施工裝修承包契約 篇1
發包人:法定代表人:承包人:法定代表人:
購根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批准或備案,包括但不限於建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批准。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批准或備案,由發包人承擔由此增加的費用和延誤的工期,並支付承包人合理的利潤。根據《民法典》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本契約以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:.
2、工程地點:.
3、工程內容:
4、承包方式:下列承包方式擇一選擇,雙方商定第______種。
乙方包工、包料。
乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
乙方包工、甲方包料。風險提示:關於實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,並在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
5、工程期限:總____日曆天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
6、契約總價款:
7、價款支付方式:
二、甲方工作
1、開工前______天,為乙方入場施工創造條件;
2、負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續,並負責交納物業管理處和報批的全部費用
3、負責提供施工所需的水源、電源;
4、負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係;
5、不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
6、施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;
7、參與工程質量和施工進度的檢查監督,辦理驗收、變更登記手續和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
8、按時、按質、按量提供施工所用的自購材料,根據裝修要求提供圖紙、圖套;
9、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
10、按期支付工程款,不得無故拖延。
三、乙方工作
1、施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
2、嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;
3、保護好原場所室內的家具和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;做到安全生產,文明施工;
4、保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場;
5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護;
6、工程竣工時,積極配合甲方完成工程驗收。
四、工程變更,裝修方案如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期。風險提示:對於採購材料和工程設備的義務與責
承包人採購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,並重新採購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合契約約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。
五、材料的提供
1、由甲方提供的材料、設備,應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;乙方驗收後應負責妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,並接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
六、工期延誤處理
1、以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
不能提供水、電;
不能按期提供自購材料、設備;
不能按期支付工程款影響正常施工的;
因甲方原因變更設計、增加施工項目;
同意工期順延的其他情況。
因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
2、對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
3、契約中的任何一方因未履行契約約定或履行不符契約定,受損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
七、關於設計和施工及驗收的約定
1、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。
2、施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,並報告甲方。甲方收到報告後______天內做出簽字答覆或協商解決。
3、隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為_____天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢後如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
4、工程竣工後,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後天內驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到契約約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和延誤的工期,並支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到契約約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到契約約定的標準為止,並由承包人承擔由此增加的費用和延誤的工期。
八、質量保修風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由契約當事人在專用契約條款中約定,但不得低於法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及契約約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續,並填寫工程保修單;
在正常使用條件下,裝飾裝修工程的最低保修期限為________年,有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為________年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。風險提示:明確違約責任
在簽訂契約時,雙方就要想到可能產生的違反契約的行為,並在契約中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
九、違約責任甲、乙雙方本著誠實信用的原則履行本協定,任何一方違反上述條款,致使本契約不能履行或者履行瑕疵的,都應承擔相應的違約責任。
十、契約爭議的解決方式本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;協商不成也可調解;調解不成的,可依法向契約簽訂地、契約履行地人民法院提起訴訟。十
一、附則
1、本契約簽訂後工程不得轉包。
2、本契約如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商後簽定補充協定,補充協定與本契約有同等法律效力。
3、本契約一式_____份,雙方各執_____份,契約自雙方簽名並加蓋公章或契約專用章後正式生效,保修期後自行終止。十
二、本協定未盡事宜雙方協商解決甲方:住址:法定代表人:委託代表:契約簽訂地:________年____月____日乙方:住址:法定代表人:委託代表:契約簽訂地:________年____月____日
施工裝修承包契約 篇2
甲方:
乙方:(承包方)
本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協定。
第一條 工程概況
1、裝修施工地點:安義縣前進路
2、工期: 20xx年 月 日 至 20xx年 月 日
第二條 材料供應的約
1、甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,並明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責採購供應的材料應符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現場後,由甲方負責保管,材料領出倉庫後由保乙方管,乙方不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方採購供應的裝飾材料,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方提供的材料,乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承工具維修費和損耗費用。
第三條 關於工程質量及驗收的約定
1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》GB50210-20xx及《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》。
2、由於乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內組織驗收,並辦理驗收手續。
第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定:
1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由於施 工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關係。
2、未經甲方同意及有關部門批准,施工中不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前,有責任對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現場的`整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5、乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全。
6、乙方應做好施工材料保管工作,禁止閒雜人等進入現場。
7、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。
第五條 關於工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
1、 工程款付款方式:
開工後每個工人預付生活費,每月班組按實際工作量80%支付工資,工程驗收合格後支付餘款95%,餘款5%一年後付清。
2、 乙方承包內容:
1)臨時施工用水用電安裝及維護
2)水電開槽、布線、穿線、強弱電橋架安裝、埋槽
3)後期有水電施工過程的垃圾需要歸堆
4)水電施工的穿牆、樓面鑽孔、切割、堵洞
5)開關面板安裝:(牆面暗合、地插底盒要按圖紙或甲方要求做定位平整,暗合用水泥沙漿粉平)
6)小五金、馬桶、潔具的安裝
7)後期所有圖紙內燈具的安裝
8)本工程所有弱電系統不在本契約範圍內,如需要施工按弱電圖紙要求另外結算
9)如需安裝弱電橋架按6元每米結算
10)二樓機房提供電源,廚房水電安裝,不包設備安裝
11)安裝空調主電源及風機電源到指定位置、消防配合施工預留好接口
12)甲方提供原設計圖、平面更改圖紙外的工程量及中途變更的工程量另外協商
3、工程結算方式:
按實結算:一層面積:2142.6㎡、二層面積:1800.5㎡、三層面積:1899.1㎡、四層面積:1899.1㎡、五層面積:1056㎡、塔樓面積:314㎡
第六條 違約責任:
1、甲方未按契約約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 伍拾元違約金。
第七條 糾紛處理方式:
因工程質量雙方發生爭議時,雙方協商解決;當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以按照本契約約定向向人民法院提起訴訟。
第八條 契約的變更和解除:
1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。契約簽訂後施工前,一方如要終止契約,應以書面形式提出,並按契約總價款 20 %支付違約金,並辦理終止契約手續。
2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,解除本契約。
第九條。其它約定:
1、雙方同意由第三方監理進行協商工作。在未經第三方監理確認情況下,甲方有權不支付乙方相關費用。
2、經過第三方監理確認,甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認後可以順延。
4、保修期內由於乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知後48小時內必須到達現場。由於甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
5、遵守工程安全生產管理規定並嚴格執行,安全責任和費用由乙方承擔。
第十條 附則
(一) 本契約經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。
(二)本契約簽訂後工程不得轉包。
(三)本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
(四)契約有效期至工程保修期完後終止。
(五) 水電工程保修壹年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
xx年xx月xx日 xx年xx月xx日
施工裝修承包契約 篇3
發包方(簡稱甲方):__________
承包方(簡稱乙方):__________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程地點:__________
2、住房結構:________________房型 ______房 ______廳 ______套,施工面積 ______平方米。
3、裝飾施工內容:__________詳見附屬檔案一《裝飾施工內容表》。
4、承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期:________________自________年______________月________日開工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
二、工程價款及結算的約定
1、工程總價款:__________¥_________元,大寫(人民幣):__________________________詳見本契約裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付:__________
第一次,對預算設計認可簽訂契約之日。支付10000元訂金,第二次付款時扣除;
第二次,契約簽定後開工前支付工程總造價50%,合計_________元;
第三次,施工過程中______工期進度過半______支付工程總造價40%,合計_________元;
第四次______竣工驗收當天______支付工程總造價10%______合計_________元;
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清後,甲、乙雙方簽訂《工程保修單》,保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關於工程質量及驗收的約定
1、本工程由________方設計施工方案。
2、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費由甲方承擔,工期順延。由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,雙方同意後,方能進行該項目的施工、由此影響竣工日期,甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
6、工程竣工:__________乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。
四、有關安全生產和防火的約定
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
五、違約責任
1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,支付_______元違約金。
2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付違約金。
六、糾紛處理方式
雙方如對契約執行發生爭議,應通過友好協商解決,如協商無效的,可以提交人民法院訴訟。
七、契約的變更和解除
契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。
本契約一式______份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。
甲方(簽章):__________
電話:__________
乙方(簽章):__________
電話:__________
簽訂地點:__________
簽訂日期:________________年______月______日