合夥承包工程協定書集錦 篇1
合伙人:________(以下簡稱甲方)
合伙人:________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經平等協商,就合夥承包____________工程事宜,達成如下一致,供各方信守。
一、合夥宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化。
二、合夥經營項目和範圍
合夥項目以_______________公司中標契約確認的項目內容及範圍為準;
甲、乙雙方合夥承包的項目,對外以__________________公司名義出現。
三、合夥期限
合夥期限至合夥施工的項目完工,各方結算完畢為止。
四、出資額、方式及比例
1.甲方以現金出資,出資額為人民幣________萬元。該款為起動項目的前期費用,占全部出資比例________%。
2.乙方以設備出資(含當地協調社會關係),占________%。
五、盈餘分配與債務承擔
1.盈餘分配,以出資為依據,按比例分配;
2.合夥如產生債務,先由合夥財產償還;合夥財產不足清償時,以各合伙人的出資為依據,按比例承擔。
六、退夥
合夥期間,一方退夥將嚴重影響合夥項目建設進行的,不得退夥;
退夥需經對方同意,方可實行;
未經合伙人同意而自行退夥給合夥造成損失的,應進行賠償。
七、權利與義務
1.甲方為合夥期間的財務負責人,合夥項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳;同時,甲方參與合夥項目的日常管理;
2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關係的協調,並參與日常管理;
3.甲、乙雙方共同決定合夥重大事項。
八、禁止行為
1.未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合夥名義進行業務活動;
2.禁止合伙人在合夥不利時退夥。
九、合夥期滿
合夥期滿,雙方按合夥協定進行結算,盈虧均按比例承擔、分配。
十、糾紛解決
合伙人之間如發生糾紛,應共同協商,本著有利於合夥事業發展的原則予以解決。如協商不成,可以訴諸法院。
十一、生效及補充
1.本協定自各方簽字後生效,各方各執一份;
2.未盡事宜,雙方另行協商,並訂立補充協定。
合伙人:________
___年___月____日
合夥承包工程協定書集錦 篇2
甲方:身份證號碼:
乙方:身份證號碼:
甲乙雙方本著公平、平等、互利的原則訂立協定如下:
一、甲乙雙方經協商後合資承包吳灘鎮平安村10組的'12畝葡萄地,承包期限為20xx年8月,總投資為4萬元,甲方出資2萬元,乙方出資2萬元,雙方各占投資總額的50%。
二、甲乙雙方共同經營、共同勞動、共擔風險、共負盈虧,協定簽字後生效之後的所有資出和收入由甲乙雙方共同負責,分配比例為甲方50%、乙方50%。
三、合夥期限內,甲乙雙方任何一方支出需通知另一方,契約期間所產生的費用及時清算。
四、本協定經甲乙雙方簽字後立即生效,本協定一式兩份,甲乙雙方各一份,具有同等法律效力。
合夥承包工程協定書集錦 篇3
現經甲、乙雙方反覆協商,就________縣________樓砌磚一達成如下協定:
一.甲方將一號樓的砌磚工程包給乙方施工,單價按砌磚的牆面平方計算,每平方米________元。此單價乙方負責運磚、拌漿、砌磚、清理落地漿及碎磚渣。施工線、漿桶、鐵鏟乙方自己負責。甲方供給斗車、砌磚架,二次構件的所有硂全部歸甲方負責施工。
二.結算方式:每砌完一層樓的磚可結算一次,按一層的總款結60%,每砌完三層並清完樓層可結算二層的總款90%,其餘待全部砌完驗收合格後十天內全部付清。
三.質量及進度均按廣西一建一分公司的要求為準。
四.乙方進場後要服從甲方及公司的管理。如乙方做到中途無能力完成時,甲方要扣乙方總金額10%留做找人做尾工的費用。
五、安全生產。乙方要確保全全生產,要按安全規範進行施工,杜絕一切安全事故的發生地。如發生一切安全事故均由乙方承擔一切責任。另外甲方有權對乙方進行處以本工程總造價的________%罰款。
六、本協定一式兩份,甲方持
一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本契約待工程竣工並驗收合格及結清工程款後自然失效。
甲方:____________乙方:____________
日期:____________日期:____________
合夥承包工程協定書集錦 篇4
甲方:________________________
乙方:________________________
為確保甲方在於田縣吉音礦石料有限公司石料加工、生產的質量及安全生產,經甲、乙雙方平等協商,為明確雙方權利義務特鑒訂本契約,以共同遵守。
總則
一、甲方根據新疆和田吉音水利樞紐工程要求規格及用量制定生產計畫,乙方根據甲方制定的生產計畫按規格要求,保質保量完成生產加工任務。
二、乙方應具備石料加工生產的資質並按生產需求配備相應資質的技術人員,乙方人員組成應包括必需的安全員、質檢員、爆破工程師並制定、完善安全生產制度。
三、乙方應根據生產計畫需要配備相應的機器設備(包括但不限於爆破、碎石、分料等全套石料生產、加工設備)。所配備設備在契約期滿後由乙方自行處置。
承攬工程概況
四、工程項目:碎石料石料開採加工。
五、工程總量及規格:擬定碎石料470萬立方(具體以新疆和田吉音水利樞紐工程需求量為準);規格根據新疆和田吉音水利樞紐工程需求情況由甲方制定生產計畫確定。
六、承攬費用及支付方式:
加工承攬碎石料單價為________________________元/立方。
支付方式:根據用料單位新疆和田吉音水利樞紐工程向甲方付款方式結算,在甲方收取新疆和田吉音水利樞紐工程支付的料款後日內,按乙結算的方數結合單價計算支付給乙方。
七、契約期限:自_______年___月____日起至新疆和田吉音水利樞紐工程用料期滿。
八、契約履約及質量保證金:為確保契約的順利履,乙方需在簽訂本契約之日起五日內向甲方支付履約及質量保證金萬元。保證金在乙方根據生產需要配備全套機械設備並組織加工生產且新疆和田吉音水利樞紐工程開始用料次月月底前返還。
雙方的權利義務
雙方在本契約履行過程中,應嚴格遵守本契約約定,根據互惠互利原則行使權利並履行義務:
九、甲方的權利義務
一)根據新疆和田吉音水利樞紐工程石料需求情況及時制定加工生產計畫以供乙方執行。
二)根據約定支付乙方加工承攬費用。
三)乙方在承攬過程中因管理不善,造成石料加工進度、質量、安全等嚴重後果,或雖未發生嚴重問題,但經甲方書面通知後未按甲方書面通知執行加工承攬施工的,甲方有權解除本契約,並有權要求乙方賠償給甲方造成的經濟損失,就損失金額不能達成一致意見的,乙方按不低於履約保證金金額支付。
四)除乙方不能按本契約約定及甲方計畫完成加工任務,甲方不得與第三人再行簽訂加工承攬契約。
十、乙方的權利義務
一)乙方根據承攬碎石、爆破工程需要,享有設備採購、配置的權利、義務,同時享有管理人員、技術人員、生產人員的聘用選任權、所任人員的獎金利潤分配權。乙方行使權利不得與國家及地方勞動用工制度相牴觸。
二)乙方應根據甲方的生產計畫及規格要求組織石料加工,如不能按期保質、保量完成加工任務,乙方應雙倍支付甲方因此向用料方新疆和田吉音水利樞紐工程石料所支付的違約金、賠償費用及因此給甲方造成的其它損失。
三)乙方在本契約履行期內不得以甲方、于田縣吉音礦石料有限公司、
新疆和田吉音水利樞紐工程項目部等名義對外出具欠據,其間因乙方承攬工程所發生的債務全部由乙方承擔。
四)乙方所聘用人員應根據需要與簽訂勞動或勞務用工契約,並按規定辦理社會保險費用。所聘人員並應具相應具備所從事工種所需的作業資格證、照。
五)乙方如因無故拖欠工資或社會保險費用而發生勞動爭議,甲方有權封存相當於爭議金額的承攬費,以爭議解決的裁定、判決、或調解協定為依據監督乙方發放。
六)在乙方承攬施工過程中如發現玉石,應及時向甲方通報,根據甲方要求變更開採施工方案。所開採玉石甲方按玉石的0.5%向乙方支付開採費用。
十一、違約責任
一)因甲方制定的生產計畫有誤造成加工承攬工程積料無法繼續生產的,所造成損失由發包方承擔。
二)如乙方未按本契約約定及甲方生產計畫完成碎石開採及質量要求對甲方供料造成影響的,乙方應承擔因此對甲方造成的不利影響並向甲方賠償相當於擬定總石料量價款5%的違約金。
十二、契約的生效及終止
本契約自雙方簽字且乙方向甲方支付了履約及質量保證金後生效。
本契約期滿、或因發生不可預見因素致使契約無法履行的、或新疆和田吉音水利樞紐工程變動提前終止用料、或于田縣吉音礦石料有限公司被政策性關停等情況,本契約終止,雙方互不承擔責任。
十三、本契約一式貳份,雙方各執壹份。本契約未盡事宜雙方可另行協商簽訂補充協定,補充協定自雙方簽訂之日生效與本契約具有同等效力。
如因履行契約發生爭議,雙方應協商解決,協商不成由甲方所在地司法機關處理。
甲方(簽字):________________________
乙方(簽字):________________________
_______年___月____日
合夥承包工程協定書集錦 篇5
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方將江蘇省如皋市圖書館、博物館、文化館、科技規劃館建設工程(簡稱文化廣場)交由乙方總承包施工,為明確甲乙雙方的權利與義務關係,達成如下協定,供雙方嚴格遵照執行:
第一條 涉及的工程:
一、工程名稱:如皋市圖書館、博物館、文化館、科技規劃館建設工程。
二、工程地址:如皋市惠政東路以北、解放路以南、府西路以西、新城花園以東。
三、主體工程概況:圖書館、博物館、文化館、科技規劃館等。
四、建築面積:約3.5萬平方米。
五、工程造價:暫定約為1億元,最後造價為審計部門的審計決算價。
六、工期:工程擬於XX年7月底前進場籌建,XX年底全部主體工程封頂,XX年5月底前全部工程驗收合格後交付給甲方使用,約為9個月。
七、工程承包範圍及內容:土建、安裝(水、電、弱電、通訊、消防、室外附屬總體、綠化、空調安裝、電梯設備安裝等)室內外裝飾裝修。
八、承包方式:包工包料。
九、質量標準:達到優質工程,並獲得中國建築行業魯班獎。
第二條 工程款支付方式:
1、全部工程驗收合格交付甲方後,甲方支付工程契約總價款的50%。
2、其餘50%的工程款在全部工程交付給甲方後2年度內付清。即一年期滿甲方支付乙方30%工程款,二年期滿甲方支付乙方除5%質量保證金外的其餘工程款。甲方按同期銀行貸款基準利率支付乙方利息。
3、本協定中未明確事宜由雙方協商解決。
第三條 工程結算約定:
甲方按bt方式執行,按國內通行慣例,由如皋市城建投資有限公司擔保(擔保協定作為本協定的重要附屬檔案,與本協定書具有同等法律效力),按5:3:2的比例,分三年支付乙方墊付的建設款。工程造價根據國家建設工程《工程量清單計價規範》(gb50500-)及省市現行有關定額規定執行,材料價格執行如皋市施工同期造價信息指導價執行,沒有指導價的由契約雙方認質認價,並經審計部門審計決算後,以造價不下浮作為最終結算依據。
第四條
1、甲方應極力配合乙方辦理相關施工手續,相關費用的承擔按國家規定執行。
2、管理班子:乙方為建築工程國家總承包一級資質,乙方選派公司管理人員齊全、技術力量雄厚、管理制度先進、設備優良、施工隊伍素質高、擅長本類結構施工的優秀項目部參加施工。
3、乙方保證“合理安排、精心施工”,把質量擺在第一位,工程一次驗收合格率達100%,並做到“目標管理,全過程監控”。
4、乙方保證嚴格執行國家安全施工規範,確保本工程無重大事故發生,負責所有治安保衛、消防、市容、保潔、衛生和現場文明施工管理工作,達到“標準化合格工地”和“文明施工工地”如果工程出安全責任事故,一切責任均由乙方承擔,與甲方無關。
第五條 違約責任
1、如乙方由於自身資金不能及時到位或其他原因導致不能順利施工或停止施工10天以上,甲方有權要求中止契約並要求乙方退場,乙方自願承擔500萬元違約金,退場後的工程價款按已完工程量審計決算結算。
2、乙方保證在施工過程中所有工程由自己施工隊伍直接施工,不得發包、分包、轉包,如有上述情況甲方有權終止契約並由乙方承擔一切違約責任。
第六條
本協定一式四份,甲、乙雙方各執二份,雙方簽字、蓋章後生效。本補充協定與施工契約具有同等法律效力。
甲方:江蘇省如皋市人民政府
乙方:浙江中企建設集團有限公司
擔保單位:如皋市城建投資有限公司
日期:二〇〇九年六月二十六日
合夥承包工程協定書集錦 篇6
發包人:_________(全稱)
地址:_________
法定代表人:_________
委派現場代表:_________聯繫電話:_________
承包人:_________(全稱)
地址:_________
法定代表人:_________
項目經理:_________聯繫電話:_________
總工程師:_________
質量負責人:_________
監理人:_________(全稱)
地址:_________
總監理工程師:_________聯繫電話:_________
監理工程師:_________
發包人擬修建_________工程,接受了承包人的投標,雙方根據《中華人民共和國契約法》及有關法律法規的規定,遵循自願、平等、公平和誠實信用的原則,經協商一致,訂立本契約。
一、工程概況
1.1 工程名稱:_________
1.2 工程地點:_________
1.3 可研檔案名稱稱、文號:_________。
1.4 初設檔案名稱稱、文號:_________。
1.5 工程規模:_________;建設任務:_________。
1.6 工程概算審批總投資_________萬元;資金來源:_________。
二、工程承包範圍及契約工程量
2.1 工程承包範圍:_________(包括永久工程、臨時工程名稱;其中渠系或堤防工程,必須標註起止里程樁號)。
2.2 主要契約工程量:_________(以招投標檔案為準)。
三、契約價款
3.1 契約價款承包方式:_________(詳見契約附屬檔案3)。
3.2 契約總價人民幣(大寫):_________萬元(人民幣小寫_________萬元)。其中:永久工程_________萬元;臨時工程_________萬元;安全措施費_________萬元;技術措施費_________萬元(詳見契約附屬檔案2)。
四、契約工期及進度
4.1 開工日期:_________,竣工日期:_________。
4.2 契約工期總日曆天數:_________天。
4.3 為滿足本工程總工期的要求,承包人承諾採取一切有效措施,使本契約以下關鍵項目進度滿足控制性工期要求。
關鍵項目控制性工期表
4.4 承包人在保證工程質量的前提下,發包人要求按契約規定的完工日期提前完工,按監理人核實的提前天數,發包人可向承包人支付提前完工獎金,提前完工獎勵金計算方法:_________。
五、雙方的義務和責任
5.1 發包人的義務和責任
5.1.1 發包人應遵守與本契約有關的法律、法規和規章,並應承擔相應的責任。
5.1.2 發包人負責在主體工程開工前按有關規定辦理水利工程開工許可手續,並委託監理人於_________年_________月_________日前向承包人發布開工通知。否則,承擔工程延誤責任。
5.1.3 發包人應在開工通知發出前安排監理人進入工地開展監理工作,並在開工通知發布前將監理任命及發包人相關人員職權、聯絡方式通知承包人。
發包人主要人員的職權表
5.1.4 發包人應按契約約定的用地範圍和期限,辦清或協調征地移民責任單位辦清施工用地範圍內的征地移民,按時向承包人提供施工用地。否則,承擔工期延誤責任。提供的用地範圍為:_________;期限:_________。
5.1.5 發包人應按契約規定,完成由發包人承擔的施工準備工程,並按契約規定的期限提供承包人使用。否則,承擔工期延誤責任。
提供承包人使用的工程為:_________;期限:_________。
5.1.6 發包人應按招投標檔案中《技術條款》的有關規定,委託監理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其書面資料。
5.1.7 發包人應向承包人提供已有的與本契約工程有關的水文和地質勘探資料,但只對資料的真實性負責,不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
5.1.8 發包人應委託監理人在契約規定的期限內向承包人提供應由發包人負責提供的圖紙。
發包人負責提供的圖紙和期限
5.1.9 發包人應按契約約定按時支付契約價款。
5.1.10 發包人應按國家有關規定負責統一管理本工程的文明施工、治安保衛、施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作。發包人對文明施工的統一管理和協調工作不免除承包人應負的責任。
5.1.11 發包人應按環境保護的法律、法規和規章的有關規定統一籌劃本工程的環境保護工作,負責審查承包人所採取的環境保護措施,並監督其實施。
5.1.12 發包人應協調處理施工場地周圍地下管線、臨近建築物、構築物、古樹名木的保護工作,並承擔有關費用;協助承包人辦理爆破、安全以及特種行業許可手續。
5.1.13 發包人應按契約規定負責辦理由發包人投保的保險。發包人負責辦理的保險有:。
5.1.14 發包人應按現行水利水電工程驗收規定,組織或主持有關驗收工作。
5.1.15 其它責任:_________。
5.2 承包人的義務和責任
5.2.1 承包人應遵守與本契約工程有關的法律、法規和規章,並承擔相應的責任。
5.2.2 承包人根據招標檔案的約定按時向發包人提交履約擔保證件或現金。本契約履約擔保金額為人民幣(大寫)_________萬元。履約擔保證件在保修責任終止前有效,並在有效期結束後14天內退還給承包人;履約保證金在工程驗收合格後14天內返還承包人。
5.2.3 承包人應在接到開工通知後_________日內,按投標檔案及時向工地調遣或僱傭人員和調配施工設備、材料進入工地,按施工總進度要求完成施工準備工作。若承包人未按契約要求按時調遣人員、設備、材料,或擅自變更投標檔案中承諾的項目經理或總工程師,應承擔相應違約責任。
承包人向工地調遣或僱傭主要人員
5.2.6 承包人按有關規定負責辦理由承包人投保的保險。
5.2.7 承包人應按國家有關規定文明施工,避免施工對公眾利益的損害,保證工程施工和人員的安全。
5.2.8 承包人應遵守環境保護的法律、法規和規章,按有關規定採取必要措施保護工地及其附近的環境,免受因其施工引起的污染、噪聲和其它因素所造成的環境破壞和人員傷害及財產損失,避免施工對公眾利益的損害。
5.2.9 承包人應嚴格按施工圖紙和本契約招投標檔案中《技術條款》規定的質量要求完成各項工作。
5.2.10 承包人應按監理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其它各項工作提供必要的條件。
5.2.11 承包人應在工程通過完工驗收後天內完成工地清理並撤退其人員、施工設備和剩餘材料。
5.2.12 其它責任:_________。
六、監理人的職責
6.1 監理人應履行契約規定的職責。
6.2 監理人可以行使契約規定的和契約中隱含的權力,若發包人要求監理人在行使某種權力前必須得到發包人批准,則應在契約或補充協定中予以規定,否則監理人行使這種權力應視為已得到發包人的事先批准。
6.3 監理人負責工程的進度控制、質量控制、投資控制;負責設計變更審核和契約管理;協調建設各方關係;工程分包、工期調整、設計變更等,監理人在作出決定前,應得到發包人的批准;屬重大設計變更的,應按行政審批部門批准的設計變更進行控制。
6.4 總監理工程師是監理人駐工地履行監理職責的全權負責人。總監理工程師應全面負責發包人委託的監理工作。組織施工組織設計審查,簽發施工圖紙、監理檔案,組織工程質量檢查評定與分部工程驗收、隱蔽工程驗收,審簽工程進度結算資料。
6.5 監理工程師在總監授權範圍內開展監理工作。
6.6 監理人的指示應蓋有監理人授權的現場機構公章和總監或其授權監理人員簽名。
七、質量
7.1 承包人應在工地設定專門的質量檢查機構,配備專職的質量檢查人員,建立完善的質量檢查制度。承包人在接到開工通知後天內,向監理人提交工程質量檢查計畫和措施報告報送監理人審批。
7.2 承包人應嚴格按招投標檔案中《技術條款》的規定和監理人的指示,認真履行質量檢查職責,詳細作好質量檢查記錄,編寫質量檢查報表,每個月向監理人提交質量自檢報告。
7.3 監理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗,承包人應為監理人的質量檢查和檢驗提供一切方便。監理人的檢查和檢驗不免除承包人按契約規定應負的責任。
7.4 承包人負責採購的材料和工程設備,應由承包人會同監理人進行檢驗和交貨驗收,驗收時應同時查驗材質證明和產品合格證書。承包人還應按招投標檔案中《技術條款》的規定進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試,並將檢驗結果提交監理人,其所需費用由承包人承擔。
7.5 發包人負責採購的材料和工程設備,應由發包人和承包人在契約規定的交貨地點共同進行交貨驗收,並由發包人正式移交給承包人。在驗收時,承包人應按監理人指示進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試,並將檢驗結果提交監理人,其所需費用由承包人承擔,若抽檢不合格時,由發包人承擔。發包人負責採購的工程設備安裝後,若發現工程設備存在缺陷時,應由監理人與承包人共同查找原因,如屬設備製造不良引起缺陷應由發包人負責;如屬承包人運輸和保管不慎或安裝不良引起的損壞應由承包人負責。
7.6 承包人應在工地建立自己的試驗室,開展施工檢測工作,施工檢測方案在工程開工前_________日內報市水利工程質量監督機構審核後實施。施工檢測所需費用由承包人承擔。承包人無條件和能力建立現場試驗室,承包人應委託有水利工程質量檢測資質和資格的檢測單位承擔現場材料和現場工藝試驗等施工檢測工作,簽訂施工檢測契約。施工檢測所需費用由承包人承擔,檢測費在工程開工後_________個月內,由發包人在支付給承包人的月進度付款中扣除,按檢測契約規定支付給檢測單位。7.7 隱蔽工程和工程的隱蔽部位必須按相關規定經監理人驗收合格後,承包人才能進行覆蓋。承包人私自將隱蔽部位覆蓋,監理人有權指示承包人採用鑽孔探測以至揭開進行檢驗,由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
7.8 工程使用的一切材料和工程設備均應滿足招投標檔案中《技術條款》和施工圖紙規定的品級、質量標準和技術特性。監理人有權禁止使用不合格的材料和工程設備,可以隨時發出指示要求承包人立即採取措施進行補救,直到徹底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程設備,由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。若承包人無故拖延或拒絕執行監理人的上述指示,則發包人有權委託其他承包人執行該項指示,由此增加的費用和利潤以及工期延誤責任,由承包人承擔。
八、安全
8.1 發包人應負責與當地部門協商,建立現場治安管理機構,統一管理全工地的治安保衛事宜,負責履行本工程的治安保衛職責。
8.2 發包人應按《水利工程建設安全生產管理規定》(水利部令第26號),認真履行本工程的安全管理職責,負責統一管理本工程的施工作業安全以及消防、防汛和抗災等工作,組織編制保證安全生產的措施方案和搶險預案,與承包人等參建各方簽訂安全管理目標責任書,在工程開工15日內報有管轄權的水行政主管部門備案。
8.3 監理人應按有關法律、法規和規章及本契約的有關規定,檢查、監督施工安全工作的實施,審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準,對本工程建設安全生產承擔監理責任。
8.4 承包人對本工程的安全施工負責。承包人應認真採取施工安全措施,確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全,防止工地附近建築物和居民的生命財產遭受損害。
8.5 承包人必須依法取得安全生產許可證(安全生產許可證編號為_________),並按要求設定安全管理機構,配備專職安全人員_________名。
8.6 承包人單列的施工安全措施費經監理人批准後,專款用於施工安全防護用具及設施的採購、更新,安全施工措施的落實以及安全生產條件的改善,不得挪作他用。
8.7 對本工程發生的重大、特大及特別重大安全事故,發包人和承包人應按《重慶市水利行業重大特大及特別重大安全事故現場處置程式(試行)》的相關規定進行處置。
8.8 發包人和承包人應為執行本契約所各自雇用的全部人員承擔工傷事故責任,並按各自的責任進行賠償。
九、工程計量與結算
9.1 計量
9.1.1 本契約的計量單位,均採用國家法定的計量單位。
9.1.2 計量方法應按本契約招投標檔案中《技術條款》的有關規定執行。
9.1.3 本契約《工程量清單》中所列的工程量是契約的估算工程量,結算的工程量應是承包人實際完成的並按有關計量規定計量的工程量。
9.1.4 工程量的計量必須經發包人、承包人、監理人三方代表簽字認可。
9.2 支付
9.2.1 工程預付款
(1)工程預付款總金額為契約價格的_________%,分兩次支付給承包人。第一次支付預付款總額的_________%,第二次支付金額為該預付款總額的_________%。
(2)第一次預付款應在本契約簽署後_________天內,並在承包人向發包人提交了經發包人認可的預付款保函後支付;第二次預付款需待承包人主要設備進入工地後,其估算價值已達到本次預付款金額時,由承包人提出書面申請,經監理人核實後出具付款證書提交給發包人,發包人收到監理人出具的付款證書後的_________天內支付給承包人。
(3)工程預付款由發包人從月進度付款中扣回。在契約累計完成金額達到契約價格的_________%時開始扣款,直至契約累計完成金額達到契約價格的_________%時全部扣清。在每次進度付款時,累計扣回的金額按下列公式計算:_________。
契約附屬檔案
1.中標通知書
2.投標報價書
3.招標檔案
4.技術條款
5.圖紙
6.已標價的工程量清單
7.《廉政契約》
8.其它材料
發包人:(公章)_________ 承包人(公章):_________
法定代表人:(簽名)_________ 法定代表人:(簽名)_________
現場代表:(簽名)_________項目經理:(簽名)_________
地址:_________地址:_________
郵政編碼:_________郵政編碼:_________
電話:_________電話:_________
傳真:_________傳真:_________
開戶銀行:_________開戶銀行:_________
帳號:_________帳號:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
附屬檔案
合夥承包工程協定書集錦 篇7
轉讓方:_____________________________(下稱“甲方”)
地址:_______________________________
法定代表人:_________________________
職務:_______________________________
受讓方:_____________________________(下稱“乙方”)
地址:_______________________________
法定代表人:_________________________
職務:_______________________________
鑒於:
1.______年_____月_____日,_________法院作出_____________中法執字第_____號《民事裁定書》,將_________(建築面積總計_________平方米)裁定給甲方;
2.甲方擬將取得的上述在建工程轉讓給乙方。
甲、乙雙方因在建工程轉讓事宜,經協商一致,簽署本協定,共同遵守執行。
第一條 標的物
甲方轉讓給乙方的標的物為:
位於_________________(建築面積總計_________平方米)。上述標的物以下統稱“房產”。
第二條 價款及支付
一、價款
甲方轉讓房產總價格為人民幣_________元。
二、支付
1.本協定自生效之日起30個工作日內支付總價款的_________%,計人民幣_________元;
2.下列條件全部滿足之日起90個工作日內支付總價款的_________%,計人民幣_________元:
a.甲方已依據《民事裁定書》將房產權屬證書辦至甲方名下;
b.甲方與乙方/乙方指定的民事主體正式簽署《商品房購銷契約》,將房產轉讓給乙方/乙方指定的民事主體;
c.本市房地產交易中心受理房產過戶申請。
3.房產權屬證書辦至乙方/乙方指定的民事主體名下之日起30個工作日內支付總價款的_________%,計人民幣_________元。
第三條 稅費
1.甲方依據《民事裁定書》辦理房產權屬證書所需稅費由甲方負擔;
2.甲方將房產轉讓給乙方/乙方指定的民事主體所需稅費按照法律規定由甲方與乙方/乙方指定的民事主體各自負擔。
第四條 雙方義務
一、甲方義務。房產權屬證書及過戶手續由甲方負責辦理,具體如下:
1.甲方於本協定生效之日起5個工作日內依據《民事裁定書》開始辦理房產權屬證書;
2.甲方依據《民事裁定書》取得房產權屬證書之日起5個工作日內完成下列事項:
a.與乙方/乙方指定的民事主體簽署《商品房購銷契約》;
b.開具售房發票;
c.向本市房地產交易中心提交房產過戶申請及相關資料。
二、乙方義務
1.如期支付房產轉讓款;
2.協助辦理房產權屬證書。
第五條 協定變更與解除
一、修改本協定須經雙方協商一致並簽署書面補充協定:
二、出現下列情形之一,甲方有權解除協定:
a.乙方逾期付款超過120個工作日;
b.乙方未能協助甲方辦理房產證書。
三、出現下列情形之一,乙方有權解除協定:
a.甲方未於本協定規定期限將房產權屬證書及辦至甲方名下;
b.甲方未於本協定規定期限將房產權屬證書及辦至乙方/乙方指定的民事主體名下;
c.甲方對房產的權益存在瑕疵,包括但不限於:不具有所有權、行使權利受到限制、無法取得房產權屬證書、無法將房產權屬證書辦至乙方/乙方指定的民事主體名下
d.未經乙方書面同意,甲方將房產抵押/轉讓/贈與/投資/抵債給乙方/乙方指定的民事主體之外的人。
四、解除協定書面通知到達相對方之日起,本協定即告解除。
五、本協定解除之日起5個工作日內,甲方將已收取的房產轉讓款退還乙方。
六、本協定的解除不影響違約方承擔違約責任。
第六條 違約責任
任何一方違反本協定規定,須賠償相對方因此遭受的損失。
第七條 契約的變更
當事人如需要修改契約條款或者契約未盡事宜,須經雙方協商一致,簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等效力。
第八條 協定附屬檔案
本協定附屬檔案包括但不限於:___________________________________________.
第九條 不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協定或遲延履行本協定,應自不可抗力事件發生之日起三日內,將事件情況以書面形式通知另一方,並自事件發生之日起三十日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十條 爭議的解決
本協定各方當事人對本協定有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面協定,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條 權利的保留
任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為採取任何行動,不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任,不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。
第十二條 後繼立法
除法律本身有明確規定外,後繼立法(本協定生效後的立法)或法律變更對本協定不應構成影響。各方應根據後繼立法或法律變更,經協商一致對本協定進行修改或補充,但應採取書面形式。
第十三條 通知
本協定要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。
前款中的“實際收到”是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本協定中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址範圍。
一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起三日內,將變更後的地址通知另一方,否則變更方應對此造成的一切後果承擔法律責任
第十四條 協定的解釋
本協定各條款的標題僅為方便而設,不影響標題所屬條款的意思。
第十五條 生效條件
本協定自各方的法定代表人或其授權代理人在本協定上籤字並加蓋公章之日起生效。
第十六條 其他
本協定一式_________份,具有相同法律效力。各方當事人各執_________份,其他用於履行相關法律手續。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______代表人(簽字):_______
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________
合夥承包工程協定書集錦 篇8
合伙人:
(以下簡稱甲方),居住地: 身份證號碼:
(以下簡稱乙方),居住地: 身份證號碼:
甲、乙雙方經平等協商,就合夥承包河南焦作南水北調工程事宜,達成如下一致,供各方信守。
一、合夥宗旨
在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化。
二、合夥經營項目和範圍
合夥項目以福建公司中標契約確認的項目內容及範圍為準;
甲、乙雙方合夥承包的項目,對外以福建公司名義出現。
三、合夥期限
合夥期限至合夥施工的項目完工,各方結算完畢為止。
四、出資額、方式及比例
1.甲方以現金出資,出資額為人民幣萬元。該款為起動項目的前期費用,占全部出資比例 %。
2.乙方以設備出資(含當地協調社會關係),占 %。
五、盈餘分配與債務承擔
1.盈餘分配,以出資為依據,按比例分配;
2.合夥如產生債務,先由合夥財產償還;合夥財產不足清償時,以各合伙人的出資為依據,按比例承擔。
六、退夥
合夥期間,一方退夥將嚴重影響合夥項目建設進行的,不得退夥;
退夥需經對方同意,方可實行;
未經合伙人同意而自行退夥給合夥造成損失的,應進行賠償。
七、權利與義務
1.甲方為合夥期間的財務負責人,合夥項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳;同時,甲方參與合夥項目的日常管理;
2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關係的協調,並參與日常管理;
3.甲、乙雙方共同決定合夥重大事項。
八、禁止行為
1.未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合夥名義進行業務活動;
2.禁止合伙人在合夥不利時退夥。
九、合夥期滿
合夥期滿,雙方按合夥協定進行結算,盈虧均按比例承擔、分配。
十、糾紛解決
若雙方有糾紛則協商解決,簽訂的補充協定與此協定具有同樣法律效力。若協商不成,則所在地法院解決
------
第一條 合夥宗旨:___________________________________________________
第二條 合夥名稱 、主要經營地:______________________________________
第三條 合夥經營項目和範圍:_________________________________________
第四條 合夥期限,自_________年_________月_________日起,至_________年_________月_________日止,共_________年。
第五條 出資金額、 方式、期限
(一)合伙人_________(姓名)以_________方式出資,計人民幣_________元;______________(其他合伙人同上順序列出)
(二)各合伙人的出資,於_________年_________月_________日以前交齊。
(三)本合夥出資總計人民幣_________元。合夥期間各合伙人的出資為共有財產,不得隨意請求分割。合夥終止後,各合伙人的出資仍為個人所有,屆時予以返還。
第六條 盈餘分配與債務承擔
合夥各方共同經營、共同勞動,共擔風險,共負盈虧。文章來源:diyifanwen.com
個人轉載本站內容,請務必保留上面文章來源信息!任何媒體未經許可不得任意轉載!
(特別提示:盈餘分配與債務承擔可以約定按各合伙人各自投資或者平均分配。未約定分擔比例的,由各合伙人按投資分擔。任何一方對外償還後,另一方應當按比例在10日內向對方清償自己應負擔的部分。)
(一)盈餘分配:以_________________為依據,按比例分配。
(二)債務承擔:合夥債務先以合夥財產償還,合夥財產不足清償時,以_________________為依據,按比例承擔。
第七條 入伙、退夥、出資的轉讓
(一)入伙
1.新合伙人入伙,必須經全體合伙人同意;
2.承認並簽署本合夥協定;
3.除入伙協定另有約定外,入伙的新合伙人與原合伙人享有同等權利,承擔同等責任。入伙的新合伙人對入伙前合夥企業的債務承擔連帶責任。
(二)退夥
1.自願退夥。合夥的經營期限內,有下列情形之一時,合伙人可以退夥:
a 合夥協定約定的退夥事由出現;
b 經全體合伙人同意退夥;
c 發生合伙人難以繼續參加合夥企業的事由。
合夥協定未約定合夥企業的經營期限的,合伙人在不給合夥企業事務執行造成不利影響的情況下,可以退夥,但應當提前30日通知其他合伙人。合伙人擅自退夥給合夥造成損失的,應當賠償損失。
2.當然退夥。合伙人有下列情形之一的,當然退夥:
a 死亡或者被依法宣告死亡;
b 被依法宣告為無民事行為能力人;
c 個人喪失償債能力;
d 被人民法院強執行在合夥企業中的全部財產份額。
以上情形的退夥以實際發生之日為退夥生效日。
3.除名退夥。合伙人有下列情形之一的,經其他合伙人一致同意,可以決議將其除名:
a 未履行出資義務;
b 因故意或重大過失給合夥企業造成損失;
c 執行合夥企業事務時有不正當行為;
d 合夥協定約定的其他事由。
對合伙人的除名決議應當書面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起,除名生效,被除名人退夥。除名人對除名決議有異議的,可以在接到除名通知之日起30日內,向人民法院起訴。
合伙人退夥後,其他合伙人與該退夥人按退夥時的合夥企業的財產狀況進行結算。
(三)出資的轉讓。
允許合伙人轉讓其在合夥中的全部或部分財產份額。
在同等條件下,合伙人有優先受讓權。
如向合伙人以外的第三人轉讓,第三人應按入伙對待,否則以退夥對待轉讓人。合伙人以外的第三人受讓合夥企業財產份額的,經修改合夥協定即成為合夥企業的合伙人。
第八條 合夥負責人及合夥事務執行
全體合伙人共同執行合夥企業事務。(適用於規模小的合夥企業。)
合夥協定約定或全體合伙人決定,委託_________為合夥負責人,其許可權為:
1.對外開展業務,訂立契約;
2.對合夥事業進行日常管理;
3.出售合夥的產品(貨物)、購進常用貨物;
4.支付合夥債務;
5._________________________________________。
第九條 合伙人的權利和義務
(一)合伙人的權利:
1.合夥事務的經營權、決定權和監督權,合夥的經營活動由合伙人共同決定,無論出資多少,每個人都有表決權;
2.合伙人享有合夥利益的分配權;
3.合伙人分配合夥利益應以出資額比例或者按契約的約定進行,合夥經營積累的財產歸合伙人共有;
4.合伙人有退夥的權利。
(二)合伙人的義務:
1.按照合夥協定的約定維護合夥財產的統一;
2.分擔合夥的經營損失的債務;
3.為合夥債務承擔連帶責任。
第十條 禁止行為
1.未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合夥名義進行業務活動;如其業務獲得利益歸合夥,造成的損失按實際損失進行賠償。
2.禁止合伙人參與經營與本合夥競爭的業務;
3.除合夥協定另有約定或者經全體合伙人同意外,合伙人不得同本合夥進行交易。
4.合伙人不得從事損害本合夥企業利益的活動。
第十一條 合夥營業的繼續
(一)在退夥的情況下,其餘合伙人有權繼續以原企業名稱繼續經營原企業業務,也可以選擇、吸收新的合伙人入伙經營。
(二)在合伙人死亡或被宣告死亡的情況下,依死亡合伙人的繼承人的選擇,既可以退繼承人應繼承的財產份額,繼續經營;也可依照合夥協定的約定或者經全體合伙人同意,接納繼承人為新的合伙人繼續經營。
第十二條 合夥的終止和清算
(一)合夥因下列情形解散:
1.合夥期限屆滿;
2.全體合伙人同意終止合夥關係;
3.已不具備法定合伙人數;
4.合夥事務完成或不能完成;
5.被依法撤銷;
6.出現法律、行政法規規定的合夥企業解散的其他原因。
(二)合夥的清算:
1.合夥解散後應當進行清算,並通知債權人。
2.清算人由全體合伙人擔任或經全體合伙人過半數同意,自合夥企業解散後15日內指定_________合伙人或委託第三人,擔任清算人。15日內未確定清算人的,合伙人或者其他利害關係人可以申請人民法院指定清算人。
3.合夥財產在支付清算費用後,按下列順序清償:合夥所欠招用的職工工資和勞動保險費用;合夥所欠稅款;合夥的債務;返還合伙人的出資。
4.清償後如有剩餘,則按本協定第六條第一款的辦法進行分配。
5.清算時合夥有虧損,合夥財產不足清償的部分,依本協定第六條第二款的辦法辦理。各合伙人應承擔無限連帶清償責任,合伙人由於承擔連帶責任,所清償數額超過其應當承擔的數額時,有權向其他合伙人追償。
第十三條 違約責任
1.合伙人未按期繳納或未繳足出資的,應當賠償由此給 其他合伙人造成的損失;如果逾期_____年仍未繳足出資,按退夥處理。
2.合伙人未經其他合伙人一致同意而轉讓其財產份額的,如果他合伙人不願接納受讓人為新的合伙人,可按退夥處理,轉讓人應賠償其他合伙人因此而造成的損失。
3.合伙人私自以其在合夥企業中的財產份額出質的,其行為無效,或者作為退夥處理;由此給其他合伙人造成損失的,承擔賠償責任。
4.合伙人嚴重違反本協定、或因重大過失或違反《合夥企業法》而導致合夥企業解散的,應當對其他合伙人承擔賠償責任。
5.合伙人違反第九條規定,應按合夥實際損失賠償勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。
第十四條 契約爭議解決方式
凡因本協定或與本協定有關的一切爭議,合伙人之間共同協商,如協商不成,提交_________仲裁委員會仲裁,或在各方商定的其它城市。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力。
第十五條 其他
(一)經協商一致,合伙人可以修改本協定或對未盡事宜進行補充;補充、修改內容與本協定相衝突的,以補充、修改後的內容為準。
(二)入伙契約是本協定的組成部分。
(三)本契約一式_________份,合伙人各執一份,送登記機關存檔一份。
(四)本契約經全體合伙人簽名、蓋章後生效。
合伙人(簽章):_________
_________年_____月_____日
簽訂地點:________