二手房買賣契約彙編 篇1
賣方:________(以下簡稱甲方)
身份證號:______
買方:________(以下簡稱乙方)
身份證號:______
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:
第一條甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋所有權證號為______號,房屋土地使用權證號為______號;
2、甲方所售房屋位於______區______路(街)______號,為______結構;
3、甲方所售房屋建築面積______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為______。
第二條房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施二手房房屋買賣契約費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。
第三條付款方式:
__________
第四條房屋交付:
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後___日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條乙方逾期付款的違約責任:
乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交房的違約責任:
甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價10%的.違約金。
第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第九條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
二手房買賣契約彙編 篇2
甲方________
乙方________
出售方買受方根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方房產一事達成一致,訂立本契約
第一條甲方聲明,甲方所售房屋已經依法取得____市區的房屋所有權證書,證書證號為字第號,房屋結構為,建築面積為平方米,甲方保證房屋產權無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。甲方保證所售房屋符合國家及____市房屋上市交易的政策規定。甲方對違反國家及____市關於房屋上市交易政策引起的後果承擔法律責任。
第二條乙方聲明,乙方購買本契約第一條所述甲方房屋,支付房款,履行本契約約定的`各項義務,承擔違反本契約義務的法律責任。
第三條甲乙雙方同意上述房產的交易價格為人民幣佰拾萬仟佰拾__元整。
第四條付款
1、乙方應在簽訂本契約時,即支付購房定金計人民幣____________萬元整;
2、乙方採用以下第________種方式.乙方為非貸款客戶,應在簽定本契約後三個工作日內支付全部房款;.乙方為商業銀行貸款客戶,應在評估報告出具後三個工作日內,支付除乙方貸款申請額之外的剩餘房款,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,銀行貸款部分的房款按銀行規定支付;.乙方為公積金貸款客戶,首付款應在本契約簽署之日起三個工作日內交付,且不得遲於對交易房屋進行評估,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,甲方應向乙方及貸款審核機構出具首付款收到證明。貸款部分的房款按貸款機構規定支付;
3、乙方經審批所獲貸款數額不足申請額,乙方應於銀行審批貸款額度通過之日起三個工作日內,補足購房首付款;乙方所申請的貸款未獲批准,乙方應於銀行不予批准貸款申請之日起十個工作日內補足剩餘房款。
4、甲乙雙方交易資金劃轉結算方式以雙方簽署的《居間服務契約》或補充協定約定為準。
第五條產權過戶
乙方為非貸款客戶的,甲乙雙方應當在乙方支付了全部房款之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續;.乙方為商業銀行貸款客戶或公積金貸款客戶的,甲乙雙方應在貸款機構簽發的乙方貸款審批通過之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續。
第六條房屋交付
1、房屋交驗在雙方到主管機關辦理完權屬過戶登記手續之日起七個工作日內完成;甲、乙雙方均應親自到場,辦理水、電、煤氣、物業、供暖、戶口遷移等相關事宜,確保房屋交付使用。房屋交付前,房屋所產生的水、電、煤氣、供暖、物業等各項費用由甲方承擔;房屋交付後所產生費用由乙方自行承擔。雙方應簽署《物業交驗單》。
2、甲方保證向乙方出售的房屋沒有產權糾紛和債務糾紛,並結清物業、供暖等手續。房屋設定抵押登記的`,已通知抵押權人。如因甲方的原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應承擔全部責任;
3、甲方保證所售房屋建築面積同產權證記載相符;並提供齊全辦理權屬變更的全部手續;
4、甲方存有公共維修基金的,根據____市規定,在房產過戶之後公共維修基金歸乙方繼續使用。
第七條甲、乙雙方應相互配合向房屋所在區房地產交易所申請辦理上市批准及房屋買賣權屬過戶相關手續,按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲、乙雙方依書面約定辦理,沒有書面約定的,依照國家規定繳納。
第八條乙方交付甲方定金後,雙方依據民法典定金規定承擔違約責任,甲方悔約應當雙倍返還乙方定金,乙方悔約定金不予返還。同時,甲乙雙方如未按照約定履行義務的,導致契約履行遲延或無法履行,違約方應承擔違約責任,賠償給他方造成的損失。因遲延履行契約義務,違約方每逾期____日應賠償相當於成交價格的萬分之二的違約金。
第九條因履行本契約所產生的爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方均有權向人民法院提起訴訟。
第十條本契約自雙方簽字之日起生效。
甲方________身份證號________通信地址________編碼________電話________委託代理人________電話________
乙方________身份證號________通信地址________編碼________電話________委託代理人________電話________
簽訂日期________________年____月____日
二手房買賣契約彙編 篇3
賣方:_________(簡稱甲方)
身份證號碼:________
共有權人:_________(簡稱甲方)
身份證號碼:______
買方:_________(簡稱乙方)
身份證號碼:______
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條房屋基本情況
甲方所轉讓房地產(下稱該房地產)坐落於:________________。房地產證號為:________________房地產用途為:________________。登記建築面積為:________________方米。
該房地產土地使用權______年限自_______________年__________月__________日至_______________年__________月__________日止。該房地產於_______________年__________月竣工。
第二條房地產產權現狀
該房地產沒有設定抵押也未被查封,甲方對該房地產享有完全的處分權。
第三條房地產租約現狀(以下兩項選著根據實際情況其中一項)
1、該房地產之上存有租約。租賃契約見附屬檔案[租賃編號:______;月租金___________元整(小寫),租期自______年______月______日至______年______月______日。甲方須於簽署《二手房買賣契約》前取得承租人放棄優先購買權或放棄購買權之書面證明,否則視為甲方違約。甲乙雙方經協商一致,該房地產產權轉移後,原租賃契約在有效期內對乙方仍然有效。甲方須於前協助乙方與承租人簽訂新的租賃契約,同時甲方須將承租方已交甲方之租賃押金/保證金及預交租金(若有)轉交予乙方,乙方自時起享有甲方在原租賃契約項下之權利義務。
2、該房地產之上存有租約。甲方須於簽署《房屋買賣契約》前取得承租人放棄優先購買權或放棄購買權之書面證明,否則視為賣方違約。甲方須於該房地產交付買方使用前解除原租賃契約,乙方對因原租賃契約而產生之糾紛不承擔任何責任。
第四條附著於該房地產之上的戶口
該房地產所附著的戶口,甲方保證於收到房地產轉讓總價款之日起______日內遷出,逾期則以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之______向乙方支付違約金。
第五條轉讓總價款
該房地產轉讓總價款為人民幣:________________(小寫:_____元)。
第六條交易定金
該房地產交易定金為人民幣:________________(小寫:_____元)。本契約簽訂後______日內,乙方向甲方支付定金為人民幣:________________(小寫:_____元)。
上述定金交由甲乙雙方約定的銀行第三方賬戶監管。乙方將定金在契約約定期限記憶體入監管帳號,即視為甲方收訖。定金在甲乙雙方辦理過戶手續完成自動轉為價款。
第七條交房保證金
為防範交易風險,督促甲方按約定如期交付該房地產並結清所有費用,甲乙雙方協商同意在本契約簽訂時從交易總價款中預留人民幣:________________________元整(小寫:_________________________元)作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產及完成產權轉移登記時進行結算。此交房保證金交由甲乙雙方約定的銀行第三方賬戶監管。
第八條付款方式
乙方所支付款項(包括交易定金、購房款)交由銀行第三方託管的方式進行資金監管。甲乙雙方協商,乙方分兩次完成給付除交易定金、交房保證金之外的房款人民幣:________________(小寫:_____元)。乙方須在甲方實際交付房地產及完成產權轉移登記後______日內向甲乙雙方約定的銀行第三方監管賬戶支付購房款人民幣:________________(小寫:_____元)乙方須於該房屋驗收交接完成後______日內支付除交易定金、交房保證金之外的剩餘價款。甲方應於收到乙方全額房款之日將交易的房產交付給乙方使用,並結清交房日之前水、電、氣、物業等全部費用。
第九條乙方逾期付款的違約責任
乙方逾期付款的,甲方有權要求乙方按下列第種(只能選擇其中一種)方式承擔違約責任:
1、要求乙方以未付款項為基數,按__日萬分之______支付違約金,契約繼續履行。
2、甲方有權解除契約並要求乙方支付該房地產總價款百分之______的違約金。
第十條費用承擔
過戶(更名)手續辦理和費用承擔:過戶(更名)手續由乙方辦理,甲方協助。辦理房產交易過戶或更名的全部費用由乙方承擔。
第十一條房地產交付
甲方應當在辦理完成產權轉移登記手續後將該房地產交付乙方,並履行下列手續:
1、甲乙雙方共同對該房地產及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等事項進行驗收,記錄水、電、氣表的`讀數,並辦理交接手續;
2、甲方須在七天內將自己的物品搬走,如不搬走乙方可自行處理。
3、交付該房地產鑰匙;
第十二條延遲交房的違約責任
甲方未按契約約定的期限將該房地產交付乙方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,甲方以該房地產轉讓總價款為基數按日萬分之______向乙方支付違約金,契約繼續履行。
第十三條附隨債務的處理
甲方在交付該房地產時,應將附隨的水費、電費、煤氣費、電話費、有線電視費、物業管理服務費、垃圾清運費、等費用結清,單據交乙方確認,否則乙方有權從交房保證金中抵扣上述欠費。
第十四條產權轉移登記
甲乙雙方須在簽訂本契約,共同向房地產權登記機關申請辦理轉移登記手續。在收文回執載明的回覆日期屆滿之日起,甲乙雙方須辦理交納稅費的手續,該房地產證由買方領取。
第十五條違約責任
甲、乙雙方契約簽定後,未經協商同意不得變更、解除本契約,若乙方中途違約,購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,定金雙倍返還給乙方。
第十六條不可抗力
因不可抗力不能履行本契約的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但法律另有規定的除外。因不可抗力不能按照約定履行契約的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力結束之日起_____日內向另一方提供證明。
第十七條本契約與其他檔案的衝突解決
甲乙雙方在本契約簽訂之前的承諾及協定,如有與本契約不相符的,以本契約為準。
第十八條契約附屬檔案
本契約共有附屬檔案份。契約附屬檔案為本契約組成部分,具有同等法律效力。
第十九條法律適用與糾紛解決
凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,各方可通過協商方式解決,協商不成,由南陽仲裁委員會仲裁或向有管轄權的人民法院起訴。
第二十條契約數量及持有
本契約一式份,賣方份,買方份,其他交有關部門,均具同等法律效力。
第二十一條送達
當事人所填寫確認的通訊地址即為送達地址。
第二十二條契約生效
本契約自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效。
第二十三條未盡事宜
本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
出賣方(甲方):________________購買方(乙方):________________
身份證號碼:________________身份證號碼:________________
通信地址:________________通信地址:________________
電話:________________電話:________________
共有權人(甲方):________________
身份證號碼:________________
通信地址:________________
電話:________________
簽訂日期:______年______月______日
二手房買賣契約彙編 篇4
購買二手房,因為不慎勾錯了付款方式,新業主與舊業主在房管所簽署的房地產買賣契約上,可能出現“房款已付清”字樣。在《東莞市房地產交易登記證明書》沒有取消之前,這樣也無妨,但以後,憑這樣的房地產買賣契約將貸不到公積金。
值得一提的是,此次受影響的僅僅是在購買二手房時,一開始就直接使用公積金貸款償還剩餘房款的人群。
記者從市住房公積金管理中心指定的兩家擔保公司獲悉,凡是商業貸款轉公積金貸款(簡稱“商轉公”)的人群將不受影響,因為在申請“商轉公”貸款時,擔保公司使用的是銀行與買家簽訂的信貸契約,而不是在房管所簽訂的買賣契約。
按《房地產買賣契約》審核貸款
市住房公積金管理中心於日前發出通知,今後對於申請住房公積金購買二手房的職工,如果所申請貸款的住房“已付清房款”,就不能再申請公積金貸款。
據悉,之所以對這一條款進行明確,是因為早前由房管部門出具的《東莞市房地產交易登記證明書》已經取消,以前公積金管理部門可以依據該證明書來核准申請貸款二手房的交易價格。
東莞市房地產交易登記證明書上,是在房產證拿到之前,用來做契約備案,上面有買賣雙方、成交價格等信息。憑此證明書及所要求的其他資料,就能貸到公積金貸款規定的最高上限。這個證明書取消之後,公積金管理中心就會嚴格按照買賣雙方在房管所簽訂的《房地產買賣契約》中的約定條款來審核貸款資格。
在現實買賣中,尤其是通過房地產中介買房,房屋成交價格往往以在中介公司簽訂的契約為準,而在前往房地產所在地的房管所簽的契約,被中介公司視為“形式意義”上的契約,也就是為了避稅簽訂的所謂的“陰陽契約”。
中介在房管所協助買賣雙方簽訂《房地產買賣契約》時,為了省事,直接勾選了“一次性全部付完房款”的選項。那么憑這樣的契約將申請不了公積金貸款。
當然也有規避的方法,那就是,在購買二手房之初,首先使用商業貸款,然後再通過擔保公司轉成公積金貸款。擔保公司在幫買家辦理“商轉公”時,使用的是銀行與買家簽訂的信貸契約,而不是在房管所簽訂的買賣契約。
評估價將影響貸款金額
不僅如此,市住房公積金管理中心同時還提醒,以後也將嚴格地按照買賣雙方簽訂的《房地產買賣契約》中的約定條款來審核貸款金額,即“申請貸款額度須等於住房交易價與房款首期付款發票或收據的差額。”
也就是說,如果所購買的二手房總價80萬元,首付24萬元,那么所申請的公積金貸款就不能超過尾款56萬元。
這次公積金管理中心發出的通知又會給購房者帶來什麼不便呢?
其實,在現實的'二手房交易中,買賣雙方在簽訂契約時,房地產契約上的成交價格為評估公司作出的“評估價”,為了避稅,會將評估價格做低,甚至遠遠低於實際成交價。
如果買家與賣家的實際成交價是80萬元,賣家最初買房的成交價為50萬,那么,按照東莞現行的房地產交易規定,買家需要繳納超額部分20%的個人所得稅,即30萬×20%=6萬元(沒有減去裝修等合理費用)。
如果交易的二手房未滿5年,還需繳納營業稅(評估價×5.6%);還有契稅,即評估價×1%(90㎡以下)。所有這些稅費都是按評估價來計算。
此次通知規定,公積金貸款的金額將按照在房管所簽訂的《房地產買賣契約》的金額來執行。評估價做得低,將會避免個人所得稅,降低營業稅以及契稅,但是卻貸不到足夠的尾款,例如,實際成交價80萬,首付24萬,尾款56萬,若評估價50萬,首付3成15萬,只能貸到50萬-15萬=35萬;評估價做高,將會貸到實際交易中餘下的尾款,但是所納稅的金額也將升高。
當然,除了上述條件,買家在申請住房公積金貸款的時候,還須同時滿足東莞住房公積金的其他貸款政策條款。
二手房買賣契約彙編 篇5
一、確認基本信息的真實性與有效性。
契約簽署人出售房屋的有效性:房產證、身份證和簽署契約人要統一,如有特殊情況,需出據有法律依據的公證委託書。
房屋地址要按照房產證件中的房屋地址嚴格填寫,不得隨意增改文字。只有房地證或房產證中所屬地址才是法律唯一承認的房產合法地址,不能按照門口的門牌號或習慣稱呼的小區名稱填寫。
房屋面積要按照房地證或房產證上註明的面積填寫。這個面積是國家經過專業機構測量的面積,也就是法律上承認該房屋的權利面積。因為,有部分房屋附有贈送的小院、閣樓、地下室或露台等,這部分的面積可能不含在房地證或房產證的面積中,但是需要在契約的"其他條款"中註明,該房屋交易附帶贈送的小院、閣樓、地下室或露台等。
房屋權屬要明確註明。私產房要填寫產權人和共有權人姓名,企業產要填寫產權單位名稱,公產房要填寫所屬房管站名稱。如為繼承、贈與、法院判決等情況,須賣方出具相關證明。
二、交易金額及付款方式的約定。
有關金額約定時應頂格大寫,字跡清晰。如有小寫,須注意前後一致。明確付款金額和具體時間,保證總金額一致,前後時間不衝突。過戶貸款具體事項以銀行和房地產管理部門為準。在簽署契約時買方應支付定金,賣方出具收款票據或收條,交付定金時應由正規中介經紀人或律師見證。
三、附屬設施可依據"三要三不要"的原則。
煤氣、暖氣和一戶一表要註明,並約定日期交接相關證件或變更證件。因為電話、有線電視、網路等歷史欠費問題不好解決,並且電話還涉及賣方的隱私,所以建議在契約中約定這些附屬設施由賣方申請關閉,然後買方自行開通。如果有家具或電器等等留給買方,需要在契約中註明。並且約定附屬設施相關證件及費用繳清憑證的交接日期。
四、簽字及聯繫方式。
契約需要買賣雙方本人簽字,並儘量多留存電話,留存住址或可以郵寄到的聯繫地址,以保證買賣雙方的正常聯繫。
五、契約簽署中不要留白和隨意塗改。
如需要修改,交易雙方須全部在修改處簽章確認。
注意事項
房屋作為一種特殊的商品。依據法律規定,房屋買賣雙方當事人必須簽訂書面的、由政府有關部門制定的格式契約,該房屋買賣契約作為產權轉讓登記的重要憑證,是買受人取得房屋產權,即標的物(標的物是房屋的所有權或使用權)物權轉移的主要和重要檔案。契約規定了標的物的質量、面積、單價、總價、履
行契約的期限等雙方當事人的'權利和義務。房屋買賣契約具有以下區別與其他交易契約的特殊性:
房屋與土地的不可分割性。在買受人支付契約約定的價款後,在取得房屋所有權的同時,也取得了該房占地的土地使用權。土地是屬國家所有,是禁止所有權買賣的,但可以支付一定價款後取得土地使用權,這樣,房屋才有賴以“立足”的地方。房屋與土地的不可分割性,決定了在取得房屋所有權時同時取得土地使用權。
房屋買賣契約訂立前,因轉讓房屋所有權可能涉及第三人的利益。因此,法律規定,轉讓出租房屋,應提前三個月或按照租賃契約中約定事宜通知承租人,在同等條件下,承租人享有優先購買權。
房屋買賣契約簽訂生效後,雙方當事人應當向房地產交易中心提交有關證件,經審查符合房屋買賣條件,辦理過戶手續(或產權證)後,房屋所有權才算轉移,即出賣人才算將標的物交付。未經過戶登記(或產權登記)的,買受人交付了契約約定的費用,仍沒有占有該標的物,這一點是與一般買賣契約的明顯區別。
二手房買賣契約彙編 篇6
1、簽訂契約前要查詢二手房的產權狀況:
(1)要求賣方提供合法的證件:房屋所有權證、土地使用權證、身份證、戶口薄;委任代理人要查驗授權委託書是否有效;共有房屋出售,要求其提供其他共有人同意的證明或者放棄優先購買權的協定或證明。
(2)向有關房管部門查驗所購二手房產權的來源。查驗房主是誰,如果是共有財產,查驗各共有人的產權比例及擁有權形式,另外,查驗登記日期、成交價格及房屋平面圖。
(3)查驗二手房有無債務負擔,房屋產權只記錄了房主擁有產權的真實性及原始成交事實,至於該房是否有其他債務負擔,需查驗有關證明檔案,如抵押契約、租賃契約,房屋是否被法院查封。
總之,在簽訂二手房買賣契約前,一定要詳細了解房屋產權的真實情況,不能有所遺漏。
2、簽訂二手房買賣契約時應條款詳備
根據我國《契約法》相關規定,二手房買賣契約應具備下列條款:
(1)當事人的名稱或姓名、住所,需要清楚當事人的`具體情況,如地址、聯繫方式,身份證號,需寫明是否夫妻財產、共有財產或家庭共同財產。
(2)標的 應寫明房屋位置、性質、面積、結構、格局、裝修設施,房屋產權的歸屬,原售房單位是否允許轉賣,是否存在房屋出租、房屋抵押的情況,是否有私搭亂建的部分,房屋的物業管理費及其他交費狀況,房屋產權證明如何移交,總之,應將房屋的情況作詳盡的說明。
(3)價款 二手房買賣價格由雙方協商,這是契約的主要條款之一,寫明價款總額,付款方式、付款條件,如果申請按揭貸款,尾款支付方式等。
(4)履行期限地點、方式及稅費等費用的承擔。
(5)違約責任 約定違約的情形,如何承擔違約責任,違約金的約定或計算方式,以及約定解決是採用訴訟方式還是仲裁方式。
(6)契約生效條款 約定契約生效的條件、時間,契約失效的條件,還可以約定契約解除的條件,及契約失效、無效、終止後財產怎樣返還。
(7)契約附屬檔案 說明契約有哪些附屬檔案,附屬檔案效力等。
(8)擔保條款 既可以是賣主對所出賣的房屋無權利瑕疵所做的擔保,可以採用保證的擔保方式。
二手房買賣契約彙編 篇7
出售方______________(以下簡稱甲方)
買受方______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方房產一事達成一致,訂立本契約:
第一條甲方聲明,甲方所售房屋已經依法取得____市區(縣)的房屋所有權證書,證書證號為字第號,房屋結構為,建築面積為平方米(以產權證上登記的建築面積為準),甲方保證房屋產權無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。甲方保證所售房屋符合國家及____市房屋上市交易的政策規定。甲方對違反國家及____市關於房屋上市交易政策引起的後果承擔法律責任。
第二條乙方聲明,乙方購買本契約
第一條所述甲方房屋,支付房款,履行本契約約定的`各項義務,承擔違反本契約義務的法律責任。
第三條甲乙雙方同意上述房產的交易價格為人民幣(大寫)佰拾萬仟佰拾__元整
第四條付款
1、乙方應在簽訂本契約時,即支付購房定金計人民幣(大寫)____________萬元整(____________);
2、乙方採用以下第________種方式A.乙方為非貸款客戶,應在簽定本契約後三個工作日內支付全部房款;B.乙方為商業銀行貸款客戶,應在評估報告出具後三個工作日內,支付除乙方貸款申請額之外的剩餘房款,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,銀行貸款部分的房款按銀行規定支付;C.乙方為公積金貸款客戶,首付款應在本契約簽署之日起三個工作日內交付,且不得遲於對交易房屋進行評估,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,甲方應向乙方及貸款審核機構出具首付款收到證明。貸款部分的房款按貸款機構規定支付;
3、乙方經審批所獲貸款數額不足申請額,乙方應於銀行審批貸款額度通過之日起三個工作日內,補足購房首付款;乙方所申請的貸款未獲批准,乙方應於銀行不予批准貸款申請之日起十個工作日內補足剩餘房款。
4、甲乙雙方交易資金劃轉結算方式以雙方簽署的《居間服務契約》或補充協定約定為準。
第五條產權過戶A.乙方為非貸款客戶的,甲乙雙方應當在乙方支付了全部房款之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續;B.乙方為商業銀行貸款客戶或公積金貸款客戶的,甲乙雙方應在貸款機構簽發的'乙方貸款審批通過之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續
第六條房屋交付
1、房屋交驗在雙方到主管機關辦理完權屬過戶登記手續之日起七個工作日內完成;甲、乙雙方均應親自到場,辦理水、電、煤氣、物業、供暖、戶口遷移等相關事宜,確保房屋交付使用。房屋交付前,房屋所產生的水、電、煤氣、供暖、物業等各項費用由甲方承擔;房屋交付後所產生費用由乙方自行承擔。雙方應簽署《物業交驗單》。
2、甲方保證向乙方出售的房屋沒有產權糾紛和債務糾紛,並結清物業、供暖等手續。房屋設定抵押登記的,已通知抵押權人。如因甲方的原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應承擔全部責任;
3、甲方保證所售房屋建築面積同產權證記載相符;並提供齊全辦理權屬變更的全部手續;
4、甲方存有公共維修基金的,根據____市規定,在房產過戶之後公共維修基金歸乙方繼續使用。
第七條甲、乙雙方應相互配合向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理上市批准及房屋買賣權屬過戶相關手續,按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲、乙雙方依書面約定辦理,沒有書面約定的,依照國家規定繳納。
第八條乙方交付甲方定金後,雙方依據契約法定金規定承擔違約責任,甲方悔約應當雙倍返還乙方定金,乙方悔約定金不予返還。同時,甲乙雙方如未按照約定履行義務的,導致契約履行遲延或無法履行,違約方應承擔違約責任,賠償給他方造成的損失。因遲延履行契約義務,違約方每逾期____日應賠償相當於成交價格的萬分之二的違約金。
第九條因履行本契約所產生的爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方均有權向人民法院提起訴訟。
第十條本契約自雙方簽字之日起生效。
甲方:______________
身份證號:______________
通信地址:______________
編碼:______________
電話:______________
委託代理人:______________
電話:______________
乙方:______________
身份證號:______________
通信地址:______________
編碼:______________
電話:______________
委託代理人:______________
電話:______________
簽訂日期:________年____月____日
二手房買賣契約彙編 篇8
二手房買賣契約糾紛的解決方式:
一、協商解決
契約雙方當事人如果在履行契約過程中出現了糾紛,首先應按平等互利、協商一致的原則加以解決。既不應採取消極拖延的辦法,也不應採取扣發貨物或拒付貨款的辦法自行行使法律處分權,因為這兩種做法都無助於問題的解決。按照法律規定,應該首先通過協商解決糾紛。協商解決糾紛,雙方是建立在互諒互讓、平等磋商的基礎之上,不影響團結以及今後的繼續合作,還可以節省時間、人力和費用,所以,應該更多地採用這種方法。
對於需債務人償還債務而其一時又無力償還的,可以採取以下兩種方式協商解決:
1)、分期償還。如果債務人因產品積壓或者因外債收不回來而暫時無力償還的,那么可以待積壓的產品推銷出去後,或者外單位的欠款收回後償還。如果因管理不善暫時虧損但尚未公告破產的企業,經過努力還可以通過改善經營管理儘快扭轉虧損的,可以在自願的基礎上,制定切實可行的分期分批還款計畫。這樣做不僅可以使債權人的合法利益得以實現,還可以使債務人積極改善企業的經營管理,改變無力償還債務的被動局面。
2)、實物抵債。如果債務人因產品嚴重積壓沒有資金償還債務時,還可以經過雙方協商採取以產品抵債的辦法來解決。以產品抵債,既可以幫助債務人推銷積壓的產品,又能起到償還債務的作用,將“死物”變“活物”,這對國家、對當事人雙方都是有好處的。另外,以實物抵債也可以採取由債權人代理推銷產品的辦法,用實際推銷的貨款來抵償欠款。
二、仲裁解決
仲裁是指契約雙方當事人發生爭執,協商不成時,根據有關規定或者當事人之間的協定,由一定的機構以中間人或第三者的身份,對雙方發生的爭議,在事實上作出判斷,在權利和義務上作出裁決。用仲裁的方法解決契約糾紛是常用的`一種方式。
當事人採用仲裁的方式解決契約糾紛,應注意以下問題:
1)、仲裁期限。當事人一定要抓住時機,在法律規定的申請仲裁的有效期限內,及時行使自己的權利,避免因錯過時機而喪失自己申請仲裁的權利。
2)、仲裁機關及管轄。根據契約仲裁條例的規定,契約仲裁機關是國家工商行政管理局和地方各級工商行政管理局設立的契約仲裁委員會。案件管轄原則是,一般由契約履行地或契約簽訂地的仲裁機關管轄。因此,當事人應向有管轄權的仲裁機關申請仲裁。
3)、仲裁效力。通過仲裁機關調解雙方達成協定後,協定即具有法律效力,雙方必須認真遵守。如果調解不成,仲裁機關最後作出的仲裁裁決便具有法律效力,當事人必須遵守,否則,法院則要強制執行。
三、訴訟解決
當發生契約糾紛後,雙方當事人協商不成,可以向法院起訴,通過訴訟的方式來解決糾紛。近幾年來,隨著我國法制建設的不斷完善以及法律知識的普及,人們的法律意識不斷提高,企業通過訴訟來解決契約糾紛的也越來越多。
應注意以下幾方面的問題:
1)、訴訟時效。契約的訴訟時效就是指契約的一方當事人在法定期間不行使自己的權利即喪失了請求法院依訴訟程式強制義務人履行義務的權利。也就是說,契約的權利人在訴訟時效期間不起訴的便失去了勝訴權。契約作為民事契約的一種,訴訟時效適用於民法通則中一般的時效規定,即訴訟時效期間為二年(法律另有規定的除外),從權利人知道或者應當知道權利被侵害時起計算。確立訴訟時效制度,對於促使當事人積極主張自己的權利,以及時結束法律關係不確定狀態,解決契約糾紛,穩定社會經濟秩序都是十分必要的。實行這一制度,要求契約當事人一定要在法定的訴訟時效期間內,及時行使自己的訴訟權利。當然,如果超過訴訟時效期間,對方當事人自願履行的,可以不受訴訟時效的限制。另外,民法通則還規定了訴訟時效的中止和中斷。按照民法通則第一百三十九條規定,訴訟時效的中止是指在訴訟時效期間的最後六個月內,因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的情況。從中止時效的原因消除之日起,訴訟時效期間繼續計算。按照民法通則第一百四十九條規定,訴訟時效中斷是指訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。從中斷時起,訴訟時效期間重新計算。如果符合這兩項規定的,當事人仍可以在規定的期限內行使自己的訴訟權利。
2)、訴訟管轄。民事訴訟法第二十三條規定,因契約糾紛提起訴訟,由契約履行地或者契約簽訂地人民法院管轄。根據這一規定,當事人應當向有管轄權的人民法院提起訴訟。
3)、訴訟保全。訴訟保全是一種民事訴訟法律制度,是指法院對於可能因當事人一方行為或者其他原因,使判決不能執行或者難以執行的案件,可以根據對方當事人的申請,或依職權而對一方當事人的財物採取查封、扣押、凍結、提供擔保等措施。根據這一制度,在訴訟過程中,如果一方當事人發現對方當事人的財產有可能很快滅失或被隱藏、轉移,使自己申請給付的訴訟難以達到預期的目的,就可以在法院作為判決之前,先行向法院申請訴訟保全,以保證自己權利的實現。當然,申請訴訟保全的一方,應有勝訴的把握,否則,如果將來敗訴了,則要賠償對方當事人因訴訟保全所遭受的財產損失。
4)、調解及判決。法院受理一方當事人的起訴後,首先要進行調解,如果經過調解雙方達成了協定,調解協定即具有法律效力,雙方要認真執行,否則,法院將強制執行。如果法院調解不成,則要作出判決或裁定,當事人對判決或裁定不服的,可以在收到判決書之日起15日內或接到裁定書之日起10日內向上一級法院提起抗訴,如果超過了抗訴期當事人沒有抗訴的,那么一審判決或裁定即發生法律效力,當事人必須執行。二審法院作出的判決、裁定,是終審的判決、裁定,當事人必須執行。當然,如果當事人認為已生效的判決、裁定確有錯誤,在不停止判決、裁定執行的情況下,還可以通過審判監督程式,向原審人民法院或上級人民法院申請再審。
二手房買賣契約彙編 篇9
二手房交易流程相對複雜,其中涉及到多份契約,在簽訂契約時留意細節,能保障你的權益不受損害。二手房買賣契約中,有幾點比較重要:了解交易房屋的權屬情況,對付款方式進行明確規定,約定違約責任和處理方式,以及契約生效、終止、變更與轉讓條件約束。
本期二手房全接觸,小編為您梳理一下需要注意的這幾個方面。希望您在簽契約時能多花點心思,少出點麻煩。
了解交易房屋的權屬情況
首先查看產權所有人的身份證件;房屋產權證上的產權所有人是一位還是幾位共有?出售房產時,房屋的產權共有人一定要全部同意。還要關注交易房屋有無抵押,只有在抵押登記註銷或抵押權人同意的情況下,此房產方可進行買賣。另外,共有房屋(例如夫妻共同共有)轉讓必須徵得所有共有人的書面同意。最後,還要注意該房產是否已設定租賃?如果該房產已經出租,則需要售房者提供該房產的承租方出具的在同等條件下放棄優先購買權的聲明。
對付款方式進行明確規定
契約中的約定內容主要包括當事人信息外,同時包括標的、價款、履行約定等,標的`指寫明房屋位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設施設備等情況;履行約定指交房時間;條件;辦理相關手續的過程。
其中對付款方式進行明確規定,是簽訂二手房買賣尤為關鍵的一點,交易雙方常常由於某筆款項的支付條件和支付時間不明而產生糾紛。付款方式一般分為雙方自行交易或中介機構代收、代付,委託中介機構代收、代付能夠適當降低風險。目前,房款一般分三筆支付,除定金外,還有首付款和尾款,三筆款項的支付條件和支付時間都應該明確、具體。
約定違約責任和處理方式
確定違約責任條款有利於防止違約行為的產生,維護守約方的權益。雙方就如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;免責情景;擔保的形式進行明確的約定。當出現違約情況,根據約定採用仲裁或訴訟方式,需要注意的是,如果雙方同意採用仲裁的形式解決糾紛,應按照我國《仲裁法》的規定寫清明確的條款。
契約生效、終止、變更與轉讓
雙方在此約定契約生效時間;生效或失效條件;生效或失效期限;契約無效的情形;幾種無效的免責條款;當事人要求變更或撤消契約的條件;契約無效或被撤消後,財產如何進行返還。
按照《契約法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定,契約當事人可以中止、終止或解除房屋買賣契約。有必要在此明確約定契約中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;契約中止、終止或解除後,財產如何進行返還。
契約的變更與轉讓,在此約定契約的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。最後,在附屬檔案中說明本契約有哪些附屬檔案;附屬檔案的效力等。
二手房買賣契約彙編 篇10
賣方:_______________(簡稱甲方)
身份證號碼:_____________________
買方:_______________(簡稱乙方)
身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
1、房屋地點
乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)
2、交易價格
(1)單價:人民幣________元/平方米,該房屋總面積為________平方米。
(2)總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
3、付款時間與辦法
(1)甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
(2)甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
4、房屋交易
甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
5、稅費
稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
6、違約責任
甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
7、契約主體
(1)甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
(2)乙方是____________,代表人是____________。
8、爭議糾紛解決
在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
9、其他約定
(1)本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
(2)本契約一式份,甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
(3)本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
出賣方(甲方)______________
購買方(乙方)______________
_______年________月________日
二手房買賣契約彙編 篇11
甲方(出賣人): 身份證件號碼:
乙方(買受人): 身份證件號碼:
(註:甲方如有多個產權人,必須全部產權人共同簽訂,否則契約無效)
甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實信用的前提下,達成如下協定:
第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一) 座落於____________,建築面積為___平方米;套內建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 _____ 平方米;
(註:面積必須嚴格按照房產證面積填寫,贈送面積在其他條款註明)
(二)出售房屋的所有權證證號為;
(三)房屋平面圖及其四至見房產證;
(註:四至房屋東南西北四個方向牆體的位置或坐落)
該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。
出賣人還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 計價方式與價款
按建築面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米_____元,總金額人民幣______元整;房價款的支付方式、支付時間為:乙方在______ 年 ______月 ______日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)______元,(小寫) ______元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國契約法》條款的調整。
上述定金在乙方最後一次付款時充抵房款。
(註:定金數額由當事人約定,不能超過總房價款20%;如買方違約,定金不予退還,如賣方違約,雙倍返還定金)
第四條 房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在______年______月______日,付人民幣______萬元;
第二期:在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款______萬元。
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。
每期付款,甲方收到後出具收據。
第五條 房屋交付
1、甲、乙雙方定於______年______月 ______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定於______前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。
3、甲方應在______前將其落戶於該房屋的戶籍關係遷出。
4、甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任。
第六條 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,雙方應於本契約生效之日起______日內到房地產主管部門辦理過戶手續。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它檔案。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除契約,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本契約第八條承擔違約責任。並在乙方領取《房屋所有權證》後,按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。
該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓契約的權利、義務一併轉讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據有關規定,其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由甲方承擔乙方承擔。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。
第八條 甲方如不按契約規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條 乙方全部或一部分不履行本契約約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本契約。
第十條 甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的.,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。
第十一條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十二條 該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理。
第十三條 本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
第十四條 甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條 本契約一式__份。其中甲方留執__份,乙方留執__份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十六條 本契約自甲乙雙方簽訂之日自__ 之日起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
地 址: 地址:
現住址: 現住址:
聯繫電話: 聯繫電話:
簽約日期: 簽約日期:
二手房買賣契約彙編 篇12
隨著國家房屋政策的調整,二手房買賣變得越來越熱。二手房買賣契約是將一方房屋的所有權轉到另外一方,另外一方支付價格。在二手房買賣中,應該對房屋買賣的契約特別注意,還要確認房產的相關證明材料。那么,二手房買賣契約應具備哪些條款?為您解答。
一、二手房買賣契約有哪些主要條款
(一)當事人的名稱或姓名、住所
主要是搞清當事人的具體情況、地址、聯繫辦法等,以免出現欺詐情況;雙方應向對方做詳細清楚的介紹或調查;應寫明是否共有財產、是否夫妻共同財產或家庭共同財產。
(二)標的
應寫明房屋位置、性質、面積、結構、格局、裝修、設施設備等情況;同時還要寫明房屋產權歸屬(要與第一條銜接);原售房單位是否允許轉賣;是否存在房屋抵押或其他權利瑕疵;是否有私搭亂建部分;房屋的物業管理費用及其他交費狀況;房屋相關文書資料的移交過程。
(三)價款
付款時間約定。一般新建的商品房及預售的商品房都是按所買賣房屋的建築面積來計算房屋的價格,即約定每平方米建築面積的售價為多少元,然後用單價乘以建築面積來計算房屋所需支付的價款。舊房的`買賣有時就直接約定每套房屋或每幢房屋所需支付的價款。在契約中一般要列一個付款時間進度表,買方按該進度表將每期所需支付的價款交付賣方。
(四)履行期限、地點、方式
條款主要寫明交房時間;條件;辦理相關手續的過程;配合與協調問題;雙方應如何尋求中介公司、律師、評估機構等服務;各種稅費、其他費用如何分攤;遇有價格上漲、下跌時如何處理。
(五)違約責任
該條款主要說明哪些系違約情形;如何承擔違約責任;違約金、定金、賠償金的計算與給付;在什麼情況下可以免責;擔保的形式;對違約金或定金的選擇適用問題 。
(六)解決爭議的方式
該條款主要約定解決爭議是採用仲裁方式還是訴訟方式,需要注意的是,如果雙方同意採用仲裁的形式解決糾紛,應按照我國《仲裁法》的規定寫清明確的條款。
(七)契約生效條款
雙方在此約定契約生效時間;生效或失效條件;當事人不能為自己的利益不正當地阻撓條件成就或不成就;生效或失效期限;致使契約無效的情形;幾種無效的免責條款;當事人要求變更或撤消契約的條件;契約無效或被撤消後,財產如何進行返還。
(八)契約中止、終止或解除條款
按照《契約法》第六十八條、第九十一條、第九十四條之規定,契約當事人可以中止、終止或解除房屋買賣契約。有必要在此明確約定契約中止、終止或解除的條件;上述情形中應履行的通知、協助、保密等義務;解除權的行使期限;補救措施;契約中止、終止或解除後,財產如何進行返還。
(九)契約的變更與轉讓
約定契約的變更與轉讓的條件或不能進行變更、轉讓的禁止條款。
(十)附屬檔案
說明本契約有哪些附屬檔案;附屬檔案的效力等。
二、購買二手房要注意什麼
第一,注意查看出賣方的證件。
第二,注意房屋的產權狀態。
第三,注意房屋的抵押狀態。
第四,注意房屋的出租狀態。
第五,注意房屋的性質。
不管是什麼時候建的房子,一定要查看購買房屋手續是否齊全,房產證是證明房主對房屋享有所有權的唯一的憑證,沒有房產證的交易對購買者來說存在極大的風險,房主可能用房產證將房屋抵押或再次轉賣,因此選擇房屋最好要有房產證,避免以後產生糾紛。
房屋產權是否清晰,有些房屋的所有者不是本人,或者是幾個家庭成員共有的,如果是共有的,則要看賣方是否簽有出售房屋的契約,如果只是部分共有人擅自處分共有財產,買受人與其簽訂的買賣契約未在其他共有人同意的情況下一般是無效的。
本文介紹了二手房購買契約應該具備的一些條款。購房者在買房簽契約時一定要認真仔細閱讀契約條款,保證自己的合法權益,避免二手房購買陷井。購買的時候對有些隱蔽的問題需要了解清楚,比如牆體結構,水電結構物業管理等等。具體可向專業法律機構諮詢。可提供相關的法律服務,歡迎諮詢。
二手房買賣契約彙編 篇13
申請人
姓名
身份證號
出賣人(甲方)
聯繫電話
買受人(乙方)
聯繫電話
房屋座落
房屋用途
所在城區
房產證號
共有證號
建築面積(㎡)
套內面積(㎡)
聲
明
1、申請人保證沒有任何形式的委託經紀機構買房賣房行為,自行成交達成交易、沒有支付任何中介服務費用。購房款如有名為自行交割,實為又到銀行申請購房貸款/擔保的不真實規避行為願承擔法律責任。
2、申請人對所提供材料的真實性、合法性負責。
3、申請人對所填寫契約內容的真實性負責,如有不實或存在違法違規行為,願意接受相關處理並承擔由此引起的一切後果。
4、申請人自願接受柳州市二手房買賣契約網上籤約的各項規定。
5、柳州市二手房買賣自行成交網上籤約服務點僅為自行成交的'客戶提供錄入買賣契約信息的服務,非受託行為,不對簽約雙方的行為及材料的真實性、合法性承擔審核責任。
出賣人
或委託人:(簽字)
買受人
或委託人:(簽字)
特別提示:
1、買賣契約備案並列印後,不需辦理貸款手續的應在5個工作日內,需辦理貸款手續的應在30個工作日內,到房屋登記機構提出申請辦理轉移登記手續。選擇自行交割購房款的,甲乙雙方須簽訂《柳州市二手房交易結算資金自行交付聲明》作為契約附屬檔案。
2、契約提交備案後,不得變更。在契約簽訂30個工作日內,交易雙方需撤銷備案契約的,須共同至柳州市房屋登記管理中心申請辦理。超過30個工作日的,可單方提出申請撤銷契約備案。
3、已在中介公司掛牌出售的房源,不能自行成交。如需成交產權人必須與中介公司撤銷出售掛牌或等出售掛牌期滿後才能自行成交。
二手房買賣契約彙編 篇14
賣方:_______(以下簡稱甲方)身份證號:_______
買方:_______以下簡稱乙方)身份證號:_______
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:
第一條甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施
1、甲方所售房屋所有權證號為"_______號",房屋土地使用權證號為"_______號";
2、甲方所售房屋位於_______區_______路(街)_______號,為_______結構;
3、甲方所售房屋建築面積_______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為_______。
第二條房屋價格及其他費用
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由______方負擔。
第三條付款方式
_______
第四條房屋交付
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後___日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條乙方逾期付款的違約責任
乙方未按本契約規定的'付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的______‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款_____%違約金。
第六條甲方逾期交房的違約責任
甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的______‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價______%的違約金。
第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第九條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):_________
二手房買賣契約彙編 篇15
出售方(以下簡稱甲方):
買受方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方經友好協商,就甲方向乙方轉讓甲方房產一事達成一致,訂立本契約:
第一條甲方聲明,甲方所售房屋已經依法取得長沙市區(縣)的房屋所有權證書,證書證號為字第號,房屋結構為,建築面積為平方米(以產權證上登記的建築面積為準),甲方保證房屋產權無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。
甲方保證所售房屋符合國家及長沙市房屋上市交易的政策規定。甲方對違反國家及長沙市關於房屋上市交易政策引起的後果承擔法律責任。
第二條乙方聲明,乙方購買本契約第一條所述甲方房屋,支付房款,履行本契約約定的各項義務,承擔違反本契約義務的法律責任。
第三條甲乙雙方同意上述房產的交易價格為人民幣(大寫)佰拾萬仟佰拾__元整(¥)。
第四條付款
1、乙方應在簽訂本契約時,即支付購房定金計人民幣(大寫)____________萬元整(¥____________);
2、乙方採用以下第________種方式
A、乙方為非貸款客戶,應在簽定本契約後三個工作日內支付全部房款;
B、乙方為商業銀行貸款客戶,應在評估報告出具後三個工作日內,支付除乙方貸款申請額之外的剩餘房款,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,銀行貸款部分的房款按銀行規定支付;
C、乙方為公積金貸款客戶,首付款應在本契約簽署之日起三個工作日內交付,且不得遲於對交易房屋進行評估,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和,甲方應向乙方及貸款審核機構出具首付款收到證明。貸款部分的房款按貸款機構規定支付;
3、乙方經審批所獲貸款數額不足申請額,乙方應於銀行審批貸款額度通過之日起三個工作日內,補足購房首付款;乙方所申請的貸款未獲批准,乙方應於銀行不予批准貸款申請之日起十個工作日內補足剩餘房款。
4、甲乙雙方交易資金劃轉結算方式以雙方簽署的《居間服務契約》或補充協定約定為準。
第五條產權過戶
A、乙方為非貸款客戶的,甲乙雙方應當在乙方支付了全部房款之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續;
B、乙方為商業銀行貸款客戶或公積金貸款客戶的,甲乙雙方應在貸款機構簽發的乙方貸款審批通過之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續
第六條房屋交付
1、房屋交驗在雙方到主管機關辦理完權屬過戶登記手續之日起七個工作日內完成;甲、乙雙方均應親自到場,辦理水、電、煤氣、物業、供暖、戶口遷移等相關事宜,確保房屋交付使用。房屋交付前,房屋所產生的水、電、煤氣、供暖、物業等各項費用由甲方承擔;房屋交付後所產生費用由乙方自行承擔。雙方應簽署《物業交驗單》。
2、甲方保證向乙方出售的房屋沒有產權糾紛和債務糾紛,並結清物業、供暖等手續。房屋設定抵押登記的,已通知抵押權人。如因甲方的原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應承擔全部責任;
3、甲方保證所售房屋建築面積同產權證記載相符;並提供齊全辦理權屬變更的全部手續;
4、甲方存有公共維修基金的,根據北京市規定,在房產過戶之後公共維修基金歸乙方繼續使用。
第七條甲、乙雙方應相互配合向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理上市批准及房屋買賣權屬過戶相關手續,按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲、乙雙方依書面約定辦理,沒有書面約定的,依照國家規定繳納。
第八條乙方交付甲方定金後,雙方依據契約法定金規定承擔違約責任,甲方悔約應當雙倍返還乙方定金,乙方悔約定金不予返還。同時,甲乙雙方如未按照約定履行義務的,導致契約履行遲延或無法履行,違約方應承擔違約責任,賠償給他方造成的損失。因遲延履行契約義務,違約方每逾期一日應賠償相當於成交價格的萬分之二的違約金。
第九條因履行本契約所產生的爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方均有權向人民法院提起訴訟。
第十條本契約自雙方簽字之日起生效。
甲方:
身份證號:
電話:
委託代理人:
簽訂日期:_____年_____月_____日
乙方:
身份證號:
電話:
委託代理人:
簽訂日期:_____年_____月_____日
二手房買賣契約彙編 篇16
房 屋 買 賣 合 同
買方簽字:
賣方簽字:
20__年月日
賣方:
___________,身份證號碼:__________________________________
身份證地址:_______________________________________________
共同持有人___________,身份證號碼:________________________
身份證地址:_______________________________________________
現住址:___________________________________________________
聯繫電話:______________
買方:
___________,身份證號碼:__________________________________
身份證地址:________________________________________________
共同買受人___________,身份證號碼:_________________________
身份證地址:_______________________________________________
現住址:___________________________________________________
聯繫電話:______________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協定:
第一條 房屋權屬情況
(一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:____________【市】 __________________【小區】________【號(樓)】_________單元 _________號(室)。該房屋所在樓層為 _________層,登記建築面積___________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積______平方米。
(二)該房屋所有權證證號為:________________________。
(三)土地使用狀況
該房屋占用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥)方式獲得。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年______月_______日止。
(四)該房屋的抵押情況為未設定抵押。
(五)該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
該房屋占用範圍內的土地使用權及該房屋的相關權利、義務隨該房屋一併轉讓。
第二條 買賣雙方申明
賣方申明:賣方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況。賣方確認該房地產沒有設定抵押也未被查封凍結,無產權糾紛和財務糾紛等,無不良事件發生,不受他人合法追索。該房歸屬賣方 人所有,賣方對該房地產享有完全獨立的處分權。 提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。賣方對違反國家及天津市關於房屋上市交易政策引起的後果承擔法律責任。
買方聲明:買方對賣方所出售的房屋已充分了解,自願購買本契約第一條所述賣方房屋,支付房款,履行本契約約定的各項義務,承擔違反本契約義務的法律責任。
第三條 成交價格和付款方式
(一)經買賣雙方協商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元(小寫),________________________________元整(大寫)。此房價款為甲方淨得價,買賣上述房產交易過程中產生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修和其他與該房屋相關的所有權利。
(二)買方付款方式如下:
1、本契約簽訂當日,買方向賣方支付定金(若交易成功則轉為第一批房款)(人民幣)___________元(小寫),_____________________________元整(大寫)。(以收據收條為準)
2、該房屋辦理房產證過戶前 日,買方向賣方支付第二批房款部分(人民幣)_______元(小寫),__________________________元整(大寫)。(以收據收條為準)
3、該房屋辦理土地使用證當日,買方向賣方支付最後一批房款部分(人民幣)___________元(小寫),________________________________元整(大寫)。(以收據收條為準)
第四條 權屬轉移登記
買賣雙方應積極配合辦理過戶手續,因買賣任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。雙方同意,自本契約簽訂之日起__日內,賣方配合買方向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
第五條 房屋的交付和驗收
賣方應當在房屋過戶到買方名下後 日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應當履行下列各項手續:
1、賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附屬檔案一中所列物品;
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修清單上籤字;
3、移交該房屋房門鑰匙;
4、本契約規定的其他應完成的事項。
本條規定的各項手續均完成後,才視為該房屋驗收交接完成。
第六條 稅、費相關規定
本契約履行過程中,應按照國家及地方相關規定繳納各項稅、費。本契約買賣房產交易過程中產生的一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
第七條 違約責任
一、房屋權屬轉移無法辦理責任
1、若因賣方原因致無法辦理房屋權屬轉移登記手續的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起10日內退還買方已付款,並按照中國人民銀行同期存款利率付給利息。
2、若因買方原因致無法辦理房屋權屬轉移登記手續的,賣方有權解除本契約,買方向賣方支付違約金,違約金為契約簽訂當日買方向賣方支付的定金。
二、逾期交房責任
除不可抗力外,賣方未按本契約第五條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規定處理。
1、逾期在15日之內,自第五條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,賣方應按日計算向買方支付已交付房價款萬分之一的違約金,並於該房屋實際交付之日起3日內向買方支付違約金,契約繼續履行;
2、逾期超過15日後,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還全部已付款,並按照買方全部已付款的5%向買方支付違約金。
三、逾期付款責任
買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:
1、逾期在15日之內,自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買方按日計算向賣方支付逾期應付款萬分之一的違約金,並於實際支付應付款之日起3日內向賣方支付違約金,契約繼續履行;
2、逾期超過15日後,賣方有權解除契約。賣方解除契約的,買方應當自解除契約通知送達之日起3日內按照逾期應付款的5%向賣方支付違約金,並由賣方退還買方全部已付款。
四、其它違約責任
任何一方不履行本契約約定義務,致契約目的不能實現,守約方有權要求對方支付該契約總價款5%的違約金。
第八條 不可抗力
1、本協定所指不可抗力系指:地震、風暴、水災或其他自然災害、瘟疫、戰爭、暴亂、敵對行動、公共騷亂、公共敵人的行為、政府或公共機關禁止、國家法律法規變更、政策調整等任何一方無法預見、無法控制和無法避免或克服的事件。
2、若不可抗力事件導致任何一方不能履行其任何的契約性義務,該義務應在不可抗力事件存在時暫停,而義務的履行期應自動按暫停期順延。
3、遭遇不可抗力的一方應在發生不可抗力事件後的____日內書面通知對方,並向對方提供發生不可抗力和其持續期的適當證明,
4、發生不可抗力事件時,各方應立即磋商以尋求一個公平的解決方法,並應盡其最大努力終止不可抗力事件或減少其影響。
上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
第九條 爭議解決方式
本契約項下發生的爭議,由雙方協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十條 契約附屬檔案
本契約連同附屬檔案共_____頁。契約附屬檔案為本契約組成部分,具有同等法律效力。
附屬檔案一:賣方(含共同持有人)自願出售房屋申明
附屬檔案二:買方(含共同買受人)自願買房申明
附屬檔案三:房產證複印件
附屬檔案四:土地使用證複印件
第十一條 本契約一式_____份,賣方_____份,買方_____份,其他交有關部門,均具同等法律效力。
第十二條 本契約自買賣雙方簽字(蓋章)之日起生效,房屋驗收交接後終止。
賣方(簽章): 買方(簽章):
年月日 年月日
房屋附屬設施設備、裝飾裝修移交清單
(一)房屋附屬設施設備:
名稱讀數狀態移交日期
水錶
電錶
氣表
有線電視
(二)房屋家具、電器
名 稱數 量備註移交日期
臥式家具2套床、床頭櫃、床墊、衣櫃、梳妝檯
客廳家具1套沙發、茶几、電視櫃
家電1套客廳3P空調、冰櫃、洗衣機
廚房電器1台燃氣灶、微波爐、熱水器、抽油煙機
櫥櫃1套水槽、地櫃、吊櫃
衛生間設施2套淋浴器、浴缸、浴室櫃、浴霸、馬桶
窗簾1套3個臥室、客廳
(三)鑰匙
名 稱數 量移交日期
房屋鑰匙
車庫鑰匙
大門鑰匙
二手房買賣契約彙編 篇17
賣方:
買方:_______________(簡稱乙方) 身份證號碼:_____________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條:乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區___________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建築面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第______號)。
第二條:上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本契約簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條:付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條:甲方應於收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
第五條:稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。
第六條:違約責任甲、乙雙方契約簽定後,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,並自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條:本契約主體
1.甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條:本契約如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條:本契約一式份。甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條:本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條:本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十二條:雙方約定的其他事項:
甲方:
二手房買賣契約彙編 篇18
賣方(以下簡稱甲方)___________________
買方(以下簡稱乙方)___________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買二手房,甲、乙雙方達成如下協定:
第一條甲方產權證明及其他出售資格證明
房屋產權證號:____________________。原單位批准證明:____________________。
第二條乙方所購商品房的面積
1、乙方向甲方購買二手房建築面積共____平方米(其中實得建築面積____平立米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_____平方米),共____套____間。
2、該商品房分別為本契約第一條規定的項目中的:第___幢座____層___號房。
3、上述面積為(甲方暫測)(房地產產權登記機關實際測定)面積:如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
4、根據法律規定的房屋所有權與該房屋占用土地範圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。
第三條價格與費用
按實得建築面積計算,該房屋單位(售價)(暫定價)為(________幣)每平方米______元,總金額為(____幣)______元整。
除上述房價款外,甲方依據有關規定代政府收取下列稅費:
1、代收____,計(_____幣)____元整;
2、代收____,計(_____幣)____元整;
上述代收稅費合計(_____幣)______元整。
第四條實際面積與暫測面積差異的處理
該商品房交付時,房屋空軍部隊際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±___%(不包括±____%)時,上述房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±____%(包括±____%)時,甲乙雙方同意按下述第__種方式處理。
1、乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起______天內將乙方已付款退還給乙方,並按_____利率付給利息。
2、每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第五條付款時間約定
乙方應當按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的銀行(帳戶名稱:_____,帳號:_____)
1、____年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;
2、____年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;
3、____年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元。
第六條交接商品房的付款額約定
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_____%,計(___幣)_____元。
其餘房價款在房產產權登記機關辦完權屬登記手續後______天內付清。
第七條乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本契約第八條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。
自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按____計算。
逾期超過___幾天,即視為乙方不履行本契約。
屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:
1、終止契約,乙方按累計應付款的___%向甲方支付違約金。
甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失和與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2、乙方按累計應付款的___%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
第八條交付期限
1、終止契約,甲方按乙方累計已付款的____%向乙方支付違約金。
乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2、甲方按乙方累計已付款的____%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
第十條交接與乙方責任。
甲方應書面通知乙方辦理交付該房屋手續。
乙方應在收到該通知之日起___天內,到甲方指定地點付清本契約第九條規定的應付款項。
若在規定期限內,乙方仍未付清全部應付款,甲方有權按本事同第七條規定向乙方追究違約責任。
第十一條交接與甲方責任。
在乙方付清本契約第九條規定的應付款之日起___天內,雙方對該商品房進行驗收交接、交接鑰匙,簽署房屋交接單。
若因甲方責任在乙方付清全部應付款之日起___天后仍未進行驗收交接,乙方有權按本契約第十二條的約定追究甲方違約責任。
第十二條甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任。
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準達不到本契約補充協定規定的標準的,乙方有權要求甲方補償雙倍的裝飾、設備差價。
第十三條質量爭議的處理。
乙方對該商品房提出有重大質量問題,甲、乙雙方產生爭議時,以_____出具的書面工程質量評定意見作為處理爭義的依據。
第十四條甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築能夠投入正常運行:
第十五條關於產權登記的約定。
乙方在實際接收該房屋之日起,在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續,甲方給予協助。
如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起___天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起____天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的___%賠償乙方損失。
第十六條自乙方實際接收該商品房之日起,甲方對該房的下列部位和設施承擔質量保修責任,保修期內的保修費用由甲方承擔:
1、牆面保修_____月;
2、地面保修_____月;
3、頂棚保修_____月;
4、門窗保修_____月;
5、上水保修_____月;
6、下水保修_____月;
7、暖氣保修_____月;
8、煤氣保修_____月;
9、電路保修_____月;
第十七條甲方保證在交接時該商品房沒有產權糾紛和財務糾紛,保證在交接時已清除該商品房原由甲方設定的抵押權。
如交接後發生該商品房交接前即存在的財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第十八條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十九條本契約之補充協定均為本契約不可分割之一部分。
本契約及其補充協定內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本契約及其補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第二十條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決,協商不成時,甲、乙雙方同意由_______仲裁委員會仲裁(甲、乙雙方不在本契約中約定仲裁機構,事後又沒有達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴)
第二十一條本契約(經甲、乙雙方簽字)(經_________公證(指外銷房))之日起生效。
第二十二條本契約生效後,甲乙雙方任何一方無正當理由要求終止契約的,除雙方簽訂補充協定外,責任方須按本契約及其補充協定的有關條款之規定承擔違約責任,並按實際已付款(已收款)的_____%賠償對方損失。
第二十三條本契約自生效之日起___天,由甲方向_____申請登記備案。
第二十四條本契約連同補充協定共_______頁,一式______份,甲、乙雙方各執一份,_____________各執一份,均具有同等效力。
甲方(簽章):______________
乙方(簽章):______________
簽訂時間:_____年____月____日
簽訂時間:_____年____月____日
二手房買賣契約彙編 篇19
賣方(以下簡稱甲方):
身份證:
地址:
郵政編碼:
聯繫電話:
買方(以下簡稱乙方):
身份證:
地址:
郵政編碼:
聯繫電話:
甲乙雙方經過充分協商,達成以下協定:
一、甲方願意以人民幣拾萬仟佰拾xx元整的價格,將其在xx區xx小區號樓單元xx室樓房住宅,面積平方米及水/電/煤氣/暖氣等附屬設施和地上儲藏室壹間賣給乙方。(房屋面積以房屋所有權證書為準,房屋總價格不變),乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解,願意購買該房屋。
二、甲方所售房屋所有權證號為號,房屋土地使用權證號為號,契稅證號為號。契約簽定之日,甲乙雙方共同將完備的過戶手續交房產管理部門,甲方協助乙方將甲方的.房產證、契證、土地證辦理成乙方姓名。
三、契約簽訂時,乙方應於本契約生效之日向甲方支付首付款人民幣十五萬元。20xx-6-15日之前再支付十萬元人民幣。總計二十五萬元。剩餘款由甲方的名義貸款乙方還貸的方式5年內付完。(若乙方沒按要求付款,甲方可以終止契約)甲方應在收到該房屋交工時,將該房屋交付給乙方,此房屋才屬於乙方所有。在交付房屋的同時,甲方應將與住宅相關資料如:住宅使用說明書、住宅質量保證書、物業管理契約等檔案資料交與乙方。二手房買賣契約四、若甲乙雙方不能按時交房、交款或未能在規定時間內提供其完備的過戶手續,按實際已付款(已收款)的千分之三(日利率)向對方追究違約利息;逾期超過一個月,視為單方解除契約,單方解除契約者,賠償對方人民幣貳萬元的違約金;並在三日內退還房屋或已付房款。如甲乙任何一方反悔,由反悔方(違約方)承擔所有過戶費用及其他損失。
四、在辦理乙方房產證、土地證、契證手續中的全部費用由乙方承擔。
五、甲方負責幫助乙方協調好與此有關的各個環節。
六、本協定簽定後,甲方不得再另行出賣房屋給第三人,如違反此條,應向乙方支付總房款二分之一的違約金並承擔乙方裝修等其他損失。甲方保證上述房地產權屬清楚,由此給乙方造成的經濟損失,由甲方賠償。
七、本協定簽定後。5年內若因物價上漲因數導致房價上漲,甲方不能反悔。不可以漲價。仍按現在的價格36萬元人民幣為準。
八、本契約共頁,一式二份,甲乙雙方各持一份,自雙方簽字之日起生效。
九、備註:
甲方(簽章):
乙方(簽章):
xx年xx月xx日
xx年xx月xx日
二手房買賣契約彙編 篇20
賣方(以下簡稱甲方):
買方(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,以資共同信守執行:
第一條: 房屋的基本情況:
甲方房屋坐落於__________________;位於__棟,第__層,__房,房屋結構為_______,房屋狀況____,房產證登記面積_____平方米,房屋權屬證書號為________。
第二條: 房價款與費用:
甲乙雙方自願協商約定:以房產證登記面積為依據,每平米____元,該房屋售價款總金額為【人民幣】_億_千_百__拾__萬__千__百__拾__元整,小寫___元,【房產的建築面積按房產證發證單位核算的面積為準,如發證面積與本契約面積有誤差,本契約約定的成交價格不變。
】此房價為淨收價,甲方不承擔其他任何費用。
第三條:付款方式:
1:A.甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款:乙方於本契約簽訂之日向甲方支付定金人民幣_億_千_百__拾__萬__千__百__拾__元整,小寫______元。
B.買賣雙方把相關資料【賣方的:房產證/夫妻身份證/戶口本/結婚證複印件,買方的:身份證/戶口本/婚姻證明/收入證明複印件】交___銀行,去辦理相關資料【銀行看原件收複印件】。
C.銀行預審通過後。
__日內在房屋過戶辦理房產證和土地使用權證之前乙方付給甲方首付款人民幣_億_千_百__拾__萬__千__百__拾___元整,小寫_____元,
D.甲方開始辦理有關過戶手續。
E.剩餘房款人民幣_億_千_百__拾__萬__千__百__拾___元整,小寫______元整申請銀行按揭,“若乙方改變貸款額度或貸款不足,乙方須於取得該房屋《收件收據》當日,以現金方式支付完畢除貸款額之外的所有房款”【如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在房屋過戶手續辦理之前將差額一併支付清給甲方_億_千_百__拾__萬__千__百__拾___元整,小寫______元。】並於銀行放款當日付給甲方。
2:__日內乙方保證銀行按揭貸款銀行放款付清給甲方。
3: 甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,乙方於本契約簽訂之日向甲方支付定金人民幣_億_千_百__拾__萬__千__百__拾__元整給甲方,小寫______元。__日內在房屋過戶辦理房產證和土地使用權證之前乙方付清全額房款給甲方人民幣 _億_千_百__拾__萬__千__百__拾___元整,小寫______元。
第四條:辦理【兩證】的過戶費、稅費等相關費用分擔:
甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,(契約範本)並按規定繳納辦理房地產過戶兩證手續所需繳納的過戶費、稅費、經雙方協商,交易所有過戶費、稅費【保險費-公證費- 抵押費-權證資料費- 貸款服務費-登記費-交易評估費-交易手續費-交易印花稅- 契稅-營業稅】等相關費用由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續費一切由______方承擔。
【註:本房屋所有權轉移所發生的稅費及一切其它手續費均由乙方交納,甲方不付任何費用。】
第五條:關於返還定金:
1:甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款甲方收取的定金,在甲方收到全額房款【首付款,銀行按揭貸款】之日起____天內將定金不計息退還給乙方。
2:甲乙雙方同意以一次性付款方式付款甲方收取的定金,進入交易程式後即轉為購房款。
第六條:甲方應於收到乙方全額房款【首付款,銀行按揭貸款】之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。
因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第七條:違約責任
1:甲、乙雙方契約簽定後,乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,由乙方按照逾期金額的20%支付違約金給甲方,逾期達一個星期【7天】以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方應書面通知乙方,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費和其它一切費用,由乙方按照購房總價的10%支付違約金給甲方,同時乙方需將產權證.土地證返還到甲方名下,返還時的所有費用由乙方支付。
甲方應在____日內將乙方的已付的部分房款不記利息返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。
2:甲方未按本契約第六條【甲方應於收到乙方全額房款【首付款,銀行按揭貸款】之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,並應在交房當日將_________等費用結清。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長】規定將房屋及時交付給乙方使用,每逾期一日,由甲方按照購房總價的10%支付違約金給乙方。
第八條:契約生效時間:
乙方向甲方付清該房屋售價總金額【人民幣】_億_千_百__拾__萬__千__百__拾__元整,小寫___元之日。
第九條:關於產權過戶登記的約定:
甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。
第十條:簽訂契約之後,所售房屋室內設施不再變更。
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。
房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、有線等費用由甲方承擔。
由此引發的糾紛由甲方自行處理,於乙方無關。
第十一條:本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十二條:本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。
協商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。
第十三條:本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。
均具有同等效力。
第十四條: 本契約主體:
1:甲方是____________共______人,委託代理人________即甲方代表人。
2:乙方是____________共______人,代表人是____________。
第十五條:本契約如需辦理公證,經國家公證機關________________ 公證處公證。
第十六條: 本契約一式 ______份。
甲方產權人一份,甲方委託代理人一份,乙方一份,岳陽市房地產交易中心一份、______________ 公證處各一份。
第十七條: 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十八條: 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。
第十九條: 雙方約定的其他事項:
甲方:
乙方:
二手房買賣契約彙編 篇21
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。
一、甲方願將自有坐落____市____路____號房屋____間,建築面積____平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至____,南至____,西至____,北至____(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、廚房、地下室及其他設備。
三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣____萬元,由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款由乙方在本契約簽訂之日起___日內一次性付清。
五、甲方應自本契約簽訂日起____天內將房屋騰空,連同原房屋所有權證等有關證件點交乙方,由乙方出具收到憑證。
六、本契約簽訂生效後___日內,甲方應協助乙方辦理產權過戶手續。如因甲方延誤辦理,影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
七、本契約簽訂前,該房屋如有應繳納的一切稅、費,概由甲方負責。本契約發生的過戶登記等有關稅費由___方負擔。
八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給付乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應向乙方支付所付房價款同額的賠償金。
九、乙方不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時,乙方應按日3‰計算的違約金給付甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本契約。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,由甲方負責解決,按本契約第八條逾期交房的規定處理。
十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方可自行修理,費用由甲方承擔。
十二、本契約一式4份,甲乙方各執2份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:
二手房買賣契約彙編 篇22
賣方(以下簡稱甲方):
身份證號:
住址(工作單位):
聯繫電話:
買方(以下簡稱乙方):
身份證號:
住址(工作單位):
聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:
第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施
1、甲方所售房屋所有權證號為“______號”,房屋土地使用權證號為“______號”;
2、甲方所售房屋位於______區______路(街)______號,為______結構;
3、甲方所售房屋建築面積______平方米;
4、甲方所售房屋附屬設施為_______________________________________。
第二條 房屋價格及其他費用
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰___拾___元整(含附屬設施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由______方負擔。
第三條 付款方式
1、甲乙雙方同意選擇以下第_____種方式付款:
(1)以銀行按揭方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一併支付給甲方),並於銀行放款當日付給甲方。
(2)以一次性付款方式付款,並約定在房地產交易中心繳交稅費當日乙方支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩餘房款人民幣____________元整於產權交割完畢當日付給甲方。
第四條 房屋交付
賣方應當在收到【□定金/□第一期房款/契約全部房款】之日起日內將該房屋交付給買方。
2、房屋交付時,應當履行下列手續:
賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並交接附屬檔案一中所列物品;
買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上籤字;
移交該房屋房門鑰匙;
交付日前該房屋所產生的各項費用買受人已負責繳清;
賣方與房屋的承租人解除租賃契約關係。
3、當事人雙方同意於日前雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續。
4、若因一方原因在前房屋權屬無法轉移登記至買受人名下,則另一方有權解除契約,並有權要求對方按照房價款的_______%支付違約金。
5、賣方應於日前,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續。如因賣方自身原因未如期將與本房屋相關的戶口遷出的,每延期一日,應當按照房價款_______‰向買受人支付違約金。
6、房屋物業管理費、供暖、水、電、煤氣、有線電視等的過戶手續辦理過程中,甲乙雙方應積極配合,產生的過戶手續費用由買方承擔。
第五條 乙方逾期付款的違約責任
乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的_____‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款_____%違約金。
第六條 甲方逾期交房的違約責任
甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的_____‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價_____%的違約金。
第七條 甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第九條 本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條 本契約一式_____份,甲、乙雙方各執_____份,其他_____份交有關部門存檔,具有同等的法律效力。
(以下無正文)
甲方(簽章):
乙方(簽章):
_________年____月____日
二手房買賣契約彙編 篇23
甲方(賣方):_______________身份證號碼:______________________________
乙方(買方):_______________身份證號碼:______________________________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
一、甲方自願將坐落在___________________________________(建築面積__________平方米,儲藏室__________平方米,產權證號_______________)房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方(附房產證複印件及該房產位置圖)。
二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為;即人民幣小寫__________元。
三、乙方在簽訂本契約時,支付定金_____萬元整,即小寫__________元。
四、乙方支付定金之日起2個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付(有關期限和程式按照所在按揭銀行規定辦理)。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。
八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付__________萬元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付__________元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。
十、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十一、附加條款
轉讓過後,甲方不的.以任何藉口干涉乙方對房屋的修改。
甲方(賣方):________________乙方(買方):________________
電話:______________________電話:______________________
__________年_______月______日__________年_______月______日
二手房買賣契約彙編 篇24
出賣人:________(以下簡稱甲方)
買受人:________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立契約條款如下,以資共同遵守。
一、甲方願將自有坐落____市____路____號房屋____間,建築面積____平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至____,南至____,西至____,北至____(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衛生間、廚房、地下室及其他設備。
三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣____萬元,由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款由乙方在本契約簽訂之日起___日內一次性付清。
五、甲方應自本契約簽訂日起____天內將房屋騰空,連同原房屋所有權證等有關證件點交乙方,由乙方出具收到憑證。
六、本契約簽訂生效後___日內,甲方應協助乙方辦理產權過戶手續。如因甲方延誤辦理,影響產權過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
七、本契約簽訂前,該房屋如有應繳納的一切稅、費,概由甲方負責。本契約發生的過戶登記等有關稅費由___方負擔。
八、甲方如不按契約規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給付乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本契約。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應向乙方支付所付房價款同額的賠償金。
九、乙方不履行本契約第四條規定的日期給付房價款時,乙方應按日3‰計算的違約金給付甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本契約。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,由甲方負責解決,按本契約第八條逾期交房的規定處理。
十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與契約約定的不符,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方可自行修理,費用由甲方承擔。
十二、本契約一式4份,甲乙方各執2份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:___________________
_______年______月______日
乙方:___________________
_______年______月______日
二手房買賣契約彙編 篇25
甲方(出賣人):_________
委託代理人姓名:_________
乙方(買受人):_________
委託代理人姓名:________
根據《中華人民共和國契約法》《中華人民共和國房地產管理法》及其他相關法律、法規之規定,甲、乙、丙三方在平等、自願和協商一致的基礎上,就甲、乙雙方共同委託丙方從事房產經濟事項達成一致意見,特訂立如下協定:
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於____________________________________________;位於第_________層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米),房屋用途為_________;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;(房屋所有權證號、土地使用權證號/房地產權證號)為________________。
第二條 房屋面積的特殊約定
1、本契約第一條所約定的面積為(甲方暫測/原產權證上標明/房地產產權登記機關實際測定)面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
2、該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%(不包括±_________%)時,房價款保持不變。
3、實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%(包括±_________%)時,甲乙雙方同意按下述第_________種方式處理:
(1)乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_________利率付給利息。
(2)每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條 土地使用權性質
1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
2、土地使用權年限自_________年_________月_________日,至_________年_________月_________日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_________;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方(必須/無須)補辦土地使用權出讓手續。
第四條 價格
按(總建築面積/實際建築面積)計算,該房屋售價為(_________幣)每平方米_________元,總金額為(_________幣)_________元整。
第五條 付款方式
1、乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金(_________幣)_________元整,並應於本契約生效之日起_________日內將該房屋全部價款付給甲方。
2、已付定金將在最後一期付款時沖抵,支付方式為以下第_________種:
(1)現金_________;
(2)支票_________;
(3)匯款_________。
第六條 交付期限
甲方應於本契約生效之日起_________日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起_________日內,將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責任
1、乙方如未按本契約第五條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。
2、逾期超過_________天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第_________種約定,追究乙方的違約責任。
(1)終止契約,乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
(2)乙方按累計應付款的_________%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第六條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約規定的
交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過_________個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任。
(1)終止契約,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
第九條 關於產權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條 保證
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條 稅費的交納
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由_______方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由______________交納。
第十二條 費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日。
第十三條 聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十四條 保密
甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本協定過程中所獲悉的屬於對方的且無法自公開渠道獲得的檔案及資料(包括商業秘密、公司計畫、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和檔案的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十五條 通知
1、根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:_________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十六條 契約的變更
本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本契約的`,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十七條 契約的轉讓
除契約中另有規定外或經雙方協商同意外,本契約所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十八條 爭議的處理
1、本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十九條 不可抗力
1、如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後_________日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本契約所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十一條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
第二十二條 契約的效力
1、本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋章之日起生效。
2、本協定一式_________份,甲方、乙、丙三方各_________份,具有同等法律效力。
3、本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委託代理人(簽字):_________ 委託代理人(簽字):_________
簽訂地點:________________ 簽訂地點:________________
_________年____月____日
二手房買賣契約彙編 篇26
賣方:____________________(簡稱甲方)身份證號碼:____________________
買方:____________________(簡稱乙方)身份證號碼:____________________
根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在_____縣_____區____擁有的房產住宅,建築面積為____平方米。(詳見土地房屋權證第____號)。
第二條房屋價格及其他費用
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)___拾___萬___仟___佰元整(含附屬設施費用);
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。
第三條付款方式:______________________________________________
第四條房屋交付
甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續(繳納稅費)後___日內,甲方將房屋交付乙方,因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第五條乙方逾期付款的違約責任
乙方未按本契約規定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向甲方支付購房款10%違約金。
第六條甲方逾期交房的違約責任
甲方未按本契約第四條規定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,由甲方承擔此次交易中雙方的全部交易稅費,並向乙方支付房價10%的違約金。
第七條甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接後發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第八條本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力。
第九條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十條本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十一條本契約一式五份,甲、乙雙方各執一份,其他三份交有關部門存檔。
出賣方(甲方):__________________________購買方(乙方):_____________________
身份證號碼:____________________________身份證號碼:_______________________
時間:__________________________________時間:__________________________________
二手房買賣契約彙編 篇27
契約當事人
出賣人(以下簡稱甲方):
【法定代表人】【負責人】:
地址(該地址為出賣人接收與本契約有關的法律文書的送達地址):
電子信箱:
聯繫電話:
委託代理人:
身份證號:
地址:
電子信箱:
聯繫電話(出賣人為多人時,可相應增加):
買受人(以下簡稱乙方):
身份證號:
【法定代表人】【負責人】:
地址(該地址為買受人接收與本契約有關的法律文書的送達地址):
電子信箱:
聯繫電話:
委託代理人:
身份證號:
地址:
電子信箱:
聯繫電話(買受人為多人時,可相應增加):
房地產經紀機構
機構名稱:
法定代表人:
地址:
電子信箱:
經紀機構備案證明號:
經紀人員:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國城市房地產管理法》等法律、法規的規定,雙方經協商一致,就二手房買賣相關內容協商達成一致意見,簽訂本契約。
第一條房屋基本情況
1.買賣房屋(以下簡稱該房屋)坐落於 ,建築面積 平方米,房屋用途為 ,房屋結構為 ,建設用地使用權取得方式為【出讓】【劃撥】【 】,使用期限至 年 月 日止。
甲方持有該房屋的【不動產權證】【房屋所有權證、國有建設用地使用權證】,證號為 。
2.該房屋【無】【有】建築主體和承重結構的拆除、變動情況,具體如下: 。
3.該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品具體情況。(附屬檔案 1)
4.甲方對該房屋權利狀況作如下承諾:
(1)如該房屋有除甲方以外的共有人,甲方已經取得占份額三分之二以上的按份共有人或者全體共同共有人同意,或者依照共有人的約定享有處分買賣標的的權利;
(2)如該房屋存在共有人、承租人等優先購買權人,甲方已經書面通知優先購買權人,優先購買權人已經書面同意放棄優先購買權;
(3)該房屋沒有出賣給除乙方以外的其他人;
(4)該房屋沒有司法查封或者其他限制轉讓的情況;
(5) 。
如該房屋權利狀況與上述情況不符,導致不能完成不動產所有權轉移登記的,乙方有權解除契約。乙方解除契約的,應當書面通知甲方。甲方應當自解除契約通知送達之日起 日內返還乙方已付房款,並按照全部房款的百分之 向乙方支付違約金。
第二條買賣標的及價格
1.買賣標的物為【整套房屋】【百分之 的房屋份額】,總價為人民幣(大寫) (¥ 元)。
2.該房屋買賣產生的稅費由契約當事人按照有關規定承擔。
第三條付款方式及期限
(一)乙方按下列第 種方式向甲方支付房款:
1.一次性付款:乙方應當於 年 月 日前一次性支付全部房款人民幣(大寫) (¥ 元)。
2. 分期付款:乙方應當於 年 月 日前支付首期房款人民幣(大寫) (¥ 元),剩餘房款按照下列約定支付: 。
3.貸款方式付款:【公積金貸款】【商業貸款】【 】。
(1)乙方應當於 年 月 日前支付首期房款人民幣(大寫) (¥ 元)。
(2)剩餘房款人民幣(大寫) (¥ 元)由乙方申請貸款支付。乙方應當於 年 月 日前向貸款機構提交抵押貸款申請材料,辦理貸款審批手續。 年 月 日前貸款沒有發放或者發放的貸款不足以支付剩餘房款的,按照下列約定處理: 。
4.其他方式: 。
(二)房款資金監管(房屋所在地已實施二手房買賣房款資金監管的,雙方應當作出選擇)雙方已充分了解二手房買賣房款資金監管相關規定,共同選擇: 。
1.雙方自願辦理資金監管相關手續,另行與資金監管機構簽訂監管協定。資金監管帳戶名稱為 ,賬號為 。
2.雙方自行交割房款,並承擔相應的法律風險。甲方接收乙方支付房款的賬戶名稱為 ,賬號為 。
第四條房屋交付
雙方按照下列第 項方式交付房屋:
1.甲方應當於 年 月 日前將該房屋交付給乙方。雙方查驗房屋後,以【簽署交付證明】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】作為房屋轉移占有的標誌。
2.其他方式: 。
第五條房屋交易審核和不動產登記辦理
雙方於 年 月 日前按照有關規定向房屋交易管理部門、不動產登記機構辦理房屋交易審核和不動產所有權轉移登記。
第六條其他事項
1.【房屋交付】【 年 月 日】前產生的【物業服務費】【衛生費】【電費】【水費】【燃氣費】【數位電視費】【網路費】【車位費】以及其他用
由甲方向相關單位結清,此後產生的費用由乙方承擔。
2.甲方應當於【房屋交付】【 年 月 日】前將原戶口遷出。
3.該房屋的抵押情況【無】【有】,抵押權人為 ,抵押權登記證號為。甲方應當於【房屋交付前】【辦理不動產所有權轉移登記前】【 】完成抵押權註銷登記。
4.該房屋的租賃情況【無】【有】,租賃期限自 年 月 日起,至 年 月 日止。甲方應當根據相關法律規定履行通知承租人的義務,雙方經協商一致按下列第種方式處置租賃事項:
(1)該房屋所有權轉移後,原租賃契約對乙方繼續有效。甲方應當將承租人預付租金人民幣 元(大寫: 元)、押金人民幣(大寫) (¥ 元)轉交給乙方。
(2)甲方應當於 年 月 日前解除原租賃契約,並騰空房屋。
5.該房屋毀損、滅失的風險自【轉移占有】【完成不動產所有權轉移登記】之日起轉移給乙方。
6. 。
第七條違約責任
(一)逾期付款責任
乙方未按照約定時間付款的,按照下列第 種方式處理:
1.按照逾期時間,分別處理[(1)和(2)不作累加]。
(1)逾期在 日之內,乙方按日計算向甲方支付逾期應付款萬分之 的違約金。
(2)逾期超過 日後,甲方有權解除契約。甲方解除契約的,應當書面通知乙方;乙方應當自解除契約通知送達之日起日內按照累計應付款的百分之 向甲方支付違約金,房屋已經交付的返還房屋,同時甲方返還乙方已付全部房款。甲方不解除契約的,乙方按日計算向甲方支付逾期應付款萬分之(該比率不低於第(1)項中的比率)的違約金。
2. 。
(二)逾期交付責任
甲方未按照約定時間交付房屋的,按照下列第 種方式處理:
1.按照逾期時間,分別處理[(1)和(2)不作累加]。
(1)逾期在 日之內,自約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,甲方按日計算向乙方支付全部房款萬分之 的違約金。
(2)逾期超過 日後,乙方有權解除契約。乙方解除契約的,應當書面通
知甲方。甲方應當自解除契約通知送達之日起 日內返還乙方已付房款,並按照全部房款的百分之 向乙方支付違約金。乙方要求繼續履行契約的,契約繼續履行,甲方按日計算向買受人支付全部房款萬分之 的違約金。
2. 。
(三)其他違約責任
1.甲方未按照約定時間將原戶口遷出的,按照下列約定處理: 。
2.一方當事人未按照約定配合對方辦理房屋交易審核和不動產所有權轉移登記,或者因一方當事人原因導致房屋買賣不能通過房屋交易審核或者不能完成不動產所有權轉移登記的,按照下列約定處理: 。
3. 。
第八條爭議解決方式
本契約履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成的,按照下列第 種方式解決:
1.依法向房屋所在地人民法院起訴。
2.提交 仲裁委員會仲裁。
第九條本契約自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
第十條本契約及附屬檔案共 頁,一式 份,其中甲方 份,乙方 份。
契約附屬檔案與正文具有同等法律效力。
甲方(簽字或者蓋章):
甲方代理人(簽字或者蓋章):
乙方(簽字或者蓋章):
乙方代理人(簽字或者蓋章):
簽訂日期: 年 月 日
附屬檔案一:房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單
(一)房屋附屬設施設備:
1.供水:
2.供電:
3.供氣:【天燃氣】【煤氣】:
4.空調:【中央空調】【櫃式空調 台】【壁掛式空調 台】:
5.電視饋線:【無線】【數字】:
6.電話:
7.網路:
8.其他:
(二)裝修裝飾情況:
(三)家具、電器等物品情況:
(四)關於該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等具體約定:
甲方(簽字或者蓋章):
甲方代理人(簽字或者蓋章):
乙方(簽字或者蓋章):
乙方代理人(簽字或者蓋章):
日期: 年 月 日
二手房買賣契約彙編 篇28
賣方:_______________________
姓名:__________________________________
:__________________
國籍:________________________________________________
地址:________________________________________________
郵政編碼:____________________________________________
聯繫電話:____________________________________________
姓名:__________________________________
:__________________
國籍:________________________________________________
地址:________________________________________________
郵政編碼:____________________________________________
聯繫電話:____________________________________________
委託代理人:__________________________________________
國籍:________________________________________________
地址:________________________________________________
郵政編碼:____________________________________________
電話:________________________________________________
買方:_______________________
姓名:__________________________________
:__________________
國籍:________________________________________________
地址:________________________________________________
郵政編碼:____________________________________________
聯繫電話:____________________________________________
姓名:__________________________________
:__________________
國籍:________________________________________________
地址:________________________________________________
郵政編碼:____________________________________________
聯繫電話:____________________________________________
委託代理人:__________________________________________
國籍:________________________________________________
地址:________________________________________________
郵政編碼:____________________________________________
電話:________________________________________________
第一條房屋的基本情況
甲方房屋坐落於_______________;位於第________層,共__________,房屋結構為__________,建築面積____________平方米,房屋用途為__________;該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;為__________。
第二條房屋面積的特殊約定
本契約第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的__________%時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的__________%時,甲乙雙方同意按下述第________種方式處理:
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起__________天內將乙方已付款退還給乙方,並按_______利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
3._____________________________________________________。
第三條土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為__________;土地使用權年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為__________;該房屋買賣後,按照有關規定,乙方補辦土地使用權出讓手續。
第四條價格
按計算,該房屋售價為每平方米__________元,總金額為______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整。
第五條付款方式
乙方應於本契約生效之日向甲方支付定金_______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整,並應於本契約生效之日起__________日內將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限
甲方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給乙方,並應收到該房屋全部價款之日起__________日內,將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本契約第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按__________計算。逾期超過________天后,即視為乙方不履行本契約。屆時,甲方有權按下述第________種約定,追究乙方的違約責任。
1.終止契約,乙方按累計應付款的__________%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2.乙方按累計應付款的__________%向甲方支付違約金,契約繼續履行。
3.__________________________________________________________。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責任
除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在________個月內按_________利率計算;自第__________個月起,月利息則按__________利率計算。逾期超過__________個月,則視為甲方不履行本契約,乙方有權按下列第__________種約定,追究甲方的違約責任。
1.終止契約,甲方按乙方累計已付款的__________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的__________%向乙方支付違約金,契約繼續履行。
3.__________________________________________________________。
第九條關於產權登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起__________天內取得房地產權屬證書,乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起__________天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的__________%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易後如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
第十一條因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納;其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十三條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本契約及其附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
第十四條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本契約應經該房屋所在地公證機關公證。
第十五條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由__________仲裁委員會仲裁。
第十六條本契約)之日起生效。
第十七條本契約連同附表共________頁,一式________份,甲、乙雙方各執一份,__________各執一份,均具有同等效力。
甲方:_________乙方:_________
房產共有人:___________房產共買人:___________
甲方代理人:___________乙方代理人:___________
__________年________月_______日__________年________月_______日
簽於___________________________簽於___________________________
二手房買賣契約彙編 篇29
為更好地維護買賣雙方合法權益,請買賣雙方在簽約前認真閱讀以下內容:
為房屋買賣有關事宜,經雙方協商,訂契約如下:甲方自願下列房屋賣給乙方所有:
一.所售房屋的基本情況
該房屋為勝利油田限價商品房(毛胚房),位於**市**區錦苑一區九十五號樓四單元四零一室,建築面積八十八平方米(另帶車庫三十平方米)。
二.價款與計價方式
該房屋總售價款為人民幣伍拾萬元整。
甲乙雙方在簽訂房屋買賣契約之日起,乙方已交付甲方的購房定金人民幣(兩千元整)並轉為房款;甲乙雙方在簽訂房屋買賣契約之日交付乙方房屋鑰匙時,乙方支付甲方部分房款人民幣四十七萬元整,甲乙雙方在勝利油田勝利房地產交易中心辦理過戶交易手續時,過戶費用共同平分支付。過戶後乙方需支付甲方剩餘房款人民幣三萬元整。
三.交付房屋
甲方於簽訂本契約時將房屋鑰匙交給乙方,以給予乙方房屋有關的相關憑證。
四.特別約定
1.在甲方簽訂本契約之前必須還清房屋貸款及是否有房產抵押,並結清房屋水、電、氣、暖、衛生、管理等其它相關費用。乙方搬進房屋之後發生的房屋水、電、氣、暖、衛生、管理等其它費用與甲方無關。
2.在辦理過戶交易手續中發生的費用甲乙雙方共同平分支付,該房屋房產證辦理所需費用由甲方承擔。後續如需要相關證件,甲方配合乙方辦理。
3.甲方在得知具備辦理房屋過戶交易時通知乙方並協同乙方辦理房屋過戶交易手續。
五.違約責任
1.甲乙雙方簽訂契約後,若甲方放棄售房,則屬甲方違約。甲方除返還乙方已交付的購房定金和已付房款外,要按乙方的房屋裝修費用及違約時的該房市場價格額外折算費用賠付乙方,並賠付乙方違約金三萬元整。
2.甲乙雙方簽訂契約後,若乙方放棄購房,則屬乙方違約,乙方已交付甲方的購房定金不退還。甲方返還乙方已交付的房款,乙方要按房屋裝修費用及違約時的該房市場價格額外折算費用賠付甲方,並賠付甲方違約金三萬元整。
3.甲乙雙方簽訂契約後,未經雙方同意,不按約定時間辦理過戶手續的,除執行第五條第一、二款外,還應每日向對方支付違約金五十元。
4.該房屋自簽訂契約後,因油田政策及其他原因導致乙方不能過戶的,乙方可以轉讓,甲方配合過戶。
5.本契約在履行過程中發生爭議,由甲乙雙方協商解決;協商不成的,提交**市仲裁委員會仲裁或依法向**市人民法院起訴。
6.本契約一式貳份,甲乙雙方各執壹份,具有同等法律效力。
7.本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,基補充約定經雙方簽章與本本契約號同具法律效力。
當事人基本信息:
出賣方(甲方):_________________ 購買方(乙方):__________________
身份證號碼: __________________ 身份證號碼: ___________________
地 址:___________________ 地 址:____________________
郵 編:___________________ 郵 編:____________________
電 話:___________________ 電 話:____________________
代理人(甲方):_________________ 代理人(乙方): _________________
身份證號碼: ___________________ 身份證號碼: ___________________
見 證 方: 鑑證機關:
二手房買賣契約彙編 篇30
原告:_________________姚__________,男,漢族,19__________年__________月__________日出生,住__________市__________區__________路__________號__________幢__________室。
原告:_________________湯__________,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住__________市__________區__________路__________號__________幢__________室。
二原告聯繫地址:_________________市寧__________路__________號__________大廈_____________室。
郵編:______________聯繫電話:______________
被告:_________________余__________,女,漢族,19__________年__________月_____日出生,住__________市__________區__________路__________號__________幢__________室。
被告:_________________余__________,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________市__________區__________路__________號__________幢__________室。
郵編:______________聯繫電話:______________
訴訟請求:_________________
1、判令二被告因逾期交房支付原告違約金人民幣35,680元整;
2、訴訟費由二被告承擔。
事實與理由:_________________
此致
__________人民法院
具狀人:______________
_____年_____月_____日
二手房買賣契約彙編 篇31
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。
該房屋具體狀況如下:
座落於廣州市________,建築面積________平方米;
房屋有關證明見附屬檔案;
該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。
第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他 具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條 該房屋房價款為人民幣___________元正, ¥___________,由乙方在簽訂本契約時一次性付給甲方。
第四條 甲、乙雙方定於乙方交付房款後正式交付該房屋;
甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
第五條 甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載, 但依法對該房屋享有共有權的權利人均已同意將該房屋出售給乙方。
第六條 該房屋土地使用權的變更手續可辦理時,甲方應協助乙方辦理;
在條件允許下,甲方應協助乙方辦理房屋的有關轉名手續。
第七條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日轉移之日起轉移給乙方。
第八條 該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、 有線電視、通訊等相關雜費,由甲方支付,交付後由乙方自行承擔。
第九條 本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充 條款或補充協定。
補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均 為本契約不可分割的部分。
第十條 本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。
第十一條 甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應 協商解決。
協商不成的,提交______市仲裁委員會仲裁。
第十二條 本契約一式貳份。
其中甲方留執壹份,乙方留執壹份。
第十三條 甲、乙雙方約定補充條款如下:
____________________________________________
甲方:___________身份證號碼:___________
乙方:___________身份證號碼:___________
簽約人:___________聯繫電話:___________
簽約人:___________聯繫電話:___________
證明人:___________簽約日期:___________