有關二手房買賣契約範文合集

有關二手房買賣契約範文合集 篇1

甲方(賣方):______________

乙方(買方):______________

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在_______市_______區_______路_______小區_______號樓_______單元_______室(建築面積_______平方米,儲藏室_______平方米,產權證號_______)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的'土地使用權同時出賣給乙方。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫______________元;即人民幣小寫____________元。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金______________,即小寫____________。

四、乙方支付定金之日起__________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由_______方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件。

十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

十二、附加條款:______

甲方(賣方):______乙方(買方):______

身份證號:______身份證號:______

住址:______電話:______

住址:______電話:______

______年____月___日______年____月___日

有關二手房買賣契約範文合集 篇2

甲方(賣方):

乙方(買方):

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在公平、平等、自願、協商一致的基礎上,現就乙方向甲方購買其座落於房屋,面積為平方米,權屬為私有房產一事,達成如下協定。

一、甲乙雙方議定上述房屋成交價為人民幣元整,大寫為元。本契約簽訂之日,乙方向甲方支付人民幣元整,作為購房定金。甲乙雙方同意並約定在簽定契約日內乙方支付首付款(含定金)人民幣元給甲方,剩餘房款人民幣元應在房屋過戶給乙方後日內付清。

二、由於現實原因,本小區房產暫時無兩證(房產證,土地使用證),乙方已對甲方所要出售的房產做了充分了解自願購買該房,經雙方協商,甲方在產權證辦理完畢之後應在日內通知乙方辦理過戶,過戶所產生的費用由乙方承擔,甲方不得藉故拖延時間。

三、由甲乙雙方協商同意於 年 月 日由甲方將上述房產正式交付乙方。房屋移交給乙方後,其該建築範圍內的'土地使用權一併併入乙方使用,如由於國家政策或自然因素等不可抗拒的原因(如:升值,貶值,拆遷等),造成的損失或受益均與甲方無關,由乙方享受或承擔。

四、甲方保證對該房屋轉讓有完全的所有權,無任何家庭糾紛,轉讓前沒有任何抵押、擔保、出租、被查封等其他項權項

五、甲方保證該房屋無重大質量問題或瑕疵。

六、甲方在將該房產交給乙方時,甲方保證將一切與該房產附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費等費用已結算,並將相關繳費證件交給乙方。

七、違約責任:乙方中途毀約,不得向甲方索還定金,所簽契約終止。甲方中途毀約應將定金退還乙方,另付乙方10%定金數額的違約金,乙方不能按期向甲方付清購房款或甲方不能按期向乙方交付房屋,每超壹日,由違約方賠償房價款的千分之一的滯納金給對方。因本房暫無兩證,雙方約定甲方收到購房首付款,乙方拿到本房鑰匙為交易成功,甲乙雙方均不得反悔。若乙方進住後,甲方反悔,甲方除返還乙方所付全部購房款外,另付違約金元,乙方反悔,則無條件搬出,另付違約金元。

八、本房產因暫無兩證,其平方面積按計算,將來辦證過程中如有測量誤差,甲乙雙方約定,互不追究,其成交價不變。

八、本契約按照《中華人民共和國經濟契約法》進行,一式二份,甲乙雙方各執一份,一經簽字即產生法律效力。

九、本契約在履行中若發生爭議,甲乙雙方應友好協商解決,如不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

十、其他約定事宜:

甲方:乙方:

日期:日期:

有關二手房買賣契約範文合集 篇3

賣方: (以下簡稱甲方)

【身份證號】:

住所: 聯繫電話:

賣方: (以下簡稱甲方)

【身份證號】:

住所: 聯繫電話:

買方: (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國物權法》等法律、法規的規定,經友好協商,本著平等互利的原則,就該房屋買賣的有關事項達成一致意見,訂立本契約。

第一條房屋基本概況

房屋坐落: 產別:

書證號地號:

房屋狀況: 幢 號 房 號 結構: 總層數: 所在樓層: 建築面積: 設計用途:

第二條房屋現狀

買賣雙方均清楚該房屋產權及面積現狀,並確認該房屋是以現狀出售,該房屋產權現狀為:

1、該房屋已辦理房屋所有權證,賣方對該房屋享有完整的所有權,能完全支配和處理。

2、該房屋抵押狀態:無。

3、該房屋存有租約狀態:無。

第三條房屋成交價格

甲、乙雙方商定該套房屋的成交價格為¥元(大寫人民幣:),該價格包括房屋的附屬設施設備、裝飾裝修等物品。

第四條房款交付

契約簽訂後,當事人各方同意按下列第(1)種方式支付房價款:

(1)一次性付款:

買方於 年 月 日前將房款¥元(大寫人民幣:)交付賣方。

第五條逾期付款違約責任

除本契約第十條規定的特殊情況外,買方如未按本契約規定的`時間付款,按以下方式處理:

1、買方逾期支付房款時,買方按日向賣方支付逾期應付款項百分之的違約金。

第六條產權過戶辦理

於 年 月 日收到買方支付的房款後,甲、乙雙方共同到房管部門辦理該房屋產權交易過戶手續。

第七條稅、費支付

買賣過戶所涉及稅、費,甲、乙雙方約定按下列方式支付:

1、按照法律法規、政府有關規定,買賣雙方需付的稅費有契稅、個人所得稅等,買賣過戶所涉及的所有稅費均由方承擔繳納。

第八條房屋交付:

賣方在 年 月 日,將房屋鑰匙、水電氣資料、附屬設施設備等物

品一併交付予買方。賣方移交房屋、裝飾裝修、設施設備等物品後,買方應自己負責管理維護。

第九條違約約定:

1、買賣雙方均應按照本契約約定履行義務,否則,違約方應按照房屋成交價的20%作為違約金支付給守約方。

第十條如有下列情形之一的,當事人各方免責:

1、因不可抗力致使契約無法履行的;

2、因法律、法規和相關政策變動致使契約無法履行的。

第十一條

因本契約發生爭議,由當事人各方協商解決。協商不成的,可向人民法院訴訟。

第十二條

本契約經當事人各方簽字蓋章即生效,本契約一式三份,當事人各方各執一份,交房屋交易管理部門存檔一份,各份具有同等法律效力。

甲方(賣方): 乙方(買方):

簽約地址:

簽約時間: 年 月 日

有關二手房買賣契約範文合集 篇4

甲方(購貨方): 乙方(供貨方): 經雙方協商,擬定以下幾條,以供雙方共同遵守。

1.今有甲方向乙方定購緬甸花梨木(原木)1500噸,價格為8600 元每噸,(活動差額不能超過100噸),價格不含報關稅,運費。

2.甲方於________年____月____日星期五向乙方支付定金50萬人民幣,乙方不得再將木材賣給別人,否則按定金雙倍賠償(100萬人民幣)甲方。

3.每天拉走木材的貨款當天結清,定金為最後一天的貨款結算,多退少補。

4.乙方負責在貨場裝車,甲方負責後期物流運輸事務。甲方必須在________年____月____日前將木材全部拉走,否則定金賠償給乙方,當做補償。

5.契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與契約具有同等效力。本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份。

購貨單位(甲方):________(公章)

供貨單位(乙方):______(公章)

法定代表人:____________(公章)地址:____________________

法定代表人:____________(公章) 地址:__________________

開戶銀行:________________ 帳號:__________________

開戶銀行:______________帳號:____________________

電話:____________________

電話:__________________

_______年____月____日訂

有關二手房買賣契約範文合集 篇5

賣 方: (以下簡稱甲方)

買 方: (以下簡稱乙方)

見證方: (以下簡稱丙方)

甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方私人房產一事達成以下條款:

第一條 甲方對產權的聲明

甲方根據國家規定,已依法取得____市_________區(縣) 的房屋所有權證書,所有權證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現狀負全責。該房屋的結構為 _____________________,建築面積為_________平方米。

第二條 甲方對買賣權的聲明

甲方保證該房屋是符合國家及____市房屋上市的有關規定及政策法規,甲方有權將該房屋上市交易。由於違反國家及____市相關政策法規而引起的法律及經濟責任由甲方來承擔。

第三條 乙方對購買權的聲明

乙方願意在本契約

第一條款及

第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全產權之事簽訂本協定,並認可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。

第四條 房屋售價

雙方同意上述房屋售價為每建築平方米人民幣元,價款合計為人民幣 元。(大寫____佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)

第五條 付款方式

(一) 無須銀行貸款

1、乙方應在簽訂《____市房屋買賣契約》時,支付相當於總房款的10%的定金。

2、乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內,支付剩餘90%房款。

(二) 銀行貸款

1、 乙方應在簽訂《____市房屋買賣契約》時,支付相當於總房款的.10%的定金。

2、 乙方應在辦理立契過戶手續前3個工作日內,支付首期房款。

3、 銀行貸款部分房款按銀行規定由銀行直接支付。

第六條 違約責任

1. 甲、乙雙方契約簽訂後,乙方中途悔約,應書面通知甲方,甲方應在3個工作日內,將乙方的已付款(不計利息)返還乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應書面通知乙方,並自悔約之日起3個工作日內應將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

2. 乙方如未按本協定

第五條款規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。每逾期一天,乙方應支付甲方所應付房款的0.4作為滯納金,逾期超過15天,即視乙方違約,定金不予返還。

3. 甲方應在獲得全部房款後3個工作日內將房屋搬空,每逾期一天,甲方應按乙方已付房款的0.4向乙方付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約,乙方可要求強制執行。

第七條 房屋交付

甲乙雙方就房屋交付達成以下細目:

1、沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業管理費、取暖費等;

2)、沒有固定不可移動裝修物品的破壞;

3、房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;

4、其它: 。

第八條 關於產權辦理的約定本協定簽訂後,甲乙雙方應向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續,並按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲乙雙方依照有關規定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付,在物業交驗時提供相應票據。

第九條 有關爭議 本協定未盡事宜,雙方可簽訂補充協定。本協定的附屬檔案和雙方簽訂的補充協定為本協定不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當本契約在履行中發生爭議時,雙方協商解決。協商不能解決的,雙方均有權向該房屋所在地的人民提起訴訟。

第十條 生效說明 本協定一式四份,甲乙雙方各執一份,房屋所在區(縣)交易所留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋__日起生效。

甲 方:

乙 方:

丙 方:

________年____月____日

有關二手房買賣契約範文合集 篇6

賣方(以下簡稱甲方):_______________

買方(以下簡稱乙方):_______________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:

第一條甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施風險提示:核實房屋狀況

除正常考慮房屋戶型、結構等建築狀況和小區及周邊配套狀況外,買方還需謹慎核實房屋權利情況,如:土地使用權類型、使用期限、土地及房屋用途、房屋所有權性質、房屋共有人情況、房屋是否存在抵押、出租、查封、凍結轉讓、列入拆遷範圍,等等。

否則,可能因房屋存在權利瑕疵而給買方帶來巨大風險,出現即使交付了全部款項也無法實際取得房屋產權等情況。

1、甲方所售房屋所有權證號為______號,房屋土地使用權證號為______號;

2、甲方所售房屋位於______區______路(街)______號,為______結構;

3、甲方所售房屋建築面積______平方米;

4、甲方所售房屋附屬設施為_______________________________________。

第二條房屋價格及其他費用

1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰___拾___元整(含附屬設施費用);

2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由______方負擔。

第三條付款方式

1、甲乙雙方同意選擇以下第_____種方式付款:

(1)以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。

(2)以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。風險提示:付款方式

雙方應該在契約中明確付款方式和時間。如首付款、尾款的支付比例、數量和時間,確保買方出現拖欠或減少階段支付金額的情況時有據可依,較好地維護自身權益。

儘量通過銀行轉賬或存款到賣方指定的賣方本人銀行賬號的方式來付款。現金支付方式存在較大風險,請謹慎選擇。如需選擇現金支付,請務必保留有效的付款憑證。

第四條房屋交付風險提示:交房約定

建議雙方約定在買方付清首付款時即交房。對買方而言,實際交房不僅可以儘快使用房屋,更重要的是可以減少一房兩賣的風險。對賣方而言,雖然暫未收到全部房款,但因還未辦理房屋過戶手續,所以交房並不會帶來實質風險。賣方應當在收到□定金□第一期房款契約全部房款之日起日內將該房屋交付給買方。

2、房屋交付時,應當履行下列手續:風險提示:明確交易程式

二手房交易可分為簽約、付款、交房、過戶四大步驟,每一個步驟都必須約定清楚,否則,一旦發生糾紛,對買方或賣方都有可能帶來巨大損失,如買方已付款但無法實際取得房屋,或賣方已交房、過戶卻收不回全部款項,等。

房屋涉及抵押或買方需要按揭付款的,則還需要辦理解押或按揭貸款等手續。

具體的約定較為細緻、複雜,建議請專業律師審查。賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附屬檔案一中所列物品;買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字;移交該房屋房門鑰匙;交付日前該房屋所產生的'各項費用買受人已負責繳清;賣方與房屋的承租人解除租賃契約關係。

3、當事人雙方同意於日前雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。

4、若因一方原因在前房屋權屬無法轉移登記至買受人名下,則另一方有權解除契約,並有權要求對方按照房價款的_______%支付違約金。

5、賣方應於日前,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如因賣方自身原因未如期將與本房屋相關的戶口遷出的,每延期____日,應當按照房價款_______向買受人支付違約金。

6、房屋物業管理費、供暖、水、電、煤氣、有線電視等的過戶手續辦理過程中,甲乙雙方應積極配合,產生的過戶手續費用由買方承擔。

第五條乙方逾期付款的違約責任乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期____日,按照逾期金額的_____支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款_____%違約金。

第六條甲方逾期交房的違約責任風險提示:違約責任

因為房產交易複雜且金額較大,有時會出現意想不到的狀況,導致違約行為。為了能避免以後出現扯皮現象,需要在簽署契約時就明確寫清雙方的責任和權利,以及違約金的償付金額和時間,遵循的原則就是雙方責權利對等。甲方未按本契約

第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期____日,按照購房總價的_____支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價_____%的違約金。

第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第八條本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。

第九條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

第十條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十一條本契約一式_____份,甲、乙雙方各執_____份,其他_____份交有關部門存檔,具有同等的法律效力。(以下無正文)

甲方(簽章):________乙方(簽章):________

日期:________日期:________

有關二手房買賣契約範文合集 篇7

甲方(出賣人):___________________

乙方(買受人):___________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買二手房,甲、乙雙方達成如下契約:

第一條 標的物

甲方房屋(以下簡稱該房屋)位於________市________區,該房屋的所有人為________,建築面積為_____平方米(詳見土地房屋權證第______號),甲方自願將上述房屋出售給乙方。

第二條 價款

甲乙雙方商定該房產的成交價格為人民幣________元整大寫:人民幣________萬元整。

第三條 交付與支付

1、本契約書籤訂時,甲方向乙方交付房屋所有權、土地使用權證書和全部門鎖鑰匙、電費、自來水費、有線電視、電話等交費證件。

2、本契約簽訂當日,乙方一次性支付甲方________元整,付款方式為銀行轉帳。

第四條 所有權轉移特別約定

甲乙雙方約定本契約書項下標的物自交付後轉移至乙方。

第五條 承諾與保證

1、甲方保證擁有上述房屋的所有權,該項所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。

2、甲方保證上述房地產權屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設定抵押,不在建設拆遷範圍內並已取得其他共有人同意。

3、甲方承諾誠信履行本契約書的項下的契約義務。

4、乙方承諾誠信履行本契約書的項下的契約義務。

第六條 協助義務

在乙方確定的時間,甲方應配合乙方辦理房屋所有權證和土地使用權證的過戶手續至乙方名下,包括但不僅限於根據登記部門的要求另行簽訂契約文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。

第七條 違約責任

1、因甲方違反本契約書所有權瑕疵擔保責任而導致乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)等爭議解決程式,甲方須承擔乙方由此產生的全部損失並承擔違約責任。

2、甲方如不能及時履行本契約書第六條的協助義務,應繼續履行該項義務並承擔違約責任。

3、乙方不能依約承擔本契約書第三條義務時,應承擔違約責任。

4、甲方雙方違反本契約書其他約定的,依法承擔相應的違約責任。

第八條 不可抗力

1、任何一方遇有不可抗力而全部或部分不能履行本契約或遲延履行本契約,應自不可抗力事件發生之日起五日內,將事件情況以書面形式通知另一方,並於事件發生之日起二十日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的'證明。

2、遭受不可抗力的一方應採取一切必要措施減少損失,並在事件消除後立即恢複本契約的履行,除非此等履行已不可能或者不必要。

3、本條所稱“不可抗力”系指不能預見、不能避免或不能克服的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、火災、爆炸、雷電、地震和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府管制、國家政策的突然變動和罷工等。

第九條 爭議解決辦法

1、因履行本契約或與本契約有關的一切爭議,雙方當事人應通過友好協商方式解決。

甲方(出賣人):___________________

乙方(買受人):___________________

日期; _____________________________

有關二手房買賣契約範文合集 篇8

賣方:___________,身份證號碼:__________________________________

身份證地址:_______________________________________________

共同持有人___________,身份證號碼:________________________

身份證地址:_______________________________________________

現住址:___________________________________________________

聯繫電話:______________

買方:___________,身份證號碼:__________________________________

身份證地址:________________________________________________

共同買受人___________,身份證號碼:_________________________

身份證地址:_______________________________________________

現住址:___________________________________________________

聯繫電話:______________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協定:

第一條 房屋權屬情況

(一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:____________【市】 __________________【小區】________【號(樓)】_________單元 _________號(室)。該房屋所在樓層為 _________層,登記建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積______平方米。

(二)該房屋所有權證證號為:________________________。

(三)土地使用狀況

該房屋占用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥)方式獲得。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年______月_______日止。

(四)該房屋的抵押情況為未設定抵押。

(五)該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。

該房屋占用範圍內的土地使用權及該房屋的相關權利、義務隨該房屋一併轉讓。

第二條 買賣雙方申明

賣方申明:賣方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況。賣方確認該房地產沒有設定抵押也未被查封凍結,無產權糾紛和財務糾紛等,無不良事件發生,不受他人合法追索。該房歸屬賣方 人所有,賣方對該房地產享有完全獨立的處分權。提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。賣方對違反國家及天津市關於房屋上市交易政策引起的後果承擔法律責任。

買方聲明:買方對賣方所出售的房屋已充分了解,自願購買本契約第一條所述賣方房屋,支付房款,履行本契約約定的各項義務,承擔違反本契約義務的法律責任。

第三條 成交價格和付款方式

(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元(小寫),________________________________元整(大寫)。此房價款為甲方淨得價,買賣上述房產交易過程中產生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。

上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修和其他與該房屋相關的所有權利。

(二)買方付款方式如下:

1、本契約簽訂當日,買方向賣方支付定金(若交易成功則轉為第一批房款)(人民幣)___________元(小寫),_____________________________元整(大寫)。(以收據收條為準)

2、該房屋辦理房產證過戶前 日,買方向賣方支付第二批房款部分(人民幣)_______元(小寫),__________________________元整(大寫)。(以收據收條為準)

3、該房屋辦理土地使用證當日,買方向賣方支付最後一批房款部分(人民幣)___________元(小寫),________________________________元整(大寫)。(以收據收條為準)

第四條 權屬轉移登記

買賣雙方應積極配合辦理過戶手續,因買賣任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。雙方同意,自本契約簽訂之日起_ _日內,賣方配合買方向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。

第五條 房屋的交付和驗收

賣方應當在房屋過戶到買方名下後 日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應當履行下列各項手續:

1、賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附屬檔案一中所列物品;

2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修清單上籤字;

3、移交該房屋房門鑰匙;

4、本契約規定的其他應完成的事項。

本條規定的各項手續均完成後,才視為該房屋驗收交接完成。

第六條 稅、費相關規定

本契約履行過程中,應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費。本契約買賣房產交易過程中產生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。

第七條 違約責任

一、房屋權屬轉移無法辦理責任

1、若因賣方原因致無法辦理房屋權屬轉移登記手續的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起10日內退還買方已付款,並按照中國人民銀行同期存款利率付給利息。

2、若因買方原因致無法辦理房屋權屬轉移登記手續的,賣方有權解除本契約,買方向賣方支付違約金,違約金為契約簽訂當日買方向賣方支付的定金。

二、逾期交房責任

除不可抗力外,賣方未按本契約第五條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規定處理。

1、逾期在15日之內,自第五條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之一的違約金,並於該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金,契約繼續履行;

2、逾期超過15日後,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,並按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。

三、逾期付款責任

買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:

1、逾期在15日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之一的違約金,並於實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金,契約繼續履行;

2、逾期超過15日後,賣方有權解除契約。賣方解除契約的,買方應當自解除契約通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金,並由賣方退還買方全部已付款。

四、其它違約責任

任何一方不履行本契約約定義務,致契約目的不能實現,守約方有權要求對方支付該契約總價款5%的違約金。

第八條 不可抗力

1、本協定所指不可抗力系指:地震、風暴、水災或其他自然災害、瘟疫、戰爭、暴亂、敵對行動、公共騷亂、公共敵人的行為、政府或公共機關禁止、國家法律法規變更、政策調整等任何一方無法預見、無法控制和無法避免或克服的事件。

2、若不可抗力事件導致任何一方不能履行其任何的契約性義務,該義務應在不可抗力事件存在時暫停,而義務的履行期應自動按暫停期順延。

3、遭遇不可抗力的一方應在發生不可抗力事件後的____日內書面通知對方,並向對方提供發生不可抗力和其持續期的適當證明,

4、發生不可抗力事件時,各方應立即磋商以尋求一個公平的解決方法,並應盡其最大努力終止不可抗力事件或減少其影響。

上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。

第九條 爭議解決方式

本契約項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。

第十條 契約附屬檔案

本契約連同附屬檔案共_____頁。契約附屬檔案為本契約組成部分,具有同等法律效力。

附屬檔案一:賣方(含共同持有人)自願出售房屋申明

附屬檔案二:買方(含共同買受人)自願買房申明

附屬檔案三:房產證複印件

附屬檔案四:土地使用證複印件

第十一條 本契約一式_____份,賣方_____份,買方_____份,其他交有關部門,均具同等法律效力。

第十二條 本契約自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效,房屋驗收交接後終止。

賣方(簽章):  買方(簽章):

年月日  年月日

房屋附屬設施設備、裝飾裝修移交清單

(一)房屋附屬設施設備:

名 稱

讀 數

狀 態

移交日期

水錶

電錶

氣表

有線電視

(二)房屋家具、電器

名 稱

數 量

備 注

移交日期

臥式家具2套

床、床頭櫃、床墊、衣櫃、梳妝檯

客廳家具1套

沙發、茶几、電視櫃

家電1套

客廳3P空調、冰櫃、洗衣機

廚房電器1台

燃氣灶、微波爐、熱水器、抽油煙機

櫥櫃1套

水槽、地櫃、吊櫃

衛生間設施2套

淋浴器、浴缸、浴室櫃、浴霸、馬桶

窗簾1套

3個臥室、客廳

(三)鑰匙

名 稱

數 量

移交日期

房屋鑰匙

車庫鑰匙

大門鑰匙

有關二手房買賣契約範文合集 篇9

甲方(售房人): 聯繫電話: 身份證號碼: 地址:

乙方(買房人): 聯繫電話: 身份證號碼: 地址:

甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產達成如下協定:

第一條 房屋的基本情況

甲方將所擁有的坐落在 (儲藏室201室14.07平方米),建築面積為平方米的房屋出售給乙方,此房屋總購房款為元整(大寫過銀行轉賬方式已向甲方支付清全部房款元整(大寫。甲方在乙方支付清全部購房款次日將房屋及其鑰匙全部交給乙方。

第二條 房屋面積的特殊約定

本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。、

第三條 關於產權的約定

買賣成交後,甲方有義務無條件協助乙方辦理完成房屋產權過戶手續,中間發生的和過戶相關費用由 方承擔。

第四條 甲方保證其委託銷售的房屋產權清晰,無任何形式糾紛,並向乙方提供齊全的房屋產權資料。凡因甲方故意隱瞞事實或提供的資料不實,如果甲方出售房屋給乙方後,甲方再次出售給第三人、甲方拒絕配合乙方辦理過戶手續、甲方因房屋漲價反悔索要差價等原因造成的損失,甲方應付全部責任。乙方有權要求甲方退還全部購房款及賠償裝修費和違約金(違約金以房屋總價為基數,從購房日起按照同期銀行貸款利率的四倍承擔違約責任)並向賈汪區人民法院提出訴訟。

第五條 本契約一式兩人份,雙方各執一份,雙方簽字捺印後生效。

甲 方:乙 方: 

證明人:證明人: 

年 月 日 年 月 日

有關二手房買賣契約範文合集 篇10

依據我國《民法典》及業務實踐,下列內容在一份二手房買賣契約中是必不可少的:

一、當事人的名稱或姓名、住所

這裡主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯繫辦法等,以免出現欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產、是否夫妻共同財產或家庭共同財產。

二、標的

這裡應寫明房屋位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設施設備等情況;同時還要寫明房屋產權歸屬(要與第一條銜接);原售房單位是否允許轉賣;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。

三、價款

及付款時間約定。一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建築面積來計算房屋的價格,即約定每平方米建築面積的售價為多少元,然後用單價乘以建築面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在契約中一般要列一個付款時間進度表,買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。

四、履行期限、地點、方式

這裡主要寫明交房時間;條件;辦理相關手續的過程;配合與協調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、其他費用如何分攤;遇有價格上漲、下跌時如何處理。

五、違約責任

這裡主要說明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什麼情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題 。

六、解決爭議的方式

這裡主要約定解決爭議是採用仲裁方式還是訴訟方式,需要注意的是,如果雙方同意採用仲裁的形式解決糾紛,應按照我國《仲裁法》的規定寫清明確的條款。

七、契約生效條款

雙方在此約定契約生效時間;生效或失效條件;當事人不能為自己的利益不正當地阻撓條件成就或不成就;生效或失效期限;致使契約無效的情形;幾種無效的免責條款;當事人要求變更或撤消契約的條件;契約無效或被撤消後,財產如何進行返還。

八、契約中止、終止或解除條款

按照《民法典》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定,契約當事人可以中止、終止或解除房屋買賣契約。有必要在此明確約定契約中止、終止或解除的條件; 上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;契約中止、終止或解除後,財產如何進行返還。

九、契約的變更與轉讓

在此約定契約的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。

十、附屬檔案

在此說明本契約有哪些附屬檔案;附屬檔案的效力等。

二手房買賣契約範例

賣方: ______________(以下簡稱甲方) 身份證號:________________________

買方: ______________(以下簡稱乙方) 身份證號:________________________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:

第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施

1、甲方所售房屋所有權證號為"______ 號",房屋土地使用權證號為"______ 號";

2、甲方所售房屋位於______ 區______ 路(街)______ 號,為______ 結構;

3、甲方所售房屋建築面積______ 平方米;

4、甲方所售房屋附屬設施為__________________________________________ 。

第二條 房屋價格及其他費用

1、 甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___ 拾___ 萬___ 仟___ 佰元整(含附屬設施費用);

2、 甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由______方負擔。

第三條 付款方式

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

__________________________________ __________________________________

第四條 房屋交付

甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後 ___ 日內,甲方將房屋交付乙方, 因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。

第五條 乙方逾期付款的違約責任

乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的_____‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款_____%違約金。

第六條 甲方逾期交房的違約責任

甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的_____‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價_____%的違約金。

第七條 甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。

第八條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。

第九條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。

第十條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十一條 本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。

甲方(簽章):_________________________ 乙方(簽章):_________________________

住址(工作單位):_____________________ 住址(工作單位):_____________________

聯繫電話:__________________________ 聯繫電話:__________________________

_________年____月____日

有關二手房買賣契約範文合集 篇11

出售方(以下簡稱甲方): 身份證號碼:

買受方(以下簡稱乙方): 身份證號碼:

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方房產一事達成一致,訂立本契約:

第一條 甲方聲明:

1、甲方所售房屋已經依法取得廣州市 區 的房屋所有權證書,證書證號為 字第 號,房屋結構為 ,建築面積為平方米(以產權證上登記的建築面積為準)。

2、甲方保證房屋產權無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。

3、甲方保證所售房屋符合國家及廣州市房屋上市交易的政策規定。甲方對違反國家及廣州市關於房屋上市交易政策引起的後果承擔法律責任。

第二條 乙方聲明:

乙方購買本契約第一條所述甲方房屋,支付房款,履行本契約約定的各項義務,承擔違反本契約義務的法律責任。

第三條 甲乙雙方同意上述房產的交易價格為人民幣(大寫)拾萬仟佰拾元整(¥ 元)。

第四條 付款

1、乙方應在簽訂本契約時,即支付購房定金計人民幣(大寫)____________萬元整(¥____________);

2、乙方採用以下第________種方式

A、乙方為非貸款客戶,甲方自行還清銀行貸款贖出房產證無條件於20__年11月30日前辦理完權屬過戶登記手續到乙方名下後,上述房地產成功辦理完權屬過戶登記手續至乙方名下物業後,30個工作日內乙方一次性支付全部房款;

B、乙方為商業銀行貸款客戶,應在評估報告出具後三個工作日內,支付除乙方貸款申請額之外的剩餘房款,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和。銀行貸款部分的房款按銀行規定支付;

C、乙方為公積金貸款客戶,首付款應在本契約簽署之日起三個工作日內交付,且不得遲於對交易房屋進行評估,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,甲方應向乙方及貸款審核機構出具首付款收到證明。貸款部分的房款按貸款機構規定支付;

3、乙方經審批所獲貸款數額不足申請額,乙方應於銀行審批貸款額度通過之日起三個工作日內,補足購房首付款;乙方所申請的貸款未獲批准,乙方應於銀行不予批准貸款申請之日起十個工作日內補足剩餘房款。

4、甲乙雙方交易資金劃轉結算方式雙方約定為:甲方自願授權乙方直接(或委託)將上述購房定金及購樓首期款項劃入甲方指定的銀行賬戶,開戶行:,賬戶名為:,賬號/卡號為: 。

第五條 產權過戶

A、乙方為非貸款客戶的,甲方自行還清銀行貸款贖出房產證無條件於20__年11月30日前辦理完權屬過戶登記手續到乙方名下,乙方應當共同配合辦理完畢產權過戶登記手續;

B、乙方為商業銀行貸款客戶或公積金貸款客戶的,甲乙雙方應在貸款機構簽發的乙方貸款審批通過之日起五個工作日內或20__年11月30日前共同配合辦理完畢產權過戶登記手續

第六條 房屋交付

1、房屋交驗在雙方到主管機關辦理完權屬過戶登記手續之日起七個工作日內完成;甲、乙雙方均應親自到場,辦理水、電、煤氣、物業、數位電視、戶口遷移等相關事宜,確保房屋交付使用。房屋交付前,房屋所產生的水、電、煤氣、數位電視、物業等各項費用由甲方承擔;房屋交付後所產生費用由乙方自行承擔。雙方應簽署《物業交驗單》。

2、甲方保證向乙方出售的房屋沒有產權糾紛和債務糾紛,並結清物業、數位電視等手續。房屋設定抵押登記的,已通知抵押權人。如因甲方的原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應承擔全部責任;

3、甲方保證所售房屋建築面積同產權證記載相符;並提供齊全辦理權屬變更的全部手續;

4、甲方存有公共維修基金的,根據廣州市規定,在房產過戶之後公共維修基金歸乙方繼續使用

第七條甲、乙雙方應相互配合向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理上市批准及房屋買賣權屬過戶相關手續,按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲、乙雙方依書面約定辦理,沒有書面約定的,依照國家規定繳納。

第八條乙方交付甲方定金後,雙方依據契約法定金規定承擔違約責任,甲方悔約應當雙倍返還乙方定金,乙方悔約定金不予返還。同時,甲乙雙方如未按照約定履行義務的,導致契約履行遲延或無法履行,違約方應承擔違約責任,賠償給他方造成的損失。因遲延履行契約義務,違約方每逾期一日應賠償相當於成交價格的萬分之二的違約金。

第九條 因履行本契約所產生的爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方均有權向人民法院提起訴訟。

第十條 本契約自雙方簽字之日起生效。

第十一條 備註(如備註條款與本契約前述條款有衝突的,與本備註條款為準)

甲 方:乙 方:

身份證號:身份證號:

通信地址:通信地址:

郵政編碼:郵政編碼:

電 話:電 話:

簽訂日期: 年 月 日

有關二手房買賣契約範文合集 篇12

當事人基本信息:_________________

賣方:_________________

姓名:_________________

國籍/地區:________________

身份證/護照號碼:________________

所占份額:__________________

公司或機構名稱:________________

營業執照號碼:________________

所占份額:_________________

通訊地址:________________

郵政編碼:_________________

法定代表人:___________________

聯繫電話:_________________

身份證/護照號碼:_________________

代理人:_____________

聯繫電話:________________

身份證/護照號碼:_____________

通訊地址:________________

郵政編碼:_________________

共有權人:_________________姓名:________________國籍/地區:________________身份證/護照號碼:_________________聯繫電話:________________通訊地址:_____________郵政編碼:________________所占份額:_____________公司或機構名稱:_____________營業執照號碼:___________________所占份額:_____________通訊地址:_____________郵政編碼:_____________法定代表人:________________聯繫電話:_____________身份證/護照號碼:__________________

買方:_________________

聯繫電話:________________

通訊地址:_________________

郵政編碼:________________

姓名:________________

國籍/地區:___________________

身份證/護照號碼:________________

郵政編碼:___________________

通訊地址:________________

聯繫電話:___________________

所占份額:_______________

公司或機構名稱:________________

營業執照號碼:________________

所占份額:_____________

通訊地址:________________

郵政編碼:_____________

法定代表人:_____________

聯繫電話:___________________

身份證/護照號碼:_____________

代理人:________________聯繫電話:_____________

身份證/護照號碼:________________

通訊地址:________________郵政編碼:________________

範本(四)

賣方(以下簡稱甲方):_________________[5]姓名:_____________(身份證號碼):_________________

地址:_________________聯繫電話:_________________

共有人:_________________姓名:_____________(身份證號碼):_________________

地址:_________________聯繫電話:_________________

買方(以下簡稱乙方):_________________

姓名:_________________(身份證號碼):_________________

地址:_________________聯繫電話:_________________

第一條房屋的基本情況:_________________

甲方房屋坐落於;位於第______層戶,房屋結構為_____,房產證登記面積__________平方米,地下室一間,面積平方,房屋權屬證書號為。

第二條價格:_________________

以房產證登記面積為依據,每平米元,該房屋售價總金額為萬元整,大寫:_________________。

第三條付款方式:_________________

乙方於本契約簽訂之日向甲方支付定金______元整,大寫:_________________,日內交付萬元(大寫),餘款元(大寫)在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。

第四條房屋交付期限:_________________

甲方應於本契約簽訂之日起日內,將該房屋交付乙方。

第五條乙方逾期付款的違約責任:_________________

乙方如未按本契約第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。逾期超過_____日,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,追究乙方的違約責任。

第六條甲方逾期交付房屋的違約責任:_________________

除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的_____%向乙方支付違約金。逾期超過_____日,則視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,追究甲方的違約責任。

第七條關於產權過戶登記的約定:_________________

甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起___________天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除契約,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_____%賠償乙方損失。

第八條簽訂契約之後,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,於乙方無關。

第九條甲方保證在辦理完過戶手續之日起日內,將戶口遷出,逾期超過______日,乙方每日按已付款的_____%收取違約金。

第十條因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。

第十一條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十二條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。

第十三條本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

甲方(蓋章) ___________

乙方(簽章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

有關二手房買賣契約範文合集 篇13

賣方:____________________(以下簡稱甲方)

住所:______________

郵政編碼:__________

賣方一(丈夫):______

賣方二(妻子):______

聯繫電話:_______

聯繫電話:____________

身份證號:_______

身份證號:____________

買方:____________________(以下簡稱乙方)

住所:______________

郵政編碼:__________

買方一(丈夫):_______

買方二(妻子):_____

聯繫電話:__________

聯繫電話:__________

身份證號:__________

身份證號:__________

為房屋買賣有關事宜,依照《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,甲方自願把下列房屋賣給乙方所有,訂立契約如下,以資共同信守執行。

第一條、房屋狀況

房屋地址:_________________________________

幢號:_______

室號:_______

套(間)數:_______

建築結構:_______

總層數:_______

產權證號:_______

用途:_______

建築面積_______(平方米)

套內建築面積_______(平方米)

該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓(_______)劃撥(______)(以上項目請按《房屋所有權證》填寫)

第二條、產權狀況

甲方首先確保該房產為甲方所有、產權明晰,手續齊全合法,土地產權清晰,市政規劃不受影響,不存在單位房屋侵權、不存在房產查封凍結、不存在繼承人共有、不存在家庭共有、不存在交易時租賃等情況,產權清楚無糾紛、無抵押、無設定他項權力,若有問題由甲方負責解決,並承擔由此產生的全部責任。

交易後如發現產生於該房屋及其附屬物所有權轉移之前的有關產權、債權、債務等的糾紛仍由甲方承擔一切責任。

第三條、房屋價款與付款方式

甲乙雙方商定成交總價款為人民幣:_______元(大寫:________________________元整)在履行房產交易時,待甲乙雙方到房產交易單位辦理完房產過戶手續後3日內,乙方一次性將房款付給甲方,甲方收到房款時應立收據以此作證。

第四條、過戶及交接房事宜

甲方應在本契約簽定之日起30天內協助乙方辦理完房產過戶手續。乙方房款付清後,甲方要確保在_______年______月______日前將上述房屋交付給乙方。

第五條、戶口遷移事項

甲方應在_______年______月______日前將該房產內的戶口遷出。

第六條、稅費分擔

在辦理交易手續時,甲乙雙方應提交所有相關證件,遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的各項費用,經雙方協商,除了違反國家法律法規和政策規定由甲方負擔的費用外,由乙方支付。

第七條、違約責任

本契約經甲乙雙方簽章後生效,對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如乙方:“1、未按第三條規定履行付款義務;2、未按第四條規定履行交接房事項;”均視為乙方違約,在繼續履行契約的同時需向甲方承擔違約責任,支付違約金人民幣_______元(大寫:_______)並賠償相應損失。

第八條、其它約定

一、甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,甲方保證所交付房屋的質量基本與口頭承諾一致,房屋的主體工程不出現重大的質量問題,即牆體、屋頂、地板平整無裂縫,水電線路暢通正常,下水道無堵塞,大陽能、衛生間、電話線等設施能正常使用。

二、甲方將產權轉讓給乙方的同時要確保該房屋占用範圍內土地使用權、公共維修基金都同時轉讓。

三、甲方確保結清房主_______年_______月_______日之前的各種費用,即物管費、煤氣費、水電費、垃圾清理費等。

四、甲方的油煙機、衛生間浴霸、照鏡、毛巾架、牆櫃等基本設施留給乙方使用。

五、本契約共_______頁,一式_______份,甲、乙雙方及房管部門各_______份。

甲方(簽名並蓋章):______________

乙方(簽名並蓋章):______________

_____年____月____日

有關二手房買賣契約範文合集 篇14

甲方(出賣人):________________

身份證號:

乙方(買受人):________________

身份證件號碼:

甲乙雙方經過友好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的前提下,達成如下協定:

第一條

甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:

(一)座落於________________縣竹陽鎮竹海路東段854———17號6樓1號,建築面積為134。08平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積15。54平方米;

(二)出售房屋的所有權證號為:________________縣權證竹陽00027169號

(三)房屋平面圖見房產證;

該房屋占用範圍內的土地使用權和相關權益隨該房屋一併轉讓。

出賣人還應當將附屬於該房屋的走道、樓梯、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。

第二條

甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

第三條

計價方式與價款

按建築面積計算價款,房屋總金額為人民幣貳拾叄萬玖千捌佰元整;

房價款的支付方式、支付時間為:

乙方在________年________月________日付給甲方定金(人民幣),(大寫)壹萬元整,(小寫)10000元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國民法典》條款的調整。

上述定金在乙方最後一次付款時充抵房款。

第四條

房屋價款乙方分三期付給甲方:

第一期:在________年________月________日,付人民幣壹萬元整;

第二期:在________年________月________日,付人民幣壹拾玖萬元整;。

第三期:甲方將房屋產權證、土地使用權證在________年________月________日交付給乙方時,乙方應將餘款叄萬玖千捌佰元整付給甲方。每期付款,甲方收到後出具收據。

第五條

1、甲、乙雙方定於________年7月30日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋時留下沙發,2個電視、2個空調、3套臥室家具、熱水器、冰櫃、抽油煙機、燃氣灶、餐桌及6個椅子、2個麻將桌子、飲水機、防護欄。以上物品價格已被包含在該房屋價款內人民幣貳拾叄萬玖千捌佰元整。不另行計價。

2、甲方、乙方未按規定履行以上義務的`,則按下列約定承擔違約責任:

雙方如有任何一方違約,則違約方承擔已交房款20%的違約金。

第六條

甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。

第七條

在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第五條承擔違約責任。並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。

第八條

該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:

該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。

該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由乙方承擔。

第九條

辦理以上手續應當繳納的稅費,由乙方按國家規定承擔。

第十條

甲、乙雙方同意,雙方應於本契約簽字之日起生效,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

甲方簽字:

乙方簽字:

日期

日期

有關二手房買賣契約範文合集 篇15

(以下簡稱甲方) 授權人:

受託人: (以下簡稱乙方) 電話:

根據國家有關法律、法規規定,經甲乙雙方協商一致,訂立本契約。

一、 甲方自願將自己的新密市平陌鎮扎子溝村鴻利養殖場內的豬(長白、大約克、杜洛克)和雞子,並包括鴻利養殖場內的一切建築物及附屬物全權委託乙方銷售。甲方用作質押的鴻利養殖場(附詳細質物清單及出質人所有權證明):

1、 畜禽養殖代碼證:

2、 個體工商戶營業執照:

3、 稅務登記證:

4、開戶許可證、開戶銀行:該鴻利養殖場內的豬(長白、大約克、杜洛克)和雞子,在新密市菜市場等畜禽市場進行交易,價格隨行就市,所得價款優先歸還乙方代為清償的借款本息及相關費用。

二、 乙方接受委託後按照畜禽市場價格儘快促成交易。

三、 在交易過程中,甲方有義務協助乙方辦理鴻利養殖場所有權交接等手續,保證畜禽交易順利進行。

四、 甲方保證該鴻利養殖場產權清晰,無爭議,如甲方隱瞞事實情況,致使乙方遭受損失,甲方應承擔相應經濟責任。

五、 委託有限期為:

六、 本契約未盡事宜,由甲乙雙方另行商定。本契約如有爭議,甲乙雙方可協商解決,如協商不成,甲乙雙方可依法向管轄區法院起訴。

七、 本契約自借款人甲方 未歸還乙方借款後立即生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

有關二手房買賣契約範文合集 篇16

甲方(賣方):

立契約人

乙方(買方):

由於甲方收到乙方預付的購房定金人民幣 (大寫)。雙方同意就下列房地產買賣事項,訂立本契約,共同遵守。

一、甲方自願將坐落在 區 路(街) 的房地產(房屋建築面積 平方米)出售給乙方。該房地產的基本情況已載於本契約附屬檔案。

一、乙方已對甲方所要出售的房地產做了充分了解,願意購買該房地產。

二、甲乙雙方議定的`上述房地產成交價格為人民幣(大寫) 元;¥ 元。乙方由二0 年月日前 次付清給甲方,購房定金將在最後一次付款時沖抵。付款方式:

三雙方同意於二0 年 月日由甲方將上述房地產正式交付給乙方。房屋移交給乙方時,其該建築物範圍內的土地使用權一併轉移給乙方。

四、甲方保證上述房地產權屬清楚。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

五、違約責任:乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金, 甲方中途悔約,甲方應在悔約之日起 日內將定金退還給乙方,另給付乙方相當於定金數額的違約金。乙方不能按期向甲方付清購房款;或甲方不能按期向乙方交付房地產,每逾期一日,由違約一方向對方給付相當於上述房地產價款千分之的滯納金。

六、本契約在履行中若發生爭議,甲乙雙方應採取協商辦法解決。協商不成時,任何一方均可向 房地產仲裁委員會申請調解或仲裁,也可向有管轄權的人民法院起訴。

七、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的稅費,由甲乙雙方按規定各自承擔。

八、本契約未盡事項,甲乙雙方可另行議定,其補充議定書經雙方簽章後與本契約具有同等效力。

九、本契約經雙方簽章並經房地產買賣主管機關審查批准後生效。

十、本契約一式份,甲乙雙方各執份。契約副

本份。送房地產交易管理所(處)。

十一、雙方約定的其它事項:

甲方(簽章):

法定代表人:

地址:

聯繫電話:

郵政編碼:

委託代理人:

乙方(簽章):

法定代表人:

地址:

聯繫電話:

郵政編碼:

委託代理人:

二0 年 月日

有關二手房買賣契約範文合集 篇17

房 屋 買 賣 合 同

買方簽字:

賣方簽字:20xx年 月

賣方:___________,身份證號碼:__________________________________

身份證地址:_____________________________________________________

現住址:_________________________________________________________

家庭電話:______________;手機:______________

買方:___________,身份證號碼:__________________________________

身份證地址:_____________________________________________________

現住址:_________________________________________________________

家庭電話:______________;手機:______________

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協定:

第一條 房屋基本情況

(一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:湖南省長沙市雨花區 __________________________【小區】________【座】【號(樓)】_________單元 _________號(室)。該房屋所在樓層為 _________層,建築面積共___________平方米。

隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、相關物品清單等具體情況見附屬檔案一。

第二條 房屋權屬情況

(一)該房屋所有權證證號為:________________________。

(二)土地使用狀況

該房屋占用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥)方式獲得。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年______月_______日止。乙方應當辦理土地使用權出讓手續並繳納土地使用權出讓金。

(三)該房屋性質為商品房。

(四)該房屋的抵押情況為未設定抵押。

(五)該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。

(六)該房屋為__人共有,所有人姓名分別為_____________,_____________。

第三條 成交價格和付款方式

(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣710,000.00元(小寫),柒拾壹萬元整(大寫)。

上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。

(二)買方付款方式如下:

1、本契約簽訂後1日內,買方向賣方支付定金(若交易成功則轉為第一批房款)(人民幣) 100,000.00 元(小寫), 壹拾萬 元整(大寫),賣方把購房契約、房款發票、房屋鑰匙和相關物品交給買方,並同意買方入住裝修。

2、買方協助賣方辦理完房產證(房產證交由買方保管)後批房款部分(人民幣) 400,000.00元(小寫), 肆拾萬 元整(大寫)。

3、該房屋於20xx年產證、土地使用證)後3日內,買方向賣方支付最後一批房款部分(人民幣) 210,000.00元(小寫),_貳拾壹萬 元整(大寫)。

第四條 權屬轉移登記和戶口遷出

(一)雙方同意,20xx年 月,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。

(二)如買方未能在房屋權屬登記部門規定的辦理房屋權屬轉移登記手續的期限內(最長不超過1個月)取得房屋所有權證書的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款,並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。

(三)賣方應當在該房屋所有權轉移之日起15日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應向買方支付全部已付款千分之一的違約金。如逾期超過30日,買方有權解除本契約,賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,並支付給買方房價總款5%的違約金。

第五條 房屋產權及具體狀況的承諾

賣方保證該房屋沒有產權糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,賣方應支付房價總款5%的違約金,並承擔其他賠償責任。

賣方保證自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附屬檔案一的各項房屋附屬設施設備保持良好的狀況。

在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電 信】:___________________________費用由賣方承擔,交付日以後(含當日)發生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面餘額在房屋過戶後15日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。

第六條 本契約簽訂後,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權證的,買受人有權解除本契約,賣方應當自收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款,並按買方累計已付定金和房款的一倍支付違約金,並賠償買方全部裝修款。

第七條 稅、費相關規定

本契約履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:

1、賣方需付稅費:(1)營業稅;(2)城市建設維護稅;(3)教育費附加;(4)印花稅;(5)個人所得稅;(6)土地增值稅;(7)房地產交易服務費;(8)土地使用費。(9)中介服務費(如有);(10)提前還款罰息(如有);(11)提前還款短期貸款利息(如有)。

2、買方需付稅費:(1)印花稅;(2)契稅;(3)產權登記費;(4)房地產交易服務費;(5)《房地產證》貼花;

3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半:(1)權籍調查費;(2)房地產買賣契約公證費(如有);(3)評估費;(4)保險費(如有);(5)其他(以實際發生的稅費為準)

因一方不按法律、法規規定繳納相關稅費導致交易不能繼續進行的,其應當向對方支付相當於房價總款5%的違約金。

第八條 違約責任

一、逾期交房責任

除不可抗力外,賣方未按本契約第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規定處理。

1、逾期在15日之內,自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之五的違約金,並於該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過15日後,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,並按照買方全部已付款的'5%向買方支付違約金。

二、逾期付款責任

買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:

1、逾期在15日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之五的違約金,並於實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過15日後,賣方有權解除契約。賣方解除契約的,買方應當自解除契約通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金,並由賣方退還買方全部已付款。

第九條 不可抗力

因不可抗力不能按照約定履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另 一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起10日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。

第十條 爭議解決方式

本契約項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的, 依法向房屋所在地人民法院起訴;

第十一條 本契約主體

1.甲方是______________、______________、______________、______________,共__________人,委託代理人____________即甲方代表人。

2.乙方是______________、______________、______________、______________,共__________人,代表人是______________。

第十二條 本契約自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本契約中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協定進行變更或補充。對本契約的解除, 應當採用書面形式。本契約附屬檔案及補充協定與本契約具有同等法律效力。本契約附屬檔案為本契約的一部分,與本契約具有同等法律效力。

契約簽訂日期:20xx年____月____日

有關二手房買賣契約範文合集 篇18

定作方(以下稱甲方):加工方(以下稱乙方):

甲乙雙方經友好協商,就甲方委託乙方加工 事宜,於________年____月____日達成如下協定,以茲共同遵守。

1.甲方向乙方定作下述定作物,其名稱、規格型號、數量如下:

1.1定作物品名或項目名稱:

1.2規格型號:

1.3定作物的數量: 計量單位:

2.加工承攬所需要的材料由方提供,材料名稱、型號、數量如下:

2.1材料名稱:

2.2規格型號

2.3數量:

3.加工定作物的質量要求、技術標準:

3.1由甲方提供加工定作物之圖紙或樣品或加工定作物各項技術性能、指標要求、外形尺寸等各項參數(由雙方會簽,見契約附 件),由乙方依照甲方提供的質量標準加工定作物。

3.2加工定作物需要封存樣品的,由雙方代表當面封簽,作為驗收 依據。

4.乙方對質量負責的條件和期限

4.1在乙方對加工定作物質量負責期限內發生的任何非人為損壞造 成的質量問題,乙方均應予以負責。

4.2乙方對加工定作物質量負責的期限為甲方驗收合格後 12個月 內。

5.加工定作物的包裝

5.1加工定作物的包裝由 乙 方負責並承擔費用。

5.2包裝標準和方法:

5.3凡屬包裝不善造成加工定作物毀損、品質降低的,應由包裝責 任方承擔損害賠償責任。

6.契約價款

7.交貨期限及方式

7.1交貨期限:

7.2交貨方式:

8.加工定作物的驗收

8.1甲方依照甲方提供的圖紙、技術質量標準或雙方封存的樣品在 驗收期限內進行檢驗驗收,乙方如有爭議,應在收到甲方驗收 報告後 7 天內提請甲方所在地質量監督檢驗機構進行檢驗 ,檢驗費用由乙方墊付,檢驗結果確定後由責任方承擔。

8.2驗收期限:

8.3 甲方有對定作物進行階段性驗收的權利,對階段性驗收不合格 的,甲方書面通知乙方在一定時期內予以改善,未見效果的, 甲方有權單方解除契約,因此造成的損失由乙方承擔。

9.付款期限及方式甲方於定作物驗收合格 15 天內,以 轉帳支票 方式支付價款。

10.違約責任

10.1乙方逾期交付加工定作物,包括因定作物不符合質量要求而修 理、重作逾期的,每逾期一天,應當向甲方償付相當於逾期交付加工定作物價款5 %的違約金;逾期 7 天未交付定 作物的,視為不能交貨,應向甲方償付定作物總價款 20 % 的違約金,並賠償甲方由此造成的損失;同時,甲方有權解除契約或要求乙方繼續履行。

10.2甲方無故中途解除契約的,應賠償乙方因履行本契約所造成的 直接損失,損失賠償額以定作物的加工費為限。

10.3在任何情況下,乙方都不享有對定作物的留置權;乙方擅自扣 留定作物,視為逾期交貨,承擔逾期交貨的違約責任。

11.爭議解決方法執行本契約發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成,則應向甲方所在地人民法院起訴。

12.本契約經雙方代表人簽署並經雙方簽章確認後生效,未盡事宜,國家有關契約的法律有規定的,依其規定,無規定或規定不明確 的,由甲乙雙方協商以與本契約相同的程式簽訂補充協定以確定雙方之權利義務,作為本契約的組成部分,與本契約具有同等效 力。

13.本契約正本一式 份,由甲乙雙方各執一份,具同等法律效力。

甲方:代表人:________年____月____日

乙方: 代表人:________年____月____日

有關二手房買賣契約範文合集 篇19

甲方(賣方)________ 身份證號:______

身份證地址:_____________________________________________

現住址:_________________________________________________________

手機:______________

乙方(買方)________ 身份證號:______

身份證地址:_____________________________________________

現住址:_________________________________________________________

手機:______________

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:

第一條 房屋的基本情況

甲方房屋(以下簡稱該房屋)位於市區小區,號樓,單元,第_____層,戶,共_________間,建築面積_________平方米,套內建築面積為:____平方米。

土地使用權證號:____,房產權證號:____,

第二條房屋價格及其他費用:

甲、乙雙方協商一致,上述房產的交易價格為:總價:人民幣___________元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。以後自動轉為房屋首付款,併到房管所去查實房屋產權證。

第三條:甲方出售此房屋,首先,具有〈〈房屋所有權證〉〉的上市交易權和相關的合法手續,否則承擔一切法律責任,並且承諾保證此房屋已經徵得該項房屋所有人的同意,且該房屋權屬清楚合法。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項、租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第四條付款方式:甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,分兩期付清房款。

1、第一期:在房管所完成房產契約變更當日,乙方首付____元(含定金)給甲方。

2、第二期:剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭,並於銀行放款日內付給甲方。

第五條交稅

1、營業稅方繳納。

2、個人所得稅方繳納。

3、契稅方繳納。

第六條房屋交付:

乙方付清全部房款後___內,甲方將房屋交付乙方。電話費,水電費,物業管理費,煤氣費,入網費,有線電視費等房屋交接前產生的費用由甲方結清。

第七條違約責任:

甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應及時通知甲方,甲方應在___內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應及時通知乙方,並自違約之日起___內以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

第八條本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。

第九條其他約定:

1、本契約經雙方簽章後生效,並對雙方都具有約束力,應嚴格履行。如有違約,違約方願承擔違約責任,並賠償損失,支付違約費用。

2、因不可抗拒的自然因素使本協定無法履行,並給甲、乙雙方造成的一切損失均由甲、乙雙方自理。

3、上述房屋以乙方勘察為準,一經交割,甲方不再承擔任何維修。

4、本協定在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,甲、乙雙方同意由人民法院仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴、)

第十條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十一條本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

補充協定:

甲方(簽章):乙方(簽章):

聯繫電話:聯繫電話:

_____年____月____年____月

有關二手房買賣契約範文合集 篇20

賣方:_______________(簡稱甲方)身份證號碼:_____________________

買方:_______________(簡稱乙方)身份證號碼:_____________________根據《中華人民共和國經濟民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。  第一條,乙方同意購買甲方擁有的座落在長沙市雨花區 的房產住宅,建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。第二條,上述房產的交易價格為總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。第三條,付款時間與辦法:甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,雙方約定時間前往房地產交易中心進行交易。 第四條,稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔。

第五條,出賣房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。 第六條,違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應以乙方所付定金的雙倍返還給乙方。 第七條,本契約主體 1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。 2.乙方是____________,代表人是____________。 第七條本契約一式二份。甲方一份,乙方一份。

出賣方(甲方):_________________ 購買方(乙方):__________________

時 間:__________________ 時 間:___________________

身份證號碼:__________________ 身份證號碼:___________________

電 話:___________________ 電 話:____________________

代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方):_________________

身份證號碼:___________________ 身份證號碼:___________________

有關二手房買賣契約範文合集 篇21

標準二手房買賣契約格式條款:

甲方(賣方):___________,身份證號碼:___________________________

身份證地址:_____________________________________________________

現住址:_________________________________________________________

家庭電話:______________;手機:______________

乙方(買方):___________,身份證號碼:__________________________________

身份證地址:_____________________________________________________

現住址:_________________________________________________________

家庭電話:______________;手機:______________

根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協定:

第一條房屋基本情況

(一)甲方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:__ __小區____號(樓) ____單元___室。該房屋建築面積共____平方米。

甲方承諾房屋內裝飾裝修保持原狀,廚房和衛生間的固定設施、家具、家電等一併包含在總房價款之內,在甲方將房屋交付乙方時一併轉移和交付。隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附屬檔案一。

甲方所售車庫坐落為:__小區_________號車庫,該車庫所在位置為_________,建築面積共___________平方米。

鑒於甲方暫時尚未取得交易房屋的所有權證書,如出現房屋產權證書下發前甲乙雙方簽署的契約中所記載的房屋地址、面積等信息與房屋產權證書記載不一致(無論面積增加或面積縮小)的情況,甲乙雙方一致同意以此契約約定為準放棄異議的權利,不因此追究他方的任何責任。

第二條房屋權屬情況

(一)該房屋性質為商品房。

(二)該房屋的抵押情況為未設定抵押。

(三)該房屋的租賃情況為甲方未將該房屋出租。

(四)該房屋為__人共有,所有人姓名分別為_____________,_____________。

第三條 成交價格和付款方式

(一)經甲乙雙方協商一致,該房屋和車庫成交價格為:人民幣一元(小寫),元整(大寫)。

上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。

(二)乙方付款方式如下:

1、本契約簽訂後一日內,乙方向甲方支付第一批房款部分(人民幣)一元(小寫),一元整(大寫)。此款項包含已付定金(人民幣)一元(寫),一元整(大寫)。

2、該房屋驗收交接完成後一日內,乙方向甲方支付第二批房款部分(人民幣)一元小與),__元整(大寫)。

3、該房屋過戶到乙方名下(乙方獲得房產證)後一日內,乙方向甲方支付最後一批房款部分(人民幣)一元(小5),一元整(大寫)。

第四條 權屬轉移登記

(一)甲方應於取得房產證後3個工作日內通知乙方。

(二)雙方同意,自甲方獲得房屋所有權證書之日起一日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。

(二)如甲方不能將房屋所有權證書過戶到乙方名下,乙方有權退房,甲方應當自收到退房通知之日起10日內退還乙方全部已付款,並按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。

第五條 房屋產權及具體狀況的承諾

甲方保證該房屋沒有產權糾紛,因甲方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應支付房價總款5%的違約金,並承擔其他賠償責任。

甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關係,附屬檔案一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一併轉讓給乙方

甲方保證自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附屬檔案一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。

在房屋交付日以前發生的物業管理費、供暖、水、電、燃氣、有線電視、電信等相關費用由甲方承擔,交付日以後(含當日)發生的費用由乙方承擔。甲方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面餘額在房屋過戶後15日轉移給乙方。如甲方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,甲方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。

第六條 房屋的交付和驗收

甲方應當在乙方向其支付第一批房款部分後一日內將該房屋交付給乙方。該房屋交付時,應當履行下列各項手續:

1、甲方與乙方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附屬檔案一中所列物品;

2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字;3、移交該房屋房門鑰匙;

4、本契約規定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過戶;5、本契約規定的其他應完成的事項。

本條規定的各項手續均完成後,才視為該房屋驗收交接完成。

第七條

本契約簽訂後,甲方再將該房屋出賣給第三人,導致乙方不能取得房屋所有權證的,乙方有權解除本契約,甲方應當自收到解除通知之日起3日內退還乙方全部已付款,並一次性支付給乙方違約金20萬元。

第八條 稅、費相關規定

經甲乙雙方協商一致,在交易中產生的全部稅費(包括本交易履行過程中因政策調整而須繳納的新增稅費)由乙方承擔,由乙方直接向主管機關繳納。

第九條 違約責任一、逾期交房責住

除不可抗力外,甲方未按本契約第七條約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照如下規定處理。

1、逾期在15日之內,自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,甲方應按日計算向乙方支付已交付房價款萬分之五的違約金,並於該房屋實際交付之日起3日內向乙方支付違約金,契約繼續履行;

2、逾期超過15日後,乙方有權退房。乙方退房的,甲方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,並按照乙方全部已付款的5%向乙方支付違約金。

二、逾期付款責任

乙方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:

1、逾期在15日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,乙方按日計算向甲方支付逾期應付款萬分之五的違約金,並於實際支付應付款之日起3日內向甲方支付違約金,契約繼續履行;

2、逾期超過15日後,甲方有權解除契約。甲方解除契約的,乙方應當自解除契約通知。

有關二手房買賣契約範文合集 篇22

1 .契約無效應返還全部定金

案情簡介: 20xx 年 6 月 21 日,朱向陽的父親由陳荊松做為中介方,以朱向陽的名義與王慧海簽訂了一份房地產經紀契約,購買位於瀋陽市某區的商品房一套,朱向陽的父親並按契約約定交付給王慧海定金 20xx0 元。契約簽訂後,朱向陽發現該契約上賣方(房主)寫的是邱木真,而在賣方(房主)上面簽名的卻是王慧海,經到瀋陽市房產局諮詢和核實後,朱向陽找到王慧海,要求退還定金 20xx0 元。得知該房屋系劉菁珊購買的邱木真的,但尚未辦理產權過戶手續。朱向陽的父親所交的 20xx0 元定金實際上在劉菁珊手中,朱向陽的父親找到劉菁珊,經交涉,劉菁珊同意退回 17000 元。朱向陽的父親於 20xx 年 6 月 29 日 在收到 17000 元後,出具了收條,並在收條上註明 " 另外補償叄仟元整房主 " 。後朱向陽在向劉菁珊索要 3000 元未果的情況下,於 20xx 年 12 月 7 日 訴訟至人民法院,要求劉菁珊返還 3000 元定金,王慧海對劉菁珊的返還義務負連帶責任。

法院判決: 法院認為,朱向陽與王慧海、陳荊松簽訂的房地產經紀契約,因王慧海並非房屋的所有權人,而劉菁珊亦未依法登記領取該房屋的權屬證書,故該房地產經紀契約違反了《中華人民共和國城市房地產管理法》第三十七條第(六)項“未依法登記領取權屬證書的房地產不得轉讓”的規定,系無效契約。根據《中華人民共和國契約法》第五十八條“契約無效或者被撤銷後,因該契約取得的財產,應當予以返還”的規定,因此劉菁珊應當返還全部定金 20xx0 元;被告王慧海與朱向陽簽訂了房地產經紀契約,並收取了定金,應承擔連帶清償責任。依法判決:“一、於本判決生效之日起 10 日內,劉菁珊應返還朱向陽 3000 元定金款;二、被告王慧海對上述款項承擔連帶清償責任。”

律師點評: 司法實踐中,法院對賣方未取得房屋所有權證而出售房屋,有關房屋買賣契約效力認定問題上,做法很不一致,有的認定有效,有的認定無效。但是近年來,法院日漸趨向於認定有效。本律師認為,判斷民事契約的效力,其法律依據是民事法律法規,是《民法通則》、《契約法》,而不應該是行政法律法規《城市房地產管理法》。

本案中當事人簽訂的《房地產經紀契約》應當認定為無效契約,契約簽訂人王慧海既不是房主本人,其甚至與房主沒有任何聯繫。王慧海明知劉菁珊不是房主,自己既沒有房主的委託手續,也沒有劉菁珊的委託手續,而以自己的名義簽訂契約並收取定金,其主觀存在過錯。並且王慧海將定金轉交給劉菁珊也是沒有任何法律和契約依據的,該轉交行為也存在過錯,因此王慧海對《房地產經紀契約》無效和定金的轉交均存在過錯,其應承擔連帶返還責任。依據《契約法》第五十八條規定:契約無效或者被撤銷後,因該契約取得的財產,應當予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應當折價補償。

2 .拒絕賣房雙倍賠償定金案

案情簡介: 20xx 年 6 月 30 日 原告高素琴與被告孫和平經房地產中介公司介紹,被告孫和平將一套房屋出售給原告高素琴,雙方協商,原告高素琴向被告孫和平先交納定金人民幣 5,000 元。之後,高素琴向被告孫和平交納定金 5,000 元,被告孫和平為此給高素琴出具收條一份,收條中寫明,該房屋系私有產權,總價額 73,000 元;孫和平在 20xx 年 7 月 12 日 應搬出此房,屋內設施不動;若孫和平不賣此房需賠償高素琴 10,000 元,若高素琴不買此房則定金不退。收條還註明在未辦理產權過戶前高素琴向孫和平押 3,000 元,辦理產權過戶後一次性付清全部房款。並且,交付定金時孫和平正在辦理自己名下房屋產權證,雙方亦未簽訂房屋買賣協定。 20xx 年 9 月高素琴以孫和平未能與其辦理房屋過戶手續,要求孫和平返還定金未果,特起訴至人民法院,要求孫和平雙倍返還定金 10,000 元。

法院判決: 法院認為,原告高素琴與被告孫和平之間的房屋買賣雖然經房屋中介所介紹,雙方雖未簽訂房屋買賣協定,但雙方之間有收條為憑,從該收條記載的內容,對雙方當事人均有約束力,應當認定有效孫和平取得房屋產權證後,未將該房出售給高素琴應當承擔違約責任,對於原告高素琴要求雙倍返還定金的訴訟請求,法院予以支持。依法判決:孫和平應於本判決書生效後十日內向高素琴雙倍返還定金 10,000 元。

律師點評: 定金契約是實踐性契約,從當事人實際交付定金時生效。本案中,根據定金收條中記載的內容,高素琴交付的屬於履約定金。若房主孫和平收受定金後不履行約定的交付房屋並辦理產權過戶的契約義務時,則高素琴有權要求其雙倍返還定金。定金具有懲罰性,目的是為了約束當事人履行約定義務,在當事人違反約定時給對方合理補償,因此也具有補償性。本案中,孫和平違反約定拒絕為高素琴辦理產權過戶手續,導致高素琴獲得房屋所有權的契約目的無法實現,高素琴可以要求孫和平雙倍賠償定金。《擔保法》第九十條規定:定金應當以書面形式約定。當事人在定金契約中應當約定交付定金的期限,定金契約從實際交付定金之日起生效。最高人民法院關於適用《擔保法》若干問題的解釋第一百二十條規定:因當事人一方遲延履行或者其他違約行為,致使契約目的不能實現,可以適用定金罰則。

《擔保法》第八十九條規定:當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保。債務人履行債務後,定金應當抵作價款或者收回。給付定金的一方不履行約定的債務的,無權要求返還定金;收受定金的一方不履行約定的債務的,應當雙倍返還定金。本案中,買賣雙方在契約中已經明確約定交付的 10000 元是購房定金,並約定了定金的懲罰性質,即收受定金的一方違約的,須雙倍返還定金;交付定金的一方違約的,對方有權沒收定金。需要說明的是:若契約已經寫明“定金”,即使沒有註明定金的性質,也具有擔保法上定金的法律效力;若契約中沒有寫明“定金”,而寫明的是“保證金”、“押金”等其他名稱,但同時規定了定金的性質,那么也具有擔保法上定金的法律效力。

雙方約定的定金數額不應超過契約標的物總價款的 20% ,否則超過的部分無效。而且定金契約是實踐性契約,以定金的實際交付為生效要件。

3 .協定收回定金則無權要求雙倍返還定金案

案情簡介: 原告李耀鵬與被告嚴樹英雙方於 20xx 年 5 月 18 日簽訂一份房屋買賣契約書,約定嚴樹英將房屋一套以 49500 元的價格賣給李耀鵬,李耀鵬在簽訂契約時給付定金 4000 元。契約簽訂後,李耀鵬支付了全部的購房款。 20xx 年 5 月 29 日 雙方去房產交易所辦理過戶手續。由於當時嚴樹英所帶證件不齊備,故產權過戶手續未能辦成。之後,嚴樹英通知李耀鵬再等幾天,後又告訴李耀鵬說,她的房子不能賣了。後雙方重新在該房屋買賣契約書上約定:“由於嚴樹英違約,嚴樹英於 20xx 年 6 月 6 日 將購房定金 4000 元還給李耀鵬,甲、乙雙方同意該協定終止。”被告於 20xx 年 6 月 6 日 將全部房款及定金 4000 元全部退還給李耀鵬。但是李耀鵬認為嚴樹英違反約定應當雙倍返還定金,還應支付 4000 元違約金。雙方在協商無果的情況下,李耀鵬向法院提出訴訟,要求嚴樹英支付違約金 4000 元,並負擔訴訟費用。

法院判決: 法院認為,原、被告雙方於 20xx 年 5 月 18 日所簽的契約書及以後所補充的協定內容,均為雙方的真實意思表示,雙方均應嚴格履行。原告在該契約書中的明確表示在被告退還定金後同意該協定終止,並未要求雙倍返還定金,應視為雙方當事人新的約定。雙方應按此約定履行,而且雙方已經實際履行。原告起訴要求雙倍返還定金沒有法律依據,本院不予支持。故依據《中華人民共和國契約法》第九十三條、《最高人民法院關於適用 < 中華人民共和國擔保法 > 若干問題解釋》第一百二十條之規定,判決如下:駁回原告李耀鵬的訴訟請求。

律師點評: 定金契約是實踐性契約,雙方當事人不能約定定金契約生效的時間,定金契約生效的時間是法律明確規定的,即定金實際交付時定金契約生效。為此,雙方之間是否存在定金契約法律關係,一切以是否實際支付定金為準。《擔保法》第九十條規定:定金應當以書面形式約定。當事人在定金契約中應當約定交付定金的期限。定金契約從實際交付定金之日起生效。本案中,由於嚴樹英違約不辦理產權過戶手續,李耀鵬依法有權要求其雙倍返還定金。但是當李耀鵬收回全部定金,不管雙方是否補充約定權利義務關係終止,雙方的定金契約關係都一律隨即終止,李耀鵬再要求雙倍返還定金則無法律依據,因此其訴求也不會被法院所支持。

4 .未取得產權證簽訂房屋買賣契約有效案

案情簡介: 甲在 20xx 年 3 月 13 日 購買一套商品房, 6 月 1 日 入住, 11 月 30 日 開發商做產權作登記,甲 12 月 20 日 取得房屋所有權證。在同年 11 月 20 日 ,甲與宋某在中介公司的介紹下,簽訂了《房屋買賣契約》。契約中約定甲將建築面積 129.70 平方米 的房屋,以 158 萬元價格轉讓給宋某。在約定了付款期限後,雙方又在補充條款中約定了兩項內容:一是該房屋目前尚未取得房屋所有權證,待賣方房屋所有權證辦理完畢後雙方再辦理過戶手續。二是買賣契約自雙方簽訂之日生效,雙方對此買賣行為均不得反悔,否則由違約的一方以總房價款的 10 %支付違約金。在雙方約定的首期付款期限到來後,宋某就一直沒有再履行過契約。 20xx 年 3 月 9 日 ,甲起訴到法院,要求宋某以總房價款的 10 %支付違約金 15.8 萬元。在庭審中宋某辯稱,是甲在沒有取得房產證之前,就與宋某簽訂房屋買賣契約,該行為違反了相關法律規定屬無效契約。

法院判決 :法院認為,宋某與甲簽訂的房屋買賣契約中,明確約定雙方在取得房地產權證後辦理過戶手續,還明確了不交易的違約責任承擔。因宋某的違約行為造成契約不能履行,於是法院判決宋某按契約約定支付甲 10 %的違約金 15.8 萬元。一審判決後宋某提出抗訴,認為法院適用法律錯誤,我國的房地產管理法明確規定未取得房地產權屬證書的房屋不得轉讓,宋某與甲的買賣房屋的行為違反了法律的強制性規定,按照契約法第五十二條的規定應屬於無效。但最後二審法院維持了一審法院的判決。

律師點評: 《中華人民共和國城市房地產管理法》第三十七條以及相關的北京市房地產轉讓的有關規定,的確規定未依法登記領取權屬證書的房地產,不得轉讓。但是,法律法規並沒有規定在沒有取得房屋產權證時,簽訂的房地產買賣契約為無效。《城市房地產管理法》第三十七條的規定未取得權屬證書不得轉讓是行政管理的規定,即要求行政機關對未取得房屋權屬證書的房屋不辦理過戶手續,但買賣雙方簽訂契約時在契約中註明了雙方對這一規定完全知曉,也知道只有取得房屋所有權證才能辦理過戶,是雙方真實意思的表示,因此認定雙方簽訂的契約合法有效,這是符合契約法精神的。因此法院的判決是正確的。但目前對於未取得產權證出售房屋的情況,法院的處理方式也不一樣,有的法院認為雙方簽訂的契約是無效的,因此請讀者注意訴訟當中的風險。

5 .未還清貸款出售房屋買賣契約有效

案情簡介 :甲 20xx 年買的房子, 20xx 年 8 月 1 日取得房產證,但甲是通過貸款買的房屋,銀行貸款還未還清,房屋做了抵押。 20xx 年 12 月 21 日 ,甲與王某簽訂了買賣契約,王某交付了首付款併入住了該房屋。房子賣完不久,房價就漲了將近 20% 。於是,甲起訴到法院,以房子在轉讓時已抵押給銀行為由,要求法院確認這起房屋買賣行為無效,以達到收回房子的目的。

法院判決: 法院經審理認為,甲的請求不符合公平原則,為維護交易安全及市場交易的流轉,駁回了甲的訴訟請求。

律師點評: 因甲對房屋做了抵押,因此在抵押未解除之前你所購房屋不能辦理過戶手續,甲所購房屋在所有權行使上是受到一定限制的。但甲與王某簽訂的契約是雙方真實意思的表示。雖然涉訴房屋已在銀行抵押,現契約已實際履行,王某給付了部分房款,目的在於讓甲將所欠銀行貸款還清,解除抵押,以利於辦理過戶手續,因此甲應及時還清銀行貸款。況且甲已將房屋交付給王某,王某也實際入住該房屋,因此從維護市場交易的秩序及公平公正的原則以及甲要求確認契約無效的真實目的,法院的判決是正確的。

6 .最終 辦不下來房產證房屋買賣契約無效

案情簡介: 20xx 年 4 月 15 日 , 何某與某房地產開發公司簽訂商品房買賣契約 , 約定貸款購買開發商開發的一套房子。何某 20xx 年 2 月 28 日 辦理了入住手續,但未實際入住。 20xx 年 3 月 2 日,在北京 房地產經紀有限責任公司參與下 , 劉某、何某及中介公司三方簽訂了《房屋交易居間契約》 , 契約約定 , 劉某購買何某的房子,價款 40 萬元。契約簽訂後 , 劉某支付中介公司首付款 20 萬元,其中含定金 2 萬元 , 中介公司將其中 1 萬元留作自己的中介費,其餘 19 萬給付了何某。劉某在等待開發商給何某辦理房產證,以便於儘快過戶,但是該項目的開發商已被撤銷了房地產開發資質,且房地產公司已是人去樓空,該項目無法辦理初始產權登記,所購項目的所有購房人均不能取得房屋所有權證。於是劉某狀告中介公司 , 要求確認三方簽訂的《房屋交易居間契約》無效 , 並要求返還購房款。

法院判決 :法院經審理後認為,因開發商已不存在,買方最終無法取得房屋所有權證,其契約目的已不能實現,應認定買賣契約無效,賣方返還房款。

律師點評 :目前法院對於沒有產權證即簽訂買賣契約並約定產權證辦理下來後辦理過戶手續的二手房買賣案件傾向於認定契約有效,現在也有越來越多的案例按此處理,但是對於簽訂契約時沒有房產證,賣方最終也不可能取得房產證的情況下,導致買方無法取得房產證,買方的合法權益無法得到法律保護 , 一般認定買賣契約無效,判決將買方或中介公司將已收的房款返還給買方。

有關二手房買賣契約範文合集 篇23

甲方夫妻:(出售方)______________

姓名:______________身份證號:______________

姓名:______________身份證號:______________

乙方:(購買方)

姓名:______________身份證號:______________

為了確保房屋買賣雙方的合法權益,甲乙雙方現就住宅及儲藏室買賣自願達成協定如下:

第一條經甲乙雙方共同協商,甲方夫妻自願將位於_____市_____區____號樓____單元______室的住宅壹套(建築面積______平方米)及儲藏室壹間(建築面積______平方米)出售給乙方。

房屋所有權證號為____________________.甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權,沒有抵押等各種負擔。

第二條上述住宅及儲藏室的出售價為人民幣________元整(¥________元)(以下金額均為人民幣),此價格自甲乙雙方簽訂協定書之日起不得變更。

第三條付款方式:乙方先交定金________元整;甲方在領到新房鑰匙之日起10日內,乙方支付甲方_________萬元整(¥______元),剩餘房款_______元整(¥_______元)於甲方交此房給乙方時由乙方一次性付清。

第四條甲方必須在領到新房鑰匙之日起________日內騰房給乙方。

第五條乙方支付甲方萬元款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據均由乙方保管。

將來土地證發放後甲方必須立即配合領取並交由乙方保管,甲方將來必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續,並將新的《房產證》交給乙方。

上述住宅一經辦理所有權過戶手續,房屋的產權及使用權歸乙方所有,甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。

第六條自甲方騰房給乙方之日起,如遇拆遷等與此房相關的權利義務等均由乙方享有和承擔,在此日之前由此房產生的權利義務均由甲方享有和承擔。

第七條上述住宅及儲藏室的交易過戶費用由乙方承擔。

第八條違約責任:

(一)乙方未在規定的時間內將購買上述住宅、車庫的款項支付給甲方的,由甲方按日加收違約金50元。

(二)甲方在收到乙方支付的購房款後未按規定時間騰房並將房產證交給乙方的,甲方除必須騰房並將房產證交給乙方,必須按日支付違約金50元。

(三)自乙方要求甲方協助過戶之日起,甲方未在合理時間內協助乙方辦理房屋過戶手續的,甲方除必須及時配合乙方過戶外,必須按日支付違約金50元。

(四)房屋買賣協定簽訂後,甲方違約不出售上述住宅及儲藏室的,甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外,必須另行支付給乙方__萬元整(¥____元)違約金;如乙方已付款但終止購房的,甲方只按已收款項的80%退回給乙方;如未支付任何購房款,無論哪一方違約,違約方應向對方支付違約金壹萬元整。

第九條甲方交給乙方住房時須住房保持完好,並結清在此之前所發生的水電暖物業等所有費用。

第十條本協定經雙方夫妻均簽字後生效。

本協定一式二份,甲乙雙方各執一份。

甲方(夫妻簽字捺印)

_______年______月_______日

乙方(簽字捺印)

_______年______月_______日

有關二手房買賣契約範文合集 篇24

買方(受讓方):______________________________(以下簡稱甲方)

賣方(轉讓方):______________________________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經共同協商,本著平等互利、自願的原則,就房屋買賣有關事項訂立本契約。

一、房屋具體情況:

1、位置:______________________________區

2、房屋套型,建築面積______________平方米,結構樓層,用途。

3、該房屋的銷售價格為每平方米元人民幣,總計房價拾萬千百拾元整。

二、乙方銷售該房屋應具備合法的《房屋所有權證》,如買賣該房屋引發產權糾紛,概由乙方負責處理。《房屋所有權證》書證號:______________。

三、房屋四界:房屋四界東:西:南:北:

四、本契約經甲、乙雙方簽章,交____市房地產交易中心登記後,由甲方一次性向乙方支付總房價款的%,計元的定金或元的預付款,其餘%,計___________元價款則交____市房地產交易中心代存,代辦完房屋產權過戶手續乙方將房屋騰空並連同該房屋有關圖紙、資料、房屋鑰匙等交給甲方後,甲、乙雙方同時到房地產交易中心由乙方憑甲方出具的書面證明領取售房餘款。

五、甲、乙雙方互相監督,不得隱瞞買賣成交價額。

甲方協助乙方辦理產權過戶手續,其稅費按規定各自交納。

六、本契約甲、乙雙方簽章並由____市房地產交易中心登記。雙方均不得違約。如甲簽章違約,乙方不退還定金;乙方違約,則雙倍退還甲方定金;違約方還應承擔產權轉回已繳和應繳納的稅費和造成的經濟損失。

七、乙方賣給甲方的房屋,在辦理過戶手續期間,如因不可抗力原因而不能進行交易的,甲方提出撤消契約時,乙方應當同意,並如數退還甲方定金。

八、其他的決定事項:

1、_____________________________

2、_____________________________

3、_____________________________

4、_____________________________

九、本協定一式份,甲方執存份,乙方執存一份,____市房地產交易中心執存 份。

十、買賣雙方情況

賣方姓名(簽章)____________________________ 買方姓名(簽章)____________________________

現戶籍所在地____________________________ 現戶籍所在地____________________________

身份證號____________________________ 身份證號____________________________

工作單位____________________________ 工作單位____________________________

電話號碼____________________________ 電話號碼____________________________

登記人____________________________ 登記人__________________________

____年____月____日 ____年____月____日

有關二手房買賣契約範文合集 篇25

出賣人:________以下簡稱甲方

買受人:________以下簡稱乙方

根據國家有關房產的規定,甲乙雙方經協商一致,簽訂本房二手房買賣契約,以資共同信守執行。

第一條 乙方購買甲方坐落在_______________市__________街__________巷_________號的房屋__________棟_______間,建築面積為______________平方米。

第二條 上述房產的交易價格:______________元。

第三條 付款時間與辦法

1.乙方應於________年______月_______日前向甲方付清房產款項(交款日期以匯款時間為準)。

2.乙方面交給甲方現金______________元;其餘______________元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。

第四條 甲方應於________年_______月________日前將交易的房產全部交付給乙方使用。

第五條 稅費分擔

1.甲方承擔房產交易中房產局應徵收甲方的交易額____________%的交易費;承擔公證費、協定公證費。

2.乙方承擔房產交易中房產局應徵收乙方的交易額____________%的交易費,承擔房產交易中國家徵收的一切其他稅費。

第六條 違約責任

1.乙方必須按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,應向甲方償付違約部分房產款____________%的違約金。

2.甲方必須按期將房產交付乙方使用,否則,每逾期一天,應向乙方償付違約部分房產款______________%的違約金。

第七條 本房二手房買賣契約主體

1.甲方是______________、______________、______________、______________,共__________人,委託代理人____________即甲方代表人。

2.乙方是______________單位,代表人是______________。

第八條 本房二手房買賣契約經國家公證機關______________公證處公證。

第九條 本房二手房買賣契約一式______________份,甲方產權人各一份,乙方一份,______________房產管理局、______________公證處各一份。

甲方:________乙方:________

________年________月________日________年________月________日

有關二手房買賣契約範文合集 篇26

張特律師

E-mail:[email protected]

原告: 性別:男 出生日期:1993年11月9日 民族:漢 法定代理人: 性別:女 出生日期:1968年1月11日 民族:漢 住址:北京市XX區XX街X號宿舍樓號

被告: 性別:女 出生日期:X年3月23日 民族:漢 住址:北京市西城區XX街甲號

訴訟請求:

1、請求法院依法判令被告履行承諾,與原告共同完成房屋產權過戶的`相關手續;

2、請求法院依法判令被告支付原告賠償金人民幣一萬元整;

3、本案訴訟及相關費用由被告承擔。

事實與理由:

20xx年1月24日,原、被告雙方簽訂了《二手房買賣契約》。雙方約定,原告向被告購買二手房(位於北京市西城區小西天號宿舍樓X層X號,房屋所有權證:X私字號),被告承諾與原告共同完成房屋

產權過戶的相關手續。房屋售價為二十五萬元整,原告於20xx年1月22日支付給被告定金五千元,餘款二十四萬五千元於20xx年1月24日支付給被告。被告收訖房款後即將XX街號宿舍樓X層X號及其房屋所有權證交付原告入住。時至今日,被告遲遲不與原告共同完成房屋產權過戶的相關手續,給原告造成了經濟損失。

根據以上事實,原告特向法院起訴,請求法院依法判令被告與原告共同完成房屋產權過戶的相關手續,並賠償一萬元損失,承擔本案的訴訟費用。

此致

北京市西城區人民法院

具狀人(原告):

20xx年1月14日

有關二手房買賣契約範文合集 篇27

甲方(出賣人):_________________身份證件號碼:_________________

住址:_________________聯繫方式:________________乙方(出賣人):_____________身份證件號碼:________________住址:________________聯繫方式:_________________

甲乙雙方經過友好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的前提下,達成如下協定:_________________

第一條甲方自願將其房屋及其房內設施出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:_________________(一)座落於,建築面積為平方米;套內建築面積________________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_______________平方米。

(二)出售房屋的所有權證證號為:_________________;

(三)房屋平面圖見房產證;

該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。

該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。

出賣人還應當將附屬於該房屋的裝修及其現有其他設施、設備轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。

第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人

合法追索。如因甲方不如實陳述告之引起的其他相關糾紛,由甲方向乙方承擔違約責任並對第三方負擔處理義務,與買受人無關。

第三條房屋價款乙方分兩部分付給甲方:_________________

第一部分:_________________在年月日,乙方一次性付給甲方付人民幣萬元,(大寫)。

上述第三條付款中,每次付款,甲方收到後出具相應書面材料。第四條

1、甲乙雙方定於年月日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前保證房屋及其屋內已有設施的、水、電等基本條件的完好。如因上述基本條件存在問題引起的糾紛,由甲方出面協助處理。

2、雙方定於年月日,房產證能過戶之日起,3個月內甲方有義務積極協助乙方向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。正式辦理房產過戶手續。

3、甲方應在前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。

第五條關於房產證過戶的補充說明

雙方約定,暫不辦理房產過戶手續,具體過戶期限和權利義務根據本契約第5條第2款規定辦理。

在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦

理過戶登記,乙方有權解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第七條承擔違約責任。並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:_________________

該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。

除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。

第六條甲方如不按契約規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

第七條、乙方全部或一部分不履行本契約約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本契約。

第八條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

第九條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理:_________________

1、房內有關水、電、物業、有線電視,電話等相關開戶情況,甲方有義務協助乙方辦理相關過戶手續。

2、房屋交付使用前發生的有關水、電、物業、有線電視,電話等費

用,由甲方承擔

因此引發的糾紛由甲方自行處理,與乙方無關。

第十條本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。

第十一條甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。

第十二條本契約一式5份。其中甲方留執1份,乙方留執1份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份,見證人各留一份均具有相同的法律效力。

第十三條本契約自甲乙雙方簽訂之日自簽訂之日起生效。甲方(簽章):_________________乙方(簽章):_________________見證人(簽章):_________________

地址:_________________地址:_________________

現住址:_________________現住址:_________________

聯繫電話:_________________聯繫電話:_________________

簽約日期:_________________簽約日期:_________________

有關二手房買賣契約範文合集 篇28

甲方:__________________________

乙方:__________________________

經甲乙雙方友好協商,甲方自願將位於內樓房一套出售給乙方達成協定如下:

一、甲方自願將___________________________________家樓房一套(樓室),面積為__________平方米,包括儲藏室一間,出售給乙方,

二、房屋價格為__________元,自本協定簽訂之日乙方將房款一次__________付給甲方,甲方向乙方出具收款條。

三、甲方在收到乙方款當日須將房屋鑰匙交給乙方,並將原購買房屋的收款條等有關資料一併交給乙方。

四、甲方應協助乙方辦理房屋登記手續。

五、甲方向乙方交付房屋鑰匙時,房屋所有權轉移給乙方所有。

六、甲方保證房屋產權無爭議。

七、本協定一式兩份,自甲乙雙方簽字後生效。

甲方(簽章):________________

___________年________月________日

乙方(簽章):_________________

__________年________月________日

有關二手房買賣契約範文合集 篇29

出賣人:

買受人:

1、本契約文本為示範文本,由北京市建設委員會和北京市工商行政管理局共同制定,適用於本市行政區域內國有土地上的存量房買賣。存量房,即二手房,是指通過辦理轉移登記取得房屋所有權證的房屋。

2、簽訂本契約前,出賣人應當向買受人出示房屋所有權證及其他有關證書和證明檔案。

3、簽訂本契約前,雙方當事人應當仔細閱讀契約條款,特別是其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內容。本契約文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或雙方當事人不作約定時,應當在空格部位打__,以示刪除。

4、雙方當事人應當按照自願、公平及誠實信用的原則訂立契約,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。為體現雙方自願的原則,本契約文本相關條款後留有空白行,供當事人自行約定或補充約定。契約生效後,未被修改的文本列印或印刷文字視為雙方當事人同意內容。

5、本契約文本為買賣雙方自行成交所採用的示範文本,通過設立“專用賬戶”的房地產經紀機構或交易保證機構劃轉交易結算資金的,所簽訂的《存量房交易結算資金劃轉協定》應當作為本契約的附屬檔案。

6、存量房屋所有權轉移登記時所涉及的主要稅費包括但不限於:契稅、印花稅、土地出讓金(已購公有住房有此項)、綜合地價款(經濟適用住房有此項)、營業稅及附加、所得稅、土地增值稅等。

7、雙方當事人選擇申請仲裁解決爭議的,可以向北京仲裁委員會、中國國際經濟貿易仲裁委員會或註明全稱的其他仲裁委員會申請。

8、雙方當事人可以根據實際情況決定本契約原件的份數,並在簽訂契約時認真核對,以確保各份契約內容一致。

甲方(簽章):

乙方(簽章):

有關二手房買賣契約範文合集 篇30

買方:_(下稱甲方)地址:_電話:_電子信箱:_____賣方:_(下稱乙方)地址:_電話:_電子信箱:_____甲乙雙方經過協商,本著自願及平等互利的原則,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:

第一條 名稱、品種、規格和質量

1. 名稱:_

2. 品種:_

3. 規格:_(應註明產品的牌號或商標)。

4. 質量,按下列第____項執行:

(1)按照標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式,附屬檔案略)。

(3)按雙方商定要求執行,具體為:____(應具體約定產品質量要求)。

第二條 數量和計量單位、計量方法

1. 數量:_。

2. 計量單位和方法:_。

3. 交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:_。

第三條 包裝方式和包裝品的處理__。

第四條 交貨方式

1. 交貨時間:_。

2. 交貨地點:_。

3. 運輸方式:_。

4. 保險:_。

5. 與買賣相關的單證的轉移:_。

第五條 驗收

1. 驗收時間:_;

2. 驗收方法:_;

3. 驗收標準:_;

4. 由誰負責驗收和試驗:_;

5. 驗收如發生爭議,由_檢驗機構按_檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條 損失風險貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔。

第七條 價格與貨款支付

1. 單價:_;總價:_(明確幣種及大寫)。

2. 貨款支付:貨款的支付時間:_;貨款的支付方式:_;運雜費和其他費用的支付時間及方式_:。

3. 預付貨款:_。

第八條 提出異議的時間和方法

1. 甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥善保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起____日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2. 甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3. 乙方在接到甲方書面異議後,應在____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第九條 保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何

第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十條 甲方違約責任

1.甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的____%的違約金。

2.甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的,應按逾期付款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7.其他約定:_。

第十一條 乙方的違約責任

1.乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款____%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3.乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後____日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

8.其他:_。

第十二條 不可抗力本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的39;客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在不可抗力事件結束後____日內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。

第十三條 通知

1. 根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2. 各方通訊地址如下:_。

3. 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條 其他事項

1. 按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後____日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2. 約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。

3. 契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。

第十五條 爭議的處理本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,提交深圳仲裁委員會仲裁。

第十六條 解釋本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。

第十七條 補充與附屬檔案本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充協定均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

第十八條 契約效力本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_年,自_年____月____日至_年____月____日。本契約正本一式____份,雙方各執____份,具有同等法律效力;契約副本一式____份,送____各留存一份。甲方(蓋章):_乙方(蓋章):_代表(簽字):_代表(簽字):__年____月____日_年____月____日簽訂地點:_____簽訂地點

有關二手房買賣契約範文合集 篇31

賣方(以下簡稱甲方):________,國籍:_______,身份證號碼:______________________,地址:__________________,郵政編碼:__________,聯繫電話:__________;

委託代理人:__________,國籍:_______電話:______________,地址:_____________________,郵政編碼:_________;

買方(以下簡稱乙方):_______,國籍:_______,身份證號碼:______________________,地址:__________________,郵政編碼:__________,聯繫電話:__________;

委託代理人:__________,國籍:_______電話:______________,地址:_____________________,郵政編碼:_________。

第一條 房屋的基本情況

甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於上海市____________________________;位於第____層,共_____(套)(間),房屋結構為______________,建築面積____________平方米(其中實際建築面積________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積________平方米),房屋用途為________;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號)(房地產權證號)為_______。

第二條 房屋面積的特殊約定

本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產權證上標明)(房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_______%(不包括±________%)時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_______%(包括±_______%)時,甲乙雙方同意按下述第________種方式處理:

1、乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_______利率付給利息。

2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

3、_________________________________________________________________________________________________________。

第三條 土地使用權性質

該房屋相應的土地使用權取得方式為_______________;土地使用權年限自________年________月________日至________年________月________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_______________;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須)(無須)補辦土地使用權出讓手續。

第四條 價格

按(總建築面積) /(實際建築面積)計算,該房屋售價為(_______幣)每平方米_______________元,總金額為( 幣)_______億_______千_______百_______拾_______萬_______千________百_______拾_______元整。

第五條 付款方式

乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_______幣)_______億_______千_______百_______拾_______萬_______千_______百_______拾_______元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條 交付期限

甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_______日內,將該房屋付給乙方。

第七條 乙方逾期付款的違約責任

乙方如未按本契約第四條規定的'時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按__________計算。逾期超過______________天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第______________種約定,追究乙方的違約責任。

1、終止契約,乙方按累計應付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。

2、乙方按累計應付款的____%向甲方支付違約金,契約繼續履行。

3、_______________________________________________________________________________。

第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在____個月內按____利率計算;自第______個月起,月利息則按____利率計算。逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第______種約定,追究甲方的違約責任。

1、終止契約,甲方按乙方累計已付款的_______________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2、甲方按乙方累計已付款的_______________%向乙方支付違違約金,契約繼續履行。

3、_______________________________________________________________________________。

第九條 關於產權登記的約定

在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的___%賠償乙方損失。

第十條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。

第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十三條 本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。

本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

第十四條 甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本契約應經該房屋所在地公證機關公證。

第十五條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由______________仲裁委員會仲裁。(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民起訴。)

第十六條 本契約(經甲、乙雙方簽字)(經_______________公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。

第十七條 本契約連同附表共____頁,一式____份,甲、乙雙方各執一份,_____各執一份,均具有同等效力。

甲方(簽章):

甲方代理人(簽章):

______年___月___日

乙方(簽章):

乙方代理人(簽章):

______年___月___日