施工工程承攬契約 篇1
甲方：_____
乙方：_____
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《_____》和《建築安裝工程承包契約條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協定：
一、工程概況
1.工程名稱：_____
2.工程地點：_____
3.承包範圍：_____
4.承包方式：包工、包料、包費用
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日曆天。
6.工程質量：本工程為合格工程
二、契約單價和付款方式
1.契約單價：
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。契約價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格後付至契約價款的__%;工程竣工驗收合格後付至契約價款的__%;工程竣工驗收合格年後___日內，付至結算價款的__%;剩餘__%作為質保金在竣工驗收合格年後___日內一次性無息付清。
4.該項目契約約定的款項由有限公司按照本契約約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方契約價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔契約價款的__%違約金支付給甲方，並承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由於乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本契約在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。
2.當事人不願通過協商調解解決或協商調解不成時本契約在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
七、本契約未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本契約經雙方簽字和蓋章後生效。本契約一式四份，甲方執份，乙方執份。
甲方(蓋章) ___________
法定代表人(簽章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
施工工程承攬契約 篇2
契約編號：__________________
定做人：____________
承攬人：____________
第一條 承攬項目：____________________________________________________
第二條 技術標準、質量要求：__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________
第五條 承攬人發現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的，應在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_______日內答覆。
第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________
第八條 工作成果交付的期限、方式及地點：__________________________________
第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________
第十條 承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：____________________________
第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人(預付材料費/交付定金(大寫)______元。
第十二條 結算方式及期限：________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。
第十四條 本契約解除的條件：
(一)定作人可以隨時解除契約，但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
(二)________________________________________________
第十五條 定作人違約責任：_________________________________________
承攬人違約責任：___________________________________________________
第十六條 契約爭議的解決方式：
本契約項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：(只能選擇一種)
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向_______人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項：_______________________________________
第十八條 本契約自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人：________________(簽章)
營業執照號碼：__________________
法定代表人：____________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：________________(簽章)
營業執照號碼：__________________
法定代表人：____________(簽章)
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
簽約日期：_______年_____月____日
簽約地點：______________________
施工工程承攬契約 篇3
甲方：________________
乙方：________________
經甲、乙雙方共同協商，甲方將新秒鎮_____________等私人聯建房的所有建築施工工程承包給乙方，具體協定內容如下：
一、承包工程概況
工程名稱：________________________________
地 點： ________________________________
建築承包規模__________，結構為______________磚體七層，建築高度為____________m(具體內容以施工設計圖為準)。
二、工程承包內容和範圍
主體工程：建築內外牆、屋面工程、房頂工程、鋼筋工程、木工置木模工程、外牆搓沙(不含貼磚)。
機械安裝、水電安裝。
乙方承擔全部建築所需的一切用具、機具、板材、跳材、甲方負責水、電通，用量費用。
三、承包單價
1、按建築規劃面積計算，每平方米______元，另______元安全勞保費在內。
2、點工按_________元/天計算。
四、質量要求
乙方必須按照甲方的施工要求，不得浪費材料。如有質量不符合造成的經濟損失由乙方自行負責，甲方在乙方的承包施工款中扣除，在施工中必須按照國家建築規範進行施工。
五、安全責任
1、乙方在施工中必須注意安全，做好安全防範、措施，嚴格按照安全操作要求施工，不得違章操作和違章指揮。如在施工中造成施工人員及第三者和本人傷、殘、亡等事故，經濟損失在_____元以內，由乙方負責，超出保險公司賠付後剩餘金額由甲方承擔_____%，乙方承擔_____%。
2、在施工中必須保持施工場地清潔，建築物堆放成型，做到安全文明施工，對工人必須經常進行安全質量教育，組織工人定期開安全質量會，並作好記錄交工地負責人和甲方備案。
3、乙方必須服從甲方合理安排。
六、工期和付款辦法
1、每做兩層按完成的工程量________付款(約_____元)，開工後不得無故停工，保證工地上技術工和小工要有_____人以上。如有雨天就乾雨天的活，總之必須保證安全和質量的原則上提前完工，提前完工獎給乙方_____元整，延誤工期五天扣除_____元整，依次計算。連續停工_____天以上，乙方的租金由甲方承擔。
2、開工時間於_____年___月___日，完工時間____年___月___日。工程完工後，經檢查驗收合格後一次性付清人工費，並留貳千元保證金。如在一年內不出質量問題，甲方全部退還給乙方。
本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字後產生法律效力。以上協商甲、乙雙方共同遵守，雙方均不得違約，本契約工程完工結算後自然失效。
甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________
_________年____月____日________年____月____日