建築施工承攬契約書 篇1
甲方:__________
乙方:__________
依照《中華人民共和國勞動法、民法典、建築法》為依據,參照有關檔案精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則,雙方協商簽訂施工契約如下:
一、工程名稱:
二、施工地點:
三、結構形式:
四、發包內容及價格:整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒牆屋面拆扒、樓梯製作等)大包乾、掃地出門價,以建築面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫__________元
五、資質要求:三級以上資質,簽訂契約時,將資質複印件留給甲方存檔備查。
六、質量要求:合格
七、開工日期:__________年__________月__________日
竣工日期:__________年__________月__________日
八、材料要求:
所使用的建築材料,必須有合格證和化驗單。
九、付款方式:
1、乙方全部墊付工程款。
2、主體圈樑竣工後付總造價款的30%。
3、竣工初檢合格後,甲方付給乙方工程總造價款50%。
4、經質檢站、監理,甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格後甲方付給乙方總造價工程款17%。
5、保質金3%,質保期為12個月,在質保期內如出現質量問題,甲方通知乙方並約定時間進行維修,如乙方不能按時進行維修,甲方派人維修,其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除,質保期滿後按契約約定時間把質保金全部退還給乙方。
6、每竣工一棟初檢合格結一棟,聯合檢查全部合格結清工程款。
十、施工人員須持證上崗,工地管理人員要求一長三員。
十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執,由物業單位協調處理,乙方不能因此停工,拖延工期。
十二、在施工過程中,保證小區道路暢通無粉塵,做好屋面防水,如有此類現象發生,乙方自行與業主調解。
十三、施工中的建築垃圾須堆放整齊,由甲方處理。
十四、安全生產,文明施工。
1、施工嚴格執行安全生產操作規範,施工前須對上崗人進行安全生產,文明施工教育,有隱患存在未排除前停止施工。
2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。
3、進場的各種設備、材料隨使隨進,合理堆放,保證施工現場清潔。
十五、違約:
1、甲乙又方簽訂契約後,乙方不得以任何理由退出現場或停工,如違約甲方有權拒付工程款。
2、不許轉包他人,如發生髮現有轉包現象出現,甲方有權終止契約,所發生的費用由乙方承擔。
十六、施工現場三通一平,由甲方協調,費用由乙方承擔。
十七、契約未盡事宜,雙方共同協商解決。
十八、本契約雙方簽字後,具有法律效力,共同遵守。
十九、本契約一式兩份,雙方各執一份。
甲方:__________乙方:__________
電話:__________電話:__________
__________年__________月__________日
建築施工承攬契約書 篇2
契約編號:承攬地:
甲 方:
乙 方:
甲乙雙方經協商一致,就乙方承攬甲方 工作簽訂本契約,雙方共同遵守。
一、 承攬標的(內容):
1. 工作名稱:
2. 工作地址:
工作概況: ,具體工程量如下:
序號事項施工內容數量單位單價總金額
工程費用總計 (¥ 元 )
乙方需向甲方提供工程勞務費稅務發票。
二、 乙方應以自己的設備、技術、勞力,按照本契約約定獨立完成工作、按期按質向甲方交付工作成果。乙方不得將承攬的工作轉讓或變相轉讓給第三人,否則甲方有權解除契約並按本契約第八條執行;乙方將部分輔助工作交由第三人完成的,應就第三人的工作成果向甲方負責。乙方與第三人之間的權利義務與甲方無關。
三、 技術、質量要求:乙方應按照甲方相應具體指標要求完成並交付工作成果。質量標準約定不明的應符合相應的國家標準;沒有國家標準的,符合行業標準;沒有行業標準的,符合市場標準。如乙方在工作期間發現指標不合理,應即時通知甲方並提出變更意見,徵得甲方書面同意後方可實際變更;如甲方在工作期間需要變更設定的工作內容,應書面告知乙方並協商調整工作報酬及工作期限。
在施工過程中乙方應注意文明施工,服從甲方現場管理人員安排,同時做好安全教育工作,採取嚴格的安全防範措施,乙方承擔由於自身安全措施不力或不按安全操作規程施工造成的自身及他人傷亡事故責任和因此發生的一切費用和後果。
四、 原材料由甲方提供;乙方應對甲方提供的材料即時檢驗並簽署交接單,發現不符合要求時應及時書面通知甲方更換或補齊,否則因此造成工期延誤由乙方負責。
五、報酬及支付方式
乙方按質按期完成承攬工作,甲方支付報酬共 元。
具體支付方式為(體現質保金和驗收款事項,根據具體情況增減):
乙方工程施工完畢,經甲方驗收合格20天內,沒有未處理的故障,則由甲方支付給乙方應付總款全額。
六、工作期限
乙方應於 年 月 日開工,在 年 月 日前完成全部約定工作並交由甲方驗收合格。
七、驗收
乙方工作過程中應接受甲方必要的監督檢驗。
乙方完成工作後,應書面通知甲方驗收,甲方應按照約定的標準(及時)(7日內)驗收並書面提出驗收意見,乙方按該意見整改後方能向甲方交付工作成果。整改期間計入乙方工作期限。
八、違約責任
1、甲方如未能按期支付工作報酬,每延期一天,按100元/天承擔違約責任。
延期超過30天,乙方有權解除契約並要求甲方按照契約約定支付剩餘價款。
2、乙方如未能按期完成工作,每延期一天,按100元/天承擔違約責任。
如延期超過30天,甲方有權解除契約,剩餘報酬不再支付並不退履約保證金;造成甲方損失的,乙方須另行賠償(包括但不限於第三方另行承攬產生的價差、甲方不能如期使用承攬成果造成的經濟損失等)。解除契約通知到達乙方時乙方須無條件退場。
3、乙方的部分工作成果經驗收不合格並整改後仍無法達到約定質量標準,甲方同意接收的,甲方有權相應減少該部分的報酬;乙方如有異議應承擔舉證責任;甲方不同意接收的,按本條第二款解除契約處理。
九、契約生效及其他約定
1、本契約發生糾紛,由桂林仲裁委員會仲裁。
2、本契約落款列明的聯繫方式(人)如有變化,應書面通知另一方;否則一方依此發出的信函、傳真、電子郵件或簡訊等其他數字信息均應視為有效送達。
3、本契約自雙方簽字或蓋章之日生效。
4、本契約一式兩份,甲乙雙方各執一份。
【以下無正文】
甲 方:
乙 方:
法定代表人(或委託代理人):
法定代表人(或委託代理人):
聯繫人:聯繫人:
地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
郵 編: 郵 編:
日 期: 日 期:
建築施工承攬契約書 篇3
發包方(甲方):承包方(乙方):
按照《中華人民共和國經濟契約法》和《建築安裝工程承包契約條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協定。
第1條工程概況
1.1、工程名稱:
1.2、工程地點:
1.3、承包範圍:按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
1.4、承包方式:包工包料(部份材料由甲方提供)
1.5、工期:天。(按甲方通知進場施工當天計,即從年月日起計)
1.6、工程質量:按圖紙保質保量施工、符合環保要求、並達到合格等級,。
1.7、契約工程價款(人民幣大寫):(詳見預算表)。
第2條甲方工作
2.1、開工前,向乙方進行作法說明和現場交接交底,交出可施工現場。
2.2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
2.3、指派為甲方駐工地代表,負責契約履行,辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
2.4、協調辦理有關的手續,解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
2.5、如需要拆改建築物結構或設備管線,負責辦理相應手續,協調物業管理公司與裝修之間的具體問題。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的作法說明的現場交接,擬定施工方案和進度計畫,按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
3.2、指派為乙方駐工地代表,負責契約履行,組織施工,保質、保量、按期施工,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄,編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,做好施工現場保衛和垃圾清理工作。
3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
3.7、進場前辦妥施工人員的工地出入證,接受施工安全教育。
3.8、進場人員必須備齊證件,隨時接受甲方及有關人員檢查。
3.9、乙方必須做好施工安全措施,施工安全乙方負責,甲方有權督促。若施工中發生安全事故由乙方負責。
第4條關於工期的約定
4.1、因一方責任,影響工期,一切責任由責任方負責。
4.2、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不能順延。
4.3、因甲方逾期付款,逾期交場地,影響工期,工期順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工,工期相應順延。
第5條關於工程質量及驗收的約定
5.1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準,本工程保修期
5.2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方在徵得甲方同意後可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.3、工程竣工後,乙方通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知三天內組織驗收,驗收合格後辦理驗收、移交手續。
第6條關於工程價款及結算的約定
6.1、1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
6.1、2、在預算項目內有發生施工完成才結算,沒有做的項目不結算。
6.1、3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
6.2、工程款的支付方式:
6.2.1、甲、乙雙方簽訂契約後,甲方支付%工程款。
6.2.2、乙方完成,甲方支付%工程款。
6.2.3、乙方完成,甲方支付%工程款。
6.2.4、餘款(保修金除外)在工程完工通過驗收,在雙方確定結算後天內甲方支付完畢。
6.2.5、乙方以人民幣工程保修金,待保修期滿後十天內結清。
6.3、本工程項目的增減約定
6.3、1、工程所發生的在預算項目之外的工程項目,均需雙方商定並辦理簽認確定手續,才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
第7條有關材料供應的約定
7.1、工程施工所需材料由乙方採購供應至施工現場,如商定需由甲方採購的材料由甲方供應至施工現場。
7.2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議,可進行檢驗。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1、乙方在施工期間嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》、《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範。
8.2、由於乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
第9條違約責任、爭議或糾紛處理
9.1、因一方原因,契約無法繼續履行時,應通知對方,辦理契約終止協定,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9.2、本契約在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方應採取協商解決或請有關部門進行調解。
9.3、當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時,本契約在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
第10條附則
10.1、乙方在施工過程中除接受甲方監督外還應服從物業管理公司的管理。
10.2、本契約正、副文本各兩份,雙方各執二份,具同等效力。
10.3、本契約從雙方簽訂之日起執行至契約履行完成後自動終止。
10.4、附屬檔案:《裝修工程報價(預算)表》
甲方:乙方:
代表(簽字):代表(簽字):
年月日年月日