3、因甲方按協定規定的時間如數支付工程款，如逾期一天按拖欠支付工程款的千分之五，支付乙方違約金，逾期兩個月，乙方有權停止施工，工期順延，並承擔乙方因停工期間所有的經濟損失及按上述約定支付乙方違約金。
4、工程質量達不到建設部頒發的規範合格驗收標準，發包人有權對承包人進行處罰，限期修復，延誤工期不順延，由此造成的損失均由承包人承擔。
九、 工程驗收
竣工日期。發包人在收到承包人竣工報告十五個工作日內，組織有關單位驗收，工程竣工驗收通過，承包人送交竣工報告日期為實際
十、 其它
1、本工程經政府有關部門招標後，發包人與承包人所簽的《建設工程施工契約》，本契約與補充契約不一致時已補充契約為準，補充契約與本契約具有同等法律效益。
十一、爭議與解決辦法
在履行工程中爭議由xx市建設主管部門調解，調解不成的任何一方向工程所在地的人民法院提起訴訟。
發包人（公章） 承包人（公章）
法人或其授權代理人簽字 法人或其授權代理人簽字
身份證號： 身份證號：
通訊地址電話： 通訊地址電話：
年 月 日 年 月 日