貨物購買運輸及裝卸契約 篇1
買賣契約
甲方：
通訊地址：
聯繫電話：
乙方：
通訊地址：
聯繫電話：
根據《民法典》及相關法律規定，甲、乙雙方經過平等協商，現就甲方向乙方購買有關事宜，達成如下一致條款，以茲雙方共同遵照執行：
第一條產品名稱、單價、數量：
品牌名稱
規格型號
產品類別
單價
數量/噸
備註
契約價款：，此價為固定含稅單價，含運費、裝卸費等全部費用。
第二條產品質量標準：
乙方供應產品質量必須符合中華人民共和國現行國標及相關行業標準並滿足需要。
第三條交貨方式：
甲方指定人員提前天將所需貨物規格及數量告知乙方指定人員。乙方在收到甲方通知後天內將貨物送至，延期每天按該批貨物價款10%標準支付違約金。
第四條產品驗收方法：
1、數量驗收：乙方交付貨物數量以甲方指定人員簽字認可的數量為準。
2、質量驗收：甲方對貨物質量有異議，在收貨後個月內提出。若甲方未在個月內提出質量異議，則視為乙方所提供的產品質量及數量符合本契約要求之標準，但本條約定並不免除乙方所供應貨物在質保期內應承擔的質量責任和法律責任。
第五條貨款結算及付款方式：
1、結算方式：每月日前，由甲、乙雙方對乙方上月供應貨物的數量和金額進行對賬及結算，結算單經甲方指定人員簽字並加蓋公章後生效，生效結算單作為結算及付款依據。
2、付款方式：雙方辦理對賬結算手續後個工作日內，由甲方按照乙方上月供貨金額的%向乙方支付貨款，其餘貨款。
3、甲方付款以乙方開具正規稅務發票為前提，未收到對應稅務發票甲方有權拒絕付款。
第六條違約責任：
若乙方所提供任一批次貨物存在質量問題，甲方有權拒付全部剩餘貨款，乙方應退還甲方已付全部貨款並支付甲方已供貨物總價款30%違約金，並賠償因此給甲方所造成的全部經濟損失;若甲方延遲付款按照銀行存款利息支付乙方違約金。
第七條爭議解決辦法：
若雙方在履行本契約過程中發生爭議，經協商調解不成，同意由甲方所在地人民法院管轄。
第八條其它：
1、本契約未盡事宜，由雙方另行協商解決並簽訂補充協定。本契約自雙方蓋章之日起生效。
2、本契約一式貳份，甲、乙方各壹份。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂日期：年月日
註：契約主體為自然人的，必須提供身份證複印件
貨物購買運輸及裝卸契約 篇2
甲方(定作方)： 公司
乙方(承攬方)： (身份證號： )
因甲方生產經營需要，經甲、乙雙方共同協商，由乙方承攬甲方貨物的出入庫裝卸工作。
為明確甲、乙雙方的權利和義務，確保承攬工作順利完成，特制定以下貨物出入庫裝卸工作的承攬協定，供雙方共同遵守：
第一條 本協定是承攬契約關係，即由乙方組織、指揮人員完成甲方貨物的裝卸任務，甲方根據乙方完成的裝卸工作量向乙方支付報酬。
第二條 此承攬協定工作的地點在甲方公司的廠區內部。
第三條 承攬期限：自 年 月 日至 年 月 日止。
第四條 承攬費用及支付方式
4.1根據甲方實際情況，乙方按時完成甲方所有裝卸任務。
4.2按每噸計 元計算乙方裝卸的工作量，乙方每次按裝卸的工作量填寫《裝卸工作確認單》，每月匯總《裝卸工作確認單》計算報酬。為工作方便，甲、乙雙方可各自授權己方工作人員作為《裝卸工作確認單》的簽字代表，甲方代表 ，乙方代表 。
4.3乙方根據《裝卸工作確認單》向甲方領取報酬，當月報酬在下個月月末支付，依此類推。
第五條 甲方的權利和義務
5.1甲方根據每次生產及發貨的實際需要告知乙方進行裝卸貨物工作。
5.2甲方可根據生產、物流、天氣等情況隨時調整裝卸貨物的順序及時間。
5.3在乙方按甲方要求完成承攬的裝卸任務後，甲方有義務按裝卸的工作量支付乙方相應報酬。
第六條 乙方的權利和義務
6.1乙方有權按裝卸的工作量自行組織相應數量的裝卸人員，並保證派到甲方處工作的人員身體健康，能勝任裝卸工作。
6.2乙方根據甲方貨物裝卸的需要，自行安排叉車、托盤等輔助機械或工具。
6.3乙方有義務在裝卸過程中核對貨物的型號、數量等情況，如有與貨單不符，要及時通知甲方。
6.4乙方有責任維護好其裝卸人員自身的人身安全及採取必要的安全防範措施，須統一為其裝卸人員辦理人身意外傷害保險。在裝卸場所、裝卸過程中如發生各種人身傷亡、安全事故全部由乙方承擔法律責任以及一切費用。
6.5乙方應安排人員在裝卸現場進行管理，包括但不限於人員調配、倉庫清理、場地清掃、貨物碼放整齊、器械歸類整理等，保證裝卸工作安全、有序進行，作業場所無安全隱患。
6.6乙方裝卸人員在裝車的過程中如造成貨物損壞的，必須依照貨物的價格按價賠償，賠償款從乙方報酬中扣除。
6.7乙方不得無故停工、罷工、延遲裝貨、消極怠工，否則甲方有權解除協定，並根據實際損失情況向乙方要求相應賠償。
6.8乙方在裝卸過程中應保證不損害甲方、第三方的人身、財產權利。如因乙方原因給甲方或第三方造成人身傷害或財產損失的，乙方應予賠償，並承擔一切責任。
6.9乙方為甲方提供裝卸服務的人員必須是《乙方裝卸工作人員確認單》記載的人員，未經甲方許可，乙方不得派遣未經確認的人員從事甲方裝卸工作。
6.10乙方有權根據完成的裝卸工作量領取報酬。
第七條 違約責任
7.1因甲方原因導致乙方無法正常工作的，乙方有權將裝卸時間相應順延，並可向甲方主張賠償責任。
7.2甲方不按約定的時間支付乙方裝卸費用的，每延誤一天，應按支付金額的萬分之三向乙方支付違約金。
7.3乙方接到甲方通知後未在約定的時間內趕赴甲方指定地點，甲方有權要求乙方承擔20__元違約金。
7.4如乙方接到甲方通知後遲到超過2小時，甲方視為乙方未提前30天通知甲方單獨解除本協定。 如一方未提前30天通知另一方解除協定的，該方需承擔5000元違約金。
7.5因乙方人員延誤裝卸，或作業質量達不到要求的，或造成人員安全事故的，由此導致甲方的一切損失由乙方承擔。
7.6由於乙方原因延誤甲方正常出入庫的，甲方可另行委託其他裝卸隊作業，所產生一切額外費用由乙方承擔，同時甲方有權解除協定。甲方解除協定的，可要求乙方承擔違約金5000元，乙方還應賠償因此給甲方造成的全部損失。
7.7如甲方發現乙方派遣未經確認的人員從事裝卸工作的，甲方有權拒絕該人員工作，並有權要求乙方承擔每人次500元的違約金;如乙方有兩次或兩次以上派遣未經確認的人員到甲方處工作的，甲方有權解除本協定，並要求乙方承擔違約金5000元。
第八條 協定的變更、解除或終止
8.1雙方可在協商一致的情況下，對本協定進行修改及變更，形式可為協定附頁或重新制定。
8.2任意一方提出解除本協定需提前30日以書面形式通知對方。
第九條 爭議解決
因履行本協定發生爭議的，由雙方平等協商解決;協商不成的，甲、乙雙方均有權向向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。
第十條 本協定自雙方簽字和蓋章之日起生效，有效期為一年。
第十一條 《乙方裝卸工作人員確認單》、《情況說明》和《裝卸工作確認單》作為本協定的附屬檔案，是本協定的組成部分。本協定一式二份，雙方各執一份，並具有同等法律效力。
甲方(定作方)： 代表人：
年 月 日
乙方(承攬方)：
年 月 日
貨物購買運輸及裝卸契約 篇3
使用單位： (甲方) 安裝單位：(乙方)
依據《中華人民共和國契約法》《建築工程安全生產管理條例》的規定，遵循平等、自願的原則，經甲乙雙方協商一致，就甲乙雙方安裝拆卸電動吊籃的事宜達成如下協定：
一、工程名稱： 曲阜豐澤園小區7#樓
施工地點： 北臨靜軒西路，南至逵泉路，東起天華路，西至苗孔路
二、安拆裝內容： 安裝拆卸電動吊籃
三、安裝、拆卸順序：
1、吊籃工作平台安裝完畢應放置到平穩可靠的位置後，可進行下一步操作。
2、嚴格按照《電動吊籃安裝拆卸方案》進行施工。
3、將鋼絲繩拉至支架層面，把支架和鋼絲繩固定，按規定組裝好支架，將鋼絲繩垂放到地面。
4、壓好配重並規定固定好，接通電源，穿好鋼絲繩。仔細檢查吊籃各部件是否按規範組裝後方可進行運轉試驗。
四、注意事項
1、嚴格按照《電動吊籃安裝拆卸方案》進行施工。
2、現場施工人員在乙方專職人員指揮下，將電動電籃按轉動指定位置。
3、現場施工人員必須具備《建築施工特種作業操作資格證》，並佩戴相應的標誌方可上崗施工。
4、施工作業時在工作區附近劃出危險區，並設定護欄、安全網或警示標誌，並派專人看守，嚴禁無關人員進入危險區。
5、做好成品保護工作。
6、施工人員必須戴好安全帽、安全帶。
7、嚴禁酒後、精神異常、過度疲勞、年齡未滿18周歲人員參加拆裝工作。
五、設備安裝單位具備相應的安裝拆卸資質，其作業人員亦應具備相應作業證書。
六、如因違章操作造成的事故，由安裝單位自行負責。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日