樣品買賣契約範本 篇1
賣方：________(下稱甲方)
地址：________
郵編：________
電話：________
傳真：________
電子信箱：________
買方：________(下稱乙方)
地址：________
郵編：________
電話：________
傳真：________
電子信箱：
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條
乙方向甲方訂購________貨物，於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件，甲方應於________日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條
買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，並催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的，可於________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應頁賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或藉故解除契約等情況。
第八條
契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(1)提________交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項：________ 本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。 出賣人(甲方)(簽章)：________ 買受人(乙方)(簽章)：________ ________年____月____日 ________年____月____日
簽訂地點：________ 簽訂地點：________
樣品買賣契約範本 篇2
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條
乙方向甲方訂購____________貨物，如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應於______日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元於甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的，可於______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應付賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或藉故解除契約等情況。
第八條
契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 ______種方式解決：
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項：________________________
本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方：乙方：日期：
樣品買賣契約範本 篇3
出賣人：(以下簡稱甲方)
買受人：(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購 貨物，契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件，甲方應於 日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣仟佰元，共人民幣萬仟 佰元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
樣品買賣契約範本 篇4
甲方：(賣方)身份證：乙方：(買方)身份證：甲、乙雙方本著平等、自願的原則經協商一致，就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜，簽訂本協定，協定內容如下：
一、乙方已經了解甲方所屬該房屋相關情況如下：
(1) 該房屋產權證號為 _________ ;
(2) 該房屋地址為： ;面積為： ，該房屋用途為： ;
二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ，自簽定本協定當日，甲方將上述房屋的預售契約及相關發票交至中介方保管。
三、甲、乙雙方協商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 元整(大寫：人民幣 元整)。
四、乙方於簽約後次日，於中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權利限制及查封狀況，且甲方將相關交易資料交至中介方後，直接支付甲方定金人民幣 元整，該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產買賣契約》生效後自動轉為購房款。
五、甲方須自簽訂本協定後5個工作日內辦妥授權委託中介方辦理該房屋的房地產權證及出售該房屋的一切相關手續的委託公證書。
六、甲乙雙方協商一致，待雙方簽定買賣契約時的具體付款方式如下：
樣品買賣契約範本 篇5
賣方：________(下稱甲方) 買方：________(下稱乙方)
地址：________ 地址：________
郵編：________ 郵編：________
電話：________ 電話：________
傳真：________ 傳真：________
電子信箱：________ 電子信箱：________
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條
乙方向甲方訂購________貨物，於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件，甲方應於________日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。
但其延緩日期應經雙方議定。
第四條
買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，於甲方交貨同時應悉數付清。
如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，並催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。
因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的，可於________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應頁賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。
因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或藉故解除契約等情況。
第八條
契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(1)提________交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項：________本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：________ 買受人(乙方)(簽章)：_________
_______年____月____日 ________年____月____日
簽訂地點：________ 簽訂地點：________
樣品買賣契約範本 篇6
甲方（賣方）：乙方（買方）：經平等友好協商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協定如下：
一、裝載機工程機械概況品牌：柳工裝載機型號：50C車輛識別代號：50C
二、轉讓價格：20元
三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。
四、甲方承諾對上述裝載機轉讓契約範本享有合法的完全的所有權，乙方基於該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的，乙方有權向甲方追償。
五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機，甲方對於裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對於該裝載機的現狀以及日後運行可能出現的問題均已了解。
六、裝載機由甲方於____日，在廣漢順興交付給乙方，乙方採取現場驗收的方式進行驗收，乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本契約中的說明及約定的，應當場以書面形式交由甲方確認並由雙方協商解決，交付後即視為驗收合格。
七、裝載機交付後，因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔，包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失，交付後所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔，甲方不承擔相應的法律責任。
八、如甲方在裝載機交付後承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。
九、因履行裝載機轉讓契約範本協定所產生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。
十、本裝載機轉讓契約範本協定自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。甲方： 乙方：____日
樣品買賣契約範本 篇7
出賣人：（以下簡稱甲方）買受人：（以下簡稱乙方）茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：風險提示：標的物信息
買賣契約中應根據標的物的類型，在契約中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。
數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程式等，各項須明確填寫，不得含糊。
第一條 乙方向甲方訂購______貨物，契約成立後由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應於____日內交付乙方。雙方確認已於年____月____日共同封存樣品（雙方各持一份）風險提示：履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。
如：有的契約對履行期限作出模糊約定，如一個月內履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生。
第二條 質量標準乙方所購甲方產品屬於：定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
第三條 交貨時間、地點風險提示： 交貨地點
對於交貨地點應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下，標的物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移。如：在契約中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉移到買方處，因此，在簽訂契約時，對於交貨地點的選擇上，應慎重對待。甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的交貨地________。
第四條 收貨與驗貨乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯繫電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯繫電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方，作為雙方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗，並向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。
第五條 付款時間、方式風險提示：價款支付
在實務中，有的買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額，對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。
另外，需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，儘量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾契約付款方。 乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉賬的方式付清貨款。
第六條 違約責任與契約解除風險提示： 違約責任
違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的契約約定違反契約約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。
具體應明確，違反契約的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數位化，以便於向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期____日，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本契約，並有權按契約約定追究甲方違約責任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期____日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權解除本契約，並有權按契約約定追究乙方違約責任。
第七條 爭議解決風險提示：爭議解決方式
契約雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。 甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第九條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第十條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
第十一條 契約生效風險提示：證據保留
注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。 本契約一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委託人，傳真件與正本一致，同具法律效力。（以下無正文）出賣人（甲方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日買受人（乙方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日
樣品買賣契約範本 篇8
賣方：________(下稱甲方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子信箱：________________
買方：________(下稱乙方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子信箱：________________
茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購________設備，於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應於________日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，並催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應盡賠償之責。
第六條 甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
第八條 契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條 其他約定事項：
_____________________________。
第十條 本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：_______ 買受人(乙方)(簽章)：_______
___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________ 簽訂地點：_____________________
樣品買賣契約範本 篇9
賣方：________(下稱甲方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子信箱：________________
買方：________(下稱乙方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子信箱：
茲為手機買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________手機，於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的手機________件，甲方應於________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，並催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可於________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應盡賠償之責。
第六條甲方所交付手機，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
第八條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項：________
本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：_______
買受人(乙方)(簽章)：_______
___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________
樣品買賣契約範本 篇10
出賣人（以下簡稱甲方）：
聯繫方式：
地址：
買受人（以下簡稱乙方）：
聯繫方式：
地址：
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條?乙方向甲方訂購貨物，契約成立後由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物，甲方應於____日內交付乙方。雙方確認已於年?月___日共同封存樣品（雙方各持一份）
第二條?甲方如不能按期交付或僅能交付一部分，應於____日前通知乙方延期交付；但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條?如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能按期交貨或不能全數的交付，可延緩交付。其延緩日數應經雙方議定。
第四條?買賣貨款每件_____元，共_____元，交貨時應全部付清。如乙方不能付清的，甲方可停止交付貨物，並約定一定期間催其付款，逾期仍不交付的，甲方可解除契約。甲方因此所受的損害可以請求賠償。
第五條?乙方預知屆期不能付款的，可於_____日前通知甲方延展交貨日期，若甲方不同意時，乙方可以解除契約，若給對方造成損害的，應承擔賠償責任。
第六條?甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此致乙方受到損害的，可以請求賠償。
第七條?貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
第八條?契約一式___份，甲、乙雙方各執____份。
（以下無正文）
出賣人（甲方）：
______年_____月____日
買受人（乙方）：
______年_____月____日
樣品買賣契約範本 篇11
出賣人(基地)：__________(以下簡稱甲方)簽訂地點：___________
買受人(企業)：__________(以下簡稱乙方)簽訂時間：________年____月____日
甲、乙雙方本著平等自願，互惠互利的原則，按照常山“三聯三增”產銷協作機制建立產銷協作關係，以降低生產成本，提高品質，有利於企業組織生產，促進銷售，經雙方協商，特訂合作協定，具體條款如下：
一、掛聯基地基本情況：
掛聯基地名稱：_______________________________;
座落位置：___________________________________;
總面積：______畝;總株數______株;樹齡________年;
二、掛聯基地應達到的要求：
1、栽培技術標準：甲方嚴格按照農業部門制定的《常山“三聯三增”掛聯生產技術規程》組織實施，並接受企業等技術人員的指導，出口基地的則外按照出口基地標準執行。
2、甲方在管理形式上，要逐步達到“五個統一”即：統一質量標準、統一技術指導、統一生產管理、統一供應農資、統一銷售產品，以確保產量和質量規格。
3、如無自然災害等不可抗力原因，________年掛聯基地產量應達到____公斤;二級果以上優質果率達_______%;其中特級果率達_______%.
三、掛聯雙方生產方面的權利與義務：
1、乙方幫助甲方制定全年生產管理與桔園改造計畫，為達到優質豐產示範的目標，根據基地實際情況雙方共同做好如下事項：
①對基地進行行基礎設施等方面建設主要有：____________________________________________________________________________________________.
②對基地進行技術改造方面主要有：_____________________________________________________________________________________________.
⑨對基地配置生產工具方面主要有：___________________________________________________________________________________________________.
④其它有關措施：_________________________________________________________________________________________________________________.
2、乙方有權制定自己的企業生產與收購標準，但標準不能低於農業部門所制定的生產技術標準與國家、地方標準，並要求甲方予以實施。
3、乙方指派專人對甲方每年不少於4次的實地技術指導和培訓。
4、乙方積極為甲方提供物質、生產設備、基礎設施建設等方面的各項服務。
5、甲方要嚴格按照乙方所提出的要求進行生產，如有變化需提前向乙方提出。
6、甲、乙雙方有同等享受上級部門各種優惠政策的.補助權利，其補助要求按照縣有關檔案執行。
四、掛聯雙方的產品收購：
1、按照常山“三聯三增”協作機制，乙方對甲方掛聯基地範圍內達到要求的實行優質優價收購。掛聯基地收購數量最少為：______公斤。
2、乙方收購標準及價格：要求果形扁圓或高扁圓，具有本品種固有特徵，包澤黃色或淺橙黃色，可溶性固形枷≥10.0.果面光潔，無潰瘍病，基本無影響果面美觀的未癒合的機械傷，特一級果的各種病蟲、機械等危害斑累計不超過果皮總面積的%(建議5%～10%)，二級果危害斑累計不超過果皮總面積的________%.
其中：特級果(φ85∽;95的收購價：_______元公斤;一級果(φ75∽;85的收購價：__________元公斤;二級果(φ65∽;75;φ95∽;1059的收購價：_______元公斤。
甲乙雙方協定的標準、價格：______________________________________________________________________________________________.
3、收購時間：___________________________________________________
交貨地點：___________________________________________________
付款方式：___________________________________________________
4、協定爭議的解決方式：本協定在履行過程中，如在收購質量標準上發生糾紛，由雙方當事人協商解決或向常山“三聯三增”質量協調小組提出協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第——種方式解決：
(一)提交_______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
5、其它事項_______________________________________________________________________________________________________________.
五、違約責任：
1、由於甲方未按照乙方生產要求或農業部門提出的生產要求實施，無其它合理原因，造成果品質量達不到要求的，乙方有權拒收不合格產品並將回收多投入的成本及上級的有關補助。
2、乙方如未能按照契約價收購，則需賠償甲方市場收購價與契約價差價的兩倍，反之亦然。
3、其它_____________________________________________.
六、以上條款必須共同遵守，協定未盡事項，由雙方協商解決。如有一方違約，由違約方賠償損失，本協定壹式六份，甲、乙雙方各執壹份，監證單位、工商局、農業局、所在鄉鎮農辦各執壹份，雙方簽字後生效。
出賣人
出賣人(章)：
住所：
法定代表人：
委託代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
編碼：
買受人
買受人(章)：
住所：
法定代表人：
癸托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
編碼：
監證單位意見
樣品買賣契約範本 篇12
甲方（賣方）：乙方（買方）：經平等友好協商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協定如下：
一、裝載機工程機械概況品牌：柳工裝載機型號：50C車輛識別代號：50C
二、轉讓價格：20元
三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。
四、甲方承諾對上述裝載機轉讓契約範本享有合法的完全的所有權，乙方基於該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的，乙方有權向甲方追償。
五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機，甲方對於裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對於該裝載機的現狀以及日後運行可能出現的問題均已了解。
六、裝載機由甲方於________年____月____日，在廣漢順興交付給乙方，乙方採取現場驗收的方式進行驗收，乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本契約中的說明及約定的，應當場以書面形式交由甲方確認並由雙方協商解決，交付後即視為驗收合格。
七、裝載機交付後，因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔，包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失，交付後所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔，甲方不承擔相應的法律責任。
八、如甲方在裝載機交付後承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。
九、因履行裝載機轉讓契約範本協定所產生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。
十、本裝載機轉讓契約範本協定自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。甲方： 乙方：________年____月____日買賣契約 篇7甲方：乙方：根據《民法典》《中華人民共和國招標投標法》和前年招投標中標單位供煤業務的實際，甲乙雙方本著自覺自愿、互惠互利、公平合理的原則，共同配合搞好____市____區集中供熱這項民生工作，確保供熱質量，在拖欠上年度煤款的情況下延續今冬明春供暖用煤，經充分協商一致重新變更籤訂以下供煤承包契約。
一、質量標準：________年度鍋爐用煤主要指標(靖遠大礦)(最低大卡不能低於5500大卡公斤)
二、契約履約形式：根據甲方的實際情況，以乙方承包形式，確保供暖期兩台40鏈條鍋爐和一台40循環流化床鍋爐供熱面積80萬平方米的全部用煤炭量(每噸單價610元，過磅2.23萬噸)價款包定的額度，乙方實行盈虧自負。
三、交貨地點：甘南XX公司煤場
四、供貨時間：________年____月____日—________年____月____日供暖時間：________年____月____日—________年____月____日
五、契約價款： (含運費、裝卸費及煤款)並提供國家正式稅務發票。
六、付款方式：
1、________年____月底，付總價款20%。
2、________年____月底，付總價款20%。
3、________年____月底，付總價款15%。
4、________年____月底，付總價款10%。
5、________年____月底，付總價款10%。
6、________年____月底前，付總價款25%。
七、其它約定事項：
1、根據雙方談判的約定，本契約簽訂後甲方向乙方支付上年度欠款810萬元，乙方必須在本年____月____日前供煤20噸以上，並保證甲方在供暖期內的庫存不低於20噸。若低於20噸，向甲方賠償不足部分(以貨幣形式)。
2、乙方必須遵守供煤談判的承諾，保證甲方鍋爐出水溫度130度、回水溫度70度，保證甲方供暖正常運轉。乙方如造成甲方燃煤斷檔，乙方必須承擔由此產生的雙倍費用(甲方用做自行購進煤款、運輸費及其它相關費用)。甲方不按契約付煤款 造成燃煤斷檔，乙方不負一切損失。
3、根據國家節能減排的政策和甲方能耗檢查工作的要求，乙方供應原煤必須達到契約中所規定的質量標準，承擔主承包的責任，供暖期結束後總耗煤超過
4.28萬噸時予以追加，不足
4.18萬噸予以扣減，每車必須攜帶隨車化驗單和磅單，甲方進行到場化驗抽樣計量，如化驗發熱量低於契約約定標準100大卡及時告知乙方提高質量。如低於300大卡時將視為乙方違約，甲方有權要求乙方必須承擔由此給甲方造成的一切損失。
4、此契約未盡事宜雙方協商解決，如雙方應差異較大， 造成無法協商，提交乙方當地法院裁決。
5、如果甲方在20-________年度，實際供熱面積超出80萬平方米，超出部分另行計算，同時增加契約總價款。
6、此契約一式四份，甲、乙雙方各執二份，自簽章之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________________年____月____日 ________年____月____日
樣品買賣契約範本 篇13
契約編號：（
）購字第號 簽訂時間：________年 ____月 ____日 簽訂地點：____市____區甲方（買受人）：融資租賃有限公司 法定代表人： 住所地： 乙方（供應商）： 法定代表人： 住所地：丙方（承租人）： 法定代表人： 住所地：甲方根據與丙方簽訂的編號為租賃（
）直字第 號的《融資租賃契約》之約定，並根據丙方自行指定的供應商和租賃物，與乙方簽訂本租賃物買賣契約（以下稱“本契約”）。甲方向乙方購買本契約項下的標的物。
一、契約標的物
1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下：幣種：人民幣 單位：元
2、丙方在此確認：
（1）本契約項下的乙方以及標的物作為融資租賃契約項下的供應商及租賃標的物，系丙方自行選定，並未依賴於甲方技能或者受到甲方任何影響。
（2）供應商和指定的標的物規格、式樣、質量、價款等與融資租賃契約規定完全一致。
（3）標的物詳細配置以乙方和丙方的約定為準。
二、標的物的交付
1、乙方應於本契約簽訂之日起 天內將本契約所列標的物在
直接向丙方交付，乙方在向丙方交付標的物時須同時提供質量服務卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附屬檔案。
2、乙方應向甲方開具全額發票，並及時交付給甲方。
3、乙方將標的物交付丙方之時，標的物所有權自乙方轉移至甲方。
三、價款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足後15個工作日內，甲方一次性將標的物價款支付給乙方:
（1）（乙方和）丙方依約定的金額向甲方支付了保證金、手續費等款項；
（2）甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知；
（3）甲方收到丙方出具的租賃物品驗收證明。
2、乙方賬戶信息
戶名： 賬號： 開戶銀行：
3、在本契約簽訂後，當相關法律、市場行情等發生變化，致使各項稅負其他費用增加時，其費用增加部分由乙方承擔，本契約項下購買價格等其他條款不變。
四、驗收方法及標準
1、標的物交接時，丙方應當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，若對外觀有異議，應當場向乙方提出；對其他質量問題有異議的，應在合理期限內提出。
2、標的物的驗收標準為：
（1）乙方向甲方出售的標的物，其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，並符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關於尾氣排放的標準。
（2）乙方向甲方出售的標的物，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品，並能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛。
五、甲方保證和索賠權
1、標的物的保修期限執行乙方提供的`保修手冊的規定。在上述保修期內，標的物出現質量問題或需要保養，乙方應依約對標的物進行修理和保養。
2、本契約訂立後，國家若出台有關汽車產品修理、更換、退貨的規定，按國家規定執行。
3、與標的物有關的瑕疵擔保、租賃期限內的質量保證、保修服務以及其他作為賣方應提供的保證或應履行的義務，乙方應向丙方直接承擔責任。
4、當標的物存在質量問題或性能不良、規格或式樣不符及其他瑕疵時，或者非因甲方原因導致標的物遲延交付或者無法交付給丙方時，甲方將索賠權轉給丙方，由丙方直接向乙方索賠。無論丙方向乙方索賠進程及結果如何，均不得影響丙方按融資租賃契約約定按期向甲方支付租金。
六、違約責任
1、甲方未按照本契約的約定如期支付貨款，則每延遲一____日，甲方應支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。
2、乙方未按期提供和安裝契約規定的標的物，則每延遲____日，乙方應向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。
3、乙方未能保證丙方在契約規定的時間內將標的物投入正常營運，向甲方及丙方賠償由於延期營運而造成的損失。
4、乙方交付的標的物不符合本契約載明或者乙方與丙方特別約定的質量條款，甲方應承擔無償修復、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。
七、侵權
1、當標的物侵犯第三方的智慧財產權時，乙方有義務且應自行承擔費用，解決糾紛，並賠償給甲方及丙方造成的損失。
2、經國家授權的汽車檢驗機構鑑定，標的物確實存在設計、製造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，乙方應承擔賠償責任。
八、本契約的解除從標的物訂貨到交付，因非甲方原因導致融資租賃契約無法簽訂時，或者融資租賃契約被解除時，甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本契約，乙方應在5個工作日內向甲方退還甲方已付款項。
九、標的物滅失和毀損風險本契約項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付並經丙方驗收合格之前由乙方承擔，標的物交付並驗收合格之後由丙方承擔。
十、不可抗力由於地震、颱風、水災、戰爭以及其它不可預見和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行契約時，當事方應立即將事故情況及時通知對方，並應在事發之日起15天內，提供有效證明或公證。按事故對履行契約的影響程度，各方另行協商決定是否解除契約，或部分免除履行契約的責任，或延期履行契約。十
一、特別約定根據融資租賃契約的約定，丙方應以現金形式向甲方支付保證金元，手續費 元，首付租金 元，合計元，甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙方收取，以抵扣部分甲方應支付給乙方的標的物價款，即甲方還需支付給乙方價款 元後，乙方視作甲方已足額支付標的物價款。十
四、爭議的解決凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議，應協商解決；如協商不成，則提請契約簽訂地人民法院訴訟解決。十
五、契約的生效本契約經甲、乙、丙三方蓋章後生效。本契約作為編號為租賃（
）直字第 號《融資租賃契約》附屬檔案，具有與其同等法律效力。十
六、其它
1、本契約所稱的標的物即為租賃（
）直字第 號《融資租賃契約》項下之租賃物。
2、甲方僅承擔本契約項下標的物價款的支付義務。
3、本契約所列標的物在技術上有需要補充的事宜，由乙方與丙方另行協商。
4、本契約一式三份，三方各執一份。
（以下無正文）（本頁為簽署頁，無正文）甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表：乙方（蓋章）：法定代表人或授權代表：丙方（蓋章）：法定代表人或授權代表
樣品買賣契約範本 篇14
抗訴人(原審原告)河北科力空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李英寬，董事長兼總經理。
委託代理人湯濤，河北科力空調工程有限公司職員。
被抗訴人(原審被告)北京日月房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。
法定代表人吳山永，董事長。
委託代理人安亞利，北京日月房地產開發有限公司職員。
抗訴人河北科力空調工程有限公司(以下簡稱科力空調公司)因與被抗訴人北京日月房地產開發有限公司(以下簡稱日月房地產公司)憑樣品買賣契約糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院()豐民初字第20453號民事判決，向本院提起抗訴。本院於XX年12月29日受理後，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，於XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
科力空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，科力空調公司同日月房地產公司簽訂1份工礦產品購銷契約，價款為： 21 000元。當時雙方約定：科力空調公司送貨到日月房地產公司開發建設的位於北京市豐臺區芳古園一區16號樓。日月房地產公司預付定金30%、安裝調試後付40%、運行3個月後付35%、餘款1年付清。科力空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是日月房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，並承擔訴訟費。
日月房地產公司在一審中答辯稱：日月房地產公司先後付給科力空調公司4200元和16 800元，已付清科力空調公司的貨款，科力空調公司也給日月房地產公司開具了發票。儘管科力空調公司對日月房地產公司給付貨款16 800元存有異議，日月房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是科力空調公司拿走的。但是，科力空調公司現在起訴要求日月房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回科力空調公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：XX年9月13日，科力空調公司與日月房地產公司簽訂了《工礦產品購銷契約》，約定：日月房地產公司購買科力空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場後進行安裝，後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過契約第七條標準付40%，運行3月後付35%，餘下滿1年付清。契約簽訂後，日月房地產公司給付科力空調公司4200元。XX年底，科力空調公司按照契約約定履行了供貨及安裝義務。
一審法院判決認定：科力空調公司、日月房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣契約》是科力空調公司、日月房地產公司自願協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的契約，對雙方當事人即具有法律約束力，科力空調公司、日月房地產公司均應依照契約，履行契約規定的義務。日月房地產公司提出“先後付給科力空調公司4200元和16 800元，已付清科力空調公司的貨款”的答辯意見，對於日月房地產公司給付科力空調公司4200元，科力空調公司予以認可。對於日月房地產公司給付科力空調公司16 800元，科力空調公司予以否認，且日月房地產公司提供的證據不足以證明日月房地產公司已給付科力空調公司16 800元貨款，對此該院不予採信。關於訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方契約約定和科力空調公司供貨時間，日月房地產公司向科力空調公司付清餘款的最遲時間是XX年4月底。此時，科力空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而科力空調公司於XX年9月23日方提起訴訟。科力空調公司提出“契約有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的'主張，該院不予採納。理由是：契約有效期限實質約定的是科力空調公司供貨的期限，也可以說是在契約有效期限內，雙方可依據該契約維持買賣契約關係。實際上，雙方在契約有效期限內，只存在XX年底科力空調公司向日月房地產公司提供並安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此後雙方就再沒有過依據該契約的買賣關係。而科力空調公司向日月房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產公司關於科力空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。科力空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回河北科力空調工程有限公司的訴訟請求。
科力空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起抗訴。其主要抗訴理由是：一、科力空調公司在契約有效期內要求日月房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的契約是日月房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利於日月房地產公司方面解釋。科力空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。
日月房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對契約有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。契約文本是科力空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實，有科力空調公司提供的《工業品買賣契約》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為，科力空調公司與日月房地產公司簽訂的《工業品買賣契約》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。日月房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但科力空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，日月房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予採信。依據該契約約定的付款比例及時間，日月房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，科力空調公司XX年提起要求日月房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。科力空調公司關於其在契約有效期內主張權利，並未超過訴訟時效期間的抗訴主張，因契約約定的有效期限實質是科力空調公司供貨的期限，即在契約有效期限內，雙方可依據該契約維持買賣契約關係。該契約約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆科力空調公司向日月房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故科力空調公司關於其主張未超過訴訟時效的抗訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理並無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下： 駁回抗訴，維持原判。
一審案件受理費二百八十一元，由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元，由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣契約範本 篇15
出賣方（以下簡稱甲方）：買受方（以下簡稱乙方）：身份證號：通訊地址：，聯繫電話：
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方肉牛等事宜，訂立本契約。
第一條標的物：
1、產地
2、性別
3、顏色
4、品種的牛頭。
第二條價款：
乙方購買該牛的總價款為人民幣元（人民幣大寫萬元整），本契約簽訂當日交付定金元，剩餘款項乙方於________年月____日一次性付清。
第三條質量：
甲方持有獸醫站為該肉牛出具的當年檢疫合格證明檔案。
第四條交付：
1、甲方定於________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明檔案交付給乙方，乙方若不按本契約第二條的約定時間付款，甲方可按乙方遲延付款的天數推遲交付肉牛的時間，若乙方遲延付款達天，甲方可拒絕交付肉牛。乙方須當場檢查肉牛情況及檢疫合格的證明檔案，如有異議，須當場提出，若當場未提，把肉牛提走的，視為肉牛合格。
2、肉牛的'交付地點為：
3、交付方式：乙方自提。
第五條稅費負擔：
買賣過程中產生的所有稅費均由乙方承擔
第六條費用負擔：
本契約簽訂前與該肉牛有關的債權債務由甲方承擔，與乙方無關。肉牛交付之後的相關費用由乙方承擔。
第七條雙方權利義務：
1、乙方需按照契約約定的時間按期足額向甲方交納購牛款；
2、甲方需將與牛有關的、檢疫證明檔案的原件交給乙方。
第八條違約責任：
1、若乙方單方解除本契約，則甲方不退還定金；
2、若乙方遲延付款達____日，按元日向甲方支付違約金。
3、乙方逾期提牛，按元日向甲方支付肉牛保管費，在此期間的風險由乙方自行承擔。
第九條契約的解除：
1、雙方協商一致；
2、乙方遲延付款達天，甲方可單方解除本契約。
第十條補充條款：
未盡事宜，雙方可友好協商簽訂補充協定，補充協定與正文條款不相一致的，以補充協定為準。
第十一條爭議解決條款：
甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議，應協商解決。協商不能解決的，由甲方所在地人民法院管轄。
第十二條本契約共三頁，一式份，具有同等效力，甲、乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（出賣人）：乙方（買受人）：
______年______月______日______年______月______日
樣品買賣契約範本 篇16
出賣人：（以下簡稱甲方）
買受人：（以下簡稱乙方）
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
風險提示：標的物信息
買賣契約中應根據標的物的類型，在契約中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。
數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程式等，各項須明確填寫，不得含糊。
第一條乙方向甲方訂購______貨物，契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應於____日內交付乙方。
風險提示：履行期限、地點和方式
履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。
如：有的契約對履行期限作出模糊約定，如“一個月內履行完畢”，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。
第二條質量標準
乙方所購甲方產品屬於：定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
第三條交貨時間、地點
風險提示：交貨地點
對於“交貨地點”應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一一般情況下，標的'物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移。如：在契約中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉移到買方處，因此，在簽訂契約時，對於交貨地點的選擇上，應慎重對待。
甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的送貨地________。
第四條收貨與驗貨
乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯繫電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯繫電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗，並向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。
第五條付款時間、方式
風險提示：價款支付
在實務中，有的買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額，對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。
另外，需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，儘量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾契約付款方。
乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
第六條違約責任與契約解除
風險提示：違約責任
違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的契約約定“違反契約約定，支付違約金10萬元”，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。
具體應明確，違反契約的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數位化，以便於向違約方主張。
1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本契約，並有權按契約約定追究甲方違約責任。
2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權解除本契約，並有權按契約約定追究乙方違約責任。
第七條爭議解決
風險提示：爭議解決方式
契約雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。
當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。
甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第九條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第十條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
第十一條契約生效
風險提示：證據保留
注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。
本契約一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委託人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
出賣人（甲方）：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
買受人（乙方）：
法定代表人：
簽訂日期：______年____月____日
樣品買賣契約範本 篇17
契約編號__________________賣 方（甲方）_______________________買 方（乙方）_______________________依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，經雙方協商一致，訂立本契約
第一條 標的（可另附表格）名稱品種養殖地____日齡數量單位單價金額交貨時間合計金額：大寫：183;183;183; 小寫：183;183;
第二條 質量標準
1.交付的肉禽應符合以下標準：__________________________ 。
2.甲方應提供縣級以上動物衛生監督部門出具的動物檢疫合格證明。
3._____________________________________________________ 。
第三條 價款支付按下列第_________項支付價款。
1.即時結清。
2.乙方應於肉禽交付之日起____日內付清。
3.契約簽訂後，乙方支付甲方定金_______元；肉禽交付後____日內付清價款，定金抵作價款或返還。
4.__________________________________________________
第四條 交貨時間、地點、方式
1.交貨時間：________年____月____日。
2.交貨地點：_______________________________ 。
3.交貨方式：以下列第_______方式交貨。
（1）由甲方送貨到__________________________________ 。
（2）由乙方自行到_______________________________提貨。
（3）其他：________________________________________ 。
4.運費承擔：_____________________________________ 。
第五條 驗收
1.以下列第________項方式驗收。
（1）交貨時在交貨地驗收：由乙方抽檢______%肉禽，並開具驗收單據。
（2）________________________________________________________ 。
2.途損約定：_______________________________________________ 。
3._________________________________________________________ 。
第六條 提出異議的時間和方式
1.乙方在驗收中，如果發現肉禽的品種、數量、質量、日齡不符合本契約約定的，應在_____天內向甲方提出異議。
2.甲方在接到乙方異議後，應在_______天內負責處理。
3.____________________________________________ 。
第七條 違約責任
1.甲方交付的肉禽品種、日齡、質量不符合契約約定的，乙方有權要求甲方繼續履行，並承擔因此造成的損失。
2.甲方逾期交貨，按逾期交付肉禽價款的每日______%向乙方支付違約金；逾期超過______天，致使乙方不能實現契約目的的，乙方可解除契約。
3.乙方未按契約約定期限支付價款的，按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。
4.其他違約責任：_______________________________ 。
第八條 其他約定事項
第九條 契約爭議解決方式本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，或按下列第______種方式解決。
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十條 本契約正本一式_______份，雙方各執_______份。甲 方__________________________ 乙 方________________________住 所__________________________ 住 所________________________法定代表人（負責人）________________ 法定代表人（負責人）______________委託代理人__________________________ 委託代理人________________________銀行帳號____________________________ 銀行帳號__________________________聯繫方式____________________________ 聯繫方式__________________________簽約地點____________________________ 簽約地點__________________________簽約時間____________________________ 簽約時間__________________________
樣品買賣契約範本 篇18
出賣人：(以下簡稱甲方)
買受人：(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購貨物，契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應於 日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣仟佰元，共人民幣萬仟 佰元，交貨同時應悉數付清。
如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
日期：
日期：
樣品買賣契約範本 篇19
契約編號__________________（版）賣
方（甲方）_______________________買
方（乙方）_______________________根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在自願、平等的基礎上協商一致，簽訂本契約。
第一條
品種、數量、價款（可另附表）品種性別數量（頭）規
格（公斤頭）單
價（元公斤）單
價（元頭）金
額（元）供
種期
限 公
母
公
母合計金額：備註：甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。
第二條
質量標準
（一）________________________________________________ 。
（二）________________________________________________ 。
第三條
支付方式貨款的支付按下列第_______項執行：
（一）即時結清。
（二）契約簽訂後，乙方支付甲方定金_______元，乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額，定金抵作貨款或返還。
（三）其他方式__________________________________ 。
第四條
交貨方式、地點及費用，按下列第________項執行：
（一）甲方將種豬送到___________，運輸費用由________方承擔。
（二）乙方到________________提貨，運輸費用由_______方承擔。
第五條
違約責任
（一）甲方延遲供種的，每延遲____日，應支付乙方_______元的違約金。
（二）乙方逾期提貨的，每延遲____日，應支付甲方________元的違約金。
（三）乙方逾期支付貨款的，每延遲____日，應支付甲方______元的違約金。
（四）其他違約責任____________________________ 。
第六條
其他約定 。
第七條
爭議解決發生爭議由雙方協商解決；也可通過____市生豬業行業協會調解；或選擇下列第_______項方式解決：
1.上海仲裁委員會提起仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第八條 本契約一式_______份，甲乙雙方各執_____份，自甲乙雙方簽字（蓋X）之日起生效。甲
方_________________________ 乙
方________________________法定代表人_________________________ 法定代表人________________________委託代理人_________________________ 委託代理人____________________________市種豬買賣契約示範文本地
址_________________________ 地
址________________________郵
編_________________________ 郵
編________________________電
話_________________________ 電
話________________________簽約地點___________________________ 簽約地點__________________________簽約日期___________________________ 簽約日期
樣品買賣契約範本 篇20
抗訴人(原審原告)空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。
法定代表人李，董事長兼總經理。
委託代理人湯x，空調工程有限公司職員。
被抗訴人(原審被告)x房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。
法定代表人吳，董事長。
委託代理人安，x房地產開發有限公司職員。
抗訴人空調工程有限公司(以下簡稱空調公司)因與被抗訴人x房地產開發有限公司(以下簡稱x房地產公司)憑樣品買賣契約糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院()豐民初字第20453號民事判決，向本院提起抗訴。本院於XX年12月29日受理後，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，於XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
空調公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，空調公司同x房地產公司簽訂1份工礦產品購銷契約，價款為： 21 000元。當時雙方約定：空調公司送貨到x房地產公司開發建設的位於北京市豐臺區芳古園一區16號樓。x房地產公司預付定金30%、安裝調試後付40%、運行3個月後付35%、餘款1年付清。空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是x房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令x房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元，並承擔訴訟費。
x房地產公司在一審中答辯稱：x房地產公司先後付給空調公司4200元和16 800元，已付清空調公司的貨款，空調公司也給x房地產公司開具了發票。儘管空調公司對x房地產公司給付貨款16 800元存有異議，x房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是空調公司拿走的。但是，空調公司現在起訴要求x房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回空調公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：XX年9月13日，空調公司與x房地產公司簽訂了《工礦產品購銷契約》，約定：x房地產公司購買空調公司的排煙補風機和風機，合計價款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：設備到現場後進行安裝，後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過契約第七條標準付40%，運行3月後付35%，餘下滿1年付清。契約簽訂後，x房地產公司給付空調公司4200元。XX年底，空調公司按照契約約定履行了供貨及安裝義務。
一審法院判決認定：空調公司、x房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣契約》是空調公司、x房地產公司自願協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的契約，對雙方當事人即具有法律約束力，空調公司、x房地產公司均應依照契約，履行契約規定的義務。x房地產公司提出“先後付給空調公司4200元和16 800元，已付清空調公司的貨款”的`答辯意見，對於x房地產公司給付空調公司4200元，空調公司予以認可。對於x房地產公司給付空調公司16 800元，空調公司予以否認，且x房地產公司提供的證據不足以證明x房地產公司已給付空調公司16 800元貨款，對此該院不予採信。關於訴訟時效問題，根據《中華人民共和國民法通則》規定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方契約約定和空調公司供貨時間，x房地產公司向空調公司付清餘款的最遲時間是XX年4月底。此時，空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害，而空調公司於XX年9月23日方提起訴訟。空調公司提出“契約有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的主張，該院不予採納。理由是：契約有效期限實質約定的是空調公司供貨的期限，也可以說是在契約有效期限內，雙方可依據該契約維持買賣契約關係。實際上，雙方在契約有效期限內，只存在XX年底空調公司向x房地產公司提供並安裝價值21 000元風機這1筆買賣，此後雙方就再沒有過依據該契約的買賣關係。而空調公司向x房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故x房地產公司關於空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請求依據不足，該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定，判決：駁回空調工程有限公司的訴訟請求。
空調公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起抗訴。其主要抗訴理由是：一、空調公司在契約有效期內要求x房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的契約是x房地產公司提供的，若有不同理解，應從不利於x房地產公司方面解釋。空調公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。
x房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對契約有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。契約文本是空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實，有空調公司提供的《工業品買賣契約》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為，空調公司與x房地產公司簽訂的《工業品買賣契約》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。x房地產公司提出其已付清21 000元貨款，但空調公司只認可收到4200元，否認收到16 800元，x房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予採信。依據該契約約定的付款比例及時間，x房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月，空調公司XX年提起要求x房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。空調公司關於其在契約有效期內主張權利，並未超過訴訟時效期間的抗訴主張，因契約約定的有效期限實質是空調公司供貨的期限，即在契約有效期限內，雙方可依據該契約維持買賣契約關係。該契約約定的有效期限內，雙方只在XX年底發生了1筆空調公司向x房地產公司提供價值21 000元設備的買賣，且已安裝完畢。故空調公司關於其主張未超過訴訟時效的抗訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理並無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下： 駁回抗訴，維持原判。
一審案件受理費二百八十一元，由空調工程有限公司負擔(已交納)。
二審案件受理費五百六十三元，由空調工程有限公司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣契約範本 篇21
出賣人：(以下簡稱甲方)
買受人：(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購_________貨物，契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應於_________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_________仟_________佰元，共人民幣_________萬_________仟_________佰元，交貨同時應悉數付清。
如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。
甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。
因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________
簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________
_________年____月____日 _________年____月____日
樣品買賣契約範本 篇22
甲方（賣方）：契約編號：G-0502 乙方（買方）：簽訂地點：上海
第一條 紅木家具基本情況 （請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內容請在驗收後填寫）簽訂時間：________年____月____日
第二條 質量標準：每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低於樣品同等質量。
第三條 付款方式：簽訂契約後，乙方於____日內付清全額貨款，甲方將於收到貨款3天內發貨。
第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特徵及有無《產品質量承諾書》進行驗收，乙方發現問題應當場提出，並由雙方協商達成解決方案。
第五條 違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按契約總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方後，甲方在 7 天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第七條 契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第 二 種方式解決：
（一）提交當地仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第八條 本契約一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。契約執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本契約有同等法律效力。甲方（簽章）：乙方（簽章）：開戶銀行： 開戶銀行：賬號：賬號：聯繫方式： 聯繫方式
樣品買賣契約範本 篇23
賣方：________（下稱甲方）買方：________（下稱乙方）
地址：____________________地址：____________________
郵編：____________________郵編：____________________
電話：____________________電話：____________________
傳真：____________________傳真：____________________
電子信箱：________________電子信箱：____________________
茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________設備，於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應於________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的.交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，並催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可於________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應盡賠償之責。
第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
第八條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項：________
本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人（甲方）（簽章）：_______買受人（乙方）（簽章）：_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________
樣品買賣契約範本 篇24
出賣人(以下簡稱甲方)：_______________
買受人(以下簡稱乙方)：_______________
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購貨物，契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應於__________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣___________元，共人民幣___________元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可於___________日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
第八條契約一式______份，甲、乙雙方各執__________份為憑。
出賣人(甲方)：_______________買受人(乙方)：_______________
_______________年___________月__________日
樣品買賣契約範本 篇25
甲方：_______（賣方）乙方：_______（買方）經雙方友好協商，甲方同意將自己的承包林地內的杉木、松木、櫟木出售給乙方，經雙方共同協定特立以下協定。
一、甲方將自己位於的承包林地內的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方採伐，四界以林權證為準，乙方在砍伐中不得越界。
二、乙方買甲方樹木價，人民幣_______元整（_______元）砍伐到一半時乙方一次付清全款。
三、從訂立本協定之日起，乙方必須在________年____月份砍伐完畢，越期不得繼續砍伐。
四、乙方負責向當地林業管理部門申請並辦理合法的出售手續，甲方提供相關配合。乙方負責向當地林業管理部門和交通管理部門等機構申請並辦理合法的運輸手續。
五、砍伐過程中所有的工傷事故與甲方無關。乙方保證進場施工不得損傷他人樹木。
六、乙方不得採伐未成材的小樹木。因放成材樹的`需要的除外。
七、以上樹木買賣的相關費用支出，由乙方承擔，甲方所收樹木價款為淨得價款。
此協定自雙方鑒字後生效，雙方互不反悔，如有哪方反悔後果自負。未盡事宜和糾紛問題雙方協商解決。此協定一式二份，雙方各執一份。
甲方：_______乙方：_______簽訂時間：_______
樣品買賣契約範本 篇26
出賣人：（以下簡稱甲方）______________買受人：______________（以下簡稱乙方）茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條、乙方向甲方訂購貨物，契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應於____日內交付乙方。
第二條、甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條、如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩____日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條、買賣貨款議定每件人民幣_______元，共人民幣_______元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的.，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條、乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條、甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條、貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人（甲方）：_______買受人（乙方）：_______
日期：______________