我國建設施工協定書 篇1
甲方:________________
乙方:________________
地點:
1、 甲方工地材料到位,提供工具,斗車等工具由甲方負責。
2 、一切小工具(燈泡、 電線、 安全帽等)由乙方負責。
3 、乙方要保質保量,在工地不準打架、 賭博,如有違反,罰款________元。
4、 施工安全:發生工傷事故由施工隊自己負責。
5 、本工程工期為天,乙方按施工實際量計算總平方數,衛生間牆面________/平方米,地面:________/平方米,此價不含稅金。
6 、人員進場按每人發飯票,不包吃,包住宿、 包水電,飯票費按每月計算扣除。 7 、十天以內可以藉資,藉資款不超過進度款。
8、 結算方式:按每月工程進度的80%結算工程款,餘款的20%在驗收合格10天之內,全部付清。
9、乙方在本契約期間不得中途撒離工人,如因此造成的一切經濟損失由乙方負責。
10、乙方施工人員進場後先試用兩天時間,確實質量無問題後再繼續施工(質量要求是水平、四角直、儘量無空心),如在兩天施工過程過存在嚴重質量問題,本契約則自動失效,雙方不追究責任。
11、 本協定書一式兩份,甲、 乙雙方各執一份,經雙方簽字後生效,至工程驗收結清餘款後失效。
註:完成總工程後,補鋸片款________元整(¥________)。
本契約如有未盡事宜,雙方可協商後簽訂補充協定,此補充協定也視同合不可分割部分,與契約具有同等法律效力。
甲方簽名:________________ 乙方簽名:________________
日期:________________日期:________________
我國建設施工協定書 篇2
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容和承包範圍:地塊至市政公路之間段臨時道路工程(包括道路土方開挖、塘渣回填、混凝土路面等工程),道路總長暫定為200米。
4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行採購,但材料質量必須符合有關規定,並具備產品合格證書等。
5、契約造價:暫定為 人民幣
6、工期:契約簽訂並生效後天內完成。工期每延遲一天,乙方需向甲方支付違約金人民幣 元。上述逾期違約金,甲方可在本工程造價中直接扣除。
7、契約履約保證金:本工程不設定履約保證金。
8、結算辦法
8.1按以下原則結算:
8.1.1按浙江省市政工程預算定額(__版)結算。
8.1.2根據附後清單約定的價格及現場簽證的工程量按實結算。
8.2土方開挖費用按挖機台班及短駁運輸費用單獨計取,單獨土方短駁運輸(運距1000米內)按40元/車(5噸車)計,此單價均已包括管理費稅金等所有費用。
8.3挖土機採用200型挖機,挖土機費用按230元/小時單價包乾,此單價已包括管理費、利潤、稅金等所有費用。
9、工程質量
9.1道路工程質量按《水泥混凝土路面施工及驗收規範(GBJ97-87)》和《市政道路工程質量檢驗評定標準(CJJ1-90)》執行,要求保證達到合格等級。並達到以下要求:
9.1.1混凝土層
混凝土採用設計規定的商品混凝土。
厚度誤差:±10%厚度。
平整度誤差:小於10mm。
寬度:不小於設計規定。
9.1.2塘渣基層
塘渣層的高度、寬度、縱橫坡度和邊坡等均應符合設計要求,路基開挖應至老土,當局部為淤泥土時,應保證回填厚度應經甲方確認。
路基應有良好的排水系統;
路基應碾壓密實、均勻堅實、穩定,壓實度和平整度應符合設計要求;
必須用不小於15噸的壓路機碾壓檢驗,其輪跡不得大於5mm。
不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現象。
道路中線標高允許誤差±20mm。
平整度允許偏差:20mm。
寬度允許偏差:100mm。
9.2材料要求
9.2.1中標單位必須對所採購的材料質量全面負責,應提供產品合格證書、質保書、試驗報告。招標單位對材料質量有疑問時,有權要求復驗,復驗合格其相關費用由招標方建設單位支付,復驗不合格其經濟損失及復驗費用由中標單位承擔。
9.2.2道路基層塘渣要求採用清塘渣。
9.3乙方必須精心組織施工,如未按設計要求和規範規定進行施工而造成返工重做的,由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔,甲方將給予一定的經濟處罰。
9.4由於乙方偷工減料等施工原因引起工程質量問題,由此造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。
9.5乙方必須做好本工程的成品保護工作,否則,因此對其他施工單位造成損失的,所有經濟損失均由乙方承擔。
9.6路基及道路基層必須碾壓密實,否則,由此造成的道路缺陷修復責任由乙方承擔。
10、安全生產和文明施工:
10.1乙方必須認真執行國家、省、市及東洲街道有關施工安全生產條例和有關規定,
10.2施工期間,發生安全事故和其它事故所造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。同時根據事故情節輕重,甲方每次向乙方收取違約金人民幣500-5000元。
10.3乙方應做好森林防火及環境保護工作,如由於乙方原因造成森林火災及環境破壞,所產生的一切責任及後果均由乙方承擔。
10.4乙方的所有人員必須持證持牌上崗。
11、資料管理和竣工結算的有關規定:
11.1乙方必須按照市政工程規定要求,整理本工程的各項技術資料。
11.2本工程的所有資料必須用A4紙,並用電腦列印。
11.3本工程自竣工驗收合格之日算起15天內,乙方向甲方提供完整的工程技術資料二套,其中一套必須是原件。
11.4自竣工驗收合格之日算起30天內,乙方向甲方提供本工程完整的結算書(包括工程量計算書)和結算資料一式三份。
12、付款辦法:
12.1竣工驗收合格結算審核完畢後一個月內,除留設結算造價的質量保修金外,其餘款項一次性支付給乙方。乙方在收到甲方支付的造價款後三個工作日內,向甲方出具正式的稅務發票。
12.2質量保修金按以下規定支付:
a)竣工驗收合格之日算起一年後的14天內,甲方向乙方支付全部質量保修金;
b)質量保修金不計利息。
12.3水電費用乙方自理。
13、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的按下列第(二)種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
14、本工程的質量保修期為一年,自竣工驗收合格之日算起,保修期內發生質量事故,乙方接到甲方維修通知後,五天內完成維修工作。否則,甲方有權另請其他施工隊伍維修,所有維修款均由乙方承擔,甲方可直接從質量保修金中予以扣除。
15、乙方必須配合甲方及時處理好各種在道路施工中發生的阻撓施工行為的。
16、契約未盡事宜,由雙方另行協商確定。
17、本契約一式捌份,甲乙雙方各執四份,經雙方單位蓋章、代表簽字後生效。
發包方: 承包方:
代表:
契約簽訂地:
代表:
年 月 日
我國建設施工協定書 篇3
甲方:乙方:根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本契約。
第一條:工程概況
1、工程名稱:工程地點:
2、工程範圍:根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;
3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;
4、質量等級:按照國家有關規範進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。
第二條:工程期限
一、本契約工程分四個施工段,詳見下表:工程名稱施工段工期(日曆天)外牆塗料a棟25b、c棟25d、e、f棟25g-棟25備註:
①本契約工期均含節假日及驗收時間。
②具體開工時間以甲方開工通知為準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期,乙方應根據雙方共同確認的工程進度計畫進行施工。
二、如遇下列情況,經甲方及監理蓋章確認後,工期相應順延:
1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;
2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;
3、不可抗力因素;
4、乙方在以上情況發生後5天內,就延誤的內容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按契約工期竣工,乙方承擔違約責任。
第三條:契約價款
一、本契約總暫定總價為人民幣元。其中:
1、b施工段暫定總價為人民幣元整;
2、a棟施工段暫定總價為人民幣元整。金額組成詳見下表(人民幣:元):工程名稱施工段暫定面積(㎡)包乾單價(元㎡)暫定總價(元)外牆塗料ba棟合計備註:
①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔,根據實際使用天數按天計算。
②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量,以契約約定綜合包乾單價進行契約結算。
二、支付方式契約按b、a棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合契約約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務發票後五個工作日內,由甲方或甲方委託的單位按乙方在本契約中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:
1、甲方發出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後,支付該施工段契約暫定總價30%,分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整
2、相應施工段所有工程竣工,經甲方、監理方驗收合格交付甲方後,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:
1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後,實際支付給乙方該施工段的工程款分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整
2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費,分別為:b為人民幣元整a棟為人民幣元整
4、工程結算:按本契約確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行契約結算。
5、本契約所有工程經質檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結算,甲方扣除質保金和配合費後,付清工程餘款。
6、工程質保金為契約結算總價的3%。質保期內,乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題,質保兩年後,甲方將質保金按實結算後退還給乙方(不計利息)。
7、工程配合費為契約結算總價的3.5%,經雙方按實結算後,根據暫扣除的配合費進行多退少補。
第四條:工程變更因土建設計變更引起本契約項下工程量增加或減少的,乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可。
第五條:工程質量
一、工程樣板製作:外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外牆漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後,乙方方可正式施工。
二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明檔案、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工,並接受甲方現場派駐代表的監督。
三、乙方需按約定採購材料,符合圖紙要求和國家規定標準,並提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經甲方、監理方檢查確認後,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負責運出施工場地並重新採購.
四、外牆塗料工程符合以下規定,以乙方提供的塗料樣品進行驗收:塗料名稱顏色色號生產廠家外牆專用膩子(兩道)有限公司水性底漆(一道)彈性抗污塗料(兩道)備註:
①基層膩子為兩道:粗型、細型各一道
②外牆塗料塗刷紋理為細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸鹼,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等。
第六條:工程驗收
一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內容為:
1、進場材料報驗;
2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);
3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成後,封閉底漆施工前報驗);
4、抗鹼封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成後,罩面漆施工前報驗);
5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成後報驗)。甲方及監理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。
二、工程綜合驗收
1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術檔案、樣板要求等為依據,由甲方、監理方、市建設工程質量監督站等部門進行驗收。
2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內,乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的,工期順延。
3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按契約暫定總價3‰天計收違約金,並賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元(10000.00)次的處罰。
第七條:工程質保
1、本契約工程質保期為________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內,凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。
2、質保期內,如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛鹼,流墜等質量問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,如屬於大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格後工程質保期重新計算(即返修合格後再保修________年)。
3、質保期內,工程發生質量問題,乙方應在接到甲方或用戶通知後24小時之內到現場進行維修,否則甲方有權扣收質保金,並自行維修處理,相關費用由乙方承擔。
第八條:甲方工作
1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖,確定顏色色號。
2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。
3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。
4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責進行監督,對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工,因此造成的經濟損失由乙方承擔。
第九條:乙方工作
1、本契約簽訂生效後三天內,將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。
2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸。
3、嚴格遵守安全施工、防火等規範和制度,承擔施工中造成的事故責任和費用;做好現場自身範圍內的保衛和垃圾清理等工作。
4、工程竣工驗收交付甲方前,乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任,保管期間發生丟失或損壞,乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞,由乙方進行維修,材料費用由甲方承擔。
5、因施工需要,乙方須對建築物某些局部結構、園藝設施或設備管線等進行破壞性施工的,應與甲方協商,經甲方同意後方可施工,並在甲方要求的時間內恢復原狀。
6、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定,服從甲方的現場管理安排,使施工能正常進行;否則乙方承擔因此給甲方和土建承包方造成的損失,甲方有權對乙方處以人民幣1000元次的罰款。
7、工程竣工驗收合格後十天內,乙方提交完整合格的竣工資料一式三套給甲方。
第十條:違約責任
1、契約簽訂生效後,契約的任何變動均需雙方協商後以書面形式確定,一方擅自變更或終止契約,則需向守約方支付契約暫定總價的20%作為違約金,即人民幣元整,並賠償由此給守約方造成的損失。
2、甲方應按約定支付工程進度款,因甲方原因未按約定付款的,超過約定期限7天后,每逾期一天,按逾期應付款的向乙方支付違約金。
3、非因甲方原因,乙方不能按約定工期完工的,每延誤一天,按契約暫定總價的千分之三向甲方支付違約金;延誤時間累計超過10天的,甲方有權解除契約,乙方需向甲方支付契約暫定總價20%的違約金,因此給甲方和土建承包方造成的全部損失均由乙方承擔。非因甲方原因造成工期延誤的,甲方支付工程款的時間相應順延。
4、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建築物結構或設備管線等的,承擔由此造成的經濟損失和事故責任(包括罰款),賠償由此給甲方和土建承包方造成的損失,並在甲方要求的時間內修復完整。
5、乙方未按約定交付各類資料,經甲方一次催告後____日內仍不移交齊全的,視乙方延誤工期,按本契約有關工期延誤違約條款處理,並仍有交付資料的義務。
6、本契約簽訂後,未經甲方同意,乙方不得轉包工程。否則,乙方向甲方支付轉包違約金人民幣拾萬元整(100,000.00),並賠償由此給甲方造成的損失。
7、乙方違反本契約約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項,甲方均有權直接從工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。
8、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之後,乙方應迅速採取措施,儘量減少損失,並在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的,乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。
第十一條:其它
1、契約履行期間,雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成,可向項目所在地的人民法院起訴。
2、本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。本契約壹式伍份,甲方執叄份,乙方執貳份。
3、契約附屬檔案為本契約的組成部分,與本契約具有同等法律效力,契約附屬檔案表如下:序號附屬檔案名稱頁數備註1售後服務承諾書1附屬檔案一2乙方相關材料附屬檔案二甲方:乙方:法定代表人:委託代理人:委託代理人:審核人:開戶銀行:經辦人:銀行帳號:聯繫電話:聯繫電話:傳真:傳真:____日期:日期
我國建設施工協定書 篇4
發包人(簡稱甲方):
承包人(簡稱乙方):
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程立項批准文號:
5、資金來源:
二、工程承包範圍
承包範圍:
三、工程工期
1、開工日期:______年___月___日;
2、竣工日期:______年___月___日;
3、契約工期總日曆天數_________天。
四、契約價款
工程總造價
大寫:___________________元(人民幣)
¥:___________________元(人民幣)
五、發包人工作
1、委派_______為工地代表,聯繫方式:_______
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建築物中心五十米以內,並承擔費用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應辦理開工前的各種檔案及其它施工所需證件。
4、有義務協調地方關係,保證工程正常施工,如有當地干擾或不法收費,應承擔責任。
六、承包人工作
1、委派_______為工地代表,聯繫方式;
2、嚴格按圖紙進行製作安裝。
3、進入工地遵守甲方規章制度,承擔自身造成的事故及因此發生的費用。
4、保證施工場地清潔,符合環境衛生管理的有關規定,完工前清理好現場。
七、施工組織設計和工期
1、工期進度:承包人提供施工組織設計(施工方案)和進度計畫的時間:承包人必須在契約簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計畫。
工程師確認的時間:工程師收到後_____天內批准或提出修改意見,逾期不批覆則視為同意。
2、工期延誤:雙方約定工期順延的其他情況:雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間,非因特殊情況造成工期延誤的,由承包方承擔責任;由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤,工期相應順延,發包人支付相應的費用。
八、工程質量標準
工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
九、材料的提供
承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人,經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。
十、工程價款的結算
1、契約簽訂三日內,甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成三日內,甲方再付工程總造價的_________%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。
十一、工程的驗收
工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內,由甲方組織工程驗收,如不組織驗收,視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。
十二、維修責任
承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修契約,並對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。
十三、違約責任
1、甲方不按本契約第六條約定的時間和數額支付工程款,甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息,並承擔停工或工期延誤及其損失責任。
2、雙方中任何一方違約,即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。
3、發生契約糾紛,甲乙雙方協商解決,協商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十四、爭議的解決
本契約在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發包人:(公章)
委託代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
承包人:(公章)
委託代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
賬號:
郵政編碼:
______年___月___日
我國建設施工協定書 篇5
甲方:乙方:根據《民法典》和建設承包契約條例及有關法律、法規、規章、遵循平等、自願、公平和誠信的原則,雙方就本建築分包工程外牆瓦施工事項協商一致訂立本契約。(註:進場時間聽甲方通知)。
一、 工程名稱:
二、 工程地點:
三、 技術要求:依據甲方對乙方技術交底進行施工,外牆採用
西瓦,甲方應安排質檢人員進行質量抽查,達到驗收合格,乙方可繼續施工,對出現問題,乙方應及時進行整改。施工驗收合格為:《建設工程質量檢驗規定》及《建築裝飾工程驗收規範》。
四、 承包方式契約價格:本工程由甲方提供材料及外牆瓦,乙方專業人員負責鋪貼工作。本工程外牆瓦人工費按實際鋪貼面積計算,計 元平方米。
四、承包範圍:
1、甲方提供主材料,攪拌機、提升機、主電箱。其它的`小型機具由乙方負責:(如:切割機、切割片、插板線、電燈、電線、灰桶、鐵鏟、施工所用的膠線、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。
2、如乙方在途中找藉口退場,工程款按已完成工程量的50%計算。
3、在乙方施工過程中要保質,保量、保全全,要服從甲方管理人員的安排。
4、材料搬運由乙方負責。
五、付款方式:乙方施工完成一棟外牆瓦後,鋪
第二棟時,待甲方、施工員,驗收
第一棟瓦面合格後,付
第一棟瓦面的總面積造價80%,待公司全部工程完工後,全部工程驗收合格後____日之內,將剩餘的工程款全部付清給乙方。
六、工期要求:每棟鋪貼時間 天。如果完不成超期按每天1000元罰款處理。
七、雙方遵守責任:
(一)甲方責任:
1、甲方提供主材料,攪拌機、提升機、手推車。
2、按契約約定支付分包工程款。
3、甲方給乙方提供住宿及水電。
(二)乙方責任:
1、乙方提供工人的安全用具,如安全帶、安全帽等。乙方施工需按甲方的技術交底進行施工。乙方施工的工藝必須達到甲方的驗收標準,確保驗收達到合格工程。
2、乙方在施工工期必須按甲方的施工進度進行。如因乙方自身原因耽誤工期,產生的後果由乙方負責。
3、乙方現場工作人員禁止穿拖鞋、喝酒進入工作現場,若喝酒後上班,被公司項目部發現,發款從工程款里直接開單扣除。
4、乙方必須安全生產,服從項目部的指揮及安排去施工,乙方在施工工程中,出現返工事件由乙方自付。
八、違約責任:甲、乙雙方必須覆約雙方的責任,並按契約約定的相關條款進行施工。
九、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,簽字或蓋章生效。
十、如乙方質量不達標,人力跟不上,管理跟不上,甲方有權單方解除契約,結算方式按契約《
四、2》條執行。甲方簽字:乙方簽字:簽訂日期:________年____月____日
我國建設施工協定書 篇6
甲方:
乙方:
現甲方將 新農村工程承包給乙方,根據中華人民共和國《契約法》和《建築法》的相關規定,經甲、乙雙方協商達成契約如下:
一、承包方式:包工包料
二、承包內容:土建、水電安裝
三、施工標準:按圖施工,內門、樓梯、後院地坪用戶自理,室內借土回填有甲方負責,圖紙變更或基礎加保部分另計工程量。乙方負責外牆窗(塑鋼)不含陽台窗,每戶一進戶門。
四、承包工程:新農村期工程, 戶住宅。
五、承包價格:按每戶人民幣萬元計算(不含稅率),有甲方負責。
六、承擔風險每戶萬元人民幣,甲乙雙方互不變動。
七、結算標準:根據建築法規則計算,根據施工幢戶數,基礎完工,甲方支付乙方每戶萬元,一層現澆面完工甲方支付每戶萬元;二層現澆面完工甲方支付每戶萬元;隔熱層屋面瓦做好後甲方支付乙方每戶萬元,主體粉刷完工後,甲方支付乙方每戶元;外牆完工後,三月內甲方支付乙方每戶元;餘款元甲方必須在六月內支付乙方。
九、工程工期 。乙方自契約簽訂後 天進場。
十、質量要求:乙方根據國家施工規範要求施工,發生質量事宜,甲方現場監督乙方負責改正。
十一、安全事宜,乙方依據國家建築法安全規範要求組織施工,嚴禁違章操作,發生人力不可抗拒因素,造成安全事故,甲、乙雙方協商解決,
十二、違約事宜,如甲方不能按付款方式支付工程款,造成工程延期由甲方負責。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負責賠償。除支付實際發生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外,還要支付乙方現場工人損失每天元整,如無其它原因,乙方無故停工造成甲方的損失,由乙方負責賠償。
十三、其它事項:契約中未盡事宜甲乙雙方協商解決,不能達成一致,可申請市仲裁委員會仲裁,亦可訴訟市人民法院。
十四、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字生效。
甲方簽字:
乙方簽字:
年 月 日
我國建設施工協定書 篇7
甲方:乙方:經甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的原則協商一致,特簽訂以下協定,供雙方共同遵守執行。
一、工程名稱:
二、工程地址:
三、承包內容:
四、承包方式:
五、承包價格:
六、付款方式:
七、甲、乙雙方責任與義務
(1)甲方:
1、按照契約約定時支付工程款。
2、現場監督:檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等。
3、現場協調各工種之間的工作配合,解決施工過程中出現的矛盾。
4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。
(2)乙方:
1、按時、按質、按量完成契約範圍的施工任務,嚴格執行防水工程相關規範及標準。
2、提供防水材料的合格證和相關資料。
3、遵守甲方在契約範圍內的相關規定。
4、嚴格管理好自己的施工人員,不拖欠員工工資,乙方人員及設備、材料自行管理。
八、違約責任如違約,造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽字之日起生效,相關工程款項結清時終止。甲方(公章):_________
乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________________年____月____日
________年____月____日施工契約 篇10發包人:(以下簡稱甲方)承包人:(以下簡稱乙方)經過甲乙雙方協商,就本工程施工事項協商一致,訂立本契約,共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包範圍:
4、承包方式:包工包料、包質量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、契約價款:契約總價款萬元。
二、技術要求
1、路面為c厚C30水泥混凝土路面,寬米。
2、18c厚3:7灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、XX處理在原有基礎上,對高低不平路段,採用推土機或裝載機整平,並清除地表雜草,然後用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量,墊層必須夯實,否則返工。
四、雙方權利和義務
我國建設施工協定書 篇8
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國契約法》等有關法律法規的規定,甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上,經協商一致,簽訂本契約。
1.工程概況
1.1.工程名稱:
1.2.報建編號:
1.3.工程建設地點:
1.4.總建築面積:
1.5.建築類型:□住宅
1.6.工程總投資:
1.7.勘察單位:
1.8.設計單位:□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元,其中,建安費:
2.審查對象
3.審查內容
3.1.是否符合工程建設強制性標準。
3.2.地基基礎和主體結構的安全性。
3.3.勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。
3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。
4.審查依據
4.1.國家和項目所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。
4.2.項目相關的審批檔案,徵詢、諮詢意見。
4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。
5.審查時限
5.1.根據甲方的建設計畫,本工程按以下方式進行審查:
□整體□分階段□其他。
5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計檔案審查通知後,應在___個工作日內完成相應的審查工作,向甲方出具審查合格書等有關材料。
5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。
6.審查結果
6.1.審查合格的:
6.1.1.乙方應及時編制審查報告。
6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。
6.1.3.甲方收到審查合格書後的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖,經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。
6.2.審查不合格的:
6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見,並報有關部門備案。
6.2.2.甲方負責對施工圖設計檔案進行修改,並及時將修改的施工圖設計檔案交由乙方重新進行審查。
7.審查費用及支付方式
7.1.審查總費用為:
7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計檔案審查合格書》後,付清審查總費用。
7.3.施工圖經設計單位修改後重新送乙方審查的,不另計費用。
8.甲方權利和義務
8.1.及時向乙方提供建設項目施工圖審查的全套資料,並對其完整性、真實性負責。
8.2.提出建設工程項目施工圖送審進度計畫。
8.3.安排專人與乙方聯繫,協調處理與施工圖審查工作有關事宜。
8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。
8.5.甲方對審查意見有疑義的,可報有關部門申請複審。
9.乙方權利和義務
9.1.安排符合項目所在地建設工程施工圖設計檔案審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。
9.2.保證審查質量,確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。
9.3.審查工作完成後,除上報、送審和應存檔的圖紙資料外,乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方,並負保密義務。
9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計檔案所要求的資格、能力及條件。否則,甲方可解除本契約,乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。
10.違約責任
10.1甲方違反本契約約定,應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的,每延誤一天,應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。
10.2工圖設計檔案經乙方審查合格後、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的,乙方應予賠償。
11.其他
11.1.未經相對方書面同意,任何一方不得轉讓其在本契約項下的全部或部分權利和義務。
11.2.因本契約所生爭議,由甲方所在地法院管轄。本契約附屬檔案與正文具有同等效力。本契約如與甲乙雙方之前簽訂的協定約定不一致的,以本契約為準。本契約一式肆份,甲乙雙方各執兩份,具有同等效力。本契約自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
我國建設施工協定書 篇9
甲方:
乙方:
受 (以下簡稱甲方)的委派, (以下簡稱乙方)全面負責該項目的施工組織和經營管理工作,為明確甲、乙雙方的責、權、利關係,經甲、乙雙方充協商,特制訂以下條款,供雙方共同遵守履行。
一、項目經理部主要負責人:
二、經營承包主要內容
1、乙方上繳公司綜合管理費為項目總造價的%(不含稅)。
2、各項流轉稅及附加包括:印花稅、營業稅等稅金乙方有義務按稅務部門和有關部門的規定依法(規)繳納。
3、管理費繳納方法:綜合管理費在項目批覆的首期工程款中(款到賬後一周內)按項目中標價的 %由甲方扣繳,待業主最後一筆結算款到賬後再作內部結算。
4、本項目履約擔保中的現金部分由乙方支付。履約保函(中標契約價的5%)由甲方辦理,乙方須向甲方支付保函總額20%的銀行現金質押金和承擔1%的銀行手續費,保函返還後無息退還保函質押金。 如需甲方辦理預付款保函,乙方需支付保函總額的20%的銀行質押金(現金)和1%的銀行手續費,預付款到項目賬戶後由甲方根據乙方完成項目施工實物工作量(現場評估)控制支付。保函返還後無息退還預付款保函質押金。
5、項目部應嚴肅印章、賬號的管理(甲方派駐人員管理),在使用項目章時應嚴格遵守甲方印章管理的規定,簽訂本項目有關的材料採購或專業分包契約時須甲方經營部備案。項目部公章不允許辦理本項目部以外的經營性契約,否則視為違約並追究相關責任。
三、甲、乙雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方應不定期對乙方項目施工管理和經營性活動進行檢查、監督、指導,協助乙方解決管理中人、財、物的需求和其他實際問題。
2、甲方應對乙方的人事管理、資金使用、財務賬目、工程質量、安全生產、施工進度等方面進行全面監督管理,定期或不定期對項目各方面管理進行全面檢查,以使工程順利完成。
3、甲方應儘可能對乙方提供人、財、物等方面的便利。乙方所需材料、設備應按公司《設備、材料管理辦法》和公司裝備部簽訂租賃契約。
(二)乙方責任
1、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工契約書、承諾書及其他契約相關檔案的全部條款,並對其安全、質量、工期、環保及其風險全面承擔責任,按業主最終確定的完工期限完成全部工程內容(項目部承包責_____為全部工程款及工程質保金到賬、項目內外部往來賬清算完成後止)。
2、乙方必須服從甲方的管理,積極配合甲方各職能部門認真做好工程施工管理工作;乙方在施工中應遵守甲方制定的各項管理規章制度,嚴格執行甲方制訂的《安全管理責任制和安全管理細則》,確保工程質量和安全生產,做到文明施工。
在本項目施工期間有義務配合甲方對執行制度情況所進行的不定期的常規檢查和不少於兩次的安全生產大檢查。為強化施工資料管理,甲方在工程款支付過程中將逐步預留資料歸檔保證金累計至伍萬元,待工程竣工驗收資料遞交合格後歸還乙方。
3、乙方有義務維護甲方的社會信譽,如因工程進度、質量或其它問題在用戶造成惡劣影響,或發生召甲方法人代表訓話受罰等情況,除賠償用戶的損失外,甲方可視影響程度對乙方處以每次伍萬元以內的罰款並在當期工程款中扣除。
4、乙方在施工中應全面執行國家的《環境保護法》、《水污染防治法》、《水利保護條例》、《礦產資源法》等法律和法規,做好環境保護工作,避免由於施工引起的水利、農田、通訊等管線的破壞,避免由於施工引起不良後果。
5、凡工程驗收核實為不合格的工程或分項工程,上級管理部門罰款由乙方承擔,甲方將再增加10000元/次的罰款。乙方應無條件返工、重建、維修直至工程合格並交付建設單位使用為止。
四、工程款項的使用和管理
項目結束後應將項目財務賬簿交公司歸檔,經公司財務對項目財務檢查驗收後方能簽訂支付本項目的質量保證金。
3、項目部應按國家對農民工工資管理的有關規定按月造表並由農民工本人簽領(附領取本人身份證)發放民工工資,如甲方檢查無發放資料,則項目戶頭的資金應優先發放民工工資並處壹萬元以內數額的罰金。
4、乙方必須嚴格遵守甲方資金的管理和使用規定,對擅自挪用工程款應視為_____行為,甲方有權追究其_____責任。
五、項目經理部甲方委派人員基本工資標準
1、甲方委派技術、管理人員人,基本工資按人均/月(含有關規費如社保金、住房公積金、醫療_____費、職工待崗生活保證金等)有項目部承擔(乙方支付委派人員工資採取季度預交公司財務方式),工資由公司人事部門造表發放;委派人員的差旅、通訊等辦公費用根據工作崗位需要由乙方按實報銷。以上費用從宣布開工人員進場起計算,至工程結束甲方人員離開工地不再返回為止。
2、項目部如需公司其他人員到工地處理有關事務,所發生的費用由項目部承擔。
六、對項目經理部及項目責任人的獎罰和違約處理。
1、實現上繳部分達到承包指標並且上繳款交清後,項目結餘部分(稅後)由項目承包責任人處置,但項目財務應明晰。
2、項目部第一責任人實行風險承包,第一責任人應提供風險承包的擔保承諾書,如第一責任人不能履約所造成的經濟損失,其擔保人負連帶賠償責任,擔保有效期為項目保修期結束為止。
七、其他事項
1、如有未盡事宜,雙方可協商簽訂補充條款。
2、如發生爭議,雙方不能協調解決,可向甲方工商註冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。
3、本契約一式兩份,雙方各執壹份,具有同等法律效力,經雙方簽字後生效,至項目承包期結束、項目缺陷期後自行終止。
甲方代表: 乙方代表:
(附身份證及項目經理證等複印件)
年 月 日 年 月 日
我國建設施工協定書 篇10
發包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國經濟契約法》、《中華人民共和國建築法》、《天津市公路管理局契約管理辦法》及有關法律、法規,遵循平等、自願、誠信的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約:
第1條:工程概況
1.1 工程名稱:
工程地點: 工程內容:
1.2 承包範圍:
1.3 開工日期: 20xx 年 月 日竣工日期: 20xx 年 月 日
第2條:建設規模、主要工程量 :工程造價 元,大寫
第3條:工程款結算方式:
第4條:契約生效及終止:
本契約自簽訂之日起生效,在雙方完成相互約定內容 後即告終止。
第5條:契約份數
5.1本契約正本二份,具有同等效力,甲方持一份,乙方持一份;
5.2甲乙雙方如發生經濟糾紛,可以通過向薊縣人民法院起訴解決。
契約簽訂時間:
契約簽訂地點: 備註:
發包方(章) 承包方(章)
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委託代表人: 委託代表人:
電話: 電話:
我國建設施工協定書 篇11
甲方:
乙方:
為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務,經雙方協商,簽訂本安全協定。
乙方自願參加甲方的工民建工程施工,變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全責任、權利、義務:
1、向工程派出甲方代表,在變電站內施工,即為:工作負責人;
2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓,並檢查安全培訓的結果;
3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;
4、在有危險的電力設施區域內作業,要求乙方制定安全措施,並配合做好相關的安全措施;
5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金,按工程規模的大小收三千至一萬元。
6、有權制止任何影響安全生產的行為,開展查禁違章工作,罰金從安全施工保證金中扣除;
7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。
8、做好安全措施,設監護人(工作負責人),辦理工作許可手續。
二、乙方的安全責任、權利、義務:
1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定,必須組織嚴格的統一考試,考試內容須經甲方認可,合格後方能持證上崗工作,並建立健全施工人員相應的檔案。
2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底,讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;
3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建築業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;
4、自覺接受甲方單位的監督和指導,對甲方單位安監部門提出的意見,必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況,必須報告甲方單位。
5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;
6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”
7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;
8、自身的條件不滿足安全生產的需要時,向甲方書面說明。
三、違約責任:
1、執行契約中有關違約處理的規定;
2、拒絕無潛在危險作業的行為視為違約;
3、發生違章事件,執行甲方規定,進行相應處罰;
4、對違章施工造成的各種事故負完全責任,並承擔全部損失。
四、執行規程:
1、雙方在履行契約時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。
2、本安全協定一式兩份,甲、乙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
代表人簽字:代表人簽字:
我國建設施工協定書 篇12
契約編號:________
出租人:________________________
承租人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,按照平等互利的原則,為明確出租人與承租人的權利義務,經雙方協商一致,簽訂本契約。
第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量(詳見契約附屬檔案):________。
第二條 租賃物資的用途及使用方法:________________。
第三條 租賃期限:自________年____月____日至________年____月____日,總計________天。承租人因工程需要延長租期,應在契約屆滿前________日內,重新簽訂契約。
第四條 租金、租金支付方式和期限:
收取租金的標準:________。
租金的支付方式和期限:________。
第五條 押金(保證金):經雙方協商,出租人收取承租人押金________元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,承租人返還租賃物資後,押金退還承租人。
第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法:________。
第七條 租賃物資的保管與維修:
一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時,雙方檢查驗收,如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的,要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》,由承租人向出租人償付賠償金。
二、租賃期間,租賃物資的維修及費用由________人承擔。
第八條 出租人變更:
一、在租賃期間,出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人,應正式通知承租人,租賃物資新的所有權人即成為本契約的當然出租人。
二、在租賃期間,承租人未經出租人同意,不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用,也不得變賣或作抵押品。
第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間為:________。
第十條 本契約解除的條件:________。
第十一條 違約責任:
一、出租人違約責任:
1.未按時間提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金________%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資,應向承租人償付違約期租金________%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資,致使承租人不能如期正常使用的,除按規定如數補齊外,還應償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為:________。
二、承租人違約責任:
1.不按時交納租金,應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
2.逾期不返還租賃物資,應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為,除出租人有權解除契約,限期如數收回租賃物資外,承租人還應向出租人償付違約期租金________%的違約金。
4.其他違約行為:________。
第十二條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第十三條 其他約定事項:________________。
第十四條 本契約未作規定的,按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。
第十五條 本契約一式________份,契約雙方各執________份。本契約附屬檔案________份都是契約的組成部分,與契約具有同等效力。
出租人:________(簽章)
承租人:________(簽章)
我國建設施工協定書 篇13
甲方:食品有限公司
乙方:工程建築有限公司
根據有關規定,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本契約。
一、工程概況
1、工程名稱:鍋爐房工程
2、工程地點:
3、承包範圍:包工包料形式。
4、工程建築面積及計算方式:工程約平方,每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算),工程總造價約貳佰萬元。
5、付款方式:基礎完工後付款元,主體完工後付元,餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算,一個月內付清。
6、工程期限:年月 日至年 月 日,總計 天完工。
7、如遇到下雨天災,人為不可抗拒因素,工期相應順延。
8、工程施工中如發生變更項目,另行計算。
9、建築物回填 米以外由甲方負責。
10、煙筒不在承包範圍內。
11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。
二、 甲方責任和權利
1、施工單位有權行使契約約定的權利,履行契約約定的職責,負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。
2、施工單位所制定的施工進度計畫,乙方嚴格執行。
3、施工期間乙方不準隨意停工。
4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙,並進行圖紙
三、乙方的責任和權利
1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度,接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督,但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。
2、 必須遵守安全施工標準,規章制度和操作規程,正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工,必須遵守施工單位的各項規章制度,服從施工單位現場指揮。
3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業,在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下,作業人員有權停止作業或撤離危險區域。
4、 組建一支過硬的施工隊伍,配齊各項工種,配備專職人員負責現場協調,安全文明施工。會審,如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方,避免造成不必要的損失。
5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理,給乙方造成一個良好的施工環境,並對工程質量嚴格把關,對不合格工程應以書面形式勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。
7、保證按時給乙方撥付工程款,如有延期甲方承擔一切後果。
8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。
四、施工安全措施
1、乙方在施工操作中,嚴格遵守工地的一切規章制度,注意安全,在施工中乙方人員的安全問題,一切事故由乙方自負,甲方不承擔一切責任。
2、乙方在施工現場,安全施工無事不得進入建設單位生產車間,如果出事,乙方承擔一切責任。
3、因乙方造成停工、打架,一切後果由乙方無條件承擔。
五、附則
1、本契約一式肆份,契約甲乙雙方各執三份。
2、本契約簽訂後,承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後,簽字確認作為本契約補充契約。
3、任何一方不得違反本契約規定,未盡事宜,雙方協商解決。
甲方:
乙方:
年 月 日
我國建設施工協定書 篇14
甲方(委託方):______________ 乙方(施工方):______________為規範住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號《____市____鎮住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規規定的 原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。
一、工程概況
1.甲乙雙方的條件:甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記,並取得房產管理部門頒發的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
2.裝飾施工地點:_____區_____路(小區)_____幢_____號(單元)_____室。
3.住房結構:_____室_____廳_____結構,建築面積_____平方米。
4.裝飾施工內容:詳見附屬檔案一《施工內容表》。
5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
6.本工程由_____設計。
7.工期:工程期限_____天,從________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。
二、工程價款及結算方式
1.總價款:_____(大寫)元(其中:設計費__元,管理費(_____%)元,稅金(_____%)元。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。
2.契約簽訂後,甲方支付總價款的_____%,計_____元。________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;________年____月____日前,甲方支付總價款的_____%,計_____元;尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後____日內一次付清。
三、施工準備及雙方的義務甲方工作
1.甲方開工前,應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案,經房產管理部門核准後,領取住宅裝修許可單。
2.甲方應在開工前_____天,向乙方進行現場交底。空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,並說明使用注意事項。
3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。
4.指派為甲方代表,負責契約履行,對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記 手續和其他事項。乙方工作
1.甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計畫,交甲方審定。
2.指派為乙方代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批准,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協定》。
5.嚴格執行有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境。
四、材料的供應甲方提供的材料:詳見附屬檔案二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。乙方提供的材料:詳見附屬檔案三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環保合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備,並應得到甲方認可,用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。乙方提供的材料、設備,如不符合質量環保要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
五、安全生產:甲方提供的施工圖紙或做法說明以及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝修過
我國建設施工協定書 篇15
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬製品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬製品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,註冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,註冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程契約糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬製品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂後,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢後,被告一隻向原告支付了部分工程款,其中最後一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。後來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關係,這種關係直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
我國建設施工協定書 篇16
發包方:(甲方)___________________________
承包方:(乙方))___________________________
依照民法典和原郵電部頒發的“626”號檔案等有關法律法規的規定,經雙方協商一致,簽訂本契約並嚴肅履行。
一、建設內容
(1)工程名稱
二、計價方式
(1)參照結算表價格按實結算。
(2)款項支付與移動結算同步。
三、建設工期
根據移動公司要求,在規定的期限內完成。
四、違約責任
(1)甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項,如預期不付,按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。
(2)發生契約糾紛時,當事人雙方應及時協商,協商不成的,可申請調解,或者直接向人民法院起訴。
五、其他
(1)本契約一式四份,甲乙雙方各執貳份。
(2)本契約未盡事宜,由雙方協商解決,另行簽訂補充協定。
(3)本契約自雙方簽訂之日起生效。
(4)其他相關本項目的約定,見附屬檔案。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):____________
______年____月____日
_________年____月____日
我國建設施工協定書 篇17
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國契約法》和相關法律、法規,為明確雙方的權利義務,達成協定如下:
一、建設項目名稱:
二、工程建設地點或地段:
三、承包工程內容及主要工程量:
四、契約工期:
本工程定於 年 月 日開工,於 年 月 日完工,由甲方組織竣工驗收。由於工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工,工期順延。屬乙方原因造成的停工,工期不得順延。
五、質量等級:
六、契約價款及結算:
6.1工程結算標準:
6.2預算總價款: ¥______(大寫:人民幣_________,詳見附屬檔案1)其中:安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委託的審計單位的審計定案值為準。
6.3付款方式:
6.3.1預付款:
6.3.2工程進度款:
6.3.3契約尾款:
6.4工程檔案與契約尾款
6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程檔案的收集、整理。建設工程初驗時,乙方將應形成的全部檔案材料原件,提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程檔案達不到上述要求的,檔案檢查小組提出整改意見,乙方應進行整改。
6.4.2建設工程竣工驗收後的三個月內,乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子檔案集,並刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。
6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案後,經甲方建設部門和檔案部門書面確認,方可進行契約尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案,每逾期一個月,甲方有權扣罰乙方契約尾款的10%,直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的,乙方不承擔逾期移交檔案責任。
6.5契約價款調整:
6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。
6.5.2工程造價管理部門公布的價格調整。
6.5.3契約預算中其它增減或調整,預算中沒有適用的價格,由乙方提出適當的價格,送甲方代表批准後執行。
6.6乙方賬戶
賬戶名稱:
開戶銀行:
銀行賬號:
上述賬戶信息由乙方提供,如因賬戶信息錯誤導致甲方錯付或延付,一切責任及後果均由乙方承擔。
6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款,否則該轉讓行為無效。
6.8如遇國家稅收政策發生較大變化(甲方納入營業稅改徵增值稅試點範圍)且乙方為增值稅納稅人時,乙方提供給甲方的發票必須為增值稅專用發票。
七、工地代表及其職責:
7.1甲方工地代表
委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,負責批准乙方施工方案,負責對工程進度、工程質量進行監督,並對隱蔽工程的質量進行檢查,對於符合質量要求的進行簽證,辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更籤證、審定並簽證工程預、結算,具體組織工程竣工驗收,以及應由甲方負責解決的其它問題。
7.2乙方工地代表
委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表,具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。
7.3監理方工地代表
委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表,具體負責工程施工階段的監理工作。
八、雙方義務:
8.1甲方義務:
8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定,並向乙方提供完整的施工圖設計檔案 套。
8.1.2提供機房水、電等施工條件,並協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。
8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件,處理工程中應由甲方解決的其它問題。
8.1.4按時辦理撥款和結算。
8.1.5按雙方商定的分工範圍和要求、時限供應材料和設備。
8.1.6組織工程竣工驗收。
8.2乙方義務:
8.2.1認真審閱施工圖設計檔案,參加施工圖設計會審,編制施工組織設計,做好施工準備工作。
8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工余料點交工作。
8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工,保證工地設備和人身安全,確保工程質量,按期報送施工進度表;履行契約條款,如期完工。
8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料,參加竣工驗收,辦理工程竣工結算。
九、適用法規、標準:
9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。
9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規範。
9.3其他:
十、器材籌供:
10.1甲方籌供的設備和材料為: 。
10.2乙方籌供的設備和材料為: 。
10.3雙方對工余料的管理約定如下:
10.4籌供設備、主要材料的一方,應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求,應具有合格證及進網許可證,並於開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地,經雙方工地代表約定日期檢驗合格後使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多餘清單的器材,由採購器材的一方負責保管並及時調換。
十一、驗收:
11.1乙方應認真按照本契約確認的驗收辦法規定的技術標準、規範、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據契約發出的指令施工,隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格,屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔。
11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格後,由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗,經雙方檢驗合格,辦理隱蔽工程檔案簽證手續,該檔案作為竣工資料的組成部分,竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格,乙方在限定工期內修改後重新驗收。
11.3工程竣工驗收,應以甲方規定的施工及驗收規範、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。
11.4竣工驗收時,乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證後退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告後七日內組織驗收,經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告。竣工驗收報告需由雙方工地代表簽署,並由雙方單位蓋章。
11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。
11.6本工程要求的驗收類型為:
(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日,工程移交甲方管理,經試運行期滿,終驗合格簽字之日為竣工日期。
(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期,同時工程移交甲方管理。
十二、工程設計變更:
12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工,不得擅自修改。
12.2甲方由於使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被採納變更設計時:
12.2.1屬於施工圖設計檔案中的一般問題,經雙方協商,由甲方工地代表簽證工程變更單後,乙方可按變更後的內容施工。
12.2.2屬於施工圖設計的較大修改,由甲方徵得設計單位同意,並出具設計變更檔案後,交乙方按設計變更檔案的內容施工。
12.2.3甲方如需變更設計,應提前十天將變更單書面通知乙方。
十三、保修:
13.1本工程保修期為:自雙方在竣工驗收合格證書上籤字之日起 天。
13.2因甲方原因造成的返修,其修理費由雙方另行協商。
十四、安全:
14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出並要求乙方整改。
14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業,應採取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞,或造成甲方通信阻斷,應由乙方負責賠償並承擔相關法律責任。
十五、違約責任:
15.1乙方不能及時完工,每逾期一日須按契約預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規範要求,或發生其它使契約無法履行的行為,應按契約條款約定向甲方支付契約預算總價款___%的違約金,並賠償因此給甲方造成的損失。
15.3除非雙方協定將契約解除,或因一方違約使契約無法履行,違約方承擔上述違約責任後,仍應繼續履行契約。
15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等,甲方有權解除契約,並要求乙方支付契約預算總價款___%的違約金。
15.5因非甲方原因造成的返工,材料費和人工費由乙方承擔。
15.6在工程施工過程中,乙方對所獲知的甲方的商業秘密、技術資料等事項負有保密責任,並不得利用所獲知的商業秘密侵犯甲方的權益,否則甲方有權解除契約並追究乙方相關法律責任。
十六、爭議解決方式:
在契約履行過程中發生的與本契約有關的爭議,雙方首先應友好協商解決,協商不成的,雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決:
(1)提交______仲裁委員會仲裁;
(2)依法向契約簽訂地人民法院起訴。
十七、契約的生效:
本契約自雙方加蓋公章或契約專用章之日起生效。
十八、契約份數:
本契約一式 份,甲方執 份,乙方執 份,具有同等法律效力。
十九、其他約定事項:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
我國建設施工協定書 篇18
甲方:_________________
乙方:_________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,結合本項目的具體情況,經雙方協商,簽訂本契約,共同遵守。
第一條概況
1、項目名稱:_________________
2、項目地點:_________________
3、項目內容:_________________綜合布線系統施工和測試,輔材和線管線槽的採購、安裝鋪設。
第二條工期
1、本項目的施工期限為契約簽訂後的個工作日。
2、遇到下列情況之一者,經甲方審核批准後,工期可做相應調整。
2.1、重大設計變更(指設計功能改變、在關鍵線路上的改變)造成的工期變化,並經甲方書面確認;
2.2、雙方書面確認的計畫工期改變;
2.3、不可抗力因素。
第三條承包方式和造價
1、承包方式:_________________包工包料(具體內容參見工程設備報價清單)。
2、項目總造價:_________________人民幣(大寫):_________________(¥)。工程施工信息點數、單價及材料報價清單為契約附屬檔案,項目最後造價按實際施工工程量結算。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
我國建設施工協定書 篇19
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯繫電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號。
聯繫電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣契約糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
_____年_____月_____日,反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷契約》,被反訴人未能按契約和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,並未向被反訴人提出索賠,直至_____年_____月_____日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。_____年_____月,被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成_____年_____月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且_____年_____月____日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上,反訴人認為,由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。
此致
_____________人民法院
附:本抗訴狀副本__________份
反訴人:_________________(簽名)
_____年_____月_____日
我國建設施工協定書 篇20
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、工程承包範圍
三、契約工期
計畫開工日期:暫定 年 月 日,計畫竣工日期 年 月 ,契約
工期
( )日曆天
四、質量標準
工程質量標準:合格。
五、契約價款
金額:(大寫) 元(人民幣)¥ 元
六、組成契約的檔案:組成契約的檔案:
(1) 契約協定書
(2) 中標通知書
(3) 投標檔案
(4) 招標檔案的澄清和補遺
(5) 招標檔案
(6) 本契約專用條款
(7) 本契約通用條款
(8) 標準、規範及有關技術檔案
(9) 圖紙
(10) 工程量報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協定或檔案視為契約的組成部分。
七、本協定書中有關詞語含義與本契約《本協定書中有關詞語含義與本契約《通用條款》通用條款》中分別賦予它們的定義相同。義相同。
八、承包人向發包人承諾按照契約約定的施工、承包人向發包人承諾按照契約約定的施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照契約約定的期限和方式支付契約價款及其他應當支付的款項。應當支付的款項。
十、契約生效
契約訂立時間: 年 月 日
契約訂立地點:
本契約雙方約定 日後生效。
發包方(公章): 承包方(公章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人
委託代理人: 委託代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼
B、通用條款 通用條款
按中華人民共和國建設部、國家工商行政管理局1999年12月制定的《建設工程施工契約》(GF-1999-0201)示範文本執行。(具體條款略,如投標人要求可提供)
C、專用條款 專用條款
我國建設施工協定書 篇21
發包方(甲方):
承包方(乙方):
根據《中華人民共和國民法典》,《中華人民共和國建築法》及其相關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平、誠信的原則,結合本工程的具體情況,就東城御景一期的井樁開挖工程雙方協商達成如下協定。
一、 工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、 工程承包範圍:______________井樁開挖工程,要求開挖至持力層,樁底清掃乾淨,經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算。
三、 勞務承包價格,不管井樁直徑大小,均按實際開挖深度計算(小紅磚砌築部分不予結算),定價為_______元/米。此價格已包含以下因素費用;若在井樁開挖過程中有水,甲方提供水泵及水管,乙方自行降水施工費用,並自行確保全全,在開挖過程中,若出現自然障礙物,比如石塊等,乙方自行解決費用,若中途開挖井樁不合格或沒有完成樓所有井樁開挖工程,甲方將不予結算人工費,乙方無條件退場,乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費。
四、 契約日期:截至_______年_______月_______日,根據甲方要求隨時增加勞動力,加快進度。
五、 安全管理:堅持“安全第一,預防為主”的方針,乙方使用的人員必須是年滿18周歲至50周歲以下的智力正常無殘疾的中青年人員。遵守《中華人民共和國安全生產法》及其有關安全生產的法律法規。乙方進場首先接受項目部的安全技術交底,安全自負,有安全隱患後停止施工,排除安全隱患後才允許施工,因乙方操作不當或擅自行動等造成的安全事故由乙方負全部責任。
六、 工程結算及付款方式:乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費,完成所有井樁驗收合格後支付總款項的70%,其餘款項一月後付清。
七、 組織紀律:乙方必須遵守項目部管理制度,不準惡語傷人、不準打架鬥毆、不酗酒鬧事,與其他班組的協調配合出現矛盾者通過管理人員協調處理,不得自行其事,不得盜竊公共財產及私人財產,講究衛生,否則接受每次_______至_______元的罰款,施工現場不戴安全帽者發現一次每人罰款_______元,承包人24小時堅守崗位,有事一天之內必須向工長請假,一天以上向項目經理請假,代班班長不得離開現場。
八、 勞動保護及用品:該承包價格包含了必要的勞動保護及安全用具等,乙方必須給每個人配置勞保用品及安全防護用具,如安全帽及行業用具等。
九、 違約責任:甲、乙雙方中任何一方因未能按本契約約定條款履行各自職責,或造成另一方履行契約,由違約方承擔責任,並承擔一切損失。
十、 未盡事宜,雙方協商解決。
十一、 本契約一式肆份,甲方執叄份,乙方執壹份。
十二、 本契約經雙方簽字後生效,工程款結清後自行終止。
十三、 補充條款
1、 乙方使用項目部的各種設備必須到保管處出據領用條據,使用後的工具器械必須及時交還入庫、丟失損壞超出公司規定者按原價給予賠償和處罰。
2、 乙方根據甲方的要求即使安排工種,如因乙方人力不夠造成甲方工期拖延者;甲方按具體情況隨時給予_______至_______元的罰款。
3、 乙方對該工程必須善始善終完成,不得留有未完工程,未完工程量按契約價四倍扣除或不予結算已完工程量,甲方現場指定井樁開挖順序,不得隨意亂挖,否則接受經濟處罰。
發包方(甲方):
委託代理人:
委託代理人:
承包方(乙方)
代表: 住址
身份證號:
_______年_______月_____日
我國建設施工協定書 篇22
審判長、審判員;
受本案原告委託,經人民法院同意,今天依法出庭,就訴寧夏建築工程有限公司建設工程施工契約糾紛一案,作為其代理人,依據法律規定,發表如下代理意見:
一、被告應立即支付拖欠人工費,並承擔欠款利息。
被告承包寧夏X有限公司工業園區電石項目,為完成該項目的掃尾工程要求原告組織人員按照其要求完成工作,20xx年原告組織人員開始工作,至同年5月30按照被告要求完成全部工作,6月20日經被告結算總計拖欠原告人工費518600原,為明確拖欠事實原告同時出具了該項目原告人工費用的結算清單,明確了原告的具體工作項目及所產生的費用,但該款項被告卻一直沒有支付,代理人認為,原被告之間權利義務明確,拖欠事實清楚,被告理應按照其出具的人工費結算清單支付拖欠原告518600元人工費,另外依據《最高人民法院關於審理建設工程施工契約糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條規定:“當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息”。“利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的,下列時間視為應付款時間:(一) 建設工程已實際交付的,為交付之日;(二) 建設工程沒有交付的,為提交竣工結算檔案之日;(三)建設工程未交付,工程價款也未結算的,為當事人起訴之日”。 根據以上規定,原告於20xx年5月30日實際己完成全部工作,被告應從該日起承擔欠款利息。
二、被告托欠的款項,基本上都是農民工的血汗錢,繼續拖欠下去勢必會給社會釀成不安定因素。原告在提起訴訟前,多次找到被告索要工程款,被告置之不理,一直拖欠至今。國務院和有關部門三令五申地通知和強調,從維護社會穩定大局的高度,把解決拖欠農民工工資問題作為當前一項重要而緊迫的任務,切實維護農民工的合法權益。原告為索要工程款,及時給付農民工工資,多次向被告說明情況甚至乞求,被告卻麻木不仁,無動於衷,喪失起碼的同情心。原告在索要不得,求助無門的情況下,才舉債提起訴訟。代理人認為,這起糾紛雖然是拖欠工程款,但在糾紛的背後涉及到幾十名農民工的利益。因此,請法庭從穩定社會的角度判決被告給付工程欠款。同時,也希望三被告從和諧社會的大局出發,及時給付工程欠款,妥善解決這起糾紛。
以上代理意見懇請法庭予以採納。
代理人:劉保平 20xx年1月23日
我國建設施工協定書 篇23
發包方(甲方)承包方(乙方)根據《中華人民共和國民法典》和《建築裝飾承包契約條列》及其他相關法律法規,遵循平等、自願、公正、誠實守信的原則,結合工程實際,甲乙雙方經友好協商一致,特訂立本契約:
一、工程概況:
1、工程名稱:住宅室內精裝修
2、工程地點:
二、 工程承包範圍:《預算書》中所標明的工程項目及內容
三、承包方式:全承包雙方約定:本工程由乙方提供設計,由甲方審核、確認。住房裝修契約
四、契約工期:
1、開工日期:
2、竣工日期:
3、合計 個日曆日。上述開工日期為暫定日期,實際開工日期以甲方的開工通知書為準,若開工日期提前或推後,則竣工日期相應提前或延後,工期不變。
五、工程質量標準:工程質量標準:優良。按(GB50210—20)建築裝飾、裝修工程質量標準驗收規範執行。
六、契約價款:本契約第一條確定的承包範圍內施工面積了 ㎡,契約總造價為人民幣: 萬元(不含稅金)
七、契約的組成檔案:
1、本契約書;
2、標準、規範及有關技術檔案;
3、甲、乙雙方確認的圖紙{按圖施工}
4、雙方關於本工程的洽商、變更、簽證等書面協定或檔案。
八、雙方工作:
(一)甲方工作:
1、開工前2天,提供施工所需的場地,並清除場內一切影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採取保護措施。
2、開工前2天,向乙方提供施工所需要的水源、電源,說明使用注意事項,並交納施工中產生的水電費。
3、負責辦理本工程及各種申請、審批手續,負責繳納物業管理部門收取的裝修押金、出入證等相關費用。
4、委派張X為甲方工地代表,對工程質量、施工進度進行監督檢查、辦理變更、簽證、登記手續,及時辦理驗收結算。
5、開工前2天,對施工圖紙、施工方案及施工進度計畫進行審定並予以確認或要求乙方予以變更,確認及變更應以書面方式進行。乙方接到甲方確認後,應按期開工;乙方接到甲方變更後,應於48小時內,提出變更後方案交甲方審定,甲方應於48小時內予以答覆。
(二)乙方工作:
1、委派劉X為本工程項目經理,負責按契約約定擬訂施工方案、施工進度計畫交甲方審定。按契約約定組織施工,保質、保量、按期完成施工任務。
2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、安全規定、環境保護規定。
3、做好各項質量檢查和施工記錄,會同甲方做好分階段驗收和竣工驗收,編制工程決算。
4、工程竣工尚未移交甲方之前,負責對現場設施和施工成品的保護。
九、關於工期的約定:
(一)開工及延期施工:
1、乙方應按契約約定的開工日期開工,因乙方原因延期開工的,乙方應按契約總造價的千分之三逐天向甲方支付賠償。
2、因甲方原因不能按契約約定日期開工的,甲方應按契約總造價的千分之三逐天向乙方支付賠償。
(二)暫停施工:
1、由於甲方未按契約要求支付工程款項的,乙方有權暫停施工,同時保護好施工現場,甲方應按契約要求工期相應順延。
2、甲方對在施工過程中質量有異議,可要求暫停施工。並向乙方發暫停施工說明書。經技術主管部門仲裁,責任在乙方的,乙方承擔返工或維修責任,工期不順延;經主管技術部門仲裁,責任不在乙方的,乙方可要求甲方賠償因暫停施工帶來的損失,工期相應順延。
十、關於提供材料的約定
1、甲方提供的材料,應在乙方要求的日期運抵施工現場,由乙方檢驗。如材料不符合施工要求,乙方可拒絕使用;如甲方要求乙方使用,應書面提出,乙方不承擔由此產生的質量後果。
2、甲方提供材料的,乙方應提前3天通知甲方。
3、乙方提供的材料,必須符合契約規定的型號、規格和標準,由甲方檢驗後方可使用。十
一、工程變更:
1、設計變更。施工中甲方需要對原工程設計變更,應提前3天向乙方以書面方式提出變更通知。設計變更應由原設計單位提供變更的圖紙及相關說明。
2、項目變更。施工中甲方需求增加或減少項目,應提前3天向乙方以書面方式發出變更通知。乙方同意後,雙方應辦理簽證,作為追加契約價款和結算的依據。
3、因甲方提出設計或項目變更的,工期相應順延。十
二、驗收與保修
(一)驗收
1、工程完工後,乙方向甲方提供完整的竣工資料及竣工驗收報告。
2、甲方接到驗收報告後____日內組織驗收,並在驗收後____日內予以認可或提出修改意見。乙方應按要求修改,並承擔由自身原因造成修改的費用;由甲方原因造成的修改,其修改費用由甲方負責。
3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後____日內不組織驗收,或驗收後____日內不提出修改意見,視為驗收合格。
4、工程未經竣工驗收或驗收未通過的,甲方不得使用;如甲方強行使用,乙方不予承擔保修,並視為工程竣工及驗收合格。
(二)保修:工程竣工後,乙方應按規定對工程在質量保修期內承擔質量保修責任。十
三、付款方式:雙方約定,甲方按以下方式支付工程款項:
1、開工之日起____日內,支付總款項的80%,即人民幣 萬元;
2、木工進場施工之日前,支付總款項的10%,即人民幣 萬元;
3、竣工通過驗收後____日內,支付總款項的`10%,即人民幣 萬元。十
四、雙方如發生爭議,應通過雙方友好協商解決;經友好協商仍不能解決的,均可向擁有管轄權的人民法院提起訴訟。十
五、本契約書一式兩份,雙方各執一份。十
六、本契約書自雙方簽字之日起生效,至保修期結束失效。甲 方:
電 話:代 表:____日 期:乙 方:
電 話:代 表: ____日 期
我國建設施工協定書 篇24
發包人:___________
承包人:___________
按照《民法典》、《建築安裝工程承包契約條例》及相關法律、法規的規定,發包人與承包人本著公平和誠實信用的基本原則,就___圍牆工程施工承包事宜,簽訂本契約。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
二、承包範圍
按本契約約定的圍牆路線進行砌築(詳附圖
一)實際工程量以現場施工的實際發生量計算。
二)本工程範圍包含圍牆施工中的基礎開挖、基礎施工、材料、人工、包安全文明施工、包質量、包驗收、包利稅、包至小區交付的成品保護等。
三、承包方式及工程款支付
1、工程單價本工程採用單價計價包乾方式承包,以現場實際發生量來計算總造價。永久性圍牆塊石基礎220元。體積約1383,總價永久性圍牆上部牆體210元。體積約410,總價86100元臨時性圍牆(含基礎)190元。體積約220,總價41800元現場工程因地質條件及其他原因造成工程量發生變化的,由乙方提出簽證,增加工程量按上述單價進行結算。
2、工程單價說明:
⑴塊石基礎單價包含的施工內容:塊石、水泥、砂、材料二次運輸、基礎開挖、基礎夯實、砂漿製作、塊石濕水、塊石砌築、養護、土方回填及夯實等。備註:塊石基礎因現場地質條件影響,深度超過800的,塊石基礎的寬度改為800。
⑵圍牆牆體單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、砂漿製作、標磚濕水、牆體砌築、牆跺砌築、勾縫、壓頂以及養護等。
⑶臨時性圍牆(含牆體)單價包含的施工內容:標磚、水泥、細砂、材料二次運輸、基礎開挖、砂漿製作、磚基礎砌築、標磚濕水、牆體砌築、牆垛砌築、土方回填、土方壓實、壓頂及養護等。
⑷以上二條的單價中均包含文明施工、質量、驗收、利稅及成品保護費用。
3、付款方式
⑴本工程永久性塊石基礎完成後,經檢驗合格,計算出塊石基礎總量並按契約單價計算出基礎總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方塊石基礎總造價的80%。
⑵本工程的永久性主體圍牆完成後,經檢驗合格,計算出永久主體圍牆總量並按契約單價計算出永久性主體圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方永久性主體圍牆總造價的80%。
⑶本工程的臨時性圍牆(含基礎)完成後,經檢驗合格,計算出臨時性圍牆總量並按契約單價計算出臨時性圍牆總造價。由乙方提出申請,甲方支付給乙方臨時性圍牆總造價的80%。
⑷本工程所有承包範圍內的任務完成後,經檢驗合格,並通過驗收,計算出本工程總造價,由甲方支付乙方至本工程臨時性圍牆總造價的100%,由甲方支付乙方至本工程永久性圍牆總造價的95%,預留永久性圍牆總造價的5%作為質量保修金,永久性圍牆________年質量保修期滿,扣除圍牆維修費用,由甲方支付給乙方剩餘工程款。以上每次支付工程款時必須提供正式發票。
四、質量要求
1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質量達到國家質量驗收標準。
2、本工程為清水牆體,圍牆上所有勾縫必須美觀,線條橫平豎直完全達到質量驗收規範要求。
3、乙方所承包圍牆施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,牆身不裂縫。
五、工期(60個日曆天)
開工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
由於甲方原因推遲交付的,由甲方提供相應檔案,工期順延。由於工程質量及乙方其他原因造成的,工期不予順延。
六、甲乙雙方責任
1、甲方責任
⑴按圖紙要求進行放線和交底,並處理協調和對應位置施工單位的關係。
⑵按契約要求支付工程款,逾期不支付,按日利息萬分之五給予乙方利息。
2、乙方責任
⑴處理施工時和周邊居民及雙泉村的關係,協調好紅線分界問題。
⑵按工期要求進行施工,逾期不交付使用的,每推遲一天,乙方支付甲方1000元作為違約金。
⑶加強施工現場的安全文明教育,並做好交底,做好相應的39;安全文明措施,並為現場作業人員購買相應的保險,否則,現場一切安全事故均由乙方負責。
⑷施工現場所有材料乙方應派專人進行管理,由於管理不善,發生的遺失和偷盜由乙方負責。
⑸乙方有成品保護義務,在本小區交付使用前,所有圍牆均為成品保護期,人為及機械損壞,或者因質量問題發裂的,均由乙方無條件進行修補或修復。
七、其他
1、契約執行過程中的爭議或糾紛,應首先由甲方、乙方雙方協商解決。協商不成時,任何一方均可向甲方註冊地人民法院提起訴訟,請求人民法院解決。
2、本契約一式貳份,甲方、乙方各執壹份,經雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋雙方公章後發生法律效力。
本契約未盡事宜,雙方可通過協商,訂立補充協定,補充協定與本協定具有同等效力。
甲方(公章):___________乙方(公章):___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
經辦人:___________經辦人:___________
聯繫電話:___________聯繫電話:___________
我國建設施工協定書 篇25
甲方:
乙方:
茲有乙方承接甲方貴州省惠水縣“同心路、和諧路”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協定:
1、施工內容
施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。
2、安裝說明
同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_023高中華燈,安裝數量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝H_Z_013中華燈,安裝數量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連線通電,電纜穿管敷設。
3、相關施工數量、費用見價格表:
4、安裝期限
在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協商解決。
5、質量標準及驗收標準
工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責)。
按國家有關規定以及甲方設計檔案的質量要求和技術指標及與本契約約定標準進行驗收。
6、付款方式
協定簽定後由甲方預付契約款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至契約款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至契約款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%,剩餘的3%作為質量保證金,質保期一年,一年內工程無質量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後,提供相應的收款收據。
7、其他
在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。
8、本協定一式叄份,甲方執貳份,乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
我國建設施工協定書 篇26
甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”)依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規,結合本工程的具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用原則,雙方就本工程施工有關事項協商一致,訂立本契約。
一、工程概況:工程名稱:
自家住宅工程地點: _______區鎮村
二、工程承包範圍:承包範圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至
第六層天面封頂工程,包含兩個化糞池與地面環繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網等)。
三、契約工期:開工日期:___________日。
四、質量標準及要求:工程質量要求符合《建築工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20合格標準。 需要注意的事項:
1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽。
2、砌築牆體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大於規範要求,砌築磚體不得出現上下通縫現象。
3、構造柱、梁關模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距、是否與施工圖紙一致,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格後方可進行關模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆築過程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質量。混凝土澆築完畢後,必須進行充分的養護。
4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費,每次砌築時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料,必須保質保量地施工。節約材料,並保管好材料,不得丟失。
五、契約價款:承包金額:據實按建築面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結算。
六、工程質量:
6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工。
6.2工程質量以國家建築工程質量檢驗評定標準為依據。
6.3因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的,並且無法整改的,乙方承擔全部違約責任。
6.4經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規範及質量要求的,甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改,符合質量要求的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用。
七、雙方責權:
7.1甲方供應該工程所需建築材料。由於施工地點的環境問題等,施工材料存放的地點與施工現場所產生的距離,乙方不得以此理由加收甲方任何費用。
7.2甲方應及時對工程進度進行審核,對工程進度款應按照協定約定及時撥付。
7.3甲方提供現場施工用水、施工用電。
7.
4、乙方必須保證工程質量並按設計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、牆面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗,確保工程質量好。7.
5、施工安全由乙方全權負責。7.
6、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為。7.
7、主體工程完成後,乙方負責清理施工現場內所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外牆裝修後才能拆除。7.
8、乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工,乙方施工人員的生活由乙方自理,乙方及其工人與甲方不存在僱傭關係,乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責。7.
9、施工過程中使用到水泥泵車所產生費用由乙方負責。
八、安全施工:
8.1工程安全要求達到《G59-99建築施工安全檢查標準》合格標準,無重大安全事故,因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的,由乙方承擔事故所產生的全部責任。
8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定,嚴格按安全、文明標準組織施工。
8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規,保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度,服從甲方統一管理,隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。
8.5乙方採取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用,由乙方全部承擔。
8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場,由此造成的大小安全事故由乙方負責。
九、工程款支付:
1、自本協定簽訂後,工程施工至
第一層主體工程完工(
第一層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第二層主體工程完工(
第二層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第三層主體工程完工(
第三層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第四層主體工程完工(
第四層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第五層主體工程完工(
第五層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第六層主體工程完工(
第六層樓頂結束)後甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工後經甲方驗收合格後即以實際測量面積為準,雙方結算,由甲方一次性付清工程餘款。
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在契約期內,乙方不得故意長期停工或要求追加工錢,如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金2萬元,已做工程不再支付工錢,本契約終止。
十、本契約自簽訂之日起生效,一經簽字即具有法律效力,甲乙雙方如發生糾紛先自協商解決,如協商無效將按照《民法典》交由法務部門處理。十
一、本契約一式兩份,甲、乙雙方各執一份,另附圖紙一份。甲方(手印):身份證號碼:聯繫電話:____日乙方(手印): 身份證號碼: 聯繫電話:___________日
我國建設施工協定書 篇27
甲方:(簡稱甲方) 乙方:(簡稱乙方)
為了解決都勻市城市名品小區住戶通信需求,按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室檔案》精神,對小區FTTH綜合接入工程地蚝施工安裝,經甲、乙雙方友好協商,根據《中華人民共和國契約法》達成本協定。
一、工程概況
(1)工程名稱:都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。
(2)工程內容:以設計方案為準。
二、施工規範要求
乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規範》施工。
三、施工費用
經甲、乙雙方協商工程採取包工包料施工,工程總承包價為人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整),施工費用為一次性包乾工程。
四、付款方式
工程竣工驗收合格後按照通信行業相關規定開具建安發票,十五日內一次性付清工程款人民幣:壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。
乙方指定的銀行帳戶如下:
開戶銀行:貴陽銀行股份有限公司匯通支行
開戶名稱:貴州天勤通通信工程有限公司
帳號:101177
五、雙方責任及義務
1、甲方
(一)、甲方負責安排專人進行協調工作,並確認規劃通信線路走向,避免與其他項目交錯影響施工。
(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。
(三)、在不影響甲方施工進度情況下,如因其他施工單位原因,造成通信線路損壞,甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。
(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞,甲方概不負責。
(五)、甲方在施工過程中,發現有危及通信光、電纜安全時,應事先通知乙方,採取必要的安全措施。
2、乙方
(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工,在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。
(二)、按照通信行業相關規範和技術要求組織施工,在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。
(三)、負責提供工程範圍內及現狀光纜位置圖給甲方。
(四)、乙方須在契約約定的時間內保質保量的完成安裝工程,由於乙方原因造成工期延誤,損失由乙方負責。
(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續,並保證整個小區電信通信暢通使用。
(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的牆面的修復。
六、施工工期
施工工期為45天,設計審批通過次日起開始計算工期,如因甲方協調等原因造成工期延誤,施工工期進行順延。
七、未盡事宜雙方另行友好協商,因本契約發生爭議,雙方友好協商解決。
八、本協定一式四份,甲、乙雙方各持二份,經雙方簽字蓋章後生效,供雙方共同遵守。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
我國建設施工協定書 篇28
甲方:乙方:依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規的要求,結合本工程的具體情況,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,甲方、乙方、就“酒仙橋一中”塑鋼窗製作和安裝施工事項協商一致,達成協定如下:
一、項目概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、門窗面積:
二、施工內容塑鋼門窗製作和安裝,包括原材料的採購、加工製作、運輸、現場協調、現場安裝、框邊塞縫、塑鋼門窗成品保護、現場負責驗收、因質量問題引起的維修和更換等。
三、契約價格及總承包管理塑鋼門窗製作安裝工程暫定含稅工程總造價:壹拾陸萬壹仟柒佰陸拾元整(___________元)。
四、質量標準
1、本工程塑鋼門窗採用標準圖集:_____________________________。
2、塑鋼門窗成品質量應符合:________________________________________________的規定。
3、塑鋼門窗施工與安裝應符合:《塑鋼門窗安裝及驗收規程》(G10
3)、《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》(GB502
10)、《住宅裝飾裝修工程施工規範》(GB5023
7)、《塑膠門窗安裝及驗收規程》(DB13—3
5)。
4、該工程所需主要材料(型材、襯鋼、玻璃)由甲方採購,輔材由丙方按甲方指定的品牌採購。乙方所購材料必須符合設計要求,符合國家有關標準,並且具備質量合格證明資料。
五、責任事項
1、甲方權利及義務
(1)契約簽訂後7天內與丙方確認門窗加工生產圖紙,並向丙方進行現場交底。
(2)甲方與乙方、監理公司共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。
(3)協調乙方向丙方提供施工需的施工場地和水、電接駁點,並說明使用注意事項。
(4)協調乙方向丙方提供半成品及工具堆放場地。
(5)甲方按契約規定組織工程驗收,並按契約的期限輸竣工結算。
(6)甲方按契約的約定及時支付丙方工程款,該工程款由甲方代扣、代繳稅金及其他應扣費用後支付到乙方賬戶,再由乙方全額撥付給丙方,乙方不得以不正當理由扣壓該工程款。
(7)甲方按約定支付乙方總承包管理費及施工配合費等費用。
2、乙方的權利及義務
(1)乙方與監理公司、甲方共同負責監督檢查工程質量、進度、隱蔽工程的驗收,辦理設計變更、簽證及驗收手續,負責協調現場各施工單位之間的協作與配合工作。監理方和甲方按規範要求負責隨機抽檢丙方進場的成品門窗(每期工程不少於一次)至檢測部門進行性能檢測。
(2)乙方向丙方提供施工所需的施工場地和水、電駁接點,並說明使用注意事項,乙方不得收取丙方水電費。
(3)乙主負責提供丙方半成品及工具堆放場地,以及現場現有的垂直運輸工具和腳手架等。
(4)乙方在甲方及監理單位的組織下及時與丙方辦理土建洞口交接工作,提供施工現場門窗安裝基準線,確定門窗安裝位置,滿足安裝要求。
(5)在門窗安裝後,乙方應負責門窗周邊的收口工作(門窗框邊密封工作由丙方負責)。
(6)乙方不得收取丙方任何費用。
3、丙廣播權利及義務
(1)指派丙方駐工地代表,負責契約履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,處理由丙方負責的各項事宜。
(2)丙方按甲方要求進場施工,並提前組織好半成品的採購、運輸、保護等工作,服從總承包單位的全面管理。
(3)按施工安全規範的規定,採取施工安全保衛等技術措施,確保現場施工人員及第三者安全,負責現場設施和成品的保護工作。
(4)接受甲方及監理公司的監督和管理,並服從總包施工單位對工程總進度計畫安排與施工協調。
(5)嚴格按審批後的加工圖紙和國家現行的《施工及技術驗收規範》進行施工確保工程質量和契約工期。
(6)參加工程驗收,工程竣工驗收合格後,應按甲方要求及時辦理竣工資料的移交,編制工程結算。
(7)工程完工後及時清運垃圾,做到工完場清,垃圾堆放到指定地點。
(8)施工期間,丙方負責被施工污染的施工現場及運輸用市政道路(僅指由乙方運輸車輛造成的污染)的打掃和垃圾清運工作,如因此被總承包單位及政府職能部門處罰,丙方需自行負擔該項罰款。
(9)按本契約規定做好應當由丙方所做的半成品、成品保護及中間驗收、竣工驗收。
(10)丙方對施工過程中的質量安全工作負全部責任,與甲方、乙方無任何關係。(1
1)如丙方不能按質量和安全要求組織施工,甲方有權要求丙方退場,由甲方另行發包該工程。
六、中間驗收及工程驗收
1、中間驗收:固定件安裝、門窗框定位、門窗扇安裝、五金配件、框邊塞縫、打膠等主要工序均應經甲方、監理現場抽檢、驗收認可後方可進入下一道工序。
2、初步驗收:丙方向工程監理提交四套完整的竣工資料和驗收報告,竣工資料審核難過後約定初驗時間,初驗由監理、甲方、乙方、丙方四方共同參加,初驗通過後約定交工驗收時間,辦理工程移交手續。
3、竣工驗收:由有關部門、甲方、乙方、丙方、監理組成工程交工驗收小組,對本項目工程進行全面的檢查驗收,驗收通過後,甲方、乙方、丙方辦理書面移交手續。
七、工程監理
1、甲方委託________建設監理有限公司負責本工程項目的監理。丙方應指派代表負責與監理互相聯絡,服從監理工程師的批示和管理;按時參加監理會議,未經許可無故缺席一次罰款_________元。
2、丙方必須接受總承包及監理單位的協調與管理,配合其他專業分包施工單位對施工圖紙中交叉的有關尺寸進行核對等。
3、丙方需使用總承包單位搭設的腳手架或需要材料臨時倉庫等,應事先提出需用的時間和要求,經監理工程師同意後,由總承包單位提供。
4、在規定時間內,丙方未經監理工程師、甲方和乙方驗收,自行進入下道工序,監理工程師及甲乙方有權通知丙方返工或採取必要手段檢測,不論檢測複查的結果是否符合設計要求,複查費用均由丙方承擔,因此造成工期和造價損失,也由丙方負責。
5、丙方應服從監理工程師及甲方和總包單位對分包方安全生產、文明施工及執行各項規章制度方面的檢查及獎罰。
6、丙方在施工過程中應採取防護、包裹、覆蓋、封閉及合理安排施工順序等措施對成品、半成品進行有效保護,因丙方成品保護不力,造成其他分包方或其他專業成品的損壞,丙方應無償修復,如修復不力,監理工程師或甲方有權委託他人修復,所發生的一切責任及費用由丙方承擔。
八、仲裁甲方、乙方、丙方因契約發生爭議,原則上協商解決,協商不成,則提請契約履行地人民法院進行裁決。
九、其他
1、本契約未盡事宜三方可協商簽訂補充協定。
2、本契約有關附屬檔案、補充協定與本契約具有同等效力。
3、本契約一式六份,甲、乙、丙三方各執二份,三方簽字蓋章生效。甲方:(簽章)法人代表:___________________委託代理人:_________________單位地址:___________________乙方:(簽章)法人代表:___________________委託代理人:_________________單位地址:___________________丙方:(簽章)法人代表:___________________委託代理人:_________________單位地址:____日期