合法的建設施工契約 篇1
甲方：乙方：經甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的原則協商一致，特簽訂以下協定，供雙方共同遵守執行。
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、承包內容：
四、承包方式：
五、承包價格：
六、付款方式：
七、甲、乙雙方責任與義務
(1)甲方：
1、按照契約約定時支付工程款。
2、現場監督：檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等。
3、現場協調各工種之間的工作配合，解決施工過程中出現的矛盾。
4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。
(2)乙方：
1、按時、按質、按量完成契約範圍的施工任務，嚴格執行防水工程相關規範及標準。
2、提供防水材料的合格證和相關資料。
3、遵守甲方在契約範圍內的相關規定。
4、嚴格管理好自己的施工人員，不拖欠員工工資，乙方人員及設備、材料自行管理。
八、違約責任如違約，造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工契約一式二份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，相關工程款項結清時終止。甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________________年____月____日
________年____月____日施工契約 篇10發包人：（以下簡稱甲方）承包人：（以下簡稱乙方）經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本契約，共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包範圍：
4、承包方式：包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、契約價款：契約總價款萬元。
二、技術要求
1、路面為c厚C30水泥混凝土路面，寬米。
2、18c厚3：7灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、XX處理在原有基礎上，對高低不平路段，採用推土機或裝載機整平，並清除地表雜草，然後用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權利和義務
合法的建設施工契約 篇2
甲方：乙方：經甲、乙雙方在有關法規的前提下，對建設項目的負責將市外牆塗裝工程項目協商一致。
一、承包範圍：
二、承包內容：外牆平面塗料工程，包括業主對工程的技術要求或施工必須完成的工程量；裝飾工期要求；安全生產要求；文明施工。
三、承包方式：乙方以包工的形式承包本工程。包工的範圍：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價為元包括施工工具（平塗滾筒油掃等）。
四、雙方的責任：
1、甲方提供乙方的住宿問題，施工用的材料採購到位；負責協商解決施工中存在的問題。
2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人員，乙方必須在________年____月____日前外牆塗裝全部完工，如拖延工期，按每天罰款伍佰元計算給甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可順延一天）。
3、乙方在施工中出現人中傷亡事故，由乙方負責。
4、乙方必須為甲方節約材料。
5、乙方施工質量必須達到驗收合格，如因施工而造成的驗收不合格及質量問題，所造成的一切經濟損失由乙方負責。
五、質量要求：乙方須達到甲方與建設方簽訂的契約要求--優良工程。
六、塗裝材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平塗面漆滾塗兩遍。
七、工程量：預計為2（外牆包工單價為元2）包工造價元以實際驗收數目為準。
八、付款方式：乙方進場後，甲方先墊付每個工人每天一伙食費元，平塗面漆全部完工，甲方應付工程款的（其中包括：工人每支付的生活費），餘下的工程總款的在工程驗收合格後三天內全部付清，如逾期不付，按每天罰款伍佰元計算給乙方。工程負責人：工程質量監理：本契約一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效，具有法律效力。甲方：乙方：代表人：代表人：身份證號碼：身份證號碼：電話：電話：簽訂日期：________年____月____日
合法的建設施工契約 篇3
發包方：____________承包方：____________依照《民法典》及其它有關法律、行政法規，甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方，由乙方負責承包施工。遵等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，明確雙方的權利義務關係，經協商訂立本契約。
一、工程概況工程名稱：賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目
1、路基長5公里，路面寬
3、5米，總計整修面積17500平方米，中標價3萬元。
2、路面長5公里，路面沙化寬
3、5米，厚15厘米，總計沙化面積17500平方米，中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道，涵洞深
3、5米，中標價2萬元。工程內容：路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培築。
二、工程承包範圍承包範圍：施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式：契約價款金額合計（大寫）：____________（人民幣）：____________萬元。工程價款按工程進度分期分批支付，工程驗收合格後決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金，工程竣工無質量缺陷後付給乙方。
四、雙方的權利義務：
1、由甲方提供圖紙，乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規範的要求施工，乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂契約之日起____日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權，甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收，驗收合格後，方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意，乙方不得更換項目經理，否則，甲方有權終止契約。
5、乙方不得將工程項目轉包，未經甲方同意不得分包。否則一經查實，甲方有權終止契約，同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中，確保施工安全。若出現工傷等安全事故，由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的，由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任：
1、乙方必須按時竣工，否則，每超期一天，按1000元天支付違約金。
2、若乙方中途終止契約，則其前期施工的投入，甲方不予賠償，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格，需要返工、修復的，則乙方無條件返工、修復，直到達到要求的標準，其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止契約，給乙方造成損失的，由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準，需要返工、修復，而乙方不予返工、修復的，則甲方有權終止契約，解除承包關係，乙方的投入損失自負，甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、契約工期：開工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日契約工期總日曆天數____________天。
七、質量標準工程質量標準：合格。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效本契約雙方約定簽字蓋章後生效
合法的建設施工契約 篇4
發包人（全稱）：_______________________
承包人（全稱）：_______________________
依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就下列建設工程施工事項協商一致，訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱：____________________________________________。
工程地點：____________________________________________。
工程內容：____________________________________________。
工程立項批准文號：____________________________________。
資金____________________________________________。
二、工程承包範圍
承包範圍：____________________________________________。
三、契約工期
開工日期：____________________________________________。
竣工日期：____________________________________________。
契約工期總日曆天數________________天。
四、質量標準
工程質量標準：________________________________________。
五、契約價款
金額（大寫）：_________________________元（人民幣）。
￥：__________________元（人民幣）。
六、組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括：
1.本契約協定書
2.中標通知書
3.投標書及其附屬檔案
4.本契約專用條款
5.本契約通用條款
6.標準、規範及有關技術檔案
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效
契約訂立時間：____________年_________月_________日
契約訂立地點：____________________________________
本契約雙方約定後生效。
發包人（公章）：_____________?承包人（公章）：_____________
住所：_______________________?住所：_______________________
法定代表人（簽字）：_________?法定代表人（簽字）：_________
委託代理人（簽字）：_________?委託代理人（簽字）：_________
電話：_______________________?電話：_______________________
傳真：_______________________?傳真：_______________________
開戶銀行：___________________?開戶銀行：___________________
賬號：_______________________?賬號：_______________________
編碼：___________________?編碼：___________________
_________年_______月_______日?_________年_______月_______日
附屬檔案1?上海市建設工程施工契約（通用條款）
一、詞語定義及契約檔案
1.詞語定義
下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義。
1.1?通用條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，通用於建設工程施工的條款。
1.2?專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。
1.3?發包人：指在協定書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.4?工程師：指發包人指定的履行本契約的己方代表，或發包人委託的監理單位派出的總監理工程師。其具體身份和職權由發包人、承包人在專用條款中約定。
1.5?承包人：指在協定書中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。
1.6?承包人代表：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和契約履行的代表。
1.7?設計單位：指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.8?監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.9?工程：指發包人、承包人在協定書中約定的承包範圍內的工程。
1.10?契約價款：指發包人、承包人在協定書中約定，發包人用以支付承包人按照契約約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。
1.11?追加契約價款：指在契約履行中發生需要增加契約價款的情況，經發包人確認後按計算契約價款的方法增加的契約價款。
1.12?費用：指不包含在契約價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經費支出。
1.13?保留金：指契約雙方約定按一定比例在工程價款中提留，用於工程缺陷修補的款項。
1.14?接收證書：指發包人在工程或分項工程通過竣工驗收後，簽發給承包人的工程接收憑證。
1.15?缺陷責_____：指承包人在工程竣工後，對所建工程的存在缺陷及在使用過程中暴露出來的缺陷或損害負有修補責任的期限。
1.16?履約證書：指發包人在承包人按照契約約定履行責任，於缺陷責_____滿後簽發給承包人的完成契約履約的憑證。
1.17?保修期：指承包人在工程或分部工程竣工後，對所建工程在一定時限內出現的質量問題負有保修責任的期限。其期限自工程或分部工程接收證書上註明的竣工日期起，至質量保修書（契約）約定的期限止。
1.18?工期：指發包人承包人在協定書中約定，按總日曆天數（包括法定節假日）計算的承包天數。
1.19?開工日期：指發包人承包人在協定書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.20?竣工日期：指發包人承包人在協定書中約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。
1.21?圖紙：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。
1.22?施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。
1.23?書面形式：指契約書、紙質信件和數據電文（包括傳真、電子郵件）等可以有形地表現所載內容的形式。
1.24?違約責任：指契約一方不履行契約義務或履行契約義務不符契約定所應承擔的責任。
1.25?索賠：指契約履行過程中，對於非己方過失，而是因對方原因造成實際損失，向對方提出經濟補償和（或）工期順延的要求。
1.26?不可抗力：指契約履行中發生的不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。
1.27?小時或天：本契約中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算（不扣除休息時間）；規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日的次日為時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24?時。
2.契約檔案及解釋順序
2.1?契約檔案應能相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本契約的檔案及優先解釋順序如下：
（1）本契約協定書
（2）中標通知書
（3）投標書及其附屬檔案
（4）本契約專用條款
（5）本契約通用條款
（6）標準、規範及有關技術檔案
（7）圖紙
（8）工程量清單
（9）工程報價單或預算書
契約履行中，發包人、承包人有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。
2.2?當契約檔案內容界定不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人、承包人協商解決。雙方也可以提請工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意工程師的解釋時，按本通用條款38?條關於爭議的約定處理。
3.語言文字和適用法律、標準及規範
3.1?語言文字
本契約檔案使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應為解釋和說明本契約的標準語言文字。
3.2?適用法律和法規
本契約檔案適用中華人民共和國的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。
3.3?適用標準、規範
雙方在專用條款內約定適用國家標準、規範的.名稱；沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的，約定適用行業標準、規範的名稱；沒有國家和行業標準、規範的，約定適用地方標準、規範的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規範。屬強制性標準的，發包人、承包人必須遵守。
國內沒有相應標準、規範的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。
本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。
4.圖紙
4.1?發包人應按專用條款約定的日期和套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為複製，複製費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。
4.2?承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三方。本契約終止後，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。
4.3?承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
二、雙方一般權利和義務
5.工程師
5.1?發包人派駐施工場地履行契約的代表，在本契約中稱工程師。其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明。
5.2?實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理許可權以書面形式通知承包人。
5.3?監理單位委派的總監理工程師在本契約中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人、承包人在專用條款內寫明。其職權應與發包人派駐現場履行契約的代表相區別。二者職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，並以書面形式通知承包人。
5.4?契約履行中，發生影響發包人、承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據契約在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對此處理有異議時，按本通用條款第38?條關於爭議的約定處理。
5.5?除契約內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本契約約定的承包人的任何權利與義務。
5.6?不實行工程監理的，本契約中工程師專指發包人派駐施工場地履行契約的代表，其具體職權由發包人在專用條款內寫明。
6.工程師的委派和指令
6.1?工程師可委派工程師代表，行使契約約定的自己的職權，並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應經發包人同意，並提前7天以書面形式通知承包人。委派書和撤回通知作為本契約附屬檔案。
工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。
除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。
6.2?工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給承包人代表，承包人代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認。承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加契約價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。
6.3?工程師應按契約約定，及時向承包人提供所需指令、通知，並履行約定的其他義務。由於工程師未能按契約約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加契約價款，並賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。
6.4?如需更換工程師，發包人應提前7天以書面形式通知承包人，後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權，履行前任的義務。
7.承包人代表
7.1?承包人代表的姓名、職務在專用條款內寫明。
7.2?承包人依據契約發出的通知，以書面形式由承包人代表簽字後送交工程師，工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。
7.3?承包人代表按發包人認可的施工組織設計（施工方案）和工程師依據契約發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時，承包人代表應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三方的，由發包人承擔由此發生的追加契約價款，相應順延工期；責任在承包人的，由承包人承擔費用，不順延工期。
7.4?承包人如需更換承包人代表，應提前7天以書面形式通知發包人，並徵得發包人同意。後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權，履行前任的義務。
7.5?發包人可以與承包人協商，建議更換其認為不稱職的承包人代表。
8.發包人工作
8.1?發包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：
（1）辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地等工作，使施工場地具備施工條件，在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題；
（2）將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點，保證施工期間的需要；
（3）開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及專用條款約定的施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通；
（4）向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責；
（5）辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批准手續（證明承包人自身資質的證件除外）；
（6）確定水準點與座標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗；
（7）組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底；
（8）協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物（包括文物保護建築）、古樹名木的保護工作，承擔有關費用；
（9）發包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。
8.2?發包人如將前款部分工作委託承包人辦理，雙方應在專用條款內約定，相關費用由發包人承擔。
8.3?發包人未能履行8.1款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，發包人賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。
9.承包人工作
9.1?承包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作：
（1）根據發包人委託，在其設計資質等級和業務允許的範圍內，完成施工圖設計或與工程配套的設計，經工程師確認後使用，發包人承擔由此發生的費用；
（2）向工程師提供年、季、月度工程進度計畫及相應進度統計報表；
（3）根據工程需要，提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施，並負責安全保衛；
（4）按專用條款約定的數量和要求，向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施，發包人承擔由此發生的費用；
（5）遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外；
（6）已竣工工程未交付發包人之前，承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作。保護期間發生損壞，由承包人負責修復，並承擔相應費用；發包人要求承包人採取特殊措施保護的工程部位和相應的追加契約價款，雙方在專用條款內約定；
（7）按專用條款約定做好施工場地地下管線和鄰近建築物、構築物（包括文物保護建築）、古樹名木的保護工作；
（8）保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場達到專用條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款；
（9）承包人應做的其他工作，雙方在專用條款內約定。
9.2?承包人未能履行前款各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失。
三、施工組織設計和工期
10.進度計畫
10.1?承包人應按專用條款約定的日期，將施工組織設計和工程進度計畫提交工程師。工程師按專用條款約定的時間予以確認或提出修改意見。逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。
10.2?群體工程中單位工程分期進行施工的，承包人應按照發包人提供圖紙及有關資料的時間，按單位工程編制進度計畫，其具體內容雙方在專用條款中約定。
10.3?承包人必須按工程師確認的進度計畫組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計畫不符時，承包人應按工程師的要求提出改進措施，經工程師確認後執行。因承包人原因導致實際進度與進度計畫不符，承包人無權就改進措施提出追加契約價款。
11.開工及延期開工
11.1?承包人應當按照協定書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲於協定書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後48小時內以書面形式答覆承包人。工程師在接到延期開工申請後48小時內不答覆，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。
11.2?因發包人原因不能按照協定書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，並相應順延工期。
12.暫停施工工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，並妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見後，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在48小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求後48小時內未予答覆，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加契約價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。
13.工期延誤
13.1?因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延；
（1）發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件；
（2）發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；
（3）發包人派出的工程師或在施工現場的發包人雇用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常進行或停工；
（4）工程師未按契約約定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常進行；
（5）設計變更和工程量增加；
（6）一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；
（7）不可抗力；
（8）專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
13.2?承包人在前款情況發生後14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告後14天內予以確認。逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。
14.工程竣工
14.1?承包人必須按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。
14.2?因承包人原因不能按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。
14.3?施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致後應簽訂提前竣工協定，作為契約檔案組成部分。提前竣工協定應包括承包人為保證工程質量和安全採取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加契約價款等內容。
四、質量與檢驗
15.工程質量
15.1?工程施工應達到協定書約定的質量標準。質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。工程質量因承包人原因未達到約定的標準，承包人承擔違約責任。
15.2?雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
16.檢查和返工
16.1?承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙的要求以及工程師依據契約發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，並為檢查檢驗提供便利條件。
16.2?工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符契約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
16.3?工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加契約價款由發包人承擔，並相應順延工期。
16.4?因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加契約價款，由發包人承擔。
17.隱蔽工程和中間驗收
17.1?工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上籤字後，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。
17.2?工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。
17.3?經工程師驗收，工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求，驗收24小時後，工程師不在驗收記錄上籤字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。
18.重新檢驗無論工程師是否進行驗收，當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時，承包人應按要求進行剝離或開孔，並在檢驗後重新覆蓋或修復。檢驗合格，發包人承擔由此發生的全部追加契約價款，賠償承包人損失，並相應順延工期。檢驗不合格，承包人承擔發生的全部費用，工期不予順延。
19.工程試車
19.1?雙方約定需要試車的，試車內容應與承包人承包的安裝範圍相一致。
19.2?設備安裝工程具備單機無負荷試車條件，承包人組織試車，並在試車前48小時以書面形式通知工程師。通知包括試車內容、時間、地點。承包人準備試車記錄，發包人根據承包人要求為試車提供必要條件。試車合格，工程師在試車記錄上籤字。
19.3?工程師不能按時參加試車，須在開始試車前24小時內以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按時提出延期要求，不參加試車，應承認試車記錄。
19.4?設備安裝工程具備無負荷聯動試車條件，發包人組織試車，並在試車前48小時以書面形式通知承包人。通知包括試車內容、時間、地點和對承包人的要求。承包人按要求做好準備工作。試車合格，雙方在試車記錄上籤字。
19.5?雙方責任
（1）由於設計原因試車達不到驗收要求，發包人應要求設計單位修改設計。承包人按修改後的設計方案重新安裝。發包人承擔修改設計、拆除及重新安裝的全部費用和追加契約價款，工期相應順延。
（3）由於承包人施工原因試車達不到驗收要求，承包人按工程師要求重新安裝和試車，並承擔重新安裝和試車的費用，工期不予順延。
（4）試車費用除已包括在契約價款之內或專用條款另有約定外，均由發包人承擔。
（5）工程師在試車合格後不在試車記錄上籤字，試車結束24小時後，視為工程師已經認可試車記錄，承包人可繼續施工或辦理竣工手續。
19.6?投料試車應在工程竣工驗收後由發包人負責。如發包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時，應徵得承包人同意，另行簽訂補充協定。
五、安全施工
20.安全施工與檢查
20.1?承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
20.2?發包人應對己方在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。
21.安全防護
21.1?承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，事前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可後實施，防護措施費用由發包人承擔。
21.2?實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工（含儲存、運輸、使用）及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，並提出相應的安全防護措施，經工程師認可後實施，安全防護措施費用由發包人承擔。
22.事故處理髮生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。
六、契約價款與支付
23.契約價款及調整
23.1?招標工程的契約價款由發包人、承包人依據中標通知書中的中標價格在協定書內約定。非招標工程的契約價款由發包人、承包人依據工程預算書在協定書內約定。
23.2?契約價款在協定書內約定後，任何一方不得擅自改變。契約價款計價的方式可採用固定總價、固定單價或雙方約定的其他計價方式。
（1）採用固定總價計價方式的，雙方在專用條款內約定契約價款包含的風險範圍和風險費用的計算方法。在約定的風險範圍內，契約價款不作調整。風險範圍以外的契約價款調整方法，應當在專用條款內約定。
（2）採用固定單價計價方式的，除專用條款另有約定外，在約定風險範圍內，單價不作調整。在約定風險範圍外實際數量變化超過該項目工程量清單內數量10％以上，且該項目數量變化的金額超過契約金額0.01％時，單價可作調整。
23.3?除專用條款另有約定外，因下列因素髮生成本變化的，契約價款可作調整：
（1）法律、行政法規和國家有關政策重大變化影響契約價款；
（2）工期超過十二個月的；
（3）雙方約定的其他因素。價格調整因素和調整方法由雙方約定。
24.工程預付款
實行工程預付款的，雙方應當在專用條款內約定發包人向承包人預付工程款的時間和數額，開工後按約定的時間和比例逐次扣回。預付時間應不遲於約定的開工日期前7天。發包人不按約定預付，承包人在約定預付時間的7天后，可向發包人發出要求預付的通知。發包人收到通知後仍不能按要求預付，承包人可在發出通知後的第8天停止施工。發包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的同期銀行貸款利息，並承擔違約責任。
25.工程量確認
25.1?承包人應按專用條款約定的時間，向工程師提交已完工程量的報告。工程師應在接到報告後的14天內，按設計圖紙核實已完工程量（以下稱計量），並在計量前24小時通知承包人。承包人應當為計量提供便利條件並派人參加。承包人收到通知後不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。
25.2?工程師收到承包人報告後14天內未進行計量，從第15天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。
25.3?對承包人超出設計圖紙範圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。
26.工程款（進度款）支付
26.1?在確認計量結果後14天內，發包人應向承包人支付工程款（進度款）。按約定時間發包人應扣回的預付款，與工程款（進度款）同期結算。
26.2?本通用條款第23?條確定調整的契約價款，第31?條工程變更調整的契約價款及其他條款中約定的追加契約價款，與工程款（進度款）同期調整支付。
26.3?發包人支付工程款（進度款）時，按專用條款中約定的比例，提留保留金。
26.4?發包人超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），承包人可向發包人發出要求付款的通知。發包人收到承包人通知後仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協定，經承包人同意後可延期支付。協定應明確延期支付的時間，並從計量結果確認後的第15天起計算應付款的貸款利息。
26.5?發包人不按契約約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協定，導致施工無法進行，承包人可停止施工。發包人應承擔違約責任。
七、材料設備供應
27.發包人供應材料設備
27.1?發包人供應材料設備的，雙方應當按專用條款約定，制定發包人供應材料設備一覽表，寫明所供材料設備的品種、規格、型號、數量、單價、質量等級、提供時間和地點。
27.2?發包人按一覽表所定的內容提供材料設備，並出具產品合格證明，對其質量負責。發包人在所供材料設備到貨前24小時，以書面形式通知承包人，由承包人派人與發包人共同清點。
27.3?發包人供應的材料設備，承包人派人參加清點後由承包人妥善保管，發包人支付相應保管費用。因承包人原因發生丟失損壞，由承包人負責賠償。發包人未通知承包人清點，承包人不負責材料設備的保管，丟失損壞由發包人負責。
27.4?發包人供應的材料設備與一覽表不符時，發包人承擔相關責任。發包人應承擔責任的具體內容，雙方根據下列情況在專用條款內約定：
（1）材料設備單價與一覽表不符，由發包人承擔所有價差；
合法的建設施工契約 篇5
甲方：________________
乙方：________________
地點：
1、 甲方工地材料到位，提供工具，斗車等工具由甲方負責。
2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負責。
3 、乙方要保質保量，在工地不準打架、 賭博，如有違反，罰款________元。
4、 施工安全：發生工傷事故由施工隊自己負責。
5 、本工程工期為天，乙方按施工實際量計算總平方數，衛生間牆面________/平方米，地面：________/平方米，此價不含稅金。
6 、人員進場按每人發飯票，不包吃，包住宿、 包水電，飯票費按每月計算扣除。 7 、十天以內可以藉資，藉資款不超過進度款。
8、 結算方式：按每月工程進度的80%結算工程款，餘款的20%在驗收合格10天之內，全部付清。
9、乙方在本契約期間不得中途撒離工人，如因此造成的一切經濟損失由乙方負責。
10、乙方施工人員進場後先試用兩天時間，確實質量無問題後再繼續施工(質量要求是水平、四角直、儘量無空心)，如在兩天施工過程過存在嚴重質量問題，本契約則自動失效，雙方不追究責任。
11、 本協定書一式兩份，甲、 乙雙方各執一份，經雙方簽字後生效，至工程驗收結清餘款後失效。
註：完成總工程後，補鋸片款________元整(￥________)。
本契約如有未盡事宜，雙方可協商後簽訂補充協定，此補充協定也視同合不可分割部分，與契約具有同等法律效力。
甲方簽名：________________ 乙方簽名：________________
日期：________________日期：________________
合法的建設施工契約 篇6
甲方：
乙方：
根據建築法和《中華人民共和國民法典》以及有關規定，結合本工程的具體情況，雙方經充分協商，簽訂本合，共同遵守：
第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。
一、大壩(按圖紙施工)：
1、乙方包石料及人工，圍水、圍堰、絕水牆開挖築建等，單價以整體方量計算，每立方110.00元。
2、甲方提供一台拌和機，電費甲、乙雙方各一半。
3、水泥、沙及監理、質監由甲方負責，但乙方必須按監管部門要求施工，必須保證質量。
二、機房、宿舍：
1、機房按圖紙施工，附設吊機梁包支架、模板、人工每平方米270.00元，包貼兩面外牆瓷片，包含基礎及機組基礎。
2、宿舍：按3.2米高，重力牆結構築建，兩房一廳一廚房一衛生間結構，包貼一面外牆瓷片，包支架、模板、人工每平方180.00元。
3、機房尾水檔土牆，包石料、人工，每立方105.00元。
4、壓力管鎮墩，包石料、人工，每立方105.00元。
5、變壓器台，包石料、人工每立方105.00元。
三、渠道、前池：
1、按圖紙施工，平台開挖乙方派一人專職指揮平台開挖，石方段乙方取石爆破人工及工料不另計，如乙方取完石後，另爆破開挖打炮人工按每工120.00元。
2、石方徹築包石料人工每立方105.00元，(無抽勾段外牆要批石口)。
3、水渠底鋪蓋10厘米砼，包平整地面、壓光人工每立方70.00元。
4、水渠牆面批擋人工每平方6.00元。
四、工程質量標準及保質、保修條件，期限
以上項目乙方保證質量，發電站發電3個月內保證不出現滲漏，崩塌(山體塌方除外)如質量問題出現滲漏、崩塌，由乙方負責免費修復或重建。
五、付款方式：
1、乙方進場後一個星期內，開始按工程進度，由甲方支付85%工程進度款。
2、工程驗收合格後，甲方五天內支付10%工程款給乙方。
3、餘款待工程確保沒有質量問題時，發電3個月餘款5%保質金，6個月內付清。
六、施工期：
_________年_________月進場施工，_________年_________月底必須全面完工。由於甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。
七、甲方派出駐工地代表，對工程進度，工程的質量進行監督，檢查驗收隱蔽工程。乙方要保證質量，注意安全，如乙方在施工過程中發生一切事故，由乙方自行負責，甲方不負任何責任。
八、雙方義務：
乙方進退場費用，生活生產設備。甲方負責提供生活用地，用電由乙方支付電費，在施工工期間，由甲方處理好村民關係，甲方不按期支付工程款，超過3個工作日起，乙方有權停止施工，停工期間的窩工及其他損失實甲方承擔，工期順延。乙方不能按期完工，按每天100元對乙方進行罰款。
九、本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，本契約簽字後生效，雙方不得違約，有不盡事宜另行協商。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合法的建設施工契約 篇7
發包人： (簡稱甲方)
承包人： (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國契約法》及有關行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，根據托縣地區實際情況，雙方就本建設工程的施工事項達成如下協定：
一、 工程概況
工程名稱：政協辦公樓室內維修改造工程
工程地點：托縣政協辦公樓
工程內容：樓內牆面，天棚刮膩;鋼窗維護刷漆，辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衛生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理
二、契約工期
開 工 日 期： 20xx 年 09 月 01 日
計畫竣工日期： 20xx 年 12 月 01 日
預計契約工期：90天
三、承包方式和契約價款
(一)採用包工包料和總承包形式;
(二)契約價款：根據甲方現場工程量預估和定額預算，預付30%工程款，待工程完工結算後一次付清剩餘70%工程款;
(三)具體工程內容：根據甲方按需求現場指定位置項目施工，最後以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。
四、發包人(甲方)責任：
依照契約按時撥付工程進度款。
五、承包人(乙方)責任：
1、 按照契約和工程施工組織設計的要求積極組織施工;
2、 保質保量完成甲方指定工程項目;
3、遵守施工現場環境管理，安全管理，文明施工管理，創建安全文明施工達標工地。
六、工程質量及驗收
1、 乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針，嚴 格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》，嚴格執行建築工程強制性標準，工程質量標準達到一次性驗收合格。
2、 乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度，未經質檢部門或 甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。
3、 乙方在施工中嚴把質量關，應當檢驗而未進行檢驗的原材料 不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料，水泥必須使用正規廠家)。
七、 工程款支付方式
1、工程開工後，按工程進度付工程總造價的30%，工程竣工驗收合格 ，並結算後一次性付清70%
八、質量保修
按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。
九、違約責任
1、乙方因質量不合格造成的停工，全部責任由乙方承擔。
2、乙方因工程質量不合格造成的返工，乙方應負全部責任。
4、如因甲方造成停工，不能按時交工，工期順延，情況嚴重的另行議定。
十、其它約定事項：
甲方：
法人代表：(簽章)
乙方：
代表人：(簽章)
年月日：
合法的建設施工契約 篇8
尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見：
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定，將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日，付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項，由於被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避稅考慮，提出簽署三方協定，由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由於被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，契約金額為115000元，工期約定30日並需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95，其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實，並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定，原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行，那么，即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定，那么，有關卸船能力沒有達到契約約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後，原告即先後五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、總計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時，被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞，在原告闡明契約約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日，原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元，上述6個契約增加的工程款總計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元，說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由於被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移占有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、總計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致，關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票，原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質，故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務，依法屬於國家稅務機關管轄範圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上，由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後，以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人：曾省明
合法的建設施工契約 篇9
標準_____契約樣本
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方) 身份證：
為了更好地保護校園建設，經學校研究決定，甲乙雙方本著平等自願的原則，乙方願意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程，經雙方共同協商，達成以下協定，共同遵照執行：
一、工程地點：
1、我鎮學生宿舍正對面操場。
2、我鎮廁所至學生宿舍後。
二、乙方承包施工內容：
1、乙方願意承包我鎮操場平整工程，平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及稅費)，開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右，其中開挖出的石方屬於學校所有，開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。
2、乙方願意承包我鎮廁所至學生宿舍後堡坎修建工程，施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工，甲方提供的石方按50元方計算，施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及稅費等費用)，其餘部分所有材質由乙方提供，價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及稅費等費用)，所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。
三、質量要求：
1、操場平整
乙方平整的操場除按長、寬、深平整外，平整完後操場無_____小窪，平整後的操場中無剩餘的土方，石方堆積，經甲方驗收合格為準。
2、堡坎修建
乙方進行堡坎修建時，按平均寬度0.8米修建，堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算，修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫，且砂漿標號足，滿漿滿灌，經甲方驗收合格為準。
四、矛盾糾紛：
1、甲方負責提供外運土方、石方地點，若堆放時發生矛盾，一切矛盾由甲方負責，乙方概不負責。
2、甲方負責處理好修建堡坎時的`地界，若乙方施工與老百姓發生地界糾紛，乙方概不負責。
3、乙方注意文明施工，若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題，與老百姓發生糾紛，乙方自行處理，甲方概不負責。
五、工程造價：
以上所有工程造價按實際丈量計算。
六、竣工時間：________年____月____日。
七、付款方式：
乙方工程完工後，經甲乙雙方驗收合格後，乙方出具正規稅務發票，甲方到會計核算中心報賬後，一次性支付給乙方。
八、安全施工：
乙方在組織施工過程中，應注意施工安全，杜絕安全事故的發生，則出現的一切安全安全事故，造成的人員傷亡，帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。
九、違約責任：
甲乙雙方若有違約，雙方共同協商妥善解決，若爭執不下，按照相關法律程式進行解決。
十、其它：
1、本契約未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。
2、本契約一式四份，乙方一份，甲方三份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
合法的建設施工契約 篇10
甲方：
聯繫電話：
乙方：
聯繫電話：
為加強道路運輸安全管理，防止和減少安全事故，保障人民民眾生命和財產安全，有效促進雙方全面履行運輸經營契約，維護雙方的合法權益，依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關運輸安全法律、行政法規和規章，在平等、自願、公平和誠實信用的原則下，雙方就本工程建設施工運輸安全事項協商一致，雙方達成如下協定。
一、本協定履行期限與雙方簽訂的運輸契約(契約編號：_____________)履行期限相同，屬運輸契約的附屬檔案之一，具有與運輸契約同等的法律效力。
二、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通，乙方負責運輸。
三、乙方應當設立安全管理人員，配備有專業知識、技能的人員並明確責任，建立、建全安全規章制度，為其僱傭的從業人員提供安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程和安全操作技能教育和培訓。
四、乙方應當接受甲方的安全管理監督，遵守甲方的安全規章制度，並按時參加甲方提供的安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程等的教育。
五、乙方擬僱傭車輛的駕駛員，由乙方審查其是否持有與擬駕車型相匹配的有效駕駛證、操作證或資格證的原件，是否達到擬駕車型的駕駛年限。由乙方保管其僱傭車輛駕駛員提交的身份證、駕駛證、操作證、資格證等原件。
六、甲方有權對乙方擬僱傭車輛的駕駛員的健康狀況、持有的相關證件的原件、是否與其駕車型相匹配及是否達到所駕車型的.駕駛年限，進行形式審查。
七、乙方讓擬僱車輛承運之前，必須與擬僱車輛駕駛員先簽訂書面協定，約定雙方的權利和義務，確定雙方之間的僱傭關係。並且乙方必須將擬僱車輛駕駛員身份證、駕駛證或資格證複印並經其簽字確認真實且與原件無誤後保存。
八、乙方按時參加甲方定期提供的安全運輸事項、知識、制度、操作規程、操作技能等的教育。
九、乙方因下列情形之一受到行政罰款的，由乙方自行負責罰款。
1、乙方僱傭不符合法定條件的人員駕駛其運輸車輛的。
2、乙方僱傭的車輛未正常對車輛維護和檢測的。
3、酒後駕駛道路運輸車輛的。
4、在1個記分周期內交通違法記分在12分以上，且未按照規定參加道路交通安全法律、法規學習並通過考試的。
5、車輛超速、超載等道路交通違規行為。
6、未有經營、運輸合法證照、資質情況的。車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。
十、乙方僱傭車輛及駕駛人員有下列情形之一的，甲方有權通知乙方讓其強行解僱車輛。
1、運輸車輛不是散體物料運輸正規車輛，僱請非法營運“黑車”。
2、不服甲方管理人員的管理，在施工過程中所有的安全防護及安全標誌，沒有甲方許可就隨意拆除的。
3、施工過程中，不嚴格遵守安全規章制度，如違章作業、違章蠻幹，不聽從甲方管理人員指揮的。
4、運輸車輛已達到報廢年限的。
5、車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。
6、不按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務的。
十一、乙方履行契約過程中負責周邊外圍關係(如交警、城管、街道、村委等)，若乙方需要甲方協助時，甲方可以視情況提供協助。
十二、乙方在履行契約過程中，必須確保運輸安全，運輸車輛如發生各類人身、財產安全事故，均由乙方自行負責。
十三、運輸過程中，乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮，嚴格遵守施工現場交通規則，積極維護施工現場交通秩序，保證施工現場道路的暢通和運輸安全，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。
十四、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染，被有關部門處以行政罰款的，由乙方承擔違規處罰費用及相應責任。如因此給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償，追償時可從乙方的運費或契約保證金中扣留支付。
十五、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權，車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權，並確保車輛性能符合安全技術標準、防止帶病上路運行，已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本契約，乙方所交契約保證金不得要求返還。
十六、乙方應當將本協定中主要的有關運輸車輛負有安全營運義務及應負責任，在乙方與所僱傭車輛的協定中明確約定。
十七、爭議的解決
本協定在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將協定爭議事項向甲方公司註冊所在地人民法院提起訴訟，通過法定程式解決。
十八、其他約定
其他約定如下：___________________
二十、責任期：自雙方蓋章、簽字(捺印)生效日起至乙方所承擔的工程建設施工運輸結束日止。
二十一、本協定壹式兩份，甲乙雙方各執壹份。
二十二、本協定經雙方蓋章、簽字(捺印)後生效。
甲方(簽字蓋章)： 乙方 (簽字蓋章)：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
合法的建設施工契約 篇11
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致，具體內容如下：
一、工程概況
(一)工程名稱：。
(二)工程地點：。
(三)工程範圍：道路標線施劃、道路標誌標牌安裝，具體施工內容見附圖。
(四)承包方式：包工包料。
(五)材料及工藝補充說明見施工附圖。
二、契約工期及順延條件
(一)施工工期
契約總工期以實際進場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為20xx年11月25日。
(二)工期順延條件
1.甲方未能按約定提供施工圖紙;
2.設計變更或工程量增加;
3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;
4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。
(三)乙方滿足工期順延條件後1個工作日內，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告後1個工作日內予以確認，逾期不予確認，視為同意順延工期。
三、施工及安全要求
(一)施工要求
1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續，協調各方面關係。
2.乙方應嚴格按照國家相關要求，無償為甲方設計施工規劃，在契約簽定後七個工作日內，將規劃方案提交甲方。
3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後，七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。
4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工，並提相關材料供質量保證書。
5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。
(二)安全要求
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，並接受甲方代表的監督檢查。
四、工程質量、驗收及質保
(一)質量標準
乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設臵規範》JTGD82-20xx明確要求施工，保證工程質量。
(二)工程驗收
1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內書面回復乙方，並另行商定驗收日期。
2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工併合格。
3.自工程竣工驗收合格後，自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。
(三)工程質保
自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期，乙方對工程負責保修，質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費、人工費等所有費用，由乙方全部承擔，質保期屆滿後，乙方提供終身維護服務。
五、契約金額及費用結算 (一)契約金額：人民幣貳佰捌拾叄萬陸仟肆佰捌拾叄圓，小寫￥2,836,483元。
(二)自契約簽訂後五個工作日內，甲方向乙方支付契約總額的30%作為第一階段進度款。
(三)自設施安裝完成後七個工作日內，甲方向乙方支付契約總額的50%作為第二階段進度款。
(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內，甲方向乙方支付契約總額的15%，作為第三階段進度款。
(五)契約總額的5%作為質保金，保修期壹年，在質保期內未出現質量問題的，甲方於質保期界滿後十個工作日內，將質保金全額支付給乙方。
六、違約責任
(一)甲方違約
因甲方原因未能按契約約定，按時支付工程進度款，造成乙方工期延誤，甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。
(二)乙方違約
1.除不可抗因素，由於乙方的原因未按本契約規定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付契約總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。
2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付契約總額10%的違約金，並承擔因此給甲方造成的各項損失。
3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求，造成的安全事故，由乙方承擔全部責任，並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。
七、爭議解決
甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決，若協商不成，任何一方可向契約履行地法院起訴。
八、附則
(一)本契約一式四份，甲、乙雙方各執二份，自雙方簽字蓋
(二)本契約未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協定，與本契約具有同等效力。
(三)契約附屬檔案
1.標準、規範及有關技術檔案;
2.施工圖紙;
3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案。
甲 方：
地 址：
代表人：
電 話/傳 真：
開戶行：
賬 號：
乙 方：
地 址：
代表人：
電 話/傳 真：
開戶行：
賬 號：
簽約時間： 年 月 日
簽約地點：
合法的建設施工契約 篇12
甲方：乙方：依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的要求，結合本工程的具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，甲方、乙方、就“酒仙橋一中”塑鋼窗製作和安裝施工事項協商一致，達成協定如下：
一、項目概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、門窗面積：
二、施工內容塑鋼門窗製作和安裝，包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼門窗成品保護、現場負責驗收、因質量問題引起的維修和更換等。
三、契約價格及總承包管理塑鋼門窗製作安裝工程暫定含稅工程總造價：壹拾陸萬壹仟柒佰陸拾元整（___________元）。
四、質量標準
1、本工程塑鋼門窗採用標準圖集：_____________________________。
2、塑鋼門窗成品質量應符合：________________________________________________的規定。
3、塑鋼門窗施工與安裝應符合：《塑鋼門窗安裝及驗收規程》（G10
3）、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》（GB502
10）、《住宅裝飾裝修工程施工規範》（GB5023
7）、《塑膠門窗安裝及驗收規程》（DB13—3
5）。
4、該工程所需主要材料（型材、襯鋼、玻璃）由甲方採購，輔材由丙方按甲方指定的品牌採購。乙方所購材料必須符合設計要求，符合國家有關標準，並且具備質量合格證明資料。
五、責任事項
1、甲方權利及義務
（1）契約簽訂後7天內與丙方確認門窗加工生產圖紙，並向丙方進行現場交底。
（2）甲方與乙方、監理公司共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收，辦理設計變更、簽證及驗收手續，負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。
（3）協調乙方向丙方提供施工需的施工場地和水、電接駁點，並說明使用注意事項。
（4）協調乙方向丙方提供半成品及工具堆放場地。
（5）甲方按契約規定組織工程驗收，並按契約的期限輸竣工結算。
（6）甲方按契約的約定及時支付丙方工程款，該工程款由甲方代扣、代繳稅金及其他應扣費用後支付到乙方賬戶，再由乙方全額撥付給丙方，乙方不得以不正當理由扣壓該工程款。
（7）甲方按約定支付乙方總承包管理費及施工配合費等費用。
2、乙方的權利及義務
（1）乙方與監理公司、甲方共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收，辦理設計變更、簽證及驗收手續，負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理方和甲方按規範要求負責隨機抽檢丙方進場的成品門窗（每期工程不少於一次）至檢測部門進行性能檢測。
（2）乙方向丙方提供施工所需的施工場地和水、電駁接點，並說明使用注意事項，乙方不得收取丙方水電費。
（3）乙主負責提供丙方半成品及工具堆放場地，以及現場現有的垂直運輸工具和腳手架等。
（4）乙方在甲方及監理單位的組織下及時與丙方辦理土建洞口交接工作，提供施工現場門窗安裝基準線，確定門窗安裝位置，滿足安裝要求。
（5）在門窗安裝後，乙方應負責門窗周邊的收口工作（門窗框邊密封工作由丙方負責）。
（6）乙方不得收取丙方任何費用。
3、丙廣播權利及義務
（1）指派丙方駐工地代表，負責契約履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，處理由丙方負責的各項事宜。
（2）丙方按甲方要求進場施工，並提前組織好半成品的採購、運輸、保護等工作，服從總承包單位的全面管理。
（3）按施工安全規範的規定，採取施工安全保衛等技術措施，確保現場施工人員及第三者安全，負責現場設施和成品的保護工作。
（4）接受甲方及監理公司的監督和管理，並服從總包施工單位對工程總進度計畫安排與施工協調。
（5）嚴格按審批後的加工圖紙和國家現行的《施工及技術驗收規範》進行施工確保工程質量和契約工期。
（6）參加工程驗收，工程竣工驗收合格後，應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交，編制工程結算。
（7）工程完工後及時清運垃圾，做到工完場清，垃圾堆放到指定地點。
（8）施工期間，丙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路（僅指由乙方運輸車輛造成的污染）的打掃和垃圾清運工作，如因此被總承包單位及政府職能部門處罰，丙方需自行負擔該項罰款。
（9）按本契約規定做好應當由丙方所做的半成品、成品保護及中間驗收、竣工驗收。
（10）丙方對施工過程中的質量安全工作負全部責任，與甲方、乙方無任何關係。（1
1）如丙方不能按質量和安全要求組織施工，甲方有權要求丙方退場，由甲方另行發包該工程。
六、中間驗收及工程驗收
1、中間驗收：固定件安裝、門窗框定位、門窗扇安裝、五金配件、框邊塞縫、打膠等主要工序均應經甲方、監理現場抽檢、驗收認可後方可進入下一道工序。
2、初步驗收：丙方向工程監理提交四套完整的竣工資料和驗收報告，竣工資料審核難過後約定初驗時間，初驗由監理、甲方、乙方、丙方四方共同參加，初驗通過後約定交工驗收時間，辦理工程移交手續。
3、竣工驗收：由有關部門、甲方、乙方、丙方、監理組成工程交工驗收小組，對本項目工程進行全面的檢查驗收，驗收通過後，甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續。
七、工程監理
1、甲方委託________建設監理有限公司負責本工程項目的監理。丙方應指派代表負責與監理互相聯絡，服從監理工程師的批示和管理；按時參加監理會議，未經許可無故缺席一次罰款_________元。
2、丙方必須接受總承包及監理單位的協調與管理，配合其他專業分包施工單位對施工圖紙中交叉的有關尺寸進行核對等。
3、丙方需使用總承包單位搭設的腳手架或需要材料臨時倉庫等，應事先提出需用的時間和要求，經監理工程師同意後，由總承包單位提供。
4、在規定時間內，丙方未經監理工程師、甲方和乙方驗收，自行進入下道工序，監理工程師及甲乙方有權通知丙方返工或採取必要手段檢測，不論檢測複查的結果是否符合設計要求，複查費用均由丙方承擔，因此造成工期和造價損失，也由丙方負責。
5、丙方應服從監理工程師及甲方和總包單位對分包方安全生產、文明施工及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰。
6、丙方在施工過程中應採取防護、包裹、覆蓋、封閉及合理安排施工順序等措施對成品、半成品進行有效保護，因丙方成品保護不力，造成其他分包方或其他專業成品的損壞，丙方應無償修復，如修復不力，監理工程師或甲方有權委託他人修復，所發生的一切責任及費用由丙方承擔。
八、仲裁甲方、乙方、丙方因契約發生爭議，原則上協商解決，協商不成，則提請契約履行地人民法院進行裁決。
九、其他
1、本契約未盡事宜三方可協商簽訂補充協定。
2、本契約有關附屬檔案、補充協定與本契約具有同等效力。
3、本契約一式六份，甲、乙、丙三方各執二份，三方簽字蓋章生效。甲方：（簽章）法人代表：___________________委託代理人：_________________單位地址：___________________乙方：（簽章）法人代表：___________________委託代理人：_________________單位地址：___________________丙方：（簽章）法人代表：___________________委託代理人：_________________單位地址：____日期
合法的建設施工契約 篇13
甲方(發包方):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
乙方(承包方):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
按照《中華人民共和國民法典》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協定.
第一條工程概況
1.工程名稱:
工程地點:
工程內容:
承包範圍:
2.開工日期:
竣工日期:
總日曆日期:
3.質量等級:
4.契約價款:
第二條契約檔案及解釋順序.
第三條契約檔案使用的語言文字,標準和適用法律.
1.契約語言:
2.適用法律法規:
3.適用標準,規範:
第四條圖紙.
1.圖紙提供日期:
2.圖紙提供套:
3.圖紙特殊保密要求和費用:
第五條甲方駐工地代表.
1.甲方駐工地代表及委派人員名單:
2.實行社會監理工程師姓名及其被授權範圍(如果有):
第六條乙方駐工地代表.
第七條甲方工作.
1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求:
2.水,電,電訊等施工管線進入施工場地的時間,地點和供應要求:
3.施工場地內主要交通幹道及其與道路的開通時間和起止地點:
4.工程地質和地下管網線資料的提供時間:
5.辦理證件,批件的名稱和完成時間:
6.水準點與坐標控制點位置提供和交驗要求:
7.會審圖紙和設計交底的時間:
8.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:
第八條乙方工作.
1.施工圖和配套設計名稱,完成時間及要求:
2.提供計畫,報表的名稱,時間和份數:
3.施工防護工作的要求:
4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求:
5.對施工現場交通和噪音的要求:
6.成品保護的要求:
7.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:
8.施工場地整潔衛生的要求:
第九條進度計畫.
1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計畫的時間:
2.甲方代表批准的時間
第十條延期開工.
第十一條暫停施工.
第十二條工期延誤.
第十三條工期提前.
第十四條檢查和返工.
第十五條工程質量等級.
1.工程質量等級要求的經濟支出:
2.質量評定仲裁部門名稱:
第十六條隱蔽工程,中間驗收.
中間驗收部位和時間:
第十七條試車.
第十八條驗收和重新檢驗.
第十九條契約價款的調整.
1.調整的條件:
2.調整的方式:
第二十條工程預付款.
1.預付工程款總金額:
2.預付時間和比例:
3.扣回時間和比例:
4.甲方不按時付款應承擔的違約責任:
第二十一條工程量的核實確認.
乙方提交工程量報告的時間和要求:
第二十二條工程款支付.
1.工程款支付方式:
2.工程款支付金額和時間:
3.甲方違約的責任:
第二十三條甲方供應材料設備.
甲方供應材料,設備的要求(附清單):
第二十四條乙方採購材料設備.
第二十五條設計變更.
第二十六條確定變更價款.
第二十七條竣工驗收.
1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:
2.乙方提交竣工圖的時間和份數:
第二十八條竣工結算.
1.結算方式:
2.乙方提交結算報告的時間:
3.甲方批准結算報告的時間:
4.甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:
5.甲方違約的責任:
第二十九條保修.
1.保修內容,範圍:
2.保修期限:
3.保修金額和支付方法:
4.保修金利率:
第三十條爭議.
1.爭議的解決程式:
2.爭議解決方式:
第三十一條違約.
1.違約的處理:
2.違約金的數額:
合法的建設施工契約 篇14
甲方：
乙方：
茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協定：
1、施工內容
施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_023高中華燈，安裝數量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連線通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_013中華燈，安裝數量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連線通電，電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表：
4、安裝期限
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準
工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規定以及甲方設計檔案的質量要求和技術指標及與本契約約定標準進行驗收。
6、付款方式
協定簽定後由甲方預付契約款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至契約款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至契約款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%，剩餘的3%作為質量保證金，質保期一年，一年內工程無質量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後，提供相應的收款收據。
7、其他
在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協定一式叄份，甲方執貳份，乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
合法的建設施工契約 篇15
發包方(甲方)：______________
代表人：_______________________
設計方(乙方)：______________
設計等級證書：________________
鑒於甲方是__________________項目的發包人，乙方是具備設計資質的設計方，甲方委託乙方擔任本項目的施工設計工作，為避免契約履行後雙方發生不必要的糾紛，特訂立本契約規範雙方的行為，具體如下：
第一條工程概況
1、工程地點：____________________
2、設計項目：____________________
3、設計內容：____________________
4、承包方式：____________________
第二條設計依據
甲方在訂立契約時，應交付給乙方委託書及項目相關的審批檔案。同時要一併交付設計前的基礎勘探資料，甲方應保證資料的完整性和真實性。
第三條乙方任務
1、乙方接受委託書後，應隨即進行現場堪測。
2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖，平面配置及設計草案。
3、乙方在收到第一階段設計費後_______日內須向甲方提交效果圖。
4、乙方在收到第二階段設計費後_______日內須向甲方提交正式的施工圖。
5、乙方應編定有關的施工說明書。
6、乙方應對工程施工進行必要指導，完成圖紙和技術的交底，若因施工發生困難而變更設計時，乙方應預先徵得甲方同意，但甲方不得刁難。
第四條設計費以及支付
1、本契約的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設計費總計__________萬元，大寫為__________。
2、本契約簽訂之時，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。
3、乙方提交的平面設計圖，經甲方確認驗收後，甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元，大寫為__________。
4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定後，甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元，大寫為__________。
5、剩餘價款在雙方義務履行完畢後，甲方一次性無息支付給乙方。
第五條保密條款
1、甲方對於本契約中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務，未經乙方書面同意，不得將圖紙用於本契約之外的任何商業活動，也不得擅自複製、更改披露乙方的圖紙、資料。
2、乙方對於本契約涉及到甲方秘密的材料同樣負有保密的義務。
第六條契約中止與解除
1、甲方如有特殊情況，必須終止本契約，應書面通知乙方，並且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時，定金不予退回。
2、若乙方在契約履行過程中須提前解除契約，則應雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一併賠償。
第七條違約條款
1、甲乙中任何一方違反本契約規定的相應義務，給對方造成損失的，均應負擔所有損失。因一方違約，導致契約無法履行的，須終止契約的，違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。
2、甲方不得以設計內容不滿意為由，拒付設計費，乙方負有修改義務，雙方應依誠信原則協商解決。
第八條爭議糾紛解決
雙方就本契約約定事項有所爭議時，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均可向契約履行地的人民法院起訴。
第九條附則
1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應照常支付設計費。
2、設計時間於_______年______月______日起，到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)
3、本契約自雙方簽字後生效，契約規定的雙方義務履行完畢後失效。
4、本契約一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。
甲方：__________________乙方：__________________
______年______月______日______年______月______日
2021建設施工契約範本4
甲方：_____________________
乙方：_____________________
甲方在建房屋___棟，建築層數___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：
一、承包方式
採用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆麵粉水泥砂漿、衛生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫：_______________元，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。
四、付款方式
契約簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付___%，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗完畢付到___%，預留___%為質量保證金，完工___年內無質量問題，清尾款。
五、雙方責任
甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。
八、工期要求
主體工程工期為___(日曆天)，從簽訂契約之次日起計算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計畫，以便及時籌備。
九、後期維修
因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任
十、其它
其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。
本契約___式___份，甲乙雙方各執___份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：____________
乙方簽字(章)：____________
合法的建設施工契約 篇16
甲方：向翔
乙方：程峰
根據《中華人民共和國契約法》《國家建築施工規範》及相關條例，本著互惠互利的原則，經甲、乙雙方協商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅遊區賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協定：
一、工程概況：
1、工程名稱：興安縣世紀冰川靈佛旅遊賓館樓工程
2、工程地點：興安縣嚴關鎮仙橋村委會樂施堂村。
3、建築結構：(框架結構)壹棟約26000㎡。
4、承包內容及施工範圍：土建水電工程按建築施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計說明。酒店裝修另契約簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
二、付款方式與結算：
1、本契約範圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙檔案。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區建築工程消耗量定額》計價，下浮6%後結算給乙方。
2、工程範圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發布的興安縣造價信息進行調價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協商確定，按實際發生的工程量計價結算。
三、工期：
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間：20xx年6月20日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間：(按實際開工日計算)
四、質量及材料要求：
1、質量要求按國家建設質量標準規範，等級為合格。
2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監理、技術負責人，質檢人員進行驗收。並根據驗收意見整理簽字後方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工後甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規定要求復檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。
五、工程款支付方法：
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到 00地面(現澆完畢)
2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的80%給乙方。以後，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止契約，一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格後，乙方資料合格後及結算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成，如有爭議，可共同委託相關造價事務所審核。結算經甲方審核批准後，除留質保金3%外，三個月內一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按契約付款，每一天必須按拖欠款金額總數的3‰賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位：
開戶銀行：銀行： 的帳戶上。
六、工程竣工驗收及交付：
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節整改、衛生清理、安全保衛、工程保管等相關工作。自檢合格後書面申報甲方和監理工程師復檢，簽字確認復檢合格後，方可進行工程交付，否則因此產生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙雙方權責
1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，並保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環境衛生管理等手續。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點，並在現場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協商好，周邊的一切社會關係。確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及藉口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規範施工，甲方管理人員發現施工質量達不到設計和施工規範要求時，有權要求乙方停工整改，並進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規定，經甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產，文明施工，如因乙方原因出現一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。
八、違約
1、本協定條款雙方共同遵守，甲方必須協調建設方處理好周邊的一切社會關係，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按契約工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反契約約定，甲方有權終止該工程契約，一切損失由乙方自負。
3、乙方在此契約又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質保金叄拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此契約一式四份，甲乙雙方各執兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執行，同時具有法律效力。
甲方：(蓋章) 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
身份證號： 身份證號：
電話號碼： 電話號碼：
簽署日期：
合法的建設施工契約 篇17
建設單位：_________(以下簡稱發包方)
施工單位：_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商，達成如下協定：
第一條：工程名稱：
第二條：工程地點：
第三條：建築面積：
第四條：工程價款及付款方法：
第五條：工程期限(開工、竣工時間)
第六條：工程質量標準
第七條：承包形式及材料設備供應
第八條：發包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作，另行簽訂協定執行)
2.按協定分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。
甲方：
乙方：
合法的建設施工契約 篇18
反訴人(本訴被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
聯繫電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號。
聯繫電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣契約糾紛一案，對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
_____年_____月_____日，反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷契約》，被反訴人未能按契約和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，並未向被反訴人提出索賠，直至_____年_____月_____日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。_____年_____月，被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成_____年_____月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且_____年_____月____日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上，反訴人認為，由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。
此致
_____________人民法院
附：本抗訴狀副本__________份
反訴人：_________________(簽名)
_____年_____月_____日
合法的建設施工契約 篇19
甲方(全稱)：
乙方(全稱)：
本協定中的所有術語，除非另有說明，否則其定義與雙方於 年 月 日簽訂契約編號為 的《 建設工程施工契約》(以下簡稱“原契約”)中的定義相同。
根據原契約的工程量施工完畢後，甲方需要增加契約以外項目的工程量，按照《中華人民共和國契約法》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協定條款的情況下，簽訂本工程施工契約補充協定。
一、 由於工程量增加，契約價款由原來的 (￥ 元) (￥ 元)人民幣，結算工程量以實際完成的工程量為準。
二、本協定生效後，即成為原契約不可分割的組成部分，與原契約具有同等的法律效力。除本協定中明確所做修改的條款之外，原契約的其餘部分應完全繼續有效。本協定與原契約有相互衝突時，以本協定為準。
三、本協定一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合法的建設施工契約 篇20
契約編號：
訂立契約雙方：
定作人：(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人：
簽約人：
定作人承辦單位：
聯絡人：
聯繫電話：
定作人機構地址：
傳真電話：
承攬方：(以下簡稱乙方)
承攬方法定代表(負責)人：
簽約人：
承攬方營業執照：
施工資質：
承攬方施工項目經理：
手機：
承攬方機構地址：
傳真電話：
銀行開戶許可證：
開戶行：
帳戶：
根據《中華人民共和國契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下契約條款：
第一條標的
本契約甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。
第二條製作grc裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)略
註：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，grc裝飾件的總平方米及契約總金額以最後交工實際測量平方米為準。
第三條工程概況及承包範圍
1、工程名稱：_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程
2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場
3、承包範圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷；
4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_______)；
5、工程造價：本工程總造價按乙方於_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。
第四條工程期限與保障責任
1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本契約簽章生效之日起計_______天；
2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；
3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。
第五條甲方責任
1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；
2、提供施工用雙排腳手架；
3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；
4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。
第六條乙方責任
1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；
2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工；
3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；
4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；
5、因乙方責任工程質量不符合契約要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。
第七條工程付款及結算方式
1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款；
2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款；
3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%；
4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時，於_______年_______月_______日付清。
第八條施工及竣工驗收
1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果；
2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作為契約附屬檔案進入決算，否則乙方有權拒絕施工。
3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務承諾
1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少於_______年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時趕到現場；
2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；
3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。
第十條雙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合契約規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減契約價款外，甲方還應從乙方契約貨款中扣除_______‰違約金。
2、甲方未按契約規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。
3、乙方未按契約要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方契約貨款中扣除_______元違約金。
4、甲方未能按契約規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。
第十一條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本契約爭議的解決方式。
①、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁；
②、因履行本契約發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。
第十二條附則
1、本契約一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、契約履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除契約。契約如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本契約具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點：
簽約日期：年月日
合法的建設施工契約 篇21
發包方：(簡稱甲方)
承包方：(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工契約GF–1999–0201示範文本》結合天津市有關規定，經雙方協商一致，簽訂本契約。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.3 工程內容：(詳見工程項目一覽表)
1.2 工程地點：
1.4 承包範圍：
1.6 契約價款：本工程造價 元。 金額大寫：
第二條 工程期限
2.1 全部工程開工日期：本工程定於 年 月 日開工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定於 年 月 日竣工。
2.3 全部工程總日曆天數 天。
2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰
3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工，應在約定的開工日期提前五天，向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆，工期相應順延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。
3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時，可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後，應及時提出復工要求，甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見，或收到乙方復工要求時限內未予答覆，乙方可自行復工，停工責任在甲方的，由甲方承擔經濟支出，工期相應順延。停工責任在乙方的，由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答覆，施工無法進行，乙方可認為甲方已部分或全部取消契約，由甲方承擔違約責任。
1.5 承包方式：
3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的，經甲方代表確認，工期相應順延。
3.3.1 工程量變化和設計變更。
3.3.2 一周內，非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。
3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。
3.3.4 甲方未按約定時間供應材料，甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。
3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災，以及協定條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告，甲方在收到報告後五天內予以確認答覆，逾期不答覆，乙方即可視為延期要求已被確認。非上述原因，工程不能按契約工期竣工，乙方承擔違約責任。
3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期，工程提前或延誤的獎罰費用，雙方應擬定如下條款：
第四條 甲方工作
4.1 辦理施工所需證件、批件，清理場地，修復現場幹道，保證運輸通暢。
4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點，並保證施工期間的需要。
4.3 將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，並進行現場交驗。
4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。
4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審，並向乙方進行設計交底。
4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求，並承擔有關費用。
甲方不按契約約定完成工作造成施工損失，應承擔經濟責任，工期相應順延。
第五條 乙方工作
5.1 按雙方約定日期，向甲方提供年、季、月工程進度計畫及統計報表和工程事故報告，並提供施工用電、用水計畫。
5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方，甲方應在 日內批准或提出修改意見，逾期即可認為已經批准。
5.3 乙方必須按批准的進度計畫組織施工，接受甲方對進度的檢查監督。
5.4 已竣工程在驗收之前，負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復，系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。
5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。
5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定，交工前清理現場達到建築物無污染，現場無建築垃圾。乙方不按契約約定完成工作，造成工程損失，應承擔經濟責任。
第六條 價款支付與調整
6.1 工程預付款：在契約簽訂後，按天津市有關檔案規定，三日內甲方按工程契約造價 %，計人民幣 元，支付給乙方。
6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。
6.3 契約價款的調整。在契約簽定後，任何一方不得擅自改變，但發生以下情況之一的可以調整。
6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。
6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。
6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。
6.4 甲方不按契約規定的付款方式撥付工程款時，乙方可向甲方發出付款要求通知，甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時，甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。
第七條 材料設備供應
7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。
7.2 甲供材料設備甲方委託乙方保管時，保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失，乙方負責賠償。
7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應，未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時，由甲方重新採購並補齊數量。
7.4 乙方採購的材料設備應符合設計和規範要求，並附有合格證。
7.5 根據工程需要，經甲方批准，乙方可使用代用材料。
7.6 甲方委託乙方採購的材料設備，採購前，在價格、質量方面應取得甲方同意簽證，價差由甲方承擔。
第八條 質量與驗收
8.1 乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工，接受甲方監督，質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程，乙方應按規範要求，承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程，其增加費用雙方商定納入補充條款。
8.2 隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位，乙方自檢合格後在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收，驗收合格後方可進行隱蔽工程施工。
8.3 工程具備竣工驗收條件，雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。
8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告後5天內組織驗收，無正當理由不組織驗收或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見，可視為竣工驗收報告已被批准。
8.5 已竣工未驗收工程，交工前由乙方保管，甲方不得動用。甲方如需提前使用，即視為通過竣工驗收。
8.6 乙方在驗收後 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。
第九條 設計變更
9.1 施工中如需設計變更，須由甲方取得以下批准：超過原設計標準和規模時，經原設計和規劃審查部門批准，送原設計單位審查後，取得相應圖紙和說明。
9.2 乙方對原設計進行變更，須經甲方同意。甲方對原設計進行變更，須向乙方發出正式變更通知，乙方按通知進行變更。
9.3 由於設計變更導致的經濟支出，由雙方以補充協定方式予以明確。
第十條 竣工結算
10.1 已完工程竣工驗收後，乙方在 天內將工程結算書送交甲方，甲方在 天內審核完畢，並簽署審核意見。雙方無爭議時，甲方負責向乙方支付工程結算款，乙方收到工程款後 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時，可報請有關部門調解。若甲方在收到結算後 天內未提出審查意見，工程結算視為批准。
10.2 由於甲方違反有關規定，經辦行不能支付工程款，乙方可將部分或全部工程妥善保護，保護費由甲方承擔。
10.3 甲方無正當理由在批准竣工報告後30天內不辦理結算，從第31天起按施工企業計畫外貸款的利率支付拖欠工程款利息，並承擔違約責任。
第十一條 工程保修
11.1 保修金。甲方從應付乙方工程款內，按契約工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過後，退還乙方本金及利息。
11.2 保修項目及保修期限
11.3 保修期間，因施工質量問題，甲方提出要求，乙方應在接到修理通知後10天內派人修理。否則，甲方可委託其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。
第十二條 爭議、仲裁
12.1 甲乙雙方在契約執行過程中發生爭議，當事人應本著協商的原則解決，協商不成時，可按下列第 種方法解決:
①向 仲裁委員會申請仲裁;
②向人民法院起訴。
第十三條 甲、乙方駐工地代表
13.1 甲方駐工地代表姓名： (委派人員和職責附後)。
13.2 甲方委託監理工程師姓名： 被授權範圍
13.3 乙方駐工地代表姓名： (有關人員名單和職責附後)。
第十四條 契約附屬檔案
14.1 在本契約簽訂之前，雙方簽訂的施工準備工程協定書。
14.2 招標檔案
14.3 工程項目一覽表
14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。
14.5 全部施工圖紙(契約正本及審查標底部門有此附屬檔案)
14.6 有關協定條款及補充契約：
第十五條 契約份數及有效期
15.1 本契約一式 份。甲乙雙方各執正本一份，副本 份，甲方 份，乙方 份，由甲方送經辦銀行，契約管理辦公室一份備案。
15.2 本契約自雙方簽訂之日起生效。
契約簽訂時間： 年 月 日 契約簽訂地點：
發包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：
單位地址： 單位地址：
合法的建設施工契約 篇22
發包人（全稱）：_________
承包人（全稱）：_________
依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，發、承包人就本建設工程施工事項協商一致，訂立本契約，達成協定如下：
一、工程概況
工程名稱：_________
工程地點：_________
工程規模及結構特徵：_________
工程承包範圍：_________
工程立項批准文號：_________
資金_________
二、契約工期
開工日期：_________
竣工日期：_________
契約工期總日曆天數_________天。
三、質量標準
工程質量標準：_________
四、契約價款
幣種：_________
契約總價（大寫）：_________元（小寫）￥：_________元
綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書（招標工程）；□詳見經確認的工程報價單或預算書（非招標工程）
五、組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括：
1、本契約協定書；
2、中標通知書（適用招投標工程）；
3、投標檔案（適用招投標工程）；
4、經確認的工程報價單或預算書（適用非招投標工程）；
5、本契約專用條款和補充條款；
6、本契約通用條款；
7、標準、規範及有關技術檔案；
8、圖紙；
9、工程量清單；
10、雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和檔案；
11、發包人或工程師有關通知及工程會議紀要；
12、工程進行過程中的有關信件、數據電文（電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）。
六、詞語含義
本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。
七、承包人承諾
承包人向發包人承諾按照本契約約定及工程師的指令進行施工、竣工，在缺陷責_____內承擔工程質量缺陷保修責任，並履行本契約書所約定的全部義務。
八、發包人承諾
發包人向承包人承諾按照本契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項，並履行本契約所約定的全部義務。
九、契約生效
本契約訂立時間：_________年_________月_________日
訂立地點：_________
發包人和承包人約定自雙方簽字蓋章並送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案後本契約生效。
發包人（公章）：_________?承包人（公章）：_________
住所：_________?住所：_________
法定代表人：_________?法定代表人：_________
委託代理人：_________?委託代理人：_________
電話：_________?電話：_________
傳真：_________?傳真：_________
開戶銀行：_________?開戶銀行：_________
賬號：_________賬號：_________
編碼：_________?編碼：_________
合法的建設施工契約 篇23
審判長、審判員;
受本案原告委託，經人民法院同意，今天依法出庭，就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案，作為其代理人，依據法律規定，發表如下代理意見：
一、被告應立即支付拖欠人工費，並承擔欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目，為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作，20xx年原告組織人員開始工作，至同年5月30按照被告要求完成全部工作，6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原，為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單，明確了原告的具體工作項目及所產生的費用，但該款項被告卻一直沒有支付，代理人認為，原被告之間權利義務明確，拖欠事實清楚，被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費，另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定：“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理;沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：(一) 建設工程已實際交付的，為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的，為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日”。 根據以上規定，原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作，被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告托欠的款項，基本上都是農民工的血汗錢，繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前，多次找到被告索要工程款，被告置之不理，一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調，從維護社會穩定大局的高度，把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務，切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款，及時給付農民工工資，多次向被告說明情況甚至乞求，被告卻麻木不仁，無動於衷，喪失起碼的同情心。原告在索要不得，求助無門的情況下，才舉債提起訴訟。代理人認為，這起糾紛雖然是拖欠工程款，但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此，請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時，也希望三被告從和諧社會的大局出發，及時給付工程欠款，妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以採納。
代理人：劉保平 20xx年1月23日
合法的建設施工契約 篇24
發包人：成都(以下簡稱甲方)承包人：四川(以下簡稱乙方)為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務， 在《 建築施工工程契約》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協定條款的情況下，簽訂本工程施工契約補充協定。
一. 工程概況
1. 工程名稱： 住宅工程
2. 工程地址：
3. 建築面積：5111
8.132
4. 結構類型：框架結構 、地上111層 、獨立地下室1層
5. 設計單位：四川
6. 監理單位：四川
二. 工程內容及承包範圍
1. 乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包範圍為：基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協定附屬檔案一:工程量清單報價書)。
2. 包括乙方承包範圍內的因設計變更而引起的增減工程。
3. 甲方指定分包工程內容見本協定附屬檔案二。
三. 契約工期(本協定中所列日期均為日曆天數計)
1. 開、竣工日期
1.1 開工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;總工期：420天(含法定節假日)以建設工程竣工驗收報告所載日期為準。
2. 施工進度
2.1 本工程分兩期實施。一期工程為一、二號樓。二期工程為三、四號樓和獨立地下室(見本協定附屬檔案三：即總平面圖)。
2.2 乙方應於契約簽訂並收到施工圖後10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交後的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視為同意。
2.3 二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日;二號樓：________年1____月1____日;四號樓：________年____月____日.
2.4 三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日;地下室完成時間：在________年____月3____日.
3. 工期違約責任
3.1 如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期)，甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。
3.2 若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。
4. 如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
5. 工期不順延情況：
5.1 各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);
5.2 停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一周內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延);
5.3 因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。
6. 工期延誤:由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：
6.1 按《XX條款》第十三條執行。
6.2 甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。
四. 質量與檢驗標準
1.1 工程質量：合格.基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格;
1.2 因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程契約造價總額的5%的違約金和相應返工價款。
1.3 乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續。
1.4 設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。
五. 契約價款與支付
1. 契約價款：暫定為人民幣3260.525215萬元(叄千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。
1.1 契約價款中的規費、措施費
(一)、措施費
(二)由乙方在工程全過程中包乾使用，不作任何調整。具體包乾費用內容包括但不限於以下項目：
1.
1.1 規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險;
1.
1.2 措施費
(一)：即安全施工、文明施工、臨時設施、
1.
1.3 措施費
(二)：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。
1.
1.4 其他不可預見費及風險包乾費
1.2 本工程稅金按國家稅法及相關政策法規執行。
2. 契約價款的調整： 由於工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：
2.1 乙方工程量清單報價書中已有適用於此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算;
2.2 乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。
2.3 乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套檔案的規定，套用相應定額子項後確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，(措施一、規費、措施二不計取)。
2.4 施工期間人工費按政府規定係數並結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。
2.5 獎勵
2.
5.1 若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合契約要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。
2.
5.2 乙方提出合理化建議，若經甲方採納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6:4的比例分享。
3. 工程進度款的支付
3.1 工程形象進度必須滿足契約及本協定的約定，工程量進度報表經甲方及監理審核後支付乙方工程進度款。
3.2 支付時間：一、二號樓主體三層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款、下同)，三層以上工程款按月形象進度支付;三、四號樓主體一層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果後10天內，按審定產值的90%支付上月進度款;支付總額至契約總價款的90%時，暫停支付;
3.3 若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規定進行界定)，甲方有權暫停支付工程進度款。
3.4 因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計畫範圍內後，甲方才恢復支付工程進度款。
3.5 以房抵工程款的說明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，並從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協定。
3.6 如發包人出現延期支付工程進度款的情況,按XX條款第2
6.3及2
6.4條執行。
3.7 工程結算
3.
7.1 乙方竣工結算經審計後____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與
3.5條相衝突);工程結算總價款的5%作為保修金，保修期屆滿之日起1____日內結清。
3.
7.2 質量保修金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議後14天內，按各分部分項工程的保修金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩餘保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建築工程在交工滿________年後____日內，按其保修金額支付給乙方。
3.8 結算審計：
3.
8.1 結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。
3.
8.2 結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。
4. 履約保證金：乙方在簽訂本協定之日起____日內,在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元，作為本協定的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂後____日內由甲方無息退還乙方50%;契約內工作內容竣工後____日內無息退還剩餘50%。
六. 材料價格及材料的採購
1. 材料價格調整
1.1 若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發生變化)，僅對材料差價進行調整。
1.2 非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險係數5%，超過5%部分按實調整，稅金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。
2. 材料採購
2.1 乙方必須按甲方規定品牌採購，並且在採購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可後方可採購。對於非暫定價材料部份，如甲方採納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的
2.5款進行獎勵。
2.2 甲方對於暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行採購時，乙方應予以支持。
七. 工程變更及簽證
1. 工程變更及簽證必須註明：事由、工作範圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處註明此項後無內容。
2. 本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字後方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。
3. 甲方有權對設計圖紙進行變更。
4. 乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位(或甲方)提供設計變更檔案，經監理工程師、甲方代表簽字批准後實施。
5. 甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重複利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失。
6. 需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，並由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實，則不予辦理簽證。
7. 乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審核，按審核後的造價決算。
8. 設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。
9. 臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。
10. 辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。
八. 竣工驗收：按《XX條款》執行。
九. 工程質量保修
1. 工程質量保修範圍和內容：
1.1 乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包範圍內工程質量保修責任。
1.2 凡屬於乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬於乙方保修責任範圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔;不屬於乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。
2. 質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上籤字之日起計算)：
2.1 地基基礎和主體結構工程，為設計檔案規定的合理使用年限;
2.2 屋面防水工程、衛生間、廚房、陽台和外牆面的滲漏(包括颱風、暴雨等自然條件下的影響)為________年;
2.3 電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年;
2.4 給排水設施、道路等配套工程為________年;
2.5 供熱及製冷系統為________年;
2.6 其他項目的保修期為________年
3. 質量保修責任
3.1 因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。
3.2 保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知後24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知後8小時內到達現場搶修;業主收房後出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。
3.3 乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代為維修並確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等於解除乙方應負的責任。
3.4 乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理乾淨、並取得業主和甲方(或物管公司)的驗收簽字。
3.5 涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，並採取安全防範措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案後，由乙方實施保修。
十. 雙方的權利和義務
1. 甲方代表及職責
1.1 本工程甲方代表為 。甲方代表代表甲方行使契約約定的權力，履行契約約定的職責。甲方如另行委託其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委託檔案或書面通知為準。
1.2 本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核，以及與設計單位等相關部門的協調。
2.乙方駐工地代表及其他人員
2.1 乙方項目經理為 ，項目技術負責人為 ，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價檔案。
2.2 乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段)，均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一周以書面形式報經甲方同意。
2.3 乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章後遞交甲方。
2.4 乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、並在獲得監理部同意後方可缺席。
2.5 乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換
2.
5.1 因病而不能堅持工作者;
2.
5.2 無法擔任與該工程建設相關的工作。
2.
5.3 因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。
2.
5.4 被吊銷資格證。
2.
5.5 甲方認為不稱職者。
2.6 乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。
2.7 乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。
2.8 以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程範圍。同時，乙方應儘快用甲方批准的合格的人員代替上述調離的人員。
2.
8.1 對施工質量、進度達不到契約要求負有責任的施工人員;
2.
8.2 業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;
2.
8.3 不能積極配合甲方正常工作;
2.
8.4 違反甲方或乙方工地現場管理規定者;
2.
8.5 無證上崗者(適用於按規定必須持證上崗者);
2.
8.6 與工程量清單報價書及契約規定名冊不符者;
2.
8.7 與本工程施工無關的人員等。
3.甲方的工作
3.1 施工前準備
3.
1.1 完成紅線以外的三通，提供水、電接口到紅線。乙方進場後，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。
3.
1.2 負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。
3.
1.3 提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。
3.
1.4 將水準點、坐標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。
3.
1.5 向乙方提供8套施工圖。
3.2 施工期間
3.
2.1 監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。
3.
2.2 根據銷售等實際需要,對施工現場發出調整、變更指令。
3.
2.3 負責協調周邊關係和政府職能部門的關係。
4. 乙方的工作
4.1 執行本契約的約定，履行與乙方有關的權利和責任。契約簽訂後____日內提交施工現場布置方案，經甲方代表、項目總監批准後進場作施工前期準備工作，並按契約要求的質量和工期完成本工程。
4.2 遵守有關法律的規定,接受甲方和監理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規範等進行施工。
4.3 負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建築物、構築物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。
4.4 負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批准的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。
4.5 提供大型施工機械設備年檢證等資料。
4.6 乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計畫(採用時標網路圖繪製)、甲供材料計畫及乙供材料計畫，並嚴格按照經甲方及監理批准後的施工組織設計施工。
4.7 如甲方提供的施工檔案不完整，乙方須於契約簽訂後____日內以書面方式向甲方提出補充施工檔案(須列清單)，並提供時間表，列X在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工檔案的內容及最後期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。
4.8 每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計畫，下月施工計畫必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。
4.9 工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計畫和上旬完成工作、未完成情況說明(包括擬採取措施、最終完成時間)
4.10 做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，並從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，並承擔同樣責任。
4.11 本工程現場所有建築垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理並運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯繫政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衛生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委託其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。
4.12 在室外工程開工後，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批准的除外。
4.13 按契約約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，並提出整體驗收意見。
4.14 工程竣工前應將現場清理乾淨，做到工畢場清。
4.15 負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現行驗收規範作好自檢工作。
4.16 做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理匯總。
4.17 工程竣工驗收完成後未移交給甲方之前，乙方負責承包範圍內的成品和半成品保護、施工圍牆的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢並移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。
4.18 與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。
4.19 乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。
4.20 乙方施工前應組織專業人員仔細審閱設計檔案，有責任發現並提出設計檔案存在的問題。若發現工程按現有施工設計檔案或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。
4.21 在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。
4.22 遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知甲方、監理;嚴格遵守有關環境保護法律，並按照環境檢查審核要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由於乙方責任造成的罰款由乙方負責。
4.23 加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。
4.24 牆改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由於乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。
4.25 乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協定書》，並嚴格遵守。
4.26 乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。
5. 現場管理
5.1 安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，並受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。採取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本契約施工範圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。
5.2 安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可後實施。
5.3 事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。
5.4 文明施工：本工程以總平面紅線範圍作為施工場地，施工平面布置須考慮周全，並經甲方審核後方可實施。
5.5 乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規範、條例。遵守甲方的現場管理規定。
5.6 乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。
5.7 施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建築垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多餘材料、建築垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。
5.8 乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衛生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。
5.9 現場用水用電管理
5.
9.1 乙方用電用水必須安裝水錶、電錶(乙方水、電錶安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成後雙方共同抄底度數，並簽字認可。
5.
9.2 施工中根椐水、電錶用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。
5.
9.3 乙方負責提供本工程範圍內分包單位施工用水用電的接口，其水電費用由分包單位自理。十
一. 其他
1. 乙方對甲方指定分包單位的配合及管理
1.1 甲方指定分包的工程範圍見本協定附屬檔案四。
1.2 對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：
1.
2.1 普通水電工程按中標價的2%收取;
1.
2.2售樓部土建工程按中標價的1%收取;
1.
2.3外牆保溫隔熱、外牆塗料工程按中標價的
1.5%收取。
1.3 按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。
1.4 指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。
1.5 乙方對工程進度、安全及文明協助管理。
1.6 乙方應對分包商的施工進度計畫進行匯總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調並提出解決辦法。
1.7 乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯繫，並在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責並承擔乙方的損失。
1.8 提供標高、定位點線等。
2. 乙方分包管理
2.1 乙方未經甲方書面同意，不得將本契約承包內容或任何分項工程對外進行轉包。
2.2 乙方分包要求
2.
2.1 分包須經甲方及監理書面批准，並向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包契約、分包工程施工方案。
2.
2.2 乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為，均視為乙方違約。
2.
2.3 乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容並經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認後執行。
4. 銷售配合
3.1 甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，並作好相應的安全防護措施。
3.2 為配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：
3.
2.1 按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。
3.
2.2 樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、牆面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝。
3.
2.3 樣板間內的牆面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。
3.
2.4 樣板間外施工通道的上層防護措施應按規範做好。
3.
2.5 樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。
3.
2.6 以上工程內容若在乙方承包範圍(清單報價書)外，費用由甲方支付。
3.
2.7 如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。十
二. 協定解除
1. 除本協定約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協定。
2. 當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解後以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協定。
3. 因不可抗力致使契約無法履行的，甲乙雙方可以解除本協定。
4. 甲、乙雙方任何一方按約定提出解除契約時，應以書面形式向對方發出解除契約通知，並在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時契約解除。對解除契約有爭議的，可依本契約有關的約定處理。
5.契約解除後，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，並在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場並辦理完決算手續後支付。
6.甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨契約，並承擔相應損失。
7.乙方退場條款：無論何種原因導致契約解除的，為保證工程項目的順利完工並交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在契約解除達成協定或解除契約通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協定過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人，以及為維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理
8.甲方依照法律規定和契約約定行使契約解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。
9.因乙方違約造成契約解除(如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現契約承諾等)，應賠償甲方一切經濟損失，並按上述退場條款的約定退場。
10.因甲方無力支付工程款，並未提出有效的經認可的辦法，乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其後的一切損失，甲方有責任給予賠償1
1.在竣工時，須提交竣工資料4套。十
二. 契約生效與終止、爭議的處理
1. 本補充協定自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金後生效。
2. 除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本契約約定的全部義務，本契約即告終止。
3. 本補充協定一式陸份(其中正本貳份)，甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。
4. 本補充協定系《觀景上東建築工程施工契約》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協定為準。
5. 本協定在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________________年____月____日 ________年____月____日
合法的建設施工契約 篇25
市區建設施工契約書
發包方：_______________________________________________
承包方：_______________________________________________
工程名稱：_______________________________________________
工程地點：_______________________________________________
建築面積：_________________平方米;層數：_______________
結構類型：________________;檐高/跨度：________________米
批准文號：(有權機關批准工程立項的文號)_________________
工程性質：(指基建、技改、合資等)：_____________________
承包範圍：_______________________________________________
承包方式：_______________________________________________
質量等級(優良或合格)：_________________________________
工程承包造價(金額大寫)：_______________________________￥：_____________________________元建設工程施工契約(小型工程本)是依據擬定的，適用於建築面積在平方米以內或承包造價在-元以內的建築工程。建設工程施工契約協定條款依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，就本項工程建設有關事項，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商達成如下協定：
第1條工期
1·1本契約工程定於____年____月____日開工;於____年____月____日竣工。契約工期日曆天數為____天。工期如需提前，按約定的開、竣工日期計算的契約工期總天數為_____天。
1·2承包方為提前工期採取的相應措施及因此增加的經濟支出：_______
1·3工期提前或延誤的獎罰，由雙方協商後在契約中約定：
第2條圖紙發包方於_____年_____月_____日，向承包方提供_____套圖紙。
第3條發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名：___________;項日經理姓名：_______________。
第4條發包人工作
開工前辦理完畢土地徵用，青苗、樹木賠償，墳地遷移，房屋、構築物拆遷，地上及架空、地下障礙物清除，將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場，並保證施工期間的需要，向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料，提交辦理有關證件、批件的合法手續，將水準點與座標控制點位置以書面形式提交給承包方，並於現場交驗，協調、處理施工現場周圍建築物、構築物(含文物保護建築)、古樹名木和地下管線的保護及施工擾民問題，契約簽訂後______天內組織會審圖紙和設計交底，在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計畫後_______天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時，發包方按有關規定提供相應的防護措施，並承擔相關的經濟支出。
合法的建設施工契約 篇26
甲方：__________負責人：__________
乙方：__________負責人：__________
依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定契約如下：
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱：網咖室內裝修工程。
2、 工程地點：中心國小附近
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概況：建築面積1700.00平方米。
二、 工程裝修內容室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程。
三、 工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為：X元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工後以審計為準)
四、 工程期限工程開工日期：________年____月____日工程竣工日期：________年____月____日
五、 質量要求按國家建設部行業標準G73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。
六、 付款方式
1、契約簽定後，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的40%。
七、雙方責任
1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜經甲乙雙方商定做出如下協定：
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約，而沒有按契約執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 契約一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，並具有同等法律效力。
甲方：__________乙方：__________
日期：______________日期：__________
合法的建設施工契約 篇27
建設方：(以下簡稱甲方)
投資運營方：(以下簡稱乙方)
為了回響泗縣縣委、縣政府加快新農村建設號召，促進農民致富，發展泗縣農村經濟，，進一步落實招商引資工作，加快城鎮化項目進程，甲乙雙方願意為劉圩鎮鎮政府啟動新農村建設項目精誠合作。甲乙雙方本著優勢互補，平等互利、誠實信用的原則，經反覆協商，就劉圩鎮新農村建設合作建設事宜，達成如下合作協定，以資共同遵守。
一、總則
甲方同意以甲方自有新農村建設項目用地：規劃之四山村 約100 畝(附圖)，以實際丈量為準。新農村建設用地價格及使用年限，甲方根據有關新農村建設政策規定的價格執行規劃用地性質為新農村建設用地，土地使用年限50年格執行。甲方負責以甲方的名義申報各項建設手續，並在所有手續完善後，交乙方建設開發，費用由乙方承擔。其他任何規費及稅金乙方概不負責。雙方協商，為便於今後工作，成立新農村建設領導班子，甲方履行法律手續，乙方全權負責投資建設及銷售。
二、合作範圍
甲乙雙方合作的範圍：
四山村新農村建設項目用地範圍內房屋及配套設施的施工建設，以及通過有關部門批准規劃範圍內。為本項目服務的配套設施的項目建設，和建設用地範圍內的拆遷及青苗補償。 四山村新農村建設用地範圍內土地的平整。四山村新農村建設用地範圍內修建道路，及其他公共設施包括水、電、有線及無線通訊、地下給排水網、廣播電視線路接入、郵電等服務設施的建設。雙方依據政府最終批准的規劃，按地方政府要求進行實施。雙方依據政府最終批准的規劃確定的綠化及其他公共服務設施的建設標準。拆遷村莊的土地復墾平整。新農村建設單體的定向銷售。新農村建設過程中的政策宣傳及執行，及在實施過程中的執行問題。
三：責任範圍
甲乙雙方的合作方式及責任範圍甲方負責協調建設用地，落實政策實施要求。甲方負責協調政策落實，甲方負責協調新農村建設地塊的地質勘探工作費用有乙方承擔。 甲方負責協調四山村新農村所涉及到的所有村民房屋拆遷丈量和異地安置房屋購買契約簽訂事宜。
四：乙方責任：
乙方負責四山村新農村建設資金投入。乙方負責四山村新農村該項目的土地測量圖紙設計，銷售宣傳施工實施，及工程驗收。乙方嚴格按劉圩鎮政府上報批准後的四山村新農村建設方案要求實施，如有變動必須經劉圩鎮政府批准後方案實施。乙方在實施過程中，若甲方需要乙方配合的 ，乙方應積極態度對政策的落實宣傳，國家各項扶持資金的到位都應努力去做。乙方在實施過程中。應遵守當地民風 民俗，不做違規違法之事，交付一個合格工程。
五;甲方的權利及義務
依據本協定精神，按國家政策享受泗縣新農村建設的及獎勵政策。同時將本協定交由四山村村民委員會討論通過。通過後本協定正是生效。本協定生效後，將本協定上報縣新農村建設辦公室規劃局國土、建設部門通過並獲得建設所需的各項批文及政策 支持。責成村民委員會和被拆遷人達成拆遷協定，落實國家對拆遷戶的政策補貼及時到位，落實過度費按時分發確保拆遷戶平穩過度。辦理建設房屋產權證明，確保搬遷村民獲得合法產權。本協定簽訂後應嚴格保守商業秘密，不得向第三方泄露商業機密，更不得將約定給乙方項目擅自交由第三方合作開發。如因少數村民因客觀原因不能購買開發房屋的，甲方負責將銷售尾盤的不動產無償過戶至乙方名下。確保乙方合法利益。
六、乙方的權利及義務
乙方的權利和義務
乙方的權利：按本協定精神，分享甲方利益以外的開發收益。未經甲方同意，不得將本協定約定的出資義務或契約權利轉讓第三方。協同甲方完成開發建設前的各項檔案報批及拆遷過程的輔助工作。按計畫開工建設，並保證新建房屋及配套設施驗收合格。在開發建設過程中遵守國家的相關法規。
七、實施步驟
本協定簽訂後，甲乙雙方須將本協定約定事項交由四山村民委員會討論通過，獲得通過後本協定正式生效。本協定生效後，乙方組織規劃方案設計等工作，需要上報縣國土、規劃及縣新農村建設主管部門備案，同意後方可實施。獲得前述各項批准後，應及時成立共建辦公室，及開工前各項準備，以便於工作順利開展，共建辦公室成立後，乙方負責拆遷政府補貼外的資金及前期建設準備工作、甲方負責協調落實政府各項扶持資金到位的前期工作。共建設辦原則上以村民委員會為主，遇到原則情況，甲方應積極主動協調解決和強力解決建設過程中實際問題。
八、違約責任
本協定簽訂後，雙方應嚴格遵守，全面履行契約約定，因乙方資金不及時到位影響雙方約定的開發時間和進度的，每延期一天按履約保證金的 0.5 %支付甲方違約金，延期達三個月以上的加倍支付違約金，延期達六個月以上的，甲方可終止契約，乙方不得異議。 因乙方建設工程驗收不合格，致使無法整改補救，乙方承擔全部違約責任。
九、其他
第九條 在本協定簽訂生效後，項目啟動後將前期工作經費貳拾萬元，匯至甲方指定的雙控賬戶或則契約終止。甲方在協定簽約生效7日，向乙方全面提供前期所需各項資料及場地，以便於乙方按時施工。甲方向乙方提供四山村新農村建設用地必須在契約生效10日內手續辦理完畢，同時提供相應合法檔案。本協定生效後，不得擅自變更，如需變動有其他未進事宜，經甲乙雙方協商解決，另簽定補充協定，補充協定與本協定具有同等法律效應。本協定一式八份，雙方各執四份。政府其他部門需要備案之契約，由雙方共同提供。 未盡事宜雙方另行協商。
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
代表：(簽字) 代表：(簽字)
日期： 日期：
合法的建設施工契約 篇28
甲方：
乙方：
茲有乙方承接甲方貴州省惠水縣“同心路、和諧路”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協定：
1、施工內容
施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_023高中華燈，安裝數量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連線通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_013中華燈，安裝數量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連線通電，電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表：
4、安裝期限
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準
工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規定以及甲方設計檔案的質量要求和技術指標及與本契約約定標準進行驗收。
6、付款方式
協定簽定後由甲方預付契約款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至契約款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至契約款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%，剩餘的3%作為質量保證金，質保期一年，一年內工程無質量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後，提供相應的收款收據。
7、其他
在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協定一式叄份，甲方執貳份，乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日