標準建設施工契約 篇1
發包方: (以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)經甲、乙雙方共同友好協商,甲方委託乙方進行福星家園臨時圍牆工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商一致,簽訂本契約:
一、 工程範圍及內容:
1、 乙方承建甲方位於____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍牆工程;
2、 該圍牆的具體做法見乙方提供的`施工圖;
3、 由於本地塊地質原因,乙方必須對圍牆基礎進行處理,以保證圍牆的安全建設和使用;
4、 該磚砌圍牆的施工要求:以甲方指定的基準點做為基準點,C15砼墊層,300寬300高C20鋼筋砼地梁,牆體為240牆。牆身高度為500,牆柱高度為2200,每約4100為一跨牆,圍牆及柱全採用水泥砂漿面層。
二、 工程質量:
1、 乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到驗收標準;
2、 乙方對工程所需主要材料經甲方確認後方可進場施工;
3、 乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。
三、 工期:嚴格按照現場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計畫,備足料具,組織好技術力量確保業主、監理以及總承包契約條款內容所要求的工期按時、質保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進場,________年____月____日前完工。
四、 工程價款及支付:
1、工程價款:A: 本契約所承包的磚砌圍牆,單價為300元
(此價格不含木樁價格,另計),暫定總長為120 ,具體以實際發生量為準;工程價款為
3.6萬元左右;B: 本契約所承包的磚砌圍牆上鐵藝欄桿(高度
1.7),單價為200元,暫定總長為120 , 工程價款為
2.4萬元左右;C:本契約所承包的彩鋼板擋板臨時圍牆(高度2),單價為120元 ,暫定總長100 ,工程造價為
1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關的費用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經甲方驗收合格後____日內付清全款的95%(按照實際施工量結算),剩餘5%在保修期________年滿後1____日內無息付清。
四、成品及半成品保護:
1、乙方對完成的分項工程負有監護人的責任;
2、乙方對損壞的成品及半成品負有維護、恢復的責任,其經濟損失概由自己承擔。乙方在施工中若損壞其它分項工程產品應照價賠償;
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應由甲方自行負責處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應根據所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應採取相應的措施費),乙方方可進行維修處理。
五、甲方責任、權利、義務
1、甲方按照契約的約定提供施工條件並及時支付工程款項;
2、甲方負責監督乙方的工程質量、進度、安全、工期等,並提出整改的權利;
3、做好各工序的統籌安排,解決征地問題;
4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術問題,並辦好籤證。
六、乙方責任、權利、義務
1、為加強現場管理,其施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯繫;
2、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育,自覺遵守地方政府的有關規定,自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定,杜絕安全事故、治安、刑事案件的發生,維護好現場文明施工形象;
3、在甲方未按本契約約定時間付款時,乙方有權拒絕施工;
4、乙方應嚴格按照安全生產管理條例組織施工,如違法施工發生安全施工,由乙方付全責。
七、本契約經甲乙雙方簽字蓋章後生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方契約總額30%的違約金。
八、本契約未盡事宜,雙方另行協商解決。本契約在執行中發生的爭議應及時協商解決,協調不成或調解未達成協定,可____縣人民法院起訴。
九、本契約一式肆份,甲、乙雙方各執兩份,雙方簽字蓋章後生效,同時具有法律效力。
十、本契約自簽字之日起生效,工程保修期結束後自行廢除。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________________年____月____日 ________年____月____日
標準建設施工契約 篇2
標準_____契約樣本
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方) 身份證:
為了更好地保護校園建設,經學校研究決定,甲乙雙方本著平等自願的原則,乙方願意承擔我鎮學校堡坎及操場平整修建工程,經雙方共同協商,達成以下協定,共同遵照執行:
一、工程地點:
1、我鎮學生宿舍正對面操場。
2、我鎮廁所至學生宿舍後。
二、乙方承包施工內容:
1、乙方願意承包我鎮操場平整工程,平整價格按32元方計算(含開挖土方、開挖石方、轉運土方、轉運石方費用及稅費),開挖長50米左右、寬12米左右、深1米左右,其中開挖出的石方屬於學校所有,開挖出的方量按實際挖出的坑長、寬、高計算。
2、乙方願意承包我鎮廁所至學生宿舍後堡坎修建工程,施工過程中乙方先用甲方提供的石方施工,甲方提供的石方按50元方計算,施工價格按218元元計算(含材質費、運費、勞務費及稅費等費用),其餘部分所有材質由乙方提供,價格按268元方計算(同樣含材質費、運費、勞務費及稅費等費用),所有方量按堆砌好的堡坎方量計算。
三、質量要求:
1、操場平整
乙方平整的操場除按長、寬、深平整外,平整完後操場無_____小窪,平整後的操場中無剩餘的土方,石方堆積,經甲方驗收合格為準。
2、堡坎修建
乙方進行堡坎修建時,按平均寬度0.8米修建,堡坎長度、高度按實際修建進行測量計算,修建時使用毛石加細砂混凝土澆灌填縫,且砂漿標號足,滿漿滿灌,經甲方驗收合格為準。
四、矛盾糾紛:
1、甲方負責提供外運土方、石方地點,若堆放時發生矛盾,一切矛盾由甲方負責,乙方概不負責。
2、甲方負責處理好修建堡坎時的`地界,若乙方施工與老百姓發生地界糾紛,乙方概不負責。
3、乙方注意文明施工,若在施工過程中乙方有影響老百姓利益問題,與老百姓發生糾紛,乙方自行處理,甲方概不負責。
五、工程造價:
以上所有工程造價按實際丈量計算。
六、竣工時間:________年____月____日。
七、付款方式:
乙方工程完工後,經甲乙雙方驗收合格後,乙方出具正規稅務發票,甲方到會計核算中心報賬後,一次性支付給乙方。
八、安全施工:
乙方在組織施工過程中,應注意施工安全,杜絕安全事故的發生,則出現的一切安全安全事故,造成的人員傷亡,帶來的經濟損失及刑事民事責任由乙方負責。
九、違約責任:
甲乙雙方若有違約,雙方共同協商妥善解決,若爭執不下,按照相關法律程式進行解決。
十、其它:
1、本契約未盡事宜由甲乙雙方共同協商解決。
2、本契約一式四份,乙方一份,甲方三份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
標準建設施工契約 篇3
甲方:________代表人:________
乙方:________代表人:________
經甲乙雙方協商,甲方原村內瀝青路面由乙方進行施工硬化,乙方施工隊以每平方米60元承包,現將涉及施工承包的有關事宜簽定契約如下:
一、修路要求
1. 工期要求:從____月11號開工,____月11號完工,工期為60天。
2. 尺寸要求:路面寬5米,厚度18公分。
3. 材料要求:水泥需用國標425,石子為2——4厘米的青石,沙子堅固耐用、潔淨的天然砂。配水清潔,比例合理。
4. 質量要求:水泥路面外觀要求平整密實不積水,不得有蜂窩、麻面、裂縫、起殼、蛻皮、石子外露和缺邊掉角的現象。
5. 混凝土抹平後,用刻紋設備在初凝的路面上刻2——3毫米的橫槽。
6. 實時切縫:每隔4——5米切一道,深度3——4厘米,寬3——8毫米。
7. 工程量以路中線實測實量延長米為準。
二、甲方責任
1.監督檢查全過程、技術規格與質量。
2.提供一個料場。
3.對違規和影響質量的行為,採取果斷的處理手段。
4.負責協調道路兩旁農戶的工作。
5.提供水源及電源。
三、乙方責任
1.負責備料,並組織施工設備,自行配齊施工所需機械及其它所有用品(包括生活,保養,防雨等所需品)。
2.自己負責接通電源、水源並負責支付施工所用的電費。
3.負責操作規程,把握質量標準
4.負責安全施工(施工期間與施工有聯繫的一切事故乙方自己負責,包括機械,車輛,人身等)。
5.接受甲方監督檢查和處置決定。
6.修路期間負責道路養護。
四、付款方式工程竣工後甲方付給乙方90%的施工費,其餘10%的施工費在半年後工程不出現質量問題則一次性付清。以上協定雙方共同協定,簽字生效,任何一方無權隨意變更。本契約一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(簽章):________乙方(簽章):________
法定代表人(簽字):________授權委託人(簽字):________
________年____月____日
標準建設施工契約 篇4
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著平等互利的原則,經友好協商,甲方將蔚藍印象環境景觀工程委託給乙方進行深化及施工,為了進一步明確雙方的責任,根據相關法律之規定,結合本工程的具體情況,達成如下契約條款,雙方共同遵照執行。
第一條 工程名稱:
第二條 工程範圍和內容
工程範圍:按甲方批准的施工圖為準。
工程內容包括:硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。
第三條 設計周期
本契約簽訂以後於20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計,其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、,以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補簽設計契約。
第四條 設計價款及支付方式
該項目乙方按3萬元(大寫:叄萬元正)人民幣包乾進行設計取費。契約簽訂後三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫:壹萬五千元正)人民幣的設計定金,乙方完成全部施工圖設計並經甲方認可後,甲方支付乙方剩餘設計尾款即1.5元(大寫:壹萬五千元正)人民幣。
第五條 施工工期
開工日期:以甲方批准的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。
竣工日期:在有施工場地的條件下,工期為70天。
因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期,並作相應順延 .
第六條 取費原則
1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額:SGD1-20__至SGD7-20__,收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。
2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定,乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須註明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等,大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果,並經價格確認。甲方對照驗收,數量按實收方結算。
乙方應嚴格按照施工圖進行施工,如甲方要求須增加預算範圍以外的工程量應另行辦理簽證。
3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失,經雙方核實後協商解決。
第七條 工程施工價款及支付方式
1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫: )人民幣,實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。
2、 本契約備料款為契約總價的20%,其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日後,甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳戶上。剩餘15%作為在成都採購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商,不足部分亦由甲方增補。
3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值,甲方5日內審核並撥付乙方完成量的80%的工程進度款。
4、 工程竣工經甲方驗收合格後,雙方於30日內辦理完成決算,甲方扣除工程總價的10%的質保金,將剩餘工程款支付給乙方。
5、 本工程質保金為工程總造價的10%,在相應項目質保期滿後,如未出現質量問題,甲方於2日內付清全部尾款,質保金不計利息。
第八條 材料供應
該工程所有材料原則上由乙方採購,甲方認質認價。乙方採購的材料必須先報甲方,按設計要求雙方進行封樣,作為乙方採購和甲方驗收標準。如甲方核定價格後,認為個別材料、設備或植物高於市場價,可提出要求,如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回,可書面通知甲方組織供應。
第九條 工程質量及質保期
1、由於景觀工程的特殊性,為確保美觀、經濟和適用,經甲方認可後,乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整,所發生的費用按本契約第六條第一、二款執行。
2、乙方在施工中應加強質量管理,建立有效的質量控制和檢查制度,積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督,若由於乙方施工原因造成部分工程質量不合格,乙方應在期限內進行修補或返工,其損失由乙方自行負擔。
3、質保期:質保範圍為乙方施工的全部工程,土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。
4、苗木在質保期內由乙方保活,若出現死亡,乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間,逾期甲方有權另行安排,費用在質保金中扣除。
第十條雙方協作事項
1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工,適用國家現行的該行業各項施工驗收規範,若施工中發現問題應及時與甲方協商,雙方及時處理。
2、甲方現場負責人 ,乙方現場負責人 ,負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關係。
第十一條 甲方職責及義務
1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方,並做好現場簽證工作。
2、對乙方報送的材料樣品,48小時之內進行認質認價。
3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。
4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料,指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源,乙方按規定承擔相應費用。
5、 接到乙方交工驗收通知後,甲方應於兩日內組織有關部門進行交工驗收工作,驗收合格後,辦好驗收手續。
乙方職責及義務:
1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。
2、乙方應對工程進度採取措施,發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。
3、對已完工程在甲方驗收前,應做好保護工作。
4、乙方不得將工程轉包其他施工單位,一經發現甲方有權要求乙方整改,乙方經整改仍達不到要求,甲方有權解除契約,並由乙方承擔責任。
5、在施工過程中乙方應文明施工,做好安全防範,因乙方原因造成安全事故由乙方負責,若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到契約和規範要求,甲方有權要求乙方進行整改,若整改後仍達不到要求,甲方有權解除契約。
6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。
竣工驗收:
工程具備竣工條件後,乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格後20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。
結算辦法:
1、本契約價款為暫定價。
2、結算範圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。
第十二條 違約責任
1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日,乙方有權暫緩施工,施工工期順延。甲方每逾期一天付款按契約總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。
2、因乙方自身原因未能按照契約工期完成施工,每逾期一天,按契約總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。
第十三條 本契約未盡事宜,甲、乙雙方協商訂立補充協定,與本契約具有同等法律效力。
第十四條 本契約經雙方簽字蓋章後生效,工程竣工並結清工程款後,本契約自行失效。
第十五條 本契約一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。
發包人:(章) 承包人:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
地址: 地址:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
簽訂契約地點:
簽訂契約日期: 年 月 日
標準建設施工契約 篇5
發包人: (以下簡稱甲方)
承包人: (以下簡稱乙方)
依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:建築面積約 960 平方米
資金來源:自籌、集資建戶
二、工程承包範圍
承包範圍:設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。
三、契約工期
開工日期:
竣工日期:
契約工期總日曆天數: 天。
四、質量標準要求
工程質量標準:合格,並保證房頂不滲水。
五、契約價款
金額(大寫):約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (¥:1420800元),按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方,即不再支付任何補助費用。
六、契約付款方式:乙方第貳層封頂後(含基礎),甲方按造價70%支付前兩層工程款,以後每現澆一層按造價80%付款。
七、承包人向發包人承諾:按契約約定進行施工,竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
八、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和支付方式支付契約價款。
九、相關契約條款(未用條款):
(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場,包括路道,施工過程中,所耗用的水電費用由乙方負責。
(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地,積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。
(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作,乙方不承擔一切稅費。
(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。
(五)工程所需繳納的建築營業稅及其他各種稅費由甲方負責,乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。
(六)乙方負責施工過程中的所有保衛、安全工作責任,並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任,甲方不需承擔任何責任。
(七)工程如中途因甲方報建等原因停工,甲方應按完成進度進行結算,並承擔與工程直接相關的經濟損失。
(八)相關施工要求及計算方法、違約責任:
l、出檐、走廊、陽台折半計算面積,屋頂如有斜屋面折半計算。
2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求,甲方須提前通知乙方,如因材料不合格造成的問題由乙方負全責,甲方還可要求返工。
3、排污排水系統必須布局合理,總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。
4、甲方必須按期按要求竣工,若延期按每天伍佰元處罰。
十、1、如果甲方按進度無法支付工程款,按3%月息計算。
2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼,水泥標號325#。
十一、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
標準建設施工契約 篇6
帷幕灌漿施工契約範本
工程總承包方:
項目作業承包方:
證件號碼:
經甲、乙雙方協商,庫帷幕灌漿工程施工由乙方承擔,簽訂意向如下:
第一條工程概況
1工程名稱:
2工程地點:
3承包項目:帷幕灌漿工程
第二條承包方式和內容
1、承包方式:
單價承包
2、承包主要工作數量:
4、承包單價(或總價):
5、單價組成:
第三條價款結算
1、契約簽署後甲方撥付乙方___ 元(大寫:____)預付款。乙方收到甲方付款後五天內進場。在施工期間,乙方每月二十日向甲方遞交已完成工程量報告,甲方根據監理工程師審定的工程量,確定結算工程量,進行工程款支付。
2、乙方承包單價中包含社會統籌及意外傷害保險等費用。
3、稅金由甲方承擔。
第四條甲方的責任與義務
1、甲方編制總體施工組織設計,全面負責工程進度、工程質量、施工技術、安全生產等管理工作,統一規劃乙方的施工生產和生活臨時設施等平面布置。
2、甲方統一向發包單位領取工程技術檔案和施工圖紙,按時供給乙方。
3、甲方負責辦理單位或分部工程開工報告,組織圖紙會審和技術交底。
4、甲方負責組織並參加分包項目的隱蔽工程驗收、分部工程驗收和竣工驗收。
5、甲方配合監理工程師監督檢查乙方施工過程中的質量,有權暫停不符合施工規範的施工程式。工程質量如達不到規範或設計要求,甲方有權指令乙方停工整改。
6、甲方以書面形式向乙方提供並交驗水準點與坐標控制點。
7、甲方向乙方提供施工場地周圍地下管線、鄰近建築物、構築物及文物等資料,並協助乙方進行處理和實施保護工作。
8、甲方負責統一規劃和管理施工現場,為實現文明施工目標創造條件。
9、甲方負責檢查施工安全,有權停止、糾正不符合安全規定的施工行為。
第五條乙方的責任與義務
1、遵守國家與地方的有關法律法規,並保證甲方免於承擔由於乙方違反上述法律法規而產生的經濟、法律責任。
2、乙方應對施工人員進行崗前教育,增加全體人員的質量意識、職業健康安全及環境保護意識。
3、依據設計圖紙和甲方要求,編制施工組織設計和總進度計畫,並向甲方申報投入此工程施工的負責人、技術人員和施工設備等明細表。
4、施工期間,乙方在每月二十日向甲方申報下月計畫安排和生產完成情況月報表。
5、施工期間,乙方負責自己施工成品或半成品的防護工作,直至驗收完成。
6、乙方必須設專人從事質量、安全管理、環境保護工作,並接受監理工程師及甲方的監督檢查。
7、乙方施工現場必須整潔,做到工完場清,積極配合甲方進行現場管理,達到對環境、健康等各項要求,確保文明施工。
8、乙方必須自行完成分包項目,不得再進行分包或轉包。
9、乙方必須支付施工生產中實際發生的民工費用,否則因此產生的一切責任有乙方承擔。
第六條工程質量
1、分包項目的工程質量必須達到優良等級。
2、乙方必須建立健全質量保證體系,完善質量檢查制度,嚴格按設計圖紙和施工規範要求,對工程使用的材料、施工工藝進行全過程的質量檢查,並詳細的填寫質量記錄。
3、乙方根據國家質量驗收規範、評定標準和甲方要求,及時整理各類質量記錄,圖表等資料,並及時移交給甲方。
4、乙方應精心組織施工,保證工程質量。如質量不合標準,必須返工修理,其經濟損失由乙方承擔;工程質量低劣又無法挽救的,應由乙方負責賠償全部經濟損失。
5、質量評定仲裁部門為質量監督行政主管部門。
第七條安全生產
1、分包項目的施工安全要求:安全生產無事故。
2 、甲方對乙方承擔的工程項目做安全交底,並進行監督檢查,乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度,嚴格遵守安全操作規程,對甲方提供的安全設施,經檢查合格方可使用。
3 、乙方違反《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》,不執行《安全生產技術》標準,危害工程施工安全、危及他人生命及財產安全或造成人員傷亡事故,乙方承擔全部責任。
第八條本意向書一式貳份,甲乙雙方各持一份。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
代表人(簽字):
代表人(簽字):
簽訂日期:
年月日
標準建設施工契約 篇7
甲方:__________負責人:__________
乙方:__________負責人:__________
依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定契約如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:網咖室內裝修工程。
2、 工程地點:中心國小附近
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建築面積1700.00平方米。
二、 工程裝修內容室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程。
三、 工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為:X元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工後以審計為準)
四、 工程期限工程開工日期:________年____月____日工程竣工日期:________年____月____日
五、 質量要求按國家建設部行業標準G73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工後如出現質量問題(竣工後甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬於乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、 付款方式
1、契約簽定後,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。
3、工程竣工驗收合格後,甲方即付給乙方工程款總造價的40%。
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜經甲乙雙方商定做出如下協定:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價後,以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準,並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量發生變化時,按竣工後工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按契約執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 契約一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,並具有同等法律效力。
甲方:__________乙方:__________
日期:______________日期:__________
標準建設施工契約 篇8
甲方:___________
乙方:___________
甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據民法典的有關規定,甲乙經雙方協商,特簽訂本契約,以便雙方共同遵守。
一、施工地點:___________
二、施工內容:___________
三、施工工期:
1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為________年____月____日,________年____月____日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定於________年____月至____月期間,甲方提前____日通知乙方進場。
四、工程質量:技術標準達到設備安裝說明要求,並通過政府有關檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。
五、工程造價:本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。
六、結算方式:乙方施工人員進場後____日內,甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。並辦理完塔吊準用證後____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內,甲方支付契約總額的20%;塔吊拆除完畢並裝車運走後一周內,甲方支付總額的10%,餘額20%在三個月之內付清。
七、雙方責任和義務:
1、甲方應按本契約約定支付工程款項,確保按計畫將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場,同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應順延。
2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。
3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。並負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞,由責任方承擔。
4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件,並為乙方提供一台電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。
6、乙方於開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。
8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責,並保證吊車在安裝後運轉安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。
10、塔吊安裝後,由乙方負責進行負荷試車,並辦理當地使用許可證,甲方予以協助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。
11、塔吊安裝後,由乙方負責現場的卸車和二次倒運,並協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞,由乙方負責賠償。
12、塔吊拆除時候,乙方須將各構件進行編號,構件上做好標記,裝車後向甲方提供兩份構件清單及裝車單。
13、乙方不得將本工程轉第三方施工,如有違反,甲方有權終止契約,並享有向乙方提供索賠的權利。
八、違約責任:
1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔全部責任,並賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務,須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法:本契約在履行期間如發生糾紛,雙發可協商解決;協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發生時,遵從國家相關法律法規。
十一、本契約一式四份,雙發各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協商解決。
甲方:___________乙方:___________
代表:___________代表:___________
電話:___________
日期:___________日期:___________
標準建設施工契約 篇9
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國契約法》,結合工程實際情況,經過雙方協商,達成如下施工協定:
一、工程名稱:**鎮農貿市場基礎設施建設項目
二、工程地點:**鎮**村西頭組
三、工程內容:
1、修建農貿市場區間道路1200米;
2、新建供水管網1800米,排水管道20xx米;
3、人行道建設生態磚4550平方米;
4、完成道路綠化1200米,栽植綠化樹木700棵;
5、完成新區內電源、電網建設,安裝路燈180盞;
6、完成東環路農貿市場商戶180戶;
四、工程總造價:伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。
五、工程工期:工程工期為14個月,即20xx年9月1日至20xx年11月1日。
六、雙方的權利與義務:
甲方權利義務:乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關係,幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地民眾發生的衝突,維護施工路段的車輛通行,為乙方創造一個良好的施工環境,使乙方能夠順利施工,並按契約規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工,如乙方原因造成延誤工期或中途停止,甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務:乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工,不擅自或降低設計標準,保證在規定的工期內高質量完成任務,並制定詳細的安全措施,對一切安全事故負全責,乙方可要求甲方按照契約及時付款。
七、付款方式:
1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格後付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格後付全款的30%;
3、乙方完成總工程經甲方驗收合格後付全款的40%。
八、此協定一式兩份,雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方:代表人:
乙方:代表人:
年 月 日
標準建設施工契約 篇10
發 包 方: 某房地產開發有限公司
承 包 方: 某有限責任公司
工程地點:
工程內容:某住宅小區15#樓外牆外保溫分項工程
承包方式: 包工包料
質量等級(合格): 合格
工程承包造價(金額大寫): 暫定468000元整
外牆保溫工程施工契約協定條款
發包人(全稱):某房地產開發有限公司(甲方)
承包人(全稱):某有限責任公司(乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本專業分包工程施工事項協商一致,訂立本施工契約。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 某住宅小區
1.2 工程地址: 民族東路北段
1.3 工程內容: 某住宅小區 15#樓外牆外保溫
二、工程承包範圍及方式
2、1工程做法:瓷磚面層採用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁),20米以上部位採用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工,
2.2 承包範圍: 施工圖範圍內外牆的全部保溫部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外牆大牆面部分:①首層及局部二、三層面磚飾面部分:專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。
②二層以上塗料飾面部分:採用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓,同時錨粘。每平米錨栓不得少於四個。
③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分:局部抹抗裂砂漿找平,同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)。
④陽台欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外牆部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平,同時鋪貼格線布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保溫)
⑤ 二層和複式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線採用聚苯板線條。
⑥ 原圖紙中的窗間牆部位鋸齒聚苯板線條取消。
⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容,若有另外增加線條部分,決算時按照展開面積每平米72 元計算。
⑧ 原圖紙中分格縫取消。
2.3承包方式: 乙方包工包料。
2.4進場材料:乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料說明一致,雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保溫建築材料如乙方中途更換材料,發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場,同時扣除剩餘尾款。
第三條 契約工期
3.1 甲方於 單棟樓人員及材料進場之前3日,提供外牆施工作業面。
3.2 開工日期:開工日期為10月2日,工期為25天。
3.2 竣工日期: 10月26日之前。
第四條 工程質量
4.1 工程質量標準: 合格
第五條 契約價款
5.1 契約單價:所有施工部位均按綜合每平米72元計取,承包內容見2.2。
5.2 契約總價款:保溫工程量暫估為 6500平米,工程總造價暫定為468000元。外牆大牆面 部位保溫層厚度為 60mm,超厚或超薄部位均不增減費用
5.3 價款調整:按實際施工展開面積計取工程量,單價每平米 72.00元包死,不再調整工程價款。
第六條 付款方式及結算
6.1付款方式及期限:開工後三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場,甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板貼上完成後付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成後付至棟樓承包造價的70%的進度款,工程竣工
驗收合格一個月內,付至單棟樓結算款的95%;餘5%質保金,單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題,一次性付清。
6.2 計算原則: 對於所有施工內容均按展開面積進行結算。
第七條 發包人責任
7.1 發包人根據契約要求及時撥款,因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。
7.2 發包人以單棟樓施工前2日,負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。
7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件,包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外牆保溫施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。
7.4發包人負責審核並批准乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量,組織對工程的竣工驗收,並按契約規定辦理有關結算。
7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。
第八條 承包人責任
8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術說明,進行外牆保溫工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,並在進場後三日內向甲方提交施工進度計畫,以確保整個施工的順利進行。
8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規範、標準、規程進行外牆保溫施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.
8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。
8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。
8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定,保證安全文明施工,對施工中揚塵、噪
音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效,做到工完、料淨、場清,保證施工現場整潔有序,創包頭市安全文明工地。
8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理,服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衛消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衛衛生管理等方面達到承包人要求。
8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施,書面對施工人員交底,提高施工人員成品、半成品保護意識,以免造成成品、半成品損壞,並在交用前,承擔成品保護作用。
8.8 承包人及時將保溫施工的垃圾清運至發包人指定地點,由發包人統一運至場外。
8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(複印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。
8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐鹼格線布)。
8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要,如不符合則不得擅自施工,承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。
8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢後進行施工。
8.13承包人所施工的外牆保溫工程在正常使用和維護條件下,使用年限不應少於25年。並承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失
第九條 工期順延
9.1 發包方在契約規定開工日期前2天,不能交承包方外牆保溫施工作業條件,施工用水或電源未按規定接通,影響承包方進場施工時;
9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。
9.3 未按契約規定撥付工程進度款而影響施工進度時。
9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。
9.5各工種交差作業時對外牆保溫破壞而進行有償修復時。與保溫作業面交接的其他工種操作影響保溫收口時,工期相應延長。
第十條 工程驗收
10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收;
(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全,違反操作規程,甲方可視具體情況給予處罰。
10.2工程完工後,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知單後七日內組織驗收。驗收合格後,雙方辦理移交手續,簽署保修單,乙方應向甲方提交完整的竣工資料;
10.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全,嚴把火災關,如引起火災全部損失由乙方承擔並罰款2~5萬元;
10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下保修期限為二年。
第十一條 違約責任
11.1一方當事人未按約定履行契約義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
11.2一方當事人無法繼續履行契約的,應當及時通知另一方,並由責任方承擔因契約解除而造成的損失。
11.3甲方無正當理由未按契約約定期限支付工程款,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。
11.4由於乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金,延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外,甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工,所發生的進出場費用由乙方承擔,施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。
對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。
11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按契約約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使契約無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。
11.6乙方不能按契約工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使契約無法履行的行為,乙方按協定條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。
第十二條 契約糾紛的解決方式: 1、甲乙雙方進行調解
2、調解不成,依法向包頭市人民法院起訴。
第十三條 本契約簽訂後,承、發包雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致後,可以簽訂補充協定,作為本契約的補充契約。
本契約一式四份,發包人、承包人各執二份,契約自雙方簽字之日起生效,結清工程款後終止。
第十四條 補充條款:
本契約訂立時間 年 月 日(即日起生效)
發包方 (章) 承包方 (章
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
電 話: 電 話:
標準建設施工契約 篇11
甲方:
乙方:
受 (以下簡稱甲方)的委派, (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經營管理工作,為明確甲、乙雙方的責、權、利關係,經甲、乙雙方充協商,特制訂以下條款,供雙方共同遵守履行。
一、項目經理部主要負責人:
二、經營承包主要內容
1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。
2、各項流轉稅及附加包括:印花稅、營業稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規定依法(規)繳納。
3、管理費繳納方法:綜合管理費在項目批覆的首期工程款中(款到賬後一周內)按項目中標價的 %由甲方扣繳,待業主最後一筆結算款到賬後再作內部結算。
4、本項目履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標契約價的5%)由甲方辦理,乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續費,保函返還後無息退還保函質押金。 如需甲方辦理預付款保函,乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續費,預付款到項目賬戶後由甲方根據乙方完成項目施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還後無息退還預付款保函質押金。
5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理),在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規定,簽訂本項目有關的材料採購或專業分包契約時須甲方經營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經營性契約,否則視為違約並追究相關責任。
三、甲、乙雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經營性活動進行檢查、監督、指導,協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。
2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監督管理,定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查,以使工程順利完成。
3、甲方應儘可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃契約。
(二)乙方責任
1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工契約書、承諾書及其他契約相關檔案的全部條款,並對其安全、質量、工期、環保及其風險全面承擔責任,按業主最終確定的完工期限完成全部工程內容(項目部承包責_____為全部工程款及工程質保金到賬、項目內外部往來賬清算完成後止)。
2、乙方必須服從甲方的管理,積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規章制度,嚴格執行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》,確保工程質量和安全生產,做到文明施工。
在本項目施工期間有義務配合甲方對執行制度情況所進行的不定期的常規檢查和不少於兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理,甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元,待工程竣工驗收資料遞交合格後歸還乙方。
3、乙方有義務維護甲方的社會信譽,如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響,或發生召甲方法人代表訓話受罰等情況,除賠償用戶的損失外,甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款並在當期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應全面執行國家的《環境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規,做好環境保護工作,避免由於施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞,避免由於施工引起不良後果。
5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程,上級管理部門罰款由乙方承擔,甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格並交付建設單位使用為止。
四、工程款項的使用和管理
項目結束後應將項目財務賬簿交公司歸檔,經公司財務對項目財務檢查驗收後方能簽訂支付本項目的質量保證金。
3、項目部應按國家對農民工工資管理的有關規定按月造表並由農民工本人簽領(附領取本人身份證)發放民工工資,如甲方檢查無發放資料,則項目戶頭的資金應優先發放民工工資並處壹萬元以內數額的罰金。
4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規定,對擅自挪用工程款應視為_____行為,甲方有權追究其_____責任。
五、項目經理部甲方委派人員基本工資標準
1、甲方委派技術、管理人員人,基本工資按人均/月(含有關規費如社保金、住房公積金、醫療_____費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資採取季度預交公司財務方式),工資由公司人事部門造表發放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算,至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務,所發生的費用由項目部承擔。
六、對項目經理部及項目責任人的獎罰和違約處理。
1、實現上繳部分達到承包指標並且上繳款交清後,項目結餘部分(稅後)由項目承包責任人處置,但項目財務應明晰。
2、項目部第一責任人實行風險承包,第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書,如第一責任人不能履約所造成的經濟損失,其擔保人負連帶賠償責任,擔保有效期為項目保修期結束為止。
七、其他事項
1、如有未盡事宜,雙方可協商簽訂補充條款。
2、如發生爭議,雙方不能協調解決,可向甲方工商註冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、本契約一式兩份,雙方各執壹份,具有同等法律效力,經雙方簽字後生效,至項目承包期結束、項目缺陷期後自行終止。
甲方代表: 乙方代表:
(附身份證及項目經理證等複印件)
年 月 日 年 月 日
標準建設施工契約 篇12
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協定:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建築面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協定執行)
2.按協定分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
4.按協定負責按期撥款。
第九條:承包方義務
乙方負責:
1.按協定分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工,按期竣工。
4.竣工後,5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量,嚴格按照國家施工驗收規範進行。
第十條:違約責任及獎勵條款
第十一條:其他協助條款。
第十二條:本契約正本___份,承包方、發包方各一份,報送_____、______各一份。
第十三條:契約有效期及契約爭議解決。
第十四條:附表及其他具有契約效力的檔案。
發包方:(蓋章) 承包方:(蓋章)
法定代表人:_____ 法定代表人:______
地址:________ 地址:_________
開戶銀行:______ 開戶銀行:_______
帳號:________ 帳號:_________
簽約日期:____年__月__日
標準建設施工契約 篇13
尊敬的審判長、審判員,我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人,出庭參與訴訟活動,現就其與被告福州某公司建設工程施工契約糾紛一案發表如下代理意見:
一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。
1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書,20xx年12月14日被告支付預付款,工程正常開工建設。20xx年4月23日,被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由,單方面通知原告暫緩施工,並同意將契約工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】
2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工,3月12日,廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告,原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款,並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】
3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協定,將工期約定為自該補充協定生效之日起算150個日曆日,付款方式按原契約約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】
4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立契約並支付了相應款項,由於被告未能按約支付第6筆工程進度款,導致原告不能向各供貨商支付貨款,被告為避稅考慮,提出簽署三方協定,由各供貨商向其開具增值稅發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商契約約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方契約權利義務轉移計算,被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】
5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因,被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更,在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房,20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位,長度約15到20米。因此,因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】
6、【被告逾期供電】原被告在原契約中已約定由被告提供電源,20xx年4月22日,原被告與土建分包商簽訂會議紀要,再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供,系統調試在6月3日完成,但被告直到20xx年10月14日才供電,而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期,也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25,法院向翔安供電局調取的供電契約、現場施工單等證據。】
7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢,由於被告逾期至20xx年10月14日才供電,導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】
8、【工程量增加】在20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】
9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程,契約金額為115000元,工期約定30日並需配合生產線施工進度施工,工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95,其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該契約金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】
10、【法律依據】中華人民共和國契約法第二百八十三條 【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合契約約定。
1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行,其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的,所以,工程的性能在理論上完全符合契約要求。【證據1、11對賬明細】
2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月,被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求,且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期,因此,完全可以確定該中轉站的質量及性能符合契約約定。【證據28、29、30、34、37、41】
3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定,實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響,在被告已對上述設備進行驗收,在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下,已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了契約要求。【證據26、45、48】
4、退一步分析,如果該工程相關設備性能沒有達到契約約定,或者質量不合格,則被告肯定要進行維修整改,但是,被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為,也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實,並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告,根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期,由此可以認定該工程的性能完全符合契約約定並且運行良好。【證據41、44、】
5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協定約定,原告在與三供貨商簽訂的契約中的債權與債務全部轉由被告履行,那么,即使該工程的相關性能沒有達到原被告契約的約定,那么,有關卸船能力沒有達到契約約定,則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到契約約定的性能,則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定,則被告應當與福建某某有限公司聯繫,要求整改或退貨;但是,在此之前,被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求,亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求,由此可以確認,該工程的性能和質量是符合原被告契約約定的。【證據19、48】
6、被告在該工程通過測試後,原告即先後五次發函要求辦理驗收手續,被告對原告要求驗收的函告均未予回復。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時,被告以原告需提供增值稅發票方可付款來搪塞,在原告闡明契約約定為提供工程發票時,被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符契約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則,被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】
7、20xx年3月13日,原被告雙方協定增加了散裝自控系統及控制櫃增改契約、庫底電氣控制遷移工程契約、棧橋管道及橋架敷設工程契約、陸域供電點安裝工程契約、網路電話監控控制系統增設工程契約等5個補充契約總價為100萬元,20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包契約金額為115000元,上述6個契約增加的工程款總計1150000元,被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求,但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元,說明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】
8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定,即使該工程未經竣工驗收或性能有問題,由於被告已投入使用,則被告不得以使用部分質量不符契約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定,工程未經竣工驗收,發包人擅自使用,以轉移占有建設工程之日為竣工之日,本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告占有和投入了使用,被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口,被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。
三、關於拖欠工程款的數額。
原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後,被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明,確認主體工程總金額為9014845元,後期增加1150000元、總計10164845元,累計已付8601899.5元,尚欠1562945.5元,原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致,關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致,原告決算書和被告明細賬也完全一致,即被告已支付8704899.5元,尚欠1424945.5元,扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元,被告實際還拖欠原告質保金和工程款總計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】
四、被告提出根據契約約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。
1、原告此前已就開具發票一事與被告協商,但被告要求原告開具增值稅發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票,原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉,但被告不但以要求開具增值稅發票為由拒付工程款,其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票,而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】
2、由於原告沒有建築施工企業資質,故根據最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定,原被告雙方簽訂的某某契約(廈門某地水泥中轉站建設項目工程契約書)無效,被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國契約法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定,依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務,依法屬於國家稅務機關管轄範圍,人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41,法律依據中華人民共和國契約法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】
綜上,由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失,在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後,以未經竣工驗收和性能不符合契約約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益,請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決,支持原告的全部訴訟請求。
此致
長樂市人民法院
杭州某工程公司代理人:曾省明
標準建設施工契約 篇14
甲方:_____________________ 乙方:_____________________
地址:_____________________ 地址:_____________________
電話:_____________________ 電話:_____________________
茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下:
一、工程依據和技術指標
1.發電機組型號:_____________ ;冷卻方式:_____________;台數:_____________。
2.技術指標
根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級:_______db(A)。
評價點位置:__________________________________________
所屬區域:____________________________________________
噪聲標準:白天________db(A);晚上________db(A)。
注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求
1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠,外表整齊美觀。
2.噪音治理措施,不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量,以保證發電機正常運行。
三、噪音治理措施
採用機房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務,承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
五、完成期限
在契約簽定,乙方收到第一期款五天內運料進場施工,整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。
六、施工條件及協作事項
________________________________________。
七、工程費用及支付辦法
總工程費用為:________________
付款方式:契約簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。
八、其它
1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在契約履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應本著保證工程質量,保證使用要求及施工過度的原則,協商解決。
3.本契約一式兩份,甲乙方雙方各執一份。一經簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委託方(甲方):________________
承接方(乙方):________________
簽訂時間:______年______月____日
標準建設施工契約 篇15
甲方:_________________法定地址:_____________
乙方:_________________法定地址:_____________
依照國家相關規定,在平等自願和互惠互利的基礎上,甲方和乙方共同簽訂_____________信息網施工協定(以下稱協定)。
1.合作內容甲方受乙方委託為第三方提供接入_____________信息網通信服務所需結構化布線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談並收取入網費。
2.雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化布線施工及工程所需的輔料,並保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。
3.收益來源及向使用_____________信息網的用戶收取開戶費,開戶費定為_____________/戶。開
戶費收入由甲、乙方依照_____________:_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳稅費。
4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定為_____________年。
5.財務結算______________。
6.日常維護在系統正常使用前,由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用後,由乙方對系統進行日常維護。
7.法律責任甲方應對所施工的工程質量負責,如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛,應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。
8.協定生效本協定一式兩份,雙方簽字蓋章後生效。
9.其它本協定未盡事宜,雙方另行協商解決。
甲方(蓋章):_________________乙方(蓋章):_________________
授權代表(簽字):_____________授權代表(簽字):_____________
__________年__________月__________日
標準建設施工契約 篇16
契約編號_________
需方(甲方):__________________
供方(乙方):__________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就石材加工生產及相關服務達成如下協定。
第一條 石材供料
1.甲方委託乙方加工:___________________________。(石材)詳見附屬檔案《石材供料單》。
2.石材供料時間:_______________________________。
3.交付地點為(選擇一項)
施工現場:____________________________________。
甲方指定的材料存放地點:______________________。
雙方約定的其他地點:__________________________。
4.甲乙雙方根據契約要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求,就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求,制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求,並接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的,乙方應及時檢驗,如有不符契約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的,工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)
國家標準
行業標準
雙方約定標準:________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由(選擇一項):□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責,運費由_____方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項):□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責,裝卸費由_______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照契約要求在出廠前自檢,並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應派專人與乙方一同驗收,驗收完成後甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等,依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本契約附屬檔案。
2.成品石材的運輸由甲方負責的,甲方在裝運前驗收,並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的,甲方在裝運後驗收,並出具驗收單。
第六條 契約價款與支付方式
1.契約總價:人民幣_____________________(大寫)。
2.支付方式
(1)契約簽訂後_______日內(或另行約定______________),甲方向乙方支付契約總價款的_______%作為預付款,計人民幣_________ 元,雙方約定預付款處理方式:_____________________。
(2)款項支付(選擇一項)
按供料進度,每_______(時間)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。
按供料進度,每_______(數量)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日核心實並支付進度款。
3.契約價款結算方式為:____________________________。
4.供料進度款支付達到契約總價款的______%時,不再按進度付款。待完工驗收後_______天內支付餘款,甲方暫留契約總價款的______%作為保修金,甲方應在保修期滿後_______天內結算,將剩餘保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本契約要求,甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料;對不達標但仍可使用的,甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的,甲方有權解除契約,並要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的,甲方有權要求乙方繼續履行,並向甲方支付違約金,違約金每日按契約總價款______%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的,甲方應向乙方支付違約金,違約金每日按契約總價款______%支付。
4.甲方逾期支付契約價款的,應向乙方支付違約金,違約金每日按契約總價款______%支付,乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任:____________________________。
第八條 保修
1.保修期限_______年,保修期從甲方代表在驗收記錄上籤字之日算起。
2.保修項目____________________________。
3.保修內容____________________________。
4.保修期內,因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理,否則,甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
第九條 契約變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工後,甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商,並制定書面補充契約或者以本契約為標準計算變更部分的契約價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.契約履行過程中發生的與契約有關但無契約約定的事宜,雙方應友好協商解決,並以書面形式達成補充協定,與契約條款具有相同效力。
第十條 其他事項____________________________。
第十一條 爭議處理
因本契約發生爭議,雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。
1.向上海仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 本契約生效後雙方可以向上海石材行業協會備案。
第十三條 附則
1.本契約由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。
2.本契約一式_______份,雙方各執_______份。
甲方:________________________ 乙方:________________________
簽訂人:_______ 職務:_______ 簽訂人:_______ 職務:_______
負責人:______________________ 負責人:______________________
住所地:______________________ 住所地:______________________
電話:________________________ 電話:________________________
___________年______月_______日 ___________年______月_______日
石材供料單
上海市工商行政管理局/上海石材行業協會制定
標準建設施工契約 篇17
甲方:______________________
乙方:______________________
依照《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規和公司檔案相關規定,遵循平等、自願、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協商達成一致。訂立本契約。
第一條 工程概況
工程名稱:______________
工程地點:______________
第二條 工程承包範圍
___________________________________
第三條 工程工期
1.計畫開工日期:_______年_______月_______日,計畫完工日期:_______年_______月_______日,總日曆天數_______天;
2.主要節點工期:___________________________________。
3.乙方應無條件執行甲方的進度計畫安排(包括新調整的進度計畫)。
第四條 工程質量標準
所承包工程範圍內的工程質量必須達到_____________________。
第五條 組成契約檔案及解釋順序
組成本契約的檔案及優先解釋順序如下:
1.本契約;
2.本契約附屬檔案;
3.招投標檔案;
4.本工程施工圖紙及國家現行或行業標準規範;
註:上述檔案應互為補充,在契約中出現含糊不清或不相一致時,按上述順序解釋,不能清楚解釋時,在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協商解決。
第六條 標準規範
本契約適用標準規範:______________________________________。
第七條 甲方責任和義務
1.負責統一制定各項管理目標,組織編制施工計畫、物資需用量計畫表,實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。
2.負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯繫,協調現場工作關係。
3.根據工程情況要求乙方增減施工人數,滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
4.及時提供由甲方供應的施工機械設備、周轉材料。
5.按本契約約定,向乙方支付勞動報酬。
6.統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用______________其費用:
7.協助乙方辦理現場施工人員出入證件,其費用由乙方自理。
第八條 乙方責任和義務
1.遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度,做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準,對本契約勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計畫要求(包括調整後的計畫),合理組織,科學安排作業計畫,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3.應按招標檔案要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質保量到位。技術工人必須按國家規定持上崗,技工必須有職業技能操作證,持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業操作證,持證率達到100%
4.服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;
5.做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞,應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款;
6.按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施;
7.按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動契約》並按契約所約定的條款支付務工人員工資(務工人員工資每月造冊備案),承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任後果;
8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品);
9.進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員,乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和後果。
10.甲方在資金暫時不到位,業主未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。
第九條 環境保護、安全生產和文明施工
1.甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育;依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況,使其體系有效運行。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現場操作工人的安全教育;認真落實安全措施,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,確保全全生產;隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由於自身安全措施不力及違章操作造成事故,承擔一切責任後果和經濟費用。
發生安全事故,乙方應按有關規定立即上報甲方有關部門,同時按國家有關法律規定對事故進行處理。
3.乙方就嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等到有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工;保證施工現場整潔有序,符合文明施工的有關規定和要求,維護甲方良好的企業形象,並承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。
加強現場管理,採取一切適當的措施,保護現場內外環境,限制由施工作業引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。
第十條 材料、設備供應與管理
1.甲方提供給乙方使用的周轉材料實行調拔制,根據工程計畫需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備(包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續、按甲方指定的場內地點歸類堆放);因保管和使用不善發生丟失、損壞,乙方應按領用時的價格賠償。
3.材料按預算分折量對乙方實行限額領料,乙方應合理用料、注重節約。如材料使用超出預算用量,則超出部分的費用由乙方承擔;材料節約部分,由甲乙雙方按_______比例分成。
第十一條 承包方式、價格及包含的內容
1.承包方式及單價:________________________________________。
2.承包價格所包含的內容:
承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費:小型機具費用;各類材料的場內二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括周轉材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網、防護欄桿、防護棚等);
文明施工費用(包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工);承包工程範圍內的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所採取的措施用工費用;
3.本契約單價為一次包死價格,在契約實施期間不因其它因素變化而調整變動。
第十二條 結算辦法及付款方式
1.每月_____日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節點)結算勞務承包費,_____日按契約價款結算完畢,交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。
2.甲方不預付乙方生活費用,勞務承包費用按月支付(或按工程進度節點),付款時間為業主付款後,支付上月結算款的_______%.所承包工程完工後付結算款的_______%,餘款_______%待所承包承包工程完工驗收達到契約要求後付清。(結算款支付額以扣除勞務管理費後的數額為基數)
3.在每月的承包費結算中,應扣除乙方向甲方勞務公司應繳納_______%的勞務管理費。
第十三條 施工驗收
1.乙方應按本契約約定的質量標準組織施工,確保施工質量。施工完畢,乙方應及時向甲方提交自檢報告,通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收,驗收合格後再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時,乙方應負責無償修復,不延長工期,並承擔由此導致的甲方的相關損失。
竣工驗收時,業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷,乙方應無償維修,並承擔由此導致甲方相關損失,不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。
2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時,乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)
第十四條 工程保修
1.保修範圍、期限:___________________。
2.保修期間,乙方應在接到維修通知後按甲方要求內容和時間派人維修,若乙方未按甲方要求執行,甲方可委託其它單位或人員修理,其費用由乙方承擔。
第十五條 保險
1.乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險,並為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險,支付保險費用。
2.保險事故發生時,甲、乙雙方有責任採取必要的措施減少損失。
第十六條 爭議
1.甲、乙雙方在履行契約時發生爭議,可以自行協商解決;否則,雙方應在契約簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。
2.發生爭議後,除非出現下列情況,雙方都應繼續履行契約,保持工作連續,保護好已完工作成果;
2.1 單方違約導致契約確已無法履行,雙方協定終止契約;
2.2 調解要求停止契約工作,且為雙方接受;
2.3 仲裁機構要求停止契約工作;
2.4 法院要求停止契約工作。
第十七條 契約履約保證金
1.乙方向甲方繳納契約履約保證金_______元。
2.契約履約保證金所含內容應包括本契約內所定的各項批標及投標檔案內的承諾條件,如:工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數,農忙季節的人員數量,支付農民工資,遵紀守法等。
若達不到以上內容所規定的要求,則從履約保證金中扣除一定的金額;若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的,沒收全部保證金,並賠償由此給甲方造成果。
3.本工程完工後,乙方按雙方所簽訂契約的內容完成,經有關部門驗收符合本契約規定的要求,則甲方在一月內返還乙方的履約保證金(不計利息)。
第十八條 不可抗力
1.不可抗力的標準執行甲方與業主簽訂的契約,當甲方與業主簽訂的契約沒有相應標準時,執行國家或地方政府規定。
2.不可抗力事件發生後,乙方應立即通知甲方項目經理,並在力所能及的條件下迅速採取措施,盡力減少損失,甲方應協助乙方採取措施。
3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。
4.因契約一方遲延履行契約後發生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任。
第十九條 契約解除
1.如因不可抗力致使本契約無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建,致使契約無法履行的,可以解除契約。
2.因不可抗力或業主原因造成契約解除,乙方就妥善做好已完工程和剩餘材料、設備的保護和移交工作,按要求撤出施工場地;甲方按契約約定支付已完工作勞務報酬。
第二十條 契約終止
雙方履行契約全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本契約承包工程作業成果,並經竣工驗收合格後;保修期滿未發生質量問題,本契約即告終止。
甲方(簽章):__________________乙方(簽章):__________________
____________年________月_______日____________年________月_______日
標準建設施工契約 篇18
發包方:____________承包方:____________依照《民法典》及其它有關法律、行政法規,甲方將賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目施工發包給乙方,由乙方負責承包施工。遵等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,明確雙方的權利義務關係,經協商訂立本契約。
一、工程概況工程名稱:賽什斯鎮上古城至麻渣塘村農村公路建設項目
1、路基長5公里,路面寬
3、5米,總計整修面積17500平方米,中標價3萬元。
2、路面長5公里,路面沙化寬
3、5米,厚15厘米,總計沙化面積17500平方米,中標價12萬元。
3、鋪設涵洞4道,涵洞深
3、5米,中標價2萬元。工程內容:路基處理、沙面層、小橋涵、路肩培築。
二、工程承包範圍承包範圍:施工設計全部內容。
三、工程價款及支付方式:契約價款金額合計(大寫):____________(人民幣):____________萬元。工程價款按工程進度分期分批支付,工程驗收合格後決算。甲方扣工程總價款的5%作為質量保證金,工程竣工無質量缺陷後付給乙方。
四、雙方的權利義務:
1、由甲方提供圖紙,乙方必須按圖紙和公路改造工程技術規範的要求施工,乙方確保質量達到合格。
2、乙方必須在簽訂契約之日起____日內開工。
3、甲方對乙方的施工有監督管理權,甲方按施工進度對乙方的施工進行驗收,驗收合格後,方可進行下一工序的施工。
4、未經甲方同意,乙方不得更換項目經理,否則,甲方有權終止契約。
5、乙方不得將工程項目轉包,未經甲方同意不得分包。否則一經查實,甲方有權終止契約,同時不承擔任何由此引發的法律責任。
6、乙方在施工過程中,確保施工安全。若出現工傷等安全事故,由乙方負責。若乙方的施工對國家、集體、個人的財產或人身造成損害的,由乙方負責賠償。
7、甲方負責施工過程周邊糾紛的協調處理。
8、施工所需繳納的各種稅費由乙方承擔。
五、違約責任:
1、乙方必須按時竣工,否則,每超期一天,按1000元天支付違約金。
2、若乙方中途終止契約,則其前期施工的投入,甲方不予賠償,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
3、若甲方對工程質量進行驗收不合格,需要返工、修復的,則乙方無條件返工、修復,直到達到要求的標準,其損失由乙方自負。
4、若甲方無故中途終止契約,給乙方造成損失的,由甲方負責賠償乙方的損失。若工程質量達不到標準,需要返工、修復,而乙方不予返工、修復的,則甲方有權終止契約,解除承包關係,乙方的投入損失自負,甲方所撥付的工程價款由乙方退回。
六、契約工期:開工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日契約工期總日曆天數____________天。
七、質量標準工程質量標準:合格。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。
十、契約生效本契約雙方約定簽字蓋章後生效
標準建設施工契約 篇19
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建築法》及其相關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平、誠信的原則,結合本工程的具體情況,就東城御景一期的井樁開挖工程雙方協商達成如下協定。
一、 工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、 工程承包範圍:______________井樁開挖工程,要求開挖至持力層,樁底清掃乾淨,經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算。
三、 勞務承包價格,不管井樁直徑大小,均按實際開挖深度計算(小紅磚砌築部分不予結算),定價為_______元/米。此價格已包含以下因素費用;若在井樁開挖過程中有水,甲方提供水泵及水管,乙方自行降水施工費用,並自行確保全全,在開挖過程中,若出現自然障礙物,比如石塊等,乙方自行解決費用,若中途開挖井樁不合格或沒有完成樓所有井樁開挖工程,甲方將不予結算人工費,乙方無條件退場,乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費。
四、 契約日期:截至_______年_______月_______日,根據甲方要求隨時增加勞動力,加快進度。
五、 安全管理:堅持“安全第一,預防為主”的方針,乙方使用的人員必須是年滿18周歲至50周歲以下的智力正常無殘疾的中青年人員。遵守《中華人民共和國安全生產法》及其有關安全生產的法律法規。乙方進場首先接受項目部的安全技術交底,安全自負,有安全隱患後停止施工,排除安全隱患後才允許施工,因乙方操作不當或擅自行動等造成的安全事故由乙方負全部責任。
六、 工程結算及付款方式:乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費,完成所有井樁驗收合格後支付總款項的70%,其餘款項一月後付清。
七、 組織紀律:乙方必須遵守項目部管理制度,不準惡語傷人、不準打架鬥毆、不酗酒鬧事,與其他班組的協調配合出現矛盾者通過管理人員協調處理,不得自行其事,不得盜竊公共財產及私人財產,講究衛生,否則接受每次_______至_______元的罰款,施工現場不戴安全帽者發現一次每人罰款_______元,承包人24小時堅守崗位,有事一天之內必須向工長請假,一天以上向項目經理請假,代班班長不得離開現場。
八、 勞動保護及用品:該承包價格包含了必要的勞動保護及安全用具等,乙方必須給每個人配置勞保用品及安全防護用具,如安全帽及行業用具等。
九、 違約責任:甲、乙雙方中任何一方因未能按本契約約定條款履行各自職責,或造成另一方履行契約,由違約方承擔責任,並承擔一切損失。
十、 未盡事宜,雙方協商解決。
十一、 本契約一式肆份,甲方執叄份,乙方執壹份。
十二、 本契約經雙方簽字後生效,工程款結清後自行終止。
十三、 補充條款
1、 乙方使用項目部的各種設備必須到保管處出據領用條據,使用後的工具器械必須及時交還入庫、丟失損壞超出公司規定者按原價給予賠償和處罰。
2、 乙方根據甲方的要求即使安排工種,如因乙方人力不夠造成甲方工期拖延者;甲方按具體情況隨時給予_______至_______元的罰款。
3、 乙方對該工程必須善始善終完成,不得留有未完工程,未完工程量按契約價四倍扣除或不予結算已完工程量,甲方現場指定井樁開挖順序,不得隨意亂挖,否則接受經濟處罰。
發包方(甲方):
委託代理人:
委託代理人:
承包方(乙方)
代表: 住址
身份證號:
_______年_______月_____日
標準建設施工契約 篇20
建設單位:_________(以下簡稱發包方)
施工單位:_________(以下簡稱承包方)
雙方經充分協商,達成如下協定:
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:建築面積:
第四條:工程價款及付款方法:
第五條:工程期限(開工、竣工時間)
第六條:工程質量標準
第七條:承包形式及材料設備供應
第八條:發包方義務:
1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作,另行簽訂協定執行)
2.按協定分工,開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位,共同審查施工組織設計,負責組織驗收工作,負責監督工程質量。
甲方:
乙方:
標準建設施工契約 篇21
總包方(全稱、以下簡稱甲方):
分包方(全稱、以下簡稱乙方):
鑒於乙方已經與甲方簽訂工程勞務施工契約(以下簡稱為“分包契約”),為了進一步貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針,嚴格執行勞動保護和安全生產的法令、法規,強化安全生產管理,落實安全生產責任制,依法從嚴治理施工現場,確保項目施工中操作人員的安全與健康,促進施工順利進行。
依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建設工程安全生產管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方和乙方雙方就分包工程安全生產、文明施工事項達成一致,簽訂本協定書。本協定書為工程總分包契約的一部分,具有同等法律約束效應。
一、工程安全生產、文明施工標準
本工程安全生產、文明施工標準雙方約定為:
二、組成本協定書的檔案包括:
1、本協定書第一部分:協定書;
2、本協定書規定條款;
3、國家、北京市關於建築施工管理的有關法律、法規、規範及標準;
4、協定書履行過程中,甲方和乙方協商一致的其他書面檔案。
三、乙方向甲方,履行並嚴格遵守本協定書中所有條款及規定。
四、乙方必須建立健全現場安全生產、文明施工管理機構和職責。
五、乙方向甲方,在履行本協定書的過程中,甲方對乙方所進行的一切處罰和處理乙方均無異議。
六、乙方承擔由其負責向甲方提交的所有材料的法規、規範符合性及由此引發的所有法律後果,甲方的審核批准並不代表乙方無須承擔責任。
七、履行本協定書的過程中,甲方對乙方已處罰款項均不予以退還。
八、協定書的份數:
按分包契約一併處理。
九、有效期
同總分包契約有效期
十、協定書的生效
協定書訂立時間:年月日;
本協定書同雙方總分包契約一併生效。
甲方(公章):乙方(公章):
委託代表人:委託代表人:
標準建設施工契約 篇22
甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”)依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規,結合本工程的具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用原則,雙方就本工程施工有關事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況:工程名稱:
自家住宅工程地點: _______區鎮村
二、工程承包範圍:承包範圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至
第六層天面封頂工程,包含兩個化糞池與地面環繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網等)。
三、契約工期:開工日期:___________日。
四、質量標準及要求:工程質量要求符合《建築工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20合格標準。 需要注意的事項:
1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽。
2、砌築牆體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大於規範要求,砌築磚體不得出現上下通縫現象。
3、構造柱、梁關模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距、是否與施工圖紙一致,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格後方可進行關模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆築過程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質量。混凝土澆築完畢後,必須進行充分的養護。
4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費,每次砌築時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料,必須保質保量地施工。節約材料,並保管好材料,不得丟失。
五、契約價款:承包金額:據實按建築面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結算。
六、工程質量:
6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工。
6.2工程質量以國家建築工程質量檢驗評定標準為依據。
6.3因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的,並且無法整改的,乙方承擔全部違約責任。
6.4經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規範及質量要求的,甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改,符合質量要求的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用。
七、雙方責權:
7.1甲方供應該工程所需建築材料。由於施工地點的環境問題等,施工材料存放的地點與施工現場所產生的距離,乙方不得以此理由加收甲方任何費用。
7.2甲方應及時對工程進度進行審核,對工程進度款應按照協定約定及時撥付。
7.3甲方提供現場施工用水、施工用電。
7.
4、乙方必須保證工程質量並按設計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、牆面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗,確保工程質量好。7.
5、施工安全由乙方全權負責。7.
6、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為。7.
7、主體工程完成後,乙方負責清理施工現場內所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外牆裝修後才能拆除。7.
8、乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工,乙方施工人員的生活由乙方自理,乙方及其工人與甲方不存在僱傭關係,乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責。7.
9、施工過程中使用到水泥泵車所產生費用由乙方負責。
八、安全施工:
8.1工程安全要求達到《G59-99建築施工安全檢查標準》合格標準,無重大安全事故,因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的,由乙方承擔事故所產生的全部責任。
8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定,嚴格按安全、文明標準組織施工。
8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規,保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度,服從甲方統一管理,隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。
8.5乙方採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用,由乙方全部承擔。
8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場,由此造成的大小安全事故由乙方負責。
九、工程款支付:
1、自本協定簽訂後,工程施工至
第一層主體工程完工(
第一層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第二層主體工程完工(
第二層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第三層主體工程完工(
第三層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第四層主體工程完工(
第四層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第五層主體工程完工(
第五層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第六層主體工程完工(
第六層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工後經甲方驗收合格後即以實際測量面積為準,雙方結算,由甲方一次性付清工程餘款。
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在契約期內,乙方不得故意長期停工或要求追加工錢,如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金2萬元,已做工程不再支付工錢,本契約終止。
十、本契約自簽訂之日起生效,一經簽字即具有法律效力,甲乙雙方如發生糾紛先自協商解決,如協商無效將按照《民法典》交由法務部門處理。十
一、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,另附圖紙一份。甲方(手印):身份證號碼:聯繫電話:____日乙方(手印): 身份證號碼: 聯繫電話:___________日
標準建設施工契約 篇23
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容和承包範圍:地塊至市政公路之間段臨時道路工程(包括道路土方開挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路總長暫定為200米。
4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行採購,但材料質量必須符合有關規定,並具備產品合格證書等。
5、契約造價:暫定為 人民幣
6、工期:契約簽訂並生效後天內完成。工期每延遲一天,乙方需向甲方支付違約金人民幣 元。上述逾期違約金,甲方可在本工程造價中直接扣除。
7、契約履約保證金:本工程不設定履約保證金。
8、結算辦法
8.1按以下原則結算:
8.1.1按浙江省市政工程預算定額(__版)結算。
8.1.2根據附後清單約定的價格及現場簽證的工程量按實結算。
8.2土方開挖費用按挖機台班及短駁運輸費用單獨計取,單獨土方短駁運輸(運距1000米內)按40元/車(5噸車)計,此單價均已包括管理費稅金等所有費用。
8.3挖土機採用200型挖機,挖土機費用按230元/小時單價包乾,此單價已包括管理費、利潤、稅金等所有費用。
9、工程質量
9.1道路工程質量按《水泥混凝土路面施工及驗收規範(GBJ97-87)》和《市政道路工程質量檢驗評定標準(CJJ1-90)》執行,要求保證達到合格等級。並達到以下要求:
9.1.1混凝土層
混凝土採用設計規定的商品混凝土。
厚度誤差:±10%厚度。
平整度誤差:小於10mm。
寬度:不小於設計規定。
9.1.2塘渣基層
塘渣層的高度、寬度、縱橫坡度和邊坡等均應符合設計要求,路基開挖應至老土,當局部為淤泥土時,應保證回填厚度應經甲方確認。
路基應有良好的排水系統;
路基應碾壓密實、均勻堅實、穩定,壓實度和平整度應符合設計要求;
必須用不小於15噸的壓路機碾壓檢驗,其輪跡不得大於5mm。
不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現象。
道路中線標高允許誤差±20mm。
平整度允許偏差:20mm。
寬度允許偏差:100mm。
9.2材料要求
9.2.1中標單位必須對所採購的材料質量全面負責,應提供產品合格證書、質保書、試驗報告。招標單位對材料質量有疑問時,有權要求復驗,復驗合格其相關費用由招標方建設單位支付,復驗不合格其經濟損失及復驗費用由中標單位承擔。
9.2.2道路基層塘渣要求採用清塘渣。
9.3乙方必須精心組織施工,如未按設計要求和規範規定進行施工而造成返工重做的,由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔,甲方將給予一定的經濟處罰。
9.4由於乙方偷工減料等施工原因引起工程質量問題,由此造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。
9.5乙方必須做好本工程的成品保護工作,否則,因此對其他施工單位造成損失的,所有經濟損失均由乙方承擔。
9.6路基及道路基層必須碾壓密實,否則,由此造成的道路缺陷修復責任由乙方承擔。
10、安全生產和文明施工:
10.1乙方必須認真執行國家、省、市及東洲街道有關施工安全生產條例和有關規定,
10.2施工期間,發生安全事故和其它事故所造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。同時根據事故情節輕重,甲方每次向乙方收取違約金人民幣500-5000元。
10.3乙方應做好森林防火及環境保護工作,如由於乙方原因造成森林火災及環境破壞,所產生的一切責任及後果均由乙方承擔。
10.4乙方的所有人員必須持證持牌上崗。
11、資料管理和竣工結算的有關規定:
11.1乙方必須按照市政工程規定要求,整理本工程的各項技術資料。
11.2本工程的所有資料必須用A4紙,並用電腦列印。
11.3本工程自竣工驗收合格之日算起15天內,乙方向甲方提供完整的工程技術資料二套,其中一套必須是原件。
11.4自竣工驗收合格之日算起30天內,乙方向甲方提供本工程完整的結算書(包括工程量計算書)和結算資料一式三份。
12、付款辦法:
12.1竣工驗收合格結算審核完畢後一個月內,除留設結算造價的質量保修金外,其餘款項一次性支付給乙方。乙方在收到甲方支付的造價款後三個工作日內,向甲方出具正式的稅務發票。
12.2質量保修金按以下規定支付:
a)竣工驗收合格之日算起一年後的14天內,甲方向乙方支付全部質量保修金;
b)質量保修金不計利息。
12.3水電費用乙方自理。
13、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的按下列第(二)種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
14、本工程的質量保修期為一年,自竣工驗收合格之日算起,保修期內發生質量事故,乙方接到甲方維修通知後,五天內完成維修工作。否則,甲方有權另請其他施工隊伍維修,所有維修款均由乙方承擔,甲方可直接從質量保修金中予以扣除。
15、乙方必須配合甲方及時處理好各種在道路施工中發生的阻撓施工行為的。
16、契約未盡事宜,由雙方另行協商確定。
17、本契約一式捌份,甲乙雙方各執四份,經雙方單位蓋章、代表簽字後生效。
發包方: 承包方:
代表:
契約簽訂地:
代表:
年 月 日
標準建設施工契約 篇24
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局契約管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約:
第1條:工程概況
1.1 工程名稱:
工程地點: 工程內容:
1.2 承包範圍:
1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日
第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫
第3條:工程款結算方式:
第4條:契約生效及終止:
本契約自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。
第5條:契約份數
5.1本契約正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;
5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。
契約簽訂時間:
契約簽訂地點: 備註:
發包方(章) 承包方(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
電話: 電話:
標準建設施工契約 篇25
發包人:___________
承包人:___________
按照《民法典》、《建築安裝工程承包契約條例》及相關法律、法規的規定,發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則,就___圍牆工程施工承包事宜,簽訂本契約。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、承包範圍
按本契約約定的圍牆路線進行砌築(詳附圖
一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。
二)本工程範圍包含圍牆施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價本工程採用單價計價包乾方式承包,以現場實際發生量來計算總造價。永久性圍牆塊石基礎220元。體積約1383,總價永久性圍牆上部牆體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍牆(含基礎)190元。體積約220,總價41800元現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價進行結算。
2、工程單價說明:
⑴塊石基礎單價包含的施工內容:塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿製作、塊石濕水、塊石砌築、養護、土方回填及夯實等。備註:塊石基礎因現場地質條件影響,深度超過800的,塊石基礎的寬度改為800。
⑵圍牆牆體單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿製作、標磚濕水、牆體砌築、牆跺砌築、勾縫、壓頂以及養護等。
⑶臨時性圍牆(含牆體)單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿製作、磚基礎砌築、標磚濕水、牆體砌築、牆垛砌築、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。
⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。
3、付款方式
⑴本工程永久性塊石基礎完成後,經檢驗合格,計算出塊石基礎總量並按契約單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。
⑵本工程的永久性主體圍牆完成後,經檢驗合格,計算出永久主體圍牆總量並按契約單價計算出永久性主體圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方永久性主體圍牆總造價的80%。
⑶本工程的臨時性圍牆(含基礎)完成後,經檢驗合格,計算出臨時性圍牆總量並按契約單價計算出臨時性圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方臨時性圍牆總造價的80%。
⑷本工程所有承包範圍內的任務完成後,經檢驗合格,並通過驗收,計算出本工程總造價,由甲方支付乙方至本工程臨時性圍牆總造價的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍牆總造價的95%,預留永久性圍牆總造價的5%作為質量保修金,永久性圍牆________年質量保修期滿,扣除圍牆維修費用,由甲方支付給乙方剩餘工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。
四、質量要求
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到國家質量驗收標準。
2、本工程為清水牆體,圍牆上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達到質量驗收規範要求。
3、乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。
五、工期(60個日曆天)
開工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
由於甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應檔案,工期順延。由於工程質量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。
六、甲乙雙方責任
1、甲方責任
⑴按圖紙要求進行放線和交底,並處理協調和對應位置施工單位的關係。
⑵按契約要求支付工程款,逾期不支付,按日利息萬分之五給予乙方利息。
2、乙方責任
⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關係,協調好紅線分界問題。
⑵按工期要求進行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作為違約金。
⑶加強施工現場的安全文明教育,並做好交底,做好相應的39;安全文明措施,並為現場作業人員購買相應的保險,否則,現場一切安全事故均由乙方負責。
⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理,由於管理不善,發生的遺失和偷盜由乙方負責。
⑸乙方有成品保護義務,在本小區交付使用前,所有圍牆均為成品保護期,人為及機械損壞,或者因質量問題發裂的,均由乙方無條件進行修補或修復。
七、其他
1、契約執行過程中的爭議或糾紛,應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時,任何一方均可向甲方註冊地人民法院提起訴訟,請求人民法院解決。
2、本契約一式貳份,甲方、乙方各執壹份,經雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋雙方公章後發生法律效力。
本契約未盡事宜,雙方可通過協商,訂立補充協定,補充協定與本協定具有同等效力。
甲方(公章):___________乙方(公章):___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
經辦人:___________經辦人:___________
聯繫電話:___________聯繫電話:___________
標準建設施工契約 篇26
甲方:乙方:依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的要求,結合本工程的具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方、乙方、就“酒仙橋一中”塑鋼窗製作和安裝施工事項協商一致,達成協定如下:
一、項目概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、門窗面積:
二、施工內容塑鋼門窗製作和安裝,包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼門窗成品保護、現場負責驗收、因質量問題引起的維修和更換等。
三、契約價格及總承包管理塑鋼門窗製作安裝工程暫定含稅工程總造價:壹拾陸萬壹仟柒佰陸拾元整(___________元)。
四、質量標準
1、本工程塑鋼門窗採用標準圖集:_____________________________。
2、塑鋼門窗成品質量應符合:________________________________________________的規定。
3、塑鋼門窗施工與安裝應符合:《塑鋼門窗安裝及驗收規程》(G10
3)、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB502
10)、《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB5023
7)、《塑膠門窗安裝及驗收規程》(DB13—3
5)。
4、該工程所需主要材料(型材、襯鋼、玻璃)由甲方採購,輔材由丙方按甲方指定的品牌採購。乙方所購材料必須符合設計要求,符合國家有關標準,並且具備質量合格證明資料。
五、責任事項
1、甲方權利及義務
(1)契約簽訂後7天內與丙方確認門窗加工生產圖紙,並向丙方進行現場交底。
(2)甲方與乙方、監理公司共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。
(3)協調乙方向丙方提供施工需的施工場地和水、電接駁點,並說明使用注意事項。
(4)協調乙方向丙方提供半成品及工具堆放場地。
(5)甲方按契約規定組織工程驗收,並按契約的期限輸竣工結算。
(6)甲方按契約的約定及時支付丙方工程款,該工程款由甲方代扣、代繳稅金及其他應扣費用後支付到乙方賬戶,再由乙方全額撥付給丙方,乙方不得以不正當理由扣壓該工程款。
(7)甲方按約定支付乙方總承包管理費及施工配合費等費用。
2、乙方的權利及義務
(1)乙方與監理公司、甲方共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理方和甲方按規範要求負責隨機抽檢丙方進場的成品門窗(每期工程不少於一次)至檢測部門進行性能檢測。
(2)乙方向丙方提供施工所需的施工場地和水、電駁接點,並說明使用注意事項,乙方不得收取丙方水電費。
(3)乙主負責提供丙方半成品及工具堆放場地,以及現場現有的垂直運輸工具和腳手架等。
(4)乙方在甲方及監理單位的組織下及時與丙方辦理土建洞口交接工作,提供施工現場門窗安裝基準線,確定門窗安裝位置,滿足安裝要求。
(5)在門窗安裝後,乙方應負責門窗周邊的收口工作(門窗框邊密封工作由丙方負責)。
(6)乙方不得收取丙方任何費用。
3、丙廣播權利及義務
(1)指派丙方駐工地代表,負責契約履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,處理由丙方負責的各項事宜。
(2)丙方按甲方要求進場施工,並提前組織好半成品的採購、運輸、保護等工作,服從總承包單位的全面管理。
(3)按施工安全規範的規定,採取施工安全保衛等技術措施,確保現場施工人員及第三者安全,負責現場設施和成品的保護工作。
(4)接受甲方及監理公司的監督和管理,並服從總包施工單位對工程總進度計畫安排與施工協調。
(5)嚴格按審批後的加工圖紙和國家現行的《施工及技術驗收規範》進行施工確保工程質量和契約工期。
(6)參加工程驗收,工程竣工驗收合格後,應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交,編制工程結算。
(7)工程完工後及時清運垃圾,做到工完場清,垃圾堆放到指定地點。
(8)施工期間,丙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路(僅指由乙方運輸車輛造成的污染)的打掃和垃圾清運工作,如因此被總承包單位及政府職能部門處罰,丙方需自行負擔該項罰款。
(9)按本契約規定做好應當由丙方所做的半成品、成品保護及中間驗收、竣工驗收。
(10)丙方對施工過程中的質量安全工作負全部責任,與甲方、乙方無任何關係。(1
1)如丙方不能按質量和安全要求組織施工,甲方有權要求丙方退場,由甲方另行發包該工程。
六、中間驗收及工程驗收
1、中間驗收:固定件安裝、門窗框定位、門窗扇安裝、五金配件、框邊塞縫、打膠等主要工序均應經甲方、監理現場抽檢、驗收認可後方可進入下一道工序。
2、初步驗收:丙方向工程監理提交四套完整的竣工資料和驗收報告,竣工資料審核難過後約定初驗時間,初驗由監理、甲方、乙方、丙方四方共同參加,初驗通過後約定交工驗收時間,辦理工程移交手續。
3、竣工驗收:由有關部門、甲方、乙方、丙方、監理組成工程交工驗收小組,對本項目工程進行全面的檢查驗收,驗收通過後,甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續。
七、工程監理
1、甲方委託________建設監理有限公司負責本工程項目的監理。丙方應指派代表負責與監理互相聯絡,服從監理工程師的批示和管理;按時參加監理會議,未經許可無故缺席一次罰款_________元。
2、丙方必須接受總承包及監理單位的協調與管理,配合其他專業分包施工單位對施工圖紙中交叉的有關尺寸進行核對等。
3、丙方需使用總承包單位搭設的腳手架或需要材料臨時倉庫等,應事先提出需用的時間和要求,經監理工程師同意後,由總承包單位提供。
4、在規定時間內,丙方未經監理工程師、甲方和乙方驗收,自行進入下道工序,監理工程師及甲乙方有權通知丙方返工或採取必要手段檢測,不論檢測複查的結果是否符合設計要求,複查費用均由丙方承擔,因此造成工期和造價損失,也由丙方負責。
5、丙方應服從監理工程師及甲方和總包單位對分包方安全生產、文明施工及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰。
6、丙方在施工過程中應採取防護、包裹、覆蓋、封閉及合理安排施工順序等措施對成品、半成品進行有效保護,因丙方成品保護不力,造成其他分包方或其他專業成品的損壞,丙方應無償修復,如修復不力,監理工程師或甲方有權委託他人修復,所發生的一切責任及費用由丙方承擔。
八、仲裁甲方、乙方、丙方因契約發生爭議,原則上協商解決,協商不成,則提請契約履行地人民法院進行裁決。
九、其他
1、本契約未盡事宜三方可協商簽訂補充協定。
2、本契約有關附屬檔案、補充協定與本契約具有同等效力。
3、本契約一式六份,甲、乙、丙三方各執二份,三方簽字蓋章生效。甲方:(簽章)法人代表:___________________委託代理人:_________________單位地址:___________________乙方:(簽章)法人代表:___________________委託代理人:_________________單位地址:___________________丙方:(簽章)法人代表:___________________委託代理人:_________________單位地址:____日期
標準建設施工契約 篇27
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方貴州省惠水縣“同心路、和諧路”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協定:
1、施工內容
施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表:
4、安裝期限
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準
工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規定以及甲方設計檔案的質量要求和技術指標及與本契約約定標準進行驗收。
6、付款方式
協定簽定後由甲方預付契約款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至契約款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至契約款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%,剩餘的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後,提供相應的收款收據。
7、其他
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協定一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
標準建設施工契約 篇28
發包方(甲方):________________________________地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人:____________ 職務____________承包方(乙方):________________________________地 址:____________ 郵碼____________ 電話____________法定代表人:____________ 職務____________依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規定,經雙方協商一致,簽訂本契約,並嚴肅履行。
第一條 工程項目
一、工程名稱:________________
二、工程地點:________________
三、工程編號:________________
四、工程範圍和內容:全部工程建築面積________平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
五、工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣________元,其中:人工費________元。(各單項工程詳見工程項目一覽表)
第二條 工程期限
一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經雙方商定,本契約工程開竣工日期如下:全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)
二、施工前各項準備工作,雙方應根據工程協定書中
第三條規定,分別負責按時完成。
三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協商,簽訂協定,並報有關部門備案。
1.由於人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;
2.因甲方變更計畫或變更施工圖,而不能繼續施工者;
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
第三條 物資供應
一、全部工程所需的物資按下列第( )項供應方式辦理:
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品,均由甲方負責採購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責採購供應。
2.統配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用,特殊材料及統配、部管的機電產品,由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應。
3.包工不包料工程,全部材料、設備由甲方採購供應到現場或指定的加工地點。
4.其他方式:
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規格、數量及進場期限,詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗(甲方委託乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協定)。
四、工程所需材料,如因供應部門規格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規格、品種代替或加工處理時,應事先先取得原設計單位和甲方同意,並由三方簽訂協定後實行。由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費,應按現行規定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料,在進場時必須由供應方負責驗證;如無合格證明,必須經供應方試驗合格後方準使用,其試驗費用,應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗,其試驗費用,應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規格、質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應由甲方負擔。
第四條 工程款結算
一、全部工程造價的結算方式。按下列第( )項規定辦理:
1.以審查後的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干係數確定的包乾造價結算,包乾範圍以外的費用;另按有關規定付款。
3.按標準施工圖單方造價包乾結算,包乾範圍以外的費用,另按有關規定付款。
4.包工不包料工程,按預算定額規定的人工費結算。
5.招標的工程,按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法,按現行規定辦理(詳見附屬檔案)。
第五條 施工與設計變更
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準以及設計要求組織施工,要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失,應由責任方負擔:
1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方,乙方應以書面形式通知甲方,由甲方在7天內與原設計單位商定,提出修改或變更設計檔案,經甲乙雙方簽訂協定後,方準施工。
2.在施工中,如遇設計變更超出原設計標準或規模時,應在施工前按審批程式重新報批,經審查處審核工程預算,審查投資後,並由甲乙雙方簽訂協定,方可施工。否則,任何一方不得強行施工。
3.在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應商定做到安全部位。
4.在施工中,如發現甲方投資不足,不能按時撥付工程進度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成後,必須經過驗收作出記錄,方能繼續進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,並作好記錄,重大或複雜隱蔽工程,應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,並辦理隱蔽工程驗收手續。如甲方未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項,應按定額管理辦法報批。變更工程協定所附的變更預算,應在施工前及時送,做為結算工程款之依據。
第六條 竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收,如甲方不能按時參加驗收,須提前通知乙方取得乙方同意後,另訂驗收日期,但甲方須承認竣工日期,如再不按時參加驗收,其所發生的管理費和各項損失均由甲方承擔。並償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格,從驗收之日起3天內,乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收後的工程發生損失,應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程,如需單獨移交甲方,在移交時,雙方應辦理中間驗收手續,作為該單位竣工工程驗收之依據。
四、在進行竣工工程驗收中,如發現工程質量不符合規定,乙方應負責無償修理或返工,並在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格後,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經雙方研究同意,可做減項竣工,並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收,以國家頒發的施工驗收規範、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時,乙方應在驗收前10天向甲方提供以下檔案:
1.增減變更檔案和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.工程竣工後,應繪製竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設單位存檔。工程變更較大的,可以由建設單位自繪或委託設計單位、施工單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收後,屬於民用建設項目應於竣工驗收後15天內,屬於工業建設項目,應於竣工驗收後30天內,將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件後,民用建設15天內,工業建設20天內審查完畢,如到期未提出異議,由審定撥款。
八、工程竣工驗收後,乙方對施工的土建工程質量負責保修________年,採暖工程保修
第一個採暖期內。在保修期內,確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,乙方應負責無償修理。(屬於專業性建築安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規定辦理)
九、工程未經驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發生的質量或其他問題,由甲方承擔責任。
第七條 違約責任和仲裁
一、由於乙方責任未按本契約規定的日期竣工,(以竣工驗收合格日期計算)每逾期一天,應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金;屬於包工不包料的,每逾期一天,應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如拖期不付,按短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的,甲乙雙方應根據有關政策的規定,另行協定。
四、建築安裝工程承包契約發生糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成時,任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門,進行調解;解決不了的,可選擇下述第( )項處理:
(1)向建築物所在地的仲裁委員會申請仲裁,
(2)直接向人民法院起訴。
第八條 附則
一、預算審查手續,由建設單位將建築安裝工程承包契約(附施工圖預算)送市建設工程契約預算審查處審查。要求鑑證的,可到建築物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑑證。
二、在本契約簽訂之前,雙方簽訂的施工準備契約(工程協定書),可做為本契約之附屬檔案。
三、招標工程,按《市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂契約。
四、雙方商定的其他事項:
第九條 契約附屬檔案
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。(契約正本有此附屬檔案)
三、施工圖預算。(契約正本及建設有此附屬檔案)
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協定:
六、有關補充契約:
第十條 契約份數及有效期
一、本契約一式____ 份,甲乙雙方各執正本一份,並分別報送雙方業務主管部門副本一份。
二、本契約自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。建設單位(發包方):____________________工程負責人:____________________________________年____月____日建工單位(承包方):____________________工程負責人:____________________________________年____月____日
標準建設施工契約 篇29
建設單位(甲方):_____________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
安裝承包單位(乙方):_________________
地址:_________________________________
郵碼:_________________________________
電話:_________________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合協作,按時保質保量地完成工程任務,經甲乙雙方充分協商,特簽訂本契約,以便共同遵守。
第一條?總則
一、工程名稱:
二、國家有關單位對工程的批准投資計畫、工程項目表、申請建築許可執照、計畫任務書,初步設計、總概算等檔案號。
三、工程編號:
四、工程地點:
五、工程範圍:本契約全部工程建築安裝面積總計________平方米(各單項工程建築安裝面積詳見工程項目一覽表)。
六、工程造價:本契約全部工程施工圖預算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。
第二條?在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協商,並通過書面形式確定順延期限:
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出變更計畫或變更施工圖而不能繼續施工者;
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求,被迫停工或不能順利施工者。
第三條?施工準備
一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷;申請領取建築執照;清除施工場地範圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地,搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;應於____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙,參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計畫,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。
第四條?物資供應
一、本契約全部所需材料按下列第(?)項供應方式辦理:
1.特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品,均由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應;
2.統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用;特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責採購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責採購供應
3.包工不包料工程,全部材料由甲方採購供應到現場或指定的加工地點;
4.……
二、成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成套設備在交付乙方前,甲方應負責商品檢驗(在施工現場加工的非標準設備,甲方可委託有條件的乙方加工)。
三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求,必須以其他規格品種代替或加工處理時,應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意,在辦理有關手續後實行,由於代用或加工而發生的量差、價差及加工費,由負責供應方負擔。
四、凡應附有合格證明的材料,在進入施工現場時必須驗證,如無證明,須經試驗合格方準使用,其試驗費應由負責供應方負擔。
五、由甲方負責供應的材料和設備,如未按期供應或規格質量不符要求,經雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,由甲方負擔。
第五條?工程款結算
一、本契約全部工程造價的結算方式,按下列第(?)項辦理:
1.以施工圖預算加增減變更預算進行結算;
2.按施工圖預算加係數包乾確定包乾造價,包乾範圍以外的費用,另按有關規定調整包乾造價;
3.按標準施工圖單方造價包乾,包乾範圍以外的費用另按有關規定調整包乾造價;
4.包工不包料工程,按包工預算定額或人工費包幹辦法結算。
二、本契約自簽訂生效之日起,甲方應在____日內按工程造價總額____元的____%一次
撥給乙方備料及施工費。工程進行期間,甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月(季)報表,並據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前,可預留工程總造價的____%的尾款,待工程竣工驗收後全部付清(基本建設投資撥款改貸款之後,貸款辦法按主管部門的規定辦理)。不按契約規定撥付工程款,按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
第六條?施工與設計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計,質量第一”的方針,要根據國家頒發的施工驗收規範和質量檢驗標準,以及設計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準;
二、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計,如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運,勞動力、機械調遷等損失,應由甲方負擔:
1.施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應以書面通知甲方,由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計檔案,經甲乙雙方辦理有關手續後方準繼續施工;
2.施工中如遇設計變更後超出原設計標準或規模時,須經原批准單位審批同意,甲乙雙方辦理有關手續後方可施工。在設計變更尚未批准前,任何一方不得強行施工;
3.在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
三、在施工中由於乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度,凡隱蔽工程完成後,必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收,並作好記錄;重大或複雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收,並辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加,乙方可自行檢查驗收,並應作好記錄,甲方應予承認。如甲方以後提出檢查時,檢查結果不符合要求者,其檢查費用由乙方負責,符合要求者,其檢查費用由甲方負責。
五、在組織施工過程中,如遇特殊情況,甲方對某個單項工程提出加快提前完成而採取特殊施工方法時,因此所增加的各項施工費用,應由甲方負擔,在組織施工前,甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。
第七條?竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日,應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收,如甲方不能按期參加驗收,須提前通知乙方,並與乙方另行商定驗收日期,但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收,其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔,並償付逾期違約金,違約金計算辦法。________________。
二、竣工工程經檢驗合格,從驗收之日起____天內乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使已驗收工程發生損失,應由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方,以便由另一施工單位進行施工,在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續,作為竣工工程驗收之依據
四、在進行竣工工程驗收中,如發現不合格須返工或修理補做的部分,雙方在驗收時應議定修補措施和期限,由乙方在規定期限內完成,完成後經驗收合格再行移交,因此而發生的各項費用由乙方承擔。由於修理或返工造成逾期交付的,償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設備雙方均無法解決,致使該項工程不能全部按期竣工,經雙方研究同意,可作減項竣工,並對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規範、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時,乙方應向甲方提供以下條件:
1.增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄;
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄;
3.提供竣工圖的工程,如工程變更不大,施工單位應儘量在原施工圖上加以註明,提交甲方存檔。工程變更較大的,由甲方自繪或委託設計單位繪製竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收____天內,應將竣工工程結算件送交甲方進行審定,甲方接到竣工結算件後應在____天內審定完畢,如到期未審定完或未提出異議,即視同同意結算,建設銀行據此撥款。
八、工程竣工驗收後,乙方對施工的土建工程質量負責保修一年,採暖工程保修第一個採暖期。在保修期間,確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故,應由乙方負責修理,並負擔全部修理費用。
第八條?獎勵、懲罰與_____
一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議,經甲方和原設計單位同意方可施工,由此而節約的工程投資,____%歸乙方,____%歸設計單位。
二、由於乙方責任未按本契約規定的日期竣工,以竣工驗收合格日期計算,每逾期一天,應按該項工程的預算造價(包工不包料工程按預算人工費計算),由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方採取措施提前竣工,每提前一天,由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎
金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源,可不實行獎罰條款,乙方應從全局出發,不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如逾期不付,則視同貸款,拖延方應增付應付而未付款項的利息。
四、施工契約由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛,應本著實事求是的原則,協商解決,如雙方協商不能解決時,可選擇以下第(?)項方式處理:
(1)申請_____________委員會_____;
(2)向________人民法院起訴。
第九條?工程負責人和工傷事故
一、甲方派________為駐現場負責人,乙方派________為現場施工負責人,共同履行本契約的各項規定,對工程進度、工程質量進行監督,檢查隱蔽工程,辦理中間交工工程驗收手續及其他事宜。
二、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程,安全施工,防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失,均由乙方負責,乙方不得因此影響工程進度。
第十條?契約份數及有效期
一、本契約一式____份。其中正本兩份,甲乙方各執一份;副本一式____份,報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。
二、本契約自雙方簽訂之日生效,在本契約全部工程竣工驗收並結清尾款後失效。
第十一條?附則
一、本契約條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本契約附屬檔案,與本契約具有同等效力,但不得與本契約牴觸。
二、本契約訂立之前雙方簽訂的工程協定書,在簽訂本契約後,可作為本契約附屬檔案,與本契約牴觸之處,以本契約為準。
第十二條?契約附屬檔案(均略)
一、工程項目一覽表
二、全部施工圖紙
三、施工圖預算表
四、甲方負責供應材料、設備一覽表
五、國家或省、自治區、市政政府等有關單位對工程的批准投資計畫、計畫任務書等____份檔案。
第十三條?其他條款___________________________________________________________
建設單位(甲方):_____________
代表人:_______________________
__________年_______月________日
安裝承包單位(乙方):_________
代表人:_______________________
__________年________月_______