

九、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

十、本契約一式三份,甲乙方各執一份,見證人各一份。

甲方:____________

乙方:____________

見證人:__________ 

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇19

房屋買賣契約

賣方(簡稱甲方): 身份證號碼: 

住址: 電話: 

買方(簡稱乙方): 身份證號碼:

住址:電話: 

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產,達成如下協定:

第一條房產狀況

乙方同意購買甲方所有的位於的房屋,該房產的產權證號 ,建築面積為平方米,小房建築面積為 平方米。

該房所占土地的使用權為國有土地使用權,土地使用證號為。

第二條抵押情況

甲方保證該房產未設定抵押權,無任何權屬糾紛,保證能順利辦理過戶手續,否則,乙方有權解除契約,並由甲方雙倍返還定金。

第三條價格條款

甲、乙雙方協商同意上述房產的交易單價為人民幣元/平方米,(地下室/小房)單價為人民幣 元/平方米,(腳踏車庫/汽車庫等)單價為人民幣元/平方米,以上合計總價款為人民幣元(大寫)(小寫 元)。

第四條定金條款

乙方於年 月 日已向甲方支付的定金元(大寫)(小寫 元)人民幣,在乙方支付首付款時充抵首付款。

第五條付款方式及期限

甲、乙雙方於 年 月日共同與市房地產市場綜合服務中心(簡稱服務中心)簽訂《 市存量房交易資金託管協定》,本契約簽訂後日內(即到 年 月 日止),乙方將首付款萬元(大寫)(小寫 萬元)存入服務中心專用賬戶。剩餘房款由乙方申請銀行按揭貸款,由銀行將貸款轉入服務中心專用賬戶。如果銀行實際審批數額加上首付款不足購房全款,乙方應在天內一次性補足存入專用賬戶。產權過戶登記完成,確認乙方可以領取房產證後,再由專用賬戶將全部購房款劃入甲方賬戶(賬號: )。

乙方積極按照契約的約定履行付款義務,乙方沒有按照本契約第五條的約定支付首付款,逾期以首付款為基數,自約定付款日次日起,按每日元向甲方支付違約金。逾期天,甲方有權單方面解除契約,並不退還定金。

乙方逾期支付尾款超過 天,乙方應以欠款數為基數按每日 元向甲方支付違約金。

第六條稅、費分擔

甲、乙雙方辦理房產過戶等手續所產生的相關稅、費用,按法律規定應該由賣方承擔的由甲方承擔,應該由買方承擔的由乙方承擔。

該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金,雙方約定,該費用由 方承擔。如果一方沒有按照上述約定繳納相關稅、費,另一方可在墊付後向對方追償,並由違約方承擔 元的違約金。

第七條房屋產權轉移登記

全部購房款轉入服務中心專用賬戶日內,甲方應當協助乙方辦理產權變更登記手續,把房屋產權證和土地使用權證變更至乙方名下。如果甲方逾期不協助乙方辦理房屋產權證和土地使用權證變更登記,乙方有權單方面解除契約,並由甲方 倍返還定金。

第八條房屋交付

甲方於 年月日將該房屋騰空交付乙方入住,並協助乙方在入住後天內將上述房產內的水、電、有線電視、煤氣、集中供暖等設施的用戶證及交費卡更名後交付給乙方,甲方保證在交付房屋時將上述設施的費用結清。

甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按總房價款的萬分之支付違約金。

第九條戶口遷出

甲方應在 年 月 日前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。甲方逾期遷出戶籍關係的,每逾期一天,按總房價款的萬分之支付違約金。

第十條裝修及設施設備等情況清單

甲方交付房屋的附屬設施或裝飾裝修不符合清單的,按不符部分的□約定價值/□評估價值/□市場價格承擔賠償責任。

第十一條違約責任

1、甲、乙雙方房屋買賣契約簽訂後,若乙方中途毀約,應在 日內書面通知甲方,並自違約之日起____日內支付甲方本房產成交價格的作為違約金。甲方應在____日內將乙方的已付款□自之日起,按 利率計/□不計利息返還給乙方。

2、若甲方中途毀約,應在日內書面通知乙方,並自違約之日起____日內將已付款□自之日起,按 利率計/□不計利息返還給乙方,同時支付乙方本房產成交價格的作為違約金。

第十二條爭議解決

本契約如發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均有權向人民法院起訴。

第十三條本契約一式份,各方各執份,具有同等法律效力。

第十四條本契約由雙方簽字後生效。

第十五條其他事項

甲方指定的收取購房款賬戶信息:

戶名:賬號:開戶行:

賣方(甲方)(簽章): 買方(乙方)(簽章):

本契約於 年月日簽訂於地區。

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇20

1 房地產分離出賣,契約無效

由於房屋是建築在土地上的,為土地的附著物,具有不可分離性,因此,房屋的所有權通過買賣而轉讓時,該房屋占用範圍內的土地使用權也必須同時轉讓。如果賣方將房產和土地分別賣於不同的買方,或者出賣房屋時只轉讓房屋所有權而不同時轉讓土地使用權,買方可以提出這種買賣契約無效。

2 產權未登記過戶,契約無效

房屋買賣契約的標的物所有權的轉移以買賣雙方到房屋所在地的房管部門登記過戶為標誌,否則,房屋買賣契約不能生效,也就不能發生房屋所有權轉移的法律效果。即使房屋已實際交付也屬無效。故只要房屋沒有正式辦理登記過戶手續,即使賣方已收取了房價款,並將房屋交付買方使用,當事人仍可提出契約無效的主張。

3 產權主體有問題,契約無效

出賣房屋的主體必須是該房屋的所有權人。非所有權人出賣他人房屋的,其買賣行為無效。房屋的產權為數人共有的,必須徵得共有人同意才能出賣。出賣共有房屋時,須提交共有人同意的證明書。部分共有人未取得其他共有人同意,擅自出賣共有房屋的,其買賣行為也無效。

4 侵犯優先購買權,契約無效

房屋所有人出賣共有房屋時,在同等條件下,共有人有優先購買權。房屋所有人出賣已租出房屋時,須提前三個月通知承租人,在同等條件下,承租人有優先購買權。所謂“同等條件”,主要是指房價同等,還包括房價交付期限、方式同等等。房屋所有人出賣房屋時侵犯共有人、承租人優先購買權的,共有人、承租人可以請求法院宣告該房屋買賣無效。

5 單位違反規定購房,契約無效

機關、團體、部隊、企業事業單位不得購買或變相購買城市私有房屋。如因特殊需要必須購買,須經縣以上人民政府批准。單位違反規定,購買私房的,該買賣關係無效。有的單位以個人名義購買私房,產權也登記在個人名下,但實際上是單位出資,作為單位的固定資產用於生產、經營、辦公或用作集體宿舍等,這種情況屬於單位變相購買私房,該買賣關係無效。凡享受國家或企業事業單位補貼,廉價購買或建造的城市私有房屋,需要出賣時,只準賣給原補貼單位或房管機關,否則也無效。

6 價格欺詐,顯失公平,契約無效

買賣城市私有房屋,雙方應當本著按質論價的`原則,參照房屋所在地人民政府規定的私房評價標準議定價格,經房屋所在地房管機關同意後才能成交。買賣契約生效後,雙方均不得因價格高低無故翻悔,應按契約議定的價款、期限和方式交付。但如果出賣人在房屋質量問題上有欺詐、隱瞞行為或在成交後發現內在質量問題的,買受人可要求同出賣人重新議定價格,協商不成的,可向法院起訴。

7 非法轉讓,契約無效

根據《城市房地產管理法》的規定,下列房地產不得轉讓(包括買賣):

(1)、以出讓方式取得土地使用權的,不符合轉讓房地產條件的;

(2)、司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產權利的;

(3)、依法收回土地使用權的;

(4)、共有房地產,未經其他共有人書面同意的;

(5)、權屬有爭議的;

(6)、未依法登記領取權屬證書的;

(7)、法律、行政法規規定禁止轉讓的其他情形。

認定房屋買賣契約的效力涉及比較複雜的法律問題,甚至可能涉及訴訟,而且房屋作為價值巨大的商品,建議當事人聘請專業律師提供法律服務,最大限度保障自己的合法權益。

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇21

賣方(甲方):__________________

身份證號碼:____________________

地址:__________________________

電話:__________________________

買方(乙方):__________________

身份證號碼:____________________

地址:__________________________

電話:__________________________

根據國家《契約法》及有關法規之規定,甲乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買下述房產,達成如下協定:

一、房屋基本情況

本契約房屋座落地址________鎮林蔭路________號,建築面積________平方米,結構磚砭,層次一、二層沿街,間數:________樓共________間,新舊程度________成,戶內配置;電氣、給排水到戶,裝潢。

二、甲方通過轉讓取得上述房產的產權,該房產性質為商業、住宅房。有房產證(號碼為________)、土地證(號碼為_______)。現同意將上述房產轉賣給乙方。房產證和土地使用權證見附屬檔案一。

三、價格與費用

經約定,上述房產總價格(大寫):________________(¥________元)

此價格未包括二手房交易的各種費用,具體另附屬檔案二約定,乙方________萬首付房款後,甲方開始辦理有關過戶手續。過戶之後,餘款由乙方採用二手房按揭貸款的形式支付完畢。

四、付款及交房約定

雙方同意按下述方式交接:

1、在房產證和土地使用權證已經辦至乙方名義下的前提下,乙方在________年________月—________月之前,付清全部房款(包括二手房按揭貸款形式)。

2、甲方在乙方付清全部房款(含貸款)後,將付清之次日起的租賃收益歸乙方所有,其計算為將租金按日平均計算。並將上述租賃收益與房款一併結算扣減。

五、上述房產的建築面積按房產證發證單位核算的面積為準,如發證面積與本契約面積有誤差,本契約約定的成交價格不變。

六、其他約定

1、由甲方負責辦理房產證及土地證的過戶登記至乙方的手續各自承擔的`費用按附屬檔案約定。

2、乙方支付本契約房款所需的貸款由乙方自行出面辦理,甲方協助提供所需的各種檔案及證書。

3、甲方保證上述房屋的現有所有承租人已經放棄同等條件下的優先購買權,保證上述房屋的所有抵押權人已經同意甲方出賣上述房屋。

4、甲方承諾在乙方支付________萬元的首付款後的________日內,立即解除上述房屋(包括土地使用權)上設定的任何抵押和任何權利限制。

5、根據甲方與現有承租人簽訂的契約(見附屬檔案三),上述房屋的租賃期到________年________月到期。依據此,乙方承諾原甲方的出租契約至________年________月到期之前不予變更。

七、保修責任

商品房的保修責任由建設部規定的法定責任單位負責,本房產開發單位是嘉善縣地方房產公司。自本契約生效之日起,由乙方自行聯繫處理有關保修的一切事宜,甲方不承擔任何責任,但是甲方保證提供相應的用於證明開發單位和保修義務人的文書。

八、違約責任

本契約生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求中止契約的,或者違反自己一方的義務和承諾的,或者延遲履行義務達________天的,均由責任方承擔違約責任,並按實際付款的20%支付違約金。

九、本契約在履行中發生爭議的,由甲乙雙方協商解決,協定不成,甲乙雙方同意由仲裁機構協調解決。

十、為確保各方履行本契約,甲方商請________為其保證人,乙方商請_________________為其保證人(身份證號碼為_______)。保證範圍為被保證人在本契約中的所有義務和責任,保證方式為連帶責任保證。

十一、本契約經各方簽章後生效,本契約一式六份,甲乙雙方及其保證人各一份,其餘用於辦理變更登記等手續。

甲方:

乙方:

日期:

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇22

賣 方: ____________(甲方)

買 方: ____________(乙方)

經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:

一、 甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,並已收取乙方購房定金人民幣(大寫) 。

1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)

房屋座落:________

幢 號 室 號 建築結構 總層數 建築面積(平方) 用 途

2、該房屋的所有權證號為: ;國有土地使用權證號為:________ 。

3、該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓( )、劃撥( )本契約一經簽訂,該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣( ¥ )元, 大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整,乙方在 年 月 日前分 次付清,付款方式: 。

乙方支付房款具體約定為:

1、於____前,支付甲方房款 ;

2、於___ 前,支付甲方房款 ;

三、甲方於 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。

四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。乙方對該房屋的'所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。

五、甲方將戶口於___ 年 ___月___ 日前從該房屋遷出。

六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起___ 日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之的違約金。

八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由 方承擔,營業稅由 方承擔,印花稅由 方承擔,個人所得稅由方承擔,向房產交易部門交納的手續費由 方承擔。其它稅費約定情況: 。

九、本契約在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

十、本契約經雙方簽章即生效,須共同遵守。本契約未盡事項,可另行議定,其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。

十一、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。

十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為。

十三、其它約定事項:

甲方(簽章): ________________

乙方(簽章):_______________

簽訂時間:

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇23

(一)轉讓方、受讓方為自然人:提交有效的身份證明。如委託他人辦理,還須提供經公證機構證明的授權委託書。

(二)轉讓方、受讓方為中國內地法人:

1、公司的.營業執照;

2、法定代表人證明書及法定代表人身份證;

3、如法定代表人授權他人辦理,須提供授權委託書及受託人身份證。

(三)轉讓方、受讓方為境外法人:

1、轉讓方、受讓方為香港公司,所提交的材料(商業登記證或註冊證書、董事會決議、授權委託書等)需經中國法務部委託的香港律師(公證人)辦理公證,並經中國法律服務(香港)有限公司辦理轉遞;轉讓方、受讓方為澳門公司,其材料經中國法律服務(澳門)公司辦理公證;轉讓方、受讓方為中國台灣公司,經中國台灣地區公證人辦理公證並經由中國台灣海基會寄送。

2、轉讓方、受讓方為外國公司,所提交的材料(商業登記證或註冊證書、董事會決議、授權委託書等)需經當地國家公證人公證,並經中國駐該國大使館或領事館辦理認證。

(四)房地產權證書。

(五)房產信息單。

(六)房地產買賣契約。

(七)承辦公證員根據案件的具體情況,要求當事人提供的其他證明資料。

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇24

甲方(供方): 地 址 :負 責 人 : 乙方(需方): 地 址 : 負 責 人 :甲方向乙方提供乙方所需產品,雙方在公正、平等、自願的基礎上,達成如下協定,以供雙方遵照執行。

一、契約標的

1、本契約所確定的產品為甲方生產的預包裝烘焙食品,具體的名稱、規格、價格、數量及金額以甲方的價格表或甲方發貨清單為準。

2、產品符合國家食品安全標準、國家衛生檢疫標準及雙方約定的質量標準。

3、產品的保質期必須在食品包裝上有明確標示,在保質期內,產品出現非人為損害的質量問題,甲方無條件退貨或換貨。

二、產品價格

1、甲方產品的價格以甲方的價格表或甲方發貨清單為準。

2、甲方視成本及市場原材料變化有權更改供應價格,但應提前通知乙方。

三、貨款結算方式甲、乙雙方根據實際情況的不同採用如下貨款結算方式之一:

1、先款後貨結算(□是;□不是),甲方在收到乙方貨款____日內按乙方指定地點將貨物發出;

2、現款現貨結算(□是;□不是);

3、批結(□是;□不是),甲方按乙方一次訂貨為一送貨單位向乙方供貨,次批貨到時乙方無條件向甲方支付前批貨款;

4、期結(□是;□不是),甲乙雙方按一個月為一次貨款結算期,乙方應於次月1—____日無條件支付甲方當期所供產品全部價款。乙方必須按時結算貨款,不得延遲。本協定結束之日,乙方應結清所欠甲方所有貨款。乙方向甲方支付的所有款項未經甲方書面許可,不得更換形式支付給任何個人,否則,乙方應承擔由此造成的損失。

四、交貨方式與驗收方式

1、乙方可選擇自行從甲方指定地點提貨(□是;□不是)或甲方送貨(□是;□不是)。乙方自行提貨所產生的一切費用(包括但不限於運費、保險費、卸貨費等)由乙方承擔。

2、乙方需提前_____天向甲方訂貨,甲方應根據乙方訂貨的品種、規格、數量以及送貨地點等約定事項送貨,由此產生的一切費用(包括但不限於過路費、油耗費等)由甲方承擔。

3、乙方在收到甲方運送的貨物後應立即對貨物的品名、規格、數量、質量等進行驗收,若發現產品的品種、規格、數量和質量等不符合國家規定標準及雙方約定標準,應於三個工作日內向甲方提出異議,否則視為甲方已通過乙方對交付貨物的驗收。

五、退貨方式甲、乙雙方根據實際情況的不同採用如下退貨方式之一:

1、在保質期內,產品出現非人為損害的質量問題,甲方無條件退貨或換貨。(□是;□不是)

2、產品超出包裝標示保質期,甲方承擔退貨時,退貨不超出本次結算產品金額的百分之十。(□是;□不是)

3、產品超出包裝標示保質期,乙方承擔退貨時,貨款價格下降百分之十。(□是;□不是)

六、雙方責任

1、甲方應按契約約定的規格、數量及時將產品送達甲方。

2、甲方應保證所供產品符合國家質量標準和本契約的要求,如在保質期內產品出現非人為損害的質量問題,甲方無條件退貨或換貨。

3、如因甲方產品質量問題給乙方及第三方造成人身損害、損失的,由甲方承擔由此產生的一切費用。

4、乙方應按照契約約定準時支付貨款。

5、本契約履行過程中任何一方遇到不可抗力情況致契約不能履行,應及時通知對方並採取適當的措施將損失降低到最小的程度。

七、違約責任

1、甲方應如期按約定時間交付貨物,若逾期履行義務,每逾期____日甲方應向乙方支付相當於批次總價款千分之______的違約金。若逾期超過____日,乙方有權單方面解除契約,甲方應向乙方支付相當於逾期產品總價款的________作為違約金;若乙方要求甲方繼續履行契約,甲方應承擔上述逾期交貨的違約責任。

2、產品質量須符合國家質量標準和本契約的要求,否則,乙方可以要求甲方重新補發符合質量標準的產品,由此產生的一切費用由甲方自行承擔。

3、甲方需按訂貨單上約定數量交貨,少交的部分,乙方若需要,甲方應照數按時補交,若逾期交貨,每逾期____日,甲方應向乙方支付相當於缺貨總價款的千分之________作為違約金。乙方如不需要,可以退貨,由於退貨所造成的損失,由甲方承擔。

4、若甲方無任何違約行為,乙方必須按第三條約定的結算方式向甲方支付相應款項,否則,每逾期____日乙方應向甲方支付相當於批次總價款千分之______的違約金。遲延超過____日以上的,則甲方有權書面通知乙方解除本契約並可向乙方索賠相應損失。同時,在乙方延遲支付貨款期間,甲方有權暫時停止向乙方供貨。

八、契約效力及爭議解決

1、本契約有效期為________年____月____日至________年____月____日。

2、本契約一式兩份,由甲、乙雙方簽名蓋章後生效,由雙方各持一份同具法律效力。

3、若甲乙雙方中有一方需要終止契約必須提前30天以書面方式通知對方。

4、因本契約的執行發生任何爭議,雙方首先通過友好協商解決。協商不成的,任何一方均可向所在地法院訴訟。甲方(蓋章): 乙方:電話: 電話:簽訂時間: 簽訂時間

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇25

房 屋 買 賣 合 同

賣方(甲方):_____________身份證號碼:____________________

買房(乙方):______________身份證號碼:____________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,誠實守信,協商一致前提下訂立本契約條款如下:

一、甲方自願將其位於 的房屋以人民幣壹拾壹萬元整(¥ 元)的價款出售給乙方。(一次性付清,附收條)

二、房屋的基本情況

該房屋建築面積平方米,房屋設計為三室兩廳一廚一衛,所在第七層(共七層)。房屋出售只含現有公共設施,今後所產生各項開戶費用,由乙方自理。(如:水、電、氣、網路等)

三、屋面使用情況

七樓屋面屬公共設施,乙方在經甲方同意後,在不影響屋面質量的情況下允許進行隔熱處理,如在進行隔熱處理時造成屋面質量受損,則其責任由乙方全部承擔。另外如用戶要安裝加壓水桶,應安裝在罩廳屋樓面上。

四、本契約簽訂後,甲方對該房屋的相關權益(使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等)隨該房屋一併轉讓給乙方。甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。本契約簽訂後,甲方不得就房屋再與他人訂立《買賣契約》。

五、本契約簽訂時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應無條件協助乙方辦理房屋產權過戶手續。所有費用由乙方承擔。

六、如果一年內甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔。

七、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。

八、本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。

本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。

甲方:年月日

乙方:年月日 

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇26

小產權房屋買賣契約有哪些注意事項?

第一,根據北京市建委發出購房風險提示指出,“使用權”、“鄉產權”、“小產權”的房屋無產權保障,不具有房屋所有、轉讓、處分、收益等權利,且不能辦理房屋產權過戶手續。

第二,像小產權中的“鄉產房”、“村產房”等並沒有國家的產權證書,只有鄉政府或村委會給的產權證,不能像大產權的房子一樣抵押、流轉。如果遇到國家征地或拆遷,購房人的利益將很難保證。雙方簽署的購房契約也不是法律認可的正式購房契約,如果房產出現糾紛,缺少法律支持。

第三,購買鄉產權那樣的小產權房無法辦理貸款,只能一次性或分期付款,這樣無形中會加大購房人的資金壓力,增加購房風險。

嚴格來說,小產權房包括:已購公房,鄉產房和使用權房。根據這些房屋性質的不同,在房產轉讓時也會區別對待。“已購公房”,購房人只要補齊土地出讓金,也就是購買房款的1%,就可以等同為商品房上市出售。“鄉產權”,歸農村集體所有,產權關係很難改變,很難過渡為完全產權,否則將會動搖國家的土地制度。而對於“使用權”房來說,上市出售則會有一線希望,因為,國家也在一直提倡並做著改革試點的努力。

小產權房屋買賣契約範文(1)

出賣人(甲方):________________村委會

買受人(乙方):______________________

身份證號碼:_______________________

一、甲方自願將位於________市________區________街道________小區拆遷安置房________棟________室的.房屋(建築面積________平方米)以人民幣________元整的價款出售給乙方。乙方首付人民幣________元整需於________年____月____日前支付給甲方____________,餘款分期按月支付,每月人民幣為________元,需於____年____月至____年________月壹年內付清,每個月的支付期限為月底的最後一天。

二、乙方支付甲方契約保證定金___萬元,如甲方反悔本契約,雙倍賠償;如乙方反悔本契約,定金不退。

三、自甲乙雙方簽訂協定乙方交付首付款後 年內甲方和村委會應協助乙方辦理房屋產權手續。本契約發生的契稅,土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定負擔。

四、本契約簽訂後,甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一併轉讓給乙方。

五、本契約生效之日,甲方和村委會保證乙方享有居住權利和使用權並通電通水,甲方保證簽訂契約之前該房屋與任何個人和組織沒有債務和利益糾紛,本契約簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣契約》或《出租契約》;

六、違約責任

1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失,。

2、甲方應當於_______年___月___日收到乙方的首付房款即時將房屋的鑰匙交給乙方確保其居住權和使用權,甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣____元。

3、乙方全部或部分不履行本契約規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日___%計算的違約金給甲方。逾期超過__個月時,甲方有權解除契約。解約時,乙方已付房價款的__%作為甲方的損失賠償金。

4、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。

5、本契約簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除契約。如因重大客觀原因導致本契約的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。

6、自契約生效之日起________年內,產權證和土地證因為甲方的原因不能辦理,甲方應支付乙方違約金人民幣________元,甲方向乙方支付違約金後,土地證和產權證因為甲方的原因仍然不能辦理,每逾期 天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。

7、如果因為本契約第五條的原因,造成乙方損失或不能居住的,甲方必須向乙方賠償損失和支付違約金,違約金人民幣為 元,甲方支付乙方違約金後,侵權仍在繼續的,每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損損失人民幣________元。

七、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的可以向法院或仲裁機構進行起訴或仲裁。

八、本契約自乙方支付首付款給甲方雙方簽字或蓋章之日起生效。

九、本契約一式____份,甲乙雙方見證人各執一份

甲方:________________ 乙

方:________________ 見證人:______________

____年____月____日

[ 內 容 結 束 ]

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇27

出賣方:_______________

買受方:_______________

第一條房屋的基本情況。

出賣方房屋坐落於__________位於第__________層,共__________,房屋結構為__________,建築面積__________平方米,房屋用途為__________該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二為__________。

第二條房屋面積的特殊約定。

本契約第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__________%時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__________%時,甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:

1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,並按__________利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3.______________________________________________________________。

第三條土地使用權性質。

該房屋相應的土地使用權取得方式為__________土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為__________該房屋買賣後,按照有關規定,買受方

補辦土地使用權出讓手續。

第四條價格。

按計算,該房屋售價為每平方米__________元,總金額為______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整。

第五條付款方式。

買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整,並應於本契約生效之日起___日內將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條交付期限。

出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收

到該房屋全部價款之日起__________日內,將該房屋付給買受方。

第七條買受方逾期付款的違約責任。

買受方如未按本契約第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。逾期超過________天后,即視為買受方不履行本契約。屆時,出賣方有權按下述第________種約定,追究買受方的違約責任。

1.終止契約,買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。

2.買受方按累計應付款的__________%向出賣方支付違約金,契約繼續履行。

3.______________________________________________________________。

第八條出賣方逾期交付房屋的違約責任。

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在__________個月內按__________利率計算自第__________個月起,月利息則按_________利率計算。逾期超過__________個月,則視為出賣方不履行本契約,買受方有權按下

列第__________種約定,追究出賣方的違約責任。

1.終止契約,出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金。乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2.出賣方按買受方累計已付款的__________%向買受方支付違約金,契約繼續履行。

3.______________________________________________________________。

第九條關於產權登記的約定。

在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的.期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起__________天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內將買受方已付款退還給買受方,並按已付款的__________%賠償買受方損失。

第十條出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。

第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十三條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。

第十五條本契約之日起生效。

第十六條本契約連同附表共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執一份,__________各執一份,均具有同等效力。

契約各方當事人簽章

出賣方:____________________買受方:____________________

本人:__________本人:__________

法定代表人:_____法定代表人:_____

法定代理人:_____法定代理人:_____

委託代理人:_____委託代理人:_____

簽署日期:______年___月___日簽署日期:______年___月___日

簽於:______________________________

日期:______年___月___日

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇28

甲方(賣方):_________________

乙方(買方):_________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在 (建築面積______平方米,產權證號 )房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫______元整,即人民幣小寫______元整。

三、乙方在簽訂本契約時,先行支付房款人民幣大寫__________(含定金),即人民幣小寫______元整。

四、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金),保證該房產及時順利過戶。

五、辦理房產證手續所產生的所有費用由 方承擔。

六、乙方支付前期房款(人民幣______元整)後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額(人民幣______元整)。

七、甲方應在收到前期房款(人民幣______元整)時將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

八、本契約簽訂後,如甲方反悔導致房產不能辦理過戶手續,應返還乙方已付的全部房款及定期利息,同時支付給乙方違約金人民幣大寫______元整。

九、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽油煙機、空調、熱水器、浴霸、電視機、客廳沙發、晾衣架、房內燈具、床、前後門窗窗簾、廚衛設施等讓與乙方(含在房屋價值內)。

十、本協定一式叄份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

甲方(公章):_____________乙方(公章):_____________

法定代表人(簽字):_____________法定代表人(簽字):_____________

_____________年__________月____日

房屋買賣契約(交納誠意金) 篇29

[案情]

原告:顧連群。

被告:杜濤。

1993中7、8月間,原告顧連群與被告杜濤口頭商議,由原告將自己擁有產權的座落於本市閔行區莘莊鎮莘凌路的平房二間(建築面積為151平方米)以58萬元的價格出售給被告。同年8月12日,原、被告出於少繳稅費等原因,在簽訂由房地產交易管理部門印製的《房屋買賣契約》時,將上述房屋的買賣價格議定為人民幣30萬元。該契約還載明:被告向原告預付購房定金15萬元,本契約經房地產交易主管部門批准後,該定金可抵作購房價款。

同年8月23日,原、被告又簽訂了一份《房屋買賣契約》明確莘凌路197號平房二間的買賣價格為58萬元,被告應在1993年8月31日前向原告預付購房款30萬元,原告在收到預付款後2日內交房屋鑰匙給被告,其餘28萬元房款在1994中3月底前付清。該契約還載明:交至房地產交易主管部門、房屋總價為30萬元的買賣契約只是為了應付辦理房屋產權證過戶之用,不作為雙方買賣房屋的正式契約,無任何法律效力。

1993年8月31日,被告向原告支付了購房款30萬元,原告也將上述房屋交付被告。1994年1月15日,原、被告前往閔行區房產交易所辦理有關房屋買賣過戶手續,雙方按房價為30萬元的買賣契約,繳納了有關產權移轉手續費、契稅、超標費等費用。1994年4月11日,被告又開出了金額為28萬元的轉帳支票一張,用來支付原告剩餘房款,後因存款不足,遭信用社退票。同年5月30日及6月2日,被告又分別支付給原告房款4萬元及8萬元。1994年9月

12日被告領取了上述房屋的《房屋所有權證》並在該處開設了酒家。同年9月30日,被告又開出了二張轉帳支票,金額分別為14。399萬元及2萬元,其中3990元為利息,因支票大寫不規範及過期支票,又遭信用社退票。原告多次向被告催付其餘房款,被告於1994年l1月5日,向原告出具了欠條,言明欠顧連群人民幣16萬元。1995年1月24日,被告又支付給原告3萬元。尚欠的13萬元,原告多次催討未果,逐訴至法院。

原告顧連群訴稱:其為了將平房二間出賣給被告,雙方於1993年8月先後訂立了二份房屋買賣契約,其中12日訂立的契約將房價定為30萬元,23日訂立的契約,將房價定為58萬元。雙方還約定,房價為30萬元的契約只是為了應付辦理房屋產權過戶,不作為雙方正式的房屋買賣契約。後雙方為了少繳稅費,去房產交易所辦理了30萬元房契之交易過戶手續。被告在辦理過戶手續前後,共向原告支付45萬元房款,尚欠的13萬元房款,以種種理由拖欠不討。故請求法院判令被告立即給付13萬元。

被告杜濤辯稱:其為了向原告購房,確與原告訂立二份房屋買賣契約。但雙方去房產交易所辦理房屋買賣過戶手續,是按房價為30萬元的契約申報的,該契約應受到法律保護。而房價為58萬元的房屋買賣契約,未獲有關部門批准,是無效的,現原告已得到45萬元,其中15萬元屬不當得利,應予返還。對於原告之訴訟請求要求駁回。

該案在審理期間,杜濤對其提出的多支付的15萬元房款,應由原告返還之說,明確表示不作反訴請求。

[審判]

一審法院經審理認為:當事人的民事行嗚須符合法律規定,不得損害國家、集體或者第三人的利益。原、被告為達到少繳稅費等目的,惡意串通,故意將雙方談妥的房屋買賣價58萬元,

以30萬元的價格向閔行區房產交易所申報並辦理有關產權過戶手續。現房價為30萬元的房屋買賣契約雖經房產交易所審核批准,但該契約乃當事人瞞報房價所致,其偷逃國稅的行為損害了國家利益。故該契約當屬無效。然房價為58萬元的契約系雙方當事人真實意思表示,雙方也確實是在按此協定履行,只因被告未付清房款而引發訴訟。鑒於本案的實際情況,本院責令當事人按58萬元的房屋買賣契約補辦有關手續。對於原告的訴訟請求應予以支持。據此依照《中華人民共和國民法通則》第58條第l款第(4)項、第(7)項、第84條、第l08條之規定,判決被告杜濤給付原告房屋買賣欠款13萬元。案件受理費人民幣4110元,由原、被告各半負擔。被告不服一審判決,提起抗訴。抗訴理由仍是一審時所持的理由,並認為原審法院判決錯誤,二審法院應予改判,駁回顧連群的訴訟請求。原告則要求維持原判。

二審法院經審理認為:顧連群與杜濤為達到少繳稅費等目的,故意將雙方談妥的房屋買賣價格人民幣58萬元,以人民幣30萬元的價格向閔行區房產交易所申報並辦理房屋產權過戶手續的行為是錯誤的,應予批評教育。一審法院責令雙方當事人按人民幣58萬元的房屋買賣契約補辦有關手續是正確的。一審法院根據房屋買賣價格人民幣58萬元的契約系雙方當事人的真實意思表示,杜濤已付給顧連群房款人民幣45萬元,尚欠人民幣13萬元的事實,依法判決杜濤給付顧連群房屋買賣欠款人民幣13萬元是正確的。一審沈院判決認定事實清楚,證據充分,審判程式合法,適用法律正確。杜濤的抗訴理由不能成立。並據此依照《中華人民共和國民事訴訟法》第153條第l款第(1)項的'規定,判決駁回杜濤的抗訴,維持原審判決。二審案件受理費人民幣4110元由杜濤負擔。

[評析]

解決本案的關鍵,在於如何看待雙方簽訂的房價為30萬元及58萬元的二份房屋買賣契約的效力。

關於房屋買賣價格為30萬元的買賣契約效力問題。眾所周知,房屋的買賣,當事人須辦理產權過戶手續。雙方之所以簽訂該契約,也正是為了去房產交易部門辦理房屋產權過戶。國家向當事人徵收各種稅費是按房價的一定比率收取的。當事人繳納費用的多少直接與他們申報的交易價格相關。故本案原、被告出於少繳稅費的目的,經合謀故意將早已談妥的58萬元買賣價格,以30萬元向房產交易部門申報並辦理有關手續,其惡意顯而易見。該契約雖經房產交易所審核,被告也已領取了房屋產權證,但該行為是雙方當事人用合法形式掩蓋非法目的,其性質是瞞報房價,偷逃國稅,嚴重損害了國家利益。根據《中華人民共和國民法通則》的有關規定,惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的行為或以合法形式掩蓋非法目的的行為均是無效的民事法律行為,從行為開始時就沒有法律約束力。故30萬元房價的房屋買賣契約當屬無效。如何看待房屋買賣價格為58萬元的買賣契約。該契約所確定的58萬元房價,先由雙方口頭談妥,後又以書面形式確立。在契約中除明確房價外,還規定房款的支付期限和交房的辦法。並特別載明雙方交到房產交易部門房價為30萬元的契約不是正式契約,只是為了應付產權過戶之用。可見雙方的房屋交易價為58萬元才是雙方當事人真實意思表示。縱觀被告支付房款的情況,也不難看出當事人是在按58萬元的契約履行,被告對未給付的款額,也向原告出具了欠條。由於被告對13萬元欠款拖欠不付,才引發原告訴訟。由於58萬元房價的買賣契約未經房產交易部門審核,故該契約尚未生效。法院在審理中發現當事人的錯誤行為除進行批評教育外還應責令當事人按58萬元的房屋買賣契約補辦有關手續,補繳有關稅費的差價。使當事人少繳稅費的目的不能得逞,國家利益得以維護。

只要正確把握上述二份房屋買賣契約的性質,法院處理案件也就遊刃有餘了。據此,一審法院判決杜濤給付顧連群欠款人民幣13萬元是正確的,對雙方當事人的錯誤行為,以訴訟費各半負擔予以體現,也是妥當的。故二審法院駁回杜濤的抗訴請求,維持原判,是正確的。