水電站建設施工契約

水電站建設施工契約 篇1

甲方(發包單位):_________________

乙方(承包單位):_________________

甲方同意將工程承包給乙方施工,為保質保量按時完成施工任務,經雙方協商一致同意訂立如下契約條款,望雙方共同執行。

一、工程項目名稱(工程地點)工程價款360000元整。元整。清淤及加固;文星水電站2.2KM引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。

二、承包方式:

1、包工包料;

2、包工不包料。

三、甲方要求乙方進場及竣工時間:______年____月____日,雨天順延。

四、乙方在施工過程中,應按甲方提供的圖紙或甲方工程技術人員現場指導施工,未經甲方許可不得隨意更改尺寸,隱蔽工程應經甲方有關人員驗收後方可施工。乙方在施工中應注意安全,不得違章操作。

五、乙方應保證工程施工質量,不得偷工減料,若工程質量不合格造成返工的`材料費及工資,由乙方自負,同時應做到保證質量的前提下求美觀。

六、付款辦法:

1、總工程價款______年____月____日元整;

2、施工期間至驗收前,每個月底甲方根據乙方所完成的實際工程量按造價的50%付給作工料費,剩餘50%尾款待甲方對工程竣工驗收後15天內結算付清;

3、在施工期間甲方若違約無法按工程進度付款,造成乙方停工待料,而拖遲工期,後果由甲方負責,乙方若無故拖遲工期則後果由乙方自負。

七、乙方工程不得轉包或分包,若發現則甲方有權終止契約,所造成的經濟損失由乙方自負。

八、本協定一式貳份,甲、乙雙方各執一份。

九、補充協定:

甲方:_________________(公章)乙方:_________________(公章)

年月日年月日

水電站建設施工契約 篇2

甲方:

聯繫電話:

乙方:

聯繫電話:

為加強道路運輸安全管理,防止和減少安全事故,保障人民民眾生命和財產安全,有效促進雙方全面履行運輸經營契約,維護雙方的合法權益,依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關運輸安全法律、行政法規和規章,在平等、自願、公平和誠實信用的原則下,雙方就本工程建設施工運輸安全事項協商一致,雙方達成如下協定。

一、本協定履行期限與雙方簽訂的運輸契約(契約編號:_____________)履行期限相同,屬運輸契約的附屬檔案之一,具有與運輸契約同等的法律效力。

二、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通,乙方負責運輸。

三、乙方應當設立安全管理人員,配備有專業知識、技能的人員並明確責任,建立、建全安全規章制度,為其僱傭的從業人員提供安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程和安全操作技能教育和培訓。

四、乙方應當接受甲方的安全管理監督,遵守甲方的安全規章制度,並按時參加甲方提供的安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程等的教育。

五、乙方擬僱傭車輛的駕駛員,由乙方審查其是否持有與擬駕車型相匹配的有效駕駛證、操作證或資格證的原件,是否達到擬駕車型的駕駛年限。由乙方保管其僱傭車輛駕駛員提交的身份證、駕駛證、操作證、資格證等原件。

六、甲方有權對乙方擬僱傭車輛的駕駛員的健康狀況、持有的相關證件的原件、是否與其駕車型相匹配及是否達到所駕車型的.駕駛年限,進行形式審查。

七、乙方讓擬僱車輛承運之前,必須與擬僱車輛駕駛員先簽訂書面協定,約定雙方的權利和義務,確定雙方之間的僱傭關係。並且乙方必須將擬僱車輛駕駛員身份證、駕駛證或資格證複印並經其簽字確認真實且與原件無誤後保存。

八、乙方按時參加甲方定期提供的安全運輸事項、知識、制度、操作規程、操作技能等的教育。

九、乙方因下列情形之一受到行政罰款的,由乙方自行負責罰款。

1、乙方僱傭不符合法定條件的人員駕駛其運輸車輛的。

2、乙方僱傭的車輛未正常對車輛維護和檢測的。

3、酒後駕駛道路運輸車輛的。

4、在1個記分周期內交通違法記分在12分以上,且未按照規定參加道路交通安全法律、法規學習並通過考試的。

5、車輛超速、超載等道路交通違規行為。

6、未有經營、運輸合法證照、資質情況的。車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

十、乙方僱傭車輛及駕駛人員有下列情形之一的,甲方有權通知乙方讓其強行解僱車輛。

1、運輸車輛不是散體物料運輸正規車輛,僱請非法營運“黑車”。

2、不服甲方管理人員的管理,在施工過程中所有的安全防護及安全標誌,沒有甲方許可就隨意拆除的。

3、施工過程中,不嚴格遵守安全規章制度,如違章作業、違章蠻幹,不聽從甲方管理人員指揮的。

4、運輸車輛已達到報廢年限的。

5、車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

6、不按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務的。

十一、乙方履行契約過程中負責周邊外圍關係(如交警、城管、街道、村委等),若乙方需要甲方協助時,甲方可以視情況提供協助。

十二、乙方在履行契約過程中,必須確保運輸安全,運輸車輛如發生各類人身、財產安全事故,均由乙方自行負責。

十三、運輸過程中,乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮,嚴格遵守施工現場交通規則,積極維護施工現場交通秩序,保證施工現場道路的暢通和運輸安全,不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸,不得爭道搶行,不得超速超載。

十四、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染,被有關部門處以行政罰款的,由乙方承擔違規處罰費用及相應責任。如因此給甲方造成損失的,甲方有權向乙方追償,追償時可從乙方的運費或契約保證金中扣留支付。

十五、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權,車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權,並確保車輛性能符合安全技術標準、防止帶病上路運行,已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則,甲方有權單方通知乙方提前解除本契約,乙方所交契約保證金不得要求返還。

十六、乙方應當將本協定中主要的有關運輸車輛負有安全營運義務及應負責任,在乙方與所僱傭車輛的協定中明確約定。

十七、爭議的解決

本協定在履行中如發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成的,任何一方均有權將協定爭議事項向甲方公司註冊所在地人民法院提起訴訟,通過法定程式解決。

十八、其他約定

其他約定如下:___________________

二十、責任期:自雙方蓋章、簽字(捺印)生效日起至乙方所承擔的工程建設施工運輸結束日止。

二十一、本協定壹式兩份,甲乙雙方各執壹份。

二十二、本協定經雙方蓋章、簽字(捺印)後生效。

甲方(簽字蓋章): 乙方 (簽字蓋章):

簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日

水電站建設施工契約 篇3

發包人(甲方):

承包人(乙方):

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則。經雙方就 工程發、承包事項協商一致,特訂立本補充協定,並作為工程付款、結算等依據,其他事宜執行《建築工程施工契約》。

一、工程概況:

工程名稱:

工程地點:

結構形式:

建築面積:

二、工程承包範圍:

承包範圍:包工包料、施工圖紙全部內容 。

三、契約日期:

開工日期:年月 日

竣工日期 年月 日

契約日期總日曆天數: 天

承包人若延誤工期,每天需按契約價萬分之三向甲方支付違約金,屬停水、停電原因經甲方和監理簽字確認後工期順延。

四、質量標準:

工程質量達到《建築工程施工質量驗收統一標準》(GB50300—20xx)和設計檔案要求。

質量驗收標準:合格。

五、契約價款:

金額(暫估): 大寫:

六、工程價款結算方式:

執行1996年《山東建築工程綜合定額》、《山東省安裝工程綜合定額》。20xx年《山東建築工程綜合定額濰坊市估價表》,1994年《全國統一安裝工程預算定額山東省價目表》,以及配套的費用定額,現行有關規定,按施工圖預算加變更籤證費用據實結算。 工程類別:按單位工程實際類別。取費等級:丙級,人工工資單價建安裝飾均為28元/工日,臨設增補費按建築面積8元/平方。室外配套工程類別:按V類結算。工程竣工驗收30天內,承包人向發包人遞交竣工結算報告和完整的結算資料,並辦理結算。

七、工程款支付方式:

1.主體階段分四次撥款:撥款時必須扣除甲方供料款

(1)基礎至±0,撥付割算款75%;

(2)一層至二層,撥付割算款75%;

(2)三層至四層,撥付割算款75%;

(3)五層至封頂,主體驗收完成,撥付割算款75%。

2.裝飾階段撥款:

(1)內、外牆完成撥付割算款75%;

(2)地面、屋面工程完成付割算款75%;

(3)工程竣工驗收合格,撥付至割算款的80%,工程竣工驗收後三月內辦理完工程決算,審計完畢支付至工程總造價的95%,餘款保修金5%按國家規定執行,待保修期滿三個月內無息付清。

八、發包人材料供應:

1.瓷磚、潔具由發包人指定品牌型號確認樣品和價格。

2.電線、電纜、配電箱由甲方提供,開關、插座由發包人指定品牌型號確認價格。

3.防水、外牆保溫、外牆塗料等材料由發包人指定品牌型號確認價格。

4.塑鋼窗、內門、防火門、出庫門、進戶門及不鏽鋼欄桿扶手由發包人指定主材和確認價格由施工單位統一加工安裝。

5.據實結算的材料需雙方共同看樣定價訂貨。

九、承包人材料採購:

1.承包人採購的材料設備與設計或標準要求不符時,承包人應按甲方工程師要求的時間運出施工場地,重新採購符合要求的產品,承擔由此發生的費用。由此延誤的工期不予順延。

2.甲方或監理工程師發現承包人採購並使用不符合設計或標準要求的材料設備時,應要求承包人負責修復、拆除或重新採購,並承擔發生的費用,由此延誤的工期不予順延。

3.承包人所施工的防水、外牆保溫、外牆塗料等專業施工必須用有備案資質的單位,並經甲方考察認定後方可進行分包,資質複印件加蓋公章留髮包人存檔。

4.按規定允許找差價的議價材料,由甲、乙雙方按屆時市場價簽證確認。

十、材保費和配合管理費:

1.甲供材乙方計取材保費:1%。

2.甲方分包項目,乙方計取管理費2%;

3.定品牌認價的.材料不計取材保費。

4.甲供材超出預算定額部分,按甲供價增加10%扣款。

5.工程投標產生的費用,承包人承擔按照國家規定應由承包人承擔部分的費用。

十一、隱蔽工程和中間驗收:

工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方和監理工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點,,承包人準備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上籤字後,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。

十二、安全文明施工與民工工資:

1.安全文明施工:

承包人須按照工程建設安全文明生產有關管理規定,嚴格按安全文明標準組織施工,並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,杜絕安全事故。由於承包人安全文明措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。因沒達到施工現場文明施工要求而造成的罰款由承包人承擔。

2.民工工資:

乙方應建立行之有效的民工登記台賬和工資發放台賬,甲方可隨時檢查,乙方應按約定及時支付民工工資,確保民工不上訪。因甲方不按約定撥付工程款,乙方有承擔墊付民工工資的責任,因乙方原因拖欠民工工資造成民工上訪,甲方有權將乙方工程款直接支付民工工資。

3.工程資料:

承包人須確保工程施工技術資料和安全技術資料詳實完整,達到當地主管部門要求,並按時提交發包人和進行備案。

十三、工程質量保修:

保修期按國家有關規定,承包人應履行保修義務,並對造成的損失承擔賠償責任。若承包人推諉不作為,在通知後七日內不安排維修,發包人可自行安排維修,所發生的費用從承包人保修金中扣除,保修金不足以支付的,由承包人補足差額。

十四、現場管理:

1.三通一平:發包人保證水、電供應和道路通暢。

2.塔機安拆:乙方服從甲方安排,避開管線位置,服從甲方的施工現場總平安排。施工單位必須具備相應資質。

3.回填完成後,在發包人後續工程配套施工現場範圍內的承包人所有臨設應及時拆除,以免影響工程進度。

4.水、電管理:臨時水電不得外借,不得出現偷水、竊電現象,否則給予相應經濟處罰。

十五、其他:

1.工程產生的營業稅:由發包人代扣、代繳。

2.工程產生的水、電費,由發包人代扣、代繳。

3.嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、娛樂等一切非正常的經濟活動,一經查實,乙方應向甲方支付自契約簽訂至甲方發生上述行為之日雙方所發生的契約總額的5%作為違約金;若在契約履行過程中,乙方人員以現金或變相現金的形式向甲方人員行賄的,乙方應向甲方支付自契約簽訂至甲方發現上述行為之日雙方所發生契約總額的10%作為違約金。同時,甲方有權單方解除上述行為所涉及的相關契約,因解除相關契約給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。

若甲方人員明示或暗示要求宴請、招待,或索取禮金、禮品、禮券及其它利益,或故意刁難、顯失公平現象,乙方有權舉報,廉政監督電話:或。

十六、本協定與甲乙雙方簽訂的《建築施工契約》具有同等法律效力。相關條款首先執行本協定內容。未盡事宜由甲乙雙方協商解決。協商不成的,可向本協定簽訂地法院起訴。

本施工補充協定由發包人承包人雙方共同簽署,一式四份,發包人二份,承包人二份。本協定自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

發包人:(蓋章)承包人:(蓋章)

法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)

簽約時間: 年 月日

水電站建設施工契約 篇4

甲方:向翔

乙方:程峰

根據《中華人民共和國契約法》《國家建築施工規範》及相關條例,本著互惠互利的原則,經甲、乙雙方協商,甲方確定把興安縣世紀冰川旅遊區賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協定:

一、工程概況:

1、工程名稱:興安縣世紀冰川靈佛旅遊賓館樓工程

2、工程地點:興安縣嚴關鎮仙橋村委會樂施堂村。

3、建築結構:(框架結構)壹棟約26000㎡。

4、承包內容及施工範圍:土建水電工程按建築施工圖,結構施工圖水電施工圖及設計說明。酒店裝修另契約簽署。

5、承包方式:包工、包料。

6、工程造價暫定3000萬元。

二、付款方式與結算:

1、本契約範圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙檔案。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區建築工程消耗量定額》計價,下浮6%後結算給乙方。

2、工程範圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發布的興安縣造價信息進行調價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調整。信息價沒有的,雙方按市場價友好協商確定,按實際發生的工程量計價結算。

三、工期:

1、本工程有效工期為240天。

2、開工時間:20xx年6月20日前(以甲方進場通知為準)。

3、竣工時間:(按實際開工日計算)

四、質量及材料要求:

1、質量要求按國家建設質量標準規範,等級為合格。

2、乙方每完成一個分項,必須及時報請甲方代表、監理、技術負責人,質檢人員進行驗收。並根據驗收意見整理簽字後方能進入下一道工序。

3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收,否則按已驗收合格,在乙方進行施工後甲方必須給以簽字認可。

4、材料必須保質保量。所有進場材料必須要有出廠合格證,國家有規定要求復檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。

五、工程款支付方法:

1、本工程由乙方墊資工程款:從基礎土方開挖墊資到 00地面(現澆完畢)

2、在乙方墊資到位時,甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的80%給乙方。以後,每完成一層,結付一次進度款,以此類推。

3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上,甲方有權終止契約,一切損失由乙方承擔。

4、工程竣工驗收合格後,乙方資料合格後及結算單報請甲方審核,甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成,如有爭議,可共同委託相關造價事務所審核。結算經甲方審核批准後,除留質保金3%外,三個月內一次性付清,不得拖欠。

5、如甲方不按契約付款,每一天必須按拖欠款金額總數的3‰賠付給乙方,以此類推。

6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位:

開戶銀行:銀行: 的帳戶上。

六、工程竣工驗收及交付:

1、在工程交付前,乙方必須做好交付前的細節整改、衛生清理、安全保衛、工程保管等相關工作。自檢合格後書面申報甲方和監理工程師復檢,簽字確認復檢合格後,方可進行工程交付,否則因此產生的損失由承包方負責。

2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證,否則,視為以驗收合格。

3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用,否則視為驗收合格以交付甲方使用。

七、甲、乙雙方權責

1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料,確保各項保護用品不受損失,並保證在乙方進場前三天做好三通一平。

2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環境衛生管理等手續。

4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點,並在現場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協商好,周邊的一切社會關係。確保施工順利進行。

5、甲方在支付工程進不能以任何理由及藉口拖延支付時間。

6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規範施工,甲方管理人員發現施工質量達不到設計和施工規範要求時,有權要求乙方停工整改,並進行相應處罰。

7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規定,經甲方同意方可使用。

8、在施工期間,乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產,文明施工,如因乙方原因出現一切安全事故,全部責任由乙方承擔與甲方無關。

八、違約

1、本協定條款雙方共同遵守,甲方必須協調建設方處理好周邊的一切社會關係,如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。

2、乙方嚴格按契約工期施工,不得拖延工期和無故停工,如違反契約約定,甲方有權終止該工程契約,一切損失由乙方自負。

3、乙方在此契約又方簽字生效時,必須向甲方交納工程質保金叄拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。

4、此契約一式四份,甲乙雙方各執兩份。雙方簽字時即時生效,雙方必須共同遵守執行,同時具有法律效力。

甲方:(蓋章)  乙方:

法定代表人: 法定代表人:

身份證號: 身份證號:

電話號碼: 電話號碼:

簽署日期:

水電站建設施工契約 篇5

一、把原房屋樓面混凝土預製板結構設計更改為全現繞混凝土結構,因此房屋結構更改為全框架結構。

二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。

三、乙方在施工過程中,1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;

2、是鋼筋及捆筋,要嚴格按國家建築要求規定施工;3、是混凝土震動均勻,確保密實,如出現質量問題,乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。

四、乙方不履行施工契約責任時,或施工過程中出現質量問題,甲方有權終止全部契約,乙方的工程投入無條件歸甲方所有,甲方另行安排施工人員進行施工。

五、每施工完一層樓面時,經甲方驗收合格後,甲方付給乙方該層契約的70%。

六、乙方必須嚴格安全施工,若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任,與甲方無關。

七、乙方必須接受甲方的監督和建議。

八、本契約經雙方簽字即生效,工程款結清後終止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

水電站建設施工契約 篇6

甲方:食品有限公司

乙方:工程建築有限公司

根據有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本契約。

一、工程概況

1、工程名稱:鍋爐房工程

2、工程地點:

3、承包範圍:包工包料形式。

4、工程建築面積及計算方式:工程約平方,每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算),工程總造價約貳佰萬元。

5、付款方式:基礎完工後付款元,主體完工後付元,餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算,一個月內付清。

6、工程期限:年月 日至年 月 日,總計 天完工。

7、如遇到下雨天災,人為不可抗拒因素,工期相應順延。

8、工程施工中如發生變更項目,另行計算。

9、建築物回填 米以外由甲方負責。

10、煙筒不在承包範圍內。

11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

二、 甲方責任和權利

1、施工單位有權行使契約約定的權利,履行契約約定的職責,負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

2、施工單位所制定的施工進度計畫,乙方嚴格執行。

3、施工期間乙方不準隨意停工。

4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,並進行圖紙

三、乙方的責任和權利

1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

2、 必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。

3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

4、 組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。

5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,並對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切後果。

8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

四、施工安全措施

1、乙方在施工操作中,嚴格遵守工地的一切規章制度,注意安全,在施工中乙方人員的安全問題,一切事故由乙方自負,甲方不承擔一切責任。

2、乙方在施工現場,安全施工無事不得進入建設單位生產車間,如果出事,乙方承擔一切責任。

3、因乙方造成停工、打架,一切後果由乙方無條件承擔。

五、附則

1、本契約一式肆份,契約甲乙雙方各執三份。

2、本契約簽訂後,承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後,簽字確認作為本契約補充契約。

3、任何一方不得違反本契約規定,未盡事宜,雙方協商解決。

甲方:

乙方:

年 月 日

水電站建設施工契約 篇7

發包方(甲方):承包方(乙方):

根據《中華人民共和國契約法》和《建築工程承包契約條例》等相關法律法規,經甲乙雙方協商一致,簽訂本契約,並信守下列條款,共同嚴格執行。

第一條工程名稱:中和設備基礎工程。

第二條工程地點:____區羅漢街工業園。

第三條工程內容:以甲方提供的施工圖紙及現場確認簽單為準。

第四條工程造價:設備基礎按照元3砼(按實際工程量結算)。

第五條承包方式:包工包料。

第六條工期:本工程自________年____月____日開工至________年____月日竣工。工期為天。

第七條工程質量:按施工驗收規範、建築工程質量檢評標準施工及驗收,本工程質量等級為合格。

第八條結算方式:以實際的工程量為結算依據,按月進度計算。

第九條工程類別及企業等級:按有關規定執行。

第十條甲方權利:派駐工地全權代表,負責與乙方工地代表進行工作聯繫。並對設計、施工技術、經濟等事宜辦理相應手續。

第十一條乙方權利:

1、按承包工程設計圖紙或甲方具體技術、使用要求組織施工。

2、乙方確保工程質量和工期,不偷工減料,如發現偷工減料行為,甲方有權不付款或付部分款。3.施工中注意安全,施工中發生一切安全事故所引起的損失均由乙方自負。

第十二條竣工驗收與結算:

一、工程竣工後甲方按國家有關施工規範、質量檢評標準、設計圖紙和甲方具體技術、使用要求及實完工程量進行驗收。

二、驗收合格後____日內辦理竣工驗收及結算手續。

第十三條付款方式:自開工之日起每月支付實際完成工程量50%的工程款,工程竣工驗收之後支付剩餘45%的工程款。預留總價款的5%作為質保金,於工程完工________年後在未出現質量問題的情況下,予以支付。

第十四條保修:按現行建築工程保修辦法執行。竣工驗收時乙方出具保修書。保修期從甲在驗收單簽字之日起________年。

第十五條違約與仲裁:

一、契約在履行中如有爭議雙方協商解決,如協商不成,提請____區經濟契約仲裁委員會申請仲裁。

二、確因乙方責任造成的工程質量不合格所引起的返修造成的經濟損失,由乙方自負。

第十六條附則:

一、本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份。

二、契約有效期限:本契約經雙方簽章後生效,至工程竣工驗收結清尾款後失效。

甲方:乙方:

電話:電話:

簽約時間:________年月____日

水電站建設施工契約 篇8

發 包 方: 某房地產開發有限公司

承 包 方: 某有限責任公司

工程地點:

工程內容:某住宅小區15#樓外牆外保溫分項工程

承包方式: 包工包料

質量等級(合格): 合格

工程承包造價(金額大寫): 暫定468000元整

外牆保溫工程施工契約協定條款

發包人(全稱):某房地產開發有限公司(甲方)

承包人(全稱):某有限責任公司(乙方)

依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本專業分包工程施工事項協商一致,訂立本施工契約。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱: 某住宅小區

1.2 工程地址: 民族東路北段

1.3 工程內容: 某住宅小區 15#樓外牆外保溫

二、工程承包範圍及方式

2、1工程做法:瓷磚面層採用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁),20米以上部位採用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工,

2.2 承包範圍: 施工圖範圍內外牆的全部保溫部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外牆大牆面部分:①首層及局部二、三層面磚飾面部分:專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。

②二層以上塗料飾面部分:採用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓,同時錨粘。每平米錨栓不得少於四個。

③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分:局部抹抗裂砂漿找平,同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)。

④陽台欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外牆部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平,同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)

⑤ 二層和複式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線採用聚苯板線條。

⑥ 原圖紙中的窗間牆部位鋸齒聚苯板線條取消。

⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容,若有另外增加線條部分,決算時按照展開面積每平米72 元計算。

⑧ 原圖紙中分格縫取消。

2.3承包方式: 乙方包工包料。

2.4進場材料:乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致,雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保溫建築材料如乙方中途更換材料,發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場,同時扣除剩餘尾款。

第三條 契約工期

3.1 甲方於 單棟樓人員及材料進場之前3日,提供外牆施工作業面。

3.2 開工日期:開工日期為10月2日,工期為25天。

3.2 竣工日期: 10月26日之前。

第四條 工程質量

4.1 工程質量標準: 合格

第五條 契約價款

5.1 契約單價:所有施工部位均按綜合每平米72元計取,承包內容見2.2。

5.2 契約總價款:保溫工程量暫估為 6500平米,工程總造價暫定為468000元。外牆大牆面 部位保溫層厚度為 60mm,超厚或超薄部位均不增減費用

5.3 價款調整:按實際施工展開面積計取工程量,單價每平米 72.00元包死,不再調整工程價款。

第六條 付款方式及結算

6.1付款方式及期限:開工後三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場,甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板貼上完成後付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成後付至棟樓承包造價的70%的進度款,工程竣工

驗收合格一個月內,付至單棟樓結算款的95%;餘5%質保金,單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題,一次性付清。

6.2 計算原則: 對於所有施工內容均按展開面積進行結算。

第七條 發包人責任

7.1 發包人根據契約要求及時撥款,因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。

7.2 發包人以單棟樓施工前2日,負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。

7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件,包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外牆保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。

7.4發包人負責審核並批准乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量,組織對工程的竣工驗收,並按契約規定辦理有關結算。

7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。

第八條 承包人責任

8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術說明,進行外牆保溫工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,並在進場後三日內向甲方提交施工進度計畫,以確保整個施工的順利進行。

8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規範、標準、規程進行外牆保溫施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.

8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。

8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。

8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定,保證安全文明施工,對施工中揚塵、噪

音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效,做到工完、料淨、場清,保證施工現場整潔有序,創包頭市安全文明工地。

8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理,服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衛衛生管理等方面達到承包人要求。

8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施,書面對施工人員交底,提高施工人員成品、半成品保護意識,以免造成成品、半成品損壞,並在交用前,承擔成品保護作用。

8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發包人指定地點,由發包人統一運至場外。

8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(複印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。

8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐鹼格線布)。

8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要,如不符合則不得擅自施工,承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。

8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢後進行施工。

8.13承包人所施工的外牆保溫工程在正常使用和維護條件下,使用年限不應少於25年。並承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失

第九條 工期順延

9.1 發包方在契約規定開工日期前2天,不能交承包方外牆保溫施工作業條件,施工用水或電源未按規定接通,影響承包方進場施工時;

9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。

9.3 未按契約規定撥付工程進度款而影響施工進度時。

9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。

9.5各工種交差作業時對外牆保溫破壞而進行有償修復時。與保溫作業面交接的其他工種操作影響保溫收口時,工期相應延長。

第十條 工程驗收

10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收;

(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全,違反操作規程,甲方可視具體情況給予處罰。

10.2工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單後七日內組織驗收。驗收合格後,雙方辦理移交手續,簽署保修單,乙方應向甲方提交完整的竣工資料;

10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全,嚴把火災關,如引起火災全部損失由乙方承擔並罰款2~5萬元;

10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下保修期限為二年。

第十一條 違約責任

11.1一方當事人未按約定履行契約義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。

11.2一方當事人無法繼續履行契約的,應當及時通知另一方,並由責任方承擔因契約解除而造成的損失。

11.3甲方無正當理由未按契約約定期限支付工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。

11.4由於乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金,延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外,甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工,所發生的進出場費用由乙方承擔,施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。

對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。

11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按契約約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使契約無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。

11.6乙方不能按契約工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使契約無法履行的行為,乙方按協定條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。

第十二條 契約糾紛的解決方式: 1、甲乙雙方進行調解

2、調解不成,依法向包頭市人民法院起訴。

第十三條 本契約簽訂後,承、發包雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致後,可以簽訂補充協定,作為本契約的補充契約。

本契約一式四份,發包人、承包人各執二份,契約自雙方簽字之日起生效,結清工程款後終止。

第十四條 補充條款:

本契約訂立時間 年 月 日(即日起生效)

發包方 (章) 承包方 (章

地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

電 話: 電 話:

水電站建設施工契約 篇9

甲方:

乙方:

依照《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規,根據_縣人民政府關於中國小危房改造的有關檔案,遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則,雙方就_國小學校建設施工事項協定一致,訂立本契約。

一、工程概況:

1、工程名稱:_鄉_國小校舍建設

2、工程地點:_鄉_國小原校址

3、工程內容:

(1)新建教室、辦公室、多功能室、餐廳71間(約1980平方米);

(2)廁所6間(約120平方米);

(3)傳達室2間(約40平方米)

(4)院牆:100米(含大門)

(5)硬化路面:厚度大於15厘米。(小計1520平方米)_①大門前主路200平方米;

②院內主路800平方米;

③教室門前340平方米

④廁所、門衛範圍內硬化180平方米。

(6)餐廳內灶台2口,操作台1個。

(7)配套水電工程。

(8)平整校園,壘擋土牆100米。

二、質量要求:

符合《縣中國小校舍安全工程平房建設質量要求》

三、圖紙:

使用《縣中國小校舍安全工程平房建設施工圖紙》

四、工程施工要求:

1、門窗要求:尺寸見圖紙,門框使用東北松,上亮穿16號鋼筋6根,鋼筋內塗防鏽漆,外塗調和漆,所用木材必須烘乾後製作。刮膩子刷低油,再刮膩子刷調和漆三遍。鋁合金窗使用標準1.2CM厚鋁材,顏色由甲方定。

2、散水坡:散水坡(三面),每間設一縱溝。

3、每口教室設前後兩塊黑板,標準為4米×1.2米。

五、承包形式:

包工包料。

六、質量監督:

工程的第一質量監督責任人為施工學校校長,縣危改辦進行重點環節(基礎、鋼筋及製作、砌牆過程、屋架、水電、屋面防水等)質量監督。通不過驗收的不能進行下一步工序的施工。工程結束後,未經質量監督人同意,不得申請驗收。

七、質量保證:

土建工程部分基礎、牆體50年不裂縫及變形;防水20xx年;水電:50年。

八、安全責任:

乙方確保工程施工安全。在施工期間發生的工傷事故由乙方負責。因乙方原因導致工程在合理使用期限內造成人身及財產損害的由乙方承擔損害賠償責任。

九、施工、材料質量責任:

因工程質量不合格而造成的工期延誤和返工損失由乙方承擔。如:材料、規格、型號質量不符合要求,由乙方負責調換,保證工程質量。

十、契約金額:

大寫:

小寫:

十一、資金撥付方式:

工程開工,甲方支付契約金額的30%啟動資金,剩餘款項在竣工通過縣危改辦組織的驗收,質量要求達到合格後,(除契約金額3%的質量保證金外)甲方一次性撥付到位。通不過驗收的甲方拒付工程款項,一切責任由乙方自負。補助款撥付,乙方必須提供相關建築業手續及建築業發票。

十二、以上條款未盡事宜,施工過程中雙方協商解決。

十三、本契約一式三份,甲乙雙方各執一份,_縣危改辦一份。

十四、契約工期。

開工時間:

竣工時間:

契約工期:

十五、契約簽字生效:

契約訂立時間:_契約訂立地點:

甲方:_(章) 甲方法人代表:

乙方:_(章) 乙方法人代表:

甲方開戶銀行:_帳號:

水電站建設施工契約 篇10

發包人(全稱):_______________________

承包人(全稱):_______________________

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就下列建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱:____________________________________________。

工程地點:____________________________________________。

工程內容:____________________________________________。

工程立項批准文號:____________________________________。

資金____________________________________________。

二、工程承包範圍

承包範圍:____________________________________________。

三、契約工期

開工日期:____________________________________________。

竣工日期:____________________________________________。

契約工期總日曆天數________________天。

四、質量標準

工程質量標準:________________________________________。

五、契約價款

金額(大寫):_________________________元(人民幣)。

¥:__________________元(人民幣)。

六、組成契約的檔案

組成本契約的檔案包括:

1.本契約協定書

2.中標通知書

3.投標書及其附屬檔案

4.本契約專用條款

5.本契約通用條款

6.標準、規範及有關技術檔案

7.圖紙

8.工程量清單

9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。

十、契約生效

契約訂立時間:____________年_________月_________日

契約訂立地點:____________________________________

本契約雙方約定後生效。

發包人(公章):_____________?承包人(公章):_____________

住所:_______________________?住所:_______________________

法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________

委託代理人(簽字):_________?委託代理人(簽字):_________

電話:_______________________?電話:_______________________

傳真:_______________________?傳真:_______________________

開戶銀行:___________________?開戶銀行:___________________

賬號:_______________________?賬號:_______________________

編碼:___________________?編碼:___________________

_________年_______月_______日?_________年_______月_______日

附屬檔案1?上海市建設工程施工契約(通用條款)

一、詞語定義及契約檔案

1.詞語定義

下列詞語除專用條款另有約定外,應具有本條所賦予的定義。

1.1?通用條款:是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立,通用於建設工程施工的條款。

1.2?專用條款:是發包人與承包人根據法律、行政法規規定,結合具體工程實際,經協商達成一致意見的條款,是對通用條款的具體化、補充或修改。

1.3?發包人:指在協定書中約定,具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.4?工程師:指發包人指定的履行本契約的己方代表,或發包人委託的監理單位派出的總監理工程師。其具體身份和職權由發包人、承包人在專用條款中約定。

1.5?承包人:指在協定書中約定,被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.6?承包人代表:指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和契約履行的代表。

1.7?設計單位:指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.8?監理單位:指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.9?工程:指發包人、承包人在協定書中約定的承包範圍內的工程。

1.10?契約價款:指發包人、承包人在協定書中約定,發包人用以支付承包人按照契約約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。

1.11?追加契約價款:指在契約履行中發生需要增加契約價款的情況,經發包人確認後按計算契約價款的方法增加的契約價款。

1.12?費用:指不包含在契約價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經費支出。

1.13?保留金:指契約雙方約定按一定比例在工程價款中提留,用於工程缺陷修補的款項。

1.14?接收證書:指發包人在工程或分項工程通過竣工驗收後,簽發給承包人的工程接收憑證。

1.15?缺陷責_____:指承包人在工程竣工後,對所建工程的存在缺陷及在使用過程中暴露出來的缺陷或損害負有修補責任的期限。

1.16?履約證書:指發包人在承包人按照契約約定履行責任,於缺陷責_____滿後簽發給承包人的完成契約履約的憑證。

1.17?保修期:指承包人在工程或分部工程竣工後,對所建工程在一定時限內出現的質量問題負有保修責任的期限。其期限自工程或分部工程接收證書上註明的竣工日期起,至質量保修書(契約)約定的期限止。

1.18?工期:指發包人承包人在協定書中約定,按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

1.19?開工日期:指發包人承包人在協定書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.20?竣工日期:指發包人承包人在協定書中約定,承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.21?圖紙:指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。

1.22?施工場地:指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

1.23?書面形式:指契約書、紙質信件和數據電文(包括傳真、電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

1.24?違約責任:指契約一方不履行契約義務或履行契約義務不符契約定所應承擔的責任。

1.25?索賠:指契約履行過程中,對於非己方過失,而是因對方原因造成實際損失,向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

1.26?不可抗力:指契約履行中發生的不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況。

1.27?小時或天:本契約中規定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的,以節假日的次日為時限的最後一天,但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24?時。

2.契約檔案及解釋順序

2.1?契約檔案應能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本契約的檔案及優先解釋順序如下:

(1)本契約協定書

(2)中標通知書

(3)投標書及其附屬檔案

(4)本契約專用條款

(5)本契約通用條款

(6)標準、規範及有關技術檔案

(7)圖紙

(8)工程量清單

(9)工程報價單或預算書

契約履行中,發包人、承包人有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

2.2?當契約檔案內容界定不清或不相一致時,在不影響工程正常進行的情況下,由發包人、承包人協商解決。雙方也可以提請工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意工程師的解釋時,按本通用條款38?條關於爭議的約定處理。

3.語言文字和適用法律、標準及規範

3.1?語言文字

本契約檔案使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時,漢語應為解釋和說明本契約的標準語言文字。

3.2?適用法律和法規

本契約檔案適用中華人民共和國的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規,由雙方在專用條款中約定。

3.3?適用標準、規範

雙方在專用條款內約定適用國家標準、規範的.名稱;沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的,約定適用行業標準、規範的名稱;沒有國家和行業標準、規範的,約定適用地方標準、規範的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規範。屬強制性標準的,發包人、承包人必須遵守。

國內沒有相應標準、規範的,由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求,承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的,應負責提供中文譯本。

本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用,由發包人承擔。

4.圖紙

4.1?發包人應按專用條款約定的日期和套數,向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的,發包人應代為複製,複製費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的,應在專用條款中提出保密要求,保密措施費用由發包人承擔,承包人在約定保密期限內履行保密義務。

4.2?承包人未經發包人同意,不得將本工程圖紙轉給第三方。本契約終止後,除承包人存檔需要的圖紙外,應將全部圖紙退還給發包人。

4.3?承包人應在施工現場保留一套完整圖紙,供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

二、雙方一般權利和義務

5.工程師

5.1?發包人派駐施工場地履行契約的代表,在本契約中稱工程師。其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明。

5.2?實行工程監理的,發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理許可權以書面形式通知承包人。

5.3?監理單位委派的總監理工程師在本契約中也稱工程師,其姓名、職務、職權由發包人、承包人在專用條款內寫明。其職權應與發包人派駐現場履行契約的代表相區別。二者職權發生交叉或不明確時,由發包人予以明確,並以書面形式通知承包人。

5.4?契約履行中,發生影響發包人、承包人雙方權利或義務的事件時,負責監理的工程師應依據契約在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對此處理有異議時,按本通用條款第38?條關於爭議的約定處理。

5.5?除契約內有明確約定或經發包人同意外,負責監理的工程師無權解除本契約約定的承包人的任何權利與義務。

5.6?不實行工程監理的,本契約中工程師專指發包人派駐施工場地履行契約的代表,其具體職權由發包人在專用條款內寫明。

6.工程師的委派和指令

6.1?工程師可委派工程師代表,行使契約約定的自己的職權,並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應經發包人同意,並提前7天以書面形式通知承包人。委派書和撤回通知作為本契約附屬檔案。

工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件,與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時,工程師應進行糾正。

除工程師或工程師代表外,發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

6.2?工程師的指令、通知由其本人簽字後,以書面形式交給承包人代表,承包人代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時,工程師可發出口頭指令,並在48小時內給予書面確認。承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的,視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理,應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定,並以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續執行的指令,承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加契約價款和給承包人造成的損失由發包人承擔,延誤的工期相應順延。本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。

6.3?工程師應按契約約定,及時向承包人提供所需指令、通知,並履行約定的其他義務。由於工程師未能按契約約定履行義務造成工期延誤,發包人應承擔延誤造成的追加契約價款,並賠償承包人有關損失,順延延誤的工期。

6.4?如需更換工程師,發包人應提前7天以書面形式通知承包人,後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權,履行前任的義務。

7.承包人代表

7.1?承包人代表的姓名、職務在專用條款內寫明。

7.2?承包人依據契約發出的通知,以書面形式由承包人代表簽字後送交工程師,工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

7.3?承包人代表按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據契約發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時,承包人代表應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三方的,由發包人承擔由此發生的追加契約價款,相應順延工期;責任在承包人的,由承包人承擔費用,不順延工期。

7.4?承包人如需更換承包人代表,應提前7天以書面形式通知發包人,並徵得發包人同意。後任繼續行使契約檔案約定的前任的職權,履行前任的義務。

7.5?發包人可以與承包人協商,建議更換其認為不稱職的承包人代表。

8.發包人工作

8.1?發包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作:

(1)辦理土地徵用、拆遷補償、平整施工場地等工作,使施工場地具備施工條件,在開工後繼續負責解決以上事項遺留問題;

(2)將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至專用條款約定地點,保證施工期間的需要;

(3)開通施工場地與城鄉公共道路的通道,以及專用條款約定的施工場地內的主要道路,滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通;

(4)向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料,對資料的真實準確性負責;

(5)辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批准手續(證明承包人自身資質的證件除外);

(6)確定水準點與座標控制點,以書面形式交給承包人,進行現場交驗;

(7)組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底;

(8)協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作,承擔有關費用;

(9)發包人應做的其他工作,雙方在專用條款內約定。

8.2?發包人如將前款部分工作委託承包人辦理,雙方應在專用條款內約定,相關費用由發包人承擔。

8.3?發包人未能履行8.1款各項義務,導致工期延誤或給承包人造成損失的,發包人賠償承包人有關損失,順延延誤的工期。

9.承包人工作

9.1?承包人按專用條款約定的內容和時間完成以下工作:

(1)根據發包人委託,在其設計資質等級和業務允許的範圍內,完成施工圖設計或與工程配套的設計,經工程師確認後使用,發包人承擔由此發生的費用;

(2)向工程師提供年、季、月度工程進度計畫及相應進度統計報表;

(3)根據工程需要,提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施,並負責安全保衛;

(4)按專用條款約定的數量和要求,向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施,發包人承擔由此發生的費用;

(5)遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定,按規定辦理有關手續,並以書面形式通知發包人,發包人承擔由此發生的費用,因承包人責任造成的罰款除外;

(6)已竣工工程未交付發包人之前,承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作。保護期間發生損壞,由承包人負責修復,並承擔相應費用;發包人要求承包人採取特殊措施保護的工程部位和相應的追加契約價款,雙方在專用條款內約定;

(7)按專用條款約定做好施工場地地下管線和鄰近建築物、構築物(包括文物保護建築)、古樹名木的保護工作;

(8)保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定,交工前清理現場達到專用條款約定的要求,承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款;

(9)承包人應做的其他工作,雙方在專用條款內約定。

9.2?承包人未能履行前款各項義務,造成發包人損失的,承包人賠償發包人有關損失。

三、施工組織設計和工期

10.進度計畫

10.1?承包人應按專用條款約定的日期,將施工組織設計和工程進度計畫提交工程師。工程師按專用條款約定的時間予以確認或提出修改意見。逾期不確認也不提出書面意見的,視為同意。

10.2?群體工程中單位工程分期進行施工的,承包人應按照發包人提供圖紙及有關資料的時間,按單位工程編制進度計畫,其具體內容雙方在專用條款中約定。

10.3?承包人必須按工程師確認的進度計畫組織施工,接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計畫不符時,承包人應按工程師的要求提出改進措施,經工程師確認後執行。因承包人原因導致實際進度與進度計畫不符,承包人無權就改進措施提出追加契約價款。

11.開工及延期開工

11.1?承包人應當按照協定書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工,應當不遲於協定書約定的開工日期前7天,以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請後48小時內以書面形式答覆承包人。工程師在接到延期開工申請後48小時內不答覆,視為同意承包人要求,工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。

11.2?因發包人原因不能按照協定書約定的開工日期開工,工程師應以書面形式通知承包人,推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失,並相應順延工期。

12.暫停施工工程師認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求承包人暫停施工,並在提出要求後48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工,並妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見後,可以書面形式提出復工要求,工程師應當在48小時內給予答覆。工程師未能在規定時間內提出處理意見,或收到承包人復工要求後48小時內未予答覆,承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的,由發包人承擔所發生的追加契約價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發生的費用,工期不予順延。

13.工期延誤

13.1?因以下原因造成工期延誤,經工程師確認,工期相應順延;

(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;

(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行;

(3)發包人派出的工程師或在施工現場的發包人雇用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常進行或停工;

(4)工程師未按契約約定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常進行;

(5)設計變更和工程量增加;

(6)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;

(7)不可抗力;

(8)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

13.2?承包人在前款情況發生後14天內,就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告後14天內予以確認。逾期不予確認也不提出修改意見,視為同意順延工期。

14.工程竣工

14.1?承包人必須按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

14.2?因承包人原因不能按照協定書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包人承擔違約責任。

14.3?施工中發包人如需提前竣工,雙方協商一致後應簽訂提前竣工協定,作為契約檔案組成部分。提前竣工協定應包括承包人為保證工程質量和安全採取的措施、發包人為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加契約價款等內容。

四、質量與檢驗

15.工程質量

15.1?工程施工應達到協定書約定的質量標準。質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。工程質量因承包人原因未達到約定的標準,承包人承擔違約責任。

15.2?雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

16.檢查和返工

16.1?承包人應認真按照標準、規範和設計圖紙的要求以及工程師依據契約發出的指令施工,隨時接受工程師的檢查檢驗,並為檢查檢驗提供便利條件。

16.2?工程質量達不到約定標準的部分,工程師一經發現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按工程師的要求拆除和重新施工,直到符契約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。

16.3?工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加契約價款由發包人承擔,並相應順延工期。

16.4?因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加契約價款,由發包人承擔。

17.隱蔽工程和中間驗收

17.1?工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,並在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上籤字後,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內修改後重新驗收。

17.2?工程師不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,工程師應承認驗收記錄。

17.3?經工程師驗收,工程質量符合標準、規範和設計圖紙等要求,驗收24小時後,工程師不在驗收記錄上籤字,視為工程師已經認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續施工。

18.重新檢驗無論工程師是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時,承包人應按要求進行剝離或開孔,並在檢驗後重新覆蓋或修復。檢驗合格,發包人承擔由此發生的全部追加契約價款,賠償承包人損失,並相應順延工期。檢驗不合格,承包人承擔發生的全部費用,工期不予順延。

19.工程試車

19.1?雙方約定需要試車的,試車內容應與承包人承包的安裝範圍相一致。

19.2?設備安裝工程具備單機無負荷試車條件,承包人組織試車,並在試車前48小時以書面形式通知工程師。通知包括試車內容、時間、地點。承包人準備試車記錄,發包人根據承包人要求為試車提供必要條件。試車合格,工程師在試車記錄上籤字。

19.3?工程師不能按時參加試車,須在開始試車前24小時內以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按時提出延期要求,不參加試車,應承認試車記錄。

19.4?設備安裝工程具備無負荷聯動試車條件,發包人組織試車,並在試車前48小時以書面形式通知承包人。通知包括試車內容、時間、地點和對承包人的要求。承包人按要求做好準備工作。試車合格,雙方在試車記錄上籤字。

19.5?雙方責任

(1)由於設計原因試車達不到驗收要求,發包人應要求設計單位修改設計。承包人按修改後的設計方案重新安裝。發包人承擔修改設計、拆除及重新安裝的全部費用和追加契約價款,工期相應順延。

(3)由於承包人施工原因試車達不到驗收要求,承包人按工程師要求重新安裝和試車,並承擔重新安裝和試車的費用,工期不予順延。

(4)試車費用除已包括在契約價款之內或專用條款另有約定外,均由發包人承擔。

(5)工程師在試車合格後不在試車記錄上籤字,試車結束24小時後,視為工程師已經認可試車記錄,承包人可繼續施工或辦理竣工手續。

19.6?投料試車應在工程竣工驗收後由發包人負責。如發包人要求在工程竣工驗收前進行或需要承包人配合時,應徵得承包人同意,另行簽訂補充協定。

五、安全施工

20.安全施工與檢查

20.1?承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。

20.2?發包人應對己方在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用。

21.安全防護

21.1?承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時,事前應向工程師提出安全防護措施,經工程師認可後實施,防護措施費用由發包人承擔。

21.2?實施爆破作業,在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時,承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師,並提出相應的安全防護措施,經工程師認可後實施,安全防護措施費用由發包人承擔。

22.事故處理髮生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知工程師,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發生的費用。

六、契約價款與支付

23.契約價款及調整

23.1?招標工程的契約價款由發包人、承包人依據中標通知書中的中標價格在協定書內約定。非招標工程的契約價款由發包人、承包人依據工程預算書在協定書內約定。

23.2?契約價款在協定書內約定後,任何一方不得擅自改變。契約價款計價的方式可採用固定總價、固定單價或雙方約定的其他計價方式。

(1)採用固定總價計價方式的,雙方在專用條款內約定契約價款包含的風險範圍和風險費用的計算方法。在約定的風險範圍內,契約價款不作調整。風險範圍以外的契約價款調整方法,應當在專用條款內約定。

(2)採用固定單價計價方式的,除專用條款另有約定外,在約定風險範圍內,單價不作調整。在約定風險範圍外實際數量變化超過該項目工程量清單內數量10%以上,且該項目數量變化的金額超過契約金額0.01%時,單價可作調整。

23.3?除專用條款另有約定外,因下列因素髮生成本變化的,契約價款可作調整:

(1)法律、行政法規和國家有關政策重大變化影響契約價款;

(2)工期超過十二個月的;

(3)雙方約定的其他因素。價格調整因素和調整方法由雙方約定。

24.工程預付款

實行工程預付款的,雙方應當在專用條款內約定發包人向承包人預付工程款的時間和數額,開工後按約定的時間和比例逐次扣回。預付時間應不遲於約定的開工日期前7天。發包人不按約定預付,承包人在約定預付時間的7天后,可向發包人發出要求預付的通知。發包人收到通知後仍不能按要求預付,承包人可在發出通知後的第8天停止施工。發包人應從約定應付之日起向承包人支付應付款的同期銀行貸款利息,並承擔違約責任。

25.工程量確認

25.1?承包人應按專用條款約定的時間,向工程師提交已完工程量的報告。工程師應在接到報告後的14天內,按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量),並在計量前24小時通知承包人。承包人應當為計量提供便利條件並派人參加。承包人收到通知後不參加計量,計量結果有效,作為工程價款支付的依據。

25.2?工程師收到承包人報告後14天內未進行計量,從第15天起,承包人報告中開列的工程量即視為被確認,作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人,致使承包人未能參加計量,計量結果無效。

25.3?對承包人超出設計圖紙範圍和因承包人原因造成返工的工程量,工程師不予計量。

26.工程款(進度款)支付

26.1?在確認計量結果後14天內,發包人應向承包人支付工程款(進度款)。按約定時間發包人應扣回的預付款,與工程款(進度款)同期結算。

26.2?本通用條款第23?條確定調整的契約價款,第31?條工程變更調整的契約價款及其他條款中約定的追加契約價款,與工程款(進度款)同期調整支付。

26.3?發包人支付工程款(進度款)時,按專用條款中約定的比例,提留保留金。

26.4?發包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款),承包人可向發包人發出要求付款的通知。發包人收到承包人通知後仍不能按要求付款,可與承包人協商簽訂延期付款協定,經承包人同意後可延期支付。協定應明確延期支付的時間,並從計量結果確認後的第15天起計算應付款的貸款利息。

26.5?發包人不按契約約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協定,導致施工無法進行,承包人可停止施工。發包人應承擔違約責任。

七、材料設備供應

27.發包人供應材料設備

27.1?發包人供應材料設備的,雙方應當按專用條款約定,制定發包人供應材料設備一覽表,寫明所供材料設備的品種、規格、型號、數量、單價、質量等級、提供時間和地點。

27.2?發包人按一覽表所定的內容提供材料設備,並出具產品合格證明,對其質量負責。發包人在所供材料設備到貨前24小時,以書面形式通知承包人,由承包人派人與發包人共同清點。

27.3?發包人供應的材料設備,承包人派人參加清點後由承包人妥善保管,發包人支付相應保管費用。因承包人原因發生丟失損壞,由承包人負責賠償。發包人未通知承包人清點,承包人不負責材料設備的保管,丟失損壞由發包人負責。

27.4?發包人供應的材料設備與一覽表不符時,發包人承擔相關責任。發包人應承擔責任的具體內容,雙方根據下列情況在專用條款內約定:

(1)材料設備單價與一覽表不符,由發包人承擔所有價差;

水電站建設施工契約 篇11

根據《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》、《中華人民共和國治安處罰法》、《建設工程安全管理條例》和水上作業安全生產等有關法律規定,為進一步加強發包人對施工承包人的安全保衛工作的巨觀控制和監督管理,防止和杜絕事故發生,維護正常的工程建設秩序,發包人與承包人特簽定本協定書。

甲方(發包人):__________

乙方(承包人):___________

一、乙方職責:

1、乙方必須貫徹執行“誰主管,誰負責”的原則,乙方項目負責人是安全施工、治安保衛工作的重要責任人,要把安全施工、治安保衛工作納入議事日程,做到安保工作與主業工作同計畫、同部署、同檢查、同總結、同評比,積極開展安全施工、治安保衛工作。

2、認真落實並嚴格執行有關勞動保護法規、法令、條例;加強對所轄人員的法制和安全教育,預防案件或安全事故的發生。

3、健全安全保衛組織,做到人員落實,活動正常,作用明顯,廣泛收集信息,掌握治安動態,並與甲方安保部門保持聯繫,及時有效地反映和處置各種治安事件或案件。

4、認真開展日常和定期、不定期的安全及治安保衛工作檢查,及時發現隱患,落實整改措施,不斷提高安全防範能力。

5、做好重點要害部位的治安管理工作,達到制度全、管理嚴、設施齊,崗位人員責任性強。

6、嚴格執行國家有關暫住人口管理規定,外地施工人員進駐現場必須按規定辦理暫住證;人員管理必須要做到:底數清、情況明、證件齊、登記申報及時。

7、必須認真對工程施工人員進行施工安全專項教育,增強施工人員的法制觀念,提高安全思想意識和自我保護能力,規範全體施工人員的行為,杜絕各類違章現象。

8、確保必要的安全投入,包括保證各種施工設備完好,各項防護裝置齊備,個人勞動保護用品齊全等。

9、嚴格按照相關規定認真辦理各項施工手續,必須辦理人員車輛進入施工現場手續,並按施工現場管理要求進行施工。

10、水上施工作業應遵循現行國家規定的水上作業施工相關管理規定,嚴禁超載或違反水上施工安全管理規定。

11、不發生安全責任事故;不發生刑事案件和破壞生產設施事件;不發生火災、爆炸、水上違章施工作業、交通違章等治安災害事故;不發生職工違法犯罪。

12、積極參加甲方和公安機關組織開展的安保檢查和各項治安專項活動,並完成甲方交辦的各項任務。

13、自覺接受甲方、監理單位等有關安全生產、治安保衛方面的檢查、指導和管理。對於甲方查處的隱患,乙方必須限期整改。

14、對甲方違反安全生產規定、制度的指令,乙方有權拒絕執行、有權要求甲方改進。

15、當乙方出現安全、文明施工嚴重失控情況下,在甲方認為確定有必要暫停施工並提出要求乙方暫停施工的書面意見後,乙方應當按甲方要求停止施工。乙方實施處理意見後,以書面形式向甲方提出復工要求。在甲方組織驗收並簽字同意後,乙方重新施工。

16、乙方施工人員應在所處施工區域、水上作業環境、操作設施設備、工器具等方面進行認真自查,發現隱患立即停止施工,並經落實整改後方準繼續施工。一經開工,就表示乙方確認施工場所、水上作業環境、設施設備、工器具等達到符合安全要求和處於安全狀況,乙方對施工過程中由於上述因素而導致的事故後果負責。

17、乙方必須堅持文明施工,對所承擔工程區域的文明施工負責,做到工完料盡場地清。

18、乙方人員在施工期間造成傷亡、電氣、機械、水上施工等重大事故(包括造成甲方人員、他方人員傷亡)和發生不安全情況應及時向甲方通報。事故的損失和善後處理費用,由乙方全部負責。甲方有權根據事故性質及程度對以方進行處罰,罰款從安全擔保金中扣除。

19、按本工程項目的不同施工內容,在開工前採用甲方提供的安全評價報告書進行安全評價,完成安全評價後,及時將安全評價報告書送交甲方審核批准。

20、乙方承諾以本契約價款的3%作為安全擔保金,在工程進行期間,當出現安全、保衛違規情況或發生安全、保衛事故等情況,因乙方原因造成甲方經濟、信譽損失的,甲方據實計算扣款額,在當期工程進度款或結算款中予以扣除,累計扣款總額如超過本契約價款的3%,超出部份乙方仍須承擔。

二、甲方職責:

1、施工期間,負責對乙方進行安保工作的檢查、督促指導;甲方應經常聯繫乙方,檢查和處理工程施工中有關的安全工作,預防事故發生。

2、協助乙方辦理有關施工手續,並進行治安安全教育。

3、定期組織安全生產大檢查和日常安全巡檢。

4、將安全檢查情況及時反饋乙方,並配合乙方研究落實整改措施。

5、當乙方出現安全、文明施工嚴重失控情況下,甲方有權做出停工整頓,限期整改的決定。

6、甲方認為確實有必要暫停工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,並提出書面意見。當乙方實施處理意見並以書面形式提出復工要求後,甲方應當在24小時內組織驗收、檢查是否合格,並簽字後給予答覆。

發生下列情況必須停工整頓:

(1)發生人身傷亡事故;

(2)發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故和水上違章施工;

(3)重複發生相同性惡劣的事故;

(4)多次不聽從勸告的。施工現場髒、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求。

7、在保證安全的前提下,儘量為乙方提供各項施工便利。

8、對違章人員進行處罰教育。

9、本協定書在執行過程中如遇有與國家、地方政府的有關規定不一致時,按照國家、地方的有關規定執行。

10、本協定書作為甲方工程承發包契約的附屬檔案,與承發包契約具有同樣的法律效力。經協定雙方簽署後立即生效。

11、本協定書由甲方解釋。

甲方(發包人):__________乙方(承包人):__________

法定代表人:__________法定代表人:__________

地址:______地址:__________

委託代理人:(簽字) __________委託代理人:(簽字)__________

電話:__________電話:__________

傳真:__________傳真:__________

開戶銀行:__________開戶銀行:__________

帳號:__________帳號:__________

郵政編碼:__________郵政編碼:__________

_______年_____月_____日_____年_____月_____日

水電站建設施工契約 篇12

甲方:肥____X公司

乙方:

甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據中華人民共和國民法典的有關規定,甲乙經雙方協商,特簽訂本契約,以便雙方共同遵守。

一、施工地點:汽車站南200米,泰西東臨

二、施工內容:315塔機的現場卸車、組裝、調試、驗收、拆除、裝車等。

三、施工工期:

1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為________年____月____日,________年____月____日達到運行條件。

2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定於________年____月至____月期間,甲方提前____日通知乙方進場。

四、工程質量:技術標準達到設備安裝說明要求,並通過政府有關檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。

五、工程造價:本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。

六、結算方式:乙方施工人員進場後____日內,甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。並辦理完塔吊準用證後____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內,甲方支付契約總額的20%;塔吊拆除完畢並裝車運走後一周內,甲方支付總額的10%,餘額20%在三個月之內付清。

七、雙方責任和義務:

1、甲方應按本契約約定支付工程款項,確保按計畫將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場,同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應順延。

2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。

3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。並負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞,由責任方承擔。

4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件,並為乙方提供一台電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。

5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。

6、乙方於開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

7、乙方負責施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。

8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責,並保證吊車在安裝後運轉安全、可靠。

9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。

10、塔吊安裝後,由乙方負責進行負荷試車,並辦理當地使用許可證,甲方予以協助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。

1、塔吊安裝後,由乙方負責現場的卸車和二次倒運,並協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞,由乙方負責賠償。

2、塔吊拆除時候,乙方須將各構件進行編號,構件上做好標記,裝車後向甲方提供兩份構件清單及裝車單。

3、乙方不得將本工程轉第三方施工,如有違反,甲方有權終止契約,並享有向乙方提供索賠的權利。

八、違約責任:

1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔全部責任,並賠償由此給甲方造成的損失。

2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。

3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務,須賠償甲方因此造成的的租金損失。

4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。

九、糾紛處理辦法:本契約在履行期間如發生糾紛,雙發可協商解決;協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、不可抗力發生時,遵從國家相關法律法規。

十一、本契約一式四份,雙發各持兩份。

十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協商解決。

甲方:肥____X公司

乙方:

代表:

代表:

電話:

____日期:

____日期:

____日期

水電站建設施工契約 篇13

甲方:乙方:依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規,遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本契約,供雙方共同遵守。

一、工程概況

1)、工程地點:

2)、工程名稱:

3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。

二、承包範圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。

三、主材選用及工程價款等:

1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工

2、本契約價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)

3、施工厚度要求:採用外厚防水卷材

4、全部包工包料,單價為元平方。

6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。

四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。

五、工程質量:

1)、工程質量標準:合格工程質量標準。

2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。

六、契約價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。

七、工程款支付辦法:

1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到契約約定的質量標準,並在主體施工單位施工完回填土方後,____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;

2、在土方回填後____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;

3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後,承包人應及時配合,完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;

4、承包人剩餘5%的工程款轉作保修金,在保修期滿後的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。

八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。

九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款。

十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後,方可進入下道工序的施工。十

一、安全施工文明施工安全生產,文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其餘由承包人承擔。十

二、工程變更施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協定。十

三、工程轉包和分包本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除契約,工程款不予支付。十

四、不可抗力雙方關於不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。十

五、保險承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。十

六、關於意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後,承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。十

七、工程質量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後,由發包人組織驗收。十

八、違約責任:

1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。

2、乙方所提供的產品必須符合契約所規定且必須達到國家規範要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除契約且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付契約總款20%的違約金。

3、乙方必須按照契約的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除契約,且乙方必須向甲方支付契約總價款2倍的違約金。

4、契約一經簽訂,乙方不得單方面解除契約或中途停工,否則必須向甲方支付契約總款20%的違約金。

5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。

6、乙方必須按照契約所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付契約總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止契約,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。

7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

8、在全部完工後,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。

9、工程全部完工後,乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收並有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。十

九、廉潔條款

1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。

2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止契約,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留契約的權利和義務。二

十、其他事項:

1、在執行契約中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。

2、本契約一式貳份,經雙方簽字蓋章後即生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月

水電站建設施工契約 篇14

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

在平等、自願,並協定商一致的基礎上,甲、乙雙方協定合資建房,達成如下協定條款:

一、甲方準備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現與乙方合資修建,修建期限從契約生效之日起一年內交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災、地震、停電等)。

二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的何明傑所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產權歸乙方中的鄧芳所有。

三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內,乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)

四、單價:按元/每平方米集資。

五、房屋竣工後辦理房屋土地使用證和房屋產權手續等費用,由甲、乙雙方各自負責。

七、房屋竣工後房屋的水、電和數位電視:甲、乙雙方各自立戶,費用由甲、乙雙方各自負責。

八、本協定生效後,雙方無條件遵守和履行,不得違反。

九、雙方在規定期限內不按契約履行,違約方向對方賠付違約金人民幣叄萬元整。

十、本協定一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本協定經雙方簽字後生效。

甲方:

乙方:

時間:

水電站建設施工契約 篇15

審判長、審判員;

受本案原告委託,經人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案,作為其代理人,依據法律規定,發表如下代理意見:

一、被告應立即支付拖欠人工費,並承擔欠款利息。

被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目,為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原,為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單,明確了原告的具體工作項目及所產生的費用,但該款項被告卻一直沒有支付,代理人認為,原被告之間權利義務明確,拖欠事實清楚,被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費,另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。 根據以上規定,原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作,被告應從該日起承擔欠款利息。

二、被告托欠的款項,基本上都是農民工的血汗錢,繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調,從維護社會穩定大局的高度,把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務,切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款,及時給付農民工工資,多次向被告說明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無動於衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無門的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此,請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時,也希望三被告從和諧社會的大局出發,及時給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。

以上代理意見懇請法庭予以採納。

代理人:劉保平 20xx年1月23日

水電站建設施工契約 篇16

甲方(發包方):

法定代表人:

乙方(承包方):

法定代表人:

根據《中華人民共和國契約法》和《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自願簽訂本契約。

第一條工程項目

1.1工程名稱:。

1.2工程地點:。

1.3工程內容:。

1.4承包形式:。

第二條工程期限

2.1契約工期總日曆天數天

開工日期:年月日。

竣工日期:年月日。

2.2如遇下列情況,經甲方現場代表簽證後,工期可相應順延

(1)在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3以上(每次連續4小時以上),影響正常施工;停水停電2天以上;

(2)因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素;

(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

2.3因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。

第三條工程價款、結算及付款方式

甲方付款前,乙方應提供發票。

本契約實行固定總價,經甲乙雙方核定按本工程契約包乾價為人民幣(大寫)(¥元)。任何政策性因素和市場因素均不調整包乾價。

3.1本契約簽訂後日內,甲方支付人民幣元工程款;

3.2工程竣工經甲方驗收合格後,甲方支付人民幣元工程款;

3.3餘款人民幣元作為質量保證金,待保修期滿後十五個工作日內無息支付。

第四條建築材料、設備的供應和採購

4.1工程材料、設備由乙方採購。

4.2乙方採購的材料、設備,必須附有產品合格證和試驗報告才能用於工程,甲方認為乙方提供的材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的,方可用於工程;復驗不符合質量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。

第五條施工與設計變更

5.1甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。

5.2甲方因使用功能提出的變更內容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,並及時做好現場簽證。

5.3設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,工程採用包乾價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。

第六條工程質量管理及驗收

6.1工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,並在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場代表在驗收記錄上籤字後,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改後再交由甲方重新驗收。

6.2工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。

6.3工程質量應符合國家及行業規定的建築工程質量檢驗評定的“合格”標準。

第七條安全施工

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。

第八條質量保修

8.1本工程保修期限為年,自工程竣工驗收合格起算。

8.2在保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯繫。乙方在接到甲方維修通知後12小時內到達現場並及時處理。如乙方更換保修人員或聯繫電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用並加收10%的勞務費。

乙方保修聯繫電話:;乙方保修聯繫人:。

第九條違約責任

9.1乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期15日以上視為根本性違約,甲方有權解除本契約,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。

9.2工程出現質量問題視為乙方嚴重違約,視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。

9.3協定一方擅自解除或終止本契約的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

第十條糾紛解決辦法

因本契約產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條附則

11.1甲方代表為,乙方代表為。

11.2本契約一式二份,甲乙雙方各執一份,自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或契約專用章後生效。

簽署時間:年月日

甲方(蓋章):

聯繫人:

聯繫方式:

地址:

乙方(蓋章):

聯繫人:

聯繫方式:

水電站建設施工契約 篇17

甲方:乙方:

為在施工契約的實施過程中創造安全、高效的施工環境,切實搞好本項目的安全管理工作,本項目業主(以下簡稱“甲方”)與承包人(以下簡稱“乙方”)特此簽訂安全生產契約:

一、甲方職責

1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包契約中的有關安全要求。

2.按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理,做到生產與安全工作同時計畫、布置、檢查、總結和評比。

3.重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則,即:同時設計、審批,同時施工,同時驗收,投入使用。

4.定期召開安全生產調度會,及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。

5.組織對乙方施工現場安全生產檢查,監督乙方及時處理髮現的各項安全隱患。

二、乙方職責

1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包合現中的有安全要求。

2.堅持“安全第一、預防為主”和“管生產必須管安全”的原則,加強安全生產宣傳教育,增強全員安全生產意識,建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度,配備專職及兼職安全檢查人員,有組織有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產管理人員和具體操作人員,必須熟悉和遵守本條款的各項規定,做到生產與安全工作同時計畫、布置、檢查、總結和評比。

3.建立健全安全生產責任制。從派往項目實施的項目經理到生產工人(包括臨時僱請的民工)的安全生產管理系統必須做到縱向到底,一環不漏;各職能部門、人員的安全生產責任製做到橫向到邊,人人有責。項目經理是安全生產的第一責任人。現場設定的安全機構,應按施工人員的1%~3%配備安全員,專職負責所有員工的安全和治安保衛工作及預防事故的發生。安全機構人員,有權按有關規定發布指令,並採取保護性措施防止事故發生。

4.乙方在任何時候都應採取各種合理的預防措施,防止其員工發生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。

5.乙方必須具有勞動安全管理部門頒發的安全生產證書,參加施工的人員,必須接受安全技術教育,熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規程,定期進行安全技術考核,合格者方準上崗操作。對於從事電氣、起重、建築登高架設作業、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經過專業培訓,獲得《安全操作合格證》後,方準持證上崗。施工現場如出現特種作業無證操作現象時,項目經理必須承擔管理責任。

6.對於易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外,還應配備有足夠的消防設施,所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法;乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人,或允許、容忍上述同樣行為。

7.操作人員上崗,必須按規定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況,不按規定穿戴防護用品的人員不得上崗。

8.所有施工機具設備和高空作業的設備均應定期檢查,並有安全員的簽字記錄,保證其經常處於完好狀態;不合格的機具、設備和勞動保護用品嚴禁使用。

9.施工中採用新技術、新工藝、新設備、新材料時,必須制定相應的安全技術措施,施工現場必須具有相關的安全標誌牌。

10.乙方必須按照本工程項目特點,組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案;如果發生安全事故,應按照有關規定,及時上報有關部門,並堅持“三不放過”的原則,嚴肅處理相關責任人。

三、違約責任

如因甲方或乙方違約造成安全事故,將依法追究責任。

本契約正本一式二份,契約雙方各執一份。由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署與加蓋公章後生效,全部工程竣工驗收後失效。

甲方:乙方:

法定代表人或法定代表人或

其授權的代理人:(職務)其授權的代理人:

(職務)

(姓名)(姓名)

(簽字)(簽字)

水電站建設施工契約 篇18

甲方:

乙方:

根據《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》及有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本契約。

一、工程概況

1、工程名稱:肇東市馨雨園鍋爐房工程

2、工程地點:肇東市開發區

3、承包範圍:包工包料形式。

4、工程建築面積及計算方式:工程約800平方,每平方米按貳仟伍佰元整計算(按工程完工後實際發生量計算),工程總造價約貳佰萬元。

5、付款方式:基礎完工後付款伍拾萬元,主體完工後付捌拾萬元,餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算,一個月內付清。

6、工程期限:20xx年9月9日至20xx年11月11日,總計62天完工。

7、如遇到下雨天災,人為不可抗拒因素,工期相應順延。

8、工程施工中如發生變更項目,另行計算。

9、建築物回填1米以外由甲方負責。

10、煙筒不在承包範圍內。

11、如因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

二、甲方責任和權利

1、施工單位有權行使契約約定的權利,履行契約約定的職責,負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

2、施工單位所制定的施工進度計畫,乙方嚴格執行。

3、施工期間乙方不準隨意停工。

4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,並進行圖紙第二條:甲方責任和權利

1、施工單位有權行使契約約定的權利,履行契約約定的職責,負責對乙方承建的`工程項目進行監督檢查。

2、施工單位所制定的施工進度計畫,乙方嚴格執行。

3、施工期間乙方不準隨意停工。

4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,並進行圖紙會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。

5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,並對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切後果。

8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平時施工現場的土地。

第三條:乙方的責任和權利

1、乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

2、必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。

3、有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

4、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。

5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,並對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切後果。

8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

第三條:乙方的責任和權利

1、乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

2、必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。

3、有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

4、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。

四、施工安全措施

1、乙方在施工操作中,嚴格遵守工地的一切規章制度,注意安全,在施工中乙方人員的安全問題,一切事故由乙方自負,甲方不承擔一切責任。

2、乙方在施工現場,安全施工無事不得進入建設單位生產車間,如果出事,乙方承擔一切責任。

3、因乙方造成停工、打架,一切後果由乙方無條件承擔。

五、附則

1、本契約一式肆份,契約甲乙雙方各執三份。

2、本契約簽訂後,承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後,簽字確認作為本契約補充契約。

3、任何一方不得違反本契約規定,未盡事宜,雙方協商解決。

甲方:

年 月 日

乙方:

年 月 日

水電站建設施工契約 篇19

是發包人與承包人之間為完成商定的建設工程項目,明確雙方權利和義務的協定。建設施工契約怎么寫以下是小編為大家整理的建設施工契約範文,歡迎參考閱讀。

建設施工契約範文1

發包人: (以下簡稱甲方)

承包人: (以下簡稱乙方)

依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。

一、工程概況

工程名稱:

工程地點:

工程內容:建築面積約 960 平方米

資金來源:自籌、集資建戶

二、工程承包範圍

承包範圍:設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

三、契約工期

開工日期:

竣工日期:

契約工期總日曆天數: 天。

四、質量標準要求

工程質量標準:合格,並保證房頂不滲水。

五、契約價款

金額(大寫):約 零捌佰元整 (:X元),按 1480 元㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。

六、契約付款方式:乙方第貳層封頂後(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以後每現澆一層按造價80%付款。

七、承包人向發包人承諾:按契約約定進行施工,竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

八、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和支付方式支付契約價款。

九、相關契約條款(未用條款):

(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。

(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。

(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。

(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,並承擔與工程直接相關的經濟損失。

(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:

、出檐、走廊、陽台折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。

2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。

3、排污排水系統必須布局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍XX處罰。

十、

1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。

2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325。

一、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________

________年____月____日

________年____月____日

建設施工契約範文2

甲方:

乙方:

依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規,遵循平等、自願、公正和誠實信用的原則,經過友好協商,雙方就____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠,新廠建設一事達成一致,簽訂本契約。

一工程概況

1.1工程名稱:____縣叩鎮華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作

1.2工程地點:____縣叩鎮華豐村

1.3工程內容:

①、新廠建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸,運距不超過5)。

②、廠區場平後保坎建設(92米8米高

2.5米寬均距)計:。

③、廠區道路硬化建設(130米10米)計:1300平方米。

④、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。

⑤、待建部分場地綠化處理工程。

⑥、廠房建設圖紙範圍內容。

⑦、廠區地面場採用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。

⑧、辦公區域的裝飾部分。

1.4工程承包範圍:上述工作範圍。

1.5工程承建方式:上述工作內容包工、包料修建。

二、工程質量要求:合格。

三、工程工期約定:________年____月____日進場,竣工日期________年____月____日。

四、此工程的報建和政府的所有法律、法規要求的修建手續由甲方提供。

五、乙方必須按照國家建設標準保質保量,按期完成施工。

六、工程造價及支付:

此工程為契約包乾價,總計工程造價為51

6.3萬元(大寫:伍X壹拾陸萬叄仟元整)。

支付情況:

1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月____日結算當月工程量);

2、工程完工後,甲方將工程款在____月內(25工作日內)付至97%;

3、剩餘工程款3%為保修金,保修期為________年,到期後無質量問題甲方全額支付給乙方。

七、組成契約的檔案:

組成契約的檔案包括:

1、本契約協定書;

2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯合制定的GF-1999-0201契約範疇的通用條款和專用條款;

3、標準、規範和有關技術檔案;

4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為本契約的組成部分。

八、契約一經簽訂,單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守,如單方違約,賠償守約方工程總價5%的損失。

九、糾紛解決方式

雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。

十、此契約一式肆份,雙方各執兩份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________

________年____月____日

________年____月____日

建設施工契約範文3

建設方:以下簡稱甲方

施工方:以下簡稱乙方

甲方原有一層因現須要加建二層,以包工給乙方施工,為了保質保量的完成本工程,經雙方協商成達協定如下:

一、甲方供應原材料,乙方負責從主體到裝修的全部工程施工,設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

二、單價,按建築面積計算,每平方米為壹佰叄拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

三、質量要求:主體二層上下垂直誤差應在2公分之內,不能超過2公分,砂漿應飽滿,裝修抹灰要求中級,偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固,無脫層空鼓,面層無爆灰和裂縫,地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角,其它裝修應符合施工規範。

四、主體結構要求,板麵筋布150150,扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈樑、次梁應按物理學性能的製作,混凝土澆灌要求,立柱樓板、梁所有澆築混凝土標號C20,立柱,梁無空洞和露筋,樓面平整無裂縫。

五、乙方在施工期間應做好安全防護設施,保證安全第一,質量第一,如在施工過程中,發生自身傷亡和第三者傷亡事故,一切後果應由乙方負責,甲方不負任何責任。

六、付款辦法:乙方在施工中途要求付款,甲乙雙方協商支付,待工程全部完成驗收合格後一次性付清。

七、本協定一式二份,甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________

法定代表人(簽字):_________

________年____月____日

________年____月____日

水電站建設施工契約 篇20

甲方:_________

乙方:_________

立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:

第一條房地標示:本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。

第二條房屋面積:本契約房屋面積包括室內、陽台及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限於水箱及樓梯間,其餘部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈後,建築改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建築改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽台走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當於本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。

第三條本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。

第四條本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其餘場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載於本大樓管理委員會管理章程。

第五條甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核准的建造執照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須徵求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更後的工程款由雙方協定定之,但以不少於本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更後工程款未能達成協定或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。

第六條工程期限:本契約房屋建築工程,乙方應於本契約簽訂後____月內工,自開工之日起_________工作天完工,並以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。

(一)甲方未依約定付款辦法的39;規定交付價款時。

(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。

(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規限制等不可歸責於乙方的事由,以致工程不能如期進行時。

(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業作業程式而決定。

第七條保固期限:本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建築結構,乙方應負責保固________年,但天災或不可歸責於乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。

第八條甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。

(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。

(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建築基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。

第九條付款辦法:本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知於繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。

第十條貸款辦法:本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽委託代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。

第十一條甲方如全部或一部分不履行本契約(

第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方願自通知交款日後第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金於補交其應付款時一併付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委託書,代管印章委託書等與本契約有連帶關係的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以為抵償乙方所受的損失,乙方並得將甲方所訂購的房地另行出售與

第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兌現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。

第十二條本約房屋如乙方非因

第五條的情形而逾期交屋時,其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,並應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責於乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。

第十三條契約房屋已登記於甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。

第十四條甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責於本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務後,乙方負責聘請代書與甲方共同委託統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關檔案上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委託的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:

(一)建築物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。

(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。

(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。

(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。

(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。

第十五條產權登記:本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。

第十六條本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。

第十七條甲方同意於本房屋完工並接通水電之日起,無論所開列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:

(一)本戶水電基本費用。

(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。

(三)屬於本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。

(四)屬於本建築清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。

(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。

第十八條本契約房屋於建築完成經主管機關發給使用執照後,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,並應負賠償乙方一切損失之責。

(一)繳付本約

第十四條

第一、三、四項約定應付的稅捐。

(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,並預付乙方四個月的利息。

(三)付清因逾期付款的滯納金。

(四)付清本房屋的所有優惠貸款。

第十九條通知送達:甲乙雙方所為的徵詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局

第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。

第二十條其他事項:

(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面徵得乙方同意後托乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格後,差價由甲方於變更同時給付乙方,但經不減少於原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原契約圖說施工,甲方無異議。

(二)乙方通知交屋並給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。

(三)本契約書於付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關係的契約、附屬檔案,甲方得一併由乙方收回作廢。

第二十一條本契約的約束與效力:

(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意後,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。

(二)本契約附屬檔案視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附屬檔案未定的,依據本契約的規定。

第二十二條未盡事宜:本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。

第二十三條契約分存:上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,並自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。

第二十四條有關本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。甲方(蓋章):_________

乙方(蓋章):_________

代表人(簽字):_________

代表人(簽字):_________

住址:_________

住址:_________

身份證號碼:_________

身份證號碼:_________

電話:_________

電話:_________

________年____月____日

________年____月____日

簽訂地點:_________