新版樣品買賣契約

新版樣品買賣契約 篇1

供貨方):購貨方(以下簡稱乙方):

一:水泥管模具(平口)

二:懸輥機

三:門式行車一台:10噸,跨度16米,有效高度9米,總長24米,軌道總長120米,單價150000元;四;滾焊機Φ300-Φ1500一台,單價65000元;五;立式攪拌機一台,直徑1800,單價15000元台; 總金額(人民幣)大寫:肆拾叄萬貳仟元整;

六:交(提)貨地點____市____區古城營高速出口處東

七:交貨日期:06

八:運輸費用----由 乙 方承擔;

九:合理損耗及計算方法------現場交接,經鑑定屬甲方產品質量問題,甲方無條件更換。(以產品的完整性和無損壞為標準);

十:結算方式及期限------預付總貨款的30%為預付款。提貨一次結清;甲乙方如未按時交提貨按總金額10%進行違約賠償;十

一:違約責任------甲乙雙方嚴格遵守契約,出現不可遇見的問題時,在相互諒解的前題下進行協商處理。若甲乙雙方協商無法達成時,由所屬地方法院仲裁裁決,因此所產生的費用均由敗訴方承擔;十

二:本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字(蓋章)付預付款起生效,契約中任何文字修改需蓋公章確認。甲方:乙方:________年____月____日:買賣契約 篇10甲 方:乙 方: 上海XX公司 簽訂地點:上海

一、產品名稱、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量註:以上數量為暫定數量,結算以實際面積結算,單價如上。

二、質量要求技術標準、乙方對質量負責的條件和期限:

1、 本契約產品乙方均按國家標準進行生產,甲方要求的產品等級見上表中產品等級,乙方所有產品的質量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。

2、 因乙方所提供的產品不符契約定的質量要求,乙方應負責及時調換符合需方質量要求的產品並承擔由此而發生的相關費用。

3、本契約產品的質量保證期為________年,在質量保證期內,乙方對乙方所提供的產品質量承擔保修責任。

4、如甲方超出契約數量,超出部分應提前20天通知乙方。

三、交(提)貨地點、方式:____市____區華____鎮新府中路

四、運輸方式及到達站港和費用負擔:由乙方負責。

五、合理損耗及計算方法:本契約產品在交貨前的一切損耗及發生的相關費用均由乙方負責。

六、包裝標準、包裝物的供應與回收:本契約產品在交貨之前或之時均應有與之質量相符的妥善包裝,且因包裝本契約產品而發生的相關費用已包括在本契約價款中。

七、驗收標準、方法及提出異議期限:本契約產品的驗收標準以本契約

第二款

第一條約定的內容為準,驗收方法以實現契約目的所採用的通常方法為準。

八、隨即備品、配件工具數量及供應方法: 無

九、結算方式及期限:

1、 本契約

第一款中約定的工程數量均為暫估工程數量,結算時以甲方的實際採購數量乘以本契約與之相對應的產品單價結算。

2、 本契約

第一款中約定的暫估工程數量如少於工程實際使用數量時,乙方應負責補足實際用量。

3、 付款方式:

(1) 每月____日提交當月形象進度,次月____日審核完畢,次月2____日支付核定進度款的80%,累積支付至契約總價的80%,停止支付。

(2) 在符合預期質量工期目標及竣工資料正確移交後,根據審價報告,累計付至最終結算總金額的95%。預留5%保修金,(預留保修金不計利息)。

4、 本工程的質量保修期為________年。

5、本工程提供: 工程款 發票。

十、如需提供擔保,另立契約擔保書,作為本契約附屬檔案: 無十

一、違約責任:按 合 同 法 辦 理十

二、解決契約糾紛的方式: 雙方協商,協商不成,可向契約簽訂地人民法院起訴。特別約定:甲方與乙方已就本契約的條款進行了充分協商並已將本契約及對應的主契約相關條款逐條向乙方作了解釋, 現甲、乙雙方已全面掌握本契約及主契約所確定的各方 當事人的權利和義務,對簽署該契約所產生的責任和法律後果也有了充分認識。依據甲方與業主(或總承包商)簽訂的工程承包契約 (簡稱主契約),甲方將主契約內部分勞務工程施工分包給乙方,甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就工程施工事項經協商達成一致,訂立本契約共同信守,並確認本契約為解決爭議時的依據。十三﹑工程工期

1. 乙方應於契約簽訂後開始進行準備

2. 進場時間發生延緩時乙方應不定期主動與甲方現場代表聯絡,了解進場時間做好進場施工準備,並應於甲方通知開始24小時內組織施工人員及機具設備、設施進場施工。

3. 乙方應根據甲方的整體工程工期總控計畫及現場特定要求(如有)分期或全部完成分包工程,無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計畫要求。

4. 因考慮項目的規模,乙方必須在承接的所有施工樓面根據不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙甲方應在分包工作開工1天前,向乙方提供本契約約定的分包工程圖紙一套,同 時乙方應根據現場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定

1.甲方按業主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程項目內容、施工場地的檢查。

2.甲方按業主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全

1. 由於乙方違反安全生產有關規定,或安全措施不力,在接到甲方發出的通知及警告後,乙方必須在甲方規定的時間內糾正及改正,乙方因任何安全事故的責任和發生的費用和損失概由乙方承擔及賠償。

2. 乙方在施工中發生重大傷亡及其他安全事故,應按有關規定立即上報甲方及相關部門,並按國家有關法律、行政法規對事故進行處理。甲、乙 雙方對事故責任有爭議時,應按相關規定處理。

3. 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準進行施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消 除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的一切費用, 均由乙方承擔。

4. 甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故,由 甲方承擔相應責任及發生的費用。 十七﹑安全防護乙方在施工現場內使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品),由乙方提供使用計畫,經甲方批准後,由甲方負責供應。十八﹑工地保險

1.乙方應為自身施工現場作業人員按有關規定辦理意外傷害保險,並支付保險費用。

2. 如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時,乙方同意甲方從應付乙方的任何款項中直接扣除。十九﹑工地清潔乙方所有施工人員均能做到落手清並根據甲方規定要求完成其分包工程的每____日場地清潔及垃圾清運工作,甲方、業主(或總承包商)對此等工作不滿意時, 乙方在甲方指令及規定時間內後仍未採取有效措施時,甲方有權委託

第三方重 新完成,由此產生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔及賠償。 二十﹑成品保護

1. 乙方有義務和責任保護其自身及他人完成的任何工作成果,且有義務和責任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業主(或總承包商)接收為止。

2. 所有施工必須遵守工程施工規範,且必須被甲方、業主(或總承包商)及有關政府部門或機構認可。二十一﹑工程資料乙方必須在規定時間內按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責任按《民法典》辦理。 二十三﹑疑義申訴

1.乙方因保留相應資料,在甲方根據主契約向業主(或總承包商)遞交索賠意向通知書或其它資料時,乙方應予以積極配合,並出示相應資料。

2.在勞務作業實施過程中,如乙方遇到不利外部條件等根據主契約可以索賠的情形時,甲方應該採取一切合理步驟,向業主(或總承包商)主張追加付款或延長工期。當索賠成功後,甲方應該將索賠所得的相應部分轉交給乙方。

3.當本契約的一方向另一方提出索賠時,應有正當的索賠理由,並有索賠事件發生時有效的相應證據。

4.甲方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤,以及應由甲方承擔責任的其他情況出現時,造成工作時間延誤和(或)乙方不能及時得到契約報酬及乙方的其他經濟損失,乙方可按下列程式以書面形式向甲方索賠:

1)索賠事件發生後 天內,向甲方發出索賠意向通知;

2)發出索賠意向通知後 報告及有關資料;

3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後,於天內給予答覆,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據;

4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後 要求,視為該項索賠已經認可;

5)當該項索賠事件持續進行時,乙方應當階段性地向甲方發出索賠意向,在索賠事件終了後 21 天內,向甲方送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程式與

(3)、

(4)規定相同。

5.乙方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤,給甲方造成經濟損失,甲方可按上述程式和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決

1.乙方對本契約勞務分包範圍內的工程質量向甲方負責,組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經甲方授權或允許,不得擅自與業主(或總承包商)及有關部門建立工作聯繫;自覺遵守法律法規及有關規章制度

2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關部門的管理、監督和檢查;接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況和施工進度、施工質量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;與現場其他單位協調配合,照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發生。

3.乙方按甲方統一規劃堆放材料、機具,按甲方標準化工地要求設定標牌, 搞好生活區的管理,做好自身責____區的治安保衛工作。

4.乙方按時提交報表、完整的原始技術經濟資料,配合甲方辦理交工驗收。

5.乙方要做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作,因乙方責任發生損壞,乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及罰款。

6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其它設施。

7. 乙方須服從甲方轉發的發包人及工程師的指令。除非本契約另有約定,乙方應對其作業內容的實施、完工負責,乙方應承擔並履行總(分)包契約約定的、與勞務作業有關的所有義務及工作程式。

8. 在簽定完契約後____日內,乙方必須提供現場所有施工人員信息,乙方所現場人員身份證複印件,以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質量要求

1. 工程質量要求按照設計施工圖紙及說明、甲方質量管理規範及國家現行的相關工程施工驗收規範和標準,和主契約有關質量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項:

1、 本契約產品採用分批供應,每批產品的供貨日期、數量及品種以甲方通知為準,但應給乙方合理的準備時間,乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。

2、 在保修期內,屬於保修範圍和內容的項目,乙方應在接到修理通知後3天內派人完成修理,乙方不在約定期限內派人修理,甲方可委託其他人員修理,保修費用從有乙方負責。3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節點內供貨和施工時,甲方有權終止本契約並有追索乙方賠償的權利4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案並接受甲方項目部的監管。5﹑乙方供貨到交貨地點時,應及時通知甲方對該產品進行驗收,只有經甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本契約產品的結算依據。6﹑本契約至雙方簽字蓋章後生效。7﹑本契約一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,均有同等效力。契約簽訂日期:年____月日

新版樣品買賣契約 篇2

出賣人:(以下簡稱甲方)

買受人:(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於 日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣仟佰元,共人民幣萬仟 佰元,交貨同時應悉數付清。

如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):

買受人(乙方):

日期:

日期:

新版樣品買賣契約 篇3

契約編號:(

)購字第號 簽訂時間:________年 ____月 ____日 簽訂地點:____市____區甲方(買受人):融資租賃有限公司 法定代表人: 住所地: 乙方(供應商): 法定代表人: 住所地:丙X(承租人): 法定代表人: 住所地:甲方根據與丙X簽訂的編號為租賃(

)直字第 號的《融資租賃契約》之約定,並根據丙X自行指定的供應商和租賃物,與乙方簽訂本租賃物買賣契約(以下稱“本契約”)。甲方向乙方購買本契約項下的標的物。

一、契約標的物

1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下:幣種:人民幣 單位:元

2、丙X在此確認:

(1)本契約項下的乙方以及標的物作為融資租賃契約項下的供應商及租賃標的物,系丙X自行選定,並未依賴於甲方技能或者受到甲方任何影響。

(2)供應商和指定的標的物規格、式樣、質量、價款等與融資租賃契約規定完全一致。

(3)標的物詳細配置以乙方和丙X的約定為準。

二、標的物的交付

1、乙方應於本契約簽訂之日起 天內將本契約所列標的物在

直接向丙X交付,乙方在向丙X交付標的物時須同時提供質量服務卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附屬檔案。

2、乙方應向甲方開具全額發票,並及時交付給甲方。

3、乙方將標的物交付丙X之時,標的物所有權自乙方轉移至甲方。

三、價款支付方式

1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足後15個工作日內,甲方一次性將標的物價款支付給乙方:

(1)(乙方和)丙X依約定的金額向甲方支付了保證金、手續費等款項;

(2)甲方收到乙方和丙X共同出具的付款通知;

(3)甲方收到丙X出具的租賃物品驗收證明。

2、乙方賬戶信息

戶名: 賬號: 開戶銀行:

3、在本契約簽訂後,當相關法律、市場行情等發生變化,致使各項稅負其他費用增加時,其費用增加部分由乙方承擔,本契約項下購買價格等其他條款不變。

四、驗收方法及標準

1、標的物交接時,丙X應當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認,若對外觀有異議,應當場向乙方提出;對其他質量問題有異議的,應在合理期限內提出。

2、標的物的驗收標準為:

(1)乙方向甲方出售的標的物,其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準,並符合出廠檢驗標準,符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求,符合車輛落籍地政府關於尾氣排放的標準。

(2)乙方向甲方出售的標的物,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品,並能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的車輛。

五、甲方保證和索賠權

1、標的物的保修期限執行乙方提供的保修手冊的規定。在上述保修期內,標的物出現質量問題或需要保養,乙方應依約對標的物進行修理和保養。

2、本契約訂立後,國家若出台有關汽車產品修理、更換、退貨的規定,按國家規定執行。

3、與標的物有關的瑕疵擔保、租賃期限內的質量保證、保修服務以及其他作為賣方應提供的保證或應履行的義務,乙方應向丙X直接承擔責任。

4、當標的物存在質量問題或性能不良、規格或式樣不符及其他瑕疵時,或者非因甲方原因導致標的物遲延交付或者無法交付給丙X時,甲方將索賠權轉給丙X,由丙X直接向乙方索賠。無論丙X向乙方索賠進程及結果如何,均不得影響丙X按融資租賃契約約定按期向甲方支付租金。

六、違約責任

1、甲方未按照本契約的約定如期支付貨款,則每延遲一____日,甲方應支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。

2、乙方未按期提供和安裝契約規定的標的物,則每延遲____日,乙方應向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。

3、乙方未能保證丙X在契約規定的時間內將標的物投入正常營運,向甲方及丙X賠償由於延期營運而造成的損失。

4、乙方交付的標的物不符合本契約載明或者乙方與丙X特別約定的質量條款,甲方應承擔無償修復、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。

七、侵權

1、當標的物侵犯第三方的智慧財產權時,乙方有義務且應自行承擔費用,解決糾紛,並賠償給甲方及丙X造成的損失。

2、經國家授權的汽車檢驗機構鑑定,標的物確實存在設計、製造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人財產損害,乙方應承擔賠償責任。

八、本契約的解除從標的物訂貨到交付,因非甲方原因導致融資租賃契約無法簽訂時,或者融資租賃契約被解除時,甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本契約,乙方應在5個工作日內向甲方退還甲方已付款項。

九、標的物滅失和毀損風險本契約項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付並經丙X驗收合格之前由乙方承擔,標的物交付並驗收合格之後由丙X承擔。

十、不可抗力由於地震、颱風、水災、戰爭以及其它不可預見和不能防止和避免的事件,致使一方不能履行契約時,當事方應立即將事故情況及時通知對方,並應在事發之日起15天內,提供有效證明或公證。按事故對履行契約的影響程度,各方另行協商決定是否解除契約,或部分免除履行契約的責任,或延期履行契約。十

一、特別約定根據融資租賃契約的約定,丙X應以現金形式向甲方支付保證金元,手續費 元,首付租金 元,合計元,甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙X收取,以抵扣部分甲方應支付給乙方的標的物價款,即甲方還需支付給乙方價款 元後,乙方視作甲方已足額支付標的物價款。十

四、爭議的解決凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議,應協商解決;如協商不成,則提請契約簽訂地人民法院訴訟解決。十

五、契約的生效本契約經甲、乙、丙三方蓋章後生效。本契約作為編號為租賃(

)直字第 號《融資租賃契約》附屬檔案,具有與其同等法律效力。十

六、其它

1、本契約所稱的標的物即為租賃(

)直字第 號《融資租賃契約》項下之租賃物。

2、甲方僅承擔本契約項下標的物價款的支付義務。

3、本契約所列標的物在技術上有需要補充的事宜,由乙方與丙X另行協商。

4、本契約一式三份,三方各執一份。

(以下無正文)(本頁為簽署頁,無正文)甲方(蓋章):法定代表人或授權代表:乙方(蓋章):法定代表人或授權代表:丙X(蓋章):法定代表人或授權代表:

新版樣品買賣契約 篇4

出賣人(以下簡稱甲方):_______________

買受人(以下簡稱乙方):_______________

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於__________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣___________元,共人民幣___________元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於___________日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第八條契約一式______份,甲、乙雙方各執__________份為憑。

出賣人(甲方):_______________買受人(乙方):_______________

_______________年___________月__________日

新版樣品買賣契約 篇5

甲方:(賣方)乙方:(買方)經甲X雙方友好協商,甲方同意將自己的承包林地內的杉木、松木、櫟木出售給乙方,經雙方共同協定特立以下協定。

一、甲方將自己位於 的承包林地內的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方採伐,四界以林權證為準,乙方在砍伐中不得越界。

二、乙方買甲方樹木價人民幣 元整( 000.00元)砍伐到一半時乙方一次付清全款。

三、從訂立本協定之日起,乙方必須在________年____月份砍伐完畢,越期不得繼續砍伐。

四、乙方負責向當地林業管理部門申請並辦理合法的出售手續,甲方提供相關配合。乙方負責向當地林業管理部門和交通管理部門等機構申請並辦理合法的運輸手續。

五、砍伐過程中所有的工傷事故與甲方無關。乙方保證進場施工不得損傷他人樹木。

六、乙方不得採伐未成材的小樹木。因放成材樹的需要的除外。

七、以上樹木買賣的相關費用支出,由乙方承擔,甲方所收樹木價款為淨得價款。此協定自雙方鑒字後生效,雙方互不反悔,如有哪方反悔後果自負。 未盡事宜和糾紛問題雙方協商解決。此協定一式二份,甲X雙方各執一份。甲方:乙方:簽訂時間

新版樣品買賣契約 篇6

出賣人: (以下簡稱甲方)

買受人: (以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:風險提示:標的物信息

買賣契約中應根據標的物的類型,在契約中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。

數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程式等,各項須明確填寫,不得含糊。

第一條 乙方向甲方訂購______貨物,契約成立後由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件,甲方應於____日內交付乙方。雙方確認已於年____月____日共同封存樣品(雙方各持一份)風險提示:

履行期限、地點和方式

履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。

如:有的契約對履行期限作出模糊約定,如一個月內履行完畢,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生。

第二條 質量標準乙方所購甲方產品屬於:

定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

第三條 交貨時間、地點風險提示:

交貨地點

對於交貨地點應當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下,標的物的所有權自交付時轉移,風險承擔隨之轉移。如:在契約中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風險則轉移到買方處,因此,在簽訂契約時,對於交貨地點的選擇上,應慎重對待。甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的交貨地________。

第四條 收貨與驗貨乙方指定的收貨人

1:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方,作為雙方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗,並向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方所在地質監部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。

第五條 付款時間、方式風險提示:

價款支付

在實務中,有的買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額,對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。

另外,需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,儘量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾契約付款方。

乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉賬的方式付清貨款。

第六條 違約責任與契約解除風險提示:

違約責任

違約責任要條款化,在出現違約情形時,能有效執行,避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的契約約定違反契約約定,支付違約金10萬元,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。

具體應明確,違反契約的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數額要具體化、數位化,以便於向違約方主張。

1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期____日,按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權解除本契約,並有權按契約約定追究甲方違約責任。

2、乙方如未按約定的.付款期限支付貨款,每逾期____日,按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權解除本契約,並有權按契約約定追究乙方違約責任。

第七條 爭議解決風險提示:

爭議解決方式

契約雙方一旦發生爭議,協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。

當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。

甲、乙方如發生爭議糾紛,均應友好協商。如協商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

第八條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第九條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第十條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第十一條 契約生效風險提示:

證據保留

注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發生糾紛,這些證據都將有可能成為有力的事實證據。

本契約一式____份,雙方各執____份,雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委託人,傳真件與正本一致,同具法律效力。

甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________

甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________

地址:_______________________ 地址:___________________________

電話:_______________________ 電話:___________________________

傳真:_______________________ 傳真:___________________________

日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日

新版樣品買賣契約 篇7

出賣人:(以下簡稱甲方)

買受人:(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購_________貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物_________件,甲方應於_________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣_________仟_________佰元,共人民幣_________萬_________仟_________佰元,交貨同時應悉數付清。

如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。

甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。

因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________

簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________

_________年____月____日 _________年____月____日

新版樣品買賣契約 篇8

甲方:__________ 乙方:___________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建築工程安全生產管理條理》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,參照《建築工程施工契約》文本,根據甲方施工生產需要,為確保工程質量,加快工程進度,在安全生產、文明施工得到落實的同時,降低工程成本,提高企業的綜合經濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務,經雙方在平等互利、協商一致的前提下,共同擬定以下條文,供雙方共同遵守。

一、 工程概況:(詳見勞務承包契約)

二、承包形式、內容、結算單價:

1、承包形式:本工程採用建築面積包乾形式結算,建築面積計算規則按[______]規範執行。

2、承包契約和承包單價包乾範圍:

(1)工程所需周轉材料(鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網、兜網、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運輸以及損耗,木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協定》。

(2)現場所有發生的安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍牆內地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費);因現場需要臨時設施的多次搭拆,根據規劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。

(包括圍牆內的所有臨設,除原有兩棟辦公樓、食堂、衛生間外的所有臨設)。

(3)安全文明施工:施工現場及辦公區、生活區及施工場地周邊環境設專職保潔員不得少於3人,負責清潔衛生、車輛進出沖洗,並設定保衛。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設6-8名工人負責材料進出場上下車、轉運、堆碼整齊、標化工地的創建等全部工作,所發生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工,達不到工完場清、工完料盡的處______元_____元/次的處罰。

(4)凡需文明施工用工性質,均包括在文明施工費內,不另計算。

(5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決(包括修建臨設的所有材料費和人工費)。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規的規定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。

(6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械(包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械)。

(7)所有進出場材料的裝卸費用,如鋼材用汽車吊卸料,汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50%。

(8)所有工護具及低值易耗材料(凡不構成工程實體的所有易耗材料,包括塑膠導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網、鋼板網)。

(9)二級配電箱以外的所有用電線路及照明設施由乙方承擔。用電線路均採用膠導線或電纜,地下室採用36V以下的低壓線路,採用三相五線制。

(10)自然災害、政府行為造成的停工損失,由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現場整體停工(無任何工作面),周材(包括架管、扣件、架板)按實際租賃數量×租賃單價×停工天數計算賠償,其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工後的各種工作,儘量減少損失。

(11)構造柱、牆拉筋植筋,以及所有的工程措施植筋,植筋費用包括在契約內。

3、結算單價:_____

按建築面積包乾單價執行,總價:_________________元/m2。

4、付款方式:

三、勞務公司每次收取費用應出具正規發票(材料費可開材料發票、機械費可開機械發票)。

四、其它事項詳《住宅樓勞務承包契約》和《材料管理協定書》。

甲方(蓋章):_____ 乙方(蓋章):_____

甲方委託代理人:_____ 乙方法定代表人(或委託代理人):_____

甲方駐現場負責人:_____ 乙方指定收料人員:_____

乙方現場負責人:_____

日期:______年______月______日

新版樣品買賣契約 篇9

甲方(買賣人):乙方(受讓人):根據《中華人民共和國____市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商的基礎上就房屋買賣達成如下協定,以茲共同信守執行。

一、概況及買賣內容由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:

(一)甲方依法取得的房地產為工程頂賬房地產(甲方頂賬契約複印件見附屬檔案),有房屋所屬權未取得房屋產權證,現出售給乙方,房屋辦理產權證時以乙方名義辦理,在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有,乙方有居住使用權。

(二)房地產座落:小區, 樓 戶。

(三)房屋建築面積:平方米,實際測量時房款由乙方多退少補。

(四)交房時間:________年____月____日。

(五)該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併買賣。

(六)該房屋的附屬物(設施)包括但不限於煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網路線路等管線、計量表等一併買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一併買賣;該房屋上的建築物區分所有權等權益一併買賣。

二、契約價款雙方商定房地產成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元,成交價格已經包括本契約第一條所列全部內容買賣之價格。自契約訂立之日起,房屋市場價格的漲跌與甲方無關,由乙方全部承擔。辦理產權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規定執行,不包含在契約價款中,由乙方承擔。

三、契約價款的支付乙方在本契約簽訂之日起內向甲方支付契約價款的%;乙方在甲方交鑰匙並協助乙方辦理完房屋所有權登記後,按甲方約定日期向甲方支付契約價款的%。餘款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。

四、甲方義務

1.甲方保證該房屋不存在產權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。

2.甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項,協助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的檔案、資料和手續便利;結清乙方房屋所有權登記前的與開發商、建築公司之間的有關費用,出示有關交費證明。

3.甲方保證該房屋不存在安全隱患,能夠達到正常、安全使用之狀態。

4.甲方應當及時交房並協助乙方辦理物業移交手續。

五、乙方義務

1.按照本契約約定,及時支付房款。

2.乙方應於甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業移交手續。

六、產權登記及入住甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續,並由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證後的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理,並按國家規定支付相應稅費。甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙,辦理完物業登記手續,結算所有有關費用,以便乙方入住,需要乙方予以協助的,乙方應當協助。甲乙雙方在房屋登記後____日內共同辦理公共維修基金移轉手續。

七、違約責任

1.甲方違約

(1)由於甲方原因甲方未履行義務,致使乙方在履行本契約約定時超過三個月未按約交接房屋產權,不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的,乙方有權解除契約,並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的契約價款。乙方不解除契約的,乙方有權按照契約總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金,乙方同時享有隨時解除契約的權利。

(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發商和建築公司簽訂不合法契約的,存在一房多售情況的,致使契約目的不能實現的,乙方有權解除契約,並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的契約價款。

(3)甲方由於開發商和建築公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月,影響乙方正常使用該房屋的,應向乙方支付地產公司賠付的違約金,甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的,乙方有權解除契約,並按照契約簽訂之日至契約解除期間以契約總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。

(4)甲方應在乙方或者委託他人辦理買賣過戶時,積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本契約違約責任的第一條追究甲方的違約責任。

(5)由於甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下,乙方因入住對於室內裝修的費用由甲方承擔。

2.乙方違約乙方未按約支付契約價款的,自支付期滿____月之後按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行契約或未按契約支付剩餘價款逾期超過________年的,甲方有權解除契約,並扣除乙方15%的總契約價款。由於乙方原因造成該協定未能達成的,由乙方自行承擔因入住對於室內裝修的費用。

八、房屋風險房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔,自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。

九、爭議解決爭議解決在執行本協定的過程中,如甲、乙雙方發生爭議,先協商解決。協商不成時,任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

十、契約生效甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係,乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解,自願買受該房地產。契約自簽訂之日起生效。甲方(簽章): 乙方(簽章):身份證號: 身份證號:聯繫電話: 聯繫電話:________年____月____日________年____月____日

新版樣品買賣契約 篇10

賣方:________(下稱甲方)

地址:________

郵編:________

電話:________

傳真:________

電子信箱:________

買方:________(下稱乙方)

地址:________

郵編:________

電話:________

傳真:________

電子信箱:

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條

乙方向甲方訂購________貨物,於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件,甲方應於________日內交付乙方。

第二條

甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條

如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

第四條

買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條

乙方預知屆期不能付款的,可於________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應頁賠償之責。

第六條

甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。

第七條

貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或藉故解除契約等情況。

第八條

契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:

(1)提________交仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第九條 其他約定事項:________ 本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。 出賣人(甲方)(簽章):________ 買受人(乙方)(簽章):________ ________年____月____日 ________年____月____日

簽訂地點:________ 簽訂地點:________

新版樣品買賣契約 篇11

出賣人: (以下簡稱甲方)

買受人: (以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條  乙方向甲方訂購______貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件,甲方應於____日內交付乙方。

第二條  質量標準

乙方所購甲方產品屬於:定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

第三條  交貨時間、地點

甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的送貨地________。

第四條  收貨與驗貨

乙方指定的收貨人:

收貨人1:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________;

收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________。

乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗,並向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。

第五條  付款時間、方式

乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

第六條  違約責任與契約解除

1.甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權解除本契約,並有權按契約約定追究甲方違約責任。

2.乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權解除本契約,並有權按契約約定追究乙方違約責任。

第七條  爭議解決

甲、乙方如發生爭議糾紛,均應友好協商。如協商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

第八條  乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第九條  甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第十條  貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第十一條  契約生效

本契約一式____份,雙方各執____份,雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委託人,傳真件與正本一致,同具法律效力。

出賣人(甲方):

法定代表人:

簽訂日期:______年____月____日

買受人(乙方):

法定代表人:

簽訂日期:______年____月____日

新版樣品買賣契約 篇12

甲方(賣方):乙方(買方):經平等友好協商,甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協定如下:

一、裝載機工程機械概況品牌:柳工裝載機型號:50C車輛識別代號:50C

二、轉讓價格:20元

三、付款方式:由甲方欠乙方的借款中扣出。

四、甲方承諾對上述裝載機轉讓契約範本享有合法的完全的所有權,乙方基於該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的,乙方有權向甲方追償。

五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機,甲方對於裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明,乙方對於該裝載機的現狀以及日後運行可能出現的問題均已了解。

六、裝載機由甲方於____日,在廣漢順興交付給乙方,乙方採取現場驗收的方式進行驗收,乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本契約中的說明及約定的,應當場以書面形式交由甲方確認並由雙方協商解決,交付後即視為驗收合格。

七、裝載機交付後,因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔,包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失,交付後所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔,甲方不承擔相應的法律責任。

八、如甲方在裝載機交付後承擔了上述責任,甲方有權向乙方追償。

九、因履行裝載機轉讓契約範本協定所產生的任何爭議,由甲方住所地法院管轄。

十、本裝載機轉讓契約範本協定自簽訂之日起,雙方簽字生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。甲方: 乙方:____日

新版樣品買賣契約 篇13

甲方(賣方):

乙方(買方):

一、基本情況:

二、 質量標準:每件藝術品樣式、材質、規格等均要與在甲方店內觀看實物為同一物品。

三、 付款方式:現金或銀行卡轉帳

四、 運送:甲方負責運送,運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時督促乙方對物品的各項指標進行核對,如乙方發現問題需當場提出,甲乙雙方協商解決,運送過程中發生的損壞由甲方承擔。

五、 違約責任:若甲方未能按乙方規定的時間規格交貨(交貨時間以全部貨款到賬的____日內為準),每延誤一天,甲方需向乙方支付全部契約金額3%的'違約金。

六、 契約爭議解決方式:本契約在履行過程中發生爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。

七、 本契約一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。契約執行期間雙方如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本契約有同樣法律效力。

甲方(簽章):

簽訂日期:________年____月____日

乙方(簽章):

簽訂日期:________年____月____日

新版樣品買賣契約 篇14

出賣人:__________________(以下簡稱甲方)

買受人:__________________(以下簡稱乙方)

茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條

乙方向甲方訂購____________貨物,如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應於______日內交付乙方。

第二條

甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條

如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條

乙方預知屆期不能付款的,可於______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應付賠償之責。

第六條

甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。

第七條

貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或藉故解除契約等情況。

第八條

契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 ______種方式解決:

(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第九條

其他約定事項:________________________

本合一式_______份,甲、乙雙方各執_______份為憑。

甲方:_____________________乙方:_____________________

日期:_____________________

新版樣品買賣契約 篇15

甲方:_________代表人:_________地址:_________乙方:_________地址:_________代表人:_________甲乙雙方代表經過友好協商簽訂本契約。

第一條 根據乙方要求,甲方同意按甲方提供的憑規格買賣(詳見附屬檔案),提供_________型氣墊船_________艘,每艘_________萬美元。於乙方支付本契約規定的預付款後_________個月內交船。交船技術條件按本契約附屬檔案規定。關於本契約各期付款的日期,以簽訂本契約日期算起。

第二條 本契約雙方議定的總金額為_________..d.(大寫:_________美元)該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓等費用,但總金額包括下列費用:

1._________型氣墊船的價格;

2._________型氣墊船的系泊試驗費,航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。

第三條

1.凡與履行本契約有關的發生在甲方境內的稅收、關稅手續費等由甲方負擔。

2.凡與履行本契約有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關稅、運輸、保險、手續費由乙方負擔。

第四條 為了保證甲方能夠連續進行生產,並履行契約規定的支付進度,乙方同意下列付條款中規定的義務。

1.本契約的總金額以美元現匯支付。本契約的總金額的支付時間和美元金額如下:_________;

2.本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日前支付總金額_________%的預付款..d._________(大寫:_________美元);

3.

第一期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);

4.

第二期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);

5.

第三期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);

6.每期付款乙方在二(2)周前委託乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證,乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。

第五條

1.本契約的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗,由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航,甲方將驗收證件交予乙方,驗收證件對雙方均有效。

2.本契約的_________型氣墊船在完成試航和驗收,以及乙方在履行了契約規定的義務之後,雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份,雙方各執兩份,並由甲方申請辦理海關放行手續。此時,abc型氣墊船轉移至乙方,此後所發生的風險和費用由乙方負責。

第六條

1.本契約_________型氣墊船的船體,機電設備在正常運行和維修保養條件下,保證期為十二(12)個月,自_________型氣墊船交船證書籤字之日算起。

2.在保證期內,凡屬製造質量和所用材料而產生的缺陷,甲方負責進行修理,或更換有缺陷部分。

3.甲方對於正常合理磨損和使用不當所造成的損壞,均不負賠償責任。

第七條

1.雙方有義務對本契約保密,未經對方許可,不得將本契約內容泄露給

第三國。乙方保證不向別國轉讓契約規定的產品和資料。

2.凡屬與本契約有關的通知和函電,應採用秘密方式,通過住在本國的_________渠道直接送交本契約有關方面之機構。

第八條

1.在本契約履行期間,雙方對發生的任何意見分歧均應以友好協商的原則解決。

2.本契約用英文書就正本兩份,各執一份。

3.本契約自雙方代表簽字之日起,立即生效。

4.本契約所有附屬檔案均為本契約不可分割的組成部分。甲方代表(簽字):_________ 乙方代表(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日附屬檔案交船技術條件

1._________型氣墊船完工檔案目錄;

2.艙室名稱對照表;

3.機械部分備件和專用工具供應明細表;

4.電器部分備件和專用工具供應明細表。_________註:商品的規格(ecfca)是表示商品質量的指標,以此指標作為檢驗商品的標準。有些商品由於結構、性能複雜,安裝、操作和維修等需要一定的程式,故憑規格買賣的產品,必須有產品性能說明書、技術圖表及操作和維修手冊等技術檔案。這些技術檔案作為協定書的39;附屬檔案,具有法律效力。雖然契約貨物是依商品規格為檢驗標準,但商品由誰來檢查、驗收,發放合格證書應在協定書中明確

新版樣品買賣契約 篇16

憑樣品買賣契約

出賣人:(以下簡稱甲方)

買受人:(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條?乙方向甲方訂購?貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於日內交付乙方。

第二條?甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條?如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條?買賣貨款議定每件人民幣?仟?佰元,共人民幣?萬?仟佰元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條?乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條?甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條?貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):

買受人(乙方):

新版樣品買賣契約 篇17

出賣人:(以下簡稱甲方)______________買受人:______________(以下簡稱乙方)茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條、乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於____日內交付乙方。

第二條、甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條、如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩____日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條、買賣貨款議定每件人民幣_______元,共人民幣_______元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的.,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條、乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條、甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條、貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):_______買受人(乙方):_______

日期:______________

新版樣品買賣契約 篇18

賣方:________

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:________________

買方:________

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:

茲為設備買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購________設備,於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件,甲方應於________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應盡賠償之責。

第六條甲方所交付設備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,乙方有損害者,得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第八條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第九條其他約定事項:________

本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人:_______買受人:_______

___________年_________月_____日___________年_________月_____日

簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________

新版樣品買賣契約 篇19

賣方(以下簡稱甲方):

買方(以下簡稱乙方):

特此同意以下商品的銷售:

第一條乙方向甲方訂購貨物。在契約訂立之日,甲方將交付與樣品相同類型,相同質量的貨物。甲方應在____天內交付乙方。

第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨,則乙方應通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是,如果乙方不同意,則可以終止契約。

因此,如果乙方受損,乙方可以要求賠償,甲方無異議。

第三條:由於自然災害或其他不可抗力原因,甲方不能按時交付或不能全額交付的,可以推遲期限。但是,延遲天數應由雙方共同決定。

第四條:約定每次購買應支付人民幣_________________________________,同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款,則甲方可以停止交付貨物並同意敦促他在一定時間內付款。如果交貨沒有逾期,則甲方可以終止契約。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。

第五條乙方預見到不能在該期限內付款的,乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意,乙方可以終止契約。損害對方的,應當承擔賠償責任。

第六條甲方交付的貨物與樣品不同的,乙方可以要求更換或解除銷售契約。甲方無異議。因此,那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。

第七條貨物價格有變動的,當事人不得主張漲價,跌價或因故終止契約。

第八條____相同的副本,甲,乙雙方各持有____副本作為證據。

賣方(甲方):

______年月日

買方(乙方):

______年月日

新版樣品買賣契約 篇20

甲方:_______(賣方)乙方:_______(買方)經雙方友好協商,甲方同意將自己的承包林地內的杉木、松木、櫟木出售給乙方,經雙方共同協定特立以下協定。

一、甲方將自己位於的承包林地內的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方採伐,四界以林權證為準,乙方在砍伐中不得越界。

二、乙方買甲方樹木價,人民幣_______元整(_______元)砍伐到一半時乙方一次付清全款。

三、從訂立本協定之日起,乙方必須在________年____月份砍伐完畢,越期不得繼續砍伐。

四、乙方負責向當地林業管理部門申請並辦理合法的出售手續,甲方提供相關配合。乙方負責向當地林業管理部門和交通管理部門等機構申請並辦理合法的運輸手續。

五、砍伐過程中所有的工傷事故與甲方無關。乙方保證進場施工不得損傷他人樹木。

六、乙方不得採伐未成材的小樹木。因放成材樹的`需要的除外。

七、以上樹木買賣的相關費用支出,由乙方承擔,甲方所收樹木價款為淨得價款。

此協定自雙方鑒字後生效,雙方互不反悔,如有哪方反悔後果自負。未盡事宜和糾紛問題雙方協商解決。此協定一式二份,雙方各執一份。

甲方:_______乙方:_______簽訂時間:_______

新版樣品買賣契約 篇21

出賣人:(以下簡稱甲方)

買受人:(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

風險提示:標的物信息

買賣契約中應根據標的物的類型,在契約中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。

數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程式等,各項須明確填寫,不得含糊。

第一條乙方向甲方訂購______貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件,甲方應於____日內交付乙方。

風險提示:履行期限、地點和方式

履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。

如:有的契約對履行期限作出模糊約定,如“一個月內履行完畢”,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。

第二條質量標準

乙方所購甲方產品屬於:定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

第三條交貨時間、地點

風險提示:交貨地點

對於“交貨地點”應當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一一般情況下,標的'物的所有權自交付時轉移,風險承擔隨之轉移。如:在契約中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風險則轉移到買方處,因此,在簽訂契約時,對於交貨地點的選擇上,應慎重對待。

甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的送貨地________。

第四條收貨與驗貨

乙方指定的收貨人1:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________。

乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗,並向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。

第五條付款時間、方式

風險提示:價款支付

在實務中,有的買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額,對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。

另外,需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,儘量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾契約付款方。

乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

第六條違約責任與契約解除

風險提示:違約責任

違約責任要條款化,在出現違約情形時,能有效執行,避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的契約約定“違反契約約定,支付違約金10萬元”,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。

具體應明確,違反契約的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數額要具體化、數位化,以便於向違約方主張。

1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權解除本契約,並有權按契約約定追究甲方違約責任。

2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權解除本契約,並有權按契約約定追究乙方違約責任。

第七條爭議解決

風險提示:爭議解決方式

契約雙方一旦發生爭議,協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。

當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。

甲、乙方如發生爭議糾紛,均應友好協商。如協商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

第八條乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第九條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第十條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第十一條契約生效

風險提示:證據保留

注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發生糾紛,這些證據都將有可能成為有力的事實證據。

本契約一式____份,雙方各執____份,雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委託人,傳真件與正本一致,同具法律效力。

出賣人(甲方):

法定代表人:

簽訂日期:______年____月____日

買受人(乙方):

法定代表人:

簽訂日期:______年____月____日

新版樣品買賣契約 篇22

出賣人:__________________(以下簡稱甲方)

買受人:__________________(以下簡稱乙方)

茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條

乙方向甲方訂購____________貨物,如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應於______日內交付乙方。

第二條

甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條

如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條

乙方預知屆期不能付款的,可於______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應付賠償之責。

第六條

甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。

第七條

貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或藉故解除契約等情況。

第八條

契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 ______種方式解決:

(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第九條

其他約定事項:________________________

本合一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

甲方:乙方:日期:

新版樣品買賣契約 篇23

出賣方(以下簡稱甲方):買受方(以下簡稱乙方):身份證號:通訊地址:,聯繫電話:

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方肉牛等事宜,訂立本契約。

第一條標的物:

1、產地

2、性別

3、顏色

4、品種的牛頭。

第二條價款:

乙方購買該牛的總價款為人民幣元(人民幣大寫萬元整),本契約簽訂當日交付定金元,剩餘款項乙方於________年月____日一次性付清。

第三條質量:

甲方持有獸醫站為該肉牛出具的當年檢疫合格證明檔案。

第四條交付:

1、甲方定於________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明檔案交付給乙方,乙方若不按本契約第二條的約定時間付款,甲方可按乙方遲延付款的天數推遲交付肉牛的時間,若乙方遲延付款達天,甲方可拒絕交付肉牛。乙方須當場檢查肉牛情況及檢疫合格的證明檔案,如有異議,須當場提出,若當場未提,把肉牛提走的,視為肉牛合格。

2、肉牛的'交付地點為:

3、交付方式:乙方自提。

第五條稅費負擔:

買賣過程中產生的所有稅費均由乙方承擔

第六條費用負擔:

本契約簽訂前與該肉牛有關的債權債務由甲方承擔,與乙方無關。肉牛交付之後的相關費用由乙方承擔。

第七條雙方權利義務:

1、乙方需按照契約約定的時間按期足額向甲方交納購牛款;

2、甲方需將與牛有關的、檢疫證明檔案的原件交給乙方。

第八條違約責任:

1、若乙方單方解除本契約,則甲方不退還定金;

2、若乙方遲延付款達____日,按元日向甲方支付違約金。

3、乙方逾期提牛,按元日向甲方支付肉牛保管費,在此期間的風險由乙方自行承擔。

第九條契約的解除:

1、雙方協商一致;

2、乙方遲延付款達天,甲方可單方解除本契約。

第十條補充條款:

未盡事宜,雙方可友好協商簽訂補充協定,補充協定與正文條款不相一致的,以補充協定為準。

第十一條爭議解決條款:

甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,應協商解決。協商不能解決的,由甲方所在地人民法院管轄。

第十二條本契約共三頁,一式份,具有同等效力,甲、乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(出賣人):乙方(買受人):

______年______月______日______年______月______日

新版樣品買賣契約 篇24

出賣人:_______________(以下簡稱甲方)

買受人:_______________(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣______________元,共人民幣______________元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):_______________

買受人(乙方):_______________

_______年_______月_____日_______年_______月_____日

新版樣品買賣契約 篇25

出賣人:__(以下簡稱甲方)

買受人:__(以下簡稱乙方)

茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應於______日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣______________元共人民幣_________________元於甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應付賠償之責。

出賣人(甲方):_______

買受人(乙方):_______

日期:________年__________月____日

新版樣品買賣契約 篇26

一方(以下簡稱賣方)________

另一方(以下簡稱買方)雙方授權代表友好協商,取得一致意見,簽訂銷售確認書,其條款如下:

1.根據買方要求,賣方同意提供關於23762型251號零備件,憑賣方樣品買賣,詳見賣方樣品圖解(略)。

2.本銷售確認書貨款總金額為________u.s.d.(大寫:____美元)為f.o.b.價,即包括下列各項費用:

(1)_________________價格;

(2)貨物從生產廠到達__________交貨港的運輸費;

(3)適合空運條件的包裝費;

(4)買方委託賣方辦理銷售確認書所列貨物由_________港空運至_____港。運輸費、保險費、手續費等一切費用均由買方支付。

X公司於付款日期向_________銀行開出現金支票。賣方收到現金支票後即開出如下單據:

(1)空運提單;

(2)商業發貨票(運費、保險費及手續費等收據);

(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內)。

4.本銷售確認書的貨物為空運包裝,每個裝箱兩側均用英文刷寫下列標記:

__________公司淨重(公斤)____________

標記:___________________________

長×寬×高:______毫米×_____毫米×______毫米

卸貨港:__________________________

收貨人:__________________________

發貨人:__________________________

銷售確認書號:_______________________

5.買賣雙方各持英文銷售確認書一份,至代表簽字之日起立即生效。

買方:___________簽字:_________

賣方:___________簽字:_________

新版樣品買賣契約 篇27

出賣人(基地):__________(以下簡稱甲方)簽訂地點:___________

買受人(企業):__________(以下簡稱乙方)簽訂時間:________年____月____日

甲、乙雙方本著平等自願,互惠互利的原則,按照常山“三聯三增”產銷協作機制建立產銷協作關係,以降低生產成本,提高品質,有利於企業組織生產,促進銷售,經雙方協商,特訂合作協定,具體條款如下:

一、掛聯基地基本情況:

掛聯基地名稱:_______________________________;

座落位置:___________________________________;

總面積:______畝;總株數______株;樹齡________年;

二、掛聯基地應達到的要求:

1、栽培技術標準:甲方嚴格按照農業部門制定的《常山“三聯三增”掛聯生產技術規程》組織實施,並接受企業等技術人員的指導,出口基地的則外按照出口基地標準執行。

2、甲方在管理形式上,要逐步達到“五個統一”即:統一質量標準、統一技術指導、統一生產管理、統一供應農資、統一銷售產品,以確保產量和質量規格。

3、如無自然災害等不可抗力原因,________年掛聯基地產量應達到____公斤;二級果以上優質果率達_______%;其中特級果率達_______%.

三、掛聯雙方生產方面的權利與義務:

1、乙方幫助甲方制定全年生產管理與桔園改造計畫,為達到優質豐產示範的目標,根據基地實際情況雙方共同做好如下事項:

①對基地進行行基礎設施等方面建設主要有:____________________________________________________________________________________________.

②對基地進行技術改造方面主要有:_____________________________________________________________________________________________.

⑨對基地配置生產工具方面主要有:___________________________________________________________________________________________________.

④其它有關措施:_________________________________________________________________________________________________________________.

2、乙方有權制定自己的企業生產與收購標準,但標準不能低於農業部門所制定的生產技術標準與國家、地方標準,並要求甲方予以實施。

3、乙方指派專人對甲方每年不少於4次的實地技術指導和培訓。

4、乙方積極為甲方提供物質、生產設備、基礎設施建設等方面的各項服務。

5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產,如有變化需提前向乙方提出。

6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優惠政策的.補助權利,其補助要求按照縣有關檔案執行。

四、掛聯雙方的產品收購:

1、按照常山“三聯三增”協作機制,乙方對甲方掛聯基地範圍內達到要求的實行優質優價收購。掛聯基地收購數量最少為:______公斤。

2、乙方收購標準及價格:要求果形扁圓或高扁圓,具有本品種固有特徵,包澤黃色或淺橙黃色,可溶性固形枷≥10.0.果面光潔,無潰瘍病,基本無影響果面美觀的未癒合的機械傷,特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的%(建議5%~10%),二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%.

其中:特級果(φ85∽;95的收購價:_______元公斤;一級果(φ75∽;85的收購價:__________元公斤;二級果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購價:_______元公斤。

甲乙雙方協定的標準、價格:______________________________________________________________________________________________.

3、收購時間:___________________________________________________

交貨地點:___________________________________________________

付款方式:___________________________________________________

4、協定爭議的解決方式:本協定在履行過程中,如在收購質量標準上發生糾紛,由雙方當事人協商解決或向常山“三聯三增”質量協調小組提出協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第——種方式解決:

(一)提交_______仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

5、其它事項_______________________________________________________________________________________________________________.

五、違約責任:

1、由於甲方未按照乙方生產要求或農業部門提出的生產要求實施,無其它合理原因,造成果品質量達不到要求的,乙方有權拒收不合格產品並將回收多投入的成本及上級的有關補助。

2、乙方如未能按照契約價收購,則需賠償甲方市場收購價與契約價差價的兩倍,反之亦然。

3、其它_____________________________________________.

六、以上條款必須共同遵守,協定未盡事項,由雙方協商解決。如有一方違約,由違約方賠償損失,本協定壹式六份,甲、乙雙方各執壹份,監證單位、工商局、農業局、所在鄉鎮農辦各執壹份,雙方簽字後生效。

出賣人

出賣人(章):

住所:

法定代表人:

委託代理人:

電話:

傳真:

開戶銀行:

帳號:

編碼:

買受人

買受人(章):

住所:

法定代表人:

癸托代理人:

電話:

傳真:

開戶銀行:

帳號:

編碼:

監證單位意見

新版樣品買賣契約 篇28

抗訴人(原審原告)空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

法定代表人李,董事長兼總經理。

委託代理人湯x,空調工程有限公司職員。

被抗訴人(原審被告)x房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。

法定代表人吳,董事長。

委託代理人安,x房地產開發有限公司職員。

抗訴人空調工程有限公司(以下簡稱空調公司)因與被抗訴人x房地產開發有限公司(以下簡稱x房地產公司)憑樣品買賣契約糾紛一案,不服北京市豐臺區人民法院()豐民初字第20453號民事判決,向本院提起抗訴。本院於XX年12月29日受理後,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,於XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

空調公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,空調公司同x房地產公司簽訂1份工礦產品購銷契約,價款為: 21 000元。當時雙方約定:空調公司送貨到x房地產公司開發建設的位於北京市豐臺區芳古園一區16號樓。x房地產公司預付定金30%、安裝調試後付40%、運行3個月後付35%、餘款1年付清。空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是x房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令x房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元,並承擔訴訟費。

x房地產公司在一審中答辯稱:x房地產公司先後付給空調公司4200元和16 800元,已付清空調公司的貨款,空調公司也給x房地產公司開具了發票。儘管空調公司對x房地產公司給付貨款16 800元存有異議,x房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是空調公司拿走的。但是,空調公司現在起訴要求x房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回空調公司的全部訴訟請求。

一審法院審理查明:XX年9月13日,空調公司與x房地產公司簽訂了《工礦產品購銷契約》,約定:x房地產公司購買空調公司的排煙補風機和風機,合計價款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:設備到現場後進行安裝,後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。第九條結算方式及期限:付定金20%,到現場通過契約第七條標準付40%,運行3月後付35%,餘下滿1年付清。契約簽訂後,x房地產公司給付空調公司4200元。XX年底,空調公司按照契約約定履行了供貨及安裝義務。

一審法院判決認定:空調公司、x房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣契約》是空調公司、x房地產公司自願協商達成,不違反國家相關的法律規定,應認定為有效。依法成立的契約,對雙方當事人即具有法律約束力,空調公司、x房地產公司均應依照契約,履行契約規定的義務。x房地產公司提出“先後付給空調公司4200元和16 800元,已付清空調公司的貨款”的`答辯意見,對於x房地產公司給付空調公司4200元,空調公司予以認可。對於x房地產公司給付空調公司16 800元,空調公司予以否認,且x房地產公司提供的證據不足以證明x房地產公司已給付空調公司16 800元貨款,對此該院不予採信。關於訴訟時效問題,根據《中華人民共和國民法通則》規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方契約約定和空調公司供貨時間,x房地產公司向空調公司付清餘款的最遲時間是XX年4月底。此時,空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害,而空調公司於XX年9月23日方提起訴訟。空調公司提出“契約有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張,該院不予採納。理由是:契約有效期限實質約定的是空調公司供貨的期限,也可以說是在契約有效期限內,雙方可依據該契約維持買賣契約關係。實際上,雙方在契約有效期限內,只存在XX年底空調公司向x房地產公司提供並安裝價值21 000元風機這1筆買賣,此後雙方就再沒有過依據該契約的買賣關係。而空調公司向x房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故x房地產公司關於空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據不足,該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定,判決:駁回空調工程有限公司的訴訟請求。

空調公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起抗訴。其主要抗訴理由是:一、空調公司在契約有效期內要求x房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的契約是x房地產公司提供的,若有不同理解,應從不利於x房地產公司方面解釋。空調公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發回重審。

x房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對契約有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。契約文本是空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。

本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

上述事實,有空調公司提供的《工業品買賣契約》及雙方當事人陳述在案佐證。

本院認為,空調公司與x房地產公司簽訂的《工業品買賣契約》是雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定,合法有效,雙方均應依約履行。x房地產公司提出其已付清21 000元貨款,但空調公司只認可收到4200元,否認收到16 800元,x房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款,故對此主張本院不予採信。依據該契約約定的付款比例及時間,x房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月,空調公司XX年提起要求x房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。空調公司關於其在契約有效期內主張權利,並未超過訴訟時效期間的抗訴主張,因契約約定的有效期限實質是空調公司供貨的期限,即在契約有效期限內,雙方可依據該契約維持買賣契約關係。該契約約定的有效期限內,雙方只在XX年底發生了1筆空調公司向x房地產公司提供價值21 000元設備的買賣,且已安裝完畢。故空調公司關於其主張未超過訴訟時效的抗訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理並無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下: 駁回抗訴,維持原判。

一審案件受理費二百八十一元,由空調工程有限公司負擔(已交納)。

二審案件受理費五百六十三元,由空調工程有限公司負擔(已交納)。

本判決為終審判決。

新版樣品買賣契約 篇29

甲方:(賣方)身份證:乙方:(買方)身份證:甲、乙雙方本著平等、自願的原則經協商一致,就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜,簽訂本協定,協定內容如下:

一、乙方已經了解甲方所屬該房屋相關情況如下:

(1) 該房屋產權證號為 _________ ;

(2) 該房屋地址為: ;面積為: ,該房屋用途為: ;

二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ,自簽定本協定當日,甲方將上述房屋的預售契約及相關發票交至中介方保管。

三、甲、乙雙方協商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 元整(大寫:人民幣 元整)。

四、乙方於簽約後次日,於中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權利限制及查封狀況,且甲方將相關交易資料交至中介方後,直接支付甲方定金人民幣 元整,該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產買賣契約》生效後自動轉為購房款。

五、甲方須自簽訂本協定後5個工作日內辦妥授權委託中介方辦理該房屋的房地產權證及出售該房屋的一切相關手續的委託公證書。

六、甲乙雙方協商一致,待雙方簽定買賣契約時的具體付款方式如下:

新版樣品買賣契約 篇30

甲方:aaaaaaaa 乙方:ccccccc

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建築工程安全生產管理條理》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,參照《建築工程施工契約》文本,根據甲方施工生產需要,為確保工程質量,加快工程進度,在安全生產、文明施工得到落實的同時,降低工程成本,提高企業的綜合經濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務,經雙方在平等互利、協商一致的前提下,共同擬定以下條文,供雙方共同遵守。

一、 工程概況:(詳見勞務承包契約) 二、承包形式、內容、結算單價:

1、承包形式:本工程採用建築面積包乾形式結算,建築面積計算規則按[GB/T50353—20xx]規範執行。

2、承包契約和承包單價包乾範圍:

(1)工程所需周轉材料(鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網、兜網、U型卡、蝴蝶卡等)的租賃、運輸以及損耗,木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協定》。

(2)現場所有發生的安全文明施工(包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍牆內地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費);因現場需要臨時設施的多次搭拆,根據規劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。

(包括圍牆內的所有臨設,除原有兩棟辦公樓、食堂、衛生間外的所有臨設)。 (3)安全文明施工:施工現場及辦公區、生活區及施工場地周邊環境設專職保潔員不得少於3人,負責清潔衛生、車輛進出沖洗,並設定保衛。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設6-8名工人負責材料進出場上下車、轉運、堆碼整齊、標化工地的`創建等全部工作,所發生的一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工,達不到工完場清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。

(4)凡需文明施工用工性質,均包括在文明施工費內,不另計算。 (5)乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決(包括修建臨設的所有材料費和人工費)。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規的規定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。

(6)除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械(包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械)。

(7)所有進出場材料的裝卸費用,如鋼材用汽車吊卸料,汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50%。

(8)所有工護具及低值易耗材料(凡不構成工程實體的所有易耗材料,包括塑膠導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網、鋼板網)。

(9)二級配電箱以外的所有用電線路及照明設施由乙方承擔。用電線路均採用膠導線或電纜,地下室採用36V以下的低壓線路,採用三相五線制。 (10)自然災害、政府行為造成的停工損失,由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現場整體停工(無任何工作面),周材(包括架管、扣件、架板)按實際租賃數量×租賃單價×停工天數計算賠償,其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工後的各種工作,儘量減少損失。

(11)構造柱、牆拉筋植筋,以及所有的工程措施植筋,植筋費用包括在契約內。

3、結算單價:

按建築面積包乾單價執行,總價: 元/m2。

4、付款方式:

三、勞務公司每次收取費用應出具正規發票(材料費可開材料發票、機械費可開機械發票)。

四、其它事項詳《住宅樓勞務承包契約》和《材料管理協定書》。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

甲方委託代理人: 乙方法定代表人(或委託代理人):

甲方駐現場負責人: 乙方指定收料人員:

乙方現場負責人:

20__年月

新版樣品買賣契約 篇31

甲方:_________________________

地址:_________________________

法定代表人:___________________

____編碼:_____________________

聯繫電話:_____________________

傳真號碼:_____________________

乙方:_________________________

地址:_________________________

法定代表人:___________________

____編碼:_____________________

聯繫電話:_____________________

傳真號碼:_____________________

第一條 契約標的

1.1 甲方同意同乙方購買,且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱契約設備)用於_________項目。將由乙方提供的契約設備的內容詳見契約附屬檔案一(附屬檔案一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)

1.2 乙方負責契約設備的安裝、調試工作,由甲方提供必要配合。

1.3 雙方同意附屬檔案中各項條款為契約不可分割的部分,若附屬檔案與契約正文有任何不一致,以契約正文為準。

第二條 價格

2.1 契約設備的價格(以下稱為:契約總價)為:_________,價格清單詳見附屬檔案一。

2.2 上述契約總價是固定的。

第三條 付款條款 契約

第二條中確定的契約總價由甲方向乙方以如下方式支付:

3.1 預付款:在本契約生效後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。

3.2 交貨款:在契約設備交貨後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。

3.3 驗收款:在契約設備驗收後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。

第四條 契約設備的交貨

4.1 所有契約設備應在契約正式生效後_________周內,(此周__為最晚交貨設備的周期),由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人後轉移至買方。

4.2 乙方應於交貨日____日之前,通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方,通知內容包括契約號、契約設備的名稱、數量、估計總重量與總體積,以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知後,應儘快向乙方確認交貨地點與交貨日期。

第五條 契約設備的檢驗

5.1 契約設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點後____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。

5.2 設備開箱檢驗合格後,雙方簽署驗貨合格證書。

5.3 如雙方認可的契約設備的小缺陷,並不影響設備性能,雙方仍然簽署驗貨合格證書,但乙方應立即採取措施修復缺陷。

5.4 如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷,缺陷或與契約規定不符,雙方代表將簽署一份詳細報告,該報告將作為甲方要求乙方進行更換,修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任,乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任,乙方應在收到甲方的通知後儘快向甲方補充或替換設備。

第六條 保證與賠償

6.1 乙方保證其向甲方提供的契約設備是全新並未使用過的。

6.2 乙方所提供的契約設備的保修期與原廠商提供的保修相同,詳見附屬檔案。

6.3 保修期內,乙方在收到甲方運於至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備後,應儘快將更換設備自費運至甲方。

6.4 如果因乙方原因不能按照契約

第四條的要求按時交貨,甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失:從遲交貨

第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計,不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過契約總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。

6.5 如果甲方未按契約

第四條規定的內容按時支付契約款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為:從規定的付款日次日起,按應付未付契約款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金,滯納金總額不超過本契約總額的5%。

6.6 如果由於非乙方原因造成契約執行延遲,則交貨周期相應順延。

第七條 不可抗力

7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力,如:戰爭、火災、颱風、洪水、地震或其他雙方總計為不屬於不可抗力的原因而被迫停止或推遲契約的執行,則契約執行相應延遲,延遲的時間等於不可抗力發生作用的時間。

7.2 受影響的一方應將不可抗力的發生儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方。

7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除後儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方,並通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。

第八條 仲裁條款

8.1 所有與契約及契約執行有關的'爭議將通過雙方友好協商解決,如果不能通過友好協商解決,則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。

8.2 仲裁裁定是終局的,對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。

8.3 仲裁費用由敗__承擔。

8.4 仲裁進行過程中,雙方將繼續執行契約,但仲裁部分除外。

第九條 保密條款

9.1 雙方同意,在任何時候,不論是契約有效期內還是契約終止以後,對另一方提供的技術檔案以及事務、業務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。

9.2 一方保證,其依本契約所知悉的秘密信息只用於本契約的目的,不用於其他任何目的或向任何

第三方(包括單位、個人,也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認並同意,對方是秘密信息的獨家擁有有者,將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。

9.3 一方應只在下述情況下,方可使用秘密信息:

(1)出於評佑、論證將承擔工作的需要;

(2)出於履行本契約的需要。

(3)不論如何,秘密信息均不得以任何方式用於對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經對方事先書面同意,不得被複製、全部或部分與其他信息編纂、透露給

第三方。

9.4 一方除經按本契約許可外,不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證,在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前,向其提示秘密信息的機密性與專有性,並保證上述代表與員工同意接受本協定條款的約整,根據此項保證,一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。

9.5 本條款構成獨立的保密協定,本條款的約定的對雙方的義務不因本契約的終止而終止。本條款的效力於全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。

第十條 契約的生效、解除和終止

10.1 本契約簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期,即本契約的生效日期。

10.2 如果發生以下情況,可以視為契約解除或終止:

(1)一方進入解體或倒閉階段;

(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;

(3)本契約已有效、全部得到履行;

(4)雙方共同同意提前解除契約;

(5)按仲裁機構的裁決,契約解除或終止。

第十一條 其他

11.1 本契約壹式二份,雙方各執一份。本契約列出的附屬檔案是本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

11.2 對本契約條款的任何修改、變更或增減,須經雙方授權代表簽署書面檔案,成為本契約的補充檔案,具有同等法律效力。

11.3 任一方均不得向

第三方公開透露契約內容,除非事先徵得對方的同意。但是,如需將契約提交政府有關部門批准則不需對方事先同意。

11.4 未盡事宜由雙方另行協商決定。

11.5 本契約均按《中華人民共和國契約法》執行。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

代表(簽字):_________ 代表(簽字):

________年____月____日 ________年____月____日