機電工程施工契約 篇1
發包方(以下稱甲方)：_________________________
承包方(以下稱乙方)：_________________________
根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本契約。
第一條、工程項目
一、工程名稱：_____安裝工程
二、工程地點：_____
三、承包方式：包工、包機械、包安全
第二條、工程期限
契約工期總日曆天數_____天
第三條、工程價款、結算及付款方式
本契約實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組_____元/組(一組_____塊電池板)。
1、乙方施工完成並經甲方驗收合格後，甲方確認工程量後，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_____安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束後，甲方_____日內支付相關工程費用.
第四條、甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大於_____cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條、件進行維修。
第五條、安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條、獎懲責任
1、如_____月_____日前安裝達到_____光伏板安裝，則按_____元標準進行結算。
2、協定一方擅自解除或終止本契約的，違約方應按工程款的_____%向守約方支付違約金。
第七條、糾紛解決辦法因本契約產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條、附則
本契約一式_____份，甲乙雙方各執_____份，自雙方代表簽字。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
電話：______________________電話：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
機電工程施工契約 篇2
發包方(以下簡稱甲方)：_____________________
承包方(以下簡稱乙方)：_____________________
根據《中華人民共和國經濟民法典》，《中華人民共和國建築法》，《建築工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規範、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本契約。
一、工程概況
(一)工程名稱：_____________________
(二)工程地點：_____________________
二、工程承包範圍
___________________________________
安全維護及整改
三、契約工期_______天
四、工程造價
工程造價為：______________元整
五、質量標準
5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規範(包括但不限於以下內容)
5.2.1本工程的技術標準與規範應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規範。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
六、承包方式
按本契約第2條承包範圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包乾。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉建設廳檔案_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規範》(_______，《_______省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第_______號)，《_______省建設工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建築裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉建設廳檔案_______建價_______號檔案綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證後可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上(以_______市氣象局報告為準)，一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，契約工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，契約工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工後，甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%.
9.2在工程結算辦理完畢後，甲方支付至結算總價的_______%，工程保修金留結算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年後如無質量問題_______天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本契約約定的形式承擔違約責任，契約沒有約定的，案民法典及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任後仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建築施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，並做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本契約在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本契約一式_______份，甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章後生效。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
機電工程施工契約 篇3
建設機電工程施工協定書
甲方： 乙方：
地址： 地址：
郵編： 郵編：
電話： 電話：
法定代表人(委託代理人)：
法定代表人(委託代理人)：
開戶行： 開戶行：
賬戶： 賬戶：
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本契約，以求共同恪守：
第一條 工程名稱 (指分包部分之間工程名稱)
第二條 工程地點 。
第三條 工程範圍 。
第四條 質量標準 可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規範》列出)。
第五條 承包人 (如按預算實行包工包料，屬於總承包人及發包人負責供應之材料，分包人應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細註明)。
第六條 工程總價 本工程包價計人民幣 元整。
第七條 工程包價 本工程包價計人民幣 元整(本工程全部總造價減去發包人及總承包人供應材料總值)。
第八條 付款辦法
第九條 工程期限 按本契約第三條的工程範圍自 年 月 日開工至 年 月 日止全部完工。
第十條 中間開工 本工程範圍內的 工程，自 年 月 日開工於 年 月 日完成交工。 第十一條 雙方聯繫制度及協作辦法 。
第十二條 關於工程保密辦法 。
第十三條 違約責任 。
第十四條 特殊條款 。
第十五條 契約有效期限，本契約自雙方簽字蓋章後立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗收款項結清後失效。
第十六條 契約份數 本契約正式兩份，雙方各執一份，副本 份，總承包人收執 份(其中送撥款銀行及發包人各一份)分包方收執 份。
第十七條 契約附屬檔案
總承包人： 負責人： 地址： 電話：
分 包 方： 負責人： 地址： 電話： 年 月 日訂立
附表1： 工程項目一覽表 工程預算號 工程名稱 單位 工程數量 預算(概算) 價值 預定工期 開工 竣工
備註
附表2： 總承包人(發包人)負責供應材料表 品種 規格 單位 數量 交貨時間 交貨地點 備註
機電工程施工契約 篇4
機電工程施工協定書
發包方(以下稱甲方)：_________________________
承包方(以下稱乙方)：_________________________
根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本契約。
第一條、工程項目
一、工程名稱：_____安裝工程
二、工程地點：_____
三、承包方式：包工、包機械、包安全
第二條、工程期限
契約工期總日曆天數_____天
第三條、工程價款、結算及付款方式
本契約實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組_____元/組(一組_____塊電池板)。
1、乙方施工完成並經甲方驗收合格後，甲方確認工程量後，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_____安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束後，甲方_____日內支付相關工程費用.
第四條、甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大於_____cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條、件進行維修。
第五條、安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條、獎懲責任
1、如_____月_____日前安裝達到_____光伏板安裝，則按_____元標準進行結算。
2、協定一方擅自解除或終止本契約的，違約方應按工程款的_____%向守約方支付違約金。
第七條、糾紛解決辦法因本契約產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條、附則
本契約一式_____份，甲乙雙方各執_____份，自雙方代表簽字。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
電話：______________________電話：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
機電工程施工契約 篇5
機電工程施工協定書
契約編號：
項目建設工程 施工契約
工程名稱：
發 包 人：
承 包 人：
簽訂時間：
簽訂地點：
第一節 契約協定書
發包人(全稱)：承包人(全稱)：根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就
一、工程概況
1. 工程名稱： (項目名稱標段。
2. 工程地點：
3. 工程立項批准文號：
4. 資金來源：
5. 工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)
6. 工程承包範圍：
詳細承包範圍見第七章“技術標準和要求”。
二、契約工期
計畫開工日期：年 月 日。
計畫竣工日期：年 月 日。
工期總日曆天數 天。工期總日曆天數與根據前述計畫開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日曆天數為準。
三、質量標準
工程質量符合： 標準。 施工安全文明標準化： 。
四、契約形式
本契約採用單價契約形式。
五、簽約契約價
人民幣(大寫)：(￥： 元); 其中：
(1)安全文明施工費：
人民幣(大寫)：(￥： 元);
(2)材料和工程設備暫估價金額：
人民幣(大寫)：(￥： 元);
(3)專業工程暫估價金額：
人民幣(大寫)：(￥： 元);
(4)暫列金額：
人民幣(大寫)：(￥： 元);
六、承包人項目經理及其主要管理人員：
項目經理姓名： 職稱
：身份證號：建造師執業資格等級及執業證號：建造師註冊證號：安全生產考核證號(B類)： 技術負責人姓名：職稱：身份證號：土建施工員姓名：職稱： 身份證號： 安裝施工員姓名：職稱： 身份證號： 質量員姓名： 職稱： 身份證號： 安全員姓名： 職稱： 身份證號： 安全生產考核證號(C類)：材料員姓名： 職稱： 身份證號： 試驗員姓名： 職稱： 身份證號： 造價員姓名： 職稱： 身份證號： ……
附：企業為派遣人員繳納養老保險的名冊
七、契約檔案構成
本協定書與下列檔案一起構成契約檔案：
1、中標通知書;
2、投標函及投標函附錄;
3、專用契約條款;
4、通用契約條款;
5、技術標準和要求;
6、圖紙;
7、已標價工程量清單;
8、其他契約檔案。
在契約訂立及履行過程中形式的與契約有關的檔案均構成契約檔案組成部分。
上述各項契約檔案包括契約當事人就該項契約檔案所作出的補充和修改，屬於同一類內容的檔案，應以最新簽署的為準。專用契約條款及其附屬檔案須經契約當事人簽字或蓋章，以非法人分公司名義簽訂的契約無效。
八、承諾
1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照契約約定的期限和方式支付契約價款。
2、承包人承諾按照法律規定及契約約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3、發包人和承包人理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與契約實質性內容相背離的協定。
甲方(業主)：(簽章)乙方：(簽章)
簽約地址： 簽約日期：