部門貨物買賣契約格式

部門貨物買賣契約格式 篇1

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國契約法》和《建築安裝工程承包契約條款》的有關規定,為明確雙方的權利、義務和責任,經雙方協商同意簽訂此契約。

一、適用法律法規:國家有關法律、法規及規範性檔案均對本契約具有約束力。

二、工程名稱:成都銳凱機電有限公司生產車間A1、B1

工程地點:清白江工業園區施工工藝要求:防火塗料塗膜厚度必須符合國標。備註:質量及施工標準:按國家現行質量評定標準和施工技術驗收規範執行。

承包方式:包公包料

工程內容包括:按圖紙和實際需要。

三、契約單價x元/㎡

契約總價:工程量暫定x㎡,總價款x元,大寫

註:結算經實際鋼結構展開面積發生的塗刷面積為準。

四、甲方主要責任

1.甲方負責向乙方進行工程、技術、質量、工期、安全交底,監督焊工處理好焊口(焊口乾淨、飽滿、達到現場監理驗收標準)

2.為乙方提供施工條件,其中包括現場的水、電、腳手架等。

3.向乙方提供其現場施工人員的住宿和材料庫房。

4.負責工程施工過程中的檢驗和驗收。

5.甲方在乙方進場後,向乙方出示鋼結構電焊驗收報告,以證明現場已具備塗刷作業條件。

五、乙方的主要責任

1.乙方對其僱傭的施工人員進行資格審查並有責任保證其人員的人身安全。施工現場因違章作業發生的傷亡事故,由乙方自行負責其經濟賠償,甲方不承擔任何責任及經濟賠償。

2.僱傭人員的身體素質和技術水平能夠滿足工作需要,工人最小不得小於18周歲,不得超過55周歲。進入施工現場的施工人員必須購買意外傷害保險。

3.乙方必須提供材料廠家的檢驗報告、合格證及相關資料。

4.乙方嚴格按照鋼結構塗刷施工工藝操作,保證施工質量。

5.在質保期間內,如屬於乙方質量問題需要維修,乙方負責免費維修服務;如因認為破壞或者其他一切非正常損壞原因需要維修,甲乙雙方共同協商,乙方終身成本維修。

6.乙方負責防火塗料施工消防驗收。

7.乙方進場後,嚴格遵守現場管理制度,配合甲方項目經理的管理。

六、付款方式及期限

1.乙方進場3日內,甲方預付總工程款的30%作為定金;

2.工程完工50%,甲方支付30%;

3、全部面塗刷完畢3個工作日內雙方按照驗收標準驗收,驗收合格後5日內甲方應付清工程餘款,即工程總款的40%。

4.變更工程項目的,甲方應按雙方協商好的價格支付塗刷完成工程款的同時一併支付給乙方。

七、工期

1.契約工期:按甲方進度要求,從進場施工之日起個晴天內,完成本工程。

2.以下情況造成工期延誤雙方確認後可以順延。

(1)不可抗力,其中包括地震、江澇、戰爭等。

(2)設計變更原因。

(3)業主原因。

八、雙方違約責任

1.契約生效後,擅自撤除契約一方,應按契約總金額的`10%作為違約金付給對方。

2.無正當理由,甲方在應付款日期不付款,乙方催討時仍不付款,乙方有權停止施工,由此所造成的後果由甲方承擔。

3.甲方未按契約規定付款,或甲方原因而造成延遲完工,每逾期一天,按本契約工程價款的1‰支付給乙方。

4.乙方不能按契約工期竣工或施工質量達不到國家規範要求,乙方必須返工修理,因返工造成的工期延誤,每延誤一天乙方則支付甲方本契約工程款的1‰.

九、附則

1.本契約一經簽訂便具有法律效力,單方無權終止契約。

2.本契約在執行過程中,發生糾紛與矛盾時由雙方協商解決,在協商無果的情況下可依法向所在地人民法院提起訴訟。

3.本契約一式二份,甲方一份,乙方一份,契約具有同等法律效力。未盡事宜可經雙方協商後列入補充條款,之後補充條款與正文具有同等效力。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):

部門貨物買賣契約格式 篇2

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國契約法》和《建築安裝工程承包契約條款》的有關規定,為明確雙方的權利、義務和責任,經雙方協商同意簽訂此契約。

一、適用法律法規:國家有關法律、法規及規範性檔案均對本契約具有約束力。

二、工程名稱:成都銳凱機電有限公司生產車間A1、B1

工程地點:清白江工業園區施工工藝要求:防火塗料塗膜厚度必須符合國標。備註:質量及施工標準:按國家現行質量評定標準和施工技術驗收規範執行。

承包方式:包公包料

工程內容包括:按圖紙和實際需要。

三、契約單價x元/㎡

契約總價:工程量暫定x㎡,總價款x元,大寫

註:結算經實際鋼結構展開面積發生的塗刷面積為準。

四、甲方主要責任

1.甲方負責向乙方進行工程、技術、質量、工期、安全交底,監督焊工處理好焊口(焊口乾淨、飽滿、達到現場監理驗收標準)

2.為乙方提供施工條件,其中包括現場的水、電、腳手架等。

3.向乙方提供其現場施工人員的住宿和材料庫房。

4.負責工程施工過程中的檢驗和驗收。

5.甲方在乙方進場後,向乙方出示鋼結構電焊驗收報告,以證明現場已具備塗刷作業條件。

五、乙方的主要責任

1.乙方對其僱傭的施工人員進行資格審查並有責任保證其人員的人身安全。施工現場因違章作業發生的傷亡事故,由乙方自行負責其經濟賠償,甲方不承擔任何責任及經濟賠償。

2.僱傭人員的身體素質和技術水平能夠滿足工作需要,工人最小不得小於18周歲,不得超過55周歲。進入施工現場的施工人員必須購買意外傷害保險。

3.乙方必須提供材料廠家的檢驗報告、合格證及相關資料。

4.乙方嚴格按照鋼結構塗刷施工工藝操作,保證施工質量。

5.在質保期間內,如屬於乙方質量問題需要維修,乙方負責免費維修服務;如因認為破壞或者其他一切非正常損壞原因需要維修,甲乙雙方共同協商,乙方終身成本維修。

6.乙方負責防火塗料施工消防驗收。

7.乙方進場後,嚴格遵守現場管理制度,配合甲方項目經理的管理。

六、付款方式及期限

1.乙方進場3日內,甲方預付總工程款的30%作為定金;

2.工程完工50%,甲方支付30%;

3、全部面塗刷完畢3個工作日內雙方按照驗收標準驗收,驗收合格後5日內甲方應付清工程餘款,即工程總款的40%。

4.變更工程項目的,甲方應按雙方協商好的價格支付塗刷完成工程款的同時一併支付給乙方。

七、工期

1.契約工期:按甲方進度要求,從進場施工之日起個晴天內,完成本工程。

2.以下情況造成工期延誤雙方確認後可以順延。

(1)不可抗力,其中包括地震、江澇、戰爭等。

(2)設計變更原因。

(3)業主原因。

八、雙方違約責任

1.契約生效後,擅自撤除契約一方,應按契約總金額的`10%作為違約金付給對方。

2.無正當理由,甲方在應付款日期不付款,乙方催討時仍不付款,乙方有權停止施工,由此所造成的後果由甲方承擔。

3.甲方未按契約規定付款,或甲方原因而造成延遲完工,每逾期一天,按本契約工程價款的1‰支付給乙方。

4.乙方不能按契約工期竣工或施工質量達不到國家規範要求,乙方必須返工修理,因返工造成的工期延誤,每延誤一天乙方則支付甲方本契約工程款的1‰.

九、附則

1.本契約一經簽訂便具有法律效力,單方無權終止契約。

2.本契約在執行過程中,發生糾紛與矛盾時由雙方協商解決,在協商無果的情況下可依法向所在地人民法院提起訴訟。

3.本契約一式二份,甲方一份,乙方一份,契約具有同等法律效力。未盡事宜可經雙方協商後列入補充條款,之後補充條款與正文具有同等效力。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):

電話:

部門貨物買賣契約格式 篇3

甲方:

乙方:

茲甲方向乙方訂購__,經雙方友好協商簽定如下條款:

第一條本次訂購產品的名稱、規格型號、數量、單價和合價

1.1貨品詳見下表:

第二條契約總價

契約總價:人民幣捌萬元整,即¥80000元;不包括運輸費,但是乙方有責任協助甲方裝運並聯繫具有合法承運能力的物流公司。詳細報價見本契約第一條。

第三條供貨時間、交貨地點及貨物驗收

3.1乙方收到訂貨通知單後三日內生產完畢並交付給雙方授權的物流公司啟運內蒙鄂爾多斯康巴什新區工地。

3.2供貨時間要求於月日前送到施工現場;

3.3交貨地點:甲方到乙方初步驗貨,乙方負責裝車及做到要發的貨品包裝完整和各方面的提貨準備等;

3.4在上述交貨地點前的一切費用及風險由乙方承擔;

3.5貨物到達甲方指定地點,經驗收合格後的貨物保管由甲方或甲方指定的單位負責,由此產生的費用及風險由保管方承擔。

第四條付款方式

4.1付款方式:

貨品到達現場經各方驗收無誤,無質量爭議兩周之內100%付款。

第五條技術要求

5.1產品性能符合國家標準或行業標準的技術指標要求,並提供檢測報告和合格證;

第六條售後服務

6.1施工過程中,乙方指派技術人員到現場指導施工及示範,並協助甲方檢查施工質量;

6.2乙方提供詳盡的產品說明書和施工技術要求和施工方案等;

6.3乙方對甲方的指定人員進行技術和操作的免費培訓。

6.4首批貨品到達現場乙方派出樣板工前往現場示範打樣以確認相關產品與業主方認可的真石漆的技術配套無誤。

第七條驗收

7.1驗收標準按相關標準執行;驗收確認為不合格的產品,乙方無條件承擔退貨或換貨帶來的一切費用和損失。

7.2乙方提供的樣品須經甲方、監理確認並封存,此樣品將作為甲方、施工單位、監理公司對乙方提供的產品進行驗收的依據之一。

第八條違約責任

8.1乙方不能按時按質、供貨,每延誤壹天扣除契約額的5%作為違約金,以此類推。

第九條解決糾紛的方式

在契約履行中若發生爭議,雙方應協商解決,若協商不成,任何一方可向北京市人民法院起訴或向仲裁委員會申請仲裁。起訴或仲裁的費用由敗訴一方承擔。

第十條契約生效與終止

10.1本契約自甲乙雙方蓋章後即生效,契約一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。

10.2本契約的修改和其他未盡事宜,應由甲、乙雙方一致同意,並簽訂書面意見方能生效。

10.3本契約自簽訂日至工程材料進場驗收並履行完成全部工作,供貨完畢後本契約終止。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):

部門貨物買賣契約格式 篇4

國內貨物買賣契約

甲方:(浙江)_________化工有限公司

法定代表人:

住所地:傳真:郵編:

乙方:有限公司

法定代表人:

住所地:傳真:郵編:

甲乙雙方經過協商,就甲方向乙方出賣本契約約定的貨物事宜,達成如下一致:

一、?買賣標的和數量:

甲方將下列貨物賣與乙方:

名?稱

規格或型號

品?牌

生產商

數?量

二、?單價和貨款總額:

雙方約定的價格條款是:

本契約總價款為人民幣?萬元

三、交貨時間和交貨數量:

交貨時間為;

美批次交貨數量的限制是:

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔:

雙方確定的交貨地點為上海市路號;

運輸方式為:

運費由乙方承擔,但是已經合併計算入本契約的貨物單價中

五、質量標準和驗收條款:

雙方約定的質量標準是:

封樣的方式和保存:

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收,驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

六、包裝和標籤:

雙方確定的包裝材料和方式是:

貨物標籤商定為:

七、損失風險:

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔,其後的損失風險由乙方承擔

八、貨物所有權:

九、貨款結算和支付:

結算和支付期限為:

支付方式為:

十、智慧財產權:

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的智慧財產權,否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。

十一、保密條款:

有關本契約的協商、簽訂和本契約的所有內容,以及為履行本契約而知悉的對方的商業秘密,包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、檔案、圖紙、價格等,雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二、契約的變更、解除和終止:

雙方協商一致並達成新的條款時,可以變更本契約;

任何一方違約,對方在追究違約方的違約責任的同時,有權決定是否解除本契約;

在本契約約定的有效期限屆滿、契約履行完畢或者雙方一致同意終止時,本契約得以終止

十三、違約責任:

交貨遲延的違約責任

驗收遲延的違約責任:甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險,同時按日支付違約金?元;

貨款支付遲延的違約責任;

交貨不合格時的違約責任:

十四、契約的生效:本契約經雙方簽章後生效。

十五、爭議的解決:

因履行本契約發生爭議的,雙方協商解決,協商不成時,提交原告住所地的人民法院裁決。

十六、契約文本:

本契約一式二份,雙方各執一份。

十七、文書和意見的送達地址:

甲方:(浙江)_________化工有限公司法定代表人:

乙方:有限公司法定代表人:

年?月?日

部門貨物買賣契約格式 篇5

本契約當事人:

委託人(甲方):______________

居間人(乙方):______________

依據《民法典》及相關法律法規的規定,委託人與居間人在平等、自願的基礎上,就房屋租賃居間的有關事宜達成協定如下:

第一條委託事項

甲方委託乙方在委託期限內為其居間尋找符合以下條件的房屋(必備條件請在方格內劃鉤,參考條件請劃圈,未選條件請劃斜線)並協助促成其與出租人簽訂房屋租賃契約

坐落:______口;樓房為______室______廳______衛口;平房為______間口;無裝修口;一般裝修口;精裝修口;防盜門口;有線電視接口口;空調口;天然氣口;煤氣口;集中供暖口;土暖氣口;熱水器口;電話口;電視機口;電冰櫃口;洗衣機口;上下水口;家具口_____口;樓層:_____口;結構:_____口;朝向:_____口;建築面積:______平方米口;月租金標準:_________元口;租期:______口;房屋用途:______口;

房屋權屬:____________

其他條件:____________

乙方還應提供以下服務:____________

第二條委託期限

自______年______月______日至______年______月______日。超過以上期限仍需要居間服務的,雙方另行簽訂居間契約或以書面形式將本契約委託期限延長。

第三條現場看房

乙方應陪同甲方到房屋現場看房。

乙方應當製作看房的書面記錄,列明房屋的具體地址、看房時間及其他事項。看房記錄需經甲方簽字確認,由雙方各執一份。

乙方為甲方尋找的房屋不滿足甲方提出的必備條件或者甲方不滿足出租人提出的特別條件要求的,甲方有權拒絕簽字並拒絕支付看房費。

第四條甲方義務

(一)應出示身份證____________等真實的身份資格證明;

(二)應對乙方的居間活動提供必要的協助與配合;

(三)應對乙方提供的房屋資料保守秘密;

(四)不得在委託期限內及期限屆滿後_____日內與乙方介紹的出租人進行私下交易。

第五條乙方義務

(一)應出示營業執照、房地產經紀機構資質證書等合法的經營資格證明;

(二)應盡力完成甲方的委託事項,按照本契約第一條甲方提出的條件為甲方尋找房屋,將處理情況及時向甲方如實匯報,為甲方看房和與出租人簽訂房屋租賃契約提供聯絡、協助、撮合等服務,並促成甲方與出租人的房屋租賃契約成立;

(三)應保證為甲方提供的房屋資料已經事先核實,並且甲方滿足出租人提出的特別條件要求;

(四)不得提供虛假信息、隱瞞重要事實或與他人惡意串通,損害甲方利益;

(五)對甲方的經濟情況、個人信息、商業秘密等保守秘密;

(六)應保證為甲方介紹的出租人具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明及身份證、營業執照等身份資格證明;保證出租房屋產權明晰,不存在所有權糾紛或者其他權利糾紛;

(七)收取看房費、佣金、居間活動費用的,應向甲方開具合法、規範的收費票據;

(八)本契約簽訂後,乙方不得以任何形式向甲方收取任何名目的預收費用。

第六條委託事項的完成

完成委託事項是指完成本契約第一條所列全部委託事項。甲方與出租人未簽訂書面租賃契約,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方看房並與出租人簽訂房屋租賃契約提供聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委託事項未完成。

第七條費用與佣金

(一)看房費

看房費是指乙方陪同甲方到房屋現場看房實際發生的費用。

看房費用由甲方承擔。看房費用為:每次______元。甲方可以一次性交納看房費用______元,可看房______次。

乙方完成委託事項的,甲方支付的看房費用費抵作佣金。

(二)佣金

佣金是指乙方完成委託事項後應得的報酬。

乙方完成委託事項的,甲方應按照實際月租金的______%向乙方支付佣金。

佣金應在甲方與出租人簽訂房屋租賃契約後______日內支付。

佣金的支付方式:現金口;支票口;______。

委託事項未完成或未在委託期限內完成的,乙方不得要求支付佣金。

(三)居間活動費用

居間活動費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用(不包括看房費、佣金)。

乙方完成委託事項的,居間活動費用由乙方承擔。

非因乙方故意或過失導致委託事項未完成或未在委託期限內完成的,乙方可以要求甲方支付必要的、合理的居間活動費用。乙方要求甲力支付下述費用的,應當如實列明,並出具相關票據,做出合理解釋。

除看房費、佣金和居間活動費用外。乙方不得向甲方收取其他任何費用(押金、信息費等);

第八條轉委託

乙方將委託事項全部或部分轉委託給第三人處理,應當事先徵得甲方的同意。

第九條本契約解除的條件

雙方可以以書面形式協商解除契約。

第十條違約責任

(一)甲方違反保密義務的,應按照______標準支付違約金;

(二)在契約第四條約定的期限內,甲方與乙方介紹的出租人私下成交的,應按照______的標準支付違約金,乙方仍有權取得約定的佣金;

(三)甲方未如約支付看房費、佣金、居間活動費用的,應按照____的標準支付違約金;

(四)乙方違反保密義務的,應按照______標準支付違約金;

(五)乙方怠於履行盡力義務的,不得向甲方要求支付看房費、佣金、居間活動費用;

(六)乙方提供虛假信息、隱瞞重要事實或有惡意串通行為的,除退還已收取的看房費、佣金、居間活動費用外,應按照______標準支付違約金。甲方除按約定支付違約金外,還應付超出違約金以外的損失進行賠償。

(七)乙方為甲方介紹的出租人不具有房屋所有權證書或對出租房屋依法享有出租權利的其他證明或身份資格證明,或所介紹房屋存在所有權糾紛或者其他任何權利瑕疵的。除退還已收取的看房費、傭余、居間活動費用外,應按照______標準支付違約金,甲方除按約定支付違約金外,還應對超出違約金以外的損失進行賠償。

第十一條契約爭議的解決辦法

本契約項下發生的爭議,由雙方當事人協商或申請調解,協商或調解解決不成的,按下列第______種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種):

(一)提交____________仲裁委員會仲裁;

(二)依法向有管轄權的人民法院起訴。

第十二條其他約定事項_________

第十三條本契約一式二份,甲乙雙方各執一份。經雙方經蓋章後生效。

第十四條契約一經生效,即對雙方具有法律約束力。雙方經協商一致可以對契約內容進行變更或對未盡事項做出補充規定。變更或補充規定應當採取書面形式,與本契約具有同等效力。

第十五條本契約相關條款的約定是在不違背國家法律、法規和地方性法規的前提下做出的,如果國家法律、法規和地方性法規對委託人、居間人及出租人的資質、資格及其他有關方面有特別規定的,從其規定。

委託人(甲方):______________

居間人(乙方):______________

簽訂時間:_____年__月__日

部門貨物買賣契約格式 篇6

買方:

地址:

郵編:

電話:

傳真:

電子信箱:

賣方:

地址:

郵編:

電話:

傳真:

電子信箱:

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條名稱、品種、規格和質量

1、名稱、品種、規格:_________。

2、質量,按下列第_________項執行:

按照_________標準執行。

按樣本,樣本作為契約的附屬檔案。

按雙方商定要求執行,具體為:_________。

第二條數量和計量單位、計量方法

1、數量:_________。

2、計量單位和方法:_________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增量規定及計算方法:_________。

第三條包裝方式和包裝品的處理:_________

第四條交貨方式

1、自本契約生效之日起,一般送貨時間為兩個工作日或以訂單甲方要求時間為準,如遇採購方有急用商品訂單,則當日以最短時間針對甲方所訂貨物送到指定地點。

2、貨到甲方後,甲方按送貨單內容收貨,確認產品符合要求後甲方在驗收單上籤字確認,月末結款時以驗收單上產品數量價格為準,對於更換的產品需在驗收單上註明,對於增加產品或價格有變動的產品,需另外填寫驗收單。

3、乙方應保證所提供產品為報價單中所規定之原廠產品,質量要符合報價單中規定的標準,如甲方發現乙方所售產品存在任何瑕疵,有權要求乙方進行換貨。

第五條驗收

1、驗收時間:_________。

2、驗收方式:_________。

3、驗收如發生爭議,由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付

1、單價:_________。總價:_________。

2、貨款支付:

貨款的支付時間:_________。

貨款的支付方式:_________。

運雜費和其它費用的支付時間及方式:_________。

3、預付貨款:_________。

第七條提出異議的時間和方法

1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後_________日內向乙方提出書面異議。在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3、乙方在接到甲方書面異議後,應在_________日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任

甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。

甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付違約金。如_________日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

其它約定:_________。

第九條乙方的違約責任

乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。

乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價。甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過_________日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款。契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任。甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後_________日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

其它:_________。

第十條不可抗力

任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應在不可抗力事件結束後_________日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決

凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,協商不成時均向契約簽訂地有管轄權的人民法院起訴。

第十二條其它事項

1、按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後_____日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。

3、本契約自______年___月___日起生效,契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。

4、契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

5、雙方來往函件,按照契約規定的地址或傳真號碼以_________方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更後的_________日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。

6、本契約正本一式_________份,雙方各執_________份。契約副本一式_________份,分送_________等單位。

甲方:

授權代表或委託代理人:

簽訂日期:______年___月___日

乙方:

授權代表或委託代理人:

簽訂日期:______年___月___日

部門貨物買賣契約格式 篇7

甲方:

乙方:

一、由乙方向甲方提供_公司(以下稱榮達公司)月度材料採購計畫,由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣契約。

二、契約簽訂後的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜,由甲方直接與榮達公司進行,乙方不再參與。

三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用,於每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬後的十天內全額支付給乙方,每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)

四、供貨的質量以及供貨契約的履行過程中產生的一切責任,或者經濟損失均由甲方負責,與乙方無關。

五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔,甲方不予支付。

六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務,必須每月向乙方通報業務金額,否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況,按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

部門貨物買賣契約格式 篇8

房屋買賣契約糾紛案民事抗訴狀

抗訴人(原審被告):某某建設集團有限公司,住所地:某某市某某鎮。

法定代表人:某某 職務:董事長。

被抗訴人(原審原告):某某,男,漢族,19 年 月 日出生,住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告:某某建設集團有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人:某某,經理。

抗訴請求:

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決,發回重審;或駁回被抗訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被抗訴人承擔。

事實和理由:

抗訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書,現提起抗訴。

一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發生的房屋買賣契約糾紛的法律關係是存在的,但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的,且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱:要求某某公司與原告協商解決”,眾所周知要求調解不屬相對人抗辯,將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中並無闡述,本案案由是房屋買賣契約糾紛,購房款是現金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容,但該判決均未查明並列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢,不欠其工程款為解除契約的前題。可事實是,結算並未辦理完畢,且房屋買賣契約既然合法有效,解除契約與第三人結算款項並無直接因果關係。另:該判決認定,原告要求解除契約,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據,僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且,判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。抗訴人不得不對本案庭審程式是否合法產生了質疑。

抗訴人認為,未經當庭舉證、質證和法院認證的證據,不能作為定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣契約糾紛,即便契約無效,也只須返還購房價款,至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在,且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據,該判決也未認定房屋買賣契約無效的過錯責任,更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。抗訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。

四、該判決程式違法。

本案案情複雜,不但涉及承攬工程款項的結算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣契約的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決採用獨任審判在程式上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決,那么,法院應當主持調解,並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程,為何不是調解結案而是直接判決呢?對此,抗訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調解要求而法院不調解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故抗訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程式上的違法也是明顯的。

綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程式違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮抗訴人的抗訴理由,依法維護抗訴人的合法權益,支持抗訴人的抗訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

抗訴人: 某某建設集團有限公司

20年 月日

部門貨物買賣契約格式 篇9

甲方:_______

乙方:_______

根據的有關規定,甲乙雙方本著,共同發展的原則經甲乙雙方的協商達成如下協定。

一、提賣方式:

1、甲方根據需求,採用電話、傳真或派人等方式向乙方提出配件;甲方向乙方發出時,應準確提供所需配件車型的17位編碼、年款及零部件主要屬性;如:名稱、規格、編號、數量、顏色、方向、位置等。乙方在接到後,應及時準確的報出市場優惠價格,鑒於市場價格的波動,乙方提供的配件價格必須保證10天有效。

2、所需採購的配件需乙方訂貨時,甲方必須將訂單以傳真或書面形式轉給乙方,乙方應按甲方的訂單要求及時供貨。如需外購訂貨,到貨時間須向甲方說明,並徵得甲方認可。出現超期供貨現象,甲方有權拒收貨物,由此所造成的一切後果。乙方自負。

3、甲方在接到乙方配件時,應根據乙方銷貨清單,對配件的包裝、外觀、名稱、規格、數量、單價、金額逐一驗收,並在清單上籤字,作為乙方向甲方結算貨款的依據。如在驗收時發現問題、當面解決。如過後有差錯,由甲方承擔。

二、配件退貨及質量的問題處理方式:

1、甲方所購乙方配件驗收無誤後,如有下列情況之一均不能退貨,甲方不得因此而拖欠或拒付貨款。

a、甲方收到貨之日起超過7天;

b、電器部分零件。

c、包裝破損及零部件已安裝過(零部件本身質量除外)。

d、乙方為甲方特殊訂購的零件。

2、甲方在安裝使用時,發現配件有問題應及時通知乙方,質量問題最終結果以質量鑑定報告為準。如是甲方保管安裝、使用不當等原因引起的質量問題,則由甲方負責承擔責任;如不屬於上述原因則由乙方承擔責任。

3、甲方通過訂單或訂貨電話向乙方表達所需配件的質量要求,包括:型號生產廠商品牌等。乙方必須嚴格依據甲方要求供貨。甲方發現乙方有以假當真,以次充好等欺詐行為時,甲方有權向乙方就該配件價值的雙倍金額作為賠償金。

三、結算方式:

甲方向乙方採購配件採用定期掛帳結算和限額結算方式,定期掛帳結算即每月1日或2日對上月帳,對帳無誤後,甲方在當月十日內結清乙方貨款。限額結算即當貨款超過一萬元時,甲方應及時結算乙方貨款,如甲方到期或超過限額不能結款時,甲方應向乙方提出書面還款延遲日期。延遲期限內仍不能結款,乙方有權終止繼續向甲方供貨,並按每天所欠貨款的千分之三收取甲方違約金。

四、秉著自願互利原則,發生下列情況之一,權益方可單方解除契約:

1、乙方供貨不能保證時,甲方有權單方終止契約。

2、當甲方不能按規定結算,給乙方正常運作造成困難時,乙方有權單方終止契約。

五、本協定,甲乙雙方各執一份,經甲、乙雙方簽字之日起生效。

有效期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

六、本協定具有法律效力、其中未盡事宜,甲乙雙方協商解決。

如協定未果,應申請仲裁解決。

甲方:_______

乙方:_______

代表人:_______

代表人:_______

日期:_______年_______月_______日

日期:_______年_______月_______日

部門貨物買賣契約格式 篇10

契約號:_________

簽訂日期:_________年_________月_________日

簽訂地點:_________

買方:_________

地址:_________

電報:_________

電傳:_________

賣方:_________

地址:_________

電報:_________

電傳:_________

本契約由買賣雙方商訂,在契約項下,雙方同意按下列條款買賣下述商品:

第一條 品名、規格、數量及單價:_________。

第二條 契約總值:_________。

第三條 原產國別及製造廠商:_________。

第四條 裝運港:_________。

第五條 目的港:_________。

第六條 裝運期

分運:_________

轉運:_________

第七條 包裝

所供貨物必須由賣方妥善包裝,適合遠洋和長途內陸運輸,防潮,防濕,防震,防鏽,耐野蠻裝卸,任何由於賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。

第八條

賣方須用不褪色油漆於每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、淨重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”,“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭:_________

第九條 保險

裝運後由買方投保。

第十條 付款條件

(1)買方在收到備貨電傳通知後或裝運期前30天,開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證,其金額為契約總值的_________%,計_________。_________銀行收到下列單證經核對無誤後,承付信用證款項(如果分運,應按分運比例承付):

a.全套可議付已裝船清潔海運提單,外加兩套副本,註明“運費待收”,空白抬頭,空白背書,已通知到貨口岸_________公司。

b.商業發票一式五份,註明契約號,信用證號和嘜頭。

c.裝箱單一式四份,註明每包貨物數量,毛重和淨重。

d.由製造廠家出具並由賣方簽署的品質證明書一式三份。

e.提供全套技術檔案的確認書一式兩份。

f.裝運後即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。

(2)賣方在裝船後10天內,須掛號航空郵寄三套上述檔案(f除外),一份寄買方,兩份寄目的港_________公司。

(3)_________銀行收到契約_________中規定的,經雙方簽署的驗收證明後,承付契約總值的_________%,金額為_________。

(4)買方在付款時,有權按契約第15、18條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

(5)一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔,一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

第十一條 裝運條款

(1)賣方必須在裝運期前45天,用電報/電傳向買方通知契約號、貨物品名、數量,發票金額,件數,毛重,尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。

(2)如果貨物任一包裝達到或超過重20噸,長12米,寬2.7米,高3米,賣方應在裝船前50天,向買方提供五份包裝圖紙,說明詳細尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。

(3)買方須在預計船抵達裝運港日期前10天,通知賣方船名,預計裝船日期,契約號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船隻,提前或推後船期,買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後30天內到達裝運港,從第31天起,在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。

(4)船按期抵達裝運港後,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

(5)在貨物越過船舷脫離吊鉤前,一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤後,一切風險及費用由買方承擔。

(6)賣方在貨物全部裝運完畢後48小時內,須以電報/電傳通知買方契約號、貨物品名、數量、毛重、發票金額,載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方,以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

第十二條 技術檔案

(1)下述全套英文本技術檔案應隨貨物發運:

a.基礎設計圖。

b.接線說明書,電路圖和氣/液壓連線圖。

c.易磨損件製造圖紙和說明書。

d.零備件目錄。

e.安裝、操作和維修說明書。

(2)賣方應在簽訂契約後60天內,向買方或用戶掛號航空郵寄本條(1)款規定的技術檔案,否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。

第十三條 保質條款

賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝製成,嶄新、未曾使用,並在各方面與契約規定的質量、規格和性能相一致,在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下,賣方對契約貨物的正常使用給予_________天的保證期,此保證期從貨物到達_________起開始計算。

第十四條 檢驗條款

(1)賣方/製造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量,簽發質量證書,證明所交貨物與契約中有關條款規定相符,但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最後依據。賣方或製造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

(2)在貨物抵達目的港之後,買方須申請中國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗並簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與契約不符,除應由保險公司或船方負責者外,買方在貨物到港後_________天內有權拒收貨物,向賣方提出索賠。

(3)如果發現貨物質量和規格與契約規定不符,或貨物在本契約第13條所規定的保證期內證明有缺陷,包括內在缺陷或使用不良的原材料,買方將安排商檢局檢驗,並有權依據商檢證書向賣方索賠。

(4)如果由於某種不能預料的原因,在契約有效期內檢驗證書不及辦妥,買方須電告賣方延長商檢期限_________天。

第十五條 索賠

(1)如果賣方對貨物不符合本契約規定負有責任且買方按照本契約第13條和第14條規定,在檢驗和質量保證期內提出索賠時,賣方在徵得買方同意後,可按下列方法之一種或幾種理賠:

a.同意買方退貨,並將所退貨物金額用契約規定的貨幣償還買方,並承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用,包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其它必要的費用。

b.按照貨物的質量低劣程度,損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。

c.用符合契約規定規格、質量和性能的部件替換有瑕疵部件,並承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。

(2)如果賣方在收到買方索賠書後一個月之內不予答覆,則視為賣方接受索賠。

第十六條 不可抗力

(1)簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約,履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。

(2)受阻方應在不可抗力發生或終止時儘快電告另一方,並在事故發生後14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

(3)如果不可抗力事故持續超過一百二十天,另一方有權用掛號航空郵寄書面通知,通知受阻方終止契約。通知立即生效。

第十七條 仲裁

(1)雙方對執行契約時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決,則可訴諸仲裁。

(2)仲裁應提交_________仲裁委員會,根據該會的仲裁程式進行仲裁,也可提交雙方同意的第三國仲裁機構。

(3)仲裁機構的裁決具有最終效力,雙方必須遵照執行,仲裁費用由敗訴方承擔,除非仲裁機構另有裁定。

(4)仲裁期間,雙方須繼續執行契約中除爭議部分之外的其它條款。

第十八條 延期和罰款

如果賣方不能按契約規定及時交貨,除因不可抗力者外,若賣方同意支付延期罰款,買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除,但罰款總額不超過延期貨物總值的5%,罰款率按每星期0.5%計算,少於七天者按七天計。如果賣方交貨延期超過契約規定船期十星期時,買方有權取消契約。儘管取消了契約,但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。

第十九條 附加條款_________。(如果上述任何條款與下列附加條款不一致時,應以後者為準)

第二十條 文本及生效

本契約由雙方於_________年_________月_________日用_________文簽署。原本一式_________份,買賣雙方各執_________份。本契約以下述第_________款方式生效:

(1)立即生效。

(2)契約簽署後_________天內,由雙方確認生效。

(3)_________。

買方(簽字):_________賣方(簽字):_________

部門貨物買賣契約格式 篇11

買方:(下稱甲方)

地址:

郵編:____________傳真:

電話:____________電子信箱:

賣方:(下稱乙方)

地址:

郵編:____________傳真:

電話:____________電子信箱:

甲乙雙方經充分協商,本著自願及平等互利的原則,訂立本契約。

第一條名稱、品種、規格和質量

1、名稱:

2、品種:

3、規格:(應註明產品的牌號或商標)。

4、質量,按下列第_________項執行:

(1)按照_________標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準,如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本,樣本作為契約的附屬檔案(應註明樣本封存及保管方式,附屬檔案略)。

(3)按雙方商定要求執行,具體為:_________(應具體約定產品質量要求)。

第二條數量和計量單位、計量方法

1、數量:________

2、計量單位和方法:__________

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:____________

第三條包裝方式和包裝品的處理:_________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準,自行約定包裝標準應具體可行,包裝材料由誰供應,包裝費用的負擔。)。

第四條交貨方式:

1、交貨時間:_______

2、交貨地點:_______

3、運輸方式:_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4、保險:_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5、與買賣相關的單證的轉移:___________

第五條驗收:

1、驗收時間:_______

2、驗收方式:______(如採用抽樣檢驗,應註明抽樣標準或方法和比例)。

3、驗收如發生爭議,由___檢驗機構按___檢驗標準和方法,對產品進行檢驗。

第六條價格與貨款支付:

1、單價:____;總價:_________(明確幣種及大寫)。

2、貨款支付:貨款的支付時間:____________;貨款的支付方式:____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式:__________;

3、預付貨款:________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條提出異議的時間和方法:

1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定,應在妥為保管貨物的同時,自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間,甲方有權拒付不符合契約規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的,視為貨物合乎規定。

2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。

3、乙方在接到甲方書面異議後,應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條甲方違約責任:

1、甲方中途退貨的,應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2、甲方未按契約約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的,除交貨日期得以順延外,應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算,向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的,按中途退貨處理。

3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或契約約定日期提貨的,應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期提貨的違約金,並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4、甲方逾期付款的,應按逾期貨款金額每日萬分之____計算,向乙方支付逾期付款的違約金。

5、甲方違反契約規定拒絕接受貨物的,應承擔因此給乙方造成的損失。

6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7、其它約定:_____________、

第九條乙方的違約責任:

1、乙方不能交貨的,向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符契約規定的,如甲方同意利用,應按質論價;甲方不能利用的,應根據具體情況,由乙方負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3、乙方因貨物包裝不符合契約規定,須返修或重新包裝的,乙方負責返修或重新包裝,並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的,由乙方負責賠償。

4、乙方逾期交貨的,應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算,向甲方支付逾期交貨的違約金,並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日,甲方有權終止契約並可就遭受的損失向乙方索賠。

5、乙方提前交的貨物、多交的貨物,如其品種、型號、規格、花色、質量不符契約定,甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,均應由乙方承擔。

6、貨物錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運到契約規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、乙方提前交貨的,甲方接到貨物後,仍可按契約約定的付款時間付款;契約約定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要貨物的,乙方應按數補交,並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的,應在接到乙方通知後__日內通知乙方,辦理解除契約手續,逾期不答覆的,視為同意乙方發貨。

8、其它:_______________

第十條不可抗力:任何一方由於不可抗力原因不能履行契約時,應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明後,允許延期履行、部分履行或者不履行契約,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條爭議解決:凡因本契約引起的或與本契約有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。

第十二條附加條款:

1、__________________;

2、__________________;

3、__________________。

第十三條其它事項:

1、按本契約規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後__日內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當於違約所造成的損失,包括契約履行後可獲得的利益,但不得超過違反契約一方訂立契約時應當預見到的因違反契約可能造成的損失。

3、本契約自___年__月__日起生效,契約有效期內,除非經過對方同意,或者另有法定理由,任何一方不得變更或解除契約。

4、契約如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

5、雙方來往函件,按照契約規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更,應在變更後的___日內書面通知對方,否則,應承擔相應責任。

6、本契約正本一式___份,雙方各執___份;契約副本一式__份,分送______等單位。

甲方:

受權代表:(簽字)

委託代理人:(簽字)

乙方:

受權代表:(簽字)

本契約於____年____月____日訂立於(地點)

部門貨物買賣契約格式 篇12

契約編號:_________

買方:____________

法定住址:________

法定代表人:______

職務:____________

委託代理人:______

身份證號碼:______

通訊地址:________

編碼:________

聯繫人:__________

電話:____________

傳真:____________

帳號:____________

電子信箱:________

賣方:____________

法定住址:________

法定代表人:______

職務:____________

委託代理人:______

身份證號碼:______

通訊地址:________

編碼:________

聯繫人:__________

電話:____________

傳真:____________

帳號:____________

電子信箱:________

鑒於買方為_________需要同意購買,賣方同意出售下列貨物,雙方本著自願、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經充分友好協商,訂立如下契約條款,以資共同恪守履行。

第一條 買賣標的

1.名稱:_________

2.品種:_________

3.規格:_________

4.質量:按下列第_________項執行:

(1)以實物表示貨物質量。包括憑成交貨物的實際品質和憑樣品兩種方法。根據提供樣品者的不同可分為:賣方樣品,買方樣品,對等樣品。

(2)以說明表示商品質量。即以文字、圖表、照片等方式說明商品質量。

A.憑規格買賣:利用一些足以反映商品品質的主要指標,如化學成分、含量、純度、性能、容量、長短、粗細等來確定貨物的品質;

B.憑等級買賣:通過同一類商品按規格上的差異,分為品質優劣各不相同的若干等級來確定貨物的品質;

C.憑標準買賣:通過由國家或有關政府主管部門、同業公會、交易所或國際性的工商組織規定標準作為說明和評定商品品質的依據;

D.憑說明書買賣:以說明書並附以圖樣、照片、設計圖紙、分析表及各種數據來說明N商品的具體性能和結構特點,主要適用於機、電、儀等技術密集型產品;

E.憑品牌或_____買賣:只憑商品的_____或品牌進行買賣,而無須對品質提出詳細要求。

(3)按雙方商定要求執行,具體約定貨物質量要求:_________。

第二條 數量和計量單位、計量方法

1.數量:_________。具體由雙方當事人根據政策、外商資信及市場行情,合理商定。允許的溢短裝數量為相當於信用證總金額5%的貨物數量。

2.計量單位和計量方法:按下列第_________項執行:

(1)毛重:貨物本身的重量加包裝物的重量,一般適用於低值商品。

(2)淨重:貨物本身的重量,即除去包裝物後的商品實際重量。

(3)公量:在計算貨物重量時,用科學儀器抽去商品中所含的水分,再加上標準含水量所求得的重量。適用於棉花、羊毛、生絲等具有較強吸濕性的商品。

(4)理論重量:對某些按固定規格生產和買賣的商品,每件重量大體相同,可以從件數推算出總量。

(5)法定重量:一些國家海關法規定,商品重量加上直接接觸商品的包裝物重量為徵稅的法定重量。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法:_________。

第三條 包裝

1.須用堅固的木箱或紙箱包裝,適合長途海運/郵寄/空運和多次搬運、裝卸及適應氣候的變化。並具備良好的防潮、防霉、防鏽、防腐蝕及抗震能力,不能造成運輸過程中箱件破損,貨物散失。以商品的存放和運輸安全為前提,保證貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全運抵目的地。

2.包裝箱內的商品均應系加標籤,註明契約號、商品名稱、質量、規格、數量等並附有完整的維護保養、操作使用說明書、出廠合格證等。

3.賣方應在每件包裝箱的鄰接四個側面上,用不褪色的油漆以明顯易見的中文或英文字樣印刷以下標記:

(1)契約號;

(2)目的站/碼頭/機場;

(3)收貨人;

(4)貨物名稱、規格;

(5)箱號/件號;

(6)毛重/淨重(公斤);

(7)體積(長_________寬_________高,以毫米表示)。

4.在運輸包裝內裝有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蝕物品、氧化劑和放射性物資等危險貨物時,都必須在運輸包裝上標明用於各種危險品的標誌,以示警告,使裝卸、運輸和保管人員按貨物特性採取相應的防護措施,以保護物資和人身的安全。

5.每一包裝的尺寸、毛重、淨重以及其它必要的注意出項,例如;“不要倒”、“防潮”、“小心輕放”、“固定”等,無論何時如有必要應以不褪色的顏料印刷在每件包裝的表面。

6.凡由於賣方包裝或保管不善致使貨物遭到損壞或丟失時,不論在何時何地發現,一經證實,賣方應負責及時補齊、更換或賠償。在運輸中如非賣方包裝原因發生貨物損壞和丟失時,買方應立即向承運部門提出異議,索取商務證明,並通知賣方_________天內到達現場調查。賣方負責與承運部門及_____公司交涉,買方協助賣方儘快處理,同時賣方應儘快向買方補供貨物以滿足契約需要。

7.包裝費用由_________方承擔。

第四條 運輸

1.運輸方式:按下列第(_________)項執行:

(1)海洋運輸:按經營方式不同,又分為以下兩種:

A.租船運輸:可以裝運各種合法貨物,以運輸貨值較低的糧食、煤炭、木材、礦石等大宗貨物為主。

B.班輪運輸:適合於運輸小批量的貨物。

(2)鐵路運輸:運行速度快、載運量較大、受氣候影響小、準確性和連續性強。

(3)航空運輸:運送迅速;節省包裝、_____和儲存費用;可以運往世界各地而不受河海和道路限制;安全準時。適合於運輸易腐、鮮活、季節性強、緊急需要的商品。

(4)運輸:簡便、快捷。

2.運輸單據:

(1)海運提單:_____潔淨已裝船提單,作成空白抬頭,由發貨人空白背書註明“運費到付”/“運費付訖”並通知目的港的買方。

(2)航空運單:提供一份空運單,註明“運費到付”/“運費已付”,交付買方。

(3)航空郵包:寄一份航空郵包收據給買方。

(4)_________。

3.運輸線路及費用負擔:賣方應按雙方商定的合理運輸路線、工具、到達站(港/機場),委託承運單位發運貨物,力求裝足容量或噸位,從而節約費用。如一方需要變更運輸路線、工具、到達站(港/機場)時,應及時通知對方,並進行協商,取得一致意見後,再辦理髮運。協商達成一致意見前,仍然按原契約執行。買方提出改變運輸路線、工具、到達站(港/機場),因此增加的費用由買方負擔,如確有特殊情況由雙方協商解決。賣方改變運輸路線、工具、到達站(港/機場),未經買方同意的,因此增加的費用應由賣方負擔。

4.接貨單位(或接貨人):_________。買方如要求變更接貨人,應在契約規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知賣方,以便賣方編月度要車(船)計畫;必須由買方派人押送的,應在契約中明確規定;雙方對貨物的運輸和裝卸,應按有關規定與運輸部門辦理交換手續,作出記錄,雙方簽字,明確雙方和運輸部門的責任。

第五條 裝運

1.裝運時間:從賣方收到買方信用證日期算起,_________天內予以裝船。

2.裝運港(地):_________。由賣方提出,經買方同意後確定。

3.目的港(地):_________。由賣方提出,經買方同意後確定。

4.分批裝運和轉運:由買賣雙方協商確定是否訂立此條款。

5.裝運通知:

(1)賣方必須在裝運期前_________天,用電報/電傳向買方通知契約號、貨物品名、數量,發票金額,件數,毛重,尺碼及備貨日期,以便買方安排訂倉。

(2)如果貨物任一包裝達到或超過重20噸,長12米,寬2、7米,高3米,賣方應在裝船前_________天,向買方提供_________份包裝圖紙,說明詳細尺碼和每件重量,以便買方安排運輸。

(3)買方須在預計船抵達裝運港日期前_________天,通知賣方船名,預計裝船日期,契約號和裝運港船方代理,以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船隻,提前或推後船期,買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期後_________天內到達裝運港,從第_________天起,在裝運港所發生的一切倉儲費和_____費由買方承擔。

(4)賣方在貨物全部裝運完畢後_________小時內,須以電報/電傳通知買方契約號、貨物品名、數量、毛重、發票金額,載貨船名和啟運日期。如果由於賣方未及時電告買方,以致貨物未及時_____而發生的一切損失由賣方承擔。

6.滯期和速遣費用:船按期抵達裝運港後,如果賣方未能備貨待裝,一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

第六條 _____

如果在FOB、CFR、FCA、或CPT條件下發運貨物,應由買方負責投保。

如果在CIF或CIP條件下運送貨物,賣方應按發票金額的110%投保_________平安險,或_________水漬險,或_________一切險。另投附加險應包括:_________。

第七條 價格與貨款支付

1.計價貨幣:_________;單位價格金額:_________;總價:_________。

2.付款方式:

(1)信用證。在賣方向買方提示由_________銀行開出的、以賣方為受益人的金額為_________的不可撤銷的銀行保函之日起三十日內,買方應向賣方支付契約總金額_________%的價款,即_________。

銀行保函有效期到:_________裝運回後_________天,如果是分批裝運,則在最後一批貨物裝運後_________天;_________最後一批貨物到達卸貨港之日;_________貨物到達卸貨港之日後_________月。根據賣方裝運的貨物自動按比例減少保函金額。

(2)信用證-即期付款。買方應於_________________契約規定的裝運期第一天(裝運日)前_____________日,____________契約簽訂後_________日內,通過_________銀行,以_________電傳,_________SWIFT,_________信函,_________簡式電報和信函方式出具以賣方的受益人、不可撤銷的、金額為_________的_________即期付款信用證_________議付信用證。信用證的內容應與契約規定相符,信用證的有效期持續至開證日後_________月,以便受益人在當地提示單據。信用證中應含有如下陳述“該信用證以《跟單信用證統一慣例1993年版,國際商會第500號出版物》為準”。

(3)信用證-延期付款。買方應於_______________契約規定的裝運期的第一天(裝運日)前_______________日,__________契約簽訂後_________日內,通過_________銀行,以_________電傳,_________SWIFT,_________信函,__________簡式電報和信函方式,出具以賣方為受益人的、金額______的、不可撤銷的信用證,憑___即期________海運提單、航空運單、鐵路交貨通知或多式聯運單據________提示單據,進行_____承兌____延期付款_________議付。信用證的內容應與契約規定相符,信用證的有效期持續至開證日後_________月,以便受益人在當地提示單據。信用證中應含有如下內容“該信用證以《跟單信用證統一慣例1993年版,國際商會第5O0號出版物》為準。”

(4)托收-憑單付款(D/P)。貨物裝運後,賣方應通過銀行向買方出具以買方為付款人的即期匯票並附上隊需單據。買方應於(委託銀行)提交匯票及所需單據時立即付款。

(5)托收-承兌交單(D/A)。貨物裝運後,賣方應通過買方的銀行向買方出具以買方為付款人的,見票_________天付款的匯票及所需的單據以便承兌。買方應於賣方第一次出具匯票及所需的單據時立即承兌,並於匯票到期日付款。

(6)匯付。買方應於:_________收到所需單據後______天內;____提單日後____天內,以____電匯,_____信匯,_________票匯方式將貨物發票金額貸款支付到賣方指定銀行的賣方帳戶。

3.有關單據。賣方應準備並向買方提交如下單據:

(1)匯票。向_________(銀行的名稱,在信用證付款方式下)或_________買方(在托上付款方式下)出具匯票。

(2)運輸單據(選擇如下之一):

A.標明通知收貨人或_________的_____清潔已裝船提單,該提單為_________空白抬頭;_________空白背書,並註明_________運費已付或_________運費待付。

B.簽發給賣方不可轉讓的海洋運單,標明運費_________預付;_________已付或_________待付,通知_________

C.多式聯運單據

D.航空運輸單據(空運單據/空運貨單);

E.鐵路運輸單據

F.信使及郵遞收據

(3)其它單據:需要原本_________份和副本_________份。

A.商業發票

B.______________單______________憑證

C.由_________出具的質量檢驗證明/檢驗報告/分析證明

D.原產地證明_________FORMA(普惠制原產地證)

E.裝箱單

F.重量單

G._________發貨通知書_________裝船通知

(4)其它單據(如要需要)_________

第八條 檢驗

1.檢驗的時間和地點

(1)在出口國檢驗:

A.在產地檢驗,即貨物離開生產地點(如工廠、農場或礦山)之前_________天內,由賣方或其委託的檢驗機構人員或買方的驗收人員對貨物進行檢驗或驗收。在貨物離開產地之前的責任,由賣方承擔。

B.在裝運港/地檢驗,即以離岸質量、重量(或數量)為準。貨物在裝運港/地裝運前_________天內,由雙方約定的_________檢驗機構對貨物進行檢驗,該機構出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的最後依據。檢驗機構對貨物檢驗後,貨物運抵目的港/地,買方如對貨物進行檢驗,即使發現質量、重量或數量有問題,也仍然有權向賣方提出異議和索賠。

2.在進口國檢驗

A.在目的港/地檢驗,即以到岸質量、重量(或數量)為準。在貨物運抵目的港/地卸貨後的_________天內,由雙方約定的目的港/地的_________檢驗機構進行檢驗,該機構出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的最後依據。如果檢驗證書證明貨物與契約規定不符並確屬賣方責任,賣方應予負責。

B.在買方營業處所或最終用戶所在地檢驗。對一些需要安裝調試進行檢驗的成套設備、機電儀產品以及在卸貨口岸開件檢驗後難以恢復原包裝的商品,雙方可約定將檢驗時間和地點延伸和推遲至貨物運抵買方營業所或最終用戶的所在地後的_____________天內進行,並以該地約定的_________檢驗機構所出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的依據。

3.檢驗標準和方法

(1)根據《商檢法》規定,凡列入目錄的進出口商品,按照國家技術規範的強制性要求進行檢驗;沒在國家技術規範的強制性要求的,可以參照國家商檢部門指定的國外有關標準進行檢驗。法律、行政法規規定由其他檢驗機構實施檢驗的進出口商品或者檢驗項目,依照有關法律、行政法規的規定辦理。此外,契約雙方當事人還可以將買賣契約中規定的質量、數量和包裝條款作為檢驗的重要依據。

(2)商品檢驗的方法主要有感官檢驗、化學檢驗、物理檢驗、微生物檢驗等。

第九條 索賠

2.索賠期限:

(1)貨物到達最終目的地之日後_________日內只要該日不超過貨物到達卸貨港之日後_________日;

(2)在保證期內發現故障或缺陷的情況下,最遲應在發現故障後_________周內。

第十條 稅收

與本契約有關及在執行本契約中由中國政府根據生效的稅收法律徵收的所有稅收由_________支付。與本契約有關及在執行本契約中在中華人民共和國領土以外徵收的所有稅收應由_________支付。

第十一條 不可抗力

1.如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,並在該不可抗力事件發生後______日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後,雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力,則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的,不能免除責任。

4.本契約所稱'不可抗力'是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,並於本契約簽訂日之後出現的,使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、_____、_____,政府行為或法律規定等。

第十二條 終止契約

本契約在下列任一情形下終止:

1.一方進入_____或倒閉階段;

2.一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;

3.本契約已有效、全部得到履行;

4.雙方共同同意提前解除契約;

5.按_____機構的裁決,契約解除或終止;

6.因不可抗力致使契約目的不能實現的;

7.在契約期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行契約主要義務的;

8.當事人一方遲延履行契約主要義務,經催告後在合理期限內仍未履行;

9.當事人有其他違約或違法行為致使契約目的不能實現的。

第十三條 爭議解決

本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

1.提交______________委員會_____;

_____裁定是終局的,對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變_____裁定。

_____費用由敗方承擔。

_____也可在雙方均能接受的第三國進行。

_____進行過程中,雙方將繼續執行契約,但_____部分除外。

2.依法向人民法院起訴。在進行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,契約其他部分仍應繼續履行。

第十四條 通知

1.根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:_________。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

第十五條 契約的變更

本契約履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。

第十六條 契約的轉讓

除契約中另有規定外或經雙方協商同意外,本契約所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。

第十七條 契約的解釋

本契約未盡事宜或條款內容不明確,契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本契約相牴觸。

第十八條 補充與附屬檔案

本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

第十九條 契約的效力

本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。

有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。

買方(蓋章):_________  賣方(蓋章):_________

法定代表人(簽字):___  法定代表人(簽字):___

_________年____月____日  _________年____月____日

簽訂地點:_____________  簽訂地點:_____________