在建房買賣契約訴訟

在建房買賣契約訴訟 篇1

契約編號:

甲方:___________________乙方:___________________

身份證號碼:_____________身份證號碼:_____________

聯繫電話:_______________聯繫電話:_______________

根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等互利的基礎上,經充分友好協商一致,自願達成以下協定,以資遵守執行。

一、甲乙雙方的基本情況

第一條甲方與乙方同屬一個集體經濟組織,即屬於縣鄉村集體經濟組織成員。

二、房屋宅基地登記與房屋基本情況

第二條房屋宅基地證證號:,登記土地使用權人姓名:,登記共有人姓名:。

第三條新建房屋位於鄉村組號,占地面積為:平方米,房屋四至為:南抵,東鄰,北靠,西接。

房屋建築面積平方米,繫結構,為層間。

房屋的附屬物有:。

三、房屋價款與支付方式

第四條雙方約定房屋買賣價格為人民幣元。

第五條房屋價款支付方式,雙方約定選擇以下第種付款方式:

本契約簽字捺手印之日一次性支付,當麵點清。

房屋交接之日,即甲方接到房屋鑰匙之日一次性支付,當麵點清。

分期支付:本契約簽訂之日,乙方支付首期款:元,尾款元於房屋鑰匙交付之日支付。

其他支付方式:

第六條按照第五條的付款方式,以下四種支付方式雙方均予認可:

現金支付銀行匯款微信轉賬支付寶轉賬。

四、甲乙雙方的權利和義務

第七條甲方的權利與義務

甲方有權根據本契約約定要求乙方交付房屋並占有使用房屋,成為房屋所有權人。

甲方應按契約約定支付房屋價款。

甲方應向乙方提供屬於本集體經濟組織成員的相應證明檔案,包括居民身份證複印件、戶口簿登記頁複印件,並作為契約附屬檔案。

第八條乙方權利與義務

乙方有權根據本契約規定要求甲方按約支付房屋交易價款。

本契約簽訂之日到房屋交付之日期間,乙方不得損毀房屋結構或損壞房屋門柱、牆壁、樓道樓梯等,除為房屋正常居住或使用外,不得採取任何致房屋損毀損壞的行為。

本契約簽訂之日起到房屋交付之日期間,乙方不得破壞或切斷房屋原附屬或原使用的水、電、有線電視與網路、煤氣或燃氣等設施管線,該附屬設施相應的登記證件亦應在房屋交接時移交甲方。

本房屋買賣契約簽訂後,乙方有義務將房屋有關的宅基地登記證書或集體建設用地使用證書及相應行政規費票據的原件作為契約附屬檔案交付甲方。

甲方按照法律規定辦理宅基地使用手續或集體建設用地手續變更登記時,乙方應當予以積極配合,無正當理由不得拒絕。

五、房屋的交付時間

第九條雙方約定房屋移交時間按以下第種方式執行:

本契約簽字之日。

本契約約定的第一筆房屋價款支付到賬之日。

本契約約定的最後一筆尾款支付到賬之日。

本契約約定的房屋價款全部到賬之日。

其他方式:。

六、雙方的承諾與保證

第十條乙方向甲方承諾與保證,如實告知甲方房屋的信息情況,包括但不限於房屋的宅基地登記證或集體建設用地使用證登記情況、房屋共有人情況、房屋存在的質量或瑕疵情況、房屋抵押情況、房屋交易前的使用或出租情況等。

第十一條甲方向乙方承諾與保證,向乙方提供符合購買資格的同一集體經濟組織成員證明資料,並於本契約簽訂前或房屋交付前已查驗新建房房屋的使用現狀,對房屋質量或瑕疵現狀已知悉。

第十二條雙方出具的所有證明檔案均為真實有效,否則由此造成的損失,違約方應承擔賠償責任。

七、違約條款

第十三條乙方未如實告知房屋全部信息,甲方因此遭受損失的,乙方應承擔賠償責任。

第十四條乙方在房屋移交前不當使用或管理不當造成的房屋毀損或損失,甲方有權要求乙方承擔賠償責任。

第十五條乙方遲延交付新建房屋的,甲方有權以已付購房款總額為基數按月息%收取違約金,直至乙方交付房屋之日止。

第十六條甲方遲延支付房屋價款的,乙方有權要求甲方以應付未付購房款總額為基數按月息%收取違約金,直至甲方付清全部購房款之日止。

第十七條因出現不可預見、不可避免、不可克服的事件,導致本契約無法有效及時履行的,雙方互不承擔違約責任。但是遭遇不可抗力方應立即通過電話、微信等方式通知對方,並在通知後的三個工作日內將不可抗力的書面有效證明及本契約無法有效及時履行的書面理由提交給對方確認,否則遭受不可抗力方需承擔相應的違約責任。

八、契約的變更、解除

第十八條雙方經協商一致,可以變更、解除本契約。

第十九條任何一方違反本契約任何條款約定的,在對方催告後 個工作日內沒有改正為全面履行的,守約方有權書面通知違約方解除契約,且有權要求違約方賠償相當於契約總額%的違約金及所遭受的損失。

第二十條一方只主張違約責任,沒有主張解除契約的,契約應當繼續履行。一方收到解除契約的通知後,對解除有異議的,應當在 個工作日內向法定機關提出,否則,視為對解除無異議。

九、爭議解決方式

第二十一條

1.本契約適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。

2.本契約各方當事人對本契約有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定,凡因本契約發生的一切爭議,當和解或調解不成時,選擇下列第種方式解決:

將爭議提交仲裁委員會仲裁

依法向人民法院提起訴訟。

十、附則

第二十二條雙方在本契約簽訂時,應提供經核實的身份證明和相應的資質證明檔案的複印件作為契約附屬檔案。

第二十三條變更住所地、代表人、電話等聯絡方式的,變更方應在變更後24小時內以書面方式通知對方,否則視為本契約載明的聯絡方式繼續有效。微信和簡訊內容也作為雙方來往檔案。通知、訴訟文書等檔案以郵寄方式傳送的,將檔案按有效聯絡方式交給經營特快專遞的單位郵寄後,郵件被簽收或拒收均視為已經送達。

第二十四條本契約的標題僅為便於閱讀和對契約內容的理解,不作為確定雙方權利義務的條款。

第二十五條房屋宅基地證或集體建設用地使用證原件,行政規費收據原件以及房屋附屬水、電、煤氣或燃氣、有線電視或網路登記檔案等原件在房屋交接時交由甲方保存,複印件由乙方保存。

第二十六條本契約自雙方簽章之日起生效。一式四份,甲乙雙方各持兩份,具有同等法律效力。

甲方:_____________________乙方:______________________

住址:_____________________住址:______________________

聯繫電話:_________________聯繫電話:__________________

開戶銀行:_________________開戶銀行:__________________

賬號:_____________________賬號:______________________

_______年_______月______日_______年_______月_______日

簽訂地點:__________________簽訂地點:__________________

在建房買賣契約訴訟 篇2

商業門店房買賣契約

甲方:、男、漢族、身份證號碼:.聯繫電話:

乙方:、男、漢族、身份證號碼:.聯繫電話:

甲乙雙方在平等自願的基礎上,根據我國《民法典》的規定,達成如下門店房買賣協定:

一、甲方門店房狀況

該房屋位於 ,建築面積是88.35平方米。甲方保證該門店房不存在任何債權債務糾紛,並承諾在乙方任何時候辦理過戶手續,甲方都全力無償配合;

二、該門店房價格及付款方式

本門店房雙方約定購買價格為人民幣大寫萬元(¥:元),協定簽定後,乙方給甲方首付人民幣萬元,於何年月日,乙方付清剩餘萬後,甲方將該門店房及其相關的產權手續等全部移交乙方,該門店房產權轉移到乙方,歸乙方所有;

三、產權過戶及費用承擔

自本協定簽訂之日至年月日,乙方付清所有房款,甲方交付房屋給乙方。在乙方需要辦理過戶手續時,甲方應全力配合乙方辦理過戶手續,有乙方承擔辦理該門店房過戶的相關所有費用。如因甲方提供的該門店房的資料不全面影響乙方辦理過戶手續,由此產生的費用由甲方承擔;

四、該門店房的交付及所有權轉移時間

自甲方交付該門店房時,該門店房的所有權即轉移到乙方,甲方在年月日即交付乙方實際占有經營,所有權即轉移給乙方,期間相應風險由乙方自行承擔。

五、違約及權利救濟

本協定自雙方簽字後即生效,雙方應該自覺履行契約約定的義務,任何一方違約,需向守約方支付契約總價款30%的違約金。如引起訴訟,還應該承擔由此造成的所有損失(包括訴訟費、律師代理費等)。

六、其他

甲方: 乙方:

時間: 時間:

這是一份簡易的門店買賣契約,僅供參考

在建房買賣契約訴訟 篇3

賣方

地址:__________聯繫電話:__________

共有人:__________姓名:_____________

地址:__________聯繫電話:__________

買方

姓名:__________

地址:__________聯繫電話:__________

第一條房屋的基本情況:

甲方房屋坐落於_________________________;位於第________層_____戶,房屋結構為____________,房產證登記面積_________平方米,地下室一間,面積_______________平方,房屋權屬證書號為_______________.

第二條價格:

以房產證登記面積為依據,每平米____________元,該房屋售價總金額為_________元整,大寫:_______________.

第三條付款方式:

乙方於本契約簽訂之日向甲方支付定金_________元整,大寫:__________,______日內交付___________元,餘款____________元在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。

第四條房屋交付期限:

甲方應於本契約簽訂之日起______日內,將該房屋交付乙方。

第五條乙方逾期付款的違約責任:

乙方如未按本契約第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的_______%向甲方支付違約金。逾期超過__日,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,追究乙方的違約責任。

第六條甲方逾期交付房屋的違約責任:

除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日,則視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,追究甲方的違約責任。

第七條關於產權過戶登記的約定:

甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除契約,甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的__%賠償乙方損失。

第八條簽訂契約之後,所售房屋室內設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,於乙方無關。

第九條甲方保證在辦理完過戶手續之日起______日內,將戶口遷出,逾期超過___日,乙方每日按已付款的__%收取違約金。

第十條因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。

第十一條本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

第十二條本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。

第十三條本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。

甲方:_______________乙方:_______________

______年______月______日

在建房買賣契約訴訟 篇4

賣房方(簡稱甲方):

買房方(簡稱乙方):

依據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國房地產管理法》及有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方舊房屋簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條:甲方出賣自己所有的位於 (詳見房產證)。

第二條:甲方出售給乙方的房屋為 ,在簽訂契約後一次性付清。

第三條:甲方在收到乙方房款後應在七日內將房屋及屋內的財產全部交給乙方。

第四條:甲方出售的舊房登記在甲方名下,若干年後早辦理房屋過戶手續時,甲方應全力協助乙方辦理。

第五條:乙方出售上列房屋後,其子女及其親屬無權干涉乙方對該房屋享有所有權、子女繼承權、拆遷補償權及轉讓權。

第六條:違約責任,若甲方違約要求乙方返還房屋時,按市場價支付給乙方,乙方違約要求退房時,已支付的購房款不退。

第七條:本舊房買賣契約一式三份,甲、乙雙方各執一份,法務部門一份,經雙方當事人簽字後生效。

甲方: 乙方:

年 月 日

在建房買賣契約訴訟 篇5

轉讓方(以下簡稱甲方或賣方):________________工作單位:住________________址:________________身份證號:________________

受讓方(以下簡稱乙方或買方):________________工作單位:________________住址:________________身份證號:________________

經自願協商達成一致,甲方將自己合法擁有的一套房屋轉讓給乙方,雙方就房屋轉讓相關事宜達成以下契約條款,以資共同遵守:

第一條 轉讓房屋的基本情況

轉讓房屋(以下簡稱該房屋)位於________________路________________號單元層室,建築面積平方米(包括臥室、客廳、衛生間、廚房、陽台、及其附屬設施),實際使用面積________________平方米。

第二條 轉讓價格

雙方商定該房屋轉讓價格為(人民幣)________________元整,大寫________________(人民幣)。

第三條 付款方式

雙方一致同意購房款由乙方首付(人民幣)________________元整,大寫________________(人民幣)。剩餘_______萬元由乙方替甲方償還許昌銀行按揭貸款(時間從________________年________________月________________日至________________年________________月________________日),乙方必須在________________年________________月________________日前將銀行貸全部還清並同甲方辦理過戶手續。甲方在收款時應向乙方出具收據。

第四條 房屋交付

甲方應於本契約生效之日起日內,完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、處分權歸乙方行使。

第五條 房屋過戶

房屋交付乙方後,甲方應當在商定時間內辦理該房屋的過戶手續,將該房屋的產權證辦理到乙方名下,辦理過戶手續相關費用由乙方承擔。

第六條 甲方的承諾保證

甲方保證自己對該轉讓房屋擁有處分權,轉讓該房屋不存在法律上的障礙。

甲方保證該轉讓房產不涉及第三方的權利,本契約簽訂前該房屋首付購房款、房屋維修基金款、天然氣管道安裝費、契稅及其他應當交納的費用已全部交清,如有尚未交納或拖欠的費用,由甲方全部承擔。契約生效後,甲方不再承擔任何費用。

第七條 乙方的承諾保證

乙方保證按時替甲方償還許昌銀行按揭貸款,還款日為每月的_______日,還款時限為________________年________________月________________日至________________年________________月________________日,並保證在________________年________________月________________日之前將餘款全部還清和配合甲方辦理過戶手續。契約生效後,之後所產生費用將全部由乙方承擔。

第八條 違約責任。

甲方違反本契約約定,乙方有權單方解除本契約,甲方應承擔全部購房款________________年________________月________________日之前將餘款全部還清並配合辦理過戶手續, 甲方有權單方解除本契約,乙方應承擔全部購房款________________年________________月________________日

本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。

甲方:________________

乙方:________________

________________年________________月________________日

在建房買賣契約訴訟 篇6

甲方:

乙方:

為了確保房屋買賣雙方的合法權益,甲乙雙方現就住宅買賣自願達成協定如下:

第一條經甲乙雙方共同協商,甲方夫妻自願將位於____市____區____號樓____單元____室的住宅壹套出售給乙方。房屋所有權證號為:________.甲方保證對其所售房屋擁有完全的所有權,沒有抵押等各種負擔。

第二條上述住宅出售價為人民幣叄拾肆萬圓整,此價格自甲乙雙方簽訂協定書之日起不得變更。

第三條付款方式:甲方交此房給乙方時由乙方暫先一次性付 元¥ ,余肆萬圓年底辦房產證過戶時付清。

第四條乙方支付甲方叄拾萬圓款項時甲方須把此房房屋所有權證等證件原件及相關票據均由乙方保管。將來土地證發放後甲方必須立即配合領取並交由乙方保管,甲方將來必須積極配合乙方共同到房產部門辦理上述住宅所有權過戶手續,並將新的《房產證》交給乙方。上述住宅一經辦理所有權過戶手續,房屋的產權及使用權歸乙方所有,甲方不再擁有產權及使用權等任何權利。

第五條辦理房屋過戶手續所繳納的稅費。

一、賣房人應繳納稅費:

1、交易費:3元/平方米。

2、營業稅:差價_5.5%。

3、個人所得稅:房產交易盈利部分的20%或者房款的1%。

二、買房人應繳納稅費:

1、契稅:房款的1.5%。

2、交易費:3元/平方米。

3、測繪費:按各區具體規定。

4、權屬登記費及取證費:按各區具體規定,一般情況是在200元內。

第六條違約責任:房屋買賣協定簽訂後,甲方違約不出售上述住宅,甲方除必須按乙方規定的時間退還已收取的乙方購房款外,必須另行支付給乙方五萬元整違約金;如乙方已付款但終止購房的,甲方只按已收款項的85%退回給乙方;如未支付任何購房款,無論哪一方違約,違約方應向對方支付違約金壹萬元整。

第七條本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效。本契約未盡事宜雙方可以簽定補充協定,補充協定與本契約具有同等法律效力。

第八條本協定經雙方夫妻均簽字後生效。本協定一式二份,甲乙雙方各執一份。

甲方:

乙方:

簽約日期:

在建房買賣契約訴訟 篇7

出賣人:_________身份證號碼:____________________________

甲方為______省_____市_____區/鎮________居民

甲方配偶:_________身份證號碼:____________________________

房屋地址:___農村集體土地使用證號碼:__________________________

買受人:_________身份證號碼:______________________________

乙方為________省________市______區/鎮__________居民

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國土地管理法》及有關法律、法規的規定,甲乙雙方遵循平等、自願、公平、誠實信用、守法的原則,經協商一致,達成如下條款:

第一條房屋情況

該房屋農村集體土地使用證號:_______________房屋座落:______市______區_______村。設計用途居民自住用房,建築結構,建築層數為____層。建築面積_____平方米。

該房房土地來源為:農村集體土地劃撥,房屋建於_________年使用至今為______年。

第二條該房屋價款規定

該房屋按照協商以總價計算,價款為萬元,計叄拾萬元

第三條房屋交付日期

經雙方簽訂契約後,乙方付清甲方房款_5_日內方可交付。甲方在將房屋交付乙方時如遇不可抗力時,且不能履行契約,雙方同意按下列第_2_種方式處理:

1、變更契約

2、解除契約

3、______。

第四條乙方付款形式及付款時間

如甲方無異議,乙方將在契約簽訂_5_日內按一次性付款形式付款。

第五條甲方逾期交付商品房的處理:

如超過上述約定期限的,乙方有權按照下述約定,追究甲方違約責任,約定為:

契約繼續履行。甲方應支付乙方已付款利息,利息自契約約定甲方應交付房屋之日次日起至實際交付房屋之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應每日按房屋價款的萬分之七向乙方支付違約金。

第六條乙方逾期付款的處理

如超過上述約定期限的,甲方有權按照下述約定,追究乙方違約責任,約定為:

契約繼續履行。乙方應支付逾期付款及其利息,利息自契約約定乙方應付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應每日按房屋價款的萬分之七向甲方支付違約金。

第七條房屋質量及保修責任

甲方交付的房屋的質量和設備等應符合國家有關規定和甲方的承諾,未達到國家規定標準和承諾的,甲方應承擔責任。乙方在房屋主體結構完好情況下,承擔維修責任。

第八條房屋及其土地使用權力延伸的規定

該房屋及其土地使用權利由甲方保證為本人所有,且甲方於_______年_____月____日按照契約規定將所屬房屋售於乙方。乙方作為購買者享有該房屋及其土地使用的一切權利,且雙方需聲明乙方在購買該房屋後,擁有對於房屋及與其不可分割的土地的任何處置權利。

該契約由雙方所在村委會給予認可,甲方應將該房屋的農村集體土地使用證轉交於乙方,乙方在法律規定和適當機會下將其作廢,並在村委會的證明和市/區政府規定的條件下重新辦理乙方對於該房屋的農村集體使用證。

第九條公證人的規定

本契約在________省________市________區________村村委會的公證下簽訂,雙方對於村委會的公證給與肯定和贊成。

公證人:

甲方:乙方:

_____年_____月____日

_____年_____月_____日

在建房買賣契約訴訟 篇8

甲方:(房屋賣方)

身份證號碼:

乙方:(房屋買方)

身份證號碼:

經甲乙雙方平等協商,就甲方所有的房屋一套(以下簡稱“房屋”)賣給乙方,本著平等互利、公平交易原則達成以下契約:

一、房屋情況

房屋坐落於涪陵區 路 號 棟 單元,建築面積 平方米。此房屋在本次房屋買賣前系甲方所有,在本次房屋買賣前此房屋所有費用(包括房屋集資款或購房款、所產生的稅費、水電氣搭戶費、大修基金等)由甲方承擔,或由乙方在交易款中扣除代為交納。

該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓,該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。

甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、抵押、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。

二、本房屋價款元(大寫:元整)。在簽訂本契約之日由乙方付款元(大寫:元整),餘款 元(大寫:元整)在甲方本房屋房產證過戶給乙方二日內付清。此次房屋買賣產權過戶費用由乙方承擔。付款以甲方收據或銀行轉賬憑據為憑。

三、簽訂本契約乙方第一次付款之日,甲方應向乙方交付本房屋的鑰匙、甲方購房契約、甲方交納房款憑據及相關票據資料等。

四、本房屋產權證辦理兩年後(隨國家相關政策及時調整),甲方應在一個月內積極配合乙方辦理本房屋產權過戶手續。如甲方有意推諉或超出一個月視為甲方違約,乙方可提出退房,甲方應按違約時房屋市價、裝修費用、家具電器和違約金 元(大寫:元整)賠償給乙方;如乙方在辦理產權過戶二日(48小時內)不能付清餘款,視為乙方違約,甲方可收回房屋所有權另行處置,房屋裝修損失和相關費用由乙方自行承擔。

五、如遇國家政策調整,發生不可逆轉的情況至本房屋不能過戶到乙方名下,乙方承擔相關風險,甲方不承擔責任。

六、如在過戶前甲乙雙方當事人發生意外,至使其不能履行或償失履行能力,可由其繼承人或代理人繼續執行本契約。

七、本契約一式叄份,甲乙雙方各執一份,司法公證處留存一份,雙方簽字和司法公證處公證後生效。

甲方:

乙方:

20年 月 日

20年 月 日

在建房買賣契約訴訟 篇9

甲方:

買方:

乙方:

經充分協商,甲乙雙方現就房屋買賣事宜訂條約如下:

一、甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,並已收取乙方購房定金人民幣.

1、房屋狀況

2、該房屋的所有權證號為:國有土地使用權證號為:

3、該房屋的土地使用權取得方式“√”:出讓、劃撥本契約一經簽訂,該房屋占用範圍內的土地使用權同時轉讓。

二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣元,大寫:佰拾萬仟佰拾元整,乙方在年月日前分次付清,付款方式:.乙方支付房款具體約定為:

1、於前,支付甲方房款

2、於前,支付甲方房款

三、甲方於年月日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。

四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。

五、甲方將戶口於年月日前從該房屋遷出。

六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。

七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應在違約之日起日內雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期一日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之的違約金。

八、上述房地產辦理過戶手續所需繳納的契稅由方承擔,營業稅由方承擔,印花稅由方承擔,個人所得稅由方承擔,向房產交易部門交納的手續費由方承擔。其它稅費約定情況:

九、本契約在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決。協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。

十、本契約經雙方簽章即生效,須共同遵守。本契約未盡事項,可另行議定,其補充協定經雙方簽章後與本契約具有同等效力。

十一、本契約一式叄份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。

十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為

十三、其它約定事項:

甲方:

地址:聯繫電話:

乙方:

共有權人:

地址:聯繫電話:

年月日

在建房買賣契約訴訟 篇10

甲方:_________________

乙方:_________________

經甲乙雙方協商同意事項如下:_________________

1.甲方位於_________________倉庫壹間,面積177平方轉讓給乙方,倉庫轉讓費人民幣___________萬元整,今後倉庫的所有使用權歸乙方所有,甲方無權干涉。

2.甲方在___________倉庫甲方負責協助辦理過戶給乙方名下,過戶手續費由乙方自己負責。

3.甲方和市場租賃契約有效期間_________年_________月_________日,乙方要補貼甲方租金2個月人民幣7000元。

4.乙方付給甲方定金人民幣_________萬元,待甲方倉庫鐵絲網隔好,負責辦理過戶給乙方,乙方一次性付清給甲方後面的款項。

5.以上本協條項經甲乙雙方協商同意,雙方不得反悔,口說無憑協定為證,經甲、乙雙方簽名生效,本協定有法律生效。本協定一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

甲方負責人:_________________乙方負責人:_________________

日期:________年____月____日 日期:________年____月____日

在建房買賣契約訴訟 篇11

甲方:_______________

乙方:__________________

乙方為兩人以上的,其共有方式為【共同共有】【按份共有】,共有方式為按份共有的,約定的份額具體為:

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:

第一條 本商品房的項目名稱及土地狀況

本商品房項目【暫定名】_______________。

本商品房項目占用範圍內的土地使用權為【出讓】方式取得,並依法進行了建設用地使用權登記,取得《房地產權證》,證書號為 渝( )南川區不動產權第 號。

該地塊土地面積為 ____平方米,用途為城鎮住宅用地,住宅用地土地使用年限至 ____年___ 月____ 日止,非住宅用地使用年限至 ___年 ___月___ 日止。

第二條 本商品房銷售依據

甲方銷售的商品房為下列第( 2 )項:

1.現房。《房地產權證》號: / 。

2.預售商品房。《商品房預售許可證》號:__________________

預售商品房批准機關:__________________。

第三條 乙方所購商品房的基本情況

(一)本商品房座落為:___________________ 。

(二)本商品房所在幢的樓層總計___層(是指本幢樓按規定應該計算層數的所有層數)。本商品房所在樓層物理層為第 ___層(指從本商品房所在幢最底層開始計算的樓層)。本商品房所在樓層名義層為第___ 層(指標識樓層,一般為規劃部門或公安機關確定的樓層)。

(三)本商品房結構為: 【 鋼結構 】 【 鋼和鋼筋混凝土 】 【鋼筋混凝土結構 】 【 混合結構 】 【 磚木結構 】 【 其他結構 】

(四)本商品房建築面積 ___平方米,其中,套內建築面積 ___平方米,共用部位與共用房屋分攤建築面積___ 平方米。

(五)本商品房戶型為:【單間】【單間配套】【一室一廳】【二室一廳】【二室二廳】【三室一廳】【三室二廳】【三室三廳】【四室一廳】【四室二廳】【四室三廳】【五室以上】【其他】

(六)本商品房用途為住宅,屬於【普通商品住房】【住宅式公寓】【別墅】【經濟適用住房】【限價住房】【其他】

本商品房用途為非住宅,屬於【辦公】【商務公寓】【酒店式公寓】【攤位】【門面】【商場】【車位】【倉儲用房】【其他用房】

(七)關於本商品房層高、淨高的約定:

1.符合國家及重慶市相關建築設計規範標準 ;

2.____________________ ;

3._________________ 。

(本契約所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。淨高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂面之間的垂直距離)。

本商品房戶型圖見本契約附屬檔案一。

本商品房共用部位及設施見附屬檔案二。

第四條 購房價款

(一)本商品房為清水房,總成交金額為 ____元整(大寫:___ 元整),建築面積單價為___ 元/平方米,套內建築面積單價為 ___元/平方米。

(二)本商品房為裝修房,總成交金額為 _________元整(大寫:______元整),建築面積單價為 _____元/平方米,套內建築面積單價為 _________元/平方米。

第五條 付款方式及期限

(一)本項目商品房預售資金監管銀行為 ______________ 。

(二)乙方按下列第 ___種方式按期付款:

1.一次性付款:

本商品房總成交金額______ 元整(大寫:_________ 元整)。

(1)___________________

(2)_____________

2.分期付款:

本商品房總成交金額___________ 元整(大寫:___________ 元整)。

(1)第一期:____________________

(2)第二期:_______________________

(3)第三期:___________________

3.按揭付款:__________________

本商品房總成交金額________ 元整(大寫:_____________ 元整)。

(1)於 年 月 日支付房款 _______元(大寫:______ ),餘款________ 元(大寫:_____ )辦理按揭,按揭金額及年限以銀行實批為準。

(2)_____________________ 。

(3)_____________________ 。

(三)辦理按揭貸款違約責任的約定

1.因甲方的原因,導致乙方未能獲得銀行貸款或獲得貸款少於申請貸款數額的,乙方願意繼續履行契約的,雙方對具體付款方式、期限另行協商,並簽訂補充協定;乙方也可單方解除本契約,甲方應於乙方解除契約書面通知到達之日起30日內,將收受的房價款及利息(按LPR利率計算)退還給乙方,並按照乙方已付房價款2 ﹪賠償乙方。

2.因乙方原因,導致乙方未能獲得銀行貸款或獲得貸款少於申請貸款數額的,乙方應在按揭銀行書面通知到達之日起 15 日內以現金或其他方式支付,在此期限內,不承擔本契約第十條約定的違約責任。如乙方未能在約定期限內以現金或其他方式支付,雙方按本契約第十條的約定執行。

3.因不可歸責於甲乙雙方的事由導致乙方未能獲得銀行貸款或獲得貸款少於申請貸款數額的,甲乙雙方願意繼續履行契約的,雙方對具體付款方式、期限另行協商,並簽訂補充協定。甲方或乙方也可單方解除本契約,甲方應於一方解除契約通知到達之日起30日內,將收受的房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方。

第六條 面積確認及面積差異處理

在房屋交付時,房屋建築面積和套內建築面積以有資質的房屋測繪機構實測面積為準,如產權登記面積與契約約定面積有差異的,按套內建築面積和套內建築面積單價作為面積差異的處理方式,並按下列約定處理:

1.契約約定房屋套內建築面積與產權登記套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算,多退少補。

2.契約約定房屋總套內建築面積與產權登記套內建築面積誤差比絕對值超過3%的,乙方有權退房。

乙方退房的,甲方應在乙方提出退房要求之日起30日內,將乙方已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方。

乙方不退房的,產權登記套內建築面積大於契約約定套內建築面積時,誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方補足,誤差比絕對值超出3%部分的房價款由甲方承擔,產權歸乙方;產權登記套內建築面積小於契約約定套內建築面積時,誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)由甲方返還乙方;誤差比絕對值超出3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。

產權登記套內建築面積 -契約約定套內建築面積

面積誤差比= ×100%

契約約定套內建築面積

第七條 交房期限及交付條件

(一)本商品房交房期限

1.屬現售商品房的,甲方應當在____ 年 ___月___日前,將商品房交付乙方使用。

2.屬預售商品房的,甲方應當在___年___月___日前,依照國家和地方的有關規定,將已進行建設工程竣工驗收備案登記的商品房交付乙方使用。

如遭遇不可抗力,甲方應在發生之日起30日內書面告知乙方,甲方可據實延期交房。

(二)本商品房交付時應符合以下條件:

(1)本商品房已通過竣工驗收備案登記,取得了《_______________________》。

(2)本商品房為裝修房的,裝修質量應符合本契約關於裝修方面的約定(具體約定見附屬檔案四)。

第八條 交房手續的辦理

1.甲方應於確定交房日的七日前書面通知乙方做好辦理交付手續的準備。雙方進行正式驗收交接時,甲方應當出示《__________建設工程竣工驗收備案登記證》。驗收交接後,雙方應簽署房屋交接單。甲方還需提供《新建商品房質量保證書》和《新建商品房屋使用說明書》。甲方不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,乙方有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由甲方承擔。

2.由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:

(1)如乙方無正當理由拒絕接房的,自書面交房通知確定的交付使用之日起視為已交付,該房屋毀損、滅失的風險及物業服務費用由乙方承擔。

(2)如乙方無正當理由拒絕接房的,自書面交房通知確定的交付使用之日起視為已交付,該房屋的保修期自書面交房通知確定的交付使用之日開始計算。

第九條 甲方逾期交房的違約責任

除本契約第七條約定的遭遇不可抗力情況外,甲方如未按本契約約定的期限將該商品房交付乙方使用,按下列第 1 種方式處理:

1.按逾期時間,分別處理(不作累加):

(1)逾期在90日(含)之內,自本契約第七條約定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之 3 違約金,並於該商品房實際交付之日起30日內向乙方支付違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過90日(與本條第1款第(1)項約定的日期相同)後,乙方有權解除契約。乙方要求解除契約的,甲方應當自解除契約通知到達之日起30日內退還全部已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算),並按乙方已付房價款百分之 5 向乙方支付違約金。乙方要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自契約第七條約定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款的萬分之 3 違約金,(該比率應不小於本條第1款第(1)項中的比率)的違約金,並於該商品房實際交付之日起30日內向乙方支付違約金。

2. / 。

第十條 乙方逾期付款的違約責任

乙方如未按本契約約定的時間付款,按下列第 1 種方式處理;

1.按逾期時間,分別處理(不作累加):

(1)逾期在90日(含)之內,自本契約約定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之 3違約金,該比率不大於第九條1款(1)項中的比率)的違約金,並於實際支付應付款之日起30日內向甲方支付違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過90日(與本條第1款第(1)項約定的日期相同)後,甲方有權解除契約。甲方解除契約的,乙方按應付款的百分之 5 向甲方支付違約金,甲方退還乙方全部已付房價款。甲方不解除契約的,契約繼續履行,自本契約約定的應付款期限之第二天起至實際支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之 3違約金,該比率應不大於本條第1款第(1)項中的比率)的違約金,並於實際支付應付款之日起30日內向甲方支付違約金。

本條中的逾期應付款指依照本契約第五條約定的到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。

2. / 。

第十一條 甲方關於房屋產權狀況的承諾

1.甲方保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。保證本商品房沒有銷售給除乙方以外的其他人,保證該商品房沒有司法查封或其他受到限制交易的情況(本商品房涉及抵押的,按本條的第2款的約定執行)。如因甲方隱瞞上述情況,導致乙方不能辦理預售契約登記備案、產權登記或發生債權債務糾紛的,乙方有權退房,甲方應於乙方解除契約書面通知到達之日起30日內,將乙方已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方,乙方有權要求甲方支付不超過已付房價款一倍的賠償金,為已付房價款 5 ﹪。

2.甲方關於本商品房抵押情況的聲明為下列第 2 項:

(1)本商品房已經設定抵押權,並已經抵押權人 / 書面同意對外銷售,書面證明見附屬檔案六。

(2)本商品房沒有設定抵押權。

甲方如隱瞞本商品房已設定抵押的情況,乙方有權退房,甲方應於乙方提出退房要求之日起30日內,將乙方已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方,乙方有權要求甲方支付不超過已付房價款一倍的賠償金,為已付房價款 5 ﹪。

第十二條 關於辦理契約登記備案的約定

1.預售商品房的,自本契約簽訂之日起30日內,由【 甲方 】【 甲乙雙方 】向房屋所在地土地房屋登記機構申請辦理本商品房預購商品房契約登記備案,提交土地房屋登記機構規定的相關資料,並取得土地房屋登記機構出具的登記受理單。

2.甲、乙雙方應相互配合辦理本商品房契約登記備案。由乙方委託甲方辦理的,乙方應在簽訂本契約5日內,將辦理本商品房契約登記備案需由乙方提供的資料提供給甲方。

3.如因甲方的責任,未能按期向房屋所在地土地房屋登記機構提交辦理本商品房契約登記備案,取得土地房屋登記機構出具的登記受理單的,雙方同意按下列方式處理:

按逾期時間,分別處理(不作累加):

(1)逾期在 90 日(含)之內,自約定向土地房屋登記機構提交資料並取得登記受理單之日起,至甲方實際提交資料並取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之 1 的違約金,並於甲方實際取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日起30日內向乙方支付違約金。

(2)逾期超過 90 日(與本款第(1)項約定的日期相同)後,乙方有權解除契約。乙方要求解除契約的,甲方應當自解除契約通知到達之日起30日內退還全部已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算),並按乙方已付房價款百分 1向乙方支付違約金。乙方要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自約定向土地房屋登記機構提交資料並取得登記受理單之日起,至甲方實際提交資料並取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款的萬分之 1 (該比率應不小於本款第(1)項中的比率)的違約金,並於甲方實際取得土地房屋登記機構出具登記受理單之日起30日內向乙方支付違約金。

4.如因乙方的責任,導致甲方未能按期向房屋所在地土地房屋登記機構提交辦理本商品房契約登記備案的相關資料,取得土地房屋登記機構出具的登記受理單的,甲方不承擔違約責任。

第十三條 關於辦理產權登記的約定

1.現售商品房的,自本契約簽訂之日起30日內,甲乙雙方應向房屋所在地土地房屋登記機構提出辦理本商品房《房地產權證》的申請,提交土地房屋登記機構規定的相關資料,並取得土地房屋登記機構出具的登記受理單。

2.預售商品房的,在本商品房實際交付使用之日起60日內,由甲乙雙方向房屋所在地土地房屋登記機構提出辦理本商品房《房地產權證》的申請,提交土地房屋登記機構規定的相關資料,並取得土地房屋登記機構出具的登記受理單。

3.甲、乙雙方應相互配合辦理本商品房產權登記。由乙方委託甲方辦理的,乙方應在簽訂本契約5日內,將辦理本商品房產權登記需由乙方提供的資料提供給甲方。

4.如因甲方的責任,未能按期向房屋所在地土地房屋登記機構提交辦理本商品房《房地產權證》的申請,取得土地房屋登記機構出具的登記受理單的,雙方同意按下列方式處理:

按逾期時間,分別處理(不作累加):

(1)逾期在 90 日(含)之內,自約定向土地房屋登記機構提交資料並取得登記受理單之日起,至甲方實際提交資料並取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之 1 的違約金,並於甲方實際取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日起30日內向乙方支付違約金。

(2)逾期超過 90 日(與本款第(1)項約定的日期相同)後,乙方有權解除契約。乙方要求解除契約的,甲方應當自解除契約通知到達之日起30日內退還全部已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算),並按乙方已付房價款百分之 1向乙方支付違約金。乙方要求繼續履行契約的,契約繼續履行,自約定向土地房屋登記機構提交資料並取得登記受理單之日起,至甲方實際提交資料並取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之 1 (該比率應不小於本款第(1)項中的比率)的違約金,並於甲方實際取得土地房屋登記機構出具的登記受理單之日起30日內向乙方支付違約金。

5.如因乙方的責任,導致甲方未能按期向房屋所在地土地房屋登記機構提交辦理本商品房《房地產權證》的相關資料,取得土地房屋登記機構出具的登記受理單的,甲方不承擔違約責任。

第十四條 關於辦理預告登記的約定

1.乙方為一次性付款、分期付款方式購買商品房的,雙方【同意】【不同意】辦理預購商品房預告登記。雙方同意辦理預告登記的,雙方約定在辦理預售契約登記備案後 / 日內申請辦理預購商品房預告登記。若甲方未按照雙方約定申請辦理預購商品房預告登記,乙方可在雙方約定期限屆滿後單方申請辦理預告登記,甲方應在雙方約定期限屆滿後 / 日向乙方支付已付房價款 / %的違約金。

2.乙方為按揭方式購買商品房,雙方約定在辦理預售契約登記備案後60日內申請辦理預購商品房預告登記、預購商品房抵押權預告登記。若甲方未按照雙方約定申請辦理預購商品房預告登記,甲方應在雙方約定期限屆滿後 60日內乙方支付已付房價款 1﹪的違約金。

3.甲方乙方應相互配合辦理本商品房預告登記、預購商品房預告抵押權預告登記。由乙方委託甲方辦理的,乙方應在辦理商品房契約登記備案後 3日內,將辦理本商品房預告登記、預購商品房抵押權預告登記所需乙方提供的資料提供給甲方,如乙方未能在約定期限內將辦理登記所需乙方提供的資料提供給甲方,甲方不承擔違約責任。

第十五條 規劃、設計變更的約定

(一)甲方應當按照批准的規劃、設計建設商品房,不得擅自變更。

甲方規劃變更、設計變更導致下列影響到乙方所購商品房質量、使用功能或使用環境的,甲方應當在有關部門批准同意之日起10日內將變更內容書面通知乙方:

(1)該商品房結構型式、戶型、空間尺寸、朝向以及提高該商品房項目的建築容積率。

(2) / 。

(3) / 。

(二)乙方應當在通知到達之日起15日內作出是否退房的書面答覆。15日內未作書面答覆的,視同接受變更。

乙方退房的,甲方應在乙方提出退房要求之日起30天內將乙方已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方,並向乙方支付已付房價款 1 ﹪的違約金。

乙方不退房的,應當與甲方就變更事項另行簽訂補充協定,給乙方造成損失的,由甲方賠償。

(三)甲方未在本契約約定時限內通知乙方的,乙方有權退房。乙方退房的,甲方應在乙方提出解除契約之日起30天,退還全部已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算),並向乙方支付已付房價款 1 ﹪的違約金。

第十六條 商品房質量、裝飾、設備標準的約定

甲方交付使用的商品房的建築材料、設備安裝標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準,該商品房系裝修房的,裝修標準還應符合雙方約定(附屬檔案四)的約定。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第2種方式處理:

1.甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。

2.甲方按約定標準完善,如甲方不完善的,由甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價。

3. / 。

第十七條 關於基礎設施、公共配套建築的約定

本項目物業管理用房為511.2㎡,具體位置為:1號樓1、2、3層。

甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施和其他公共配套設施按以下日期達到使用條件:

1.基礎設施

(1)於20__年8月20日前通水;

(2)於20__年8月20日前通電;

(3)於20__年8月20日前通氣;

(4)本商品房用途為住宅的,甲方保證在乙方接房時水、電、氣達到使用條件,但水、電開通須在乙方入住後向物業服務企業申請開通,氣的開通須在乙方入住後自行向燃氣部門申請開通;

(5) / 。

如果在約定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:

①如屬甲方原因造成的,從乙方實際接房之日起至實際達到使用條件之日止由甲方按每項每日10元的標準賠償乙方損失;

?因相關職能部門或不可抗力原因導致延誤的,據實予以延期,甲方不承擔責任;

?因乙方原因造成相關部門不同意開通的,由乙方自行承擔責任。

第十八條 保修責任

《新建商品房屋質量保證書》作為本契約的附屬檔案。甲方自本商品房交付使用之日起,按照《新建商品房屋質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。

在商品房保修範圍和保修期限內發生的質量問題,甲方應當履行保修義務,並對乙方造成的損失承擔賠償責任。因不可抗力或者非甲方原因造成破壞,甲方不承擔責任,但可協助維修,維修費用由乙方承擔。

第十九條 本商品房所在樓宇的屋面使用權、外牆面使用權歸全體產權人所有,樓宇的命名權按國家和我市的有關規定執行。

第二十條 乙方在使用期間不得擅自改變本商品房的建築主體結構、承重結構和設計用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,乙方在使用期間有權與其他權利人共同享用與本商品房有關聯的公共部分和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務,如乙方隨意改變公共建築和共有設施用途,應按照國家有關規定承擔法律責任。甲方不得擅自改變本項目按照規劃批准建設的公共建築和共有設施的用途。

第二十一條 甲方應向乙方出示《前期物業服務契約》和《業主臨時管理規約》,乙方應詳細閱讀有關《前期物業服務契約》和《業主臨時管理規約》的全部內容。乙方同意,因該物業管理區域尚未成立業主大會,自該房屋交付之日起,即應接受甲方在《前期物業服務契約》中委託的物業服務企業實施物業管理,並遵守《業主臨時管理規約》。

第二十二條 本商品房買賣所產生的規費和稅費應由甲乙雙方按規定各自承擔。

第二十三條 本契約中的已付房價款,是指購房者已向房地產開發企業支付的房價款(包括定金),如系按揭購房的,應包括已向甲方支付的銀行按揭款。

第二十四條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方人協商解決;協商不成的,按下述第 2 種方式解決:

1.申請重慶仲裁委員會仲裁。

2.依法向人民法院起訴。

第二十五條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定(附屬檔案五)。

第二十六條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。

第二十七條 本契約連同附屬檔案共 頁,一式 份,具有同等法律效力,其中甲方、乙方、房地產登記機構、相關單位各一份。

第二十八條 本契約自雙方簽訂之日起生效。

甲方(簽章): _________________乙方(簽章):____________________

法定代表人:_______________ 法定代表人:__________________

委託代理人: ________________委託代理人:____________________

在建房買賣契約訴訟 篇12

甲方:__________________

乙方:__________________

甲乙雙方就下列房屋的買賣訂立如下補充協定,以資雙方共同遵守。

一、買賣的標的及價款

甲方向乙方出售位於___________________________商業用房,建築面積_________㎡,每平方米_________元,總計_________元整。

二、雙方責任與權利

1、甲方須具備該房屋所有相關法律認可檔案。

2、甲方負責辦理本契約項下的產權過戶,由此所產生相關稅費、公共維修基金全部由甲方承擔。

3、甲方應在簽訂本契約後_______日內辦理完畢過戶手續,將合法齊全的房產證交於乙方。

4、乙方提供過戶所用的各種身份證明及法律認可檔案。

三、違約條款

甲、乙任何一方不按上述條款執行既視為違約,違約方須向對承擔相應的法律責任。在執行本契約的過程中,如遇雙方發生糾紛,先行通過雙方協商;協商不成時可向有管轄權的人民法院起訴。

四、其他事宜

本補充協定與原購房契約具有同等法律效力,本補充協定與原購房契約有不一致的地方以本補充協定為準。

本協定自簽定之日起生效,一式二份;甲、乙雙方各執壹份。

甲方:______________________乙方:______________________

簽約時間:__________________簽約時間:__________________

在建房買賣契約訴訟 篇13

出賣人:住所地:法定代表人:

買受人:住所地:法定代表人:

甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關法律規定,在平等、自願的基礎上,經充分協商,就乙方購買甲方產品達成以下買賣契約條款。

一、產品名稱、型號、數量

二、產品質量

1、質量標準:

2、乙方對產品質量的特殊要求:

3、乙方對產品包裝的特殊要求:

4、乙方對產品質量有異議的,應當在收到產品後____日內提出確有證據的書面異議並通知到甲方;逾期不提出異議的,視為甲方產品質量符合本契約約定要求。但乙方使用甲方產品的,不受上述期限限制,視為甲方產品符合契約約定要求。

三、產品價款

1、產品的單價與總價:上述貨物的含稅價為:總價款為:

2、甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用及交付時的上下列支費用等按下列約定承擔:甲方產品的包裝物由提供,包裝費用由承擔。甲主產品的運輸由辦理,運輸費用由承擔。甲方產品的保險由辦理,保險費用由

承擔。甲方產品交付時的上下力支費用由承擔。乙方承擔的上述費用,乙方應當在甲方交貨前一次性給付甲方。

四、產品交付甲方產品交付方式為:乙方提貨甲方送貨甲方代辦託運。產品交付地點為甲方所在地,交貨時間為契約生效後天,若乙方對甲方產品有特殊要求的,甲方應當在乙方提供相關確認檔案後天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨,乙方未能及時提供相應檔案的,甲方有權延期交貨。在契約約定期限內甲方違約未能及時交貨的,產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔;產品交付後或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的,產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。

五、價款結算乙方應在本契約書籤訂____日內向甲方預付貨款元,甲方交付前給付價款元,餘款由乙方在收到甲方產品之日起天內付清。乙方應當以現金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。雙方同意乙方未能付清所有價款之前,甲方產品的所有權仍屬於甲方所有。

六、契約的解除與終止雙方協商一致的,可以終止契約的履行。一方根本性違約的,另一方有權解除契約,但應當及時書面通知到對方。

七、商業秘密乙方在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的全部信息均為甲方的商業秘密。無論何種原因終止、解除本契約的,乙方同意對在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本契約義務之需要,乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。乙方違反上述約定的,應當賠償由此給甲方造成的全部損失。

八、違約責任本契約簽訂後,任何一方違約,都應當承擔違約金元。若違約金不足以彌補守約方損失的,違約方應當賠償給守約方造成的一切損失。

九、不可抗力因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本契約不能履行的,雙方終止契約的履行,各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失後,雙方需要繼續履行契約的,由雙方另行協商。因不可抗力終止契約履行的一方,應當於事件發生後____日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的.證明檔案並及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的,過錯方應當承擔賠償責任。

十、其他約定事項

1、乙方聯繫人或授權代表在履行契約過程中對甲方所作的任何承諾、通知等,都對乙方具有約束力,具有不可撤銷性。

2、簽訂或履行契約過程中,非經甲方書面同意或確認,乙方對甲方任何人員的個人借款,均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。

3、乙方聯繫地址、電話等發生變化的,應當及時通知到甲方,在乙方通知到甲方前,甲方按本契約列明的聯繫方式無法與乙方聯繫的,由乙方承擔相應的責任。

4、本契約未約定的事項,由雙方另行簽訂補充協定,補充協定與本契約書具有同等法律效力。

5、乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案,並作為本契約的附屬檔案。

6、簽訂本契約時,雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同,同等法律效力。

十一、爭議解決本契約履行過程中產生爭議的,雙方可協商解決。協商不成的,應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。

十二、明示條款甲、乙雙方對本契約的條款已充分閱讀,完全理解每一條款的真實意思表示,願意簽訂並遵守本契約的全部約定。

十三、本契約經雙方蓋章或授權代表簽字後生效。

十四、本契約書一式四份,雙方各執二份。

甲方:乙方:

委託代理人:委託代理人:

電話:電話:

傳真:傳真:

日期:日期:

在建房買賣契約訴訟 篇14

甲方:

乙方:

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在 重慶市九龍坡區______房地產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ;即人民幣小寫__元 。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金三十萬元整 ,即小寫300000元 。

四、乙方支付定金之日起 2個月內,向甲方支付首付款,首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。

六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。

七、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續,待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方;

屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;

無欠賬,如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。

九、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付五十萬 元的違約金;

一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;

如因政府及銀行規定,本契約涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致契約解除,不適用本條款。

十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和牆壁及不適移動的物件,並將抽風機一台,空調兩台,熱水器,浴霸,飲水機,音響兩台,涼衣架,房內燈具,前後門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛設施, 等讓與乙方。

十一、本協定一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

甲方: 身份證號:

乙方: 身份證號:

年月日

在建房買賣契約訴訟 篇15

個人樓房房買賣契約書範文

甲方(賣方):

姓名:

身份證號:

乙方(買方):

身份證號:

為了確保樓房買賣雙方的合法權益,甲乙雙方現就       路北   號樓北1單元   室112平方米,地下室2號12.33平方米,住宅樓一套買賣自願達成協定如下:

第一條:經甲、乙雙方共同協商,甲方自願將住宅樓一套賣於乙方,甲方保證對其所售樓房擁有完全的所有權,沒有抵押等各種糾紛。

第二條:上述住宅的出售價為人民幣叄拾肆萬陸仟元(小寫:346000元),此價格自甲、乙雙方在簽訂契約之後,雙方不得變更。

第三條:付款方式,甲乙雙方在簽訂契約之後,甲方交給乙方鑰匙之日,乙方一次性交清購房款。

第四條,乙方支付甲方的購房款時,甲方需把此房的所有權相關證件,《山陰縣青年東街閆家巷段房屋拆遷補償、補助(編號: 213)》和房屋補差價收據和各類收據9張,收據票為準,由乙方擁有和保管。

上述住宅樓一經甲乙雙方簽訂契約,樓房的產權由乙方完全所有,甲方不再擁有產權及其使用權等任何權利。

第五條,自甲方售樓給乙方之日起,如遇拆遷等與此樓房相關的權利,義務等均由乙方享受和承擔,在此之前此房產的權利義務及其它糾紛,均有甲方享受和承擔。

第六條,上述住宅的交易過戶及辦理房產證,甲方必須協助辦理給予需要出據的一切證明。

第七條,本協定經雙方簽字後生效。

本協定一式二份,甲、乙雙方各執一份。

第八條,甲、乙雙方付款成交後,房屋產生的一切費用均由乙方承擔,甲方概不負責。

甲方簽字:

乙方簽字:

證明人簽字:

20xx年 月 日

房屋買賣契約書範本

出 賣 人: 身份證號: 聯繫電話:

買 受 人: 身份證號: 聯繫電話:

根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定:

第一條 買受人所購房屋的基本情況 買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準) 【幢】【座】 【單元】【層】 號房。 該房屋的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建築層數地上 層。 該房屋陽台是【封閉式】【非封閉式】。 該房屋建築面積共 平方米,其中,套內建築面積 平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米。

第二條 計價方式與價款 出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該房屋價款: 1.按建築面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米   元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。 2.按套內建築面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米  元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。 3.按套(單元)計算,該房屋總價款為( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。 4. 。

第三條 付款方式及期限 買受人按下列第 種方式按期付款。 1.一次性付款 。 2.分期付款 。 3.其他方式 。 買受人逾期付款的違約責任 買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第 種方式處理: 1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期在 日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,契約繼續履行; (2)逾期超過 日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的 %向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金。

第四條 交付期限 出賣人應當在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第 種條件,並符合本契約約定的房屋交付買受人使用: 1.該房屋經驗收合格。 2.該房屋經綜合驗收合格。 3.該房屋經分期綜合驗收合格。 4.該房屋取得商品住宅交付使用批准檔案。 5. 但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期: 1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起 日內告知買受人的; 2. 。 出賣人逾期交房的違約責任 除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該房屋交付買受人使用,按下列第 種方式處理; 1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過 日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金,契約繼續履行; (2)逾期超過 日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起 天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的 %向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金。

第五條 交接 房屋達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。 第六條 出賣人保證銷售的房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。

第六條 產權登記 出賣人應當在房屋交付使用後 日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第 項處理; 1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的 %賠償買受人損失。 2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。

第七條 買受人的房屋僅作 使用,買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯的公共部位和設施,並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。 出賣人不得擅自改變與該房屋有關聯的公共部位和設施的使用性質。

房屋買賣契約書標準版

出賣人:

身份證號:

聯繫電話:

買受人:

身份證號:

聯繫電話:

根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協定:

第一條 買受人所購房屋的基本情況

買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)【幢】【座】【單元】【層】號房。

該房屋的用途為,屬結構,層高為,建築層數地上層。

該房屋陽台是【封閉式】【非封閉式】。

該房屋建築面積共平方米,其中,套內建築面積平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積平方米。

第二條 計價方式與價款

出賣人與買受人約定按下述第種方式計算該房屋價款:

1.按建築面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米 元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。

2.按套內建築面積計算,該房屋單價為(幣)每平方米 元,總金額(幣)千百拾萬千百拾元整。

3.按套(單元)計算,該房屋總價款為(幣)千百拾萬千百拾元整。

4.。

第三條付款方式及期限

買受人按下列第種方式按期付款。

1.一次性付款。

2.分期付款。

3.其他方式。

買受人逾期付款的違約責任

買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第種方式處理:

1.按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期在日之內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過日後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金。

第四條交付期限

出賣人應當在年月日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第種條件,並符合本契約約定的房屋交付買受人使用:

1.該房屋經驗收合格。

2.該房屋經綜合驗收合格。

3.該房屋經分期綜合驗收合格。

4.該房屋取得商品住宅交付使用批准檔案。

5.

但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:

1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起日內告知買受人的;

2.。

出賣人逾期交房的違約責任

除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該房屋交付買受人使用,按下列第種方式處理;

1.按逾期時間,分別處理(不作累加)

(1)逾期不超過日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,契約繼續履行;

(2)逾期超過日後,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行行契約的,契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金。

2.。

第五條交接

房屋達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。

第六條出賣人保證銷售的房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。

第六條產權登記

出賣人應當在房屋交付使用後日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第項處理;

1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的賠償買受人損失。

2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的向買受人支付違約金。

在建房買賣契約訴訟 篇16

統建房買賣契約

贈與人:__________________

受贈人:__________________

贈與人將其房屋贈與受贈人,經雙方當事人協商一致,簽訂本契約,以明確雙方的權利義務。

第一條 贈與房屋狀況

房屋坐落:__________________

房屋規格:__________________

房屋面積:__________________

備註:該房屋已於年月日出租給_________(姓名)使用。

第二條 受贈人的義務

受贈人取得贈與房屋所有權,不得解除與_________的租賃契約,除非_________主動提出終止租賃契約。

第三條 贈與房屋的交付

贈與人與受贈人於_____年_____月_____日共同到房地產部門辦理產權過戶手續。

第四條 契約的變更與終止

贈與房屋尚未交付時,贈與人經濟狀況顯著惡化,可以變更或終止契約。但可以適當賠償受贈人因相信贈與人贈與行為而造成的經濟損失。

第五條 贈與的撤消

受贈人有下列情形之一的,贈與人可以撤消贈與:

(1)受贈人不履行贈與契約約定義務的。

(2)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬的。

第六條 爭議的解決方式

一切與本契約有關的糾紛,首先由雙方當事人協商解決。協商不成,任何一方可以向_________仲裁庭申請仲裁。

第七條 契約的補充

本契約如有未盡事宜,一律按照《中華人民共和國民法典》及有關規定,經契約雙方協商一致,作出補充規定,補充規定與本契約具有同等效力。

第八條 本契約正本一式兩份,雙方各執一份。

贈與人:________ 受贈人:__________

簽訂時間:__________年_____月_____日

簽訂地點:__________________________

在建房買賣契約訴訟 篇17

甲方(賣方):_________________

乙方(買方):_________________

甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:

一、甲方自願將坐落在_______________房產出賣給乙方,並將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。

(附平面圖)

二、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣大寫________________,即人民幣小寫_____________。

三、乙方在簽訂本契約時,支付定金,即小寫___________________。

四、乙方支付定金之日起_____________個月內,向甲方支付首付款(定金從中扣除)。

五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。

六、乙方支付首付款後,甲方即積極配合乙方辦理有關房產公證手續,待房產公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款餘額。

七、甲方應在公證前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網費、有線電視費等。

八、本契約簽訂後,如一方違反本契約條款,該方應向對方支付_______________元的違約金;一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款,每逾期一日,應向對方支付_______________元罰金,逾期30日視為毀約。

九、附加條款:

1、___________________

2、___________________

3、___________________

4、___________________

十、本契約一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。

甲方:_________________

乙方:_________________

_____年_____月_____日

在建房買賣契約訴訟 篇18

出賣方:

姓名:_____國籍:

地址:

郵政編碼:_____聯繫電話:

委託代理人:_____國籍:_____電話:

地址:_____郵政編碼:

買受方:

姓名:_____國籍:

地址:

郵政編碼:_____聯繫電話:

委託代理人:_____國籍:_____電話:

地址:_____郵政編碼:

第一條 房屋的基本情況 出賣方房屋坐落於_____;位於第_____層,共_____,房屋結構為_____,建築面積_____平方米,房屋用途為_____;

該房屋平面圖見本契約附屬檔案一,該房屋內部附著設施見附屬檔案二;為_____。

第二條 房屋面積的特殊約定 本契約第一條所約定的面積為面積。

如暫測面積或原產權證上標明的面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。

該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_____%時,房價款保持不變。

實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_____%時,甲乙雙方同意按下述第_____種方式處理:

1.買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,並按_____利率付給利息。

2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。

第三條 土地使用權性質 該房屋相應的土地使用權取得方式為_____;

土地使用權年限自___年__月__日至___年__月__日止。

以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准檔案號為_____;

該房屋買賣後,按照有關規定,買受方補辦土地使用權出讓手續。

第四條 價格 按計算,該房屋售價為每平方米_____元,總金額為___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。

第五條 付款方式 買受方應於本契約生效之日向出賣方支付定金___億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,並應於本契約生效之日起_____日內將該房屋全部價款付給出賣方。

具體付款方式可由雙方另行約定。

第六條 交付期限 出賣方應於本契約生效之日起三十日內,將該房屋的產權證書交給買受方,並應收到該房屋全部價款之日起_____日內,將該房屋付給買受方。

第七條 買受方逾期付款的違約責任 買受方如未按本契約第四條規定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。

自本契約規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按 _____計算。

逾期超過____天后,即視為買受方不履行本契約。

屆時,出賣方有權按下述第____種約定,追究買受方的違約責任。

1.終止契約,買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金。

出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由買受方據實賠償。

2.買受方按累計應付款的_____%向出賣方支付違約金,契約繼續履行。

第八條 出賣方逾期交付房屋的違約責

除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,出賣方如未按本契約第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。

按本契約第十一條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內按_____利率計算;

自第_____個月起,月利息則按 _____利率計算。

逾期超過_____個月,則視為出賣方不履行本契約,買受方有權按下列第_____種約定,追究出賣方的違約責任。

1.終止契約,出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金。

乙方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。

2.出賣方按買受方累計已付款的_____%向買受方支付違約金,契約繼續履行。

第九條 關於產權登記的約定 在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協助買受方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬登記手續。

如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起_____天內取得房地產權屬證書,買受方有權提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起_____天內將買受方已付款退還給買受方,並按已付款的_____%賠償買受方損失。

第十條 出賣方保證 在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。

交易後如有上述未清事項,由出賣方承擔全部責任。

第十一條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;

其他房屋交易所發生的稅費除另有約定的外,均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。

第十二條 本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。

出賣方:

買受方:

日 期:

在建房買賣契約訴訟 篇19

甲方(賣方):

乙方(買方):

甲、乙雙方就位於_____(注意:應與商鋪產權證上的地址一致)的商鋪的整體買賣事宜,根據《民法典》等有關法律之規定,雙方在遵循平等自願、誠實信用的原則下,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。

第一條、甲、乙雙方協商一致,乙方購買甲方位於_____的商鋪現房(以下簡稱商鋪),商鋪具體狀況如下:

(1)產權證號為_____,土地使用權證號為_____。

(2)商鋪座落在_____,結構為_____結構;

(3)商鋪產權建築面積_____平方米。套內面積:_____平方米

(4)商鋪占用範圍內的土地所有權為國有_____。

甲方保證對所轉讓的商鋪擁有完全的所有權、處分權和收益權,亦不存在其他人的優先購買權。乙方以甲方的保證和陳述為基礎,決定整體買受上述商鋪。

第二條、甲、乙雙方經協商一致,同意上述商鋪轉讓款總計(人民幣)_____萬元。乙方的付款方式:本契約生效後乙方一次性支付給甲方定金(人民幣)_____萬元。契約履行過程中該定金可抵作購商鋪款。

甲方應在契約生效後____日內將商鋪的抵押予以解除,使上述商鋪完全具備過戶至乙方的條件。

甲方應在商鋪的抵押解除後____日內將此商鋪在當地國土所過戶至乙方名下,乙方應在辦妥商鋪過戶手續的當日將價款元一併支付。

如因甲方原因導致商鋪無法按照契約約定的上述時間辦理過戶手續給乙方,視為甲方重大違約,乙方有權單方解除契約,甲方除應立即退還乙方已付款項及利息(自乙方支付房款之日起至實際退還之日止)外,還應賠償乙方雙倍定金的法律責任。如因乙方單方面違約,甲方將沒收乙方定金。

第三條、商鋪的過戶費用按政府的有關規定各由方承擔。

第四條、甲、乙雙方對商鋪的責任界定以過戶為準,過戶前所有的費用(包括但不限於水電費、物業費、租金等)由甲方承擔或享有;過戶後所有的費用(包括但不限於水電費、物業費、租金等)由乙方承擔或享有。

第五條、甲方於商鋪過戶至乙方後____日內將商鋪交付乙方使用。

第六條、本契約適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議,應協商解決,協商不成,提交當地仲裁委員會仲裁解決。

第七條、契約未盡事宜,經協商一致,雙方可以訂立補充協定。補充協定與本契約不一致的,以補充協定為準。

第八條、本契約一式貳份,甲、乙雙方各執一份。本契約自甲、乙雙方簽字蓋章後生效。

甲方:_____

住所地:_____

電話:________

身份證號碼:_________

_____年_____月_____日

乙方:_____

住所地:_____

電話:________

身份證號碼:_________

_____年_____月_____日

在建房買賣契約訴訟 篇20

反訴原告:_________________李_____,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。

反訴原告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。

反訴原告:_________________皇__________,女,漢族,19__________年__________月_____日出生,住所為上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室。

反訴被告:_________________梅__________,女,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮__________村。

反訴被告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮__________村。

反訴被告:_________________陳__________,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮__________村。

反訴原告就_____民三初字第_______________號一案,對反訴被告提出反訴。

反訴請求

1.判令反訴原告、反訴被告之間簽訂的《上海市房地產買賣契約》於20__年_____月_____日解除;

2.判令反訴被告支付反訴原告違約金人民幣16.4萬元;

3.本案訴訟費由反訴被告承擔。事實和理由:_________________20__年9月12日,陳__________、反訴被告在上海智恆房產居間下簽署了《上海市房地產買賣契約》,約定乙方以人民幣82萬元價格購買甲方名下位於上海市__________區__________路__________弄__________號_______________室房屋。該買賣契約附屬檔案三付款協定約定,乙方於簽訂房地產買賣契約當日支付首期購房款人民幣__________萬元;

第二期購房款乙方以申請銀行貸款人民幣__________萬元整形式支付,同時約定如貸款不足部分則用現金補足,並在過戶當天以現金或轉賬方式支付。以及約定乙方貸款審核通過須在本契約約定的過戶期限內辦理完畢。此後,反訴原告李_____代為收取房款人民幣__________萬元。

該買賣契約第六條規定在20__年__________月__________日之前,雙方共同向房地產交易中心辦理轉讓過戶手續。該買賣契約第九條第三項約定買方的違約責任即乙方未按本契約付款協定約定期限付款逾期超過10日後乙方仍未付款的,甲方有權單方解除契約,並追究乙方總房價20%的違約金;若乙方未在約定的期限內辦理該房屋過戶手續,如逾期超過20日,則甲方有權單方解除契約。陳__________為改善居住房屋條件,在同一中介居間介紹下反訴原告李_____、案外人張__________雙方訂立《上海市房地產買賣契約》,約定以人民幣8_____萬元價格購買張__________名下房屋。該買賣契約付款協定約定反訴原告李_____應於20__年__________月__________日前支付人民幣55萬元整,並辦理過戶手續。在20__年1_____月1_____日後,反訴原告李奕一直通過智恆房產催告反訴被告辦理過戶及付款手續,但反訴被告一直未通過銀行貸款審核,反訴原告曾通知反訴被告1_____月1_____日為最後付款期限,否則反訴原告將解除買賣契約。此後,反訴原告因支付張為平1_____萬元房款無力承擔陳根寶醫療費,直至20__年11月25日,在中介建議下反訴被告支付了人民幣_____萬元,但反訴被告仍未無力全額支付第二期購房款。

20__年11月30日,陳__________因病醫治無效死亡。20__年12月11日及14日,反訴原告李_____收到張為平《解除契約通知》。12月16日,反訴原告李_____約反訴被告在上海智恆房產平利店見面,將該《解除契約通知》交於反訴被告通知其解除雙方之間的房屋買賣契約,但反訴被告提出願意做房價補償又反悔。20__年1月19日,反訴原告李_____被解約,承擔中介費 元。此後,案外人張__________簽署房屋買賣協定書,另行出售該房的價格為到手價人民幣99萬元。該房屋的另二位繼承人得知後,亦不同意繼續履行該買賣契約,欲繼承該房屋並繼續居住該處房屋。因此20__年1月26日,反訴原告委託律師發函通知反訴被告解除雙方簽訂的《上海市房地產買賣契約》,掛號信回執顯示,反訴被告於20__年2月1日簽收該解除函。基於上述事實,本律師認為,反訴原、被告之間訂立的《上海市房地產買賣契約》真實、合法、有效。根據該買賣契約第六條、第九條及付款協定和補充條款的約定,反訴被告最遲應於20__年10月18日前完成貸款審批手續,若貸款不足或未成功,應以現金方式於該日前補足。而反訴被告自稱20__年12月14日才完成貸款審批手續,系嚴重逾期違約,已經符合該買賣契約第九條第三款的約定行使了契約約定單方解除權,反訴原告解除契約可以同時主張房價款20%的違約金。特此,懇請貴院依法判如所請。此致

在建房買賣契約訴訟 篇21

賣方:__________身份證號碼:__________

買方:__________身份證號碼:__________

甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協定:

一、甲方自願將其位於________________號雜物房出售給乙方,該房屋所有權證號為邕房權證字第__________號,產權證面積為_______平方米。

二、甲、乙雙方約定上述雜物房的成交總價為人民幣____________元整。房款由乙方在辦理完相關手續當日通過轉帳方式支付給甲方。

三、該房屋在移交前所發生的各項費用,由甲方負責在移交前結清,甲方還應積極配合乙方辦理相關手續。

四、甲方應保證該雜物房權屬清楚,無產權糾紛,符合買賣條件。該雜物房若發生與甲方有關的產權糾紛與債權債務的,概由甲方負責處理,並承擔相應的法律責任,由此給乙方造成的損失,由甲方賠償。

五、若開發商向乙方收回或封存該雜物房,由甲方將房款全額退還給乙方.

六、本契約在履行過程中發生爭議的,同契約當事人協商解決;協商不成的,可以向南寧仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

七、本契約一式兩份,甲、乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方:__________乙方:__________

聯繫電話:__________聯繫電話:__________

現住址:__________現住址:__________

簽約日期:__________簽約日期:__________

在建房買賣契約訴訟 篇22

甲方:_______________

乙方:_______________

甲乙雙方為購銷___渡假村商品房事宜,經洽商簽訂契約條款如下,以便共同遵守。

一、乙方向甲方購買座落在____渡假村____組團內____樓房____棟。建築面積為____平方米。其面積以____省《建築面積計算規則》為準。

二、商品房售價為人民幣____元。其中包括配套的配電室、臨時鍋爐房、道路、綠化等工程設施的費用,但不包括建築稅和公證費。

三、付款辦法:

預購房屋按房屋暫定價先付購房款40%,計人民幣____元,(其中10%為定金)。待房屋建設工作量完成一半時再預付30%。房屋竣工交付乙方時按實際售價結清尾款。房屋建築稅款由甲方代收代繳。

四、交房時間:

甲方應於一九__年__月將驗收合格的房屋交付乙方。

五、乙方在接到甲方接房通知後的十天內將購房款結清。屆時乙方若不能驗收接管時,須委託甲方代管,並付甲方代管費(按房價的萬分之一/日計取)。

六、乙方從接管所購房屋之日起,甲方按照國家規定,對房屋質量問題實行保修(土建工程保修一年,水電半年,暖氣一個採暖期)。

七、違約責任:

1.本契約生效後,如乙方違約,乙方已繳定金不退;如甲方違約,則應雙倍退還定金。

2.甲方如不能按期交付乙方所購房屋時(除人力不可抗拒原因外),每逾期一天,甲方向乙方承擔應交房屋售價萬分之一的罰金。甲方通過努力交付房屋,乙方又同意提前接管時,以同等條件由乙方付給甲方作為獎勵。

八、乙方需要安裝電話,由甲方解決,費用由乙方承擔。

九、乙方對所購房屋享有所有權,但必須遵守國家有關房屋管理規定及渡假村管理辦法。

十、甲乙雙方如在執行本契約過程中發生爭執,應首先通過友好協商解決,如雙方不能達成一致意見時,應提交有關仲裁機關進行仲裁。

十一、本契約一式九份,正本兩份,雙方各執一份;副本六份,雙方各執三份,正副兩本具有同等法律約束力。

十二、本契約雙方簽字蓋章經公證後生效。本契約未盡事宜另行協商。

甲方:(蓋章)

代表:

乙方:(蓋章)

代表:

在建房買賣契約訴訟 篇23

甲方: (賣方) 身份證號碼:

乙方: (買方) 身份證號碼:

根據《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本契約,以資共同信守執行。

第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在XX小區7號樓1506室擁有的房產住宅。(詳見 )。

第二條 付款時間與辦法:甲乙雙方同意以一次性付清方式付款,並約定在契約簽訂當日乙方支付全部房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方。

第三條 甲方應於收到乙方全額房款之日起 天內將交易的房產手續全部交付給乙方使用。

第四條 稅費分擔:甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商,交易等稅費由乙方承擔。

第五條 本契約如需辦理公證,經國家公證機關________公證處公證。

第六條 本契約一式貳份。甲方產權人一份,乙方一份。

第七條 本契約發生爭議的解決方式:在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。

第八條 本契約未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本契約同具法律效力。

第九條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效。

第十條 雙方約定的其他事項:

甲方(簽章): 乙方(簽章):

住址(工作單位): 住址(工作單位):

聯繫電話: 聯繫電話:

_____年____月____日