農村公路道路施工協定

農村公路道路施工協定 篇1

甲方:____________________

乙方:____________________

依據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建築法》的相關規定,結合本工程具體情況,雙方本著友好、誠信、自願的原則,經甲乙雙方協商同意,達成如下協定:

第一條工程概況

1.工程名稱:_________________________;

2.工程地點:_________________________;

第二條承包範圍:_____________________。

第三條工程承包方式:_________________。

第四條契約工期

開工日期:_______________________。

竣工日期(工程經消防部門驗收合格,並出具消防驗收合格證的時間):_______________________。

第五條工程造價、付款方式及價款調整

工程造價:_______________________。

付款方式:_______________________。

價款調整:_______________________。

第六條工程質量及驗收標準

1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家(行業)的相關標準、規範為標準共同驗收。

2.工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20__.《火災自動報警系統施工及驗收規範》gb50166-1992.《自動噴水滅火系統施工及驗收規範》(20__年版)gb50261-1996.《機械設備安裝工程施工及驗收規範》gb50231-1998.《建築電氣工程施工質量驗收規範》gb50303-20__.《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》j512-20__.及其他的國家和行業現行的相關標準、規範。

第七條安全施工

1.乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規範要求的同時,還必須執行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。

2.乙方在施工過程中,違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故,乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。

第八條質量保修

1.本工程免費質量保修期限為_________年,終身維護保養。

2.乙方在接到甲方維修通知後4小時內到達現場並及時處理。

3.在免費保修期內,乙方應有專人負責該項目的保修工作,定期與甲方溝通達到2次/月,以書面記錄材料為準。同時,必須保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯繫。如乙方更換保修人員或聯繫電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用並加收10%的勞務費。

4.保修金支付方法

4.1質量保修金在規定的質保期滿後,如無任何質量問題,甲方一次性無息付給乙方。

4.2在免費質量保修期內,出現質量問題,乙方接到甲方維修通知後,未能在第二條規定時間內進行維修,則視為授權甲方組織維修,並由乙方承擔所有費用和質量責任,同時甲方加收維修費用_______%的勞務費。上述費用在乙方質保金中直接扣除後,乙方負責補足質保金。

4.3在免費質量保修期內,出現質量問題,由於乙方原因,甲方無法同乙方取得聯繫,按照上一款執行。

第九條雙方的權利和義務

1.甲方負責為乙方協調施工用水、用電,由乙方承擔費用。

2.乙方在契約簽訂前向甲方提供企業資質證書、營業執照副本、法人代碼證等相關資質證明。

3.乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告、與甲方指定的設計單位溝通等工作。

4.乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝,不得擅自改動如有變更以書面的.變更通知單為準。

5.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗,並且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程式分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前,乙方應對整個消防系統負責。消防驗收合格後,乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等檔案資料,切實履行交接手續並主動做好工程的後期維護保養工作。

第十條違約責任、索賠

1.甲方無正當理由未按契約約定付款,收到乙方的書面催告通知後在十日內仍未支付的,應從催告期滿之日起,向乙方支付應付款項的2‰的違約金。

2.工程未通過驗收前,甲方擅自使用造成損壞的,由甲方承擔相應責任,工程本身質量原因造成的除外。

3.工程如未按契約約定時間竣工,每延誤一天,乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。

4.由於乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因,導致本工程在使用期間出現的質量事故、安全事故或火災事等,乙方承擔由此造成的一切損失。

5.工程未達到契約規定的質量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收,乙方承擔由此給甲方造成的一切損失,同時乙方必須在甲方指定的期限內無償返工直至通過消防驗收。

6.乙方在工程竣工後七日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方,否則每延誤一天,必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。

第十一條爭議的解決

本契約發生爭議,雙方協商解決;協商不成,可向工程所在地人民法院起訴。

第十二條其他約定

1.本契約正本兩份,雙方各執一份;副本四份,甲方執三份,乙方執一份。

2.本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。

3.本契約未盡事宜,雙方可簽訂補充協定。契約附屬檔案及相關說明,均為本契約的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

甲方(簽章):_____________________乙方(簽章):_____________________

____________年__________月_________日____________年__________月_________日

農村公路道路施工協定 篇2

甲方(委託方):泰安中南投資臵業有限公司

乙方(承攬方):泰安市永錦建築安裝工程有限公司

經甲、乙方協商一致,乙方承攬位於泰安東嶽大街西段道路開口工程項目中的施工:

為確保工期、質量,雙方協定如下:

一、乙方負責泰安東嶽大街西段道路開口工程。

二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。

三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工,不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利;對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任,甲方無權干涉。

四、承攬期限:自20x年4月25日始至20x年4月30日止。

五、承攬費用總計:人民幣叄萬元整(小寫:30000、00元);

六、承攬費用支付方式:契約生效後,施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用,不再產生任何費用。

七、質保期:自竣工驗收後保修一年。

八、質量要求:必須全部達到甲方提供的圖紙和設計檔案標準。並保證一次驗收合格率達到100%,優良率達到95%。

九、承攬期限內,乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位,並確保不影響相關單位的正常運營,甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格,甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工,達到質量驗收標準。

十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工,應嚴格執行泰安市的相關檔案規定,因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的,由乙方負責協調有關單位並負責賠償相關損失。

十一、乙方必須堅持文明施工,乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。

十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備,在驗收交接前應負責保管,保證其完好狀態。

十三、契約價款調整:本契約簽訂後任何一方不得擅自改變契約價款,但有下列情況之一的可作調整:

1、自然災害造成的不可抗力損失。

2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。

十四、違約責任

1、乙方違反承攬期限,每拖延一日,按契約總價款的承擔甲方的經濟損失。

2、項目質量達不到驗收標準,經返工後仍達不到的,乙方應承擔因此給甲方造成的經濟損失,並無權要求甲方支付工程款。

3、甲方未按契約約定履行義務,給乙方造成經濟損失的,應予賠償。

十五、驗收:乙方完成承攬工作後,由乙方負責相關政府單位進行驗收,並確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。

十六、安全:乙方在完成承攬項目過程中,對於因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害,乙方承擔全部善後責任和經濟損失。

十七、對於不可抗力給對方造成的危害後果,雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。

十八、爭議解決辦法:協商。協商不成,由甲方所在地法院裁決。十九、契約生效與終止:本契約自甲、乙雙方蓋章之日起生效,施工完畢後,經相關單位驗收合格即告終止。

二十、補充協定:本契約未盡事宜,雙方簽定書面補充協定,補充協定與本契約具有同等的法律效力。

二十一、本契約正本、副本各兩份,甲乙雙方各執正本一份,副本六份。

甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)

經辦人:_________(簽字)經辦人:_________(簽字)

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

農村公路道路施工協定 篇3

甲方:

乙方:

為貫徹“安全第一,預防為主”方針,明確雙方的安全責任,確保施工中人身、電網和設備安全,根據國家有關法律法規,經雙方協商一致簽訂本協定。

第一條工程項目:

第二條施工地址:

第三條甲方安全責任

1、開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底,並應有書面記錄或資料。

2、甲方應要求乙方制定施工安全措施,在開始施工前報甲方備案。

3、甲方有協助乙方搞好安全生產、防火管理以及督促檢查的義務。甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定,對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正並發出安全整改通知書,直至清退出場。

4、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規程的抽考。

5、乙方在施工中發生的甲方電網、設備事故,甲方有責任負責調查、統計上報。乙方在施工中如發生國務院《特別重大事故調查程式暫行規定》所規定的特大事故,甲方有權督促乙方立即通知當地政府和公安部門,要求派人保護現場;並有權要求乙方提供事故調查書面結論及處理意見。

6、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。因甲方原因導致的事故由甲方承擔責任。

7、發生以下情況停工整頓,因停工造成的違約責任由乙方承擔:

(1)人身傷亡事故;

(2)發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故;

(3)發生廠內火災事故;

(4)發生違章作業、冒險作業不聽勸告的;

(5)施工現場髒、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求的。

第四條乙方安全責任

乙方作為工程項目的承包單位,對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞事故承擔安全責任。乙方應切實履行以下安全責任:

1、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。

2、乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規,必須制定相應的.安全管理制度;嚴格執行《電業安全工作規程》、《電力建設安全工作規程》、《電力設備典型消防規程》等有關電力生產規程和甲方關於工作票制度及其他安全生產規定、制度。

3、現場施工應遵守國家和地方關於勞動安全,勞務用工法律法規及規章制度,保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定,為施工人員進行人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。

4、乙方一切施工活動,必須編制安全施工措施,施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底,並在整個施工過程正確、完整地執行,無措施或未交底嚴禁布置施工。

5、乙方用於本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要,並經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定,乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備損壞負責。

6、開工前,乙方應組織全體施工人員進行安全教育,並將參加安全教育人員名單(包括臨時增補或調換人員)與考試成績報給甲方備案。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。開工前,乙方應到甲方辦理臨時出入證並佩戴出入證進入施工現場,出入證嚴禁轉借他人。

7、開工前,乙方應組織人員對施工區域、作業環境及使用甲方提供的設施設備、工器具等進行檢查,確認符合安全要求,一經開工,就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求並處於安全狀態。

8、乙方應在施工範圍裝設臨時圍欄或警告標誌,不得超越指定的施工範圍進行施工,禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意,乙方不得擅自使用與施工無關的甲方設施設備;不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標示。

9、乙方施工過程中需使用電、水源,應事先與甲方取得聯繫,不得私拉亂接。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。

10、乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清,確保全全文明施工。

11、乙方必須接受甲方的監督、檢查,對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。

12、乙方施工過程中發生人生傷亡、電網和設備事故或危及生產運行的不安全情況,應立即報告甲方,並積極配合調查。

乙方應執行國務院《特別重大事故調查程式暫行規定》、《企業職工傷亡事故報告和處理規定》和《電業生產事故調查規程》。對人員在施工中發生的人身傷亡事故,還必須立即用電話、電傳或電報等向事故所在地的政府安全管理部門、公安部門、工會報告,按規定組織調查處理,並由乙方統計上報;如發生國務院《特別重大事故調查程式暫時規定》所規定的特大事故,還應立即通知當地政府、公安部門,並要求派人保護現場。乙方應將事故調查組的事故調查報告及乙方事故處理意見提交甲方備案。

第五條甲乙雙方聯繫方式及回響時間:甲乙雙方應以工作聯繫單、傳真、電傳等書面形式送達對方。雙方在接到對方的書面聯繫時,應於4小時內予以回響。

第六條施工安全保證金

甲方預留工程款的0.12%作為乙方的安全保證金。乙方在施工過程中未發生人身重傷、電網和設備及以上事故,於工程竣工驗收後將該保證金全額退還;若施工過程中發生下列有乙方責任的安全事故,扣除相應數額的安全保證金:

(1)發生人身死亡事故、電網和設備重大事故,扣除全部安全保證金;

(2)發生人身重傷事故、電網和設備事故,扣除50%安全保證金;

(3)乙方人員發生違章行為的經濟處罰,按處罰規定從安全保證金內扣除。

第七條違約責任

1、由於甲方或乙方責任造成對方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失,由責任方承擔相應責任,並賠償對方或第三方因此造成的全部損失。

2、契約履行中,發現乙方提供的有關資質材料無效,甲方有權解除契約,並由乙方承擔由此造成的一切損失。

3、發現乙方現場作業人員有違章行為的,比照甲方有關安全生產獎懲規定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數額,承擔相應的違約金。

4、乙方未設定安監人員;未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計;施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用於本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要,甲方有權要求乙方立即停工整改,由此引起的後果及損失由乙方承擔。

5、乙方人員安全工作規程抽考不合格,乙方應承擔50元/人次的違約責任;特種人員無證上崗乙方應承擔100元/人次的違約責任。

6、乙方使用甲方提供的設施設備、工器具等造成損壞的,應照價賠償。

7、乙方人員無故到其他生產區域或擅自動用甲方的設施設備等,乙方按100元至500元/人次承擔違約責任。

8、乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的,每逾期一天,乙方按200元至1000元/天承擔違約責任。

9、施工過程中發生人身傷亡、電網和設備事故有隱瞞行為的,除接受政府有關部門處理外,過錯方應承擔3000元至10000元/次的違約責任。

第八條甲乙雙方約定的其他事項:無

第九條本協定執行過程中,如發生爭議,由雙方協商、調解解決;若經協商、調解不能解決爭議的,任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。

第十條甲乙雙方必須嚴格執行本協定,本協定的法律效力獨立於主契約。

第十一條本協定有效期限:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

第十二條本協定經雙方法定代表人或委託代理人簽字蓋章後生效。

甲方簽字:

乙方簽字:

日期: