工具機樣品買賣契約書

工具機樣品買賣契約書 篇1

甲方名稱:________________

乙方名稱:________________

經甲乙雙方友好協商,本著自願、平等、公平、誠實信用的原則,特簽訂本協定。

一、設備的規格及價格:________________

合計:_______________元整

二、付款方式

1、甲方應在所需產品__________天前向乙方訂貨,並交納所需費用10%作為保證金。

2、甲方在未付清設備款之前,本契約機器設備所有權仍歸乙方享有。

3、甲方應向持有乙方加蓋公章的收款委託書的乙方工作人員付款。

三、交貨及驗收

1、乙方設備詳細規格及技術配置見契約附屬檔案。

2、交貨地點:乙方工廠。

3、由乙方進行安裝調試,甲方配合驗收。驗收合格後,甲乙雙方另簽訂驗收報告書並加蓋公章。

4、驗收標準:執行乙方標準機型出廠檢驗標準。如甲方對標準機型進行改變或加裝的,雙方另行簽訂補充協定,預定驗收標準,作為本協定的附屬檔案。

四、運輸方式:

1、本契約所規定的設備由乙方負責運輸,並承擔一切風險。運費和保險費由甲方支付。

2、甲方收到第一條所列設備後,如發現與設備不符,應在七日內書面通知乙方處理,期間如對甲方的正常作業造成的負面影響,乙方應相應做出賠償。

五、售後服務:

1、自設備經過雙方驗合格之日起,該設備進入保修期,保修期為十二個月。保修期內乙方在接到甲方保修通知後,必須在最短的時間趕到現場,最遲在三天內派人趕到甲方現場。

2、保修期內乙方負責維修,甲方承擔乙方維修人員的差旅費。若屬甲方認為操作不當等原因造成的故障,則不屬於保修範圍。

六、違約責任

1、甲方無正當理由拒絕調試、驗收或拒收設備的,甲方應向乙方償付貨款總值的10%作為違約金,契約繼續履行逾期二十天的乙方有權解除契約並沒收定金。

2、乙方所交的設備品種、型號、規格不符合契約規定的,甲方有權拒收設備,乙方償付甲方貨款總值的10%作為違約金。

3、乙方逾期交貨的,每逾期一天,乙方向甲方償付逾期交貨部分的5%作為滯納金,累積滯納金不超過逾期繳獲部分貨款總額的20%。

七、爭議處理

1、因設備的質量問題發生爭議,由乙方所在地或法院指定的質量鑑定單位進行質量鑑定、設備不符合質量標準的,鑑定費由乙方承擔。

2、凡與本契約有關而引起的一切爭議,甲、乙雙方應首先通過友好協商解決,如經協商後仍不能達成協定時,任何一方可以向法院提出訴訟。

八、其他約定

1、本契約的所有附屬檔案具有與契約同等的法律效力。

2、本契約一式兩份,經雙方蓋章後生效。

甲方:________________乙方:________________

法人代表:________________法人代表:________________

簽約時間:_______________

工具機樣品買賣契約書 篇2

甲方(賣方):

乙方(買方):

一、基本情況:

二、 質量標準:每件藝術品樣式、材質、規格等均要與在甲方店內觀看實物為同一物品。

三、 付款方式:現金或銀行卡轉帳

四、 運送:甲方負責運送,運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時督促乙方對物品的各項指標進行核對,如乙方發現問題需當場提出,甲乙雙方協商解決,運送過程中發生的損壞由甲方承擔。

五、 違約責任:若甲方未能按乙方規定的時間規格交貨(交貨時間以全部貨款到賬的____日內為準),每延誤一天,甲方需向乙方支付全部契約金額3%的'違約金。

六、 契約爭議解決方式:本契約在履行過程中發生爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。

七、 本契約一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。契約執行期間雙方如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本契約有同樣法律效力。

甲方(簽章):

簽訂日期:________年____月____日

乙方(簽章):

簽訂日期:________年____月____日

工具機樣品買賣契約書 篇3

甲方(賣方):北京XX公司乙方(買方):

一、基本情況:

二、 質量標準:每件藝術品樣式、材質、規格等均要與在甲方店內觀看實物為同一物品。

三、 付款方式:現金或銀行卡轉帳

四、 運送:甲方負責運送,運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時督促乙方對物品的各項指標進行核對,如乙方發現問題需當場提出,甲乙雙方協商解決,運送過程中發生的損壞由甲方承擔。

五、 違約責任:若甲方未能按乙方規定的時間規格交貨(交貨時間以全部貨款到賬的____日內為準),每延誤一天,甲方需向乙方支付全部契約金額3%的違約金。

六、 契約爭議解決方式:本契約在履行過程中發生爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。

七、 本契約一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。契約執行期間雙方如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本契約有同樣法律效力。甲方(簽章):簽訂日期:________年____月____日乙方(簽章):簽訂日期:________年____月____日

工具機樣品買賣契約書 篇4

甲方(賣方):契約編號:G-0502 乙方(買方):簽訂地點:上海

第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內容請在驗收後填寫)簽訂時間:________年____月____日

第二條 質量標準:每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱,產品標識和實際用材符合,且不低於樣品同等質量。

第三條 付款方式:簽訂契約後,乙方於____日內付清全額貨款,甲方將於收到貨款3天內發貨。

第四條 甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特徵及有無《產品質量承諾書》進行驗收,乙方發現問題應當場提出,並由雙方協商達成解決方案。

第五條 違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按契約總額的 10 %向乙方支付違約金。

第六條 購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方後,甲方在 7 天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。

第七條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 二 種方式解決:

(一)提交當地仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

第八條 本契約一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽章之日起生效。契約執行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協商另訂附則,所有附則均與本契約有同等法律效力。甲方(簽章):乙方(簽章):開戶銀行: 開戶銀行:賬號:賬號:聯繫方式: 聯繫方式

工具機樣品買賣契約書 篇5

供方(甲方): 需方(乙方):

通信地址: 通信地址:

電話: 電話:

傳真: 傳真:

甲、乙雙方經平等協商,就乙方購買甲方產品,簽訂本契約,內容如下:

一、質量標準:乙方所購甲方產品屬於:定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

二、交貨時間、地點:甲方應在年月日前將產品送至乙方指定的`送貨地。

三、收貨與驗貨:乙方指定的收貨人1姓名身份證號,聯繫電話;收貨人2姓名身份證號,聯繫電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後日內自行對產品進行質量檢驗,並向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。

四、付款時間、方式:乙方應在收貨後天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

五、違約責任與契約解除:甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物,乙方有權解除本契約,並有權按契約約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款,甲方有權解除本契約,並有權按契約約定追究乙方違約責任。

六、爭議解決:甲、乙方如發生爭議糾紛,均應友好協商。如協商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

七、契約生效:本契約一式兩份,雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委託人,傳真件與正本一致,同具法律效力。

甲方:(公章) 乙方:(公章)

甲方(代表): 乙方(代表):

年 月 日 年 月 日

工具機樣品買賣契約書 篇6

契約編號__________________(版)賣

方(甲方)_______________________買

方(乙方)_______________________根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定,甲乙雙方在自願、平等的基礎上協商一致,簽訂本契約。

第一條

品種、數量、價款(可另附表)品種性別數量(頭)規

格(公斤頭)單

價(元公斤)單

價(元頭)金

額(元)供

種期

限 公

母合計金額:備註:甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。

第二條

質量標準

(一)________________________________________________ 。

(二)________________________________________________ 。

第三條

支付方式貨款的支付按下列第_______項執行:

(一)即時結清。

(二)契約簽訂後,乙方支付甲方定金_______元,乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額,定金抵作貨款或返還。

(三)其他方式__________________________________ 。

第四條

交貨方式、地點及費用,按下列第________項執行:

(一)甲方將種豬送到___________,運輸費用由________方承擔。

(二)乙方到________________提貨,運輸費用由_______方承擔。

第五條

違約責任

(一)甲方延遲供種的,每延遲____日,應支付乙方_______元的違約金。

(二)乙方逾期提貨的,每延遲____日,應支付甲方________元的違約金。

(三)乙方逾期支付貨款的,每延遲____日,應支付甲方______元的違約金。

(四)其他違約責任____________________________ 。

第六條

其他約定 。

第七條

爭議解決發生爭議由雙方協商解決;也可通過____市生豬業行業協會調解;或選擇下列第_______項方式解決:

1.上海仲裁委員會提起仲裁。

2.向人民法院提起訴訟。

第八條 本契約一式_______份,甲乙雙方各執_____份,自甲乙雙方簽字(蓋X)之日起生效。甲

方_________________________ 乙

方________________________法定代表人_________________________ 法定代表人________________________委託代理人_________________________ 委託代理人____________________________市種豬買賣契約示範文本地

址_________________________ 地

址________________________郵

編_________________________ 郵

編________________________電

話_________________________ 電

話________________________簽約地點___________________________ 簽約地點__________________________簽約日期___________________________ 簽約日期

工具機樣品買賣契約書 篇7

賣方:________(下稱甲方)

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:________________

買方:________(下稱乙方)

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:

茲為手機買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購________手機,於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的手機________件,甲方應於________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應盡賠償之責。

第六條甲方所交付手機,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,乙方有損害者,得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第八條契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第九條其他約定事項:________

本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)(簽章):_______

買受人(乙方)(簽章):_______

___________年_________月_____日

簽訂地點:_____________________

工具機樣品買賣契約書 篇8

一方(以下簡稱賣方)________

另一方(以下簡稱買方)雙方授權代表友好協商,取得一致意見,簽訂銷售確認書,其條款如下:

1.根據買方要求,賣方同意提供關於23762型251號零備件,憑賣方樣品買賣,詳見賣方樣品圖解(略)。

2.本銷售確認書貨款總金額為________u.s.d.(大寫:____美元)為f.o.b.價,即包括下列各項費用:

(1)_________________價格;

(2)貨物從生產廠到達__________交貨港的運輸費;

(3)適合空運條件的包裝費;

(4)買方委託賣方辦理銷售確認書所列貨物由_________港空運至_____港。運輸費、保險費、手續費等一切費用均由買方支付。

X公司於付款日期向_________銀行開出現金支票。賣方收到現金支票後即開出如下單據:

(1)空運提單;

(2)商業發貨票(運費、保險費及手續費等收據);

(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內)。

4.本銷售確認書的貨物為空運包裝,每個裝箱兩側均用英文刷寫下列標記:

__________公司淨重(公斤)____________

標記:___________________________

長×寬×高:______毫米×_____毫米×______毫米

卸貨港:__________________________

收貨人:__________________________

發貨人:__________________________

銷售確認書號:_______________________

5.買賣雙方各持英文銷售確認書一份,至代表簽字之日起立即生效。

買方:___________簽字:_________

賣方:___________簽字:_________

工具機樣品買賣契約書 篇9

甲方:_________代表人:_________地址:_________乙方:_________地址:_________代表人:_________甲乙雙方代表經過友好協商簽訂本契約。

第一條 根據乙方要求,甲方同意按甲方提供的憑規格買賣(詳見附屬檔案),提供_________型氣墊船_________艘,每艘_________萬美元。於乙方支付本契約規定的預付款後_________個月內交船。交船技術條件按本契約附屬檔案規定。關於本契約各期付款的日期,以簽訂本契約日期算起。

第二條 本契約雙方議定的總金額為_________..d.(大寫:_________美元)該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓等費用,但總金額包括下列費用:

1._________型氣墊船的價格;

2._________型氣墊船的系泊試驗費,航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。

第三條

1.凡與履行本契約有關的發生在甲方境內的稅收、關稅手續費等由甲方負擔。

2.凡與履行本契約有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關稅、運輸、保險、手續費由乙方負擔。

第四條 為了保證甲方能夠連續進行生產,並履行契約規定的支付進度,乙方同意下列付條款中規定的義務。

1.本契約的總金額以美元現匯支付。本契約的總金額的支付時間和美元金額如下:_________;

2.本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日前支付總金額_________%的預付款..d._________(大寫:_________美元);

3.

第一期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);

4.

第二期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);

5.

第三期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);

6.每期付款乙方在二(2)周前委託乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證,乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。

第五條

1.本契約的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗,由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航,甲方將驗收證件交予乙方,驗收證件對雙方均有效。

2.本契約的_________型氣墊船在完成試航和驗收,以及乙方在履行了契約規定的義務之後,雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份,雙方各執兩份,並由甲方申請辦理海關放行手續。此時,abc型氣墊船轉移至乙方,此後所發生的風險和費用由乙方負責。

第六條

1.本契約_________型氣墊船的船體,機電設備在正常運行和維修保養條件下,保證期為十二(12)個月,自_________型氣墊船交船證書籤字之日算起。

2.在保證期內,凡屬製造質量和所用材料而產生的缺陷,甲方負責進行修理,或更換有缺陷部分。

3.甲方對於正常合理磨損和使用不當所造成的損壞,均不負賠償責任。

第七條

1.雙方有義務對本契約保密,未經對方許可,不得將本契約內容泄露給

第三國。乙方保證不向別國轉讓契約規定的產品和資料。

2.凡屬與本契約有關的通知和函電,應採用秘密方式,通過住在本國的_________渠道直接送交本契約有關方面之機構。

第八條

1.在本契約履行期間,雙方對發生的任何意見分歧均應以友好協商的原則解決。

2.本契約用英文書就正本兩份,各執一份。

3.本契約自雙方代表簽字之日起,立即生效。

4.本契約所有附屬檔案均為本契約不可分割的組成部分。甲方代表(簽字):_________ 乙方代表(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日附屬檔案交船技術條件

1._________型氣墊船完工檔案目錄;

2.艙室名稱對照表;

3.機械部分備件和專用工具供應明細表;

4.電器部分備件和專用工具供應明細表。_________註:商品的規格(ecfca)是表示商品質量的指標,以此指標作為檢驗商品的標準。有些商品由於結構、性能複雜,安裝、操作和維修等需要一定的程式,故憑規格買賣的產品,必須有產品性能說明書、技術圖表及操作和維修手冊等技術檔案。這些技術檔案作為協定書的39;附屬檔案,具有法律效力。雖然契約貨物是依商品規格為檢驗標準,但商品由誰來檢查、驗收,發放合格證書應在協定書中明確

工具機樣品買賣契約書 篇10

室 內 裝 飾 工 程

施 工 承 包 合 同 書

20__年八月

致力於設計行業

打造裝飾品牌

裝飾裝修工程施工契約

發包人(甲方): 委 托 代 理 人: 電 話: 工 程 設 計 師:

電話:

依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一部分 工程概況

第1條、工程地點:________________________________________________ 第2條、工程內容及做法

(詳見工程施工項目確認表及報價單)。

第3條、工程承包方式:雙方商定採取以下承包方式:

(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發包人提供部分材料(詳見報價說明);

(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-8%以內。

(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。

第4條、工程期限_______天;

開工日期_______年_______月_______日; 竣工日期_______年_______月_______日。

:_____________________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。

第二部分 施工圖紙

_______元,由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。

第三部分 發包人義務

第1條、開工前三天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

第2條、提供施工期間的水源、電源;

第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關係及相關裝修手續(物管等),並承擔相關費用;

第4條、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

第6條、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

第四部分 承包人義務

第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

第3條、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五部分 工程變更

第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見裝修工程變更單)。

第六部分 材料的提供

第1條、由發包人提供的材料、設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續。需要保管的,發包人應作好密封標誌,並交由現場管理人員保管;

第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第三條,所提供材料保證一年內不掉色。

第七部分 工期延誤

第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延: (1)工程量變化和設計變更;

(2)發包人同意工期順延的其他情況;

(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;

第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。

第八部分 質量標準

第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,

認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第九部分 工程驗收和保修

第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收: (1)__隱蔽工程驗收__; (2)__水電工程完工__;

(3)__中期驗收(木作工程完工),並作好工作量統計決算__; (4)ICI漆工程完工 。

承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見工程驗收單)。

第2條、工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見工程結算單)。

第3條、工程竣工後,承包人負責採購裝飾裝修材料及設備的,發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。

第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為12個月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的`廚房、衛生間和外牆面的防滲漏工程,保修期為24個月。

第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由於此質量問題造成的相關損失,並向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附工程報價單)。

嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下: 防水工程出現3處以上滲漏;

暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);

牆面、吊頂等塗料工程出現0.5M2

以上的塗料表層脫落;

吊頂、吊櫃、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);

牆磚超過5處(塊)以上鬆動、脫落;

地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或鬆動、脫落(材料質量問題除外); 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、鬆動、變形(材料質量問題除外)。

第十部分 工程款支付方式

第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:

第2條、工程中期驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。

第十一部分 違約責任

第1條、契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

第2條、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

第3條、因一方原因,造成契約無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

第十二部分 契約爭議的解決方式

第1條、本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。

第十四部分 幾項具體規定

第1條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點。

第2條、施工期間,承包人應儘量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由於承包人管理不善,違規操作而造成的一切後果,由承包人負責。

第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午

_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,並不在施工現場從事與工程無關的活動。

第十五部分 附則

第1條、本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。 第2條、本契約一式_______份,雙方各執_______份。

第3條、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。 備註:

(1)從竣工驗收之日計算,保修期為壹年。

(2)保修期內由於承包人施工不當造成質量問題,承包人無條件地進行維修,並根據本協定的規定對發包人進行賠償;

(3)保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費。

(4)本保修單在發包人簽字、承包人簽字(蓋章)後生效。

發包人簽字:

承包人簽字(蓋章):

工具機樣品買賣契約書 篇11

憑樣品買賣是買賣契約的一種特殊形式,其特殊性就是表現在當事人是以樣品來確定標的物的品質。所謂憑樣品買賣是指買賣雙方約定樣品,出賣人須按樣品的品質交付標的物。常見的憑樣品買賣的商品小到超市里陳列的食品類、肉類、服裝類,大到一些大型的機械設備等。憑樣品買賣契約糾紛一般是因雙方當事人對出賣人交付的標的物質量是否合格而產生的,所以,此類案件在司法實踐中對樣品的認定尤為重要。

所謂樣品,是指當事人選定的用以決定標的物的品質的貨物。樣品買賣須有樣品的存在,樣品須於訂立契約時作出約定,並且應當保存好樣品以備日後對照,必要時要在公證處封存,並對樣品質量予以說明。所以要求憑樣品買賣的標的物品質必須與樣品相同,而不是以出賣人交付的貨物符合樣品的品質為生效條件,也不是以出賣人交付的貨物不符合樣品的品質為解除條件。

在司法實踐中如何判斷標的物質量是否符合樣品的認定。

一、一般原則。

此類案件的原告一般是契約的買受人,被告則一般是出賣人。如果雙方當事人就其買賣契約是否屬於樣品買賣而發生爭議時,應當實行“誰主張、誰舉證”的原則,買受人主張為憑樣品買賣的,應當由買受人舉證,出賣人主張為憑樣品買賣的,應當由出賣人舉證。在訴訟中,買賣受人可以申請由人民法院委託有關專門機構進行質量鑑定,鑑定的標準也是以樣品所體現的品質為鑑定標準。

二、雙方當事人所封存的樣品存在隱蔽瑕疵。

所謂隱蔽瑕疵是指當事人已盡其交易上的必要注意,仍然沒有發現的瑕疵。《契約法》第一百六十九條規定,憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的標的物與樣品相同,出賣人交付的標的物仍然應當符契約種類物的通常標準。也就是說如果樣品雖然存在隱蔽瑕疵,但並沒有因此影響標的物的通常用途,能夠達到同種標的物的通常標準的,出賣人仍然可以按樣品的品質交付標的物,如果出賣人未按樣品的品質要求交付標的'物的,而樣品存在的隱蔽瑕疵足以影響標的物的通常用途,法律為保護買受人的利益,仍然要求出賣人負有交付符契約種物的通常標準的標的物義務。

契約在我們日常生活中隨處可見,憑樣品購買商品也逐漸成為一些商家的促銷形式,正是因為憑樣品契約的特殊性,使當事人減少了風險,使銷費者對商品有實質的了解,立法的目的也正是追求將購買者的損失降到最低。

工具機樣品買賣契約書 篇12

發包人(甲方):_____ 委 托 代 理 人:_____ 電 話:_____

工 程 設 計 師:_____

電話:_____

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就發包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協定:

第一部分 工程概況

第1條、工程地點:___________

第2條、工程內容及做法

(詳見工程施工項目確認表及報價單)。

第3條、工程承包方式:雙方商定採取以下承包方式:

(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發包人提供部分材料(詳見報價說明);

(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-8%以內。

(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。

第4條、工程期限_______天;

開工日期_____________年_____________月_______日; 竣工日期_____________年_____________月_______日。

:___________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。

第二部分 施工圖紙

_____________元,由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。

第三部分 發包人義務

第1條、開工前三天,為承包人入場施工創造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

第2條、提供施工期間的水源、電源;

第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關係及相關裝修手續(物管等),並承擔相關費用;

第4條、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

第6條、參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

第四部分 承包人義務

第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

第3條、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

第五部分 工程變更

第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽定書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見裝修工程變更單)。

第六部分 材料的提供

第1條、由發包人提供的材料、設備,發包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收並辦理交接手續。需要保管的,發包人應作好密封標誌,並交由現場管理人員保管;

第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場前通知發包人,並接受發包人檢驗。

第三條,所提供材料保證_____年內不掉色。

第七部分 工期延誤

第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發包人確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)發包人同意工期順延的其他情況;

(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;

第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。

第八部分 質量標準

第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議,由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,

認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第九部分 工程驗收和保修

第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:

(1)隱蔽工程驗收;

(2)水電工程完工;

(3)中期驗收(木作工程完工),並作好工作量統計決算;

(4)ICI漆工程完工 。

承包人應提前兩天通知發包人進行驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見工程驗收單)。

第2條、工程竣工後,承包人應通知發包人驗收,發包人應自接到驗收通知後兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見工程結算單)。

第3條、工程竣工後,承包人負責採購裝飾裝修材料及設備的,發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。

第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為_____月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏工程,保修期為______月。

第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發包人由於此質量問題造成的相關損失,並向發包人支付工程質量違約賠償,金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附工程報價單)。

嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下:防水工程出現3處以上滲漏;

暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);

牆面、吊頂等塗料工程出現0.5M2

以上的塗料表層脫落;

吊頂、吊櫃、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);

牆磚超過5處(塊)以上鬆動、脫落;

地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或鬆動、脫落(材料質量問題除外); 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、鬆動、變形(材料質量問題除外)。

第十部分 工程款支付方式

第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:

第2條、工程中期驗收合格後,承包人應向發包人提出工程結算,並將有關資料送交發包人。發包人接到資料後2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見工程結算單)並簽字,發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。

第十一部分 違約責任

第1條、契約雙方當事人中的任何一方因未履行契約約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

第2條、未辦理驗收手續,發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發包人負責。

第3條、因一方原因,造成契約無法繼續履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

第十二部分 契約爭議的解決方式

第1條、本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。

第十四部分 幾項具體規定

第1條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的地點。

第2條、施工期間,承包人應儘量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由於承包人管理不善,違規操作而造成的一切後果,由承包人負責。

第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午

_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,並不在施工現場從事與工程無關的活動。

第十五部分 附則

第1條、本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。 第2條、本契約一式_______份,雙方各執_______份。

第3條、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力。 備註:

(1)從竣工驗收之日計算,保修期為______年。

(2)保修期內由於承包人施工不當造成質量問題,承包人無條件地進行維修,並根據本協定的規定對發包人進行賠償;

(3)保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費。

(4)本保修單在發包人簽字、承包人簽字(蓋章)後生效。

發包人簽字:_____

承包人簽字(蓋章):_____

日期:_____年_____月_____日

工具機樣品買賣契約書 篇13

_________公司為一方(以下簡稱賣方)_________公司為另一方(以下簡稱買方)雙方授權代表友好協商,取得一致意見,簽訂銷售確認書,其條款如下:

1.根據買方要求,賣方同意提供_________,憑賣方樣品買賣,詳見賣方樣品圖解(略)。

2.本銷售確認書貨款總金額為U.S.D._________(大寫:_________美元)為F.O.B._________價,即包括下列各項費用:

(1)_________價格;

(2)貨物從生產廠到達_________交貨港的運輸費;

(3)適合空運條件的包裝費;

(4)買方委託賣方辦理銷售確認書所列貨物由_________港空運至_________港。運輸費、保險費、手續費等一切費用均由買方支付。

3.買方於付款日期向_________銀行開出現金支票。賣方收到現金支票後即開出如下單據:

(1)空運提單;

(2)商業發貨票(運費、保險費及手續費等收據);

(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內)。

4.本銷售確認書的貨物為空運包裝,每個裝箱兩側均用英文刷寫下列標記:

_________公司

淨重:_________公斤

標記:_________

長×寬×高:_________毫米×_________毫米×_________毫米

卸貨港:_________

收貨人:_________

發貨人:_________

銷售確認書號:_________

5.買賣雙方各持英文銷售確認書一份,至代表簽字之日起立即生效。

買方(蓋章):_________賣方(蓋章):_________

代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

工具機樣品買賣契約書 篇14

出賣人:(以下簡稱甲方)買受人:(以下簡稱乙方)茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:風險提示:標的物信息

買賣契約中應根據標的物的類型,在契約中將其特定化。防止因產品約定不清,而產生糾紛。

數量、價款要明確,包括數額的計量單位,大多數事項應由雙方協定,同時需要標出標的物的單價、總價,幣種、支付方式及程式等,各項須明確填寫,不得含糊。

第一條 乙方向甲方訂購______貨物,契約成立後由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件,甲方應於____日內交付乙方。雙方確認已於年____月____日共同封存樣品(雙方各持一份)風險提示:履行期限、地點和方式

履行期限、地點和方式要明確,履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔,而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到契約內容的順利履行、實施,產生逾期交貨等糾紛。同樣的契約履行地點不明也會容易引發爭議。

如:有的契約對履行期限作出模糊約定,如一個月內履行完畢,但從何時起算一個月沒有約定,這就容易使雙方產生歧義,都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化,約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生。

第二條 質量標準乙方所購甲方產品屬於:定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

第三條 交貨時間、地點風險提示: 交貨地點

對於交貨地點應當明確約定,因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下,標的物的所有權自交付時轉移,風險承擔隨之轉移。如:在契約中約定交貨地點為賣方的倉庫,則意味著該貨物一旦出庫,其毀損、滅失的風險則轉移到買方處,因此,在簽訂契約時,對於交貨地點的選擇上,應慎重對待。甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的交貨地________。

第四條 收貨與驗貨乙方指定的收貨人1:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________;收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯繫電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方,作為雙方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後____日內自行對產品進行質量檢驗,並向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方所在地質監部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。

第五條 付款時間、方式風險提示:價款支付

在實務中,有的買賣契約只是簡單地約定契約款項的金額,對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。

另外,需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件,儘量要簡單、明確易實施,避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任,有效督促或威懾契約付款方。 乙方應在收貨後____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉賬的方式付清貨款。

第六條 違約責任與契約解除風險提示: 違約責任

違約責任要條款化,在出現違約情形時,能有效執行,避免糾紛。很多契約對違約責任沒作約定或約定太過含糊,不具可操作性。比如有的契約約定違反契約約定,支付違約金10萬元,這個約定就太過籠統,實務中很難操作。

具體應明確,違反契約的哪條約定,應承擔何種違約責任,如:質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等,不同違約情況應制定相應的違約責任,另外,違約金的數額要具體化、數位化,以便於向違約方主張。

1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期____日,按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權解除本契約,並有權按契約約定追究甲方違約責任。

2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期____日,按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權解除本契約,並有權按契約約定追究乙方違約責任。

第七條 爭議解決風險提示:爭議解決方式

契約雙方一旦發生爭議,協商不成的只能求助於仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式,則需要當事人雙方約定,如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會,否則就會因約定不明而致約定條款無效。

當然雙方也可以約定管轄的法院,而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、契約履行地法院、契約簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一,而不能隨意選擇,否則該條款無效。 甲、乙方如發生爭議糾紛,均應友好協商。如協商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

第八條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第九條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第十條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第十一條 契約生效風險提示:證據保留

注意保留和收集契約及附屬檔案以及契約履行過程中形成的補充協定、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件,交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料,一旦發生糾紛,這些證據都將有可能成為有力的事實證據。 本契約一式____份,雙方各執____份,雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委託人,傳真件與正本一致,同具法律效力。(以下無正文)出賣人(甲方):法定代表人:簽訂日期:________年____月____日買受人(乙方):法定代表人:簽訂日期:________年____月____日

工具機樣品買賣契約書 篇15

出賣人:_______________(以下簡稱甲方)

買受人:_______________(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣______________元,共人民幣______________元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):_______________

買受人(乙方):_______________

_______年_______月_____日_______年_______月_____日

工具機樣品買賣契約書 篇16

甲方(賣方):乙方(買方):經平等友好協商,甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協定如下:

一、裝載機工程機械概況品牌:柳工裝載機型號:50C車輛識別代號:50C

二、轉讓價格:20元

三、付款方式:由甲方欠乙方的借款中扣出。

四、甲方承諾對上述裝載機轉讓契約範本享有合法的完全的所有權,乙方基於該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的,乙方有權向甲方追償。

五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機,甲方對於裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明,乙方對於該裝載機的現狀以及日後運行可能出現的問題均已了解。

六、裝載機由甲方於____日,在廣漢順興交付給乙方,乙方採取現場驗收的方式進行驗收,乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本契約中的說明及約定的,應當場以書面形式交由甲方確認並由雙方協商解決,交付後即視為驗收合格。

七、裝載機交付後,因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔,包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失,交付後所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔,甲方不承擔相應的法律責任。

八、如甲方在裝載機交付後承擔了上述責任,甲方有權向乙方追償。

九、因履行裝載機轉讓契約範本協定所產生的任何爭議,由甲方住所地法院管轄。

十、本裝載機轉讓契約範本協定自簽訂之日起,雙方簽字生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。甲方: 乙方:____日

工具機樣品買賣契約書 篇17

出賣人:(以下簡稱甲方)______________買受人:______________(以下簡稱乙方)茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條、乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於____日內交付乙方。

第二條、甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條、如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩____日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條、買賣貨款議定每件人民幣_______元,共人民幣_______元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的.,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條、乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條、甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條、貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):_______買受人(乙方):_______

日期:______________

工具機樣品買賣契約書 篇18

出賣方(以下簡稱甲方):買受方(以下簡稱乙方):身份證號:通訊地址:,聯繫電話:

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方肉牛等事宜,訂立本契約。

第一條標的物:

1、產地

2、性別

3、顏色

4、品種的牛頭。

第二條價款:

乙方購買該牛的總價款為人民幣元(人民幣大寫萬元整),本契約簽訂當日交付定金元,剩餘款項乙方於________年月____日一次性付清。

第三條質量:

甲方持有獸醫站為該肉牛出具的當年檢疫合格證明檔案。

第四條交付:

1、甲方定於________年____月____日前將該肉牛及檢疫合格的證明檔案交付給乙方,乙方若不按本契約第二條的約定時間付款,甲方可按乙方遲延付款的天數推遲交付肉牛的時間,若乙方遲延付款達天,甲方可拒絕交付肉牛。乙方須當場檢查肉牛情況及檢疫合格的證明檔案,如有異議,須當場提出,若當場未提,把肉牛提走的,視為肉牛合格。

2、肉牛的'交付地點為:

3、交付方式:乙方自提。

第五條稅費負擔:

買賣過程中產生的所有稅費均由乙方承擔

第六條費用負擔:

本契約簽訂前與該肉牛有關的債權債務由甲方承擔,與乙方無關。肉牛交付之後的相關費用由乙方承擔。

第七條雙方權利義務:

1、乙方需按照契約約定的時間按期足額向甲方交納購牛款;

2、甲方需將與牛有關的、檢疫證明檔案的原件交給乙方。

第八條違約責任:

1、若乙方單方解除本契約,則甲方不退還定金;

2、若乙方遲延付款達____日,按元日向甲方支付違約金。

3、乙方逾期提牛,按元日向甲方支付肉牛保管費,在此期間的風險由乙方自行承擔。

第九條契約的解除:

1、雙方協商一致;

2、乙方遲延付款達天,甲方可單方解除本契約。

第十條補充條款:

未盡事宜,雙方可友好協商簽訂補充協定,補充協定與正文條款不相一致的,以補充協定為準。

第十一條爭議解決條款:

甲、乙雙方在履行本契約過程中發生爭議,應協商解決。協商不能解決的,由甲方所在地人民法院管轄。

第十二條本契約共三頁,一式份,具有同等效力,甲、乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(出賣人):乙方(買受人):

______年______月______日______年______月______日

工具機樣品買賣契約書 篇19

憑樣品買賣契約

出賣人:(以下簡稱甲方)

買受人:(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條?乙方向甲方訂購?貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於日內交付乙方。

第二條?甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條?如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條?買賣貨款議定每件人民幣?仟?佰元,共人民幣?萬?仟佰元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條?乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條?甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條?貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):

買受人(乙方):

工具機樣品買賣契約書 篇20

甲方:(賣方)身份證:乙方:(買方)身份證:甲、乙雙方本著平等、自願的原則經協商一致,就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜,簽訂本協定,協定內容如下:

一、乙方已經了解甲方所屬該房屋相關情況如下:

(1) 該房屋產權證號為 _________ ;

(2) 該房屋地址為: ;面積為: ,該房屋用途為: ;

二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ,自簽定本協定當日,甲方將上述房屋的預售契約及相關發票交至中介方保管。

三、甲、乙雙方協商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 元整(大寫:人民幣 元整)。

四、乙方於簽約後次日,於中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權利限制及查封狀況,且甲方將相關交易資料交至中介方後,直接支付甲方定金人民幣 元整,該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產買賣契約》生效後自動轉為購房款。

五、甲方須自簽訂本協定後5個工作日內辦妥授權委託中介方辦理該房屋的房地產權證及出售該房屋的一切相關手續的委託公證書。

六、甲乙雙方協商一致,待雙方簽定買賣契約時的具體付款方式如下:

工具機樣品買賣契約書 篇21

供貨方):購貨方(以下簡稱乙方):

一:水泥管模具(平口)

二:懸輥機

三:門式行車一台:10噸,跨度16米,有效高度9米,總長24米,軌道總長120米,單價150000元;四;滾焊機Φ300-Φ1500一台,單價65000元;五;立式攪拌機一台,直徑1800,單價15000元台; 總金額(人民幣)大寫:肆拾叄萬貳仟元整;

六:交(提)貨地點____市____區古城營高速出口處東

七:交貨日期:06

八:運輸費用----由 乙 方承擔;

九:合理損耗及計算方法------現場交接,經鑑定屬甲方產品質量問題,甲方無條件更換。(以產品的完整性和無損壞為標準);

十:結算方式及期限------預付總貨款的30%為預付款。提貨一次結清;甲乙方如未按時交提貨按總金額10%進行違約賠償;十

一:違約責任------甲乙雙方嚴格遵守契約,出現不可遇見的問題時,在相互諒解的前題下進行協商處理。若甲乙雙方協商無法達成時,由所屬地方法院仲裁裁決,因此所產生的費用均由敗訴方承擔;十

二:本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字(蓋章)付預付款起生效,契約中任何文字修改需蓋公章確認。甲方:乙方:________年____月____日:買賣契約 篇10甲 方:乙 方: 上海XX公司 簽訂地點:上海

一、產品名稱、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量註:以上數量為暫定數量,結算以實際面積結算,單價如上。

二、質量要求技術標準、乙方對質量負責的條件和期限:

1、 本契約產品乙方均按國家標準進行生產,甲方要求的產品等級見上表中產品等級,乙方所有產品的質量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。

2、 因乙方所提供的產品不符契約定的質量要求,乙方應負責及時調換符合需方質量要求的產品並承擔由此而發生的相關費用。

3、本契約產品的質量保證期為________年,在質量保證期內,乙方對乙方所提供的產品質量承擔保修責任。

4、如甲方超出契約數量,超出部分應提前20天通知乙方。

三、交(提)貨地點、方式:____市____區華____鎮新府中路

四、運輸方式及到達站港和費用負擔:由乙方負責。

五、合理損耗及計算方法:本契約產品在交貨前的一切損耗及發生的相關費用均由乙方負責。

六、包裝標準、包裝物的供應與回收:本契約產品在交貨之前或之時均應有與之質量相符的妥善包裝,且因包裝本契約產品而發生的相關費用已包括在本契約價款中。

七、驗收標準、方法及提出異議期限:本契約產品的驗收標準以本契約

第二款

第一條約定的內容為準,驗收方法以實現契約目的所採用的通常方法為準。

八、隨即備品、配件工具數量及供應方法: 無

九、結算方式及期限:

1、 本契約

第一款中約定的工程數量均為暫估工程數量,結算時以甲方的實際採購數量乘以本契約與之相對應的產品單價結算。

2、 本契約

第一款中約定的暫估工程數量如少於工程實際使用數量時,乙方應負責補足實際用量。

3、 付款方式:

(1) 每月____日提交當月形象進度,次月____日審核完畢,次月2____日支付核定進度款的80%,累積支付至契約總價的80%,停止支付。

(2) 在符合預期質量工期目標及竣工資料正確移交後,根據審價報告,累計付至最終結算總金額的95%。預留5%保修金,(預留保修金不計利息)。

4、 本工程的質量保修期為________年。

5、本工程提供: 工程款 發票。

十、如需提供擔保,另立契約擔保書,作為本契約附屬檔案: 無十

一、違約責任:按 合 同 法 辦 理十

二、解決契約糾紛的方式: 雙方協商,協商不成,可向契約簽訂地人民法院起訴。特別約定:甲方與乙方已就本契約的條款進行了充分協商並已將本契約及對應的主契約相關條款逐條向乙方作了解釋, 現甲、乙雙方已全面掌握本契約及主契約所確定的各方 當事人的權利和義務,對簽署該契約所產生的責任和法律後果也有了充分認識。依據甲方與業主(或總承包商)簽訂的工程承包契約 (簡稱主契約),甲方將主契約內部分勞務工程施工分包給乙方,甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,就工程施工事項經協商達成一致,訂立本契約共同信守,並確認本契約為解決爭議時的依據。十三﹑工程工期

1. 乙方應於契約簽訂後開始進行準備

2. 進場時間發生延緩時乙方應不定期主動與甲方現場代表聯絡,了解進場時間做好進場施工準備,並應於甲方通知開始24小時內組織施工人員及機具設備、設施進場施工。

3. 乙方應根據甲方的整體工程工期總控計畫及現場特定要求(如有)分期或全部完成分包工程,無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計畫要求。

4. 因考慮項目的規模,乙方必須在承接的所有施工樓面根據不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙甲方應在分包工作開工1天前,向乙方提供本契約約定的分包工程圖紙一套,同 時乙方應根據現場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定

1.甲方按業主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程項目內容、施工場地的檢查。

2.甲方按業主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全

1. 由於乙方違反安全生產有關規定,或安全措施不力,在接到甲方發出的通知及警告後,乙方必須在甲方規定的時間內糾正及改正,乙方因任何安全事故的責任和發生的費用和損失概由乙方承擔及賠償。

2. 乙方在施工中發生重大傷亡及其他安全事故,應按有關規定立即上報甲方及相關部門,並按國家有關法律、行政法規對事故進行處理。甲、乙 雙方對事故責任有爭議時,應按相關規定處理。

3. 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準進行施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消 除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的一切費用, 均由乙方承擔。

4. 甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故,由 甲方承擔相應責任及發生的費用。 十七﹑安全防護乙方在施工現場內使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品),由乙方提供使用計畫,經甲方批准後,由甲方負責供應。十八﹑工地保險

1.乙方應為自身施工現場作業人員按有關規定辦理意外傷害保險,並支付保險費用。

2. 如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時,乙方同意甲方從應付乙方的任何款項中直接扣除。十九﹑工地清潔乙方所有施工人員均能做到落手清並根據甲方規定要求完成其分包工程的每____日場地清潔及垃圾清運工作,甲方、業主(或總承包商)對此等工作不滿意時, 乙方在甲方指令及規定時間內後仍未採取有效措施時,甲方有權委託

第三方重 新完成,由此產生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔及賠償。 二十﹑成品保護

1. 乙方有義務和責任保護其自身及他人完成的任何工作成果,且有義務和責任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業主(或總承包商)接收為止。

2. 所有施工必須遵守工程施工規範,且必須被甲方、業主(或總承包商)及有關政府部門或機構認可。二十一﹑工程資料乙方必須在規定時間內按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責任按《民法典》辦理。 二十三﹑疑義申訴

1.乙方因保留相應資料,在甲方根據主契約向業主(或總承包商)遞交索賠意向通知書或其它資料時,乙方應予以積極配合,並出示相應資料。

2.在勞務作業實施過程中,如乙方遇到不利外部條件等根據主契約可以索賠的情形時,甲方應該採取一切合理步驟,向業主(或總承包商)主張追加付款或延長工期。當索賠成功後,甲方應該將索賠所得的相應部分轉交給乙方。

3.當本契約的一方向另一方提出索賠時,應有正當的索賠理由,並有索賠事件發生時有效的相應證據。

4.甲方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤,以及應由甲方承擔責任的其他情況出現時,造成工作時間延誤和(或)乙方不能及時得到契約報酬及乙方的其他經濟損失,乙方可按下列程式以書面形式向甲方索賠:

1)索賠事件發生後 天內,向甲方發出索賠意向通知;

2)發出索賠意向通知後 報告及有關資料;

3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後,於天內給予答覆,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據;

4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後 要求,視為該項索賠已經認可;

5)當該項索賠事件持續進行時,乙方應當階段性地向甲方發出索賠意向,在索賠事件終了後 21 天內,向甲方送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程式與

(3)、

(4)規定相同。

5.乙方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤,給甲方造成經濟損失,甲方可按上述程式和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決

1.乙方對本契約勞務分包範圍內的工程質量向甲方負責,組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經甲方授權或允許,不得擅自與業主(或總承包商)及有關部門建立工作聯繫;自覺遵守法律法規及有關規章制度

2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關部門的管理、監督和檢查;接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況和施工進度、施工質量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;與現場其他單位協調配合,照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發生。

3.乙方按甲方統一規劃堆放材料、機具,按甲方標準化工地要求設定標牌, 搞好生活區的管理,做好自身責____區的治安保衛工作。

4.乙方按時提交報表、完整的原始技術經濟資料,配合甲方辦理交工驗收。

5.乙方要做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作,因乙方責任發生損壞,乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及罰款。

6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其它設施。

7. 乙方須服從甲方轉發的發包人及工程師的指令。除非本契約另有約定,乙方應對其作業內容的實施、完工負責,乙方應承擔並履行總(分)包契約約定的、與勞務作業有關的所有義務及工作程式。

8. 在簽定完契約後____日內,乙方必須提供現場所有施工人員信息,乙方所現場人員身份證複印件,以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質量要求

1. 工程質量要求按照設計施工圖紙及說明、甲方質量管理規範及國家現行的相關工程施工驗收規範和標準,和主契約有關質量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項:

1、 本契約產品採用分批供應,每批產品的供貨日期、數量及品種以甲方通知為準,但應給乙方合理的準備時間,乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。

2、 在保修期內,屬於保修範圍和內容的項目,乙方應在接到修理通知後3天內派人完成修理,乙方不在約定期限內派人修理,甲方可委託其他人員修理,保修費用從有乙方負責。3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節點內供貨和施工時,甲方有權終止本契約並有追索乙方賠償的權利4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案並接受甲方項目部的監管。5﹑乙方供貨到交貨地點時,應及時通知甲方對該產品進行驗收,只有經甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本契約產品的結算依據。6﹑本契約至雙方簽字蓋章後生效。7﹑本契約一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,均有同等效力。契約簽訂日期:年____月日

工具機樣品買賣契約書 篇22

甲方:_________ 代表人:_________ 地址:_________

乙方:_________ 地址:_________ 代表人:_________

甲乙雙方代表經過友好協商簽訂本契約。

第一條 根據乙方要求,甲方同意按甲方提供的憑規格買賣(詳見附屬檔案),提供_________型氣墊船_________艘,每艘_________萬美元。於乙方支付本契約規定的預付款後_________個月內交船。交船技術條件按本契約附屬檔案規定。關於本契約各期付款的日期,以簽訂本契約日期算起。

第二條 本契約雙方議定的總金額為_________d、(大寫:_________美元)該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓等費用,但總金額包括下列費用:

1、_________型氣墊船的價格;

2、_________型氣墊船的系泊試驗費,航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。

第三條

1、凡與履行本契約有關的發生在甲方境內的稅收、關稅手續費等由甲方負擔。

2、凡與履行本契約有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關稅、運輸、保險、手續費由乙方負擔。

第四條 為了保證甲方能夠連續進行生產,並履行契約規定的`支付進度,乙方同意下列付條款中規定的義務。

1、本契約的總金額以美元現匯支付。本契約的總金額的支付時間和美元金額如下:_________;

2、本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日前支付總金額_________%的預付款、d、_________(大寫:_________美元);

3、

第一期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計、d、_________(大寫:_________美元);

4、

第二期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計、d、_________(大寫:_________美元);

5、

第三期付款在本契約簽字之日起_________個月內,即不遲於________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計、d、_________(大寫:_________美元);

6、每期付款乙方在二(2)周前委託乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證,乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。

第五條

1、本契約的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗,由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航,甲方將驗收證件交予乙方,驗收證件對雙方均有效。

2、本契約的_________型氣墊船在完成試航和驗收,以及乙方在履行了契約規定的義務之後,雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份,雙方各執兩份,並由甲方申請辦理海關放行手續。此時,abc型氣墊船轉移至乙方,此後所發生的風險和費用由乙方負責。

第六條

1、本契約_________型氣墊船的船體,機電設備在正常運行和維修保養條件下,保證期為十二(12)個月,自_________型氣墊船交船證書籤字之日算起。

2、在保證期內,凡屬製造質量和所用材料而產生的缺陷,甲方負責進行修理,或更換有缺陷部分。

3、甲方對於正常合理磨損和使用不當所造成的損壞,均不負賠償責任。

第七條

1、雙方有義務對本契約保密,未經對方許可,不得將本契約內容泄露給

第三國。乙方保證不向別國轉讓契約規定的產品和資料。

2、凡屬與本契約有關的通知和函電,應採用秘密方式,通過住在本國的_________渠道直接送交本契約有關方面之機構。

第八條

1、在本契約履行期間,雙方對發生的任何意見分歧均應以友好協商的原則解決。

2、本契約用英文書就正本兩份,各執一份。

3、本契約自雙方代表簽字之日起,立即生效。

4、本契約所有附屬檔案均為本契約不可分割的組成部分。

甲方代表(簽字):_________

乙方代表(簽字):_________ _

_______年____月____日 ________年____月____日 附

工具機樣品買賣契約書 篇23

抗訴人(原審原告)河北科力空調工程有限公司,住所地棗強縣富強北路167號。

法定代表人李英寬,董事長兼總經理。

委託代理人湯濤,河北科力空調工程有限公司職員。

被抗訴人(原審被告)北京日月房地產開發有限公司,住所地北京市大興區榆垡鎮今榮街69號。

法定代表人吳山永,董事長。

委託代理人安亞利,北京日月房地產開發有限公司職員。

抗訴人河北科力空調工程有限公司(以下簡稱科力空調公司)因與被抗訴人北京日月房地產開發有限公司(以下簡稱日月房地產公司)憑樣品買賣契約糾紛一案,不服北京市豐臺區人民法院()豐民初字第20453號民事判決,向本院提起抗訴。本院於XX年12月29日受理後,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭,於XX年1月12日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

科力空調公司在一審中起訴稱:XX年9月13日,科力空調公司同日月房地產公司簽訂1份工礦產品購銷契約,價款為: 21 000元。當時雙方約定:科力空調公司送貨到日月房地產公司開發建設的位於北京市豐臺區芳古園一區16號樓。日月房地產公司預付定金30%、安裝調試後付40%、運行3個月後付35%、餘款1年付清。科力空調公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是日月房地產公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令日月房地產公司給付貨款21 000元和債務利息9525.6元,並承擔訴訟費。

日月房地產公司在一審中答辯稱:日月房地產公司先後付給科力空調公司4200元和16 800元,已付清科力空調公司的貨款,科力空調公司也給日月房地產公司開具了發票。儘管科力空調公司對日月房地產公司給付貨款16 800元存有異議,日月房地產公司提供的證據不足以證明16 800元貨款是科力空調公司拿走的。但是,科力空調公司現在起訴要求日月房地產公司給付貨款 16 800元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回科力空調公司的全部訴訟請求。

一審法院審理查明:XX年9月13日,科力空調公司與日月房地產公司簽訂了《工礦產品購銷契約》,約定:日月房地產公司購買科力空調公司的排煙補風機和風機,合計價款21 000元。有效期限:自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:設備到現場後進行安裝,後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。第九條結算方式及期限:付定金20%,到現場通過契約第七條標準付40%,運行3月後付35%,餘下滿1年付清。契約簽訂後,日月房地產公司給付科力空調公司4200元。XX年底,科力空調公司按照契約約定履行了供貨及安裝義務。

一審法院判決認定:科力空調公司、日月房地產公司在XX年9月13日簽訂的《工業品買賣契約》是科力空調公司、日月房地產公司自願協商達成,不違反國家相關的法律規定,應認定為有效。依法成立的契約,對雙方當事人即具有法律約束力,科力空調公司、日月房地產公司均應依照契約,履行契約規定的義務。日月房地產公司提出“先後付給科力空調公司4200元和16 800元,已付清科力空調公司的貨款”的答辯意見,對於日月房地產公司給付科力空調公司4200元,科力空調公司予以認可。對於日月房地產公司給付科力空調公司16 800元,科力空調公司予以否認,且日月房地產公司提供的證據不足以證明日月房地產公司已給付科力空調公司16 800元貨款,對此該院不予採信。關於訴訟時效問題,根據《中華人民共和國民法通則》規定,向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為2年。按照雙方契約約定和科力空調公司供貨時間,日月房地產公司向科力空調公司付清餘款的最遲時間是XX年4月底。此時,科力空調公司應該知道自己的權益遭到了侵害,而科力空調公司於XX年9月23日方提起訴訟。科力空調公司提出“契約有效期到XX年9月16日,XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時效”的'主張,該院不予採納。理由是:契約有效期限實質約定的是科力空調公司供貨的期限,也可以說是在契約有效期限內,雙方可依據該契約維持買賣契約關係。實際上,雙方在契約有效期限內,只存在XX年底科力空調公司向日月房地產公司提供並安裝價值21 000元風機這1筆買賣,此後雙方就再沒有過依據該契約的買賣關係。而科力空調公司向日月房地產公司供應的價值21 000元風機在XX年底已安裝完畢。故日月房地產公司關於科力空調公司的主張已經超過訴訟時效的抗辯理由成立。科力空調公司未提供證據證明其主張存在訴訟時效中斷或重新起算的事由,故其訴訟請求依據不足,該院不予支持。依據《中華人民共和國民法通則》第一百三十五條的規定,判決:駁回河北科力空調工程有限公司的訴訟請求。

科力空調公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起抗訴。其主要抗訴理由是:一、科力空調公司在契約有效期內要求日月房地產公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯誤理解和適用了2年訴訟時效的規定。三、雙方簽訂的契約是日月房地產公司提供的,若有不同理解,應從不利於日月房地產公司方面解釋。科力空調公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發回重審。

日月房地產公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對契約有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。契約文本是科力空調公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。

本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

上述事實,有科力空調公司提供的《工業品買賣契約》及雙方當事人陳述在案佐證。

本院認為,科力空調公司與日月房地產公司簽訂的《工業品買賣契約》是雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定,合法有效,雙方均應依約履行。日月房地產公司提出其已付清21 000元貨款,但科力空調公司只認可收到4200元,否認收到16 800元,日月房地產公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款,故對此主張本院不予採信。依據該契約約定的付款比例及時間,日月房地產公司最遲的付款時間應在XX年4月,科力空調公司XX年提起要求日月房地產公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。科力空調公司關於其在契約有效期內主張權利,並未超過訴訟時效期間的抗訴主張,因契約約定的有效期限實質是科力空調公司供貨的期限,即在契約有效期限內,雙方可依據該契約維持買賣契約關係。該契約約定的有效期限內,雙方只在XX年底發生了1筆科力空調公司向日月房地產公司提供價值21 000元設備的買賣,且已安裝完畢。故科力空調公司關於其主張未超過訴訟時效的抗訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理並無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決如下: 駁回抗訴,維持原判。

一審案件受理費二百八十一元,由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。

二審案件受理費五百六十三元,由河北科力空調工程有限公司負擔(已交納)。

本判決為終審判決。

工具機樣品買賣契約書 篇24

出賣人(以下簡稱甲方):_______________

買受人(以下簡稱乙方):_______________

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於__________日內交付乙方。

第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條買賣貨款議定每件人民幣___________元,共人民幣___________元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條乙方預知屆期不能付款的,可於___________日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第八條契約一式______份,甲、乙雙方各執__________份為憑。

出賣人(甲方):_______________買受人(乙方):_______________

_______________年___________月__________日

工具機樣品買賣契約書 篇25

甲方:_________________________

地址:_________________________

法定代表人:___________________

____編碼:_____________________

聯繫電話:_____________________

傳真號碼:_____________________

乙方:_________________________

地址:_________________________

法定代表人:___________________

____編碼:_____________________

聯繫電話:_____________________

傳真號碼:_____________________

第一條 契約標的

1.1 甲方同意同乙方購買,且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱契約設備)用於_________項目。將由乙方提供的契約設備的內容詳見契約附屬檔案一(附屬檔案一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)

1.2 乙方負責契約設備的安裝、調試工作,由甲方提供必要配合。

1.3 雙方同意附屬檔案中各項條款為契約不可分割的部分,若附屬檔案與契約正文有任何不一致,以契約正文為準。

第二條 價格

2.1 契約設備的價格(以下稱為:契約總價)為:_________,價格清單詳見附屬檔案一。

2.2 上述契約總價是固定的。

第三條 付款條款 契約

第二條中確定的契約總價由甲方向乙方以如下方式支付:

3.1 預付款:在本契約生效後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。

3.2 交貨款:在契約設備交貨後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。

3.3 驗收款:在契約設備驗收後5個工作日內,甲方支付乙方契約總價_________%的款項,即人民幣_________元。

第四條 契約設備的交貨

4.1 所有契約設備應在契約正式生效後_________周內,(此周__為最晚交貨設備的周期),由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人後轉移至買方。

4.2 乙方應於交貨日____日之前,通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方,通知內容包括契約號、契約設備的名稱、數量、估計總重量與總體積,以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知後,應儘快向乙方確認交貨地點與交貨日期。

第五條 契約設備的檢驗

5.1 契約設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點後____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。

5.2 設備開箱檢驗合格後,雙方簽署驗貨合格證書。

5.3 如雙方認可的契約設備的小缺陷,並不影響設備性能,雙方仍然簽署驗貨合格證書,但乙方應立即採取措施修復缺陷。

5.4 如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷,缺陷或與契約規定不符,雙方代表將簽署一份詳細報告,該報告將作為甲方要求乙方進行更換,修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任,乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任,乙方應在收到甲方的通知後儘快向甲方補充或替換設備。

第六條 保證與賠償

6.1 乙方保證其向甲方提供的契約設備是全新並未使用過的。

6.2 乙方所提供的契約設備的保修期與原廠商提供的保修相同,詳見附屬檔案。

6.3 保修期內,乙方在收到甲方運於至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備後,應儘快將更換設備自費運至甲方。

6.4 如果因乙方原因不能按照契約

第四條的要求按時交貨,甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失:從遲交貨

第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計,不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過契約總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。

6.5 如果甲方未按契約

第四條規定的內容按時支付契約款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為:從規定的付款日次日起,按應付未付契約款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金,滯納金總額不超過本契約總額的5%。

6.6 如果由於非乙方原因造成契約執行延遲,則交貨周期相應順延。

第七條 不可抗力

7.1 如果雙方中的任何一方因為不可抗力,如:戰爭、火災、颱風、洪水、地震或其他雙方總計為不屬於不可抗力的原因而被迫停止或推遲契約的執行,則契約執行相應延遲,延遲的時間等於不可抗力發生作用的時間。

7.2 受影響的一方應將不可抗力的發生儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方。

7.3 受影響的一方應在不可抗力終止或被排除後儘快通過電報、電傳或傳真通知另一方,並通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。

第八條 仲裁條款

8.1 所有與契約及契約執行有關的'爭議將通過雙方友好協商解決,如果不能通過友好協商解決,則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。

8.2 仲裁裁定是終局的,對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。

8.3 仲裁費用由敗__承擔。

8.4 仲裁進行過程中,雙方將繼續執行契約,但仲裁部分除外。

第九條 保密條款

9.1 雙方同意,在任何時候,不論是契約有效期內還是契約終止以後,對另一方提供的技術檔案以及事務、業務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。

9.2 一方保證,其依本契約所知悉的秘密信息只用於本契約的目的,不用於其他任何目的或向任何

第三方(包括單位、個人,也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認並同意,對方是秘密信息的獨家擁有有者,將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。

9.3 一方應只在下述情況下,方可使用秘密信息:

(1)出於評佑、論證將承擔工作的需要;

(2)出於履行本契約的需要。

(3)不論如何,秘密信息均不得以任何方式用於對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經對方事先書面同意,不得被複製、全部或部分與其他信息編纂、透露給

第三方。

9.4 一方除經按本契約許可外,不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證,在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前,向其提示秘密信息的機密性與專有性,並保證上述代表與員工同意接受本協定條款的約整,根據此項保證,一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。

9.5 本條款構成獨立的保密協定,本條款的約定的對雙方的義務不因本契約的終止而終止。本條款的效力於全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。

第十條 契約的生效、解除和終止

10.1 本契約簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期,即本契約的生效日期。

10.2 如果發生以下情況,可以視為契約解除或終止:

(1)一方進入解體或倒閉階段;

(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;

(3)本契約已有效、全部得到履行;

(4)雙方共同同意提前解除契約;

(5)按仲裁機構的裁決,契約解除或終止。

第十一條 其他

11.1 本契約壹式二份,雙方各執一份。本契約列出的附屬檔案是本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

11.2 對本契約條款的任何修改、變更或增減,須經雙方授權代表簽署書面檔案,成為本契約的補充檔案,具有同等法律效力。

11.3 任一方均不得向

第三方公開透露契約內容,除非事先徵得對方的同意。但是,如需將契約提交政府有關部門批准則不需對方事先同意。

11.4 未盡事宜由雙方另行協商決定。

11.5 本契約均按《中華人民共和國契約法》執行。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

代表(簽字):_________ 代表(簽字):

________年____月____日 ________年____月____日

工具機樣品買賣契約書 篇26

出賣人:_____(以下簡稱甲方)

買受人:_____(以下簡稱乙方)

茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:

第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應於_____日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應於_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除契約。

第三條 如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數交付,可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。

第四條 買賣價款議定每件人民幣__________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時悉數付清。

如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除契約。

甲方因此所受的損失,由乙方賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣契約,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。

第七條市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或藉故解除契約。

本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):_______

買受人(乙方):_______

日期:________年__________月____日

工具機樣品買賣契約書 篇27

賣方:________(下稱甲方)

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:________________

買方:________(下稱乙方)

地址:____________________

郵編:____________________

電話:____________________

傳真:____________________

電子信箱:________________

茲為設備買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購________設備,於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件,甲方應於________日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,並催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應盡賠償之責。

第六條 甲方所交付設備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,乙方有損害者,得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第八條 契約爭議的解決方式:本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第九條 其他約定事項:

_____________________________。

第十條 本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)(簽章):_______ 買受人(乙方)(簽章):_______

___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日

簽訂地點:_____________________ 簽訂地點:_____________________

工具機樣品買賣契約書 篇28

契約編號:____

出賣人:_____(以下簡稱甲方)___________________

買受人:_____(以下簡稱乙方)___________________

經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以便共同遵守。

第一條 甲方應封存樣品,並對樣品質量予以說明。乙方向甲方訂購產品,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的產品。

第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的產品與樣品相同,甲方交付的產品質量仍然應當符合種物的通常標準。

第三條 產品的數量和計量單位、計量方法

1.產品的數量:_____

2.計量單位、計量方法:_____

第四條 產品的價格,按下列第( )項執行:

1.按甲乙雙方的商定價格;

2.按照訂立契約時履行地的市場價格;

3.按照國家定價履行。

第五條 產品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)

1.產品的交貨單位:_____。

2.交貨方法,按下列第( )項執行:

(1)乙方送貨;

(2)乙方代運;

(3)甲方自提自運。

3. 產品的交(提)貨期限:_____

4.運輸方式:_____

5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。

第六條 買賣貨款議定每件人民幣______元,共人民幣________元

交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第七條 乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償責任。

第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償。

第九條 甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行契約時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十條 驗收方法

第十一條 對產品提出異議的時間和辦法

1.乙方在驗收中,如果發現產品與樣品不相同時,應一面妥為保管,一面在天內向甲方提出書面異議;在托收承付期內,乙方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方怠於通知或者自標的物收到之日起過______年內未通知乙方的,視為產品合乎樣品。

2.乙方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3.是否是甲方在接到需方書面異議後,應在天內負責處理,否則,即視為默認乙方提出的異議和處理意見。

第十二條 甲方所交付產品,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約。因此致乙方受到損害者,可以請求賠償。貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

第十三條 雙方當事人在履行本契約過程中發生爭議時,應當協商解決;協商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。

第十四條 其它 第十五條 本契約自______年契約執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除契約。契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與契約具有同等效力。本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份。

賣 方:________(簽章)

法定代表人 :________(簽章)

地 址:___________

電 話 :________

開戶銀行:________________

賬號 :___

買 方:________(簽章)

法定代表人 :________(簽章)

地 址:_____

電 話 :________

開戶銀行:________

賬號 :____

簽約日期:________年________月________日

工具機樣品買賣契約書 篇29

出賣人:(以下簡稱甲方)

買受人:(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應於 日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣仟佰元,共人民幣萬仟 佰元,交貨同時應悉數付清。

如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):

買受人(乙方):

日期:

日期:

工具機樣品買賣契約書 篇30

出賣人:(以下簡稱甲方)

買受人:(以下簡稱乙方)

茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:

第一條 乙方向甲方訂購 貨物,契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件,甲方應於 日內交付乙方。

第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。

因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。

第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

第四條 買賣貨款議定每件人民幣仟佰元,共人民幣萬仟  佰元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,並約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

第五條 乙方預知屆期不能付款的,可於一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除契約,如給對方造成損害,應負賠償之責。

第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣契約,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。

第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或藉故解除契約。

契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方):

買受人(乙方):