2024二手房買賣契約簡單版 篇1
賣方姓名(甲方):__________________
買方姓名(乙方):__________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:
第一條 房屋的.基本情況
1、甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_____________________________________________(具體地理位置)位於第_________層,共有_________(套/間),
2、房屋為_________結構,建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米),房屋用途為_________;
3、房屋所有權證號(土地使用權證號/房地產權證號)為_________。
房屋內現有裝修及物品全部隨房屋轉讓並不再另外計價。
第二條 房屋面積的特殊約定
1、本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測/原產權證上標明/房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
2、該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%(不包括±_________%)時,房價款保持不變。
3、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%)時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:
(1)乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。
(2)每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
(3)_________。
第三條 土地使用權性質
1、該房屋相應的土地使用權是通過_________方式取得的。
2、土地使用權年限從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_________;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須/無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格
按(總建築面積/實際建築面積)計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
第五條 付款方式
1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並應於本契約生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最後一期付款時沖抵,支付方式為以下第_________種:
(1)現金_________;
(2)支票_________;
(3)匯款_________。
第六條 房屋交付
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後_________日內,甲方將房屋交付乙方,因地震、洪水等不可抗力因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第七條 乙方逾期付款的違約責任
乙方按本契約規定的付款方式付款,逾期一日,按照逾期金額的____‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款____%違約金。
第八條 甲方逾期交房的違約責任
甲方按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,逾期一日,按照購房總價的____‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價____%的違約金。
第九條 關於產權登記的約定
從乙方實際接收該房屋之日起,甲方需協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如果由於甲方過失造成乙方不能在甲乙雙方實際交接之日起____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的____%賠償乙方損失。
第十條 甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十一條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第十二條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十三條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十四條 本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
2024二手房買賣契約簡單版 篇2
甲方姓名(賣方):___________
乙方姓名(買方):___________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有位於_____省______市________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),該建築總面積為____平方米。(詳見土地房屋權證第____號)。
第二條 甲方首先確保該房產為甲方所有、產權明晰,手續齊全合法,土地產權清晰,市政規劃不受影響,不存在單位房屋侵權、不存在房產查封凍結、不存在繼承人共有、不存在家庭共有、不存在交易時租賃等情況,產權清楚無糾紛、無抵押、無設定他項權力,若有問題由甲方負責解決,並承擔由此產生的全部責任。
第三條 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施費用);
第四條 甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。
第五條 甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第六條 甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後___日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第七條 乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款10%違約金。
第八條 甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的___‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價____%的違約金。
第九條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第十條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條 本契約一式兩份份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
2024二手房買賣契約簡單版 篇3
出賣人(甲方):_____________________________
身份證號碼:_________________________
地址:______________________________
聯繫電話:_________________________
買受人(乙方):____________________________
身份證號碼:_________________________
地址:______________________________
聯繫電話:_________________________
_
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的坐落在______市_____區_____________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本契約簽訂之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法,甲乙雙方選擇以下第___種付款方式:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定____年____月____日在房地產交易中心繳交稅費當日乙方支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日交付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定____年____月____日在房地產交易中心繳交稅費當日乙方支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日交付給甲方。
第四條 房屋的交付
1、交付時間
出賣人應當在收到【□定金/□第一期房款/契約全部房款】之日起____日內將該房屋交付給買受人。
2、房屋交付時,應當履行下列手續:
出賣人與買受人共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附屬檔案一中所列物品;
買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字;
移交該房屋房門鑰匙;
交付日前該房屋所產生的各項費用買受人已負責繳清;
出賣人與房屋的承租人解除租賃契約關係。
第五條 權屬轉移登記
1、當事人雙方同意於______________________日前雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
2、若因一方原因在______________________前房屋權屬無法轉移登記至買受人名下,則另一方有權解除契約,並有權要求對方按照房價款的_______%支付違約金。
3、出賣人應於____________日前,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如因出賣人自身原因未如期將與本房屋相關的戶口遷出的,每延期一日,應當按照房價款_______向買受人支付違約金。
4、房屋物業管理費、供暖、水、電、煤氣、有線電視等的過戶手續辦理過程中,甲乙雙方應積極配合,產生的過戶手續費用由買受人承擔。
第六條 稅費分擔
甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
風險提示:違約責任
因為房產交易複雜且金額較大,有時會出現意想不到的狀況,導致違約行為。為了能避免以後出現扯皮現象,需要在簽署契約時就明確寫清雙方的責任和權利,以及違約金的償付金額和時間,遵循的原則就是雙方責權利對等。
第七條 違約責任
1、出賣人違約責任
出賣人未按照約定的期限和條件將房屋交付買受人或者因出賣人原因延期至房屋權屬登記部門辦理過戶登記的,每逾期一日,出賣人按買受人已支付房價款的______‰向買受人支付違約金,逾期超過______日,買受人有權退房。買受人退房的,款的_____%向買受人支付違約金。
出賣人延期辦理解除抵押手續的,每延期一日,應當按照契約房價款的_____%向買受人支付違約金,延期超過____日,買受人有權解除契約,出賣人應當自解除契約通知送達之日起___日內退還買受人全部已付款,並且應當按照房價款的____%向買受人支付違約金。
2、買受人違約責任
買受人未按照契約約定的期限支付房款的或者因買受人原因延期至房屋權屬登記部門辦理過戶登記的或者延期申辦抵押貸款的,每逾期一日,買受人按逾期應付款的_____‰向出賣人支付違約金,逾期超過______日,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人應當自解除契約通知送達之日起____日內按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金。
出賣人應當自退房通知送達之日起___日內退還全部已付款。
第八條 本契約如需辦理公證,經國家公證機關_________公證處公證,公證費用由_________承擔。
第九條本契約一式____份。甲方產權人___份,甲方委託代理人____份,乙方____份,______市房地產交易中心一份、________公證處一份。
第十條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。
(以下無正文)
出賣人(甲方):
日期:
_
買受人(乙方):
2024二手房買賣契約簡單版 篇4
甲方(出賣人):_________
身份證件號碼:_________
乙方(買受人):_________
身份證件號碼:_________
甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的前提下,達成如下協定:
第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落於____市____區酒城大道一段 號,建築面積為______ 平方米;套內建築面積 _______平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____________平方米;
(二)出售房屋的所有權證證號為_______________ (附屬檔案一:房產證)
(三) 房屋平面圖見房產證;該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。出賣人還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、地下室、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。房屋及附屬設施均轉讓給買受人,附屬設施見清單。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 計價方式與價款按房屋總價計算價款,總金額人民幣元整; 乙方在________年____月____日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)元,(小寫) 元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國契約法》條款的調整。
第四條:支付方式:
甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
以上款項,由乙方直接通過轉帳或者直接存入等方式支付到甲方提供的本人銀行帳號(銀行帳號見附屬檔案三)。每次收到款項後____日內甲方應當開具收據給乙方。如甲方____日內未開具體要求收據的,則乙方憑其持有的銀行開出的轉帳憑證或者存入憑證作為付款的有效證明。
第五條
1、甲、乙雙方定於
前正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前該房屋。
2、雙方定於 前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。
3、甲方應在收到全款____日內將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
4、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
第六條 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,雙方應於本契約生效之日起日內到房地產主管部門辦理過戶手續。在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約
第八條承擔違約責任。並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。除本條
第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由乙方按國家規定各自承擔 。
第九條 乙方違約責任:
1、乙方如未按本契約
第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本契約規定的應付款限期之
第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的2%向甲方支付違約金。逾期超過____日,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,追究乙方的違約責任。
2、如果乙方有其他嚴重違約行為的,則乙方已經支付的定金歸甲方所有,甲方有權解除契約,乙方其他已經支付的款項退還給乙方。
第十條、甲方違約責任:
1、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約
第三條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的2%向乙方支付違約金。逾期超過____日,則視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,追究甲方的違約責任。
2、如甲方在契約生效後,有其他違約行為,甲方除將已收的`房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方,同時,乙方有權要求繼續履行契約;如果確定無法繼續履行的,甲方還應當賠償乙方實際損失。
3、若因銀行或公積金中心原因不能按揭,或因不動產交易中心原因致使房產不能交易等客觀原因,甲方將全部定金交還乙方,雙方不得追究對方責任。
第十一條 甲方承諾並保證:
1、其為本契約項下房屋的合法所有權人,其有完全的權利處分該房屋並完全有權簽署本房屋轉讓契約及相關協定檔案。
2、本契約項下房屋不存在任何限制或者影響本次轉讓的情形,包括但不限於查封、凍結、抵押、共有人反對(如有)等情況。
3、甲方保證沒有與任何
第三人簽署轉讓房屋的契約,並保證在本契約簽署後,及時辦理有關將房屋過戶到乙方名下的相關手續。
第十二條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。
第十三條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十四條 該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:
1 甲方應繳清自交房之日之前的物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等一切與該房屋相關的費用。由此引發的糾紛有甲方自行處理,於乙方無關。
2 甲方向乙方提交房屋全套鑰匙,雙方共同清查確認電、水、煤氣等度數。
3 甲方應協助乙方辦理物業管理的相關入戶手續。
4 甲方應協助乙方辦理水、電、煤氣、有線電視、通訊等相關的更名手續。
5 甲方應向乙方提供房屋的維修基金髮票、物業管理費押金等相關收據。
6 甲方應向乙方提供附屬設施的設備發票及保修卡。附屬設施見清單(附屬檔案二)
第十五條 本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
第十六條 甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄 。
第十七條
本契約一式 叄 份。其中甲方留執 壹 份,乙方留執 壹 份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關壹份。均具有相同的法律效力。
第十八條 本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方(簽章):_________
___年___月___日
乙方(簽章):_________
___年___月___日
2024二手房買賣契約簡單版 篇5
二手房買賣市場在實踐中也相當繁榮。在二手房買賣中,簽訂買賣契約是必須的。那么,二手房買賣契約的必備條款有哪些?二手房買賣契約有哪些內容?
契約是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協定。依法成立的契約,受法律保護。廣義契約指所有法律部門中確定權利、義務關係的協定。房屋買賣契約是一方轉移房屋所有權於另一方,另一方支付價款的契約。
二手房屋買賣契約的主要條款有:
一、當事人的名稱或姓名、住所
主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯繫辦法等,以免出現欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產、是否夫妻共同財產或家庭共同財產。
二、標的
應寫明房屋位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設施設備等情況;同時還要寫明房屋產權歸屬(要與第一條銜接);原售房單位是否允許轉賣;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。
三、價款
付款時間約定。一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建築面積來計算房屋的價格,即約定每平方米建築面積的售價為多少元,然後用單價乘以建築面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在契約中一般要列一個付款時間進度表,買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。
四、履行期限、地點、方式
該條款主要寫明交房時間;條件;辦理相關手續的過程;配合與協調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、其他費用如何分攤;遇有價格上漲、下跌時如何處理。
五、違約責任
該條款主要說明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什麼情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題 。
六、解決爭議的方式
該條款主要約定解決爭議是採用仲裁方式還是訴訟方式,需要注意的是,如果雙方同意採用仲裁的.形式解決糾紛,應按照我國《仲裁法》的規定寫清明確的條款。
七、契約生效條款
雙方在此約定契約生效時間;生效或失效條件;當事人不能為自己的利益不正當地阻撓條件成就或不成就;生效或失效期限;致使契約無效的情形;幾種無效的免責條款;當事人要求變更或撤消契約的條件;契約無效或被撤消後,財產如何進行返還。
八、契約中止、終止或解除條款
按照《契約法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定,契約當事人可以中止、終止或解除房屋買賣契約。有必要在此明確約定契約中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;契約中止、終止或解除後,財產如何進行返還。
九、契約的變更與轉讓
約定契約的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。
2024二手房買賣契約簡單版 篇6
二手房買賣契約,以下是由小編提供二手房買賣契約閱讀。二手房買賣契約賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的`稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本契約主體
1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________.
第八條本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本契約一式份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,____市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:出賣方(甲方)_________________購買方(乙方)__________________身份證號碼:__________________身份證號碼:___________________地址:___________________地址:____________________郵編:___________________郵編:____________________電話:___________________電話:____________________代理人(甲方)_________________代理人(乙方)_________________身份證號碼:___________________身份證號碼:___________________見證方:鑑證機關:地址:郵編:電話:法人代表:代表:經辦人:____日期:________年____月____日鑑證日期:________年____月____日
2024二手房買賣契約簡單版 篇7
賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________________________
買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在________________________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____________平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易核心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易核心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本契約主體
1。甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
2。乙方是____________,代表人是____________。
第八條本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本契約一式三份。甲乙雙方各執一份,公證處執一份。
第十條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條雙方約定其他事項:_____________________________________________。
甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________
__________年________月________日__________年________月________日
2024二手房買賣契約簡單版 篇8
二手房賣方(甲方):
二手房買方(乙方):
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自願、公平和誠實信用的原則,訂立本契約,以資共同遵守。
第一條甲方將自有的房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)轉讓給乙方。房地產具體狀況如下:
(一)房地產座落在上海市_____【區】【縣】(部位:_____)房屋類型_____結構:;
(二)房屋建築面積_____平方米,該房屋占用範圍內的土地使用權【面積】【分攤面積】_____平方米。
(三)房地產四至範圍
(四)該房地產土地所有權性質為【國有】【集體所有】土地;土地使用權以【出讓】【劃撥】方式獲得;
(五)房屋平面布局及附屬設施狀況、套內裝飾標準
第三條甲方裝讓的房地產為【出讓方式】【劃撥方式】取得國有土地使用權的,供下列第【一】【二】款辦理。
二、按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定,【應辦理】【可以不辦理】土地使用權出讓手續的,應由【甲方】【乙方】按規定【辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金】【將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家】.
第四條甲、乙雙方同意,本契約生效後,除人力不可抗拒的因素外,甲方定於_____年_____月_____日將抗訴房地產交付(轉移占有)乙方。交付標誌:_____。
第八條甲方轉讓給乙方的房地產根據原房地產權證記載的屬【居住】【非居住】房屋,其相關關係(包括抵押、相鄰、租賃等其他關係)見附屬檔案五,業主公約見附屬檔案六。
第十條乙方未按本契約約定期限付款的,應按逾期未付款向甲方支付利息,利息自應付款之日起第二天至實際付款之日止,利息按計算。逾期_____天后,甲、乙雙方同意按下列【一】【二】款內容處理。
一、乙方除應支付利息外,還應按逾期未付款的_____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
二、甲方有權通知乙方單方解除契約,甲方從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款_____%的違約金,餘款返還給乙方,已付款不足違約金部分,乙方應在接到書面通知之日起日向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的,甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。
一、甲方除應支付利息外,還應按已收款的___%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
二、乙方有權通知甲方單方解除契約,甲方除應在接到書面通知之日起日內向乙方返還已支付的房款和利息(自乙方支付房款之日起至解除契約之日止)外,還應按已支付房款的_____%向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方造成經濟損失的,乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。
第十二條驚甲、乙雙方協商一致,本契約未盡事宜,在不違反本契約原則的`前提下,可訂立補充條款或補充協定,甲、乙雙方訂立的補充條款和補充協定及附屬檔案為本契約不可分割的一部分。本契約及其附屬檔案空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。
第十三條本契約由甲、乙【雙方簽定】【公證處公證】之日起生效。甲、乙雙方在簽署本契約時,具有完全民事行為能力,對各自的權利,義務清楚明白,並按本契約規定履行。
第十四條本契約使用於中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在旅行本契約過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,選定下列一種方式解決:(不選定的劃除)
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向上海人民法院起訴。
第十五條本契約一式份,甲、乙雙方各執_____份,上海市_____【區】【縣】房地產交易管理機構一份,上海市_____【區】【縣】房地產登記機構一份(本契約經公證的公證部門留存一份)。
賣方(甲方):
買方(乙方):
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
2024二手房買賣契約簡單版 篇9
房地產二手房買賣契約
甲方(賣方):_________________
乙方(買方):_________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在市路小區號樓單元室(建築面積平方米,儲藏室平方米,產權證號)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫元整;即人民幣小寫元。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金元整,即小寫元。
四、乙方支付定金之日起個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付萬元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,(含在房屋價值內)。
十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:_________________
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
2024二手房買賣契約簡單版 篇10
二手房買賣協定
賣方:唐僧
身份證號碼:
戶籍地址:
現住址:
聯繫電話:
買方: 孫悟空
身份證號碼:
戶籍地址:
現住址:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,雙方就房屋買賣事宜達成如下協定:
第一條 房地產基本情況
(一)房屋基本情況
賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落位置為:市____________【區(縣)】____________【路】______________【小區(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元_________號(室)。該房屋所在樓樓層總計層,該房屋所在樓層為_________層,建築面積共___________平方米,套內面積平方米,公攤面積平方米。不動產權產權證號: 。該房屋性質為商品房。隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附屬檔案一。(二)土地使用狀況該房屋占用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥)方式獲得,與該房屋一併轉讓給乙方。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年 月 _______日止。(三)該房屋的抵押情況為第 種:1、未設定抵押。2、該房屋設定有抵押權,抵押權人:,抵押金額: ,抵押期限:自 年月日至 年月日,剩餘未還抵押貸款為元(以銀行信息為準)
第二條【租約現狀】該房地產所附租約現狀為第項:1、該房地產沒有租約;2、該房地產之上存有租約,賣方須於本契約簽訂時將承租人放棄優先購買權的書面檔案及租賃契約交予買方。
第三條 成交價格和付款方式、期限
(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元(小寫),________________________________元整(大寫)。上述房屋成交價格包括該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
(二)付款方式及期限雙方選擇下列第 種付款方式:
1、付款方式:全款付款期限:本契約簽訂當日,買方向賣方支付定金人民幣 元,該定金在買方最後一次付款時沖抵購房款;雙方辦理網簽手續時,買方向賣方支付購房款人民幣元,該購房款由買方直接轉賬至主管部門資金監管賬戶;該房屋驗收交接完成後當日,買方向賣方支付剩餘全部購房款人民幣 元。買方應在網簽、資金監管手續辦理完畢後二個工作日內向貸款銀行辦理放款手續,銀行貸款轉至資金監管賬戶。不動產轉移登記辦理完畢後三日內,買方協助賣方向資金監管單位辦理房款劃轉手續。
2、付款方式:按揭貸款,首付款暫定為人民幣 元,剩餘房款辦理銀行按揭貸款,首付款具體金額以銀行審批結果為準。雙方選擇下列第 種付款期限:
(1)本契約簽訂後當日,買方向賣方支付定金人民幣 元,該定金沖抵網簽時應支付的首付款;雙方辦理網簽手續當日,買方向賣方支付部分首付款人民幣 元,該首付款由買方直接轉賬至主管部門資金監管賬戶;剩餘首付款人民幣元在該房屋驗收交接完成後當日支付完畢。買方應在網簽、資金監管手續辦理完畢後二個工作日內向貸款銀行辦理放款手續,銀行貸款轉至資金監管賬戶。不動產轉移登記辦理完畢後三日內,買方協助賣方向資金監管單位辦理房款劃轉手續。
(2)本契約簽訂後當日,買方向賣方支付定金人民幣 元,該定金沖抵首付款;買方應當於抵押貸款銀行審批通過的結清貸款日的前一日將部分首付款人民幣 元轉賬至賣方貸款賬戶(開戶行:;賬號: ),解押款不足部分由賣方承擔。剩餘首付款人民幣 元在該房屋驗收交接完成後當日支付完畢。買方應在網簽、資金監管手續辦理完畢後二個工作日內向貸款銀行辦理放款手續,銀行貸款轉至資金監管賬戶。不動產轉移登記辦理完畢後三日內,買方協助賣方向資金監管單位辦理房款劃轉手續。第四條銀行解押如該房屋有抵押,賣方應於本契約簽訂後10日內向抵押銀行申請解押,即提前結清貸款,並在貸款結清後30日內辦理完畢抵押權註銷手續(抵押銀行未及時出具抵押權註銷所需資料除外)。
第五條按揭貸款如買方需辦理按揭貸款,雙方應在本契約簽訂後10日內共同向銀行申請按揭貸款手續。如買方貸款審批未通過,本契約自動解除,賣方已收取的款項全部無息退還給買方,但買方願意全款支付的除外。
第六條 權屬轉移登記(一)如買方無需貸款,且該房屋無抵押的,雙方同意自本契約簽訂之日起10日內,雙方共同向不動產權屬登記部門申請辦理網簽、不動產權屬轉移登記等手續。(二)如買方無需貸款,但該房屋有抵押的,雙方同意自抵押權註銷後10日內共同向不動產權屬登記部門申請辦理網簽、不動產權屬轉移登記等手續。(三)如買方需貸款,且該房屋有抵押的,雙方同意自抵押權註銷且買方貸款審批通過後10日內共同向不動產權屬登記部門申請辦理網簽、不動產權屬轉移登記等手續。
第七條戶口遷出賣方應當在該房屋所有權轉移之日起30日內,完成該房屋原有戶口遷出手續。
第八條房屋產權及具體狀況的承諾1、賣方保證該房屋沒有產權糾紛,無其他共有權人、無債權債務糾紛。2、賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係,保證自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附屬檔案一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。3、賣方保證該房屋內沒有發生過兇殺案、自然死亡、沒有發生過影響該房屋居住安全的火災。4、買方保證具有購房資格,徵信良好。
第九條房屋的交付和驗收1、交付時間雙方選擇以下第種交付時間:(1)賣方應當在買方支付首付款當日將該房屋交付給買方;(2)賣方應當在房屋過戶到買方名下後 日內將該房屋交付給買方。2、交房手續該房屋交付時,應當履行下列各項手續:(1)賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附屬檔案一中所列物品;(2)買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字;(3)移交小區門卡及房屋各房門鑰匙;(4)結清【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】費用;(5)辦理完畢物業更名手續。3、在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】費用由賣方承擔,交付日以後(含當日)發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面餘額一同無償轉移給買方。
第十條 稅、費相關規定本契約履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:1、賣方應承擔的稅費: 2、買方應承擔的稅費:
第十一條 違約責任1、本契約簽訂後,賣方未依約履行申請提前結清貸款、辦理解押、網簽、交房、權屬轉移登記、戶口遷出等契約義務的,每逾期一日,按總房款的千分之一向買方支付違約金。如逾期超過90日,買方有權選擇按上述約定要求賣方繼續支付違約金,或選擇解除本契約。如買方選擇解除本契約的,賣方應自收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,並應按照總房款的30%支付違約金。2、本契約簽訂後,買方未依約履行申請銀行貸款、辦理網簽、權屬轉移登記等契約義務的,每逾期一日,按總房款的千分之一向賣方支付違約金;買方未依約支付購房款或未依約申請銀行放款、資金監管單位扣劃房款的,每逾期一日,按應付房款或應扣劃房款的千分之一向賣方支付違約金。如逾期超過90日,賣方有權選擇按上述約定要求買方繼續支付違約金,或選擇解除本契約。如賣方選擇解除本契約的,買方應按照總房款的30%支付違約金。3、因該房屋涉及產權糾紛、債權債務糾紛、被查封導致不能辦理房地產交易手續的,賣方應向買方支付房價總款30%的違約金。4、賣方在本契約簽訂前已就該房屋與第三人簽訂房屋買賣契約且未解除、終止的或在本契約簽訂後又將該房屋出賣給第三人的,買方有權解除本契約,賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款,並按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。如買方選擇繼續履行本契約且符合繼續履行的法定條件,買方有權要求賣方按照總房款的10%支付違約金。5、該房屋內發生過兇殺案、自然死亡、影響該房屋居住安全的火災的情況的,買方有權要求解除本契約,並要求賣方退還全部購房款;賣方故意隱瞞上述情況的,買方還有權要求賣方按照總房款的30%支付違約金。6、任一方存在上述以外的其他違約行為的,適用定金罰則。7、如非違約方的實際損失高於上述違約金或定金標準的,則非違約方有權主張房屋差價等實際損失賠償。8、除應支付上述違約金或實際損失外,違約方還應承擔非違約方因此而產生的律師費、訴訟費、保全擔保費等維護自身合法權益的費用。
第十二條 不可抗力因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第十三條 爭議解決方式本契約項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴;
第十四條送達條款本契約首部當事人聯繫方式和聯繫信息適用於雙方往來聯繫、書面檔案送達及爭議解決時法律文書送達。因首部聯繫方式和聯繫信息錯誤而無法直接送達的自交郵後第7日視為送達。
第十五條 其他事項本契約自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充。對本契約的解除,應當採用書面形式。本契約附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力。本契約附屬檔案為本契約的一部分,與本契約具有同等法律效力。
賣方:
買方:
簽訂日期: 年月日
溫馨提示:本協定僅供參考,不代表不存在任何風險,請謹慎使用。
2024二手房買賣契約簡單版 篇11
甲方(賣方):____________________身份證號碼:
乙方(買方):____________________身份證號碼:
丙方(中介方):__________________身份證號碼:
根據《中華人民共和國契約法》《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,經丙方提供居間服務,甲、乙雙方在平等自願的基礎上,就乙方購買甲方房產事宜,為明確雙方權利義務,經協商一致,訂立本契約。
第一條房地產基本情況
甲方同意將其所擁有的佛山市______區路______號號樓單元______戶住房出售給乙方。該房地產基本情況如下:建築面積:___________㎡,房屋所有權證號:______________________。附隨該房屋一併轉讓的設施、設備包括:
第二條甲方承諾
甲方對轉讓房地產的權屬提供如下承諾:
1、保證該房地產一切情況介紹屬實,符合國家及本市關於房屋上市的有關規定及政策,否則,由甲方承擔全部責任;
2、若該房地產在交易前已存在有關稅費及設施安裝費等債務糾紛,甲方應在申請辦理房屋產權過戶前辦妥結清並辦理好過戶手續(將產權和房屋一併過戶到乙方名下為準),如有未清事項,由甲方承擔全部責任。
第三條成交價格
經買賣雙方協商一致,該房屋成交總價為人民幣x元整【¥】,該成交價款包括:【A僅指該房地產及其附屬設施本身價格;B還包含附隨房屋一併轉讓的設施、設備價格】
第四條付款方式
(一)本契約簽訂之日,乙方應向甲方支付定金x元整,作為購房擔保。在申請辦理房屋產權過戶前,甲方毀約的,雙倍返還乙方定金,乙方毀約的,無權要求甲方返還定金。完成房屋產權過戶申請手續簽字後,定金抵作購房款。
(二)為督促甲方及時履約,乙方可以預留x元整作為履約保證金,此款在甲方實際交付房屋、結清應付費用、房地產權全部過戶至乙方名下之日結清。
(三)除定金、保證金之外的剩餘房款x元整【¥】,甲乙雙方約定採取以下第種付款方式:
A、乙方應於甲乙雙方完成房屋產權交易過戶申請手續簽字之日一次性付清。
B、乙方採取貸款方式付款
1、乙方應於給付甲方首付款x元整,剩餘房款x元整申請貸款。
2、乙方應於向貸款機構提交貸款申請的相關資料,並配合貸款機構進行貸款調查、審查和審批等手續,甲方應協助乙方辦理貸款手續。貸款部分的房款應於貸款機構放款的當日直接給付甲方。
3、如貸款機構實際審批貸款額不足以支付房款餘額或貸款未獲批准的,雙方約定按以下第種方式處理:
a、乙方應於貸款機構出具貸款承諾函之日起三個工作日內補足應交款。
b、契約終止,甲方應在契約終止之日起三個工作日內退還乙方已付所有款項,雙方互不承擔違約責任。
C、甲乙雙方約定的其他付款方式:。
第五條產權過戶
(一)甲乙雙方同意於,共同應攜帶相關資料向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記。
(二)房產登記機關準予登記的,雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。
(三)辦理產權交易過戶手續所發生的稅費,由__承擔,契約簽訂後如遇到國家及本市稅費調整,增加的部分,由甲乙雙方協商按規定繳納,退還的部分歸繳納者所有。
(四)在房地產權過戶未辦理完畢前,如遇規劃拆遷,甲方應積極協助乙方辦理相關拆遷手續,有關拆遷安置補償的權利和義務均歸乙方享有和承擔。
第六條房屋交付
(一)甲方應於騰出該房屋,交付給乙方占有、使用,並移交該房屋房門鑰匙,作為房屋轉移占有的標誌。
(二)該房屋交付時,甲乙雙方應共同對附隨該房屋一併轉讓的設施、設備及裝飾裝修情況進行清點查驗,並辦理書面交接手續。
(三)交付日前,房屋所產生的水、電、有線電視、通訊、物業等各項費用由甲方承擔,應在房屋交付前結清;以上費用的付訖憑證交乙方查驗,如有未清事項,乙方有權從履約保證金中直接抵扣上述欠費。交付日後所產生費用由乙方承擔。
(四)房屋風險責任自房屋交付之日起轉移給乙方承擔。
(五)甲方應於前將落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
第七條違約責任
(一)除貸款機構的原因外,乙方未按本契約約定期限付款的,每逾期一日,乙方應按逾期未付款的萬分之五向甲方加付違約金;逾期超過日的,甲方有權解除本契約;甲方解除契約的,應書面通知乙方。乙方應按該房地產成交總價的20%向甲方支付違約金,並承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。甲方應自解約通知送達之日起三個工作日內退還乙方除違約金和應付稅費之外的已付款。
(二)除不可抗力影響外,甲方未按本契約約定期限交付房屋或遷出戶籍關係的,每逾期一日,甲方應按乙方已付房款的萬分之五支付違約金,違約金可從履約保證金中直接抵扣;逾期交房超過日的,乙方有權退房;甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款及利息(按月利率1%計算),並按該房地產成交總價的20%向乙方支付違約金,且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
(三)甲方或乙方未如約履行義務,造成交易過戶延期的,每逾期一日,違約方應向對方支付100元違約金,直至實際履行完畢之日止。因甲方過錯造成乙方不能在本契約簽訂之日起天內完全取得房地產權屬證書的,乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款及利息(按月利率1%計算),並按該房地產成交總價的20%向乙方支付違約金,且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。
(四)本契約簽訂時甲方故意隱瞞該房屋已出賣給第三人或已抵押的事實,或者本契約簽訂後甲方又將該房屋出賣或抵押給第三人,導致本契約目的不能實現的`,乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款及利息(按月利率1%計算),並按照乙方已付購房款的一倍支付違約金。
(五)甲方或乙方不履行本契約其它約定或違背誠信原則,導致本契約目的不能實現的,另一方有權解除契約;本契約被解除的,參照本條第1、2款執行。
第八條中介服務
(一)丙方為甲乙雙方提供以下服務:充當訂約介紹人和撮合人;提供法律諮詢,擬定契約文本並協助、指導訂立契約;協助辦理或代辦交房、過戶及貸款等手續;為雙方簽訂和履行房屋買賣契約創造便利。
(二)中介服務費按房屋成交總3%收取,總計x元整【¥】,由承擔,應於甲乙雙方達成本協定並簽署後付清或是在付清甲乙雙方未能交易成功的,中介費不予減免;甲乙雙方自願解除契約的,雙方各承擔50%;若甲方或乙方違約或違背誠信原則導致未能交易成功的,由違約方或過錯方承擔全部中介費。
(三)甲方或乙方不按時支付中介費的,每逾期一日,應按未付費用的3%向丙方加付違約金;本契約簽訂後,甲乙雙方不付清中介費而私下交易或通過其他居間方成交的,應共同向丙方承擔雙倍中介費。
(四)在本契約簽訂之日,甲方應將房屋所有權證、土地使用權證、原購房契約書及房款(含車庫等)交付憑證、契稅發票以及其它一切交易過戶所需的資料交給丙方暫時代為保管,丙方出具收到憑證。辦理產權過戶手續時,丙方及時提供。若以上證件不能交給丙方保管,甲乙雙方商定,將定金交給丙方代為保管,待房屋產權過戶至乙方名下後,丙方將定金交付給甲方抵作購房款,若甲方或乙方毀約,適用定金罰則。
第九條補充或變更約定事項(對以上條款的變更約定,效力優先於原約定)。
第十條其他條款
(一)本契約未盡事項,由當事方另行議定,簽訂補充協定。
(二)本契約在履行中發生爭議,三方應協商解決。協商不成時,可依法起訴。
(三)為辦理貸款或產權過戶手續,甲乙雙方另行簽訂的房屋轉讓契約與本契約不一致的,以本契約為準。
(四)本契約自三方簽字或蓋章之日起生效;本契約一式三份,三方各執一份。
甲方:
甲方代理人:
乙方:
乙方代理人:
丙方代表:
簽約時間:
2024二手房買賣契約簡單版 篇12
賣方: (以下簡稱甲方)
【身份證號】:
住所: 聯繫電話:
賣方: (以下簡稱甲方)
【身份證號】:
住所: 聯繫電話:
買方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國物權法》等法律、法規的規定,經友好協商,本著平等互利的原則,就該房屋買賣的有關事項達成一致意見,訂立本契約。
第一條房屋基本概況
房屋坐落: 產別:
書證號地號:
房屋狀況: 幢 號 房 號 結構: 總層數: 所在樓層: 建築面積: 設計用途:
第二條房屋現狀
買賣雙方均清楚該房屋產權及面積現狀,並確認該房屋是以現狀出售,該房屋產權現狀為:
1、該房屋已辦理房屋所有權證,賣方對該房屋享有完整的所有權,能完全支配和處理。
2、該房屋抵押狀態:無。
3、該房屋存有租約狀態:無。
第三條房屋成交價格
甲、乙雙方商定該套房屋的成交價格為¥元(大寫人民幣:),該價格包括房屋的附屬設施設備、裝飾裝修等物品。
第四條房款交付
契約簽訂後,當事人各方同意按下列第(1)種方式支付房價款:
(1)一次性付款:
買方於 年 月 日前將房款¥元(大寫人民幣:)交付賣方。
第五條逾期付款違約責任
除本契約第十條規定的特殊情況外,買方如未按本契約規定的`時間付款,按以下方式處理:
1、買方逾期支付房款時,買方按日向賣方支付逾期應付款項百分之的違約金。
第六條產權過戶辦理
於 年 月 日收到買方支付的房款後,甲、乙雙方共同到房管部門辦理該房屋產權交易過戶手續。
第七條稅、費支付
買賣過戶所涉及稅、費,甲、乙雙方約定按下列方式支付:
1、按照法律法規、政府有關規定,買賣雙方需付的稅費有契稅、個人所得稅等,買賣過戶所涉及的所有稅費均由方承擔繳納。
第八條房屋交付:
賣方在 年 月 日,將房屋鑰匙、水電氣資料、附屬設施設備等物
品一併交付予買方。賣方移交房屋、裝飾裝修、設施設備等物品後,買方應自己負責管理維護。
第九條違約約定:
1、買賣雙方均應按照本契約約定履行義務,否則,違約方應按照房屋成交價的20%作為違約金支付給守約方。
第十條如有下列情形之一的,當事人各方免責:
1、因不可抗力致使契約無法履行的;
2、因法律、法規和相關政策變動致使契約無法履行的。
第十一條
因本契約發生爭議,由當事人各方協商解決。協商不成的,可向人民法院訴訟。
第十二條
本契約經當事人各方簽字蓋章即生效,本契約一式三份,當事人各方各執一份,交房屋交易管理部門存檔一份,各份具有同等法律效力。
甲方(賣方): 乙方(買方):
簽約地址:
簽約時間: 年 月 日
2024二手房買賣契約簡單版 篇13
甲方姓名(賣方):_________________________
乙方姓名(買方):_________________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有位於_____省______市_____________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),該建築總面積為___________平方米。(詳見土地房屋權證第___________號)。
第二條甲方首先確保該房產為甲方所有、產權明晰,手續齊全合法,土地產權清晰,市政規劃不受影響,不存在單位房屋侵權、不存在房產查封凍結、不存在繼承人共有、不存在家庭共有、不存在交易時租賃等情況,產權清楚無糾紛、無抵押、無設定他項權力,若有問題由甲方負責解決,並承擔由此產生的全部責任。
第三條甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)________________________元整(含附屬設施費用)。
第四條甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。
第五條甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣_______________元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第六條甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後___日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第七條乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的_______‰支付違約金,逾期達_______以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款_______%違約金。
第八條甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的___‰支付違約金,逾期達_______以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價____%的違約金。
第九條本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第十條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條本契約一式_______份,甲、乙雙方各執_______份。
甲方(簽字):____________________乙方(簽字):____________________
_____年_____月___日_____年_____月___日
2024二手房買賣契約簡單版 篇14
甲方:
乙方:
甲乙雙方根據《民法典》及有關法律法規和____市地方條例規定,在合法、平等、自願、相互信任的基礎上籤訂本契約,承諾共同遵守。
一、委託事項:
1、甲方自願將座落在 ____區房屋(以下簡稱該物業)委託乙方全權代理銷售,代理銷售期限自________年____月____日起至________年____月____日止售出該物業,在此期間在甲方在乙方的委託代理下收取買家給付的定金和意向金或乙方代為與買家簽訂《房屋買賣契約》均屬出售物業成功(特別提示:若因為等待辦理產權過戶或辦理買方按揭貸款等因國家政策法律法規所規定辦理的諸事項導致超出上述代理期限,則代理期限順延至本委託所委託事項完結);甲方及甲方委託代理人簽訂本契約,則甲方代理人已取得甲方及共有人的授權及認可,甲方及其代理人對本契約的簽定、履行、違約、終止等承擔全權責任。
2、經雙方協商特別委託許可權為: 。
二、委託物業的基本情況:房屋所有權證號(購銷契約號): 所有權人: 、共有人: 、建築面積: ㎡ (以產權證為準)結構: 。
三、買賣及價款約定
1、甲方獨家委託乙方以不低於人民幣元整( )的房款價格銷售該物業,並由乙方代理甲方簽訂《房屋買賣契約》;交易該物業過程中,買房支付定金(或意向金)時,乙方有權向甲方收取委託服務費人民幣 元整( )。當物業售價為人民幣 元整( )時,溢價部分 %做為委託酬金歸乙方所有。
2、該物業交易過程中所涉稅費等,由□買賣雙方共同承擔
□賣方獨自承擔
□買方獨自承擔
其他: 。
3、簽訂本契約時,乙方留存甲方相關證件如下:原件包括 ;甲方還應提供身份證複印件及戶口本複印件、婚姻證明等,
四、甲方權利與義務:
1、甲方需確保該物業權屬的真實有效,並已取得其他共有人(含配偶)書面同意,可合法交易,並不得拖延履行與購買方簽訂的《房屋買賣契約》。
2、若該物業現仍有按揭或抵押,則甲方在簽定本協定後,應積極配合辦理向貸款銀行申請提前還貸事宜及解除抵押手續,並於過戶前結清該房屋的貸款及利息。
3、甲方應當如實介紹該物業歷史情況,不得隱瞞(如兇殺、偷盜等等),否則因此而出現的交易價差乙方不負任何責任。
4、本契約簽訂之後,甲方不得自行出售或委託他人轉讓該物業,也不得以抵押、出租、拍賣等方式處理該物業。
5、甲方必須對該房屋委託銷售價格保密,保證本契約內容及相關信息不被第三方獲知。
五、乙方權利與義務:
1、若在本委託期限屆滿前,乙方未能售出該物業,則應當向甲方支付補償金 元整( )。
2、甲方提供的證件需要返還的,乙方應妥善保管並將保管收據及時送交甲方;若在委託期限內甲方取回權屬資料的行為有礙於本乙方售賣該物業,則本委託期限順延至代理人完成本協定所有委託事項止。
3、銷售期內,乙方應積極將甲方物業在網上發布,並在全市各連鎖店積極推薦,代為甲方發布房源信息爭取儘快促成該物業成交。
六、違約責任
1、甲方違反上述條款約定,致使本契約無法正常履行的,經雙方協商仍無法履行的,應向乙方支付違約金人民幣: 元整(,如因此對乙方及第三人造成損失的,還應承擔全額賠償責任。
2、涉及該物業的居間買賣契約一但簽訂,雙方權利及義務按居間買賣契約的約定為準,此時視為乙方已履行完畢本協定委託事項。
3、若甲、乙雙方委託期限屆滿時乙方未能售賣該物業,經甲乙雙方友好協商,可以延長本協定委託期限。若協商不妥的,本契約終止。
七、符合下列情形之一,雙方免責,本契約終止;
1、不可抗力因素情況或履約後該物業被證實列入凍結、拆遷或成套改造範圍的情況。
2、法律、法規、政策變更,致使本契約無法履行或交易成本增加的情況。
3、本契約經甲、乙雙方簽字蓋章後生效,一式三份,甲方執一份,乙方執兩份。
5、本契約附屬檔案和補充條款是本契約不可分割的一部分,與本契約有同等的法律效力。
6、因本契約的履行而發生的任何爭議,由雙方通過友好協商解決。若雙方無法達成一致,任何一方均可向 員會申請仲裁,仲裁結果對雙方均有約束力。
八、補充條款: 。
甲方:(簽章) 乙方:(簽章)
代理人: 代理人:
________年____月____日________年____月____日
簽約地點
2024二手房買賣契約簡單版 篇15
賣方:__________ (簡稱甲方)
身份證號碼:_____________________
買方:__________ (簡稱乙方)
身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付
首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
第四條甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔.
第六條違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約二手房居間契約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協定,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本契約一式二份。甲方產權人一份,乙方一份。
第八條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第九條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等的法律效力。
第十條雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________
身份證號碼:__________________
地址:____________________
電 話:___________________
購買方(乙方):___________
身份證號碼:__________________
地 址:__________________
電話:____________________
日 期: 年 月 日
2024二手房買賣契約簡單版 篇16
賣方:_______________(簡稱甲方)
身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)
身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
1、房屋地點
乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)
2、交易價格
(1)單價:人民幣________元/平方米,該房屋總面積為________平方米。
(2)總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
3、付款時間與辦法
(1)甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
(2)甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
4、房屋交易
甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
5、稅費
稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
6、違約責任
甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
7、契約主體
(1)甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
(2)乙方是____________,代表人是____________。
8、爭議糾紛解決
在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
9、其他約定
(1)本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
(2)本契約一式份,甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
(3)本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
出賣方(甲方)______________
購買方(乙方)______________
_______年________月________日
2024二手房買賣契約簡單版 篇17
賣方:____________________(簡稱甲方)身份證號碼:____________________
買方:____________________(簡稱乙方)身份證號碼:____________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在_____縣_____區____擁有的房產住宅,建築面積為____平方米。(詳見土地房屋權證第____號)。
第二條房屋價格及其他費用
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。
第三條付款方式:______________________________________________
第四條房屋交付
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後___日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條乙方逾期付款的違約責任
乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交房的違約責任
甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價10%的違約金。
第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第九條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
出賣方(甲方):__________________________購買方(乙方):_____________________
身份證號碼:____________________________身份證號碼:_______________________
時間:__________________________________時間:__________________________________
2024二手房買賣契約簡單版 篇18
甲方(賣方):________________________
乙方(買方):________________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在________________________________________________________(建築面積________平方米,儲藏室________平方米,產權證號________________________)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金________________________,即小寫________________________。
四、乙方支付定金之日起________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付________元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付________元罰金,逾期________日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台(型號:________________),空調兩台(型號:________________),熱水器(型號:________________),浴霸(型號:________________),飲水機(型號:________________),音響兩台(型號:________________),涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施,等讓與乙方(含在房屋價值內)。
十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________
__________年________月________日__________年________月________日
2024二手房買賣契約簡單版 篇19
賣方:________(以下簡稱甲方)身份證號:______
買方:________(以下簡稱乙方)身份證號:______
根據有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:
第一條甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋所有權證號為
2、甲方所售房屋位於______區______路(街)______號,為______結構;
3、甲方所售房屋建築面積______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為______。
第二條房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。
第三條付款方式:
____________________________________________________________________________________
第四條房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後___日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條乙方逾期付款的違約責任:
乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價10%的違約金。
第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第九條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。
協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
住址(工作單位): 住址(工作單位):
聯繫電話: 聯繫電話:
_________年____月____日
2024二手房買賣契約簡單版 篇20
出賣人(甲方):_______________(以下簡稱甲方)
買受人(乙方):_______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條、房屋的基本情況:
甲方房屋座落在___________________,位於第____層,共______(套)(間),房屋結構為________,建築面積為______平方米,房屋用途為_______。並附帶_________一間,位於___________________,面積為______平方米。。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備:
包括__________________________________________。
第三條、產權糾紛:
本契約中所述房屋為_____________________________,是________________________的家庭(夫妻)共同財產。原建房售房單位允許轉賣,該房屋沒有產權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第四條、上述房產的交易價格:
成交價格為:人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以現金付款方式一次性付款,並已在___________年____月___日將首付款(定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整交付甲方,付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方,並註明收款數額及款項用途。第二筆房款人民幣__________萬元整於_________年____月___日付給甲方,第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整於甲方將本契約所述房屋中的全部戶口遷出當日(_________年____月___日)付給甲方。
第六條、房屋交付:
甲方應在交房當日(_________年____月____日)將拆遷安置房屋相關的所有手續、餘款、拆遷補償款等一切和該出售房有關的檔案及票據交付乙方(以各項檔案及票據為證明)。甲方於房屋交付使用時將交易的房產及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出:
甲方應在房屋交付(_________年____月___日)前將本契約所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的'違約責任:
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約金。逾期不超過_________天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日(遇法定節假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的_壹_%(大寫數字)向乙方支付違約金,契約繼續履行;逾期超過____天(大寫數字),則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。
1、甲方按乙方累計已付款的_________%(大寫數字)向乙方支付違約金,契約繼續履行,並在本契約第六條約定的實際交付之日起____天內交付房屋。
2、終止契約,甲方將乙方累計已付款全額還與乙方,按_10%_利率付給利息。
3、 _________________________________________。
如甲方故意隱瞞此房屋的原產權所屬人、房屋位置、質量問題,影響乙方的居住及使用時,乙方有權要求退房,一切損失由甲方承擔(是否要註明損失的範圍?)。
甲方如在規定的此房屋戶口遷出時間內未將本契約所述房屋中的全部戶口遷出,即視為甲方違約,並支付乙方違約金貳仟元整,並應在三十天辦理結束全部戶口遷出手續。
第九條、本契約主體:
1、甲方是_____________________________________共_____人,委託代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋,簽定本契約的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。
2、乙方是_____________________,代表人是____________。
第十生效:
本契約需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字後方能生效。本契約一式_____份,一份_____張。甲方產權人及甲方委託代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)____________一份,留存備查。
出賣方(甲方):________________
日期:_________年___月___日
購買方(乙方):________________
日期:_________年___月___日
2024二手房買賣契約簡單版 篇21
契約各方:
甲方(出賣人):
身份證號碼:
乙方(買受人):
身份證號碼:
甲、乙、兩方依據自願、誠信原則,經友好協商,達成如下一致意見:
第一條 各方承諾及保證
甲方承諾並保證:擁有座落於____________房屋的所有權,該項所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本契約書的項下的契約義務。 乙方承諾並保證:將誠信履行本契約書的項下的契約義務。
第二條標的物
甲方自願轉讓的房屋座落於_______________________________
房屋內現有裝修及物品全部隨房屋轉讓並不再另外計價。
第三條 價款
本契約書第二條項下標的物全部計價_______________。
第四條 交付與支付
1、本契約書籤訂時,甲方向乙方交付房屋所有權、全部門鎖鑰匙、電費、自來水費、有線電視、電話等交費證件。
2、本契約書籤訂(並由雙方履行了第1款義務)後_____天內,乙方向甲方支付所有房款_______________________。
第五條 所有權轉移特別約定
各方確認:本契約書項下標的物自交付後轉移至乙方。
第六條協助義務
在乙方確定的時間,甲方應配合乙方辦理房屋所有權證和土地使用權證的過戶手續至乙方名下,包括但不僅限於根據登記部門的要求另行簽訂契約文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。過戶費由甲乙雙方各承擔一半。
七、違約責任
1、因甲方違反本契約書第一條所有權瑕疵擔保責任而導致乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)等爭議解決程式,甲方須承擔乙方由此產生的全部損失並承擔違約責任。
2、甲方如不能及時履行本契約書第六條協助義務,應繼續履行該項義務並承擔違約責任。
3、乙方不能依約承擔本契約書第三條義務時,應承擔違約責任。
4、甲方雙方違反本契約書其他約定的,依法承擔相應的違約責任。
八、爭議解決辦法
本契約書履行過程中產生的一切糾紛,應提交仲裁委員會仲裁,其裁決對雙方具有約束力。
九、雜項規定
1、本契約書未竟事項,由雙方依誠信、公平原則另行商定。
2、本契約書一式兩份,由甲、乙、各執一份,(如登記部門要求另行簽訂契約文書時,各方得另行簽訂用於登記,但各方權利義務以本契約書為準)。
3、本契約書在各方簽字後生效。
甲方簽名:
乙方簽名:
年 月 日
2024二手房買賣契約簡單版 篇22
1 .契約無效應返還全部定金
案情簡介: 20xx 年 6 月 21 日,朱向陽的父親由陳荊松做為中介方,以朱向陽的名義與王慧海簽訂了一份房地產經紀契約,購買位於瀋陽市某區的商品房一套,朱向陽的父親並按契約約定交付給王慧海定金 20xx0 元。契約簽訂後,朱向陽發現該契約上賣方(房主)寫的是邱木真,而在賣方(房主)上面簽名的卻是王慧海,經到瀋陽市房產局諮詢和核實後,朱向陽找到王慧海,要求退還定金 20xx0 元。得知該房屋系劉菁珊購買的邱木真的,但尚未辦理產權過戶手續。朱向陽的父親所交的 20xx0 元定金實際上在劉菁珊手中,朱向陽的父親找到劉菁珊,經交涉,劉菁珊同意退回 17000 元。朱向陽的父親於 20xx 年 6 月 29 日 在收到 17000 元後,出具了收條,並在收條上註明 " 另外補償叄仟元整房主 " 。後朱向陽在向劉菁珊索要 3000 元未果的情況下,於 20xx 年 12 月 7 日 訴訟至人民法院,要求劉菁珊返還 3000 元定金,王慧海對劉菁珊的返還義務負連帶責任。
法院判決: 法院認為,朱向陽與王慧海、陳荊松簽訂的房地產經紀契約,因王慧海並非房屋的所有權人,而劉菁珊亦未依法登記領取該房屋的權屬證書,故該房地產經紀契約違反了《中華人民共和國城市房地產管理法》第三十七條第(六)項“未依法登記領取權屬證書的房地產不得轉讓”的規定,系無效契約。根據《中華人民共和國契約法》第五十八條“契約無效或者被撤銷後,因該契約取得的財產,應當予以返還”的規定,因此劉菁珊應當返還全部定金 20xx0 元;被告王慧海與朱向陽簽訂了房地產經紀契約,並收取了定金,應承擔連帶清償責任。依法判決:“一、於本判決生效之日起 10 日內,劉菁珊應返還朱向陽 3000 元定金款;二、被告王慧海對上述款項承擔連帶清償責任。”
律師點評: 司法實踐中,法院對賣方未取得房屋所有權證而出售房屋,有關房屋買賣契約效力認定問題上,做法很不一致,有的認定有效,有的認定無效。但是近年來,法院日漸趨向於認定有效。本律師認為,判斷民事契約的效力,其法律依據是民事法律法規,是《民法通則》、《契約法》,而不應該是行政法律法規《城市房地產管理法》。
本案中當事人簽訂的《房地產經紀契約》應當認定為無效契約,契約簽訂人王慧海既不是房主本人,其甚至與房主沒有任何聯繫。王慧海明知劉菁珊不是房主,自己既沒有房主的委託手續,也沒有劉菁珊的委託手續,而以自己的名義簽訂契約並收取定金,其主觀存在過錯。並且王慧海將定金轉交給劉菁珊也是沒有任何法律和契約依據的,該轉交行為也存在過錯,因此王慧海對《房地產經紀契約》無效和定金的轉交均存在過錯,其應承擔連帶返還責任。依據《契約法》第五十八條規定:契約無效或者被撤銷後,因該契約取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。
2 .拒絕賣房雙倍賠償定金案
案情簡介: 20xx 年 6 月 30 日 原告高素琴與被告孫和平經房地產中介公司介紹,被告孫和平將一套房屋出售給原告高素琴,雙方協商,原告高素琴向被告孫和平先交納定金人民幣 5,000 元。之後,高素琴向被告孫和平交納定金 5,000 元,被告孫和平為此給高素琴出具收條一份,收條中寫明,該房屋系私有產權,總價額 73,000 元;孫和平在 20xx 年 7 月 12 日 應搬出此房,屋內設施不動;若孫和平不賣此房需賠償高素琴 10,000 元,若高素琴不買此房則定金不退。收條還註明在未辦理產權過戶前高素琴向孫和平押 3,000 元,辦理產權過戶後一次性付清全部房款。並且,交付定金時孫和平正在辦理自己名下房屋產權證,雙方亦未簽訂房屋買賣協定。 20xx 年 9 月高素琴以孫和平未能與其辦理房屋過戶手續,要求孫和平返還定金未果,特起訴至人民法院,要求孫和平雙倍返還定金 10,000 元。
法院判決: 法院認為,原告高素琴與被告孫和平之間的房屋買賣雖然經房屋中介所介紹,雙方雖未簽訂房屋買賣協定,但雙方之間有收條為憑,從該收條記載的內容,對雙方當事人均有約束力,應當認定有效孫和平取得房屋產權證後,未將該房出售給高素琴應當承擔違約責任,對於原告高素琴要求雙倍返還定金的訴訟請求,法院予以支持。依法判決:孫和平應於本判決書生效後十日內向高素琴雙倍返還定金 10,000 元。
律師點評: 定金契約是實踐性契約,從當事人實際交付定金時生效。本案中,根據定金收條中記載的內容,高素琴交付的屬於履約定金。若房主孫和平收受定金後不履行約定的交付房屋並辦理產權過戶的契約義務時,則高素琴有權要求其雙倍返還定金。定金具有懲罰性,目的是為了約束當事人履行約定義務,在當事人違反約定時給對方合理補償,因此也具有補償性。本案中,孫和平違反約定拒絕為高素琴辦理產權過戶手續,導致高素琴獲得房屋所有權的契約目的無法實現,高素琴可以要求孫和平雙倍賠償定金。《擔保法》第九十條規定:定金應當以書面形式約定。當事人在定金契約中應當約定交付定金的期限,定金契約從實際交付定金之日起生效。最高人民法院關於適用《擔保法》若干問題的解釋第一百二十條規定:因當事人一方遲延履行或者其他違約行為,致使契約目的不能實現,可以適用定金罰則。
《擔保法》第八十九條規定:當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務後,定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的,無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的,應當雙倍返還定金。本案中,買賣雙方在契約中已經明確約定交付的 10000 元是購房定金,並約定了定金的懲罰性質,即收受定金的一方違約的,須雙倍返還定金;交付定金的一方違約的,對方有權沒收定金。需要說明的是:若契約已經寫明“定金”,即使沒有註明定金的性質,也具有擔保法上定金的法律效力;若契約中沒有寫明“定金”,而寫明的是“保證金”、“押金”等其他名稱,但同時規定了定金的性質,那么也具有擔保法上定金的法律效力。
雙方約定的定金數額不應超過契約標的物總價款的 20% ,否則超過的部分無效。而且定金契約是實踐性契約,以定金的實際交付為生效要件。
3 .協定收回定金則無權要求雙倍返還定金案
案情簡介: 原告李耀鵬與被告嚴樹英雙方於 20xx 年 5 月 18 日簽訂一份房屋買賣契約書,約定嚴樹英將房屋一套以 49500 元的價格賣給李耀鵬,李耀鵬在簽訂契約時給付定金 4000 元。契約簽訂後,李耀鵬支付了全部的購房款。 20xx 年 5 月 29 日 雙方去房產交易所辦理過戶手續。由於當時嚴樹英所帶證件不齊備,故產權過戶手續未能辦成。之後,嚴樹英通知李耀鵬再等幾天,後又告訴李耀鵬說,她的房子不能賣了。後雙方重新在該房屋買賣契約書上約定:“由於嚴樹英違約,嚴樹英於 20xx 年 6 月 6 日 將購房定金 4000 元還給李耀鵬,甲、乙雙方同意該協定終止。”被告於 20xx 年 6 月 6 日 將全部房款及定金 4000 元全部退還給李耀鵬。但是李耀鵬認為嚴樹英違反約定應當雙倍返還定金,還應支付 4000 元違約金。雙方在協商無果的情況下,李耀鵬向法院提出訴訟,要求嚴樹英支付違約金 4000 元,並負擔訴訟費用。
法院判決: 法院認為,原、被告雙方於 20xx 年 5 月 18 日所簽的契約書及以後所補充的協定內容,均為雙方的真實意思表示,雙方均應嚴格履行。原告在該契約書中的明確表示在被告退還定金後同意該協定終止,並未要求雙倍返還定金,應視為雙方當事人新的約定。雙方應按此約定履行,而且雙方已經實際履行。原告起訴要求雙倍返還定金沒有法律依據,本院不予支持。故依據《中華人民共和國契約法》第九十三條、《最高人民法院關於適用 < 中華人民共和國擔保法 > 若干問題解釋》第一百二十條之規定,判決如下:駁回原告李耀鵬的訴訟請求。
律師點評: 定金契約是實踐性契約,雙方當事人不能約定定金契約生效的時間,定金契約生效的時間是法律明確規定的,即定金實際交付時定金契約生效。為此,雙方之間是否存在定金契約法律關係,一切以是否實際支付定金為準。《擔保法》第九十條規定:定金應當以書面形式約定。當事人在定金契約中應當約定交付定金的期限。定金契約從實際交付定金之日起生效。本案中,由於嚴樹英違約不辦理產權過戶手續,李耀鵬依法有權要求其雙倍返還定金。但是當李耀鵬收回全部定金,不管雙方是否補充約定權利義務關係終止,雙方的定金契約關係都一律隨即終止,李耀鵬再要求雙倍返還定金則無法律依據,因此其訴求也不會被法院所支持。
4 .未取得產權證簽訂房屋買賣契約有效案
案情簡介: 甲在 20xx 年 3 月 13 日 購買一套商品房, 6 月 1 日 入住, 11 月 30 日 開發商做產權作登記,甲 12 月 20 日 取得房屋所有權證。在同年 11 月 20 日 ,甲與宋某在中介公司的介紹下,簽訂了《房屋買賣契約》。契約中約定甲將建築面積 129.70 平方米 的房屋,以 158 萬元價格轉讓給宋某。在約定了付款期限後,雙方又在補充條款中約定了兩項內容:一是該房屋目前尚未取得房屋所有權證,待賣方房屋所有權證辦理完畢後雙方再辦理過戶手續。二是買賣契約自雙方簽訂之日生效,雙方對此買賣行為均不得反悔,否則由違約的一方以總房價款的 10 %支付違約金。在雙方約定的首期付款期限到來後,宋某就一直沒有再履行過契約。 20xx 年 3 月 9 日 ,甲起訴到法院,要求宋某以總房價款的 10 %支付違約金 15.8 萬元。在庭審中宋某辯稱,是甲在沒有取得房產證之前,就與宋某簽訂房屋買賣契約,該行為違反了相關法律規定屬無效契約。
法院判決 :法院認為,宋某與甲簽訂的房屋買賣契約中,明確約定雙方在取得房地產權證後辦理過戶手續,還明確了不交易的違約責任承擔。因宋某的違約行為造成契約不能履行,於是法院判決宋某按契約約定支付甲 10 %的違約金 15.8 萬元。一審判決後宋某提出抗訴,認為法院適用法律錯誤,我國的房地產管理法明確規定未取得房地產權屬證書的房屋不得轉讓,宋某與甲的買賣房屋的行為違反了法律的強制性規定,按照契約法第五十二條的規定應屬於無效。但最後二審法院維持了一審法院的判決。
律師點評: 《中華人民共和國城市房地產管理法》第三十七條以及相關的北京市房地產轉讓的有關規定,的確規定未依法登記領取權屬證書的房地產,不得轉讓。但是,法律法規並沒有規定在沒有取得房屋產權證時,簽訂的房地產買賣契約為無效。《城市房地產管理法》第三十七條的規定未取得權屬證書不得轉讓是行政管理的規定,即要求行政機關對未取得房屋權屬證書的房屋不辦理過戶手續,但買賣雙方簽訂契約時在契約中註明了雙方對這一規定完全知曉,也知道只有取得房屋所有權證才能辦理過戶,是雙方真實意思的表示,因此認定雙方簽訂的契約合法有效,這是符合契約法精神的。因此法院的判決是正確的。但目前對於未取得產權證出售房屋的情況,法院的處理方式也不一樣,有的法院認為雙方簽訂的契約是無效的,因此請讀者注意訴訟當中的風險。
5 .未還清貸款出售房屋買賣契約有效
案情簡介 :甲 20xx 年買的房子, 20xx 年 8 月 1 日取得房產證,但甲是通過貸款買的房屋,銀行貸款還未還清,房屋做了抵押。 20xx 年 12 月 21 日 ,甲與王某簽訂了買賣契約,王某交付了首付款併入住了該房屋。房子賣完不久,房價就漲了將近 20% 。於是,甲起訴到法院,以房子在轉讓時已抵押給銀行為由,要求法院確認這起房屋買賣行為無效,以達到收回房子的目的。
法院判決: 法院經審理認為,甲的請求不符合公平原則,為維護交易安全及市場交易的流轉,駁回了甲的訴訟請求。
律師點評: 因甲對房屋做了抵押,因此在抵押未解除之前你所購房屋不能辦理過戶手續,甲所購房屋在所有權行使上是受到一定限制的。但甲與王某簽訂的契約是雙方真實意思的表示。雖然涉訴房屋已在銀行抵押,現契約已實際履行,王某給付了部分房款,目的在於讓甲將所欠銀行貸款還清,解除抵押,以利於辦理過戶手續,因此甲應及時還清銀行貸款。況且甲已將房屋交付給王某,王某也實際入住該房屋,因此從維護市場交易的秩序及公平公正的原則以及甲要求確認契約無效的真實目的,法院的判決是正確的。
6 .最終 辦不下來房產證房屋買賣契約無效
案情簡介: 20xx 年 4 月 15 日 , 何某與某房地產開發公司簽訂商品房買賣契約 , 約定貸款購買開發商開發的一套房子。何某 20xx 年 2 月 28 日 辦理了入住手續,但未實際入住。 20xx 年 3 月 2 日,在北京 房地產經紀有限責任公司參與下 , 劉某、何某及中介公司三方簽訂了《房屋交易居間契約》 , 契約約定 , 劉某購買何某的房子,價款 40 萬元。契約簽訂後 , 劉某支付中介公司首付款 20 萬元,其中含定金 2 萬元 , 中介公司將其中 1 萬元留作自己的中介費,其餘 19 萬給付了何某。劉某在等待開發商給何某辦理房產證,以便於儘快過戶,但是該項目的開發商已被撤銷了房地產開發資質,且房地產公司已是人去樓空,該項目無法辦理初始產權登記,所購項目的所有購房人均不能取得房屋所有權證。於是劉某狀告中介公司 , 要求確認三方簽訂的《房屋交易居間契約》無效 , 並要求返還購房款。
法院判決 :法院經審理後認為,因開發商已不存在,買方最終無法取得房屋所有權證,其契約目的已不能實現,應認定買賣契約無效,賣方返還房款。
律師點評 :目前法院對於沒有產權證即簽訂買賣契約並約定產權證辦理下來後辦理過戶手續的二手房買賣案件傾向於認定契約有效,現在也有越來越多的案例按此處理,但是對於簽訂契約時沒有房產證,賣方最終也不可能取得房產證的情況下,導致買方無法取得房產證,買方的合法權益無法得到法律保護 , 一般認定買賣契約無效,判決將買方或中介公司將已收的房款返還給買方。
2024二手房買賣契約簡單版 篇23
甲方(賣方): ________________身份證件號碼: ________________
乙方(買方): ________________身份證件號碼: ________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關法律、法規的規定,買賣雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就本契約所涉房地產轉讓事宜,達成如下協定:
第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落於,建築面積為______平方米;套內建築面積_______平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____________平方米;
(二)出售房屋的所有權證證號為_______________(附屬檔案一);
(三)房屋平面圖及其四至見房產證;
該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。
出賣人還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、地下室、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。房屋及附屬設施見清單(附屬檔案二)
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條計價方式與價款
按建築面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米__________________元,總金額人民幣___________________元整;房價款的支付方式__________、支付時間為___________: ________________
乙方在__________年_________月__________日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)___________元,(小寫)______元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國民法典》條款的調整。上述定金在乙方最後一次付款時充抵房款。
第四條房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期: 在_________________,付人民幣________________元;
第二期: 在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款_____________________元。;
第三期: 在交付房屋之日,付清尾款人民幣_________________元。
以上款項,由乙方直接通過轉帳或者直接存入等方式支付到甲方提供的本人銀行帳號
(銀行帳號見附屬檔案三)。每次收到款項後______日內甲方應當開具收據給乙方。如甲方三______日內未開具體要求收據的,則乙方憑其持有的銀行開出的`轉帳憑證或者存入憑證作為付款的有效證
明。
第五條
1、甲、乙雙方定於__________正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定於________________前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名
手續。
3、甲方應在_____________前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
4、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:
第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條
甲、乙雙方同意,雙方應於本契約生效之日起______日內到房地產主管部門辦理過戶手續。在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除契約,解約時,甲方除返全部房價款外,並按本契約第八條承擔違約責任。並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理: 該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由_________承擔。除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。
第八條乙方違約責任:
1、乙方如未按本契約第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之______日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。逾期超過3個月時,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,追究乙方的違約責任。
2、如果乙方有其他嚴重違約行為的,則乙方已經支付的定金歸甲方所有,甲方有權解除契約,乙方其他已經支付的款項退還給乙方。
第九條、甲方違約責任:
1、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第三條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的_________%向乙方支付違約金。逾期超過________日,則視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,追究甲方的違約責任。
2、如甲方在契約生效後,有其他違約行為,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方,同時,乙方有權要求繼續履行契約;如果確定無法繼續履行的,甲方還應當賠償乙方實際損失。
第十條甲方承諾並保證:
1、其為本契約項下房屋的合法所有權人,其有完全的權利處分該房屋並完全有權簽署本房屋轉讓契約及相關協定檔案。
2、本契約項下房屋不存在任何限制或者影響本次轉讓的情形,包括但不限於查封、凍結、抵押、共有人反對(如有)等情況。
3、甲方保證沒有與任何第三人簽署轉讓房屋的契約,並保證在本契約簽署後,及時辦理有關將房屋過戶到乙方名下的相關手續。
4、在本契約約定的時間內,甲方及時辦理完畢房屋過戶手續,不得無故拖延。甲方在(明確的日期或者時間)前沒有辦妥過戶手續的,願意承擔違約責任,且乙方有權依法申請辦法強制過戶手續。
第十一條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,
則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。
第十二條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十二條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,
按下列約定處理:
1甲方應繳清自交房之日之前的物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等一切與該房屋相關的費用。由此引發的糾紛有甲方自行處理,於乙方無關。
2甲方向乙方提交房屋全套鑰匙,雙方共同清查確認電、水、煤氣等度數。
3甲方應協助乙方辦理物業管理的相關入戶手續。
4甲方應協助乙方辦理水、電、煤氣、有線電視、通訊等相關的更名手續。
5甲方應向乙方提供房屋的維修基金髮票、物業管理費押金等相關收據。
6甲方應向乙方提供附屬設施的設備發票及保修卡。附屬設施見清單(附屬檔案二)
第十四條
本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
第十五條甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十六條本契約一式____________份。其中甲方留執____份,乙方留執_______份,
為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十七條本契約自甲乙雙方簽訂之日自_______之______日起生效。
甲方(簽章): ________________乙方(簽章): ________________
地址: ________________地址: ________________
現住址: ________________現住址: ________________
聯繫電話: ________________聯繫電話: ________________
簽約日期: ________________
2024二手房買賣契約簡單版 篇24
賣方: 買方:
身份證號: 身份證號:
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的房產事宜,簽訂本契約,以資共同遵守執行。
第一條 甲方同意出售甲方所有的位於蘇州張家港市___ __小區______號樓 _______室的房產給乙方,房屋面積為_______平方米,房地產權證號為__________________,該房屋所有權證詳見本契約附屬檔案一。
甲方保證此房產一切情況介紹屬實,承諾和保證此房產無任何權屬或經濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產共有、所有權人同意出售。
乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,願意購買上述房屋。
第二條 甲、乙雙方同意上述房產的成交總價為人民幣____ _______元。
本契約簽定前,乙方向甲方支付人民幣 ______元作為購房定金,該購房定金在本契約簽訂生效當日自動抵作購房價款。
第三條 付款時間及方式:
1、甲乙雙方約定於 年 月 日至張家港房地產交易中心辦理過戶、繳交稅費,辦理過戶前乙方支付首付款即人民幣____ ____元給甲方,甲方出具首付款收據;
2、甲方同意乙方通過向銀行申請人民幣____ ____元貸款的形式支付第二期房款。
乙方應於簽訂本契約次日起20個工作日內向銀行申請貸款,簽訂一切相關契約,辦理其他一切相關手續。
甲方應準備好辦理按揭手續所需資料,積極協助乙方辦理銀行按揭貸款。
3、若乙方貸款申請未獲銀行審核通過,則甲、乙雙方任何一方均有權單方解除本契約。
本契約解除後,甲方已經收取的款項應當於契約解除次日起3個工作日內返還乙方,除此之外,甲、乙雙方互不承擔違約責任。
4、第二期房款的支付時間以貸款銀行的實際放款日期為準,若乙方申請的貸款額度不足,則乙方應當於實際放款日起 日內將差額補足並支付給甲方。
5、本契約項下乙方對甲方的付款以人民幣的形式匯至甲方指定的以下賬戶。
乙方付款所發生的銀行手續費等由乙方承擔,乙方付款到達甲方的指定賬戶後,乙方完成付款義務。
甲方指定的賬戶:
開戶銀行: ;
賬 號:
戶 名: 。
6、甲方中任何一人以任何形式收到本契約項下由乙方支付的任何款項,均視為甲方全體收到該款項。
第四條 辦理過戶及房屋交付
1、甲方應於收到乙方購房首付款_____________元整並且雙方簽訂《尾款支付協定》後當日內為乙方辦理本契約項下房產過戶手續。
2、甲方應於收到乙方第二期房款_____________元整後 日內,將交易的房產全部交付給乙方使用。
第五條 稅費承擔
甲、乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費,該稅費由乙方承擔。
第六條 風險轉移,房屋裝修裝飾、附屬配套設施設備、相關物品及費用承擔
乙方已對房屋構造、裝修裝飾、附屬配套設施設備、相關物品等情況做充分了解,房屋裝修裝飾、附屬配套設施設備、相關物品的風險自房屋交付之日起轉移給乙方。
本契約第二條所列交易成交價格,包括房屋裝修裝飾、附屬配套設施設備、相關物品的價格,甲方不得拆除以上設施並保證以上設施均可正常使用,如在交接之日有遺失或損壞,按照該設備市場價賠償。
交付之日前,根據有關規定應付的與房屋有關的費用包括但不限於水、電、煤氣、供暖、通訊、有線電視、物業、寬頻費等各項費用由甲方繳清。
第七條 權利和義務
1、甲方應積極協助乙方辦理房產過戶以及銀行按揭貸款等手續。
2、甲方確保本契約項下的房產水、電、通訊、排水等設施完好、暢通可正常使用。
3、甲方確保本契約項下交易的房屋不存在產權糾紛、權利瑕疵及關於房屋稅費、銀行抵押、戶口等未清事項。
4、甲方承諾在交易的房產全部交付給乙方後 日內遷出在此房產名下的全部戶口。
第八條 契約的變更、終止
1、本契約生效後,未經雙方協商一致,達成書面契約,任何一方不得擅自變更本契約。
如需變更本契約條款或就未盡事項簽署補充契約,應經雙方共同協商達成一致,並簽署書面檔案。
2、在下列條件發生時,任何一方均有權書面通知另一方終止本契約:
發生不可抗力事由,一方在超過 天期限後仍無法履行其主要義務時;
或雙方經協商一致同意終止本契約;
或法律、行政法規及本契約約定的其他情形。
發生上述情形之一的,任何一方有權向另一方發出書面終止通知,本契約自書面終止通知到達對方時終止。
凡在本契約終止前由於一方違約致使另一方遭受的損失,另一方仍有權提出索賠,不受本契約終止的影響。
第九條 違約責任
1、本契約簽訂後,乙方中途悔約,應書面通知甲方,甲方應在_____日內將乙方的已付款返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。
甲方中途悔約,應書面通知乙方,並自悔約之日起的_______日內將雙倍定金及已付款返還給乙方。
2、甲方逾期交付的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______%的違約金;
逾期超過 _______日的,乙方有權解除本契約,並要求甲方按本款約定支付違約金,返還已付轉讓價款及同期銀行利息。
3、甲方未按約定時間辦理房屋和房屋公共維修基金過戶,經乙方書面通知甲方_ __日內辦理,逾期不辦理的,乙方有權解除契約,並要求返還雙倍定金及已付款。
4、甲方未按約定辦理過戶手續的,每逾期一日向乙方違約金______元。
5、任何一方逾期____日以上未履約的,視為悔約。
違約方應按本條第一款之規定承擔責任,但雙方另有約定的除外。
6、因甲方原因導致契約無效或者無法繼續履行的,應雙倍返還定金並賠償乙方因此遭受的損失。
第十條 不可抗力
1、本契約所指不可抗力系指:地震、風暴、水災或其他自然災害、瘟疫、戰爭、暴_、敵對行動、公共騷亂、公共敵人的行為、政府或公共機關禁止、國家法律法規變更、政策調整等任何一方無法預見、無法控制和無法避免或克服的事件。
2、若不可抗力事件導致任何一方不能履行其任何的契約性義務,該義務應在不可抗力事件存在時暫停,而義務的履行期應自動按暫停期順延。
3、遭遇不可抗力的一方應在發生不可抗力事件後的____日內書面通知對方,並向對方提供發生不可抗力和其持續期的適當證明,
第十一條 爭議的解決
甲、乙雙方就本契約的解釋和履行發生的任何爭議,應通過友好協商方式解決。
未能通過友好協商解決的爭議,甲乙雙方可選擇向張家港市人民法院提起訴訟。
本契約的有效性、解釋、履行和爭議解決應適用中華人民共和國現行法律、行政法規之規定,其他未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等法律效力。
第十三條 本契約主體
1、甲方是________ _ ___共______人;
2、乙方是________ ___ _共______人。
第十四條 本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具有同等法律效力。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
2024二手房買賣契約簡單版 篇25
原告:_________________姚__________,男,漢族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________區__________路__________號__________幢__________室。
原告:_________________湯__________,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住上海市__________區__________路__________號__________幢__________室。
二原告聯繫地址:_________________上海市寧__________路__________號__________大廈_____________室。
郵編:______________聯繫電話:______________
被告:_________________余__________,女,中國香港居民,19__________年__________月_____日出生,香港永久性居民身份證號:________________。
被告:_________________余__________,男,中國香港居民,19__________年_____月_____日出生,香港永久性居民身份證號:__________________。
二被告聯繫地址:_________________上海市__________路__________弄__________號__________室。
郵編:______________聯繫電話:______________
訴訟請求:_________________
1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35,680元整;
2、訴訟費由二被告承擔。
事實與理由:_________________
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
2024二手房買賣契約簡單版 篇26
甲方(出賣方):
乙方(買受方):
丙方(居間方):
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《_市城市房地產轉讓管理辦法》及其他相關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,共同委託丙方代理並見證甲乙雙方之間的買賣行為,共同訂立本契約,以茲各方共同遵守。
第一條房屋信息描述
一、甲方自願出售的房屋(以下簡稱該房屋)位於_市___,該房屋用途為__,建築面積為__平方米(以該房屋產權證標註面積為準)。該房屋已依據國家有關規定取得產權證書,所有權證號為__字第__號,所有權人為__。
二、房產權屬轉移時,該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附屬檔案二。
三、甲方保證已如實陳述該房產權屬狀況、裝飾情況和相關關係,乙方對該房產已做充分了解,並願意購買。
第二條房屋成交價格及付款方式
一、成交價格:
甲、乙雙方經協商一致,同意該房產交易價格為人民幣大寫__元整(¥__元),此價格包括:房價款□公共維修基金□室內不可移動之裝修□空調□及其它。
二、付款方式:
甲乙雙方經協商一致,甲方認可乙方採取以下第__種方式付款:
1、現金支付
1)乙方應在簽訂本契約當日,預先支付總房款的__%,即人民幣大寫__元整(¥__元),作為保證雙方履行契約的定金,該筆款項自支付__方之日起視為定金已經支付,該定金待過戶當日,自動轉為購房款;
2)甲乙雙方在丙方協助下辦理立契過戶手續的當日,乙方將總房款的60%即人民幣¥__元(大寫__元整),一次性支付給甲方。
3)甲方在繳清本契約第五條第三項房屋交付前各項費用後,當日乙方將總房款的10%人民幣__元整支付給甲方。
2、銀行貸款
1)乙方應在簽訂本契約當日,預先支付總房款的__%,即人民幣大寫__元整(¥__元),作為保證雙方履行契約的定金,該筆款項自支付__方之日起視為定金已經支付;
2)乙方應在簽訂本契約__日內,另外支付人民幣大寫__元整(¥__元),連同先前支付的定金一併作為首付款。乙方應將該房產的首付款(該房產的成交價格減去銀行實際貸款額)採用以下三種方式:1、暫存丙方指定帳戶,待房屋產權過戶當日,劃入甲方帳戶□;2、乙方將首付款直接劃入甲方指定帳戶□;3、暫存銀行開立的監管帳戶內,由銀行監管該部分資金,待房屋立契過戶手續完畢日內,連同貸款額一併支付給甲方。此業務必須由甲乙雙方與丙方另行簽訂交易資金監管委託協定□。
3)在銀行批貸手續完成時,甲乙雙方必須配合丙方辦理相關過戶手續,由丙方持相關證件材料,協助甲方辦理剩餘房款的收付事宜,乙方的銀行貸款額會由銀行內部自動轉入甲方所開帳戶。
三、關於稅費
1、本契約履行期間內,甲乙雙方自行按國家及地方相關規定自行繳納各項稅、費,丙方協助甲乙雙方進行相關稅費的確認及計算工作。稅費分擔經甲乙雙方協商、確認見附屬檔案一;
2、甲乙雙方所交稅費可由丙方代為繳納,相關部門所開具的完稅憑證、行政事業性收據、工本費發票等單據,待代理事項完成後,由丙方交付給付費的一方。
第三條居間服務報酬的支付方式
因甲乙雙方基於丙方的媒介服務而訂立《房屋買賣契約》,丙方有權收取相應的居間服務報酬,因此甲乙雙方同意在簽訂本契約按附屬檔案一約定的數額和比例,由方向丙方一次性支付相應的居間服務費及代辦過戶費。
第四條權屬過戶委託事項及相關費用
一、甲乙雙方辦理權屬過戶的所有證件資料準備齊全,由丙方提供權屬過戶代理服務,權屬轉移過程中發生的各項稅費的繳納以本契約第二條第三項內容中的約定為準,甲乙雙方按約定內容繳納。未做出約定的,以房地產交易主管部門規定為準。
二、如需要辦理銀行貸款,由丙方提供合作銀行及貸款服務,乙方應支付相應的費用,具體支付費用的種類和金額見附屬檔案一。
第五條房屋交付
一、甲方應在辦理完立契過戶手續之日起日內將該房產交付給乙方,並由丙方協助甲乙雙方辦理該房產的物業交割手續。
二、甲方,自本契約簽訂之日起至該房屋物業交割期間,凡已納入本契約(附屬檔案二)的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,甲方應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施評估值,向乙方支付賠償金。
三、該房產交付前,因該房產所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等費用,由甲方承擔;該房產交付並簽訂《物業交接單》後,因該房產所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業、供暖等,由乙方承擔。該房產交付時,甲方應提供上述費用交納的繳費憑證。
四、如該房產原產權單位要求立契過戶前簽訂物業、供暖協定並提前預付物業、供暖費用的,乙方應按照原產權單位要求辦理。
五、甲方交付該房產的裝修、設備狀況應符合國家安全標準。
第六條甲、乙、丙三方義務
一、甲方義務
1、甲方保證所提供該房產資料的真實性和齊全性,並符合國家及_市房屋上市有關規定及政策法規,委託上市房屋交易的合法權利。
2、甲方保證自簽訂本契約之日起,上述房屋不再另售第三方,否則,除應支付給乙方的違約賠償外,還應支付給丙方總房款的3%作為居間服務報酬,如已由乙方支付給丙方,則甲方應按此比例和數額支付給丙方。
3、如乙方需要申請銀行貸款,甲方應保證隨時配合乙方及丙方按時到銀行提交資料並簽字。
4、在簽訂本契約後,甲方必須按約定時間與乙方共同到房地產管理部門辦理房屋交易過戶手續,按期如數繳納契約第二條第三項內容中約定的由甲方繳納的稅費,超過期限視為違約。
5、甲方保證該房產在交易時沒有權利瑕疵,不存在抵押、欠繳稅費等情況。若有銀行按揭,手續應已在本次交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,導致第三方主張權利,由甲方承擔違約責任。
6、甲方保證按本契約的相關約定向丙方支付居間服務代理費。
二、乙方義務
1、乙方提供的相關資料真實有效。
2、乙方按照本契約第二條的約定,按期如數支付購房定金、購房款及由乙方繳納的稅費。
3、提供該房產過戶交易和銀行貸款時所需的相關證件及材料的原件和複印件,並保證在辦理過戶交易手續時按時到場。
4、若乙方申請銀行按揭貸款,需及時向丙方提供貸款所需資料併到場簽字。
5、乙方保證按本契約的相關約定向丙方支付居間服務代理費。
三、丙方義務
1、見證並監督本契約的執行。
2、代辦該房屋過戶、貸款的相關手續。
3、在甲乙雙方已交付丙方過戶所需各項稅費的前提下,代為繳納。
4、甲、乙雙方發生違約或爭執等情形時,應出面予以協調;協調無效時,應採取中立態度,並證明事實。
第七條違約責任
一、簽訂本契約之日起,若因甲方原因不將上述房產出售給乙方或因甲方違反本契約的約定導致契約無法全部執行或被迫解除,甲方應按上述所收的定金以雙倍金額賠償乙方;若應乙方原因違約,不購買該房產,則無權要求返還已付定金,該定金歸甲方所有。
二、甲方違反本契約第六條第一項“甲方義務”除第(2)條外,由此引起的一切法律後果及額外產生的費用均由甲方自行承擔,如因此給乙方和丙方造成損失,甲方應予賠償。
三、若甲方逾期交付該房產,則每逾期一日,甲方均應按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金,逾期超過十個工作日,乙方有權單方解除本契約,甲方應在三日內將乙方已付房款退還,並按本條第(一)款中的甲方違約條款處理。
四、若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,逾期超過十個工作日,甲方有權單方解除本契約,甲方應在三日內將乙方已付房款退還,並按本條第(一)款中的乙方違約條款處理。
五、在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。
六、如因甲方或乙方的原因,致使該房屋買賣事宜最終沒有達成,甲乙雙方所付的服務代理費均不予退還,應由責任一方承擔全部丙方服務代理費,如由甲乙雙方共同承擔責任,則由甲乙雙方各承擔50%的丙方服務代理費。
第八條契約的終止與解除
本協定履行期間,因不可抗力或國家政策調整,致使本契約無法履行,本協定自行終止,三方互不承擔責任;甲方在本協定終止後三個工作日內將已收房款全額退還乙方,丙方則應將甲、乙雙方提交的相關過戶所需證件和已支付的代理服務費退還提供方和支付方。
第九條解決爭議的方式
本契約在履行中產生的爭議事項,三方應協商解決。如協商不成,三方同意按照第種方式解決該紛爭。
一、提交北京仲裁委員會仲裁;
二、任何一方有權向房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條本契約附屬檔案一:相關稅費明細;附屬檔案二:家具裝修清單作為本契約不可分割的部分,具有同等法律效力。
第十一條本契約一式三份,三方各持一份。自簽字之日起生效。
補充:1、經甲乙雙方協商,在雙方簽定本契約之日後甲方協助乙方與物業溝通進場裝修事宜。
2、自本契約簽定之日起90日內過戶,如不能如期過戶則甲方支付違約金的比例為:首期付款的每天萬分之五(不可抗力因素除外)。
甲方簽字:身份證號:
委託代理人:聯繫方式:
乙方簽字:身份證號:
委託代理人:聯繫方式:
丙方:
公司蓋章:
經紀人簽字:聯繫方式:
公司地址:
客服電話:
簽約日期:年月日
出賣方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
買受方:_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
2024二手房買賣契約簡單版 篇27
在二手房契約中,下列內容必不可少。
(1)當事人的名稱或姓名、住所。應寫明是否共有財產、是否夫妻共同財產或家庭共同財產。
(2)標的。應寫明房屋的位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設施等情況;同時,還要寫明房屋產權歸屬;原售房單位是否允許轉賣;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。
(3)價款。寫明總價款;付款方式;條件;如何申請貸款;定金;尾款等。
(4)履行期限、地點、方式。寫明交房時間;條件;辦理相關手續的過程;配合與協調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、萁他費用如何分攤;遇有價格上漲、下跌時如何處理。
(5)違約責任。應說明哪些屬於違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什麼情況下可以免除責任;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題。
(6)解決爭議的方式。約定解決爭議是採用仲裁方式或訴訟方式。如果雙方同意採用仲裁的形式解決糾紛,應按照我國仲裁法的規定寫明條款。
(7)契約生效條款。雙方約定契約生效時間,生效或失效條件;當事人要求變更或撤銷契約的`條件;契約無效或被撤銷後,財產如何進行返還。
(8)契約中止、終止或解除條款。要明確約定契約中止、終止或解除的條件;應履行的通知、協定、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;契約中止、終止或解除後,財產如何進行返還。
(9)契約的變更與轉讓。約定契約變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。
(10)附屬檔案。說明契約有哪些附屬檔案;附屬檔案的效力等。
2024二手房買賣契約簡單版 篇28
甲方:乙方:甲方根據自身業務需要,經與乙方友好協商,雙方達成以下(工具)設備購銷協定:
1. 甲方向乙方訂購以下設備及工具(附清單 張,為本契約有效組成部分):總金額:B大寫金額: 以上價格包含:√長途運費、 √短途運費、√現場裝卸費、√安裝費、 √稅金、 √其他費用:
2. 安裝:
2.1乙方負責所售設備的安裝調試,為甲方提供設備的使用培訓;
2.2甲方按照乙方要求預做地基,負責電源線的安裝;以上工作的展開乙方應派人員協助,保證安裝能夠順利展開之後,方能進行設備安裝。
2.3設備的保修期是________年,如產品質量有問題,乙方負責維修並提供所需零配件(消耗配件除外),其他設備或工具按廠家規定的標準執行;
2.4甲方應嚴格按照設備使用說明書的要求進行日常操作使用和維護,由於甲方人員不正當的操作使用而造成設備的損壞不在保修範圍內,但乙方應予協助解決;
2.5設備安裝過程中甲方有義務安排人員協助乙方。
3. 交貨、驗收及售後服務:
3.1本契約內主要設備(包括: )的交貨期為: ;
3.2貨到後,甲方根據契約約定驗收設備的數量及型號、質量等,確認無誤後,在乙方的銷貨單上籤字或開出簽收單給乙方,並加蓋公章;
3.3 甲方指定本契約設備簽收人: ,證件號: , 聯繫方式: ;乙方指定的設備安裝負責人是: ,身份證號: ,聯繫方式: ;
3.4乙方安裝調試時間預計為 個工作日;
3.5乙方設備安裝調試完畢後,甲方應在 個工作日內驗收;因為甲方原因在此期限內沒有驗收則視同甲方已驗收,甲方不得因此改變付款方式;
3.6 乙方應嚴格按照契約約定交付、安裝設備,延遲一天交貨或安裝甲方從總貨款里扣除 元;
3.7 乙方售後服務如下:(質量、質保、維修服務、定期服務、培訓等)
4. 付款方式:本契約經雙方簽字蓋章確認後,雙方按照以下方式付款:
4.1契約簽定後,甲方即付定金: 元;(大寫: )
4.2本契約中主要大型設備(包括: )到貨後,由甲方再付款 元,乙方於____日內開具全額發票;
4.3設備安裝調試完畢後 個月內,甲方支付尾款 元;
4.4乙方收款賬戶為:名稱:開戶行:賬號:
5. 違約責任:
5.1乙方按照契約供貨,負責安裝調試及培訓,保證所售設備能正常使用,滿足甲方需要。在乙方安裝調試、培訓並開具足額發票後____日內,甲方按照契約約定付款,甲方逾期未付款或拖欠貨款,每天按契約總金額的 ‰向乙方支付違約金。
5.2 若乙方未如期安裝調試,未及時進行培訓,或安裝調試及培訓不能滿足甲方業務需要,後期未有依約維修服務,乙方應賠償甲方由此所造成的損失,並每天按照契約總金額的 ‰向甲方支付違約金6、甲乙雙方應自覺遵守本契約,如有違約應承擔相應法律責任。當事人一方因不可抗力不能履行契約時,應當及時通知對方,並於____日內提供相關證據,由雙方另行商議本契約更改事宜。7、本契約在執行中發生糾紛,契約雙方應本著有利於合作原則協商解決,若協商不成,應向甲方所在地法院起訴裁決。8、本契約一式肆份,雙方各貳份,自簽字蓋章之日起生效。甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日
2024二手房買賣契約簡單版 篇29
甲方:________________
乙方:________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規和____市地方條例規定,在合法、平等、自願、相互信任的基礎上籤訂本契約,承諾共同遵守。
一、委託事項:
1、甲方自願將座落在 ____區房屋(以下簡稱該物業)委託乙方全權代理銷售,代理銷售期限自________年____月____日起至________年____月____日止售出該物業,在此期間在甲方在乙方的委託代理下收取買家給付的定金和意向金或乙方代為與買家簽訂《房屋買賣契約》均屬出售物業成功(特別提示:若因為等待辦理產權過戶或辦理買方按揭貸款等因國家政策法律法規所規定辦理的諸事項導致超出上述代理期限,則代理期限順延至本委託所委託事項完結);甲方及甲方委託代理人簽訂本契約,則甲方代理人已取得甲方及共有人的授權及認可,甲方及其代理人對本契約的簽定、履行、違約、終止等承擔全權責任。
2、經雙方協商特別委託許可權為: 。
二、委託物業的基本情況:房屋所有權證號(購銷契約號): 所有權人: 、共有人: 、建築面積: ㎡ (以產權證為準)結構: 。
三、買賣及價款約定
1、甲方獨家委託乙方以不低於人民幣元整( )的房款價格銷售該物業,並由乙方代理甲方簽訂《房屋買賣契約》;交易該物業過程中,買房支付定金(或意向金)時,乙方有權向甲方收取委託服務費人民幣 元整( )。當物業售價為人民幣 元整( )時,溢價部分 %做為委託酬金歸乙方所有。
2、該物業交易過程中所涉稅費等,由□買賣雙方共同承擔
□賣方獨自承擔
□買方獨自承擔
其他: 。
3、簽訂本契約時,乙方留存甲方相關證件如下:原件包括 ;甲方還應提供身份證複印件及戶口本複印件、婚姻證明等,
四、甲方權利與義務:
1、甲方需確保該物業權屬的真實有效,並已取得其他共有人(含配偶)書面同意,可合法交易,並不得拖延履行與購買方簽訂的《房屋買賣契約》。
2、若該物業現仍有按揭或抵押,則甲方在簽定本協定後,應積極配合辦理向貸款銀行申請提前還貸事宜及解除抵押手續,並於過戶前結清該房屋的貸款及利息。
3、甲方應當如實介紹該物業歷史情況,不得隱瞞(如兇殺、偷盜等等),否則因此而出現的交易價差乙方不負任何責任。
4、本契約簽訂之後,甲方不得自行出售或委託他人轉讓該物業,也不得以抵押、出租、拍賣等方式處理該物業。
5、甲方必須對該房屋委託銷售價格保密,保證本契約內容及相關信息不被第三方獲知。
五、乙方權利與義務:
1、若在本委託期限屆滿前,乙方未能售出該物業,則應當向甲方支付補償金 元整( )。
2、甲方提供的證件需要返還的,乙方應妥善保管並將保管收據及時送交甲方;若在委託期限內甲方取回權屬資料的行為有礙於本乙方售賣該物業,則本委託期限順延至代理人完成本協定所有委託事項止。
3、銷售期內,乙方應積極將甲方物業在網上發布,並在全市各連鎖店積極推薦,代為甲方發布房源信息爭取儘快促成該物業成交。
六、違約責任
1、甲方違反上述條款約定,致使本契約無法正常履行的,經雙方協商仍無法履行的,應向乙方支付違約金人民幣: 元整(,如因此對乙方及第三人造成損失的,還應承擔全額賠償責任。
2、涉及該物業的居間買賣契約一但簽訂,雙方權利及義務按居間買賣契約的約定為準,此時視為乙方已履行完畢本協定委託事項。
3、若甲、乙雙方委託期限屆滿時乙方未能售賣該物業,經甲乙雙方友好協商,可以延長本協定委託期限。若協商不妥的,本契約終止。
七、符合下列情形之一,雙方免責,本契約終止;
1、不可抗力因素情況或履約後該物業被證實列入凍結、拆遷或成套改造範圍的情況。
2、法律、法規、政策變更,致使本契約無法履行或交易成本增加的情況。
3、本契約經甲、乙雙方簽字蓋章後生效,一式三份,甲方執一份,乙方執兩份。
5、本契約附屬檔案和補充條款是本契約不可分割的一部分,與本契約有同等的法律效力。
6、因本契約的履行而發生的任何爭議,由雙方通過友好協商解決。若雙方無法達成一致,任何一方均可向 員會申請仲裁,仲裁結果對雙方均有約束力。
八、補充條款: 。
甲方:________(簽章) 乙方:________(簽章)
代理人: ________代理人:________
________年____月____日________年____月____日
簽約地點________
2024二手房買賣契約簡單版 篇30
甲方(賣方):____________________________
乙方(買方):____________________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在_______市_______區_______路_______小區_______號樓_______單元_______室(建築面積_______平方米,儲藏室_______平方米,產權證號_____________________)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫______________元;即人民幣小寫____________元。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金______________,即小寫____________。
四、乙方支付定金之日起__________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由_______方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件。
十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:__________________________________________________________________
甲方(賣方):____________________身份證號:_______________________________________
住址:____________________電話:________________________________________
_________年____月___日
乙方(買方):___________________身份證號:________________________________________
住址:____________________電話:________________________________________
_________年____月___日
2024二手房買賣契約簡單版 篇31
出售人(賣方):
身份證號碼:
聯繫電話:
買受方(買方):
身份證號碼:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國物權法》、《城市房地產轉讓管理規定》等法律、規章的規定,經友好協商,本著平等、自願、互利的原則,就下列房屋買賣,訂立本契約。
一、房產基本情況
賣方房產(下稱該房產)座落於廈門市________________,建築面積________平方米。詳見《房屋所有權證》、《房屋結構圖》。
二、賣方對該房產現狀的聲明
賣方根據國家的規定己依法取得該房產所有權,對該房產現狀負全責,並保證該房產符合國家及所在地房產上市的有關政策及規定。賣方保證所提供的相關資料完整、真實、合法、有效,否則由此產生的後果由賣方承擔(該房產的產權證將於______年___月___日前開具出來)。
三、買方對購買情況的聲明
1、買方已親自實地看房,並對該房產的現狀及疑慮詢問過賣方,在明確賣方所提供的相關資料後自願簽訂本契約。買方已親自審查過該房產產權相關權屬信息資料,了解產權相關信息,願意購買該房產。
2、買方保證所提供的相關資料完整、真實、合法、有效,否則由此產生的後果由買方承擔。
四、房產成交價
買賣雙方商定上述房產成交價為人民幣(大寫)_____________________(但交易備案價為_____________元)【包括該房產的附屬設施、設備等物品】。
五、交易定金
買方應向賣方支付的定金為人民幣(大寫):_____________________(:__________)。
六、房款交付
契約簽訂後,買賣雙方同意,按以下商定結果,買方給付除定金之外的剩餘房款。
1、買方於本契約簽定之日起三日內以現金方式支付人民幣(大寫):_____________________(:__________);
七、有關稅費
1、買賣過戶所涉及所有稅、費,均由_____方承擔。
【按有關規定,賣方需付稅費:(1)營業稅及附加;(2)印花稅;(3)個人所得稅:(4)土地增值稅;(5)交易手續費。買方需付稅費:(6)印花稅;(7)契稅;(8)交易手續費;(9)房屋登記費。其它費用:以實際發生的稅費為準。】本契約在履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的,由政策規定的繳納方繳納;政策中未明確繳納方的,由買方繳納。
2、土地證辦理費用:土地證從賣方名下過戶至買方名下的全部費用由_____方承擔;如房產所屬土地為劃撥地,則土地出讓金由_____方承擔;雙方約定其他承擔方式:_______________________________________________。
3、配套設施過戶費:配套設施的相關證件過戶手續費用由_____方承擔。
4、買賣雙方商定,對該房產的住宅專項維修資金,按照國家有關規定另行簽訂過戶協定,結餘部分隨房屋所有權同時過戶。
5.買賣雙方商定,賣方在交付該房產時,對該房產附隨的水、電、煤氣、有線電視等度數進行確認,並結清水費、電費、煤氣費、有線電視費、物業管理服務費、公共維修金等費用,並經雙方簽字確認。
八、房屋的交付
賣方在買方支付全部的購房款之日起7日內,將上述房產正式交付給買方,並履行下列手續:
1、賣方在交房前保證維護上述房產的現有固定裝修(固定裝修指構成該房裝修之固定部分,經拆除將破壞設施完整性,包括但不限於地板面、牆體、燈具、水龍頭。嵌入式排氣扇、壁櫥、門、門把、門窗、防盜網、廚衛設施及其它設施等),在買方接收時移交。
2、買方在接收該房產時對該房產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等約定事項進行驗收,交接確認後對該房產及附屬配套設施負全責。
3、如雙方認為在上述房產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品的描述有不詳盡之處,可另行補充書面約定,在交接時以書面約定為準,雙方僅對書面內容承擔責任。
九、房屋權屬轉移登記
買賣雙方同意,自本契約簽訂之日起至______年__月__日內,雙方共同到房屋登記機構申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
十、違約認定
1、買賣雙方簽訂本契約後,一方未按契約約定擅自變更或解除契約的,或未按契約及契約相關附屬檔案的約定履行義務的,視為違約。
2、賣方保證上述房產產權清晰,在房屋權屬轉移登記前,若發生與賣方有關的產權糾紛或債務糾紛概由賣方負責,如因此造成契約履行障礙,視為其違約;若該房產己出租,賣方未在交房前妥善解決租賃事項的,視為其違約。
十一、違約責任
(一)自違約行為發生之日起,違約方按成交價款每日_______向守約方支付違約金。該違約金的認定及支付不影響契約在違約行為終止之後繼續履行。
(二)自違約行為發生之日起超過十五日,守約方即向違約方發出函件促其履約,發函即日起超過十五日仍未回復並履約的,守約方可解除契約。若賣方違約,則賣方除應將扣除定金金額的買方已付購房款退還給買方外,還應向買方雙倍返還定金;若買方違約,則賣方應將扣除定金金額的買方己付購房款退還給買方,買方己支付的定金則作為對賣方的賠償。同時守約方有權要求違約方支付產生的佣金、服務費、交易過程中所產生的其他費用、因違約行為給守約方增加的費用、律師代理費、差旅費等。
十二、契約變更
本契約在履行期間,買賣雙方任何一方要求變更契約條款的,應及時通知對方,並徵得對方的同意後,在約定的時限內,簽訂補充協定,註明變更事項。未徵得對方同意,擅自變更造成的經濟損失,由責任方承擔。
十三、因不可抗力或政策的改變等原因導致本契約無法履行,買賣雙方免責。交易過程中己產生的費用由買賣雙方各自承擔。根據本條款免責,雙方應簽訂具結報告。
十四、爭議解決方式
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決:也可請求當地消費者委員會調解處理,或者向當地工商行政管理部門申訴。協商不成的,依法向買方所在當地人民法院起訴。
十五、契約附屬檔案
本契約未盡事項,可由買賣雙方協商簽訂補充協定作為契約附屬檔案。契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。
十六、契約數量及持有
本契約經買賣雙方簽字即生效,本契約一式兩份,買方、賣方各執一份,具有同等法律效力。
十七、契約生效
本契約自買賣雙方簽字(或蓋章)之日起生效。
第十八、涉及該房產交易的口頭的、書面的內容,若與本契約不一致的,以本契約的條款為準。
(國土局備案契約與本契約不一致的,以本契約為準。)
出售人:
______年___月___日
買受人:
______年___月___日
契約附屬檔案:
附屬檔案一:《房屋所有權證》
附屬檔案二:《房屋結構圖》
2024二手房買賣契約簡單版 篇32
編號:_________
甲方(出賣人):_________
(本人/法定代表人)姓名:_________
國籍:_________
(身份證/護照/營業執照號碼):_________
地址:_________
郵政編碼:_________
聯繫電話:_________
委託代理人:_________
國籍:_________
電話:_________
地址:_________
郵政編碼:_________
乙方(買受人):_________
(本人/法定代表人)姓名:_________
國籍:_________
(身份證/護照/營業執照號碼):_________
地址:_________
郵政編碼:_________
委託代理人:_________
聯繫電話:_________
國籍:_________
電話:_________
地址:_________
郵政編碼:_________
根據國家和_________省(市)法律、法規和有關規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就下列房地產買賣達成如下協定:
第一條房屋的基本情況
1、甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於_________;位於第_________層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米),房屋用途為_________;(房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號)為_________。
第二條房屋面積的特殊約定
1、本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測/原產權證上標明/房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
2、該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%(不包括±_________%)時,房價款保持不變。
3、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%)時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:
(1)乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。
(2)每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條土地使用權性質
1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
2、土地使用權年限自_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_________;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須/無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格
按(總建築面積/實際建築面積)計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
第五條付款方式
1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並應於本契約生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最後一期付款時沖抵,支付方式為以下第_________種:
(1)現金_________;
(2)支票_________;
(3)匯款_________。
第六條交付期限
甲方應於本契約生效之日起_________日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_________日內,將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任
1、乙方如未按本契約第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。
自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。
2、逾期超過_________天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任。
(1)終止契約,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過_________個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任。
(1)終止契約,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
第九條關於產權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。
如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條稅費的交納
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。
本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
委託代理人(簽字):_________
委託代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________
簽訂地點:_________
_________年____月____日
_________年____月____日
2024二手房買賣契約簡單版 篇33
房 屋 買 賣 合 同
買方簽字:
賣方簽字:
日
賣方:_李成平_,身份證號碼:______
身份證地址:_____蘭州市城關區嘉峪關路137號403________________
現住址:_________________________________________________________
家庭電話:______________;手機:_
買方:_ 李建鋒 _,身份證號:
身份證地址:___蘭州市七里河區龔家灣1號_______________
現住址: 蘭州市城關區東崗東路1315號
家庭電話:______________;手機:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協定:
第一條 房屋基本情況
(一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為: 城關 【區】嘉峪關路電信 【小區】 高層 【座】【號(樓)】 2 單元403 號(室)。該房屋所在樓層為4層,建築面積共 50.84 平方米。
隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品等。(如壁掛爐、燈等不能拆,如若發生拆除由乙方按原價從房款扣除。)
第二條 房屋權屬情況
(一)該房屋所有權證證號為:________________________。
(二)該房屋性質為單位福利費。
(三)該房屋的抵押情況為未設定抵押。
(四)該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
(五)該房屋為壹人共有,所有人姓名為
第三條 成交價格和付款方式
(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣
(小寫),
整(大寫)。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
(二)買方付款方式如下:
1、本契約簽訂後 3 日內,買方向賣方支付定金(若交易成功則轉為第一批房款)(人民幣) ¥240000.00 元(小寫), 貳拾肆萬 元整(大寫)。
2、該房屋過戶到買方名下(買方獲得房產證、土地使用證)後 3 日內,買方向賣方支付第剩餘房款部分(人民幣)¥300000.00元(小寫),叄拾萬元整(大寫)。
第四條 權屬轉移登記和戶口遷出
(一)雙方同意,自本契約簽訂之日起3 日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
(二)如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內(最長不超過1個月)取得房屋所有權證書的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款,並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
(三)賣方應當在該房屋所有權轉移之日起15日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應向買方支付全部已付款千分之一的違約金。如逾期超過30日,買方有權解除本契約,賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,並支付給買方房價總款5%的違約金。
第五條 房屋產權及具體狀況的承諾
賣方保證該房屋沒有產權糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,賣方應支付房價總款5%的違約金,並承擔其他賠償責任。
賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係,附屬檔案一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給買方。
賣方保證自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附屬檔案一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電 信】:___________________________費用由賣方承擔,交付日以後(含當日)發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面餘額在房屋過戶後15日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第六條 房屋的交付和驗收
賣方應當在房屋過戶到買方名下後15日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應當履行下列各項手續:
1、賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附屬檔案一中所列物品;
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字;
3、移交該房屋房門鑰匙;
4、按本契約規定辦理戶口遷出手續 ;
5、本契約規定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的.過戶 ;
6、本契約規定的其他應完成的事項。
本條規定的各項手續均完成後,才視為該房屋驗收交接完成。
第七條 本契約簽訂後,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權證的,買受人有權解除本契約,賣方應當自收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,並按買方累計已付定金和房款的一倍支付違約金。
第八條 稅、費相關規定
本契約履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
1、賣方需付稅費:(1)營業稅;(2)城市建設維護稅;(3)教育費附加;(4)印花稅;(5)個人所得稅;(6)土地增值稅;(7)房地產交易服務費;(8)土地使用費。(9)提前還款短期貸款利息(如有);(10)提前還款罰息(如有)。
2、買方需付稅費:(1)印花稅;(2)契稅;(3)產權登記費;(4)房地產交易服務費;(5)《房地產證》貼花;
3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半:(1)權籍調查費;(2)房地產買賣契約公證費(如有);(3)評估費;(4)保險費(如有);(5)其他(以實際發生的稅費為準)
因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的,其應當向對方支付相當於房價總款5%的違約金。
第九條 違約責任
一、逾期交房責任
除不可抗力外,賣方未按本契約第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規定處理。
1、逾期在15日之內,自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金,並於該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過15日後,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,並按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
二、逾期付款責任
買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:
1、逾期在15日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金,並於實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金,契約繼續履行;
(2)逾期超過15日後,賣方有權解除契約。賣方解除契約的,買方應當自解除契約通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金,並由賣方退還買方全部已付款。
第十條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另 一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起10日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第十一條 爭議解決方式
本契約項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的, 依法向房屋所在地人民法院起訴;
第十二條 本契約主體
2024二手房買賣契約簡單版 篇34
賣方(以下簡稱甲方):買方(以下簡稱乙方):居民身份證號碼:居民身份證號碼:地址:地址:
聯繫電話:聯繫電話:
依據《中華人民共和國契約法》及相關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願的原則,就房屋買賣事項,經協商一致,並經房屋宅基地所有權人同意,達成如下協定:
第一條房屋的基本情況
現甲方自願將甲方合法擁有的坐落在遼寧省海城市荒嶺區A14號4單元4樓(層)室的房屋賣給乙方,並將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況,並自願購買該房屋,該房屋始建於**年,房屋結構為框架結構,層高為4層,建築層數地上6層,建築面積76.25平方米(其中實際建築面積**平方米)。
第二條價格
雙方議定上述房地產按套(單元)計算,每套單價**元,總價款為人民幣,大寫:佰拾萬仟佰拾元整,即人民幣小寫240000.00元。
第三條付款方式及期限
乙方應在本契約生效之日起日內,向甲方一次性支付購房款(人民幣貳拾四萬元),由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證,甲方應開具收款收據或收款證明。
第四條交付期限
甲方應於購房款到賬之日起2日內,將該房屋交付給乙方。
第五條乙方逾期付款的違約責任
乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用,並向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金,契約繼續履行。
第七條關於合法、權屬的約定
甲方保證該房產合法、權屬清楚,並已經取得全部共有人的一致同意。契約生效後,如遇政府征地拆遷,房屋的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。甲方房產合法繼承者,不得向乙方收回乙方所購買的'房屋及所有權。
第八條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第九條辦理房產證手續所產生的一切稅費由乙方承擔
第十條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割部分,具有同等效力。附屬檔案包括甲乙雙方身份證複印件、甲方擁有房屋合法所有權證明複印件
第十一條本契約經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條本契約一式份,甲、乙雙方各執份,均具有同等效力。
第十三條契約爭議的解決
本契約履行過程中,如發生爭議,甲乙雙方應協商解決,協商解決不成時,可向有關有管轄權的人民法院起訴。
甲方簽名(簽章):乙方簽名(簽章):
年___月___日____年__月___日
轉讓方(以下簡稱甲方):
住址:身份證號:
受讓方(以下簡稱乙方):
住址:身份證號:
經自願協商達成一致,甲方將自己合法擁有的一
下契約條款,以資共同遵守:
第一條轉讓房屋的基本情況
轉讓房屋(以下簡稱該房屋)位於東
第二條轉讓價格
雙方商定該房屋轉讓價格為(人民幣)元整,大寫(人民幣) 。
第三條付款方式
雙方一致同意購房款由乙方一次性支付。在交付乙方房產證同時由乙方全部支付。甲方在收款時應向乙方出具收據。
第四條房屋交付
甲方應於本契約生效之日起10日內,將上述房屋的全部鑰匙交付乙方,並在雙方在場的情況下由乙方對房屋進行驗收,乙方如無任何異議,視為該房屋情況符合本契約約定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處分權歸乙方行使。
第五條甲方的承諾保證
甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,轉讓該房屋不存在法律上的障礙。
甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利,本契約簽訂前該房屋集資、購房款、天然氣管道安裝費、壁掛爐安裝費用、物業管理費及其他應當交納的費用已全部交清,如有尚未交納或拖欠的費用,由甲方全部承擔。
第六條違約責任。
甲方違反本契約約定,未能在約定時間內交付上述房屋的,每逾期一日,甲方應按乙方已付購房款的
萬分之二承擔違約責任;逾期超過三個月時,乙方有權單方解除本契約,甲方應承擔全部購房款20 %的違約金。
乙方違反本契約約定,未能在約定時間內支付約定的購房款,每逾期一日,甲方按應付購房款的萬分之二計算滯納金,逾期超過三個月時,甲方有權單方解除本契約,乙方應承擔全部購房款20%的違約金。
第七條本契約未盡事宜,由雙方另行協商,並簽訂補充協定,補充協定和本契約具有同等法律效力。
第八條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第九條本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
甲方:
乙方:
證明人:
年月日
2024二手房買賣契約簡單版 篇35
賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________________________
買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________________________
根據《中華人民共和國_____》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在________________________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____________平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易核心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易核心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本契約主體
1。甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
2。乙方是____________,代表人是____________。
第八條本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本契約一式三份。甲乙雙方各執一份,公證處執一份。
第十條本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條雙方約定其他事項:_____________________________________________。
甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________
__________年________月________日__________年________月________日