建設施工協定書 篇1
甲方:乙方:
為在施工契約的實施過程中創造安全、高效的施工環境,切實搞好本項目的安全管理工作,本項目業主(以下簡稱“甲方”)與承包人(以下簡稱“乙方”)特此簽訂安全生產契約:
一、甲方職責
1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包契約中的有關安全要求。
2.按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理,做到生產與安全工作同時計畫、布置、檢查、總結和評比。
3.重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則,即:同時設計、審批,同時施工,同時驗收,投入使用。
4.定期召開安全生產調度會,及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。
5.組織對乙方施工現場安全生產檢查,監督乙方及時處理髮現的各項安全隱患。
二、乙方職責
1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規,認真執行工程承包合現中的有安全要求。
2.堅持“安全第一、預防為主”和“管生產必須管安全”的原則,加強安全生產宣傳教育,增強全員安全生產意識,建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度,配備專職及兼職安全檢查人員,有組織有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產管理人員和具體操作人員,必須熟悉和遵守本條款的各項規定,做到生產與安全工作同時計畫、布置、檢查、總結和評比。
3.建立健全安全生產責任制。從派往項目實施的項目經理到生產工人(包括臨時僱請的民工)的安全生產管理系統必須做到縱向到底,一環不漏;各職能部門、人員的安全生產責任製做到橫向到邊,人人有責。項目經理是安全生產的第一責任人。現場設定的安全機構,應按施工人員的1%~3%配備安全員,專職負責所有員工的安全和治安保衛工作及預防事故的發生。安全機構人員,有權按有關規定發布指令,並採取保護性措施防止事故發生。
4.乙方在任何時候都應採取各種合理的預防措施,防止其員工發生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。
5.乙方必須具有勞動安全管理部門頒發的安全生產證書,參加施工的人員,必須接受安全技術教育,熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規程,定期進行安全技術考核,合格者方準上崗操作。對於從事電氣、起重、建築登高架設作業、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經過專業培訓,獲得《安全操作合格證》後,方準持證上崗。施工現場如出現特種作業無證操作現象時,項目經理必須承擔管理責任。
6.對於易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外,還應配備有足夠的消防設施,所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法;乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人,或允許、容忍上述同樣行為。
7.操作人員上崗,必須按規定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況,不按規定穿戴防護用品的人員不得上崗。
8.所有施工機具設備和高空作業的設備均應定期檢查,並有安全員的簽字記錄,保證其經常處於完好狀態;不合格的機具、設備和勞動保護用品嚴禁使用。
9.施工中採用新技術、新工藝、新設備、新材料時,必須制定相應的安全技術措施,施工現場必須具有相關的安全標誌牌。
10.乙方必須按照本工程項目特點,組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案;如果發生安全事故,應按照有關規定,及時上報有關部門,並堅持“三不放過”的原則,嚴肅處理相關責任人。
三、違約責任
如因甲方或乙方違約造成安全事故,將依法追究責任。
本契約正本一式二份,契約雙方各執一份。由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署與加蓋公章後生效,全部工程竣工驗收後失效。
甲方:乙方:
法定代表人或法定代表人或
其授權的代理人:(職務)其授權的代理人:
(職務)
(姓名)(姓名)
(簽字)(簽字)
建設施工協定書 篇2
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就乙方承建甲方圍牆事宜,為明確雙方的權利、義務,經協商一致,簽訂本契約:
一、工程範圍及內容:
1、乙方承建甲方位於 地塊的施工圍牆工程,圍牆長度約1950米左右。
2、該圍牆的建築施工按照甲乙雙方確認的施工圖進行。
3、由於本地塊地質原因,乙方必須對圍牆基礎進行處理並承擔一切費用,以保證圍牆的安全建設和使用。
4、乙方在圍牆施工的同時,要做好圍牆的排水系統,保證圍牆的正常使用。
二、工程質量:
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到驗收標準。
2、乙方對工程所需主要材料經甲方確認後方可進場施工。
3、乙方所承建圍牆在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。
三、 工期:20xx年__月__日20xx年__月__日。
四、 工程價款及支付:
1、甲乙雙方協商確定,圍牆承建單價為每米 元(全部費用包乾)。
2、本工程無預付款,工程款按進度分階段支付給乙方(甲方不接受乙方任何形式的委託付款或轉付款要求)。具體如下:
A、工程款按每完成500米驗收合格後支付已完成工程量的80%進度款;
B、全部施工完畢經甲方書面確認質量符合要求後十五日內,支付款達到契約總價的95%給乙方,乙方需提供工程發票;
C、留工程決算總價的5%作為保修金。保修金在保修期滿乙方履行全部保修責任後一月內支付(保修期為兩年,自工程驗收合格次日起算)。
五、成品及半成品保護:
1、工程成品及半成品保護工作,從進場施工至該項工程驗收確認為止應由乙方自行負責
2、乙方應制訂出具體的措施作好成品、半成品保護工作。
3、乙方應協助甲方搞好項目周邊的工作,杜絕發生各種糾紛。如果出現糾紛,乙方應自行與有關責任方協商解決,確保工程項目正常進行。
六、施工管理及協調:
1、乙方應針對本工程特點制定施工方案(具體工期安排)交甲方審核
2、為加強現場管理,其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯繫。
3、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育,自覺遵守地方政府的有關規定,自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定,杜絕安全事故、治安、刑事案件的發生,維護好現場文明施工形象。若發生上述事件,乙方應自行與責任方協商解決。
4、在乙方施工過程中,如果發生安全事故,由乙方自己承擔責任,與甲方無關。
5、在施工過程中,若因乙方原因導致整個工程項目產生不良影響,甲方有權向乙方索賠,其損失按實計算(直接、間接損失),其費用直接從工程款中扣除。
七、工程質量保修與售後服務:
在保修期內,所發生的故障,由乙方負責無償返修,乙方應在接到甲方電話通知24個小時內上門維修,並在五天內排除故障,超過此時間限制,乙方承擔此項維修費用的雙倍違約賠償金。在保修期內圍牆垮塌導致人身傷亡事故,由乙方承擔全部責任。
八、違約責任:
1、乙方未按契約條件規定的質量要求施工,甲方有權暫扣相關部分工程款直至乙方返工符合質量要求,乙方自行承擔返工費用,且工期不得順延,還應承擔給甲方造成的經濟損失(費用按實計算)。
2、若因乙方原因而致圍牆工程工期延誤,則每延遲一天乙方應向甲方支付違約金1000 元。工程質量未達國家市政工程驗收標準合格等級,其價格按總價下浮10%結算。並賠償由此給甲方造成的全部損失(包括直接損失和間接損失)。甲方有權直接解除契約。
3、以上違約金甲方可直接從應付工程款中扣除。
4、超出雙方確認工期十天視乙方嚴重違約,甲方有權變更或解除契約。
九、本契約一式四份, 雙方各執貳份。其中村委會 作為乙方的擔保方與乙方共同承擔責任和義務。經雙方蓋章後生效。
十、相關未盡事宜可由雙方另定補充協定確認,補充協定、本契約附屬檔案與本契約具同等法律效力。補充協定由雙方加蓋公章,設計變更和簽證應由甲方加蓋公章。
十一、雙方在履行本契約及補充協定過程中發生爭議,應協商解決,若協商未果,當事人一方可向本契約履行地(即工程所在地)人民法院提起訴訟。
建設施工協定書 篇3
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及國家有關規定,為明確雙方在房屋建設項目施工過程中的權利和義務,經甲、乙雙方共同協商,特訂立本契約。
一、工程慨況工程位於_______,土地面積:________㎡。
二、承包方式甲方以包清工的方式承包給乙方。
三、工程承包範圍施工內容包括二層主房建築面積_____㎡、一層主房建築面積_____㎡。
四、承包價格及付款方
1:價格:______元/㎡(建築面積)雙方確定按建築面積為______㎡結算工程款。
2:一層主體蓋板完工後支付價款___%,全部完工後付清餘款。
五、工期及安全責任工期從____年___月___日到___年___月___日竣工。推遲一天罰款____元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間
1、本工程所有安全事項均由乙方負責,乙方應依工程的需要負責施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負責,與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事,專業施工人員持證上崗;高空作業部分必須在採取切實可行的安裝措施下方可施工,地面必須安排適當監護人員,電焊作業注意防火等。
施工過程中本契約項下的任何權利、義務,乙方不得轉讓給第三人,不得轉包、分包,否則甲方有權終止契約,慨不結算,乙方無條件賠償。
六、本契約一式二份,自雙方簽字後生效。
甲方(簽字) 聯繫電話:
乙方(簽字) 聯繫電話:
簽訂日期: 年 月 日
建設施工協定書 篇4
甲方:________________
乙方:________________
地點:
1、 甲方工地材料到位,提供工具,斗車等工具由甲方負責。
2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負責。
3 、乙方要保質保量,在工地不準打架、 賭博,如有違反,罰款________元。
4、 施工安全:發生工傷事故由施工隊自己負責。
5 、本工程工期為天,乙方按施工實際量計算總平方數,衛生間牆面________/平方米,地面:________/平方米,此價不含稅金。
6 、人員進場按每人發飯票,不包吃,包住宿、 包水電,飯票費按每月計算扣除。 7 、十天以內可以藉資,藉資款不超過進度款。
8、 結算方式:按每月工程進度的80%結算工程款,餘款的20%在驗收合格10天之內,全部付清。
9、乙方在本契約期間不得中途撒離工人,如因此造成的一切經濟損失由乙方負責。
10、乙方施工人員進場後先試用兩天時間,確實質量無問題後再繼續施工(質量要求是水平、四角直、儘量無空心),如在兩天施工過程過存在嚴重質量問題,本契約則自動失效,雙方不追究責任。
11、 本協定書一式兩份,甲、 乙雙方各執一份,經雙方簽字後生效,至工程驗收結清餘款後失效。
註:完成總工程後,補鋸片款________元整(¥________)。
本契約如有未盡事宜,雙方可協商後簽訂補充協定,此補充協定也視同合不可分割部分,與契約具有同等法律效力。
甲方簽名:________________ 乙方簽名:________________
日期:________________日期:________________
建設施工協定書 篇5
甲方:__________
乙方:__________
本履約保證金由契約雙方於__________年__________月__________日在訂立。為了明確雙方權利、義務,依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定,甲、乙雙方經平等協商一致,訂立本契約。
第一條 鑒於甲方與乙方於簽署了施工契約,乙方在對建設工程施工契約條款已做明確了解的情況下,為保證其在建設工程施工契約中承諾的履約義務得到切實履行,願意按本契約約定向甲方提供履約保證金。
第二條 保證範圍為乙方未按建設工程施工契約約定履行義務,包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。
第三條 保證金額
乙方應當按照中標契約總金額的__________%,金額:大寫人民幣__________元(¥)作為履約保證金交付給甲方,此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方,此款項不計利息或資金占用費。
第四條 保證方式為履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。
第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂契約生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的契約履行情況,按照契約相關約定退還保證金給乙方。
甲方(蓋章):__________
乙方(蓋章):__________
時間:__________
建設施工協定書 篇6
契約編號:________
工程名稱:__________
工程編號:__________
工程類別:__________
發包方(簡稱甲方)_________
承包方(簡稱乙方)_________
簽訂時間:______________
簽訂地點:______________
根據我國現行法律、《建築安裝工程承包契約條例》和煤炭部有關規定,結合本工程具體情況,經雙方協商同意簽訂本契約。
第一條工程項目
一、工程名稱:____________
二、工程地點:____________
三、資金來源:____________
四、承包範圍、工程內容:
1、承包範圍:___________
2、工程內容(詳見附表1-1、1-2)_________
3、其它:______________
五、契約價款
1、契約總價款:__________萬元。
2、契約價款的計價依據
(1)____年以________文頒發的預算定額(統一基價);
(2)____年以________文頒發的費用標準;
(3)____年以________文批覆的人工費單價;
(4)____年以________地區預算價格;
(5)其它:_____________
第二條雙方責任
一、甲方責任
1、辦理工程永久用地的徵用和施工組織設計內規定的臨時用地的租用、青苗樹木的賠償、工程現場障礙物的拆除(包括架空及隱蔽的),並提供有關隱蔽障礙物資料。
2、辦理建築許可證及應由甲方辦理的其它證件。
3、____年__月__日前完成“四通一平”,即通往施工現場的水源、電源、通訊線路、運輸道路、平整場地;滿足施工用水、用電量的需要。負責場外運輸道路的維修,安排好現場排水溝流向。(“四通一平”工作如甲方無力承擔時,可委託乙方承擔。)
4、協調地方工農關係,改善施工環境,保證水、電、路、通訊工程的正常使用。
5、契約簽訂後__天內提供完整的建築安裝設計說明書及施工圖一式__份;施工技術資料(包括工程水文地質資料、水準點和坐標控制點等)___份;___天內提交水準點和坐標控制點,並進行現場校驗。
6、組織乙方、設計單位及有關部門參加施工圖交底會審,做好交底會審紀要,在會審後__天內分送有關單位。
7、向經辦銀行提交撥款依據,按時辦理撥款和結算。
8、按時參加工程的月末驗收、中間驗收(如雙方約定也可由甲方負責組織月末和中間驗收)隱蔽工程驗收,負責組織工程的竣工驗收,按照國家和行業有關規定,及時撥付工程價款、辦理簽證和竣工結算。
9、指派_____同志為甲方駐工地代表,對工程進度、質量、契約履行情況進行監督檢查,負責簽證和受理各項報表及協商其它有關事宜,及時解決應由甲方解決的問題。
實行監理的工程,甲方委託總監理工程師代行甲方的職責。甲方代表和總監理工程師易人,甲方應提前7天通知乙方,後任繼續前任在契約中約定的權利義務。
二、乙方責任
1、負責施工區域內的臨時道路、臨時設施、鑿井設施、水電管路的敷設、管理、使用和維修工作。
2、編制施工組織設計(或施工方案),做好各項施工準備工作。
3、嚴格按照施工圖說明進行文明施工,符合“環保”要求,確保工程質量,按契約規定的時間如期完工和交付。
4、及時向甲方提出隱蔽工程驗收通知、竣工驗收報告,以及向甲方提出月末驗收和中間驗收計畫;提供月份施工作業計畫,材料設備、成品半成品等進場計畫(包括月計畫、用水、用電計畫),月份施工統計報表,工程事故報告等。
5、工程竣工後,及時清理現場,做到工完場清。在規定的時間內提出完整的竣工驗收資料,辦理竣工驗收手續和提出工程竣工決算。
6、已完工的房屋、構築物和安裝的設備,在雙方約定的移交日期應負責保管。
7、利用永久建築和設備建井時,負責建築物和設備的維修和保養,保證礦井移交時的建築安裝工程質量。凡利用永久建築和設備所發生的維護和修理費用由乙方承擔。
8、指派________同志為乙方代表,負責施工現場的管理及與甲方的聯繫工作。
第三條工程期限
一、總工期為________天(日曆天),自________年________月________日開工,至________年________月________日竣工驗收。
二、甲方未能按約定完成“四通一平”、圖紙供應不齊全不及時,供應的材料、設備和工程撥付不及時,以及不可抗力、外部關係等非乙方原因引起的延期開工、中途停工和窩工,經甲方簽證後,工期順延。
三、因乙方施工管理不善或者由乙方責任造成的工程質量返工、事故處理等導致延誤工期時,工期不予順延。
四、提前或延誤交工,每天按工程造價的萬分之支付提前竣工費或承擔違約金。
第四條工程質量與驗收
一、乙方必須按照施工圖紙、說明書和國家頒發的有關規範、規程和標準進行施工,並接受甲方代表和工程監理人員的監督。
二、甲方提出井巷、土建、安裝等單位工程要求達到的質量等級(見附表3)工程質量標準按照國家或行業的工程質量標準檢驗。
三、甲方要求的“創優”工程,工程竣工後,經質量驗收達到優質工程,甲方應按工程造價的__%支付優質工程增加費(最高不超過該工程原預算造價的2%)
四、乙方在施工中必須遵守下列規定
1、主要材料、設備、成品、半成品(包括由甲方供應的)必須按有關規定進行抽驗復驗,對材料改變或代用,必須經原設計單位和甲方同意。
2、乙方在施工中發生質量事故,應及時報告甲方及監理工程師和工程質量監督站。重大質量事故處理方案,應經上級主管部門、設計單位、質量監督站、甲方等單位共同研究,並經甲方和設計單位簽證後實施。由此而發生的費用支出,由乙方承擔,工期不予順延。
五、工程驗收
1、月末驗收和中間驗收。由甲乙方組織有關單位進行月度驗收和中間驗收,驗收合格後各方在驗收證書上籤字。
2、隱蔽工程驗收。乙方必須保證隱蔽工程的質量。乙方應在工程隱蔽前__天書面通知甲方或監理單位參加檢驗,雙方確認工程合格後在工程驗收證書上籤字,如甲方不能如期派人參加檢驗,乙方可自行檢查驗收,做好隱蔽工程驗收記錄,甲方應予承認。工程隱蔽後若甲方提出復驗,乙方應予同意,復驗合格,工期相應順延,其費用應由甲方負擔;復驗不合格,費用應由乙方負擔,工期不予順延。如乙方未通知甲方而對隱蔽工程自行驗收,甲方提出復驗,不論合格與否,費用由乙方負擔,工期不予順延。
3、竣工驗收。乙方在單位工程預計竣工前___天向甲方提出竣工報告及相關圖紙、資料,由甲方組織有關單位在__天內驗收完畢。驗收合格,在驗收證書上籤字,進行單位工程質量評級並認證。如驗收不合格,應分清責任,限期整改,直至達到合格標準,所發生費用及工期由責任方負責。
4、竣工驗收後,乙方應根據有關規定備齊全部竣工資料一式___份,移交甲方。
六、工程保險。乙方按國家及行業有關規定的保修辦法,負責保修。保修期為:土建工程__年;安裝工程__年(暖氣工程按一個取暖期);井巷工程不實行保修。
第五條建築材料、設備的供應、驗收和價差處理
一、由甲方供應以下材料、設備的實物數量(詳見附表2)
二、除甲方供應以外的其他材料、設備由乙方採購。
三、任何一方供應的材料、設備應按契約規定按時、按質、按量供應,必須附有產品合格證或質量檢驗證書才能用於工程,任何一方認為對方提供的材料需要復驗的,應允許復驗。經復驗符合質量要求的,方可用於工程,其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的,不得套用於工程建設中,且應按指定時間遠離施工現場,其復驗費用由材料、設備供應方承擔。
四、因材料質量不合格所造成的損失(包括倉庫保管費)由材料供應方負責。
五、根據工程需要,經甲方代表簽證,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用時,由甲方承擔發生的經濟支出,因乙方原因使用時,由乙方承擔費用。
六、因材料設備供應不及時造成停工待料時,其停、窩工損失由供貨責任方承擔。
七、本工程材料價差按_________文《煤炭建設建築安裝工程造價價差調整辦法》中有關規定計算。
第六條工程價款的支付與結算
工程價款的支付和結算,應根據國家制定的基本建設工程價款結算有關規定執行。
一、本契約簽訂後____日內,甲方按契約總價款(或當年計畫建安工作量)的___%支付乙方備料款計人民幣____萬元。支付臨時設施費___萬元;鑿井措施費___萬元。
二、甲方收到乙方的工程進度月報後必須在___日內按核實的工程進度支付進度款,工程進度款支付達到契約總價款的____%時,按規定比例逐步扣回備料款。
三、工程價款支付達到調整後契約總價的95%時,不再按進度付款,辦完交工驗收後,等保修期滿工程質量仍然合格,欠付的工程款連同利息一次支付給乙方。井巷工程辦完交工驗收即一次結清。
四、工程價款的結算依據,除工程計價依據外,還應有:
1、施工組織設計或方案;
2、設計變更檔案;
3、隱蔽工程、工程變更、岩石硬度變化、材料代用等簽證;
4、井巷湧水量實測資料及地質條件變化的實測資料;
5、價差調整資料;
6、其它有關工程造價增(減)的契約文書往來函件或簽證。
五、凡雙方議定在本工程中採用的國家有關主管部門省(自治區、直轄市)人民政府或授權部門規定的定額(或基價)費用標準、人工、材料、設備價格等調整時,應相應對契約價款進行調整。
六、因甲方延期支付工程進度款或尾款,應向乙方支付延期付款金額每日萬分之__的滯納金。
七、確因甲方延期支付工程款、代購材料價差款而影響工程進度,造成乙方停工窩工及其它損失的應由甲方承擔。
八、本契約價款的結算方式為:_____________.
九、乙方在全部工程竣工後____日內,將竣工結算檔案送交甲方和經辦銀行審查,乙方應負責對審查中的疑問進行解釋。甲方在收到檔案____日內審查完畢,如到期未提出書面異議,乙方可請求經辦銀行審定後撥款。
第七條施工與設計變更
一、甲方提供的設計圖約、說明書和有關技術資料,作為施工的有效依據,開工前由甲方組織設計交底和三方會審,作出會議紀要,作為施工的補充依據,甲乙雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計有錯誤或不合理之處,雙方應及時以書面形式通知對方,由甲方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計,乙方按修改或變更的設計進行施工。由於設計修改或變更而發生增減費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷,材料構件積壓的實際損失、工程量增減變化等)由甲方承擔,並調整契約價款,工期也做相應調整。
三、乙方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下,提出修改設計、修改工藝的合理化建議,經設計或有關技術部門審查,甲方同意後採用並實施,其節約的價值按國家規定分配。
四、甲方如需修改或變更設計,必須由原設計單位作出正式變更通知書或修改圖紙,乙方才予實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,在取得投資落實證明、技術資料設計圖紙齊全時,乙方才予實施。
五、施工中如發現地下埋藏的古蹟、文物等障礙物,乙方應立即通知甲方,由甲方報告文物管理機關處理並立即採取補救措施。由此增減的工程量及費用由甲方負責,並相應調整工期。
第八條工程監理
在實行工程監理的建設項目中,要認真執行煤炭部以煤基字[1996]第254號文發布的《煤炭工程建設監理規定》,甲方應向乙方正式通告監理單位及總監名單、監理職責、監理範圍。監理單位要向乙方通告監理工程師名單及從事專業。乙方要配合監理單位對建設項目進行監督管理。甲方、乙方及監理單位應建立有效的溝通渠道,按照規定的方式交換信息。
第九條違約責任
乙方違約責任
一、工程質量不符合契約規定的,負責修理或返工。由於修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
二、由於乙方責任造成工程不能按契約規定時間交付使用的,乙方償付逾期違約金。
三、保修期如發生質量問題,乙方接到甲方通知後____日內進行修理,否則,甲方有權另請施工單位進行修理,因此而發生的修理費用由乙方承擔。
甲方違約責任
一、未能按契約的規定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由於設計變更以及設計錯誤造成的返工,應採取措施彌補或減少損失,並應賠償乙方由此造成的實際損失。
三、工程未驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第十條糾紛解決辦法
本契約履行中發生爭議,雙方當事人應及時協商解決,協商不成可申請煤炭部主管部門進行調解。協調不成或調解未達成協定,雙方當事人同意由____仲裁委員會仲裁(雙方當事人未在本契約中約定仲裁機構,事後未達成書面仲裁協定的,可向人民法院起訴)
第十一條施工安全
乙方應按煤礦安全法規及有關規定做到安全施工,承擔由於自身安全措施不力造成的責任和因此發生的費用,發生重大傷亡事故應按規定立即上報有關部門並通知甲方代表。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
第十二條附則
一、本契約一式__份(包括附屬檔案),甲乙方雙方各執正本一份,副本由甲方報送經辦銀行、當地工商行政管理機關、煤炭部地區工程造價管理站、質量監督站、監理單位和建設主管部門備案。按規定必須辦理監(公)證的契約,送工程所在地工商、公證部門辦理監(公)證手續。
二、本契約自雙方代表簽字,加蓋公章或契約專用章即生效。需要辦理鑒(公)證的,自鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求,結清工程款後終止。
三、本契約簽訂後,如需修改補充的,雙方協商一致後,可以簽訂補充協定,作為本契約的組成部分。
第十三條補充條款________________________________________________
甲方(蓋章):________________乙方(蓋章):________________
單位地址:________________單位地址:________________
法定代表人(簽字):________________法定代表人(簽字):________________
代理人(簽字):________________代理人(簽字):________________
開戶銀行:________________開戶銀行:________________
帳號:________________帳號:________________
電話:________________電話:________________
電掛:________________電掛:________________
郵政編碼:________________郵政編碼:________________
日期:________________日期:________________
建設施工協定書 篇7
小區圍牆工程建設施工協定書
發包方:
承包方:
依據國家法律法規並結合本工程具體情況,達成協定如下:
第一條、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.工程範圍和內容:
第二條、工程期限
1.本工程契約總工期為__天(日曆天,從開工之日算起)。
2.本工程開工日期__年__ 月__日,竣工日期__年__月__日。
第三條、工程契約總價
1.本工程造價為人民幣351元/米。
2.承包方式:包工包料。
第四條、工程價款的支付與結算
1.按實際施工圍牆總長度計算契約總價。
2.支付:
第五條、工程質量:施工要求按土建工程預算書。達到 質量標準。
第六條、安全責任
承包方保證安全施工,無安全事故。如產生安全事故造成人身、財產損失的,由承包方承擔全部責任,並應及時處理。
第七條、現場管理
承包方作好施工現場管理工作,工程施工不得影響廠區日常經營。
第八條、違約責任
由於乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方約金__元。
第九條、本協定一式兩份。各執一份。
發包方:
承包方:
簽訂日期:
建設施工協定書 篇8
甲方:____________________________
乙方:____________________________
甲方為改善居住條件,在自家院內新建一棟兩層住房,經雙方協商,承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,結合房屋具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致,訂立本契約。
第一條:承建項目
1. 工程名稱:________________________。
2. 工程結構:底框磚混結構房屋一棟,一樓一底共兩層。
3. 建築面積:約310㎡(最後以實際建築面積為準)。
4. 工程內容:乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程,包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前台階施工。
第二條:承包方式及費用
1. 工程包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料,乙方負責施工,並負責所有施工用具設備。
2. 施工費用:按建築面積甲方付給乙方每平方米________元(大寫____________元整),澆灌好一層合格後預付____萬元,工程結束驗收合格後全部結算付清。
第三條:工程質量要求
1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工,達到國家建築施工規範要求。牆體、梁、柱水平度、垂度相差不超過
1.5cm。
2. 房屋內部按甲方草圖布局,工程施工中科學合理放線,具體尺寸需要變更時,甲乙雙方共同協商處理,每一道施工環節需經甲方驗收合格後方能進行下一施工環節。
3. 若乙方施工中質量不合格,一律拆除重新施工,所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。
第四條:工程工期
1. 經雙方協商,工程從澆灌鋼混柱之日起,兩個月完工(日期為____________年_________月_______日____________年_________月_______日)
2. 在保證工程質量的前提下,因為下雨和建築材料拖延,交房日期可順延;若由於乙方人為原因工程延時或故意拖延工期,甲方扣除乙方施工費,延時一天扣除施工費____________元(大寫__________________元整)。
第五條:安全責任
甲、乙方共同提高安全意識,乙方必須嚴格按照《安全生法》,勞保措施,施工防護措施到位,安全規範施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不承擔任何責任和費用。
第六條:雙方責任
1.甲方負責在______月______日前完成地基開挖,石腳支砌,地基回填,準備好水路電路,確保乙方按時施工。
2.乙方在施工工程中,必須聽從甲方提出的意見和建議,在保證工程質量的前提下,堅持節省、不浪費的原則,不能隨意帶走甲方的任何建材。
3.施工前,乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方,以便甲方及時採購;施工中,工程需增減用料時,甲乙雙方共同協商。
4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用,乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求,否則本契約終止。
5.施工中本契約未盡事宜,雙方共同協商處理。
6.本契約自簽訂之日起生效。本契約共二頁,一式兩份,甲乙雙方各保存一份。
甲方(簽章):___________________乙方(簽章):___________________
____________年_________月_______日____________年_________月_______日
建設施工協定書 篇9
建設單位:______(以下簡稱甲方)
承建單位:______(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,甲方將下列工程任務委託乙方進行施工承包,為明確雙方責任,特制定本契約,希共同遵守。
一、工程名稱及建設地點:
1、工程名稱:______
2、建設地點:______
二、工程範圍:
園林綠化種植,園林景觀水電施工,園林景觀土建施工,園林綠化養護。
三、工程總造價:
乙方上報預算總價(含稅)為______元(¥______元),確定最終含稅契約總價為:______元(¥:______元)。
四、工期:
工期為:______至______。
五、承包方式:
包工包料
六、甲乙雙方負責完成的工作:
a)甲方負責完成的工作:
i、在開工期間為乙方施工提供方便,為乙方提供生活及施工水電接口;負責為乙方駐地提供場地,其辦公或生活用房搭設費用由乙負責。ii、甲方委派同志為工地代表,對工程進度、工程質量進行監理、督促乙方按規定搞好各項技術資料報表整理及處理其它事宜。b)乙方負責完成的工作:
i、乙方委派同志為工地代表,負責在開工前三天內完成組織施工圖會審、編制詳細的施工計畫,並送交甲方,經甲方確認後,作為乙方施工及甲方檢查監督執行施工進度的依據。
ii、保質、保量,按時完成所承包的工程項目,服從甲方現場人員及監理的指導。
iii、自覺遵守甲方的有關規定,愛護公物,不損壞甲方設施;在甲方指定的水電接口處安水、電錶,並負責交納水電費。
七、乙方必須嚴格按照設計施工圖紙,施工技術規範進行施工。因乙方擅自變更設計發生的費用及由此造成甲方的損失均由乙方負責。
八、工程變更:
在工程施工中,如果有契約以外的變更項目或預算中漏項的情況,採用以下方式:
1、變更增減工程量由甲、乙雙方按實際發生量確認;
2、變更項目單價首先參照原契約預算報價中的相同或相近似的單價執行,如果原契約預算報價中沒有可參照的項目單價,由甲、乙雙方根據市場價協商確認。
3、變更項目金額一起併入工程決算中。
九、工程驗收及竣工結算:
a)所承包工程全部完工後,由甲方根據雙方確認工程報價書中所列項目、設計施工圖紙及國家相關施工技術規範進行竣工驗收,如有出入或施工質量問題,由乙方負責無償返工,直到符合要求為止。
b)工程竣工驗收通過後,雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章,同時乙方將全部技術檔案資料移交給甲方。
c)雙方在竣工工程驗收證明書上蓋章後,乙方在15個工作日內將竣工資料和竣工結算書上報甲方審核;甲方在15個工作日內將竣工結算審核完畢。
十、養護期:
該工程養期自通過竣工驗收之日開始計算,養護期為壹年,如在養護期內出現質量問題,甲方立即通知乙方,由乙方在接到通知十天內派出人員進行處理。
d)本工程至20xx年10月15日養護期滿,苗木成活率未達到相關標準要求。在養護期間乙方應對死亡的苗木進行補植。
十一、契約款項支付:
工程完成到30%時支付第一次進度款30萬元元,完成到60%時支付第二次進度款40萬元,工程驗收結算完成後支付至結算價的95%,一年養護期滿後若沒有質量問題,在7個工作日內支付餘款5%。
十二、其他事項:
a)在施工中,乙方應建立安全防護措施,安全施工、文明施工,否則,因此造成的一切人身事故和其他損失均由乙方負責。
b)如果需要辦理出入的手續,由甲方協助乙方辦理,其費用由乙方負責。
十三、本契約和施工設計圖、工程項目報價以及共同認可的附屬檔案共同組合檔案,並具有同等的法律效力。乙方施工設計圖、工程預算均經甲方認可後,方能正式開始施工。
十四、本契約自簽訂之日起生效,到甲乙雙方履行所有契約義務,竣工結算價款支付完畢,乙方向甲方交付竣工工程後,本契約即告終止。本契約未盡事宜,共同協商解決,雙方簽訂的其他條文同具法律效力。(預算書作為契約附屬檔案,同具法律效力)
本契約正本一式兩份,雙方各執一份,副本二份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:______乙方:______
代表:______代表:______
簽約地點:______簽約時間:______
建設施工協定書 篇10
發包人(全稱):__________________________
承包人(全稱):__________________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、規章,遵循平等、自願、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程施工協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱:__________________________
工程地點:__________________________
結構形式:_________層數:_________建築面積:_________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附屬檔案1)
工程立項批准文號:________________
資金來源:________________________
二、工程承包範圍
承包範圍:________________________________。
三、契約工期
工期:_________天
開工日期:________________________。
竣工契約:________________________。
四、質量標準
工程質量標準:________________________。
五、契約價款
1、契約總價(大寫):_________(人民幣)元(小寫):_________元
(其中:工程暫列金額_________元,計日工_________元,材料暫估價和專業工程暫估價_________元,安全文明施工措施費_________元,總承包服務費_________元。)
2、綜合單價:詳見承包人的已標價工程量清單。(見附屬檔案4:)
六、組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括:
(1)本契約協定書;
(2)中標通知書;
(3)投標函及投標函附屬檔案;
(4)本專用契約條款;
(5)本通用契約條款;
(6)技術標準和要求;
(7)圖紙;
(8)已標價工程量清單(附屬檔案4:);
(9)招標檔案、招標檔案澄清及修改;
(10)其他契約檔案。
雙方在履行本契約中的有關洽商、變更、簽證等書面協定、檔案,視為本契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。
八、承包人按照契約約定進行施工、竣工並質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
甲方(簽章):________________乙方(簽章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建設施工協定書 篇11
甲方(全稱):__________________(發包方)
乙方(全稱):__________________(承包方)
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱:__________________。
工程地點:__________________。
工程範圍:根據甲方工程部要求施工 。 工程內容及價格:
二、契約工期
開工日期: 竣工日期:_________前。
三、質量標準
1、工程質量以國家或行業質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因使工程質量達不到約定的質量標準,乙方承擔違約責任。
2、乙方應認真按照標準、規範和設計圖紙要求以及甲方依據契約發出的指令施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
3、工程質量達不到約定標準的部分,甲方有權要求乙方拆除和重新施工,直到符契約定標準。因乙方原因達不到約定標準,由乙方承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
四、質量保修
1、質量保修期為_________年,自工程竣工驗收合格之日起算。質保期內全免費維護,如出現質量問題,乙方需確保在甲方通知後48小時內維修並恢復正常,否則甲方可自行請人維修,發生費用從質保金內扣除,質保金不夠甲方可向乙方追償。
2、乙方應按法律、行政法規或國家關於工程質量保修的相關規定,對交付甲方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
3、質量保證金按工程造價的_________%計算,自工程款中扣除,質保期滿後付清。
五、契約價款及支付:完工後根據實際竣工工程量結算(本契約第一條所列工程價款為綜合單價,含主輔材料、人工、運輸、管理費、稅金、政策性檔案規定、契約所包含的一切風險責任及可能發生的一切費用。
付款方式:工程竣工驗收合格且決算後30日內付至決算價款的95%,每次付款時乙方需提供經甲方工程部、財務部及其他相關部門負責人簽字的付款單和正式有效稅務發票。
六、違約責任
1、乙方向甲方承諾按照契約約定進行施工、竣工,因乙方原因不能按照協定書約定的竣工日期或經過甲方書面同意順延的工期竣工,每延期一天支付違約金_________元,違約金甲方可直接從未付工程款中扣除,到約定竣工日期乙方未完成全部工程量或乙方已完工但未向甲方提交書面竣工驗收報告均視為乙方逾期。
2、因乙方原因工程質量達不到協定書約定的質量標準,乙方承擔違約責任,賠償因其違約給甲方造成的損失。
3、一方違約後,另一方要求違約方繼續履行契約時,違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行契約。
七、施工安全:乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,施工過程中發生的一切質量問題和安全事故責任和因此發生的費用均由乙方承擔。
八、甲方向乙方承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
九、乙方住所為正式有效地址,甲方發給乙方的任何通知或其他法律檔案均以掛號信寄往協定住所,寄出時間後3日視為乙方收到,寄出時間以郵戳時間為準
九、本協定一式樣兩份,雙方各執一份,經雙方簽章後生效,雙方應遵約履行。
十、其它約定:在工程驗收合格交付甲方之前,乙方須負責及時清理垃圾。
甲方簽章:______________________乙方簽章:______________________
____________年_________月______日____________年_________月______日
建設施工協定書 篇12
委建方:(以下簡稱“甲方”):
身份證號:
住址:
承建方:(以下簡稱“乙方”):
身份證號:
住址:
第一條:建民房概況
1、本契約建房位置為:_____。
2、房屋類型:共兩棟,東側為框架結構五層樓房,西側為磚混結構三層樓房。
3、房屋面積(允許實際誤差±%):東側房屋總面積為_____平方米。
西側房屋總面積_____平方米。
第二條:承包方式:包清工,乙方包工包料(包括但不限於:房屋主體材料及外牆保溫、防水、外牆大理石、瓷磚、樓梯扶手、粉刷、採暖、門窗、上下水管道、屋內暗線敷設等材料,以及施工期間的釘子、鐵絲、切割片、小線等消耗品),以上材料由乙方嚴格按照施工圖紙規格、型號購買材料,並達到國家建築材料驗收標準。
但是甲方負責購買東西樓層屋內的地板磚,施工仍歸乙方。
第三條:工程款及支付方式
1、本契約為固定工價,根據房屋面積按每平方_____元計算,工程總價款為_____元。
2、進場後乙方先進行東側5層房屋施工,進場甲方支付乙方_____元。
東側第一層施工完畢甲方再支付乙方元;待第三層施工完畢甲方支付乙方_____元;待第五層施工完畢甲方支付乙方_____元。
東側施工完畢進行西側房屋施工,待第一層施工完畢甲方支付。
乙方元;待第三層施工完畢甲方支付乙方_____元。
以上施工為主體工程,待東西側房屋主體工程施工完畢後由乙方進行東西房屋的配套工程,施工完畢後,甲方支付乙方_____元,剩餘工程款自工程驗收合格60日後甲方一次性支付乙方。
第四條:工期_____個月,自__年__月__日至__年__月__日。
第五條:工程質量
1、房屋主體以及內外粉刷嚴格按照施工圖紙施工。
房屋建築施工過程中,甲方隨時監督施工質量,如存在施工質量問題,甲方應及時提出,乙方應進行返工,相關損失概由乙方承擔。
2、若因建築材料問題導致工程質量瑕疵的,均有乙方負責,進行返修或返工,相關損失和費用(包括由此新產生的工程款)概由乙方承擔。
由此導致的工期延誤均有乙方承擔。
第六條:安全責任
甲乙雙方應積極配合,保證施工現場安全,防止事故和意外發生。
施工期間乙方人員出現傷亡事故以及施工造成第三人損害的均由乙方負責。
第七條:違約責任
1、因乙方責任導致工期拖延,房屋未能及時驗收的,每遲延一日滯納金為__ 元。
2、非因乙方責任導致工期拖延的,拖延部分雙方互不追究,工期相應順延。
第八條:其他約定
1、工程施工過程中,甲方中途提出工程變更的,應由甲乙雙方協商一致後進行,工期相應順延。
2、本工程保修期為2年,保修期內發現或發生問題,乙方應負責維修。
第九條:本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,甲乙雙方簽字生效。
對本契約的未盡事宜雙方可以達成補充協定,補充協定與本協定具有同等法律效力。
甲方:
日期:
乙方:
日期:
房屋建設施工協定書二
甲方:
乙方:
甲方在村建房屋一棟,建築層數三層,一層約_____平方米,二層約_____平方米,三層約______平方米,小屋一棟,一層約_____平方米,道地平整澆築水泥砼約____平方米,由乙方承包施工。
雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本契約,以期共同遵守:
一、承包方式
採用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:標磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。
乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照甲方提出的要求承建。
甲方房屋主體工程的建築,包括牆體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面。
室內牆粉刷、外牆麵粉刷水泥砂漿、衛生間、燒飯間地面及牆面。
天溝屋頂砼現澆加蓋瓦片,同時做好防滲透水處理。
除開甲方注定部分毛面之外,其餘都做成砼光面。
三、承包價格
主屋每平方米人民幣大寫:叄佰貳拾元(小寫320元),小屋每平方米人民幣大寫:叄佰貳拾元(小寫320元),零星項目每天每人大工220元,小工150元,建築面積按每層樓外牆天溝計算。
施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。
四、付款方式
契約簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付___元,完成第一層磚砌並澆築好砼樓面付______元,完成第二層磚砌並澆築好砼樓面付_______元,完成第三層以及屋頂付________付元,工程全部完工,交驗完畢全部付清。
五、雙方責任
甲方負責水電到位及原材料及時進場,每日每人補貼點心費5元。
乙方必須保證工程質量和進度,按甲方要求施工,節約材料,並保管好材料,不得丟失。
六、質量要求
乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。
如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,甲乙雙方各負擔一半。
文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。
八、工期要求
主體工程工期為______日曆天),從簽訂契約之次日起計算,乙方必須在____年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。
乙方所需材料,應提前向甲方提出計畫,以便及時籌備。
九、後期維修
因乙方質量問題所產生的維修工費由乙方承擔,材料由甲方負責。
十、其它
其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。
本契約一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):
乙方簽字(章):
建設施工協定書 篇13
甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”)依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規,結合本工程的具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用原則,雙方就本工程施工有關事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況:工程名稱:
自家住宅工程地點: _______區鎮村
二、工程承包範圍:承包範圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至
第六層天面封頂工程,包含兩個化糞池與地面環繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網等)。
三、契約工期:開工日期:___________日。
四、質量標準及要求:工程質量要求符合《建築工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20合格標準。 需要注意的事項:
1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽。
2、砌築牆體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大於規範要求,砌築磚體不得出現上下通縫現象。
3、構造柱、梁關模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距、是否與施工圖紙一致,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格後方可進行關模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆築過程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質量。混凝土澆築完畢後,必須進行充分的養護。
4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費,每次砌築時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料,必須保質保量地施工。節約材料,並保管好材料,不得丟失。
五、契約價款:承包金額:據實按建築面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結算。
六、工程質量:
6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工。
6.2工程質量以國家建築工程質量檢驗評定標準為依據。
6.3因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的,並且無法整改的,乙方承擔全部違約責任。
6.4經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規範及質量要求的,甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改,符合質量要求的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用。
七、雙方責權:
7.1甲方供應該工程所需建築材料。由於施工地點的環境問題等,施工材料存放的地點與施工現場所產生的距離,乙方不得以此理由加收甲方任何費用。
7.2甲方應及時對工程進度進行審核,對工程進度款應按照協定約定及時撥付。
7.3甲方提供現場施工用水、施工用電。
7.
4、乙方必須保證工程質量並按設計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、牆面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗,確保工程質量好。7.
5、施工安全由乙方全權負責。7.
6、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為。7.
7、主體工程完成後,乙方負責清理施工現場內所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外牆裝修後才能拆除。7.
8、乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工,乙方施工人員的生活由乙方自理,乙方及其工人與甲方不存在僱傭關係,乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責。7.
9、施工過程中使用到水泥泵車所產生費用由乙方負責。
八、安全施工:
8.1工程安全要求達到《G59-99建築施工安全檢查標準》合格標準,無重大安全事故,因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的,由乙方承擔事故所產生的全部責任。
8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定,嚴格按安全、文明標準組織施工。
8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規,保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度,服從甲方統一管理,隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。
8.5乙方採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用,由乙方全部承擔。
8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場,由此造成的大小安全事故由乙方負責。
九、工程款支付:
1、自本協定簽訂後,工程施工至
第一層主體工程完工(
第一層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第二層主體工程完工(
第二層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第三層主體工程完工(
第三層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第四層主體工程完工(
第四層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第五層主體工程完工(
第五層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第六層主體工程完工(
第六層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工後經甲方驗收合格後即以實際測量面積為準,雙方結算,由甲方一次性付清工程餘款。
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在契約期內,乙方不得故意長期停工或要求追加工錢,如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金2萬元,已做工程不再支付工錢,本契約終止。
十、本契約自簽訂之日起生效,一經簽字即具有法律效力,甲乙雙方如發生糾紛先自協商解決,如協商無效將按照《民法典》交由法務部門處理。十
一、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,另附圖紙一份。甲方(手印):身份證號碼:聯繫電話:____日乙方(手印): 身份證號碼: 聯繫電話:___________日
建設施工協定書 篇14
甲方:(簡稱甲方) 乙方:(簡稱乙方)
為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求,按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室檔案》精神,對小區FTTH綜合接入工程地蚝施工安裝,經甲、乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國契約法》達成本協定。
一、工程概況
(1)工程名稱:都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。
(2)工程內容:以設計方案為準。
二、施工規範要求
乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規範》施工。
三、施工費用
經甲、乙雙方協商工程採取包工包料施工,工程總承包價為人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整),施工費用為一次性包乾工程。
四、付款方式
工程竣工驗收合格後按照通信行業相關規定開具建安發票,十五日內一次性付清工程款人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。
乙方指定的銀行帳戶如下:
開戶銀行:貴陽銀行股份有限公司匯通支行
開戶名稱:貴州天勤通通信工程有限公司
帳號:101177
五、雙方責任及義務
1、甲方
(一)、甲方負責安排專人進行協調工作,並確認規劃通信線路走向,避免與其他項目交錯影響施工。
(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。
(三)、在不影響甲方施工進度情況下,如因其他施工單位原因,造成通信線路損壞,甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。
(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞,甲方概不負責。
(五)、甲方在施工過程中,發現有危及通信光、電纜安全時,應事先通知乙方,採取必要的安全措施。
2、乙方
(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工,在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。
(二)、按照通信行業相關規範和技術要求組織施工,在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。
(三)、負責提供工程範圍內及現狀光纜位置圖給甲方。
(四)、乙方須在契約約定的時間內保質保量的完成安裝工程,由於乙方原因造成工期延誤,損失由乙方負責。
(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續,並保證整個小區電信通信暢通使用。
(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的牆面的修復。
六、施工工期
施工工期為45天,設計審批通過次日起開始計算工期,如因甲方協調等原因造成工期延誤,施工工期進行順延。
七、未盡事宜雙方另行友好協商,因本契約發生爭議,雙方友好協商解決。
八、本協定一式四份,甲、乙雙方各持二份,經雙方簽字蓋章後生效,供雙方共同遵守。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工協定書 篇15
契約編號_________
需方(甲方):__________________
供方(乙方):__________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就石材加工生產及相關服務達成如下協定。
第一條 石材供料
1.甲方委託乙方加工:___________________________。(石材)詳見附屬檔案《石材供料單》。
2.石材供料時間:_______________________________。
3.交付地點為(選擇一項)
施工現場:____________________________________。
甲方指定的材料存放地點:______________________。
雙方約定的其他地點:__________________________。
4.甲乙雙方根據契約要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求,就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求,制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求,並接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的,乙方應及時檢驗,如有不符契約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的,工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)
國家標準
行業標準
雙方約定標準:________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項):□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責,運費由_____方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項):□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責,裝卸費由_______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照契約要求在出廠前自檢,並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應派專人與乙方一同驗收,驗收完成後甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等,依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本契約附屬檔案。
2.成品石材的運輸由甲方負責的,甲方在裝運前驗收,並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的,甲方在裝運後驗收,並出具驗收單。
第六條 契約價款與支付方式
1.契約總價:人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)契約簽訂後_______日內(或另行約定______________),甲方向乙方支付契約總價款的_______%作為預付款,計人民幣_________ 元,雙方約定預付款處理方式:_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
按供料進度,每_______(時間)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。
按供料進度,每_______(數量)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。
3.契約價款結算方式為:____________________________。
4.供料進度款支付達到契約總價款的______%時,不再按進度付款。待完工驗收後_______天內支付餘款,甲方暫留契約總價款的______%作為保修金,甲方應在保修期滿後_______天內結算,將剩餘保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本契約要求,甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料;對不達標但仍可使用的,甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的,甲方有權解除契約,並要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的,甲方有權要求乙方繼續履行,並向甲方支付違約金,違約金每日按契約總價款______%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的,甲方應向乙方支付違約金,違約金每日按契約總價款______%支付。
4.甲方逾期支付契約價款的,應向乙方支付違約金,違約金每日按契約總價款______%支付,乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任:____________________________。
第八條 保修
1.保修期限_______年,保修期從甲方代表在驗收記錄上籤字之日算起。
2.保修項目____________________________。
3.保修內容____________________________。
4.保修期內,因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理,否則,甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
第九條 契約變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工後,甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商,並制定書面補充契約或者以本契約為標準計算變更部分的契約價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.契約履行過程中發生的與契約有關但無契約約定的事宜,雙方應友好協商解決,並以書面形式達成補充協定,與契約條款具有相同效力。
第十條 其他事項____________________________。
第十一條 爭議處理
因本契約發生爭議,雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 本契約生效後雙方可以向上海石材行業協會備案。
第十三條 附則
1.本契約由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。
2.本契約一式_______份,雙方各執_______份。
甲方:________________________ 乙方:________________________
簽訂人:_______ 職務:_______ 簽訂人:_______ 職務:_______
負責人:______________________ 負責人:______________________
住所地:______________________ 住所地:______________________
電話:________________________ 電話:________________________
___________年______月_______日 ___________年______月_______日
石材供料單
上海市工商行政管理局/上海石材行業協會制定
建設施工協定書 篇16
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,甲方將蔚藍印象環境景觀工程委託給乙方進行深化及施工,為了進一步明確雙方的責任,根據相關法律之規定,結合本工程的具體情況,達成如下契約條款,雙方共同遵照執行。
第一條 工程名稱:
第二條 工程範圍和內容
工程範圍:按甲方批准的施工圖為準。
工程內容包括:硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條 設計周期
本契約簽訂以後於20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計,其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、,以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補簽設計契約。
第四條 設計價款及支付方式
該項目乙方按3萬元(大寫:叄萬元正)人民幣包乾進行設計取費。契約簽訂後三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫:壹萬五千元正)人民幣的設計定金,乙方完成全部施工圖設計並經甲方認可後,甲方支付乙方剩餘設計尾款即1.5元(大寫:壹萬五千元正)人民幣。
第五條 施工工期
開工日期:以甲方批准的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。
竣工日期:在有施工場地的條件下,工期為70天。
因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,並作相應順延 .
第六條 取費原則
1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額:SGD1-20__至SGD7-20__,收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。
2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須註明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果,並經價格確認。甲方對照驗收,數量按實收方結算。
乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算範圍以外的工程量應另行辦理簽證。
3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經雙方核實後協商解決。
第七條 工程施工價款及支付方式
1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫: )人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。
2、 本契約備料款為契約總價的20%,其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日後,甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩餘15%作為在成都採購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。
3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值,甲方5日內審核並撥付乙方完成量的80%的工程進度款。
4、 工程竣工經甲方驗收合格後,雙方於30日內辦理完成決算,甲方扣除工程總價的10%的質保金,將剩餘工程款支付給乙方。
5、 本工程質保金為工程總造價的10%,在相應項目質保期滿後,如未出現質量問題,甲方於2日內付清全部尾款,質保金不計利息。
第八條 材料供應
該工程所有材料原則上由乙方採購,甲方認質認價。乙方採購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方採購和甲方驗收標準。如甲方核定價格後,認為個別材料、設備或植物高於市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回,可書面通知甲方組織供應。
第九條 工程質量及質保期
1、由於景觀工程的特殊性,為確保美觀、經濟和適用,經甲方認可後,乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整,所發生的費用按本契約第六條第一、二款執行。
2、乙方在施工中應加強質量管理,建立有效的質量控制和檢查制度,積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督,若由於乙方施工原因造成部分工程質量不合格,乙方應在期限內進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。
3、質保期:質保範圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。
4、苗木在質保期內由乙方保活,若出現死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權另行安排,費用在質保金中扣除。
第十條雙方協作事項
1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現行的該行業各項施工驗收規範,若施工中發現問題應及時與甲方協商,雙方及時處理。
2、甲方現場負責人 ,乙方現場負責人 ,負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關係。
第十一條 甲方職責及義務
1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,並做好現場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品,48小時之內進行認質認價。
3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。
4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料,指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規定承擔相應費用。
5、 接到乙方交工驗收通知後,甲方應於兩日內組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格後,辦好驗收手續。
乙方職責及義務:
1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。
2、乙方應對工程進度採取措施,發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。
4、乙方不得將工程轉包其他施工單位,一經發現甲方有權要求乙方整改,乙方經整改仍達不到要求,甲方有權解除契約,並由乙方承擔責任。
5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防範,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到契約和規範要求,甲方有權要求乙方進行整改,若整改後仍達不到要求,甲方有權解除契約。
6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。
竣工驗收:
工程具備竣工條件後,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格後20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。
結算辦法:
1、本契約價款為暫定價。
2、結算範圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。
第十二條 違約責任
1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日,乙方有權暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按契約總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照契約工期完成施工,每逾期一天,按契約總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條 本契約未盡事宜,甲、乙雙方協商訂立補充協定,與本契約具有同等法律效力。
第十四條 本契約經雙方簽字蓋章後生效,工程竣工並結清工程款後,本契約自行失效。
第十五條 本契約一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
發包人:(章) 承包人:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
簽訂契約地點:
簽訂契約日期: 年 月 日
建設施工協定書 篇17
發包方:(簡稱甲方)
承包方:(簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及國家工商行政管理局和建設部頒發的《建設工程施工契約GF–1999–0201示範文本》結合天津市有關規定,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.3 工程內容:(詳見工程項目一覽表)
1.2 工程地點:
1.4 承包範圍:
1.6 契約價款:本工程造價 元。 金額大寫:
第二條 工程期限
2.1 全部工程開工日期:本工程定於 年 月 日開工。
2.2 全部工程竣工日期:本工程定於 年 月 日竣工。
2.3 全部工程總日曆天數 天。
2.4 各單項工程開竣工日期詳見工程項目一覽表。 第三條 工期延誤與工期獎罰
3.1 延期開工。乙方因故不能按時開工,應在約定的開工日期提前五天,向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方代表應在三天內書面答覆乙方。甲方同意延期要求或三天內不予答覆,工期相應順延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。
3.2 暫停施工。甲方代表認為必要時,可提出暫停施工要求並在停工後48小時內提出處理意見。乙方在實施甲方代表處理意見後,應及時提出復工要求,甲方代表在24小時內予以答覆。甲方未能在規定時間提出處理意見,或收到乙方復工要求時限內未予答覆,乙方可自行復工,停工責任在甲方的,由甲方承擔經濟支出,工期相應順延。停工責任在乙方的,由乙方承擔發生的費用。因甲方代表不及時做出答覆,施工無法進行,乙方可認為甲方已部分或全部取消契約,由甲方承擔違約責任。
1.5 承包方式:
3.3 工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的,經甲方代表確認,工期相應順延。
3.3.1 工程量變化和設計變更。
3.3.2 一周內,非乙方原因停水、停電、停氣影響施工造成停工累計超過8小時。
3.3.3 施工中遇到不可預見障礙物或古墓、文物、流沙等需處理時。
3.3.4 甲方未按約定時間供應材料,甲方未按時撥付工程款及甲方代表簽認同意給予順延的情況。
3.3.5 不可抗力(指戰爭、動亂、空氣飛行體墜落或其它非甲乙雙方造成的爆炸、火災,以及協定條款約定的等級以上的風、雨、雪、震等對工程造成損害的自然災害。)乙方在以上情況發生後五天內向甲方提出報告,甲方在收到報告後五天內予以確認答覆,逾期不答覆,乙方即可視為延期要求已被確認。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。
3.4 工期獎罰。根據工期定額標準雙方約定的工期完成日期,工程提前或延誤的獎罰費用,雙方應擬定如下條款:
第四條 甲方工作
4.1 辦理施工所需證件、批件,清理場地,修復現場幹道,保證運輸通暢。
4.2 將施工所需水、電源、線路從施工場地外部接至施工現場雙方商定地點,並保證施工期間的需要。
4.3 將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,並進行現場交驗。
4.4 甲方在開工前15天將工程施工圖八份及有關技術資料提供乙方。
4.5 組織設計院、乙方進行圖紙會審,並向乙方進行設計交底。
4.6 協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建築物、構築物的保護要求,並承擔有關費用。
甲方不按契約約定完成工作造成施工損失,應承擔經濟責任,工期相應順延。
第五條 乙方工作
5.1 按雙方約定日期,向甲方提供年、季、月工程進度計畫及統計報表和工程事故報告,並提供施工用電、用水計畫。
5.2 乙方應在 年 月 日前將施工組織設計(或施工方案)交與甲方,甲方應在 日內批准或提出修改意見,逾期即可認為已經批准。
5.3 乙方必須按批准的進度計畫組織施工,接受甲方對進度的檢查監督。
5.4 已竣工程在驗收之前,負責對已完工程的成品保護。保護期間發生損壞系乙方責任由乙方負責修復,系甲方提前使用後發生損壞的修理費用由甲方承擔。
5.5 按約定的要求做好施工現場地下管線和鄰近建築物、構築物的保護工作。
5.6 嚴格執行我市關於施工現場管理的有關規定,交工前清理現場達到建築物無污染,現場無建築垃圾。乙方不按契約約定完成工作,造成工程損失,應承擔經濟責任。
第六條 價款支付與調整
6.1 工程預付款:在契約簽訂後,按天津市有關檔案規定,三日內甲方按工程契約造價 %,計人民幣 元,支付給乙方。
6.2 工程進度款按天津市關於工程進度款撥付辦法的規定。
6.3 契約價款的調整。在契約簽定後,任何一方不得擅自改變,但發生以下情況之一的可以調整。
6.3.1 甲方同意的設計變更及工程量增減。
6.3.2 工程造價管理部門公布的價格調整。
6.3.3 雙方約定的其它增減或調整。
6.4 甲方不按契約規定的付款方式撥付工程款時,乙方可向甲方發出付款要求通知,甲方在收到乙方通知 天內仍不能按要求支付時,甲方應承擔從拖欠之日起的違約責任。
第七條 材料設備供應
7.1 甲供材料設備(見附表二)。甲方應向乙方提供所供材料設備產品合格證及材質證書。
7.2 甲供材料設備甲方委託乙方保管時,保管費用 元由甲方承擔。保管期間材料設備發生損壞丟失,乙方負責賠償。
7.3 甲供材料應按雙方約定時間、地點供應,未按要求時間供貨所造成的損失由甲方負責。甲供材料設備品種、數量、規格與清單不符時,由甲方重新採購並補齊數量。
7.4 乙方採購的材料設備應符合設計和規範要求,並附有合格證。
7.5 根據工程需要,經甲方批准,乙方可使用代用材料。
7.6 甲方委託乙方採購的材料設備,採購前,在價格、質量方面應取得甲方同意簽證,價差由甲方承擔。
第八條 質量與驗收
8.1 乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規範及工程設計圖紙要求進行施工,接受甲方監督,質量驗收必須達到合格。對不合格的分項工程,乙方應按規範要求,承擔返修工作及費用。因甲方原因或其它非乙方原因引起的經濟支出由甲方承擔。甲方要求優良工程,其增加費用雙方商定納入補充條款。
8.2 隱蔽工程驗收。工程具備復蓋、掩埋條件或達到條款約定的部位,乙方自檢合格後在隱蔽施工前24小時通知甲方驗收,驗收合格後方可進行隱蔽工程施工。
8.3 工程具備竣工驗收條件,雙方根據國家工程竣工有關規定進行驗收。
8.4 乙方在工程驗收前5天將驗收報告送甲方。甲方在收到報告後5天內組織驗收,無正當理由不組織驗收或驗收後5天內不予批准且不能提出修改意見,可視為竣工驗收報告已被批准。
8.5 已竣工未驗收工程,交工前由乙方保管,甲方不得動用。甲方如需提前使用,即視為通過竣工驗收。
8.6 乙方在驗收後 天內向甲方提供完整的竣工資料和竣工圖 套。
第九條 設計變更
9.1 施工中如需設計變更,須由甲方取得以下批准:超過原設計標準和規模時,經原設計和規劃審查部門批准,送原設計單位審查後,取得相應圖紙和說明。
9.2 乙方對原設計進行變更,須經甲方同意。甲方對原設計進行變更,須向乙方發出正式變更通知,乙方按通知進行變更。
9.3 由於設計變更導致的經濟支出,由雙方以補充協定方式予以明確。
第十條 竣工結算
10.1 已完工程竣工驗收後,乙方在 天內將工程結算書送交甲方,甲方在 天內審核完畢,並簽署審核意見。雙方無爭議時,甲方負責向乙方支付工程結算款,乙方收到工程款後 天內將工程交付甲方。如雙方意見不一致時,可報請有關部門調解。若甲方在收到結算後 天內未提出審查意見,工程結算視為批准。
10.2 由於甲方違反有關規定,經辦行不能支付工程款,乙方可將部分或全部工程妥善保護,保護費由甲方承擔。
10.3 甲方無正當理由在批准竣工報告後30天內不辦理結算,從第31天起按施工企業計畫外貸款的利率支付拖欠工程款利息,並承擔違約責任。
第十一條 工程保修
11.1 保修金。甲方從應付乙方工程款內,按契約工程價款的 %預留工程保修費用。待保修期過後,退還乙方本金及利息。
11.2 保修項目及保修期限
11.3 保修期間,因施工質量問題,甲方提出要求,乙方應在接到修理通知後10天內派人修理。否則,甲方可委託其它單位和人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修經濟支出由甲方承擔。
第十二條 爭議、仲裁
12.1 甲乙雙方在契約執行過程中發生爭議,當事人應本著協商的原則解決,協商不成時,可按下列第 種方法解決:
①向 仲裁委員會申請仲裁;
②向人民法院起訴。
第十三條 甲、乙方駐工地代表
13.1 甲方駐工地代表姓名: (委派人員和職責附後)。
13.2 甲方委託監理工程師姓名: 被授權範圍
13.3 乙方駐工地代表姓名: (有關人員名單和職責附後)。
第十四條 契約附屬檔案
14.1 在本契約簽訂之前,雙方簽訂的施工準備工程協定書。
14.2 招標檔案
14.3 工程項目一覽表
14.4 甲方負責供應的材料設備一覽表。
14.5 全部施工圖紙(契約正本及審查標底部門有此附屬檔案)
14.6 有關協定條款及補充契約:
第十五條 契約份數及有效期
15.1 本契約一式 份。甲乙雙方各執正本一份,副本 份,甲方 份,乙方 份,由甲方送經辦銀行,契約管理辦公室一份備案。
15.2 本契約自雙方簽訂之日起生效。
契約簽訂時間: 年 月 日 契約簽訂地點:
發包方(蓋章): 承包方(蓋章):
單位地址: 單位地址:
建設施工協定書 篇18
建設施工契約示範文本
建設單位(以下簡稱甲方)_____________
地址:_____________
郵碼:_________________
電話:_________________
法定代表人:________________
職務:________________
拆遷戶(以下簡稱乙方)_____________
地址:_____________
郵碼:_________________
電話:_________________
法定代表人:________________
職務:________________
根據_____________建築安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批准,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本契約,以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地範圍內共有_____________結構的住房__________幢__________間,共_____________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建築面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)甲方負責於__________年__________月__________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批准的地區內進行遷建)__________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)
第二條乙方應於__________年__________月__________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方於乙方搬遷後__________日內一次付給乙方搬遷費_____________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:_________________
1.乙方自行找房周轉,每人每月補助_____________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的,每人每月_____________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助_____________元取暖費,並按規定補助增加的公共運輸月票費用。房地產契約:_________________工程項目拆遷房屋契約由精品信息網整理!
第四條甲方安置乙方的住房位於_____________,共__________套__________間,__________層__________號,配有__________等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__________等__________人一致簽同意__________作為乙方代表人,授權他(她)在契約文本和其他檔案上籤。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_____________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
第六條甲方如不按契約規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的__________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付__________元違約金);甲方如不按契約規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付__________元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按契約履行義務。
乙方如經甲方按契約規定安置住房後,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金__________元,甲方並可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
第七條其他約定:_____________.
本契約自甲乙雙方簽之日起生效,契約生效後,甲乙雙方均不得擅自修改或解除契約。契約中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本契約具有同等效力。契約執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房產管理部門調解,調解不成的,可向人民法院起訴。
本契約正本一式二份,甲乙雙方各執一份;契約副本一式__________份,交__________市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__________等單位各留存一份。
建設(甲方)________________(公章)拆遷戶(乙方)________________(公章)
代表人:________________代表人:________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
建設施工協定書 篇19
甲方: (以下簡稱甲方)乙方: (以下簡稱乙方)根據《中華人民共和國民法典 》、《物業管理條例》等有關法律 、法規 和政策,在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方所服務小區公共綠化養護事宜訂立本契約。
第一條 服務場所基本情況座落位置:項目:
第二條 綠化養護範圍
第三條 綠化養護內容上述
第二條範圍的喬木、灌木、花卉、草坪、盆栽等綠化的日常綠化清潔、除草、澆水、施肥、病蟲防治、修剪、補苗移植、中耕鬆土、做保水圈、防風防寒等工作。
第五條 綠化養護服務質量要求及扣分(支付違約金)標準、檢查方式見附屬檔案
第六條 承包方式採用由乙方包工、包料(即養護肥料、養護水電、藥物、待補苗木、綠化垃圾清運)、包工具、包設備、包質量、包安全、包風險的方式。
第七條 契約期限本契約期限自年____月____日起至________年____月____日止。
第八條 甲方的權利和義務
1、甲方有權對乙方綠化養護服務質量、計畫落實進行監督檢查;
2、批准乙方依據季節和植物生長特徵編制的年度養護計畫;
3、甲方為乙方無償提供存放養護工具的場所;
4、甲方應按時、足額(扣除違約金後)支付乙方綠化養護服務費用;
5、不得干涉乙方內部員工工作分配、日常的綠化養護保潔安排、正常的經營活動。
第九條 乙方的權利和義務
1、有權依照本契約約定獲取提供綠化養護服務的報酬;
2、有權制定各項綠化養護工作管理辦法、規章制度,自主開展各項管理經營活動,不受甲方干涉;
3、因政府、行業組織、同行等參觀檢查或甲方臨時開展各項活動的,甲方不再另行支付費用,乙方應全力配合;
4、未經甲方書面同意,乙方不得將本契約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給
第三方及其他個人;
5、乙方應按照甲方的要求向甲方提交年度綠化養護方案,於上月____日提交下月工作計畫,當未按計畫實施時應告知甲方並說明原因;
6、乙方應按照本契約及附屬檔案約定的工作範圍和執行標準、工作時限,保質保量履行契約義務;
7、乙方應做好以下工作,確保住戶、甲方員工、行人及他人人身及財產安全:
(1)暴雨、颶風來臨前大型喬木加固;
(2)增加可能影響到行人、遊人安全的樹木加固設施;
(3)及時拆除固定樹木的支架、鐵線;
(4)加強帶刺樹木對人身安全的防護;
(5)路邊、停車位(場)邊等公共場所樹木、花草定期修剪;
(6)綠化垃圾及時清理;
(7)噴施農藥前、中的安全通告與警示;
(8)修剪、更換樹木、花草時現場的安全防護;
(9)養護工具的安全使用、管理與使用時現場安全管理;
(10)使用安全、達標的養護設備設施、病蟲害防止藥品;(1
1)採用安全、合理、有效的工作方式、方法;(1
2)其他可能發生危及人身、財產安全的工作。
8、乙方有義務接受甲方的工作監督和檢查。乙方所有員工禁止在工作範圍內、留宿、爭吵,進入住戶室內;
9、乙方工作人員應穿著統一服裝,形象端正;
10、乙方應定期自行組織員工進行職場技能、緊急狀況處置技能、災害事故救護、設備設施安全操作、藥物安全噴灑和自身安全防護等培訓。乙方有責任對員工進行法制、衛生社會公德宣傳和崗前及崗中培訓,並進行有效的考核檢查;1
1、乙方需按照法律法規 、政策為員工辦理有關勞動僱傭、勞動保障手續及相關勞動保險;1
2、乙方在養護期間應對生長不良、已老化的花卉及時進行更換;應保持草坪平整,經常性積水的低洼處,應逐步用河沙或黃泥填高;保持工程環境乾淨整潔;可修剪類的灌木、草坪修建整齊;自然造型類花草長勢良好;向外移植花苗,必須經甲方書面同意;乙方不得私自改變小區綠化設計、配置。
第十條 綠化養護服務費用 (註:含稅,未扣違約金)
1、 綠化養護費用按月計取,每月甲方應付費用為B: 元(大寫人民幣: 元),年度總費用為B: 元(大寫人民幣: 元)。
2、綠化養護費在每月____日前支付,如支付日為節假日、公休日,則支付日順延至上班後的
第一個工作日。
第十一條 違約責任
1、乙方因工作疏忽導致甲方、住戶、他人人身及財產損失的,應依法承擔責任,當該疏忽導致甲方承擔連帶賠償責任的,乙方應承擔甲方承擔的全部責任;乙方員工故意偷竊、破壞甲方及住戶財產的,甲方有權要求乙方賠償損失,扣除兩倍偷竊或破壞物品價值的違約金,並要求乙方更換肇事員工;乙方員工辱罵、毆打甲方工作人員、住戶的,甲方有權單方面終止契約,要求乙方支付1個月服務費的違約金;乙方員工侵犯住戶、甲方員工其他合法權益的,除應依法承擔責任外,根據性質乙方向甲方支付相當於兩倍經濟責任的違約金。
2、契約有效期內,非因苗木老化、他人故意破壞造成喬木、灌木、花草死亡的,乙方承擔更換或賠償責任,更換的苗木應基本與死亡苗木的品種、規格、長勢相當,否則應得到甲方的書面許可。
3、乙方提供的綠化養護服務不符契約定要求,甲方可責令乙方現場負責人隨時整改。若整改不及時或多次違反同一質量要求,可按契約附屬檔案扣分(支付違約金)標準扣除違約金;嚴重違反質量要求、特定質量要求的,不經事先通知可直接扣除違約金。違約金從下月支付上月的服務費中扣除。
4、違反
第九條第5款規定,乙方未按時向甲方提交年度方案、月計畫的,應按每日30元向甲方支付違約金;乙方未按方案、計畫實施且沒有合理理由的,每次應向甲方支付違約金50——300元,且甲方保留要求乙方彌補未實施措施的權利。
5、違反
第九條第
3、
6、
7、
8、
9、
10、12規定的,根據性質每次每處乙方應向甲方支付違約金20——200元,嚴重的應支付違約金200——600元。
6、因甲方原因每推遲一天支付綠化養護服務費用,甲方應每天向乙方按延期支付總額款3‰的滯納金。
第十二條 契約解除
1、若雙方之一方宣布或者被地方法院判定破產,本契約自動終止,雙方之間的債權債務仍需清算。
2、乙方每年違約金累計超過20元,甲方有權單方面終止契約。
3、違反
第九條第4款規定,未經甲方書面同意,乙方將本契約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給
第三方及其他個人的,甲方有權終止本契約,乙方應向甲方支付違約金20元。
第十三條 其他事項
1、乙方更換現場管理人員應在____日前以書面形式告知甲方,並確認相關管理人員緊急聯絡方式。
2、甲、乙雙方工作銜接均以書面形式進行,並由雙方現場主管人員簽署意見。
3、乙方需向甲方提供企業經營許可執照等相關法定證照正本供甲方驗證,複印副本交由甲方存檔備案。
4、雙方可對本契約的條款進行修訂更改或補充,以書面簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等效力。
5、契約規定的管理期滿,本契約自然終止,雙方如續訂契約,應在該契約期滿____日前向對方提出書面意見。
6、本契約執行期間,如遇不可抗力,致使契約無法履行時,雙方均不承擔違約責任並及時協商處理。
7、本契約在履行中如發生爭議,雙方應協商解決,協商不成時,可提交契約簽定地人民法 院依法裁判。
8、本契約之附屬檔案均為契約有效組成部分,本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本契約附屬檔案和補充協定中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
9、本契約正本連同附屬檔案共 頁,一式 份,甲、乙雙方及 各執一份。
10、 本契約自簽訂之日起生效。甲方: 乙方:授權代表: 授權代表:____日期:____日期:
建設施工協定書 篇20
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
在平等、自願,並協定商一致的基礎上,甲、乙雙方協定合資建房,達成如下協定條款:
一、甲方準備修建一幢六層半的樓房,因資金不足,現與乙方合資修建,修建期限從契約生效之日起一年內交房(除不可抗力原因才延期:如下雨、洪災、地震、停電等)。
二、分房情況:第四層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的何明傑所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的陳德洪所有;第五層鄰街一套的房屋產權歸乙方中陸輝所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的何定宇所有;第六層鄰街一套的房屋產權歸乙方中的劉勁所有;背街一套的房屋所有權歸乙方中的岑秋蓮所有;第七樓半層及屋頂房屋產權歸乙方中的鄧芳所有。
三、付款方式:分三次付清房款,首付人民幣肆萬元整;修到所需樓層付人民幣肆萬元整;交房門鑰匙時付清尾款。(每次在甲方通知乙方付款兩天內,乙方必須付款,否則房屋由甲方自行處理。)
四、單價:按元/每平方米集資。
五、房屋竣工後辦理房屋土地使用證和房屋產權手續等費用,由甲、乙雙方各自負責。
七、房屋竣工後房屋的水、電和數位電視:甲、乙雙方各自立戶,費用由甲、乙雙方各自負責。
八、本協定生效後,雙方無條件遵守和履行,不得違反。
九、雙方在規定期限內不按契約履行,違約方向對方賠付違約金人民幣叄萬元整。
十、本協定一式兩份,甲、乙雙方各執一份,本協定經雙方簽字後生效。
甲方:
乙方:
時間:
建設施工協定書 篇21
甲方:________代表人:________
乙方:________代表人:________
經甲乙雙方協商,甲方原村內瀝青路面由乙方進行施工硬化,乙方施工隊以每平方米60元承包,現將涉及施工承包的有關事宜簽定契約如下:
一、修路要求
1. 工期要求:從____月11號開工,____月11號完工,工期為60天。
2. 尺寸要求:路面寬5米,厚度18公分。
3. 材料要求:水泥需用國標425,石子為2——4厘米的青石,沙子堅固耐用、潔淨的天然砂。配水清潔,比例合理。
4. 質量要求:水泥路面外觀要求平整密實不積水,不得有蜂窩、麻面、裂縫、起殼、蛻皮、石子外露和缺邊掉角的現象。
5. 混凝土抹平後,用刻紋設備在初凝的路面上刻2——3毫米的橫槽。
6. 實時切縫:每隔4——5米切一道,深度3——4厘米,寬3——8毫米。
7. 工程量以路中線實測實量延長米為準。
二、甲方責任
1.監督檢查全過程、技術規格與質量。
2.提供一個料場。
3.對違規和影響質量的行為,採取果斷的處理手段。
4.負責協調道路兩旁農戶的工作。
5.提供水源及電源。
三、乙方責任
1.負責備料,並組織施工設備,自行配齊施工所需機械及其它所有用品(包括生活,保養,防雨等所需品)。
2.自己負責接通電源、水源並負責支付施工所用的電費。
3.負責操作規程,把握質量標準
4.負責安全施工(施工期間與施工有聯繫的一切事故乙方自己負責,包括機械,車輛,人身等)。
5.接受甲方監督檢查和處置決定。
6.修路期間負責道路養護。
四、付款方式工程竣工後甲方付給乙方90%的施工費,其餘10%的施工費在半年後工程不出現質量問題則一次性付清。以上協定雙方共同協定,簽字生效,任何一方無權隨意變更。本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(簽章):________乙方(簽章):________
法定代表人(簽字):________授權委託人(簽字):________
________年____月____日
建設施工協定書 篇22
甲方:___________
乙方:___________
甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據民法典的有關規定,甲乙經雙方協商,特簽訂本契約,以便雙方共同遵守。
一、施工地點:___________
二、施工內容:___________
三、施工工期:
1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為________年____月____日,________年____月____日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定於________年____月至____月期間,甲方提前____日通知乙方進場。
四、工程質量:技術標準達到設備安裝說明要求,並通過政府有關檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。
五、工程造價:本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。
六、結算方式:乙方施工人員進場後____日內,甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。並辦理完塔吊準用證後____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內,甲方支付契約總額的20%;塔吊拆除完畢並裝車運走後一周內,甲方支付總額的10%,餘額20%在三個月之內付清。
七、雙方責任和義務:
1、甲方應按本契約約定支付工程款項,確保按計畫將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場,同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應順延。
2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。
3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。並負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞,由責任方承擔。
4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件,並為乙方提供一台電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。
6、乙方於開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。
8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責,並保證吊車在安裝後運轉安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。
10、塔吊安裝後,由乙方負責進行負荷試車,並辦理當地使用許可證,甲方予以協助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。
11、塔吊安裝後,由乙方負責現場的卸車和二次倒運,並協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞,由乙方負責賠償。
12、塔吊拆除時候,乙方須將各構件進行編號,構件上做好標記,裝車後向甲方提供兩份構件清單及裝車單。
13、乙方不得將本工程轉第三方施工,如有違反,甲方有權終止契約,並享有向乙方提供索賠的權利。
八、違約責任:
1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔全部責任,並賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務,須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法:本契約在履行期間如發生糾紛,雙發可協商解決;協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發生時,遵從國家相關法律法規。
十一、本契約一式四份,雙發各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協商解決。
甲方:___________乙方:___________
代表:___________代表:___________
電話:___________
日期:___________日期:___________
建設施工協定書 篇23
發 包 方: 某房地產開發有限公司
承 包 方: 某有限責任公司
工程地點:
工程內容:某住宅小區15#樓外牆外保溫分項工程
承包方式: 包工包料
質量等級(合格): 合格
工程承包造價(金額大寫): 暫定468000元整
外牆保溫工程施工契約協定條款
發包人(全稱):某房地產開發有限公司(甲方)
承包人(全稱):某有限責任公司(乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本專業分包工程施工事項協商一致,訂立本施工契約。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 某住宅小區
1.2 工程地址: 民族東路北段
1.3 工程內容: 某住宅小區 15#樓外牆外保溫
二、工程承包範圍及方式
2、1工程做法:瓷磚面層採用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁),20米以上部位採用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工,
2.2 承包範圍: 施工圖範圍內外牆的全部保溫部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外牆大牆面部分:①首層及局部二、三層面磚飾面部分:專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。
②二層以上塗料飾面部分:採用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓,同時錨粘。每平米錨栓不得少於四個。
③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分:局部抹抗裂砂漿找平,同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)。
④陽台欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外牆部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平,同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)
⑤ 二層和複式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線採用聚苯板線條。
⑥ 原圖紙中的窗間牆部位鋸齒聚苯板線條取消。
⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容,若有另外增加線條部分,決算時按照展開面積每平米72 元計算。
⑧ 原圖紙中分格縫取消。
2.3承包方式: 乙方包工包料。
2.4進場材料:乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致,雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保溫建築材料如乙方中途更換材料,發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場,同時扣除剩餘尾款。
第三條 契約工期
3.1 甲方於 單棟樓人員及材料進場之前3日,提供外牆施工作業面。
3.2 開工日期:開工日期為10月2日,工期為25天。
3.2 竣工日期: 10月26日之前。
第四條 工程質量
4.1 工程質量標準: 合格
第五條 契約價款
5.1 契約單價:所有施工部位均按綜合每平米72元計取,承包內容見2.2。
5.2 契約總價款:保溫工程量暫估為 6500平米,工程總造價暫定為468000元。外牆大牆面 部位保溫層厚度為 60mm,超厚或超薄部位均不增減費用
5.3 價款調整:按實際施工展開面積計取工程量,單價每平米 72.00元包死,不再調整工程價款。
第六條 付款方式及結算
6.1付款方式及期限:開工後三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場,甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板貼上完成後付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成後付至棟樓承包造價的70%的進度款,工程竣工
驗收合格一個月內,付至單棟樓結算款的95%;餘5%質保金,單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題,一次性付清。
6.2 計算原則: 對於所有施工內容均按展開面積進行結算。
第七條 發包人責任
7.1 發包人根據契約要求及時撥款,因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。
7.2 發包人以單棟樓施工前2日,負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。
7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件,包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外牆保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。
7.4發包人負責審核並批准乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量,組織對工程的竣工驗收,並按契約規定辦理有關結算。
7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。
第八條 承包人責任
8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術說明,進行外牆保溫工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,並在進場後三日內向甲方提交施工進度計畫,以確保整個施工的順利進行。
8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規範、標準、規程進行外牆保溫施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.
8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。
8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。
8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定,保證安全文明施工,對施工中揚塵、噪
音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效,做到工完、料淨、場清,保證施工現場整潔有序,創包頭市安全文明工地。
8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理,服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衛衛生管理等方面達到承包人要求。
8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施,書面對施工人員交底,提高施工人員成品、半成品保護意識,以免造成成品、半成品損壞,並在交用前,承擔成品保護作用。
8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發包人指定地點,由發包人統一運至場外。
8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(複印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。
8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐鹼格線布)。
8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要,如不符合則不得擅自施工,承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。
8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢後進行施工。
8.13承包人所施工的外牆保溫工程在正常使用和維護條件下,使用年限不應少於25年。並承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失
第九條 工期順延
9.1 發包方在契約規定開工日期前2天,不能交承包方外牆保溫施工作業條件,施工用水或電源未按規定接通,影響承包方進場施工時;
9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。
9.3 未按契約規定撥付工程進度款而影響施工進度時。
9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。
9.5各工種交差作業時對外牆保溫破壞而進行有償修復時。與保溫作業面交接的其他工種操作影響保溫收口時,工期相應延長。
第十條 工程驗收
10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收;
(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全,違反操作規程,甲方可視具體情況給予處罰。
10.2工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單後七日內組織驗收。驗收合格後,雙方辦理移交手續,簽署保修單,乙方應向甲方提交完整的竣工資料;
10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全,嚴把火災關,如引起火災全部損失由乙方承擔並罰款2~5萬元;
10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下保修期限為二年。
第十一條 違約責任
11.1一方當事人未按約定履行契約義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
11.2一方當事人無法繼續履行契約的,應當及時通知另一方,並由責任方承擔因契約解除而造成的損失。
11.3甲方無正當理由未按契約約定期限支付工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。
11.4由於乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金,延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外,甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工,所發生的進出場費用由乙方承擔,施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。
對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。
11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按契約約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使契約無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。
11.6乙方不能按契約工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使契約無法履行的行為,乙方按協定條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。
第十二條 契約糾紛的解決方式: 1、甲乙雙方進行調解
2、調解不成,依法向包頭市人民法院起訴。
第十三條 本契約簽訂後,承、發包雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致後,可以簽訂補充協定,作為本契約的補充契約。
本契約一式四份,發包人、承包人各執二份,契約自雙方簽字之日起生效,結清工程款後終止。
第十四條 補充條款:
本契約訂立時間 年 月 日(即日起生效)
發包方 (章) 承包方 (章
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電 話: 電 話:
建設施工協定書 篇24
甲方:乙方:依據民法典、中華人民共和國建築法及其它有關法律、法規,遵循平等、自願、誠實守信的原則。雙方就本建設工程地下室防水施工事項協商一致,訂立本契約,供雙方共同遵守。
一、工程概況
1)、工程地點:
2)、工程名稱:
3)、工程內容:在原有基礎上新做一層b改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3厚,-15176;),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和後澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包範圍及方式:包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等:
1、選用材質:“聚酯胎3厚,-15176;防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經檢測中心檢測合格後方可進場開工
2、本契約價格包括材料現場轉運、垃圾的清運、清除(運離施工現場)
3、施工厚度要求:採用外厚防水卷材
4、全部包工包料,單價為元平方。
6、面積:按甲方確認的實做面積結算,此價格為含稅人民幣價格。
四、工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程質量:
1)、工程質量標準:合格工程質量標準。
2)、承包人施工質量必須達到國家現行規範、標準、圖集和設計圖紙的規定。並符合發包人的要求。工程施工質量必須符合彈性體改性瀝青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工質量驗收規範》(gb50208-),防水施工所用的材料必須有產品合格證書和性能檢測報告。並經發包人、監理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規格、性能符合現行國家標準和設計要求。不合格的嚴禁使用。工程質量保修期從竣工驗收通過之日起計為________年。
六、契約價款與支付方式按承包人實際完成的、且達到質量標準的工程量,每平方米鋪貼面積元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和後澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。在承包人承包的防水工程範圍內的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔,不再另計任何費用。達不到質量標準時,由承包人返工,因返工給發包人造成損失的,應賠償發包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯後時,由發包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經施工的工程量,發包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法:
1、當地下室底板及外牆板外側防水層全部施工完畢,經質監站、監理單位、發包人、承包人共同驗收達到契約約定的質量標準,並在主體施工單位施工完回填土方後,____日內發包人支付給承包人外牆防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應派專人在現場跟班作業,以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填後____日內的適當時間,發包人組織承包人、監理單位不少於兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發包人;初驗中沒有發現問題,資料提交齊全有效,發包人支付承包人所施工的底板防水和外牆防水已完工程量的25%;若在初驗中發現滲漏或超過規範規定的濕漬等質量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發現的問題;
3、在地下室底板和外牆後澆帶等主體結構施工前後,承包人應及時配合,完成後澆帶部位的防水層施工;在後澆帶等部位的防水層施工完畢後的____日內,經發包人、監理單位、承包人共同初驗合格後,發包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩餘5%的工程款轉作保修金,在保修期滿後的____日內,由發包人無息退還給承包人。保修期間出現保修事件時,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。自行解決民工食宿。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款。
十、隱蔽工程和中間驗收所有分部分項工程、工序的施工,必須經發包人代表、監理工程師檢查驗收並簽字認可後,方可進入下道工序的施工。十
一、安全施工文明施工安全生產,文明施工由承包人負責並承擔其費用;施工開始前,發包人為施工場地內的自有人員及第三人人員辦理人身意外傷害保險,承包人施工人員發生工傷事故者,醫療費用由保險公司理賠,由發包人和承包人共同負責聯繫保險公司,由保險公司賠付。實際費用與理賠金額的差額由承包人承擔。一旦發生重傷事故或傷亡事故者,發包人最終一次性賠付當事人的最高賠償金以保險公司理賠的數額為最高封頂數額,其餘由承包人承擔。十
二、工程變更施工過程中,承包人無權擅自變更;承包人應嚴格執行設計單位或發包人所出具的變更通知;工程變更涉及費用增減的,雙方另行協商,簽訂補充協定。十
三、工程轉包和分包本工程嚴禁分包和轉包;一經發現,發包人可立即與承包人解除契約,工程款不予支付。十
四、不可抗力雙方關於不可抗力的約定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然災害;發生不可抗力,雙方的損失分別由各自承擔自身的損失。十
五、保險承包人應為其工地所有施工人員以及進入工地人員辦理人身意外傷害保險、承包人的財物保險等。十
六、關於意外停工的約定因停水、停電、天氣惡劣以及其它外部環境因素的影響致使工程停工的,承包人的窩工工時費和生活費、機械停置費和租賃費、材料占用資金損失等以及或因上述原因引起的承包人的費用支出,發包人一概不予補償;卻因特殊原因,停工時間可能相對較長時,經承發包雙方協商同意並在確定再次復工的時間後,承包人可採取人員、機械退場的措施、並保護好已完工程,此費用均由承包人承擔。十
七、工程質量保修本防水工程的保修期為________年;承包人在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定,承擔本工程質量保修責任;屬於保修範圍、內容的項目,承包人應當在接到保修通知之日起3天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的,發包人可以委託他人修理;發生緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知後,應當立即到達事故現場搶修;質量保修完成後,由發包人組織驗收。十
八、違約責任:
1、在施工過程中,乙方必須做好做足一切安全措失,如發生任何安全事故均由乙方承擔一切責任。
2、乙方所提供的產品必須符合契約所規定且必須達到國家規範要求,否則一經發現所造成的損失由乙方承擔,甲方可單方面解除契約且不需支付乙方工程款,乙方必須向甲方支付契約總款20%的違約金。
3、乙方必須按照契約的品牌及項目部所要求的施工工序及材料厚度嚴格施工,不得偷工減料。否則,一經發現,甲方可拒付乙方工程款並可單方面解除契約,且乙方必須向甲方支付契約總價款2倍的違約金。
4、契約一經簽訂,乙方不得單方面解除契約或中途停工,否則必須向甲方支付契約總款20%的違約金。
5、在乙方施工期間,乙方工人必須服從甲方項目部的管理,不得有任何偷盜行為或損壞現場成品行為,否則一經發現,所造成的損失由乙方承擔,所損失的金額以甲方確認的為準,且此款甲方有權直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必須按照契約所規定的時間完工,否則每延誤一天,乙方必須向甲方支付契約總款1%的違約金,如超過三天仍未滿足施工要求的,甲方可單方面中止契約,乙方所有工程款不予支付,所造成的損失由乙方自行承擔。
7、在保修期間(保修期為________年),如發生任何質量問題,乙方必須在接甲方電話通知24小時進行維修。否則甲方有權自行修復,所發生的費用(費用金額無須乙方同意以甲方確認的為準)甲方有權直接在乙方工程質保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工後,乙方必須向甲方提供驗收所需具備的一切資料,否則甲方有權不予驗收,所造成的損失由乙方自行負責。
9、工程全部完工後,乙方必須做到場地乾淨整潔、無任何垃圾,否則甲方有權不予驗收並有權自行處理,所造成的損失由乙方自行承擔,所發生的費用甲方有權直接在乙方工程款中扣除,所損失的金額以甲方確認的為準。十
九、廉潔條款
1、嚴禁甲方人員以任何方、暗示乙方請吃、請喝、收受乙方禮金、禮品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、嚴禁乙方以任何方式向甲方人員提供私人便利、行賄或進行非正常商務宴請,如果出現乙方在履約過程進行私下請吃、向甲方人員提供私人便利、行賄等一切非正常的經濟活動,一經查實,甲方有權單方面終止契約,且乙方必須承擔由此造成的工期延誤、退場等一切經濟損失,所損失的金額以甲方確認的為準,並且甲方有權從乙方工程款中直接扣除。如果乙方事後主動積極向甲方陳述事實或乙方有證據顯示以上行為為甲方人員施壓的不得已行為,則乙方可保留契約的權利和義務。二
十、其他事項:
1、在執行契約中發生爭議,雙方應通過友好協商解決。如協商無效,向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本契約一式貳份,經雙方簽字蓋章後即生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):甲方負責人簽字:乙方負責人簽字:簽約日期:________年____月____日簽約日期:________年月
建設施工協定書 篇25
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,註冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,註冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程契約糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建設施工協定書 篇26
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協定:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建築面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協定執行)
2.按協定分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
甲方:
乙方:
建設施工協定書 篇27
發包人(全稱):_________
承包人(全稱):_________
依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,發、承包人就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約,達成協定如下:
一、工程概況
工程名稱:_________
工程地點:_________
工程規模及結構特徵:_________
工程承包範圍:_________
工程立項批准文號:_________
資金_________
二、契約工期
開工日期:_________
竣工日期:_________
契約工期總日曆天數_________天。
三、質量標準
工程質量標準:_________
四、契約價款
幣種:_________
契約總價(大寫):_________元(小寫)¥:_________元
綜合單價或費率:□詳見承包人的投標報價書(招標工程);□詳見經確認的工程報價單或預算書(非招標工程)
五、組成契約的檔案
組成本契約的檔案包括:
1、本契約協定書;
2、中標通知書(適用招投標工程);
3、投標檔案(適用招投標工程);
4、經確認的工程報價單或預算書(適用非招投標工程);
5、本契約專用條款和補充條款;
6、本契約通用條款;
7、標準、規範及有關技術檔案;
8、圖紙;
9、工程量清單;
10、雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和檔案;
11、發包人或工程師有關通知及工程會議紀要;
12、工程進行過程中的有關信件、數據電文(電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)。
六、詞語含義
本協定書中有關詞語含義與本契約第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。
七、承包人承諾
承包人向發包人承諾按照本契約約定及工程師的指令進行施工、竣工,在缺陷責_____內承擔工程質量缺陷保修責任,並履行本契約書所約定的全部義務。
八、發包人承諾
發包人向承包人承諾按照本契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項,並履行本契約所約定的全部義務。
九、契約生效
本契約訂立時間:_________年_________月_________日
訂立地點:_________
發包人和承包人約定自雙方簽字蓋章並送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案後本契約生效。
發包人(公章):_________?承包人(公章):_________
住所:_________?住所:_________
法定代表人:_________?法定代表人:_________
委託代理人:_________?委託代理人:_________
電話:_________?電話:_________
傳真:_________?傳真:_________
開戶銀行:_________?開戶銀行:_________
賬號:_________賬號:_________
編碼:_________?編碼:_________
建設施工協定書 篇28
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程立項批准文號:
5、資金來源:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、工程工期
1、開工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、契約工期總日曆天數_________天。
四、契約價款
工程總造價
大寫:___________________元(人民幣)
¥:___________________元(人民幣)
五、發包人工作
1、委派_______為工地代表,聯繫方式:_______
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建築物中心五十米以內,並承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種檔案及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關係,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法收費,應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表,聯繫方式;
2、嚴格按圖紙進行製作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環境衛生管理的有關規定,完工前清理好現場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計畫的時間:承包人必須在契約簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計畫。
工程師確認的時間:工程師收到後_____天內批准或提出修改意見,逾期不批覆則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤,工期相應順延,發包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人,經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。
十、工程價款的結算
1、契約簽訂三日內,甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內,甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修契約,並對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。
十三、違約責任
1、甲方不按本契約第六條約定的時間和數額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,並承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約,即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發生契約糾紛,甲乙雙方協商解決,協商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十四、爭議的解決
本契約在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發包人:(公章)
委託代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
承包人:(公章)
委託代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日