樣品買賣契約集錦 篇1
契約編號:(
)購字第號 簽訂時間:________年 ____月 ____日 簽訂地點:____市____區甲方(買受人):融資租賃有限公司 法定代表人: 住所地: 乙方(供應商): 法定代表人: 住所地:丙方(承租人): 法定代表人: 住所地:甲方根據與丙方簽訂的編號為租賃(
)直字第 號的《融資租賃契約》之約定,並根據丙方自行指定的供應商和租賃物,與乙方簽訂本租賃物買賣契約(以下稱“本契約”)。甲方向乙方購買本契約項下的標的物。
一、契約標的物
1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下:幣種:人民幣 單位:元
2、丙方在此確認:
(1)本契約項下的乙方以及標的物作為融資租賃契約項下的供應商及租賃標的物,系丙方自行選定,並未依賴於甲方技能或者受到甲方任何影響。
(2)供應商和指定的標的物規格、式樣、質量、價款等與融資租賃契約規定完全一致。
(3)標的物詳細配置以乙方和丙方的約定為準。
二、標的物的交付
1、乙方應於本契約簽訂之日起 天內將本契約所列標的物在
直接向丙方交付,乙方在向丙方交付標的物時須同時提供質量服務卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附屬檔案。
2、乙方應向甲方開具全額發票,並及時交付給甲方。
3、乙方將標的物交付丙方之時,標的物所有權自乙方轉移至甲方。
三、價款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足後15個工作日內,甲方一次性將標的物價款支付給乙方:
(1)(乙方和)丙方依約定的金額向甲方支付了保證金、手續費等款項;
(2)甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知;
(3)甲方收到丙方出具的租賃物品驗收證明。
2、乙方賬戶信息
戶名: 賬號: 開戶銀行:
3、在本契約簽訂後,當相關法律、市場行情等發生變化,致使各項稅負其他費用增加時,其費用增加部分由乙方承擔,本契約項下購買價格等其他條款不變。
四、驗收方法及標準
1、標的物交接時,丙方應當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認,若對外觀有異議,應當場向乙方提出;對其他質量問題有異議的,應在合理期限內提出。
2、標的物的驗收標準為:
(1)乙方向甲方出售的標的物,其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準,並符合出廠檢驗標準,符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求,符合車輛落籍地政府關於尾氣排放的標準。
(2)乙方向甲方出售的標的物,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品,並能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的車輛。
五、甲方保證和索賠權
1、標的物的保修期限執行乙方提供的`保修手冊的規定。在上述保修期內,標的物出現質量問題或需要保養,乙方應依約對標的物進行修理和保養。
2、本契約訂立後,國家若出台有關汽車產品修理、更換、退貨的規定,按國家規定執行。
3、與標的物有關的瑕疵擔保、租賃期限內的質量保證、保修服務以及其他作為賣方應提供的保證或應履行的義務,乙方應向丙方直接承擔責任。
4、當標的物存在質量問題或性能不良、規格或式樣不符及其他瑕疵時,或者非因甲方原因導致標的物遲延交付或者無法交付給丙方時,甲方將索賠權轉給丙方,由丙方直接向乙方索賠。無論丙方向乙方索賠進程及結果如何,均不得影響丙方按融資租賃契約約定按期向甲方支付租金。
六、違約責任
1、甲方未按照本契約的約定如期支付貨款,則每延遲一____日,甲方應支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。
2、乙方未按期提供和安裝契約規定的標的物,則每延遲____日,乙方應向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。
3、乙方未能保證丙方在契約規定的時間內將標的物投入正常營運,向甲方及丙方賠償由於延期營運而造成的損失。
4、乙方交付的標的物不符合本契約載明或者乙方與丙方特別約定的質量條款,甲方應承擔無償修復、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。
七、侵權
1、當標的物侵犯第三方的智慧財產權時,乙方有義務且應自行承擔費用,解決糾紛,並賠償給甲方及丙方造成的損失。
2、經國家授權的汽車檢驗機構鑑定,標的物確實存在設計、製造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人財產損害,乙方應承擔賠償責任。
八、本契約的解除從標的物訂貨到交付,因非甲方原因導致融資租賃契約無法簽訂時,或者融資租賃契約被解除時,甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本契約,乙方應在5個工作日內向甲方退還甲方已付款項。
九、標的物滅失和毀損風險本契約項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付並經丙方驗收合格之前由乙方承擔,標的物交付並驗收合格之後由丙方承擔。
十、不可抗力由於地震、颱風、水災、戰爭以及其它不可預見和不能防止和避免的事件,致使一方不能履行契約時,當事方應立即將事故情況及時通知對方,並應在事發之日起15天內,提供有效證明或公證。按事故對履行契約的影響程度,各方另行協商決定是否解除契約,或部分免除履行契約的責任,或延期履行契約。十
一、特別約定根據融資租賃契約的約定,丙方應以現金形式向甲方支付保證金元,手續費 元,首付租金 元,合計元,甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙方收取,以抵扣部分甲方應支付給乙方的標的物價款,即甲方還需支付給乙方價款 元後,乙方視作甲方已足額支付標的物價款。十
四、爭議的解決凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議,應協商解決;如協商不成,則提請契約簽訂地人民法院訴訟解決。十
五、契約的生效本契約經甲、乙、丙三方蓋章後生效。本契約作為編號為租賃(
)直字第 號《融資租賃契約》附屬檔案,具有與其同等法律效力。十
六、其它
1、本契約所稱的標的物即為租賃(
)直字第 號《融資租賃契約》項下之租賃物。
2、甲方僅承擔本契約項下標的物價款的支付義務。
3、本契約所列標的物在技術上有需要補充的事宜,由乙方與丙方另行協商。
4、本契約一式三份,三方各執一份。
(以下無正文)(本頁為簽署頁,無正文)甲方(蓋章):法定代表人或授權代表:乙方(蓋章):法定代表人或授權代表:丙方(蓋章):法定代表人或授權代表
樣品買賣契約集錦 篇2
出賣人:(以下簡稱甲方)______________買受人:______________(以下簡稱乙方)茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條、乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於____日內交付乙方。
第二條、甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條、如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩____日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條、買賣貨款議定每件人民幣_______元,共人民幣_______元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的.,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條、乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第六條、甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條、貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):_______買受人(乙方):_______
日期:______________
樣品買賣契約集錦 篇3
契約編號:
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
住所地:
住所地:
法定代表人:
法定代表人:
甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關法律規定,在平等、自願的基礎上,經充分協商,就乙方購買甲方產品達成以下買賣契約條款。
第一條產品名稱、型號、數量
______________________________________________________。
第二條產品質量
1.產品質量的要求:______________________________________________________。
為準確表明產品品質,乙方在確認訂購前,應由甲乙雙方共同確認產品樣品,並將樣品封存,以作為交易標的物的品質標準。樣品質量說明如下:______________________________________________________。
2.產品包裝的特殊要求:______________________________________________________。
3.乙方對產品質量有異議的,應當在收到產品後________日內提出確有證據的書面異議並通知甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產品質量符合本契約約定的要求。但乙方使用甲方產品的,不受上述期限限制,視為甲方產品符合契約約定的要求。
第三條產品價款
1.產品的單價與總價:單價:_______元/件;總價:_______元。上述貨物的含稅價為:_______,總價款為:_______。
2.甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用等按下列約定承擔:
甲方產品的包裝物由_______提供,包裝費用由_______承擔。
甲方產品的運輸由_______辦理,運輸費用由_______承擔。
甲方產品的保險由_______辦理,保險費用由_______承擔。
第四條產品交付
甲方產品交付方式為:乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦託運(註:三選一)。
產品交付地點為_______,交貨時間為契約生效後_______日,若乙方對甲方產品有特殊要求的,甲方應當在乙方提供相關確認檔案後_______日內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨,乙方未能及時提供相應檔案的,甲方有權延期交貨。
在契約約定期限內甲方違約未能及時交貨的,產品毀損、滅失的風險由甲方承擔;產品交付後或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產品毀損、滅失的風險由乙方承擔。
第五條價款結算
乙方應在本契約簽訂_______日內向甲方預付貨款_______元,甲方交付前給付價款_______元,餘款由乙方在收到甲方產品之日起_______日內付清。
乙方應當以現金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。
雙方同意乙方未能付清所有價款之前,甲方產品的所有權仍屬於甲方所有。
第六條契約的解除與終止
雙方協商一致的,可以終止契約的履行。一方根本性違約的,另一方有權解除契約,但應當及時書面通知對方。
第七條商業秘密
乙方在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的.全部信息(包括技術信息和經營信息等)均為甲方的商業秘密。
無論何種原因終止、解除本契約的,乙方同意對在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本契約義務之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。
乙方違反上述約定的,應當賠償由此給甲方造成的全部損失。
第八條違約責任
本契約簽訂後,任何一方違約,都應當承擔違約金_______元。若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。
第九條不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本契約不能履行的,雙方終止契約的履行,各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失後,雙方需要繼續履行契約的,由雙方另行協商。
因不可抗力終止契約履行的一方,應當於事件發生後_______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明檔案並及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的,過錯方應當承擔賠償責任。
第十條其他約定事項
1.乙方聯繫人或授權代表在履行契約過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。
2.簽訂或履行契約過程中,非經甲方書面同意或確認,乙方對甲方任何人員的個人借款,均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3.乙方聯繫地址、電話等發生變化的,應當及時通知甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本契約列明的聯繫方式無法與乙方聯繫的,由乙方承擔相應的責任。
4.本契約未約定的事項,由雙方另行簽訂補充協定,補充協定與本契約書具有同等法律效力。
5.乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案,並作為本契約的附屬檔案。
6.簽訂本契約時,雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等法律效力。
第十一條爭議解決
本契約履行過程中產生爭議的,雙方可協商解決。協商不成的,應向______________人民法院提起訴訟解決。
第十二條本契約經雙方蓋章或授權代表簽字後生效。
第十三條本契約一式四份,雙方各執兩份。
甲方:
委託代理人:
電話:
傳真:
乙方:
委託代理人:
電話:
傳真:
_______年_____月_____日
樣品買賣契約集錦 篇4
出賣人:__(以下簡稱甲方)
買受人:__(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應於______日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______________元共人民幣_________________元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應付賠償之責。
出賣人(甲方):_______
買受人(乙方):_______
日期:________年__________月____日
樣品買賣契約集錦 篇5
憑樣品買賣是買賣契約的一種特殊形式,其特殊性就是表現在當事人是以樣品來確定標的物的品質。所謂憑樣品買賣是指買賣雙方約定樣品,出賣人須按樣品的品質交付標的物。常見的憑樣品買賣的商品小到超市里陳列的食品類、肉類、服裝類,大到一些大型的機械設備等。憑樣品買賣契約糾紛一般是因雙方當事人對出賣人交付的標的物質量是否合格而產生的,所以,此類案件在司法實踐中對樣品的認定尤為重要。
所謂樣品,是指當事人選定的用以決定標的物的品質的貨物。樣品買賣須有樣品的存在,樣品須於訂立契約時作出約定,並且應當保存好樣品以備日後對照,必要時要在公證處封存,並對樣品質量予以說明。所以要求憑樣品買賣的標的物品質必須與樣品相同,而不是以出賣人交付的貨物符合樣品的品質為生效條件,也不是以出賣人交付的貨物不符合樣品的品質為解除條件。
在司法實踐中如何判斷標的物質量是否符合樣品的認定。
一、一般原則。
此類案件的原告一般是契約的買受人,被告則一般是出賣人。如果雙方當事人就其買賣契約是否屬於樣品買賣而發生爭議時,應當實行“誰主張、誰舉證”的原則,買受人主張為憑樣品買賣的,應當由買受人舉證,出賣人主張為憑樣品買賣的,應當由出賣人舉證。在訴訟中,買賣受人可以申請由人民法院委託有關專門機構進行質量鑑定,鑑定的標準也是以樣品所體現的品質為鑑定標準。
二、雙方當事人所封存的樣品存在隱蔽瑕疵。
所謂隱蔽瑕疵是指當事人已盡其交易上的必要注意,仍然沒有發現的瑕疵。《契約法》第一百六十九條規定,憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的標的物與樣品相同,出賣人交付的標的物仍然應當符契約種類物的通常標準。也就是說如果樣品雖然存在隱蔽瑕疵,但並沒有因此影響標的物的通常用途,能夠達到同種標的物的通常標準的,出賣人仍然可以按樣品的品質交付標的物,如果出賣人未按樣品的品質要求交付標的'物的,而樣品存在的隱蔽瑕疵足以影響標的物的通常用途,法律為保護買受人的利益,仍然要求出賣人負有交付符契約種物的通常標準的標的物義務。
契約在我們日常生活中隨處可見,憑樣品購買商品也逐漸成為一些商家的促銷形式,正是因為憑樣品契約的特殊性,使當事人減少了風險,使銷費者對商品有實質的了解,立法的目的也正是追求將購買者的損失降到最低。
樣品買賣契約集錦 篇6
甲方(買受人):
住所:
郵編:
聯繫電話:
身份證號碼:
乙方(出賣人):
住所:
郵編:
電話:
甲、乙雙方依據《民法典》及其他有關法律法規的規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就買賣汽車事宜,訂立本契約。
經雙方協商,乙方售出如下商品車輛給甲方:
汽車品牌及型號規格:
生產國別或生產地:
生產廠名稱:
排氣量:
顏色:
車輛成交單價:元,大寫。(含乙方所在地的交貨價及正式完稅發票)。數量: 台。其他費用: ,由 方承擔。運費 元,由方承擔。出庫費 元,由方承擔。車輛交付後,如甲方需委託乙方代辦上牌等服務的.,雙方應另簽委託書(附屬檔案二),有關費用及付款方式由雙方另行協商。
付款方式甲方一次性付款並按該方式所定時間如期足額將車款支付給乙方。
質量及相關要求:
1、乙方向甲方出售的車輛,其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準,並符合出廠檢驗標準,符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求。
2、乙方向甲方出售的汽車,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品或合法進口的產品,並能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的汽車。
3、乙方提供汽車辦理牌證的隨車資料,附有中文使用說明書及提供必要的使用維修指引。
4、乙方保證售賣給甲方的車輛,在交給甲方使用前已作必要的檢驗和清潔。
交車時間與地點、交付及驗收方式
1、交車時間:________年____月____日前。
2、提車方式(在□中打“√”選擇):
□ 甲方自提;
□ 乙方送車上門;
□其他約定: 。
3、交車地點:在乙方的經營場所內,或 。
4、交車時里程表記錄小於(在選取欄打“√”):
(1)100公里 □,
甲方:
乙方:
日期:
樣品買賣契約集錦 篇7
賣方(甲方): 買方(乙方): 根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國種子法》及相關法律法規規定,為明確雙方權利義務,經雙方協商一致,達成如下協定:
第一條:數量、價格 數量:腳踏車總數(含雙人車)總數為 輛。 價格:合計總額為元(大寫: 萬仟佰拾元整)。
第二條: 交貨方式及期限 選擇下列方式執行: 契約簽訂後,甲方於____月____日在某某地點交車(包括現車、車鎖、維修工具) 乙方於_____月____日某地。
第三條 :付款方式及期限 選擇下列方式執行: 契約簽訂後,乙方支付甲方定金____元;甲方交貨後,乙方於____月____日支付價款,定金抵作價款。乙方付款後,甲方應當開具收款憑證。
第四條 :違約責任 1.一方遲延交(提)貨或遲延支付價款的,應當每日按照遲延部分價款的'__2__%向對方支付違約金。
第五條: 爭議解決 發生的爭議,由雙方協商解決;也可以請求調解;或選擇以下幾種方式解決:
1.提交仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院提起訴訟。
第六條: 本契約自雙方簽字之日起生效。未盡事宜,由雙方共同協商簽訂補充協定。本契約一式___兩__份,甲方___一___份,乙方___一___份,具有同等法律效力。
賣方(甲方)__________ __________ 地 址(住址)_______ 聯繫電話________________
買方(乙方)______ _____ 地址(住址) : ______________ 聯繫電話____________ 簽訂地點_________________ 簽訂時間________年____月____日
樣品買賣契約集錦 篇8
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
風險提示:標的物信息
買賣契約中應根據標的物的類型,在契約中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。
數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程式等,各項須明確填寫,不得含糊。
第一條乙方向甲方訂購______貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件,甲方應於____日內交付乙方。
風險提示:履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。
如:有的契約對履行期限作出模糊約定,如“一個月內履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。
第二條質量標準
乙方所購甲方產品屬於:定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
第三條交貨時間、地點
風險提示:交貨地點
對於“交貨地點”應當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一一般情況下,標的'物的所有權自交付時轉移,風險承擔隨之轉移。如:在契約中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風險則轉移到買方處,因此,在簽訂契約時,對於交貨地點的選擇上,應慎重對待。
甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的送貨地________。
第四條收貨與驗貨
乙方指定的收貨人1:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗,並向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。
第五條付款時間、方式
風險提示:價款支付
在實務中,有的買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額,對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。
另外,需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,儘量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾契約付款方。
乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
第六條違約責任與契約解除
風險提示:違約責任
違約責任要條款化,在出現違約情形時,能有效執行,避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的契約約定“違反契約約定,支付違約金10萬元”,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。
具體應明確,違反契約的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數額要具體化、數位化,以便於向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權解除本契約,並有權按契約約定追究甲方違約責任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權解除本契約,並有權按契約約定追究乙方違約責任。
第七條爭議解決
風險提示:爭議解決方式
契約雙方一旦發生爭議,協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。
甲、乙方如發生爭議糾紛,均應友好協商。如協商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第九條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第十條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。
第十一條契約生效
風險提示:證據保留
注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發生糾紛,這些證據都將有可能成為有力的事實證據。
本契約一式____份,雙方各執____份,雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委託人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
出賣人(甲方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
買受人(乙方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
樣品買賣契約集錦 篇9
契約編號__________________賣 方(甲方)_______________________買 方(乙方)_______________________依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定,經雙方協商一致,訂立本契約
第一條 標的(可另附表格)名稱品種養殖地____日齡數量單位單價金額交貨時間合計金額:大寫:183;183;183; 小寫:183;183;
第二條 質量標準
1.交付的肉禽應符合以下標準:__________________________ 。
2.甲方應提供縣級以上動物衛生監督部門出具的動物檢疫合格證明。
3._____________________________________________________ 。
第三條 價款支付按下列第_________項支付價款。
1.即時結清。
2.乙方應於肉禽交付之日起____日內付清。
3.契約簽訂後,乙方支付甲方定金_______元;肉禽交付後____日內付清價款,定金抵作價款或返還。
4.__________________________________________________
第四條 交貨時間、地點、方式
1.交貨時間:________年____月____日。
2.交貨地點:_______________________________ 。
3.交貨方式:以下列第_______方式交貨。
(1)由甲方送貨到__________________________________ 。
(2)由乙方自行到_______________________________提貨。
(3)其他:________________________________________ 。
4.運費承擔:_____________________________________ 。
第五條 驗收
1.以下列第________項方式驗收。
(1)交貨時在交貨地驗收:由乙方抽檢______%肉禽,並開具驗收單據。
(2)________________________________________________________ 。
2.途損約定:_______________________________________________ 。
3._________________________________________________________ 。
第六條 提出異議的時間和方式
1.乙方在驗收中,如果發現肉禽的品種、數量、質量、日齡不符合本契約約定的,應在_____天內向甲方提出異議。
2.甲方在接到乙方異議後,應在_______天內負責處理。
3.____________________________________________ 。
第七條 違約責任
1.甲方交付的肉禽品種、日齡、質量不符合契約約定的,乙方有權要求甲方繼續履行,並承擔因此造成的損失。
2.甲方逾期交貨,按逾期交付肉禽價款的每日______%向乙方支付違約金;逾期超過______天,致使乙方不能實現契約目的的,乙方可解除契約。
3.乙方未按契約約定期限支付價款的,按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。
4.其他違約責任:_______________________________ 。
第八條 其他約定事項
第九條 契約爭議解決方式本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,或按下列第______種方式解決。
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十條 本契約正本一式_______份,雙方各執_______份。甲 方__________________________ 乙 方________________________住 所__________________________ 住 所________________________法定代表人(負責人)________________ 法定代表人(負責人)______________委託代理人__________________________ 委託代理人________________________銀行帳號____________________________ 銀行帳號__________________________聯繫方式____________________________ 聯繫方式__________________________簽約地點____________________________ 簽約地點__________________________簽約時間____________________________ 簽約時間__________________________
樣品買賣契約集錦 篇10
甲方(賣方):契約編號:G-0502 乙方(買方):簽訂地點:上海
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內容請在驗收後填寫)簽訂時間:________年____月____日
第二條 質量標準:每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱,產品標識和實際用材符合,且不低於樣品同等質量。
第三條 付款方式:簽訂契約後,乙方於____日內付清全額貨款,甲方將於收到貨款3天內發貨。
第四條 甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特徵及有無《產品質量承諾書》進行驗收,乙方發現問題應當場提出,並由雙方協商達成解決方案。
第五條 違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按契約總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方後,甲方在 7 天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第七條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 二 種方式解決:
(一)提交當地仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第八條 本契約一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。契約執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本契約有同等法律效力。甲方(簽章):乙方(簽章):開戶銀行: 開戶銀行:賬號:賬號:聯繫方式: 聯繫方式
樣品買賣契約集錦 篇11
樣品買賣,又稱貨樣買賣,是指當事人雙方約定一定的樣品,出賣人交付的標的物應與樣品具有相同品質的買賣。由於樣品買賣是在普通買賣關係中附加了出賣人的一項“須按樣品的品質標準交付標的物”的擔保,因此,樣品買賣除適用普通買賣的規定外,還產生下列效力:
1、當事人應當封存樣品,並且可以對樣品質量予以說明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的質量相同。
2、憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的標的物與樣品相同,出賣人交付的標的物的質量仍然應當符契約種物的通常標準。
樣品買賣契約集錦 篇12
出賣方(以下簡稱甲方):買受方(以下簡稱乙方):身份證號:通訊地址:,聯繫電話:
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方肉牛等事宜,訂立本契約。
第一條標的物:
1、產地
2、性別
3、顏色
4、品種的牛頭。
第二條價款:
乙方購買該牛的總價款為人民幣元(人民幣大寫萬元整),本契約簽訂當日交付定金元,剩餘款項乙方於________年月____日一次性付清。
第三條質量:
甲方持有獸醫站為該肉牛出具的當年檢疫合格證明檔案。
第四條交付:
1、甲方定於________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明檔案交付給乙方,乙方若不按本契約第二條的約定時間付款,甲方可按乙方遲延付款的天數推遲交付肉牛的時間,若乙方遲延付款達天,甲方可拒絕交付肉牛。乙方須當場檢查肉牛情況及檢疫合格的證明檔案,如有異議,須當場提出,若當場未提,把肉牛提走的,視為肉牛合格。
2、肉牛的'交付地點為:
3、交付方式:乙方自提。
第五條稅費負擔:
買賣過程中產生的所有稅費均由乙方承擔
第六條費用負擔:
本契約簽訂前與該肉牛有關的債權債務由甲方承擔,與乙方無關。肉牛交付之後的相關費用由乙方承擔。
第七條雙方權利義務:
1、乙方需按照契約約定的時間按期足額向甲方交納購牛款;
2、甲方需將與牛有關的、檢疫證明檔案的原件交給乙方。
第八條違約責任:
1、若乙方單方解除本契約,則甲方不退還定金;
2、若乙方遲延付款達____日,按元日向甲方支付違約金。
3、乙方逾期提牛,按元日向甲方支付肉牛保管費,在此期間的風險由乙方自行承擔。
第九條契約的解除:
1、雙方協商一致;
2、乙方遲延付款達天,甲方可單方解除本契約。
第十條補充條款:
未盡事宜,雙方可友好協商簽訂補充協定,補充協定與正文條款不相一致的,以補充協定為準。
第十一條爭議解決條款:
甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,應協商解決。協商不能解決的,由甲方所在地人民法院管轄。
第十二條本契約共三頁,一式份,具有同等效力,甲、乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(出賣人):乙方(買受人):
______年______月______日______年______月______日
樣品買賣契約集錦 篇13
出賣人(以下簡稱甲方):
買受人(以下簡稱乙方):
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_____元,共人民幣_____元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於_____日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。
第八條 契約一式___份,甲、乙雙方各執____份為憑。
出賣人(甲方):
______年_____月____日
買受人(乙方):
______年_____月____日
樣品買賣契約集錦 篇14
甲方:_________________________
地址:_________________________
法定代表人:___________________
編碼:_____________________
聯繫電話:_____________________
傳真號碼:_____________________
乙方:_________________________
地址:_________________________
法定代表人:___________________
編碼:_____________________
聯繫電話:_____________________
傳真號碼:_____________________
第一條 契約標的
1.1 甲方同意同乙方購買,且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱契約設備)用於_________項目。將由乙方提供的契約設備的內容詳見契約附屬檔案一(附屬檔案一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)
1.2 乙方負責契約設備的安裝、調試工作,由甲方提供必要配合。
1.3 雙方同意附屬檔案中各項條款為契約不可分割的部分,若附屬檔案與契約正文有任何不一致,以契約正文為準。
第二條 價格
2.1 契約設備的價格(以下稱為:契約總價)為:_________,價格清單詳見附屬檔案一。
2.2 上述契約總價是固定的。
第三條 付款條款契約
第二條中確定的契約總價由甲方向乙方以如下方式支付:
3.1 預付款:在本契約生效後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。
3.2 交貨款:在契約設備交貨後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。
3.3 驗收款:在契約設備驗收後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。
第四條 契約設備的交貨
4.1 所有契約設備應在契約正式生效後_________周內,(此周X為最晚交貨設備的周期),由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人後轉移至買方。
4.2 乙方應於交貨日____日之前,通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方,通知內容包括契約號、契約設備的名稱、數量、估計總重量與總體積,以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知後,應儘快向乙方確認交貨地點與交貨日期。
第五條 契約設備的檢驗
5.1 契約設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點後____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。
5.2 設備開箱檢驗合格後,雙方簽署驗貨合格證書。
5.3 如雙方認可的契約設備的小缺陷,並不影響設備性能,雙方仍然簽署驗貨合格證書,但乙方應立即採取措施修復缺陷。
5.4 如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷,缺陷或與契約規定不符,雙方代表將簽署一份詳細報告,該報告將作為甲方要求乙方進行更換,修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任,乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任,乙方應在收到甲方的通知後儘快向甲方補充或替換設備。
第六條 保證與賠償
6.1 乙方保證其向甲方提供的契約設備是全新並未使用過的。
6.2 乙方所提供的契約設備的保修期與原廠商提供的保修相同,詳見附屬檔案。
6.3 保修期內,乙方在收到甲方運於至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備後,應儘快將更換設備自費運至甲方。
6.4 如果因乙方原因不能按照契約
第四條的要求按時交貨,甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失:從遲交貨
第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計,不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過契約總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。
6.5 如果甲方未按契約
第四條規定的內容按時支付契約款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為:從規定的付款日次日起,按應付未付契約款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金,滯納金總額不超過本契約總額的5%。
6.6 如果由於非乙方原因造成契約執行延遲,則交貨周期相應順延。
第七條 不可抗力
7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力,如:戰爭、火災、颱風、洪水、地震或其他雙方總計為不屬於不可抗力的原因而被迫停止或推遲契約的執行,則契約執行相應延遲,延遲的時間等於不可抗力發生作用的時間。
7.2 受影響的一方應將不可抗力的發生儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方。
7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除後儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方,並通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。
第八條 仲裁條款
8.1 所有與契約及契約執行有關的爭議將通過雙方友好協商解決,如果不能通過友好協商解決,則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。
8.2 仲裁裁定是終局的,對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。
8.3 仲裁費用由敗X承擔。
8.4 仲裁進行過程中,雙方將繼續執行契約,但仲裁部分除外。
第九條 保密條款
9.1 雙方同意,在任何時候,不論是契約有效期內還是契約終止以後,對另一方提供的技術檔案以及事務、業務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。
9.2 一方保證,其依本契約所知悉的秘密信息只用於本契約的目的,不用於其他任何目的或向任何
第三方(包括單位、個人,也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認並同意,對方是秘密信息的獨家擁有有者,將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。
9.3 一方應只在下述情況下,方可使用秘密信息:
(1)出於評佑、論證將承擔工作的需要;
(2)出於履行本契約的需要。
(3)不論如何,秘密信息均不得以任何方式用於對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經對方事先書面同意,不得被複製、全部或部分與其他信息編纂、透露給
第三方。
9.4 一方除經按本契約許可外,不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證,在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前,向其提示秘密信息的機密性與專有性,並保證上述代表與員工同意接受本協定條款的約整,根據此項保證,一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。
9.5 本條款構成獨立的保密協定,本條款的約定的對雙方的義務不因本契約的終止而終止。本條款的效力於全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。
第十條 契約的生效、解除和終止
10.1 本契約簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期,即本契約的生效日期。
10.2 如果發生以下情況,可以視為契約解除或終止:
(1)一方進入解體或倒閉階段;
(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;
(3)本契約已有效、全部得到履行;
(4)雙方共同同意提前解除契約;
(5)按仲裁機構的裁決,契約解除或終止。
第十一條 其他
11.1 本契約壹式二份,雙方各執一份。本契約列出的附屬檔案是本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
11.2 對本契約條款的任何修改、變更或增減,須經雙方授權代表簽署書面檔案,成為本契約的補充檔案,具有同等法律效力。
11.3 任一方均不得向
第三方公開透露契約內容,除非事先徵得對方的同意。但是,如需將契約提交政府有關部門批准則不需對方事先同意。
11.4 未盡事宜由雙方另行協商決定。
11.5 本契約均按《中華人民共和國民法典》執行。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________代表(簽字):
________年____月____日________年____月____日
樣品買賣契約集錦 篇15
抗訴人(原審原告)______,住所地:______
法定代表人:______,董事長兼總經理。
委託代理人:______,
被抗訴人(原審被告):______,住所地:______
法定代表人:______董事長。
委託代理人:______,
抗訴人(以下簡稱甲方)因與被抗訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣契約糾紛一案,不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起抗訴。本院於____________年____________月____________日受理後,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官____________、____________參加的合議庭,於____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
____________在一審中起訴稱:____________年____________月____________日,甲方同乙方簽訂1份工礦產品購銷契約,價款為:____________元。當時雙方約定:____________公司送貨到____________公司開發建設的位於____________。____________公司預付定金____________%、安裝調試後付____________%、運行3個月後付____________%、餘款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務利息__________________元,並承擔訴訟費。
____________公司在一審中答辯稱:____________公司先後付給____________公司______________元和________________元,已付清____________公司的貨款,____________公司也給____________公司開具了發票。儘管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議,____________公司提供的證據不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是,____________公司現在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:____________年____________月____________日,____________公司與____________公司簽訂了《工礦產品購銷契約》,約定:____________購買____________公司的排煙補風機和風機,合計價款____________元。有效期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:
第八條設備到現場後進行安裝,後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。
第九條結算方式及期限:付定金20%,到現場通過契約第七條標準付40%,運行月後付35%,餘下滿年付清。契約簽訂後,____________公司給付____________公司_____________元。____________年底,____________公司按照契約約定履行了供貨及安裝義務。
公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起抗訴。其主要抗訴理由是:
一、____________公司在契約有效期內要求____________公司給付貨款合法合理。
二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規定。
三、雙方簽訂的契約是____________公司提供的,若有不同理解,應從不利於____________公司方面解釋。____________公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發回重審。
____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對契約有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。契約文本是____________公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實,有____________公司提供的《工業品買賣契約》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為,____________公司與XX公司簽訂的《工業品買賣契約》是雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定,合法有效,雙方均應依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款,但____________公司只認可收到_________________元,否認收到__________________元,____________公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款,故對此主張本院不予採信。依據該契約約定的付款比例及時間,____________公司最遲的付款時間應在____________年____________月,____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。____________公司關於其在契約有效期內主張權利,並未超過訴訟時效期間的抗訴主張,因契約約定的有效期限實質是XX公司供貨的期限,即在契約有效期限內,雙方可依據該契約維持買賣契約關係。該契約約定的有效期限內,雙方只在年底發生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設備的買賣,且已安裝完畢。故XX公司關於其主張未超過訴訟時效的抗訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理並無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下:駁回抗訴,維持原判。
一審案件受理費______元,由______公司負擔(已交納)。
二審案件受理費__________元,由______司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣契約集錦 篇16
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購____________貨物,如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應於______日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的,可於______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應付賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或藉故解除契約等情況。
第八條
契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第______種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項:________________________
本合一式_______份,甲、乙雙方各執_______份為憑。
甲方:_____________________
日期:_____________________
乙方:_____________________
日期:_____________________
樣品買賣契約集錦 篇17
甲方:__________ 乙方:___________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建築工程安全生產管理條理》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,參照《建築工程施工契約》文本,根據甲方施工生產需要,為確保工程質量,加快工程進度,在安全生產、文明施工得到落實的同時,降低工程成本,提高企業的綜合經濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務,經雙方在平等互利、協商一致的前提下,共同擬定以下條文,供雙方共同遵守。
一、 工程概況:(詳見勞務承包契約)
二、承包形式、內容、結算單價:
1、承包形式:本工程採用建築面積包乾形式結算,建築面積計算規則按[______]規範執行。
2、承包契約和承包單價包乾範圍:
(1)工程所需周轉材料(鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網、兜網、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運輸以及損耗,木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協定》。
(2)現場所有發生的安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍牆內地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費);因現場需要臨時設施的多次搭拆,根據規劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。
(包括圍牆內的所有臨設,除原有兩棟辦公樓、食堂、衛生間外的所有臨設)。
(3)安全文明施工:施工現場及辦公區、生活區及施工場地周邊環境設專職保潔員不得少於3人,負責清潔衛生、車輛進出沖洗,並設定保衛。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設6-8名工人負責材料進出場上下車、轉運、堆碼整齊、標化工地的創建等全部工作,所發生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工,達不到工完場清、工完料盡的處______元_____元/次的處罰。
(4)凡需文明施工用工性質,均包括在文明施工費內,不另計算。
(5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決(包括修建臨設的所有材料費和人工費)。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規的規定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。
(6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械(包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械)。
(7)所有進出場材料的裝卸費用,如鋼材用汽車吊卸料,汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50%。
(8)所有工護具及低值易耗材料(凡不構成工程實體的所有易耗材料,包括塑膠導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網、鋼板網)。
(9)二級配電箱以外的所有用電線路及照明設施由乙方承擔。用電線路均採用膠導線或電纜,地下室採用36V以下的低壓線路,採用三相五線制。
(10)自然災害、政府行為造成的停工損失,由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現場整體停工(無任何工作面),周材(包括架管、扣件、架板)按實際租賃數量×租賃單價×停工天數計算賠償,其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工後的各種工作,儘量減少損失。
(11)構造柱、牆拉筋植筋,以及所有的工程措施植筋,植筋費用包括在契約內。
3、結算單價:_____
按建築面積包乾單價執行,總價:_________________元/m2。
4、付款方式:
三、勞務公司每次收取費用應出具正規發票(材料費可開材料發票、機械費可開機械發票)。
四、其它事項詳《住宅樓勞務承包契約》和《材料管理協定書》。
甲方(蓋章):_____ 乙方(蓋章):_____
甲方委託代理人:_____ 乙方法定代表人(或委託代理人):_____
甲方駐現場負責人:_____ 乙方指定收料人員:_____
乙方現場負責人:_____
日期:______年______月______日
樣品買賣契約集錦 篇18
樣品買賣,又稱貨樣買賣,是指當事人雙方約定一定的樣品,出賣人交付的標的物應與樣品具有相同品質的買賣。由於樣品買賣是在普通買賣關係中附加了出賣人的一項“須按樣品的品質標準交付標的物”的擔保,因此,樣品買賣除適用普通買賣的規定外,還產生下列效力:
1、當事人應當封存樣品,並且可以對樣品質量予以說明。出賣人交付的標的物應當與樣品及其說明的.質量相同。
2、憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的標的物與樣品相同,出賣人交付的標的物的質量仍然應當符契約種物的通常標準。
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應於_____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應於_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除契約。
第三條 如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數交付,可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元,共人民幣____萬____仟____佰元,於甲方交貨同時悉數付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除契約。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣契約,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。
第七條 市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或藉故解除契約。
本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):__________________
買受人(乙方):__________________
_____年____月____日
樣品買賣契約集錦 篇19
出賣人:_____(以下簡稱甲方)
買受人:_____(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應於_____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應於_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除契約。
第三條 如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數交付,可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣__________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時悉數付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除契約。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣契約,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。
第七條市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或藉故解除契約。
本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方):_______
買受人(乙方):_______
日期:________年__________月____日
樣品買賣契約集錦 篇20
甲方(買賣人):乙方(受讓人):根據《中華人民共和國____市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商的基礎上就房屋買賣達成如下協定,以茲共同信守執行。
一、概況及買賣內容由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產為工程頂賬房地產(甲方頂賬契約複印件見附屬檔案),有房屋所屬權未取得房屋產權證,現出售給乙方,房屋辦理產權證時以乙方名義辦理,在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有,乙方有居住使用權。
(二)房地產座落:小區, 樓 戶。
(三)房屋建築面積:平方米,實際測量時房款由乙方多退少補。
(四)交房時間:________年____月____日。
(五)該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併買賣。
(六)該房屋的附屬物(設施)包括但不限於煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網路線路等管線、計量表等一併買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一併買賣;該房屋上的建築物區分所有權等權益一併買賣。
二、契約價款雙方商定房地產成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元,成交價格已經包括本契約第一條所列全部內容買賣之價格。自契約訂立之日起,房屋市場價格的漲跌與甲方無關,由乙方全部承擔。辦理產權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規定執行,不包含在契約價款中,由乙方承擔。
三、契約價款的支付乙方在本契約簽訂之日起內向甲方支付契約價款的%;乙方在甲方交鑰匙並協助乙方辦理完房屋所有權登記後,按甲方約定日期向甲方支付契約價款的%。餘款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。
四、甲方義務
1.甲方保證該房屋不存在產權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。
2.甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項,協助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的檔案、資料和手續便利;結清乙方房屋所有權登記前的與開發商、建築公司之間的有關費用,出示有關交費證明。
3.甲方保證該房屋不存在安全隱患,能夠達到正常、安全使用之狀態。
4.甲方應當及時交房並協助乙方辦理物業移交手續。
五、乙方義務
1.按照本契約約定,及時支付房款。
2.乙方應於甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業移交手續。
六、產權登記及入住甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續,並由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證後的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理,並按國家規定支付相應稅費。甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙,辦理完物業登記手續,結算所有有關費用,以便乙方入住,需要乙方予以協助的,乙方應當協助。甲乙雙方在房屋登記後____日內共同辦理公共維修基金移轉手續。
七、違約責任
1.甲方違約
(1)由於甲方原因甲方未履行義務,致使乙方在履行本契約約定時超過三個月未按約交接房屋產權,不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的,乙方有權解除契約,並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的契約價款。乙方不解除契約的,乙方有權按照契約總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金,乙方同時享有隨時解除契約的權利。
(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發商和建築公司簽訂不合法契約的,存在一房多售情況的,致使契約目的不能實現的,乙方有權解除契約,並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的契約價款。
(3)甲方由於開發商和建築公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月,影響乙方正常使用該房屋的,應向乙方支付地產公司賠付的違約金,甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的,乙方有權解除契約,並按照契約簽訂之日至契約解除期間以契約總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。
(4)甲方應在乙方或者委託他人辦理買賣過戶時,積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本契約違約責任的第一條追究甲方的違約責任。
(5)由於甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下,乙方因入住對於室內裝修的費用由甲方承擔。
2.乙方違約乙方未按約支付契約價款的,自支付期滿____月之後按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行契約或未按契約支付剩餘價款逾期超過________年的,甲方有權解除契約,並扣除乙方15%的總契約價款。由於乙方原因造成該協定未能達成的,由乙方自行承擔因入住對於室內裝修的費用。
八、房屋風險房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔,自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。
九、爭議解決爭議解決在執行本協定的過程中,如甲、乙雙方發生爭議,先協商解決。協商不成時,任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、契約生效甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係,乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解,自願買受該房地產。契約自簽訂之日起生效。甲方(簽章): 乙方(簽章):身份證號: 身份證號:聯繫電話: 聯繫電話:________年____月____日________年____月____日