樣品買賣契約電子 篇1
供方(甲方)：_____
通信地址：_____ 電話：_____ 傳真：_____
需方(乙方)：_____
通信地址：_____電話傳真：_____
甲、乙雙方經平等協商，就乙方購買甲方 產品，簽訂本契約，內容如下：
一、質量標準：乙方所購甲方產品屬於：定製產品。定製產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。
二、交貨時間、地點：_____甲方應在 ______年 ______月_____日前將產品送至乙方指定的送貨地 。
三、收貨與驗貨：乙方指定收貨人
收貨人1姓名:_____;身份證號 :_____;聯繫電話 :_____
收貨人2姓名:_____身份證號：_____；聯繫電話 ：_____
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨並簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨後______日內自行對產品進行質量檢驗，並向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委託乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。
四、付款時間、方式：乙方應在收貨後天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
五、違約責任與契約解除：甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過 天未交付貨物，乙方有權解除本契約，並有權按契約約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過 天未支付貨款，甲方有權解除本契約，並有權按契約約定追究乙方違約責任。
六、爭議解決：甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、契約生效：本契約一式兩份，雙方簽名蓋章後生效。雙方在本契約以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委託人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
甲 方：_____(公章) 乙 方：_____(公章)
甲方(代表)：_____ 乙方(代表)：_____
日期：______年______月_____日
樣品買賣契約電子 篇2
甲方（賣方）：乙方（買方）：經平等友好協商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協定如下：
一、裝載機工程機械概況品牌：柳工裝載機型號：50C車輛識別代號：50C
二、轉讓價格：20元
三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。
四、甲方承諾對上述裝載機轉讓契約範本享有合法的完全的所有權，乙方基於該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的，乙方有權向甲方追償。
五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機，甲方對於裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對於該裝載機的現狀以及日後運行可能出現的問題均已了解。
六、裝載機由甲方於________年____月____日，在廣漢順興交付給乙方，乙方採取現場驗收的方式進行驗收，乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本契約中的說明及約定的，應當場以書面形式交由甲方確認並由雙方協商解決，交付後即視為驗收合格。
七、裝載機交付後，因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔，包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失，交付後所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔，甲方不承擔相應的法律責任。
八、如甲方在裝載機交付後承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。
九、因履行裝載機轉讓契約範本協定所產生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。
十、本裝載機轉讓契約範本協定自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。甲方： 乙方：________年____月____日買賣契約 篇7甲方：乙方：根據《民法典》《中華人民共和國招標投標法》和前年招投標中標單位供煤業務的實際，甲乙雙方本著自覺自愿、互惠互利、公平合理的原則，共同配合搞好____市____區集中供熱這項民生工作，確保供熱質量，在拖欠上年度煤款的情況下延續今冬明春供暖用煤，經充分協商一致重新變更籤訂以下供煤承包契約。
一、質量標準：________年度鍋爐用煤主要指標(靖遠大礦)(最低大卡不能低於5500大卡公斤)
二、契約履約形式：根據甲方的實際情況，以乙方承包形式，確保供暖期兩台40鏈條鍋爐和一台40循環流化床鍋爐供熱面積80萬平方米的全部用煤炭量(每噸單價610元，過磅2.23萬噸)價款包定的額度，乙方實行盈虧自負。
三、交貨地點：甘南XX公司煤場
四、供貨時間：________年____月____日—________年____月____日供暖時間：________年____月____日—________年____月____日
五、契約價款： (含運費、裝卸費及煤款)並提供國家正式稅務發票。
六、付款方式：
1、________年____月底，付總價款20%。
2、________年____月底，付總價款20%。
3、________年____月底，付總價款15%。
4、________年____月底，付總價款10%。
5、________年____月底，付總價款10%。
6、________年____月底前，付總價款25%。
七、其它約定事項：
1、根據雙方談判的約定，本契約簽訂後甲方向乙方支付上年度欠款810萬元，乙方必須在本年____月____日前供煤20噸以上，並保證甲方在供暖期內的庫存不低於20噸。若低於20噸，向甲方賠償不足部分(以貨幣形式)。
2、乙方必須遵守供煤談判的承諾，保證甲方鍋爐出水溫度130度、回水溫度70度，保證甲方供暖正常運轉。乙方如造成甲方燃煤斷檔，乙方必須承擔由此產生的雙倍費用(甲方用做自行購進煤款、運輸費及其它相關費用)。甲方不按契約付煤款 造成燃煤斷檔，乙方不負一切損失。
3、根據國家節能減排的政策和甲方能耗檢查工作的要求，乙方供應原煤必須達到契約中所規定的質量標準，承擔主承包的責任，供暖期結束後總耗煤超過
4.28萬噸時予以追加，不足
4.18萬噸予以扣減，每車必須攜帶隨車化驗單和磅單，甲方進行到場化驗抽樣計量，如化驗發熱量低於契約約定標準100大卡及時告知乙方提高質量。如低於300大卡時將視為乙方違約，甲方有權要求乙方必須承擔由此給甲方造成的一切損失。
4、此契約未盡事宜雙方協商解決，如雙方應差異較大， 造成無法協商，提交乙方當地法院裁決。
5、如果甲方在20-________年度，實際供熱面積超出80萬平方米，超出部分另行計算，同時增加契約總價款。
6、此契約一式四份，甲、乙雙方各執二份，自簽章之日起生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________________年____月____日 ________年____月____日
樣品買賣契約電子 篇3
出賣人：_______________(以下簡稱甲方)
買受人：_______________(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購貨物，契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應於日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣______________元，共人民幣______________元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)：_______________
買受人(乙方)：_______________
_______年_______月_____日_______年_______月_____日
樣品買賣契約電子 篇4
出賣人：(以下簡稱甲方)____________
買受人：(以下簡稱乙方)____________
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購 貨物，契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件，甲方應於 日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元，共人民幣 萬 仟 佰元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)：____________
買受人(乙方)：____________
時間：____________
樣品買賣契約電子 篇5
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)買受人：__________________(以下簡稱乙方)茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應於____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元於甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應付賠償之責
樣品買賣契約電子 篇6
賣方：________(下稱甲方) 買方：________(下稱乙方)
地址：________ 地址：________
郵編：________ 郵編：________
電話：________ 電話：________
傳真：________ 傳真：________
電子信箱：________ 電子信箱：________
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條
乙方向甲方訂購________貨物，於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件，甲方應於________日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。
但其延緩日期應經雙方議定。
第四條
買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，於甲方交貨同時應悉數付清。
如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，並催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。
因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的，可於________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應頁賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。
因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或藉故解除契約等情況。
第八條
契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
(1)提________交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項：________本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：________ 買受人(乙方)(簽章)：_________
_______年____月____日 ________年____月____日
簽訂地點：________ 簽訂地點：________
樣品買賣契約電子 篇7
出賣人（以下簡稱甲方）：
聯繫方式：
地址：
買受人（以下簡稱乙方）：
聯繫方式：
地址：
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條?乙方向甲方訂購貨物，契約成立後由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物，甲方應於____日內交付乙方。雙方確認已於年?月___日共同封存樣品（雙方各持一份）
第二條?甲方如不能按期交付或僅能交付一部分，應於____日前通知乙方延期交付；但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條?如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能按期交貨或不能全數的交付，可延緩交付。其延緩日數應經雙方議定。
第四條?買賣貨款每件_____元，共_____元，交貨時應全部付清。如乙方不能付清的，甲方可停止交付貨物，並約定一定期間催其付款，逾期仍不交付的，甲方可解除契約。甲方因此所受的損害可以請求賠償。
第五條?乙方預知屆期不能付款的，可於_____日前通知甲方延展交貨日期，若甲方不同意時，乙方可以解除契約，若給對方造成損害的，應承擔賠償責任。
第六條?甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此致乙方受到損害的，可以請求賠償。
第七條?貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
第八條?契約一式___份，甲、乙雙方各執____份。
（以下無正文）
出賣人（甲方）：
______年_____月____日
買受人（乙方）：
______年_____月____日
樣品買賣契約電子 篇8
抗訴人(原審原告)______,住所地：______
法定代表人：______，董事長兼總經理。
委託代理人：______，
被抗訴人(原審被告)：______,住所地：______
法定代表人：______董事長。
委託代理人:______，
抗訴人(以下簡稱甲方)因與被抗訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣契約糾紛一案，不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起抗訴。本院於____________年____________月____________日受理後，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官____________、____________參加的合議庭，於____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
____________在一審中起訴稱：____________年____________月____________日，甲方同乙方簽訂1份工礦產品購銷契約，價款為：____________元。當時雙方約定：____________公司送貨到____________公司開發建設的位於____________。____________公司預付定金____________%、安裝調試後付____________%、運行3個月後付____________%、餘款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務利息__________________元，並承擔訴訟費。
____________公司在一審中答辯稱：____________公司先後付給____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的貨款，____________公司也給____________公司開具了發票。儘管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議，____________公司提供的證據不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是，____________公司現在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明：____________年____________月____________日，____________公司與____________公司簽訂了《工礦產品購銷契約》，約定：____________購買____________公司的排煙補風機和風機，合計價款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：
第八條設備到現場後進行安裝，後即試運行(1個月)達到使用要求後方認。
第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過契約第七條標準付40%，運行月後付35%，餘下滿年付清。契約簽訂後，____________公司給付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照契約約定履行了供貨及安裝義務。
公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起抗訴。其主要抗訴理由是：
一、____________公司在契約有效期內要求____________公司給付貨款合法合理。
二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規定。
三、雙方簽訂的契約是____________公司提供的，若有不同理解，應從不利於____________公司方面解釋。____________公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。
____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對契約有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。契約文本是____________公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實，有____________公司提供的《工業品買賣契約》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為，____________公司與XX公司簽訂的《工業品買賣契約》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款，但____________公司只認可收到_________________元，否認收到__________________元，____________公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予採信。依據該契約約定的付款比例及時間，____________公司最遲的付款時間應在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。____________公司關於其在契約有效期內主張權利，並未超過訴訟時效期間的抗訴主張，因契約約定的有效期限實質是XX公司供貨的期限，即在契約有效期限內，雙方可依據該契約維持買賣契約關係。該契約約定的有效期限內，雙方只在年底發生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設備的買賣，且已安裝完畢。故XX公司關於其主張未超過訴訟時效的抗訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理並無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下：駁回抗訴，維持原判。
一審案件受理費______元，由______公司負擔(已交納)。
二審案件受理費__________元，由______司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。
樣品買賣契約電子 篇9
甲方(買賣人)：乙方(受讓人)：根據《中華人民共和國____市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商的基礎上就房屋買賣達成如下協定，以茲共同信守執行。
一、概況及買賣內容由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)，房地產具體狀況如下：
(一)甲方依法取得的房地產為工程頂賬房地產(甲方頂賬契約複印件見附屬檔案)，有房屋所屬權未取得房屋產權證，現出售給乙方，房屋辦理產權證時以乙方名義辦理，在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有，乙方有居住使用權。
(二)房地產座落：小區， 樓 戶。
(三)房屋建築面積：平方米，實際測量時房款由乙方多退少補。
(四)交房時間：______月____日。
(五)該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併買賣。
(六)該房屋的附屬物(設施)包括但不限於煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網路線路等管線、計量表等一併買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一併買賣;該房屋上的建築物區分所有權等權益一併買賣。
二、契約價款雙方商定房地產成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元，成交價格已經包括本契約第一條所列全部內容買賣之價格。自契約訂立之日起，房屋市場價格的漲跌與甲方無關，由乙方全部承擔。辦理產權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規定執行，不包含在契約價款中，由乙方承擔。
三、契約價款的支付乙方在本契約簽訂之日起內向甲方支付契約價款的%;乙方在甲方交鑰匙並協助乙方辦理完房屋所有權登記後，按甲方約定日期向甲方支付契約價款的%。餘款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。
四、甲方義務
1.甲方保證該房屋不存在產權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。
2.甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項，協助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的檔案、資料和手續便利;結清乙方房屋所有權登記前的與開發商、建築公司之間的有關費用，出示有關交費證明。
3.甲方保證該房屋不存在安全隱患，能夠達到正常、安全使用之狀態。
4.甲方應當及時交房並協助乙方辦理物業移交手續。
五、乙方義務
1.按照本契約約定，及時支付房款。
2.乙方應於甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業移交手續。
六、產權登記及入住甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續，並由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證後的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理，並按國家規定支付相應稅費。甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙，辦理完物業登記手續，結算所有有關費用，以便乙方入住，需要乙方予以協助的，乙方應當協助。甲乙雙方在房屋登記後____日內共同辦理公共維修基金移轉手續。
七、違約責任
1.甲方違約
(1)由於甲方原因甲方未履行義務，致使乙方在履行本契約約定時超過三個月未按約交接房屋產權，不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的，乙方有權解除契約，並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的契約價款。乙方不解除契約的，乙方有權按照契約總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金，乙方同時享有隨時解除契約的權利。
(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發商和建築公司簽訂不合法契約的，存在一房多售情況的，致使契約目的不能實現的，乙方有權解除契約，並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的契約價款。
(3)甲方由於開發商和建築公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月，影響乙方正常使用該房屋的，應向乙方支付地產公司賠付的違約金，甲方超過約定_______年仍未交付乙方房屋的，乙方有權解除契約，並按照契約簽訂之日至契約解除期間以契約總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。
(4)甲方應在乙方或者委託他人辦理買賣過戶時，積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的，乙方按本契約違約責任的第一條追究甲方的違約責任。
(5)由於甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下，乙方因入住對於室內裝修的費用由甲方承擔。
2.乙方違約乙方未按約支付契約價款的，自支付期滿____月之後按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行契約或未按契約支付剩餘價款逾期超過_______年的，甲方有權解除契約，並扣除乙方15%的總契約價款。由於乙方原因造成該協定未能達成的，由乙方自行承擔因入住對於室內裝修的費用。
八、房屋風險房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔，自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。
九、爭議解決爭議解決在執行本協定的過程中，如甲、乙雙方發生爭議，先協商解決。協商不成時，任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、契約生效甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係，乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解，自願買受該房地產。契約自簽訂之日起生效。甲方(簽章)： 乙方(簽章)：身份證號： 身份證號：聯繫電話： 聯繫電話：______月____日______月____日
樣品買賣契約電子 篇10
甲方（賣方）：乙方（買方）：經平等友好協商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協定如下：
一、裝載機工程機械概況品牌：柳工裝載機型號：50C車輛識別代號：50C
二、轉讓價格：20元
三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。
四、甲方承諾對上述裝載機轉讓契約範本享有合法的完全的所有權，乙方基於該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的，乙方有權向甲方追償。
五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機，甲方對於裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對於該裝載機的現狀以及日後運行可能出現的問題均已了解。
六、裝載機由甲方於____日，在廣漢順興交付給乙方，乙方採取現場驗收的方式進行驗收，乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本契約中的說明及約定的，應當場以書面形式交由甲方確認並由雙方協商解決，交付後即視為驗收合格。
七、裝載機交付後，因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔，包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失，交付後所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔，甲方不承擔相應的法律責任。
八、如甲方在裝載機交付後承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。
九、因履行裝載機轉讓契約範本協定所產生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。
十、本裝載機轉讓契約範本協定自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。甲方： 乙方：____日
樣品買賣契約電子 篇11
供貨方)：購貨方(以下簡稱乙方)：
一：水泥管模具(平口)
二：懸輥機
三：門式行車一台：10噸，跨度16米，有效高度9米，總長24米，軌道總長120米，單價150000元;四;滾焊機Φ300-Φ1500一台，單價65000元;五;立式攪拌機一台，直徑1800，單價15000元台; 總金額(人民幣)大寫：肆拾叄萬貳仟元整;
六：交(提)貨地點____市____區古城營高速出口處東
七：交貨日期：06
八：運輸費用----由 乙 方承擔;
九：合理損耗及計算方法------現場交接，經鑑定屬甲方產品質量問題，甲方無條件更換。(以產品的完整性和無損壞為標準);
十：結算方式及期限------預付總貨款的30%為預付款。提貨一次結清;甲乙方如未按時交提貨按總金額10%進行違約賠償;十
一：違約責任------甲乙雙方嚴格遵守契約，出現不可遇見的問題時，在相互諒解的前題下進行協商處理。若甲乙雙方協商無法達成時，由所屬地方法院仲裁裁決，因此所產生的費用均由敗訴方承擔;十
二：本契約一式兩份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字(蓋章)付預付款起生效，契約中任何文字修改需蓋公章確認。甲方：乙方：________年____月____日：買賣契約 篇10甲 方：乙 方： 上海XX公司 簽訂地點：上海
一、產品名稱、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量註：以上數量為暫定數量，結算以實際面積結算，單價如上。
二、質量要求技術標準、乙方對質量負責的條件和期限：
1、 本契約產品乙方均按國家標準進行生產，甲方要求的產品等級見上表中產品等級，乙方所有產品的質量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。
2、 因乙方所提供的產品不符契約定的質量要求，乙方應負責及時調換符合需方質量要求的產品並承擔由此而發生的相關費用。
3、本契約產品的質量保證期為________年，在質量保證期內，乙方對乙方所提供的產品質量承擔保修責任。
4、如甲方超出契約數量，超出部分應提前20天通知乙方。
三、交（提）貨地點、方式：____市____區華____鎮新府中路
四、運輸方式及到達站港和費用負擔：由乙方負責。
五、合理損耗及計算方法：本契約產品在交貨前的一切損耗及發生的相關費用均由乙方負責。
六、包裝標準、包裝物的供應與回收：本契約產品在交貨之前或之時均應有與之質量相符的妥善包裝，且因包裝本契約產品而發生的相關費用已包括在本契約價款中。
七、驗收標準、方法及提出異議期限：本契約產品的驗收標準以本契約
第二款
第一條約定的內容為準，驗收方法以實現契約目的所採用的通常方法為準。
八、隨即備品、配件工具數量及供應方法： 無
九、結算方式及期限：
1、 本契約
第一款中約定的工程數量均為暫估工程數量，結算時以甲方的實際採購數量乘以本契約與之相對應的產品單價結算。
2、 本契約
第一款中約定的暫估工程數量如少於工程實際使用數量時，乙方應負責補足實際用量。
3、 付款方式：
（1） 每月____日提交當月形象進度，次月____日審核完畢，次月2____日支付核定進度款的80%，累積支付至契約總價的80%，停止支付。
（2） 在符合預期質量工期目標及竣工資料正確移交後，根據審價報告，累計付至最終結算總金額的95%。預留5%保修金，（預留保修金不計利息）。
4、 本工程的質量保修期為________年。
5、本工程提供： 工程款 發票。
十、如需提供擔保，另立契約擔保書，作為本契約附屬檔案： 無十
一、違約責任：按 合 同 法 辦 理十
二、解決契約糾紛的方式： 雙方協商，協商不成，可向契約簽訂地人民法院起訴。特別約定：甲方與乙方已就本契約的條款進行了充分協商並已將本契約及對應的主契約相關條款逐條向乙方作了解釋， 現甲、乙雙方已全面掌握本契約及主契約所確定的各方 當事人的權利和義務，對簽署該契約所產生的責任和法律後果也有了充分認識。依據甲方與業主（或總承包商）簽訂的工程承包契約 (簡稱主契約)，甲方將主契約內部分勞務工程施工分包給乙方，甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就工程施工事項經協商達成一致，訂立本契約共同信守，並確認本契約為解決爭議時的依據。十三﹑工程工期
1. 乙方應於契約簽訂後開始進行準備
2. 進場時間發生延緩時乙方應不定期主動與甲方現場代表聯絡，了解進場時間做好進場施工準備，並應於甲方通知開始24小時內組織施工人員及機具設備、設施進場施工。
3. 乙方應根據甲方的整體工程工期總控計畫及現場特定要求（如有）分期或全部完成分包工程，無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計畫要求。
4. 因考慮項目的規模，乙方必須在承接的所有施工樓面根據不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙甲方應在分包工作開工1天前，向乙方提供本契約約定的分包工程圖紙一套，同 時乙方應根據現場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定
1.甲方按業主（或總承包商）及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程項目內容、施工場地的檢查。
2.甲方按業主（或總承包商）及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全
1. 由於乙方違反安全生產有關規定，或安全措施不力,在接到甲方發出的通知及警告後,乙方必須在甲方規定的時間內糾正及改正,乙方因任何安全事故的責任和發生的費用和損失概由乙方承擔及賠償。
2. 乙方在施工中發生重大傷亡及其他安全事故，應按有關規定立即上報甲方及相關部門，並按國家有關法律、行政法規對事故進行處理。甲、乙 雙方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。
3. 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消 除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的一切費用， 均由乙方承擔。
4. 甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由 甲方承擔相應責任及發生的費用。 十七﹑安全防護乙方在施工現場內使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品)，由乙方提供使用計畫，經甲方批准後，由甲方負責供應。十八﹑工地保險
1.乙方應為自身施工現場作業人員按有關規定辦理意外傷害保險，並支付保險費用。
2. 如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時，乙方同意甲方從應付乙方的任何款項中直接扣除。十九﹑工地清潔乙方所有施工人員均能做到落手清並根據甲方規定要求完成其分包工程的每____日場地清潔及垃圾清運工作，甲方、業主（或總承包商）對此等工作不滿意時， 乙方在甲方指令及規定時間內後仍未採取有效措施時，甲方有權委託
第三方重 新完成，由此產生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔及賠償。 二十﹑成品保護
1. 乙方有義務和責任保護其自身及他人完成的任何工作成果，且有義務和責任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業主（或總承包商）接收為止。
2. 所有施工必須遵守工程施工規範，且必須被甲方、業主（或總承包商）及有關政府部門或機構認可。二十一﹑工程資料乙方必須在規定時間內按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責任按《民法典》辦理。 二十三﹑疑義申訴
1.乙方因保留相應資料，在甲方根據主契約向業主（或總承包商）遞交索賠意向通知書或其它資料時，乙方應予以積極配合，並出示相應資料。
2.在勞務作業實施過程中，如乙方遇到不利外部條件等根據主契約可以索賠的情形時，甲方應該採取一切合理步驟，向業主（或總承包商）主張追加付款或延長工期。當索賠成功後，甲方應該將索賠所得的相應部分轉交給乙方。
3.當本契約的一方向另一方提出索賠時，應有正當的索賠理由，並有索賠事件發生時有效的相應證據。
4.甲方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，以及應由甲方承擔責任的其他情況出現時，造成工作時間延誤和（或）乙方不能及時得到契約報酬及乙方的其他經濟損失，乙方可按下列程式以書面形式向甲方索賠：
1)索賠事件發生後 天內，向甲方發出索賠意向通知；
2)發出索賠意向通知後 報告及有關資料；
3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後，於天內給予答覆，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據；
4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後 要求，視為該項索賠已經認可；
5)當該項索賠事件持續進行時，乙方應當階段性地向甲方發出索賠意向，在索賠事件終了後 21 天內，向甲方送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程式與
（3）、
（4）規定相同。
5.乙方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給甲方造成經濟損失，甲方可按上述程式和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決
1.乙方對本契約勞務分包範圍內的工程質量向甲方負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作；未經甲方授權或允許，不得擅自與業主（或總承包商）及有關部門建立工作聯繫；自覺遵守法律法規及有關規章制度。
2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關部門的管理、監督和檢查；接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況和施工進度、施工質量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；與現場其他單位協調配合，照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發生。
3.乙方按甲方統一規劃堆放材料、機具，按甲方標準化工地要求設定標牌, 搞好生活區的管理，做好自身責____區的治安保衛工作。
4.乙方按時提交報表、完整的原始技術經濟資料，配合甲方辦理交工驗收。
5.乙方要做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及罰款。
6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其它設施。
7. 乙方須服從甲方轉發的發包人及工程師的指令。除非本契約另有約定，乙方應對其作業內容的實施、完工負責，乙方應承擔並履行總(分)包契約約定的、與勞務作業有關的所有義務及工作程式。
8. 在簽定完契約後____日內，乙方必須提供現場所有施工人員信息，乙方所現場人員身份證複印件，以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質量要求
1. 工程質量要求按照設計施工圖紙及說明、甲方質量管理規範及國家現行的相關工程施工驗收規範和標準，和主契約有關質量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項：
1、 本契約產品採用分批供應，每批產品的供貨日期、數量及品種以甲方通知為準，但應給乙方合理的準備時間，乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。
2、 在保修期內，屬於保修範圍和內容的項目，乙方應在接到修理通知後3天內派人完成修理，乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委託其他人員修理，保修費用從有乙方負責。3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節點內供貨和施工時，甲方有權終止本契約並有追索乙方賠償的權利4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案並接受甲方項目部的監管。5﹑乙方供貨到交貨地點時，應及時通知甲方對該產品進行驗收，只有經甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本契約產品的結算依據。6﹑本契約至雙方簽字蓋章後生效。7﹑本契約一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，均有同等效力。契約簽訂日期：年____月日
樣品買賣契約電子 篇12
契約編號：（
）購字第號 簽訂時間：________年 ____月 ____日 簽訂地點：____市____區甲方（買受人）：融資租賃有限公司 法定代表人： 住所地： 乙方（供應商）： 法定代表人： 住所地：丙X（承租人）： 法定代表人： 住所地：甲方根據與丙X簽訂的編號為租賃（
）直字第 號的《融資租賃契約》之約定，並根據丙X自行指定的供應商和租賃物，與乙方簽訂本租賃物買賣契約（以下稱“本契約”）。甲方向乙方購買本契約項下的標的物。
一、契約標的物
1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下：幣種：人民幣 單位：元
2、丙X在此確認：
（1）本契約項下的乙方以及標的物作為融資租賃契約項下的供應商及租賃標的物，系丙X自行選定，並未依賴於甲方技能或者受到甲方任何影響。
（2）供應商和指定的標的物規格、式樣、質量、價款等與融資租賃契約規定完全一致。
（3）標的物詳細配置以乙方和丙X的約定為準。
二、標的物的交付
1、乙方應於本契約簽訂之日起 天內將本契約所列標的物在
直接向丙X交付，乙方在向丙X交付標的物時須同時提供質量服務卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附屬檔案。
2、乙方應向甲方開具全額發票，並及時交付給甲方。
3、乙方將標的物交付丙X之時，標的物所有權自乙方轉移至甲方。
三、價款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足後15個工作日內，甲方一次性將標的物價款支付給乙方:
（1）（乙方和）丙X依約定的金額向甲方支付了保證金、手續費等款項；
（2）甲方收到乙方和丙X共同出具的付款通知；
（3）甲方收到丙X出具的租賃物品驗收證明。
2、乙方賬戶信息
戶名： 賬號： 開戶銀行：
3、在本契約簽訂後，當相關法律、市場行情等發生變化，致使各項稅負其他費用增加時，其費用增加部分由乙方承擔，本契約項下購買價格等其他條款不變。
四、驗收方法及標準
1、標的物交接時，丙X應當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認，若對外觀有異議，應當場向乙方提出；對其他質量問題有異議的，應在合理期限內提出。
2、標的物的驗收標準為：
（1）乙方向甲方出售的標的物，其質量必須符合國家汽車產品標準或行業標準，並符合出廠檢驗標準，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合車輛落籍地政府關於尾氣排放的標準。
（2）乙方向甲方出售的標的物，必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品，並能通過公安交通管理部門的檢測，可以上牌行駛的車輛。
五、甲方保證和索賠權
1、標的物的保修期限執行乙方提供的保修手冊的規定。在上述保修期內，標的物出現質量問題或需要保養，乙方應依約對標的物進行修理和保養。
2、本契約訂立後，國家若出台有關汽車產品修理、更換、退貨的規定，按國家規定執行。
3、與標的物有關的瑕疵擔保、租賃期限內的質量保證、保修服務以及其他作為賣方應提供的保證或應履行的義務，乙方應向丙X直接承擔責任。
4、當標的物存在質量問題或性能不良、規格或式樣不符及其他瑕疵時，或者非因甲方原因導致標的物遲延交付或者無法交付給丙X時，甲方將索賠權轉給丙X，由丙X直接向乙方索賠。無論丙X向乙方索賠進程及結果如何，均不得影響丙X按融資租賃契約約定按期向甲方支付租金。
六、違約責任
1、甲方未按照本契約的約定如期支付貨款，則每延遲一____日，甲方應支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。
2、乙方未按期提供和安裝契約規定的標的物，則每延遲____日，乙方應向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。
3、乙方未能保證丙X在契約規定的時間內將標的物投入正常營運，向甲方及丙X賠償由於延期營運而造成的損失。
4、乙方交付的標的物不符合本契約載明或者乙方與丙X特別約定的質量條款，甲方應承擔無償修復、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。
七、侵權
1、當標的物侵犯第三方的智慧財產權時，乙方有義務且應自行承擔費用，解決糾紛，並賠償給甲方及丙X造成的損失。
2、經國家授權的汽車檢驗機構鑑定，標的物確實存在設計、製造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財產損害，乙方應承擔賠償責任。
八、本契約的解除從標的物訂貨到交付，因非甲方原因導致融資租賃契約無法簽訂時，或者融資租賃契約被解除時，甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本契約，乙方應在5個工作日內向甲方退還甲方已付款項。
九、標的物滅失和毀損風險本契約項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付並經丙X驗收合格之前由乙方承擔，標的物交付並驗收合格之後由丙X承擔。
十、不可抗力由於地震、颱風、水災、戰爭以及其它不可預見和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行契約時，當事方應立即將事故情況及時通知對方，並應在事發之日起15天內，提供有效證明或公證。按事故對履行契約的影響程度，各方另行協商決定是否解除契約，或部分免除履行契約的責任，或延期履行契約。十
一、特別約定根據融資租賃契約的約定，丙X應以現金形式向甲方支付保證金元，手續費 元，首付租金 元，合計元，甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙X收取，以抵扣部分甲方應支付給乙方的標的物價款，即甲方還需支付給乙方價款 元後，乙方視作甲方已足額支付標的物價款。十
四、爭議的解決凡因執行本契約所發生的或與本契約有關的一切爭議，應協商解決；如協商不成，則提請契約簽訂地人民法院訴訟解決。十
五、契約的生效本契約經甲、乙、丙三方蓋章後生效。本契約作為編號為租賃（
）直字第 號《融資租賃契約》附屬檔案，具有與其同等法律效力。十
六、其它
1、本契約所稱的標的物即為租賃（
）直字第 號《融資租賃契約》項下之租賃物。
2、甲方僅承擔本契約項下標的物價款的支付義務。
3、本契約所列標的物在技術上有需要補充的事宜，由乙方與丙X另行協商。
4、本契約一式三份，三方各執一份。
（以下無正文）（本頁為簽署頁，無正文）甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表：乙方（蓋章）：法定代表人或授權代表：丙X（蓋章）：法定代表人或授權代表：
樣品買賣契約電子 篇13
甲方（賣方）：契約編號：G-0502 乙方（買方）：簽訂地點：上海
第一條 紅木家具基本情況 （請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內容請在驗收後填寫）簽訂時間：________年____月____日
第二條 質量標準：每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低於樣品同等質量。
第三條 付款方式：簽訂契約後，乙方於____日內付清全額貨款，甲方將於收到貨款3天內發貨。
第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特徵及有無《產品質量承諾書》進行驗收，乙方發現問題應當場提出，並由雙方協商達成解決方案。
第五條 違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按契約總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方後，甲方在 7 天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。
第七條 契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第 二 種方式解決：
（一）提交當地仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第八條 本契約一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。契約執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本契約有同等法律效力。甲方（簽章）：乙方（簽章）：開戶銀行： 開戶銀行：賬號：賬號：聯繫方式： 聯繫方式
樣品買賣契約電子 篇14
甲方(買賣人)：乙方(受讓人)：根據《中華人民共和國____市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商的基礎上就房屋買賣達成如下協定，以茲共同信守執行。
一、概況及買賣內容由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)，房地產具體狀況如下：
(一)甲方依法取得的房地產為工程頂賬房地產(甲方頂賬契約複印件見附屬檔案)，有房屋所屬權未取得房屋產權證，現出售給乙方，房屋辦理產權證時以乙方名義辦理，在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有，乙方有居住使用權。
(二)房地產座落：小區， 樓 戶。
(三)房屋建築面積：平方米，實際測量時房款由乙方多退少補。
(四)交房時間：________年____月____日。
(五)該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併買賣。
(六)該房屋的附屬物(設施)包括但不限於煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網路線路等管線、計量表等一併買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一併買賣;該房屋上的建築物區分所有權等權益一併買賣。
二、契約價款雙方商定房地產成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元，成交價格已經包括本契約第一條所列全部內容買賣之價格。自契約訂立之日起，房屋市場價格的漲跌與甲方無關，由乙方全部承擔。辦理產權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規定執行，不包含在契約價款中，由乙方承擔。
三、契約價款的支付乙方在本契約簽訂之日起內向甲方支付契約價款的%;乙方在甲方交鑰匙並協助乙方辦理完房屋所有權登記後，按甲方約定日期向甲方支付契約價款的%。餘款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。
四、甲方義務
1.甲方保證該房屋不存在產權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。
2.甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項，協助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的檔案、資料和手續便利;結清乙方房屋所有權登記前的與開發商、建築公司之間的有關費用，出示有關交費證明。
3.甲方保證該房屋不存在安全隱患，能夠達到正常、安全使用之狀態。
4.甲方應當及時交房並協助乙方辦理物業移交手續。
五、乙方義務
1.按照本契約約定，及時支付房款。
2.乙方應於甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業移交手續。
六、產權登記及入住甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續，並由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證後的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理，並按國家規定支付相應稅費。甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙，辦理完物業登記手續，結算所有有關費用，以便乙方入住，需要乙方予以協助的，乙方應當協助。甲乙雙方在房屋登記後____日內共同辦理公共維修基金移轉手續。
七、違約責任
1.甲方違約
(1)由於甲方原因甲方未履行義務，致使乙方在履行本契約約定時超過三個月未按約交接房屋產權，不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的，乙方有權解除契約，並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的契約價款。乙方不解除契約的，乙方有權按照契約總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金，乙方同時享有隨時解除契約的權利。
(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發商和建築公司簽訂不合法契約的，存在一房多售情況的，致使契約目的不能實現的，乙方有權解除契約，並有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的契約價款。
(3)甲方由於開發商和建築公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月，影響乙方正常使用該房屋的，應向乙方支付地產公司賠付的違約金，甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的，乙方有權解除契約，並按照契約簽訂之日至契約解除期間以契約總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。
(4)甲方應在乙方或者委託他人辦理買賣過戶時，積極給予協助。由於甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的，乙方按本契約違約責任的第一條追究甲方的違約責任。
(5)由於甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下，乙方因入住對於室內裝修的費用由甲方承擔。
2.乙方違約乙方未按約支付契約價款的，自支付期滿____月之後按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行契約或未按契約支付剩餘價款逾期超過________年的，甲方有權解除契約，並扣除乙方15%的總契約價款。由於乙方原因造成該協定未能達成的，由乙方自行承擔因入住對於室內裝修的費用。
八、房屋風險房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔，自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。
九、爭議解決爭議解決在執行本協定的過程中，如甲、乙雙方發生爭議，先協商解決。協商不成時，任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、契約生效甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係，乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解，自願買受該房地產。契約自簽訂之日起生效。甲方(簽章)： 乙方(簽章)：身份證號： 身份證號：聯繫電話： 聯繫電話：________年____月____日________年____月____日
樣品買賣契約電子 篇15
出賣人：(以下簡稱甲方)
買受人：(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購 貨物，契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件，甲方應於 日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣仟佰元，共人民幣萬仟 佰元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的，可於一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
樣品買賣契約電子 篇16
出賣人：__________________(以下簡稱甲方)
買受人：__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條
乙方向甲方訂購____________貨物，如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件，甲方應於______日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。
因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元於甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的，可於______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應付賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或藉故解除契約等情況。
第八條
契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 ______種方式解決：
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項：________________________
本合一式_______份，甲、乙雙方各執_______份為憑。
甲方：_____________________乙方：_____________________
日期：_____________________
樣品買賣契約電子 篇17
憑樣品買賣契約
契約編號：
出賣人：（以下簡稱甲方） 買受人：（以下簡稱乙方）
住所地： 住所地：
法定代表人： 法定代表人：
甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關法律規定，在平等、自願的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣契約條款。
第一條 產品名稱、型號、數量
______________________________________________________
______________________________________________________。
第二條 產品質量
1. 產品質量的要求：______________________________________________________。
為準確表明產品品質，乙方在確認訂購前，應由甲乙雙方共同確認產品樣品，並將樣品封存，以作為交易標的物的品質標準。樣品質量說明如下：
______________________________________________________。
2. 產品包裝的特殊要求：______________________________________________________。
3. 乙方對產品質量有異議的，應當在收到產品後________日內提出確有證據的書面異議並通知甲方；逾期不提出異議的，視為甲方產品質量符合本契約約定的要求。但乙方使用甲方產品的，不受上述期限限制，視為甲方產品符合契約約定的要求。
第三條 產品價款
1. 產品的單價與總價：單價：_______元/件；總價：_______元。
上述貨物的含稅價為：_______，總價款為：_______。
2. 甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用等按下列約定承擔：
甲方產品的包裝物由_______提供，包裝費用由_______承擔。
甲方產品的運輸由_______辦理，運輸費用由_______承擔。
甲方產品的保險由_______辦理，保險費用由_______承擔。
第四條 產品交付
甲方產品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦託運（註：三選一）。
產品交付地點為_______，交貨時間為契約生效後_______日，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認檔案後_______日內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應檔案的，甲方有權延期交貨。
在契約約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品毀損、滅失的風險由甲方承擔；產品交付後或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品毀損、滅失的風險由乙方承擔。
第五條 價款結算
乙方應在本契約簽訂_______日內向甲方預付貨款_______元，甲方交付前給付價款_______元，餘款由乙方在收到甲方產品之日起_______日內付清。
乙方應當以現金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。
雙方同意乙方未能付清所有價款之前，甲方產品的所有權仍屬於甲方所有。
第六條 契約的解除與終止
雙方協商一致的，可以終止契約的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除契約，但應當及時書面通知對方。
第七條 商業秘密
乙方在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的全部信息（包括技術信息和經營信息等）均為甲方的商業秘密。
無論何種原因終止、解除本契約的，乙方同意對在簽訂和履行本契約中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本契約義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。
乙方違反上述約定的，應當賠償由此給甲方造成的全部損失。
第八條 違約責任
本契約簽訂後，任何一方違約，都應當承擔違約金_______元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等）。
第九條 不可抗力
因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本契約不能履行的，雙方終止契約的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失後，雙方需要繼續履行契約的，由雙方另行協商。
因不可抗力終止契約履行的一方，應當於事件發生後_______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明檔案並及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。
第十條 其他約定事項
1. 乙方聯繫人或授權代表在履行契約過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。
2. 簽訂或履行契約過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。
3. 乙方聯繫地址、電話等發生變化的，應當及時通知甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本契約列明的聯繫方式無法與乙方聯繫的，由乙方承擔相應的責任。
4. 本契約未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協定，補充協定與本契約書具有同等法律效力。
5. 乙方應當在簽訂契約時向甲方提供其合法經營的證明檔案，並作為本契約的附屬檔案。
6. 簽訂本契約時，雙方確認的契約附屬檔案為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等法律效力。
第十一條 爭議解決
本契約履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向______________人民法院提起訴訟解決。
第十二條 本契約經雙方蓋章或授權代表簽字後生效。
第十三條 本契約一式四份，雙方各執兩份。
甲方： 乙方：
委託代理人：委託代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
_______年_____月_____日 _______年_____月_____日
（聲明：僅供參考，不能作為您的決定或行為的支持依據，使用前與律師協商，對此不承擔任何法律責任。）
樣品買賣契約電子 篇18
賣方：________
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子信箱：________________
買方：________
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子信箱：
茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________設備，於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應於________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，並催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可於________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應盡賠償之責。
第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
第八條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項：________
本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人：_______買受人：_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________
樣品買賣契約電子 篇19
賣方：________(下稱甲方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子信箱：________________
買方：________(下稱乙方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子信箱：
茲為手機買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________手機，於契約成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的手機________件，甲方應於________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，於甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，並催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可於________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應盡賠償之責。
第六條甲方所交付手機，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，乙方有損害者，得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或藉故解除契約。
第八條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項：________
本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：_______
買受人(乙方)(簽章)：_______
___________年_________月_____日
簽訂地點：_____________________
樣品買賣契約電子 篇20
賣方(以下簡稱甲方)：
買方(以下簡稱乙方)：
特此同意以下商品的銷售：
第一條乙方向甲方訂購貨物。在契約訂立之日，甲方將交付與樣品相同類型，相同質量的貨物。甲方應在____天內交付乙方。
第二條如果甲方不能按時交貨或僅部分交貨，則乙方應通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是，如果乙方不同意，則可以終止契約。
因此，如果乙方受損，乙方可以要求賠償，甲方無異議。
第三條：由於自然災害或其他不可抗力原因，甲方不能按時交付或不能全額交付的，可以推遲期限。但是，延遲天數應由雙方共同決定。
第四條：約定每次購買應支付人民幣_________________________________，同時全額交納交貨價。如果乙方未能全額付款，則甲方可以停止交付貨物並同意敦促他在一定時間內付款。如果交貨沒有逾期，則甲方可以終止契約。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。
第五條乙方預見到不能在該期限內付款的，乙方可以通知甲方在______天前延長交貨期。如果甲方不同意，乙方可以終止契約。損害對方的，應當承擔賠償責任。
第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售契約。甲方無異議。因此，那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。
第七條貨物價格有變動的，當事人不得主張漲價，跌價或因故終止契約。
第八條____相同的副本，甲，乙雙方各持有____副本作為證據。
賣方(甲方)：
______年月日
買方(乙方)：
______年月日
樣品買賣契約電子 篇21
甲方（賣方）：北京XX公司乙方（買方）：
一、基本情況：
二、 質量標準：每件藝術品樣式、材質、規格等均要與在甲方店內觀看實物為同一物品。
三、 付款方式：現金或銀行卡轉帳
四、 運送：甲方負責運送，運送費用由甲方承擔。甲方應在交貨時督促乙方對物品的各項指標進行核對，如乙方發現問題需當場提出，甲乙雙方協商解決，運送過程中發生的損壞由甲方承擔。
五、 違約責任：若甲方未能按乙方規定的時間規格交貨（交貨時間以全部貨款到賬的____日內為準），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部契約金額3%的違約金。
六、 契約爭議解決方式：本契約在履行過程中發生爭議，由甲乙雙方協商解決，協商不成的依法向當地人民法院訴訟解決。
七、 本契約一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。契約執行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本契約有同樣法律效力。甲方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日乙方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日
樣品買賣契約電子 篇22
範例契約是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關係的協定。為你準備了憑樣品買賣契約範例，敬請關注!憑樣品買賣契約範例出賣人：_________(以下簡稱甲方)。買受人：_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購_________貨物，如契約成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應於____日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應於____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除契約。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元於甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，並定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。因此所受的`損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的，可於____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除契約，如給對方造成損害，應付賠償之責。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或藉故解除契約等情況。
第八條契約爭議的解決方式：本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項：_________本契約一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：_________買受人(乙方)(簽章)：_________________年____月____日________年____月____日簽訂地點：_________簽訂地點：_________