個人貨物運輸契約書 篇1
甲方:
乙方:
甲方:
乙方:
甲方因工程需要,租賃乙方的工程運輸車。根據《中華人民共和國契約法》等有關的法律、法規,經甲乙雙方協商,簽訂本契約,以明確雙方的權利和義務,以資共同遵守。
一、施工地點:尋甸縣易天線K6+100~K20+096。722段
二、工作內容:運輸工程所需砂石料、混合料等。
三、租賃時間:從年月日起,到工程完工為止。
四、計量辦法:按甲方材料員覆核數量為準。
五、結算單價:
1、元/T。
2、其它情況根據工程實際情況而定。(如回頭料、拉土等零工)
六、支付辦法:
1、工程完工結算時,支付全部運輸量工程款的%。
2、前全部支付完畢。
七、甲方的權利和義務
1、甲方有權要求乙方在規定的時間內提供足夠數量的、技術狀況良好的運輸車輛,如乙方不能保證甲方所需的運輸車輛,甲方有權解除與乙方的契約。
2、如乙方的車輛不服從甲方的指揮時,甲方有權對不服從指揮的車輛進行處罰。
3、在施工現場,甲方須安排專門人員指揮車輛的進出。
八、乙方的權利和義務
1、在運輸過程中與交警、運政、路政、交通等部門及周邊環境的協調工作由乙方自己負責,並承擔相應的費用,同時乙方不能因為協調不利等方面的原因而影響甲方的工作,由此造成的損失由乙方承擔。
3、乙方車輛在施工現場必須聽從甲方的指揮。
4、乙方提供的運輸車輛必須性能良好,證照齊全有效,駕駛員水平較好,證件齊全有效。
5、由乙方的原因給甲方造成的損失,乙方照價賠償。
6、乙方在運輸過程中,因自身原因出現的任何安全、交通等事故,乙方自己負責,甲方一概不負責。
7、乙方在運輸過程中,因乙方原因未能及時把材料料運至施工現場而造成的損失,乙方應照價賠償。
8、若發現乙方有私自倒運、買賣成品料現象,雙倍罰款,將當事人清除出場,相關的車輛及駕駛員離開本工地。
7、乙方車輛應自己配備大小合適的篷布,所運輸材料進行覆蓋,不得撒漏、揚塵,由此而引起被有關部門查扣及安全事故由乙方承擔;由於乙方不按相關交通規定而造成的事故,由乙方負完全責任,與甲方無任何關係。
九、違約責任
1、甲、乙雙方應嚴格履行契約規定的各項條款,如一方違約,由違約方承擔責任,並參照契約法及雙方商定的有關條款賠償經濟損失。
2、因乙方在運輸過程中造成混合料質量不符契約定(如由於乙方原因造成混合料離析、凝固、溫度不符合攤鋪、碾壓等規範要求時),乙方應照價賠償。
十、甲乙雙方如需修改契約條款或契約未盡事宜,須經雙方協商一致簽訂補充協定,補充協定與本契約具有同等效力;如協商不成時,可
向當地人民法院起訴。
本契約自簽字蓋章之日起生效。契約一式二份,甲乙雙方各執兩份。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
代表人:
身份證:
電話號碼:
代表人:身份證:電話號碼:
年 日 月
個人貨物運輸契約書 篇2
甲方:(委託方)
乙方:(承運方)
甲乙雙方本著友好協商、平等自願的原則,簽訂此運輸協定,現就如下事項進行約定,由雙方共同遵照執行。
一、甲方委託乙方承接公路貨物運輸,乙方須安全、準時、完整地將承運貨物送到甲方指定地點,並交給定收件人。
二、甲方應提前六個小時向乙方提出用車計畫,乙方應在指定的時間將適合噸位或方位的車輛派發指定地點裝貨,乙方安排裝貨的車輛應符合裝載要求,貨箱應保持清潔,裝載後要求裝載牢固,遮蓋嚴密。
三、委託運輸貨物的品種、數量、價值、目的地、收貨單位(或個人),以甲方開出的產品出庫單及運輸協定為依據,裝貨時雙方當事人應在場點件交接,乙方在確認貨物包裝完好無損,件數準確無誤的前提下簽字。
四、運費支付方式:現付( )、貨到付款( )、月結、( )
五、違約責任:
a)甲方委託乙方購買貨物保險,保險率為3、在運輸途中如發生意外(交通事故、火災等),乙方應根據甲方實際的投保金額做出賠償,甲方僅協助乙方向保險公司索賠。
b)貨物到達目的地如出現丟失、淋濕、及其損壞等情況應在確認後由送貨駕駛員簽字認可,甲方將此確認貨運問題單傳真給乙方,乙方應賠償。
c)乙方承運貨物必須準時到達目的地,並送貨上門,如果貨運期延誤3天以上(從乙方收裝貨物時間算起),而導致甲方收貨方退貨及索賠,其一切損失由乙方負責。
d)貨物到達目的地,乙方應在第一時間將甲方貨物送到收貨方,不得以其它原因暫扣所承運的貨物。若暫扣所承運的貨物,導致甲方收貨方延誤收貨而索賠,則乙方須承擔因此而引起的一切責任。
六、經雙方友好協定特定運費如下:
深圳至上海按元/件、深圳至蘇州按元/件。
七、乙方(深圳)至:上海、蘇州到達時間為天、特殊情況除外(按出庫單日期為準)。
八、甲方必須出具有效的出貨證明、送貨單等。給乙方(法律規範內)
九、甲、乙雙方在履行公路貨物運輸中產生的糾紛,應及時友好協商解決,協商無效後可直接向簽訂地人民法院起訴。
十、本契約一式兩份,雙方各執一份,有效期為年月日至年月日,雙方簽字蓋章後生效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
地址: 地址:
法人代表: 法人代表:
經辦人: 經辦人:
電話:
簽約地:
簽約時間: 年 月 日
個人貨物運輸契約書 篇3
託運人:___________,地址:___________,
電話:___________,聯繫人:___________,
承運人:___________,地址:___________,
電話:___________,聯繫人:___________,
收貨人:___________,電話:___________,
根據國家有關運輸規定,經過雙方充分協商,訂立如下條款,雙方共同遵守。
第一條貨物名稱:,規格:,數量:,重公斤,價值:人民幣元。
第二條貨物起運地點:成都市街號
貨物到達地點:市街號
第三條貨物承運日期:xx年月日,貨物運到期限:xx年6月日前。
第四條運輸質量及安全要求:承運人必須保證貨物無滅失、短少、變質、污染、損壞等。
第五條貨物裝卸責任和方法:貨物起運及到達後的裝卸均由承運人負責,承運人應在託運人指定的地點完成貨物裝卸。
第六條收貨人領取貨物及驗收辦法:貨物運達後承運人應立即通知收貨人,由收貨人指定卸貨地點,在卸貨地當場進行驗收,並對貨物是否完好等情況開具驗收單(一式兩份,一份交承運人,一份交託運人存底)
第七條運輸費用、結算方式:本次運輸運費元,本契約簽訂後託運人預付定金元,貨物到達卸貨並由收貨人確認貨物完好無損後7日內支付剩餘的費用。
第八條貨物託運後,託運人需要變更到貨地點或收貨人,或者取消託運時,有權向承運人提出變更契約的內容或解除契約的要求,但必須在貨物未運到目的地之前通知承運人,並應按有關規定付給承運人所需費用。
承運人應在貨物到達以後,收貨人未驗收前妥善保管貨物。
第九條違約責任
1、託運人未按契約規定的時間和要求提供託運的貨物,託運人應按其價值的5%償付給承運人違約金。
2承運人如將貨物錯運到貨地點或接貨人,應無償運至契約規定的到貨地點或接貨人,並且不能超過本契約第三條約定的貨物運到期限。如造成貨物逾期到達的,承運人應償付託運人違約金元。
3、運輸過程中貨物發生滅失、短少、變質、污染、損壞等任何情況,承運人應按貨物的實際損失(包括包裝費、運雜費)賠償託運人,並向託運人支付違約金元。
第十條本契約如在履行過程中發生爭議,雙方友好協商,協商不成,交由契約簽訂地法院裁決。
第十一條本契約一式二份,雙方各執一份,契約自雙方簽字蓋章後生效。
託運人:(蓋章)承運人:(蓋章)
代表人:(簽字)代表人:(簽字)
本契約簽訂時間:xx年月日。
本契約簽訂地點:x區路(街)號。
個人貨物運輸契約書 篇4
承運人:________________(甲方)
託運人:________________(乙方)
甲乙雙方根據《中華人民共和國契約法》的規定,經協商,訂立本契約。
第一條運輸方式
甲方調__________噸位船舶一艘,按照乙方的要求由__________港運至__________港,按現行包船運輸規定辦理。
第二條裝船時間
乙方於_______年_____月____日將貨物集中於出發港,由甲方負責裝船(也可以由乙方裝船,甲方指導)。自船舶抵港已靠好碼頭時起____日內裝完貨物。
第三條運到期限
船舶自裝船之______日起日運至到達港。逾期運到,甲方須向乙方支付______違約金。
第四條卸船時間
船舶到達後,乙方負責卸船。乙方應在______時內卸完貨物。因乙方責任遲延卸貨的,每遲______支付______違約金。
第五條運輸質量
甲方應當保證貨物運輸的安全。貨物在運輸途中發生損壞、滅失的,由甲方按實際損失承擔賠償責任。
第六條運輸費用
雙方約定,乙方按每噸______元向甲方支付運輸費用______元。港口裝卸費用按規定辦理。
第七條費用結算
本契約簽訂後3日內,乙方預付運輸費用______元。在卸貨後,雙方據實計算,多退少補。
第八條法律適用
本契約發生糾紛,雙方同意由中國國際貿易仲裁委員會仲裁裁決,適用中華人民共和國法律處理。
第九條附則
本契約一式兩份,雙方各執一份。
承運人:____________託運人:_______________
法定代表人:________法定代表人:___________
______年____月____日
個人貨物運輸契約書 篇5
託運人:___________,地址:___________,
電話:___________,聯繫人:___________,
承運人:___________,地址:___________,
電話:___________,聯繫人:___________,
收貨人:___________,電話:___________,
根據國家有關運輸規定,經過雙方充分協商,訂立如下條款,雙方共同遵守。
第一條貨物名稱:,規格:,數量:,重公斤,價值:人民幣元。
第二條貨物起運地點:成都市街號
貨物到達地點:市街號
第三條貨物承運日期:xx年月日,貨物運到期限:xx年6月日前。
第四條運輸質量及安全要求:承運人必須保證貨物無滅失、短少、變質、污染、損壞等。
第五條貨物裝卸責任和方法:貨物起運及到達後的裝卸均由承運人負責,承運人應在託運人指定的地點完成貨物裝卸。
第六條收貨人領取貨物及驗收辦法:貨物運達後承運人應立即通知收貨人,由收貨人指定卸貨地點,在卸貨地當場進行驗收,並對貨物是否完好等情況開具驗收單(一式兩份,一份交承運人,一份交託運人存底)
第七條運輸費用、結算方式:本次運輸運費元,本契約簽訂後託運人預付定金元,貨物到達卸貨並由收貨人確認貨物完好無損後7日內支付剩餘的費用。
第八條貨物託運後,託運人需要變更到貨地點或收貨人,或者取消託運時,有權向承運人提出變更契約的內容或解除契約的要求,但必須在貨物未運到目的地之前通知承運人,並應按有關規定付給承運人所需費用。
承運人應在貨物到達以後,收貨人未驗收前妥善保管貨物。
第九條違約責任
1、託運人未按契約規定的時間和要求提供託運的貨物,託運人應按其價值的5%償付給承運人違約金。
2承運人如將貨物錯運到貨地點或接貨人,應無償運至契約規定的到貨地點或接貨人,並且不能超過本契約第三條約定的貨物運到期限。如造成貨物逾期到達的,承運人應償付託運人違約金元。
3、運輸過程中貨物發生滅失、短少、變質、污染、損壞等任何情況,承運人應按貨物的實際損失(包括包裝費、運雜費)賠償託運人,並向託運人支付違約金元。
第十條本契約如在履行過程中發生爭議,雙方友好協商,協商不成,交由契約簽訂地法院裁決。
第十一條本契約一式二份,雙方各執一份,契約自雙方簽字蓋章後生效。
託運人:(蓋章)承運人:(蓋章)
代表人:(簽字)代表人:(簽字)
本契約簽訂時間:xx年月日。
本契約簽訂地點:成都市區路(街)號。
個人貨物運輸契約書 篇6
甲方(託運方):
乙方(承運方):
根據國家有關運輸規定,本著平等互利、相互協作、共同發展的原則,經過雙方友好協商,特訂立本契約,以便雙方共同遵守。
一、甲方在滿足自備車輛運輸的前提下,將所需託運的貨物交由乙方承運。甲方託運的貨物須包裝完好,否則乙方有權拒絕承運。
二、貨物運輸方式:門到門,即起運地點為甲方指定倉庫,到達地點為甲方送貨單所註明的收貨單位及其地址。甲方同意乙方按照對所託運的貨物保價金額的4收取保價費。甲方選擇貨物保價運輸時,報的貨物價值不得超過貨物本身的實際價值。託運的同一批貨物每件之間價值不同,應分別保價並在契約上另行註明。不分別保價的,按保價總金額平均計算出每件貨物的保價金額,其中每件貨物內裝有小件的,按單件貨物保價金額和內裝數量平均計算出每小件貨物的保價金額。對於價值較高的貨物,保價費收取標準可以另行協商。
三、乙方應安排專人並持有乙方法定代表人授權委託書與甲方儲運部門銜接工作。
四、乙方應保證在接到貨運通知後及時提供安全適載的車輛到指定地點裝貨,要求車況良好、手續齊全、無漏濕現象,車廂乾淨衛生、無毒無污染。
五、乙方在裝載貨物時,必須輕拿輕放,按規定裝載,並按要求辦理交接手續:
1.貨物裝載高度規定:從裝載安全及保證產品質量考慮,產品裝載高度從貨廂底部算起,不超過
2.2米。篷車原則上不揭蓬裝貨,若需揭蓬,其裝載高度從貨廂底部算起,不超過
2.2米。
2. 在運輸過程中因乙方過錯導致貨物發生毀損、滅失的,乙方承擔賠償責任。具體賠償標準為:若甲方選擇保價運輸,乙方最高賠償限額為甲方對該損毀、滅失貨物的保價金額;若甲方選擇非保價運輸,乙方最高賠償限額為該毀損、滅失貨物運費的兩倍。乙方的賠償範圍僅限於貨物本身的損失,乙方對於甲方(或收貨人)遭受或者可能遭受的其他損失和間接損失不予賠償。
3.在貨物裝車過程中,甲乙雙方當事人應在現場清點貨物及隨貨同行票據,乙方確認無誤後應在甲方送貨清單上籤字,辦理貨物及票據交接手續。
4.貨物到達指定地點後,承運人應與收貨人在現場清點貨物,並要求收貨方按甲方的規定在送貨清單(或委託書)上籤字蓋章帶回。若發生拒收貨物,應及時與甲方聯繫,並要求客戶註明退貨原因。
5.對於有特殊要求的簽字蓋章(如為保障客戶的商業秘密,要求收貨方只能在委託書上籤字蓋章,承運人不能將帶有產品價格的送貨清單交收貨方簽字蓋章等情況),乙方必須按甲方要求與收貨方完善交接手續。若未按要求籤字蓋章而導致甲方商業秘密泄露,乙方需承擔由此造成的一切損失,另處以500元次以上的違約金
個人貨物運輸契約書 篇7
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等互利的原則,經雙方友好協商,甲方將碎石工程承包給乙方車隊運輸。為了明確雙方各自的權力、義務和責任,雙方同意按如下協定遵守執行。
一、工程地點及單價:
1、工程地點:關西來賓石陵鎮。
2、單價:運距32公里以內為15.5元/方(壹拾伍點伍元整)結賬,超出里程數按實際結算(按每公里每方結算)也可按磅單重量,比例為1:1.70結賬,石渣1:1.5結賬。以經理部為準。
3、運輸結算方式:一天一結,以現金(稅後)方式結算。
二、工程量:
20萬方,根據工程進度可增加至200萬方(按實際數量為準)。
三、工期:
大約二年。(此契約書二十四小時內生效,逾時自動作廢。)
四、運輸車輛數量:
前二後八或前四後八車先期20輛,以後根據工作面情況,甲乙雙方協商逐步增加車輛(每天運輸量保證800—1500方以上)。
五、甲方的責任:
1、甲方負責與施工方協調運輸道路的修補,保證道路暢通及裝卸平順。
2、甲方每天給乙方結算一次運費款,當天下午5點—6點結算,晚上加班第二天10點結賬。如有不兌現,超過一天不結賬(24小時)乙方有權停止,並由甲方補償乙方每天每輛車600元人民幣整。
3、甲方應保證有足夠的挖掘機和卸貨場地,以保證乙方車輛不會因裝卸車而排隊。
4、乙方車輛進場開始運輸後,燃燒油甲方提供(燃油價應低於當加油站的價款)然後從費用里扣回,正常運輸產生產值一個星期後,甲方按乙方每天每車次回扣500元人民幣,直至扣滿20x元人民幣作為保證金,工程完工後保證金退還給乙方車隊。
5、甲方負責乙方每部運輸車的路線、路面撒漏罰款,還包括負責乙方運輸過程中的交警、路政、公路有關管理部門及村民鬧事的協調及疏通工作,由於甲方原因造成停工的,停工超過24小時甲方負責賠償乙方每台車誤工費600元人民幣每天,由此產生的費用全部由甲方負責。
6、甲方通知乙方增加車輛後(以書面通知為準)兩天內乙方必須進車,如超過二天仍不進車,甲方有權安排其它車隊車輛進場,並有權終止契約。但甲方應保證乙方為獨家車隊(同一石場到同一攪拌站,同一石質)否則乙方有權停工,由此造成的損失由甲方負責。
7、乙方必須每天下午17:00時,收集車輛磅單為乙方。
六、乙方的責任:
1、乙主必須保證自雙方確認協定後的二天內車輛必須進場到工地。
2、乙方必須服從甲方現場管理人員的指揮安排,不能無故停止運(除非車輛出現故障)如有違約甲方有權沒收乙方每部車1000元人民幣的保證金。
3、乙方人員及車輛進場後必須聽從現場管理人員的指揮,凡因乙方不聽指揮造成的人員傷亡、車輛受損及堵車待後果由乙方負責。
4、乙方進場後把每輛車的五證證件複印一份給甲方,如五證不全而引起的各種事故均由乙方自行負責。
七、其它:
1、甲方不能越級私自找乙方司機結賬,乙方也不能越級找甲方的上級商談運輸結賬事宜。如有任何一方違約按每次伍萬元人民幣罰款。
2、乙方人員進場子必須嚴格遵守國家及地方的法律法規,做到文明、安全、高效,在施工過程中,若因乙方引發的交通事故造成的人員傷亡及財產損失,其責任由乙方負責。
3、在保證運力的情況下,甲方不能隨便安排其他車隊進場,如有違約乙方有權要求甲方賠償壹萬元人民幣。
八、本協定一經簽署即具有法律效昨,未盡事宜,雙方另行商量,若需補充條款,經雙方友好協商簽字蓋章後與本協定具有同等法律效力。本協定一式二份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
身份證號碼:
日期:年 月 日
乙方:
身份證號碼:
日期:年 月 日
個人貨物運輸契約書 篇8
託運方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
承運方:____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
貨物運輸契約條款
第一條貨物名稱、規格、數量、價款
第二條包裝要求
託運方必須按照國家主管機關規定的標準包裝;沒有統一規定包裝標準的,應根據保證貨物運輸安全的原則進行包裝,否則承運方有權拒絕承運。
第三條貨物起運地點
貨物到達地點
第四條貨物承運日期
貨物運到期限
第五條運輸質量及安全要求
第六條貨物裝卸責任和方法
第七條收貨人領取貨物及驗收辦法
第八條運輸費用、結算方式
個人貨物運輸契約書 篇9
甲方(託運人):____________ 乙方(承運人):____________
甲、乙雙方經過協商,根據法律有關規定,訂立貨物運輸契約,條款如下:
一、契約期為______年,從______年______月______日起到______年______月______日為止。
二、上述契約期內,甲方委託乙方運輸貨物,運輸方式為汽車公路運輸,具體貨物的名稱、規格、型號、數量、價值、運費、到貨地點、收貨人、運輸期限等事項,由甲、乙雙方另簽運單確定,所簽運單作為本契約的附屬檔案與本契約具有同等的法律效力。
三、甲方的義務:
按照國家規定的標準對貨物進行包裝,沒有統一規定包裝標準的,應根據保證貨物運輸的原則進行包裝,甲方貨物包裝不符合上述要求,乙方應向甲方提出,甲方不予更正的,乙方可拒絕起運。
按照雙方約定的標準和時間向乙方支付運費。
四、乙方的義務:
按照運單的要求,在規定的期限內,將貨物運到甲方指定的地點,交給甲方指定的收貨人。
承運的貨物要負責安全,保證貨物無短缺、無損壞,如出現此類問題,應承擔賠償義務。
五、運輸費用及結算方式:
運費按乙方實際承運貨物的里程及重量計算,具體標準按照運單約定執行。
乙方在將貨物交給收貨人時,應向其索要收貨憑證,作為完成運輸義務的證明,持收貨憑證與甲方結算。
甲方對乙方所提交的收貨憑證進行審核,在確認該憑證真實有效且貨物按期運達無缺失損壞問題後______日內付清當次運費。
六、甲方交付乙方承運的貨物均系供應客戶的重大生產資料,乙方對此應予以高度重視,確保貨物按期運達。非因自然災害等不可抗力造成貨物逾期運達的,如客戶追究甲方責任,乙方應全額賠償甲方的經濟損失。因發生自然災害等不可抗力造成貨物無法按期運達目的地時,乙方應將情況及時通知甲方並取得相關證明,以便甲方與客戶協調。
七、運輸過程中如發生貨物滅失、短少、損壞、變質、污染等問題,乙方應按照以下標準賠償甲方的經濟損失。
貨物滅失或無法正常使用的,按運單記載貨物價格全額賠償,如運單未記載價格的,按甲方同類產品出廠價格賠償。
貨物修理後可以正常使用且客戶無異議的,賠償修理費(包括換件費用、人工費及修理人員的往返差旅費等)。
八、出現契約第七條情況導致貨物逾期運達的,乙方除按該條規定承擔責任外,還應當同時執行本契約第六條的規定。
九、本契約未盡事宜,由雙方協商解決,協商不成,按照契約法規定辦理,發生爭議提交北京仲裁委員會按其仲裁規則進行仲裁。
十、本契約一式______份,雙方各持一份,雙方簽蓋章後生效。
甲方:__________________ 乙方:__________________
簽發時間:____________
裝運時間:____________
個人貨物運輸契約書 篇10
甲方:__________________(委託方)
乙方:__________________(承運方)
甲乙雙方本著友好協商、平等自願的原則,簽訂此運輸協定,現就如下事項進行約定,由雙方共同遵照執行。
一、甲方委託乙方承接公路貨物運輸,乙方須安全、準時、完整地將承運貨物送到甲方指定地點,並交給定收件人。
二、甲方應提前六個小時向乙方提出用車計畫,乙方應在指定的時間將適合噸位或方位的車輛派發指定地點裝貨,乙方安排裝貨的車輛應符合裝載要求,貨箱應保持清潔,裝載後要求裝載牢固,遮蓋嚴密。
三、委託運輸貨物的品種、數量、價值、目的地、收貨單位(或個人),以甲方開出的產品出庫單及運輸協定為依據,裝貨時雙方當事人應在場點件交接,乙方在確認貨物包裝完好無損,件數準確無誤的前提下簽字。
四、運費支付方式:現付______、貨到付款______、月結、______。
五、違約責任
1、甲方委託乙方購買貨物保險,保險率為3‰、在運輸途中如發生意外(交通事故、火災等),乙方應根據甲方實際的投保金額做出賠償,甲方僅協助乙方向保險公司索賠。
2、貨物到達目的地如出現丟失、淋濕、及其損壞等情況應在確認後由送貨駕駛員簽字認可,甲方將此確認貨運問題單傳真給乙方,乙方應賠償。
3、乙方承運貨物必須準時到達目的地,並送貨上門,如果貨運期延誤3天以上(從乙方收裝貨物時間算起),而導致甲方收貨方退貨及索賠,其一切損失由乙方負責。
4、貨物到達目的地,乙方應在第一時間將甲方貨物送到收貨方,不得以其它原因暫扣所承運的貨物。若暫扣所承運的貨物,導致甲方收貨方延誤收貨而索賠,則乙方須承擔因此而引起的一切責任。
六、經雙方友好協定特定運費如下
______至______按______元/件、______至______按______元/件。
七、乙方至______到達時間為______天、特殊情況除外(按出庫單日期為準)。
八、甲方必須出具有效的出貨證明、送貨單等。給乙方(法律規範內)
九、甲、乙雙方在履行公路貨物運輸中產生的糾紛,應及時友好協商解決,協商無效後可直接向簽訂地人民法院起訴。
十、本契約一式兩份,雙方各執一份,有效期為______年______月______日至______年______月______日,雙方簽字蓋章後生效。
甲方(蓋章):__________________
乙方(蓋章):__________________
時間:______年______月______日
個人貨物運輸契約書 篇11
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方於_________年_________月_________日簽訂《箱式變電站購貨契約》,約定由乙方向甲方提供包含型號為_________變壓器在內的箱式變電站,由於乙方現提供的型號與原契約約定不符,且未按規定在高壓開關安裝聯動隔離板,導致該變電站經供電局兩次驗收均不合格。為了妥善解決相關事宜,減少乙方因此而造成的損失,經甲、乙雙方協商,達成如下協定:
第一條 關於變壓器型號的問題:
甲方接受乙方已安裝的型號為_________的變壓器,但附有如下條件:
1.乙方必須保證該箱式變電站的質量優良,能夠正常使用,保證該產品在本協定簽訂後能夠一次通過供電局的驗收併合格,否則,甲方有權拆除已安裝的箱式變電站,另行購買其他產品安裝使用,除所造成的一切損失由乙方承擔,乙方還需賠償甲方雙倍於契約金額的賠償金。
2.自驗收合格之日起一年內,如該產品出現質量問題,甲方有權退貨,乙方應承擔由此造成的一切損失,並賠償甲方雙倍於契約金額的賠償金。
3.本產品的保修執行原契約第六條的規定,在保修期內收到甲方通知後2小時內必須派員維修,如經通知未派員或未及時派員維修達十次以上,甲方仍有權退貨,乙方應承擔由此造成的一切損失。
第二條 關於賠償問題:
由於該變壓器二次驗收未能通過,乙方同意賠償甲方:
1.臨時增加的電線等費用:_________元。
2.使用臨時變壓器造成的電費價差:_________元(自_________年_____月_____日計至_________月_____日,_____月____日至驗收通過並通電所發生的差價另計)。
3.因驗收不合格所產生的驗收費用由乙方承擔(不合格的原因是乙方過錯造成的),憑供電局驗收費單據支付。但最後一次驗收合格所需費用不由乙方承擔。
第三條 爭議的解決
本協定各方當事人對本協定有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。經協商未達成書面協定,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第四條 其他
本協定可根據各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充協定,與協定具有相同法律效力。本協定自各方的法定代表人或其授權代理人在本協定上籤字並加蓋公章之日起生效。 本協定一式兩份,雙方各執一份,具有相同法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
個人貨物運輸契約書 篇12
簽約地點:
委託人(甲方) :
代理人(乙方):
鑒於:
1.甲方是一家從事電子產品製造與銷售的出口商及相關設備、原材料的進口商;
2.乙方是一家具備經營資格和經營能力的、從事國際貨物運輸代理服務的貨代;
3.雙方簽署本契約時,對本契約相關條款的意思已完全清楚和理解,並清楚簽署本契約的法律意義。
為此,根據國家相關法律法規等規定,就甲方委託乙方辦理甲方進出口貨物運輸代理等事宜,經充分協商一致,簽訂本契約,以資共同遵守和明確雙方權利義務。
第一條 委託服務事項
甲方同意委託乙方為甲方進出口貨物的裝卸短駁、內陸運輸、租船定艙、委託空運、中轉交接、倉儲保管、報關報驗和單證辦理等服務;乙方同意接受上述委託。
第二條 服務方式和流程
1.甲方在產生貨運需求時,向乙方發出詢價,乙方根據甲方詢價內容向甲方反饋船期和價格信息;
2.甲方選定船期後,向乙方發出《貨物運輸委託書》,《貨物運輸委託書》將載明該單業務的貨物名稱、數量、金額、目的地、運輸期限、運輸方式、運費等相關事項,《貨物運輸委託書》應由雙方蓋章或授權人簽署;
3.乙方在收到甲方《貨物運輸委託書》後,按照甲方要求進租船和訂艙,並將租船和訂艙結果和相關信息和單據反饋和交付給甲方;
4.甲方將進出口貨物的相關信息和單據交付乙方,由乙方代為辦理貨物進出口前的報關、報驗、出口核銷等事務;
5.乙方根據約定的船期安排貨櫃車輛互甲方處或甲方指定位臵裝車並負責在中國內陸期間的運輸;
6.乙方將貨物辦理裝船或裝機,並辦理完成進出口全部審批和備案手續;
7.甲方將海運費和空運費支付給乙方,乙方將貨運提單正本及辦理出口退稅和外匯核銷等所需的相關單證交付甲方;
8.貨物到達目的地完成交付後,甲方將貨代佣金支付給乙方。
第三條 運輸方式
根據每一單貨物的情況,由甲方確定每單貨物的實際運輸方式,運輸方式包括公路運輸、鐵路運輸、內河運輸、國際海運、國際空運中的一種或多種,海運原則上採用貨櫃運輸。
第四條 運輸貨物
運輸貨物為包括但不限於:
1.廣播電視信號接收設備、其附屬設備及其零部件等電子產品;
2.電子原材料器件;
3.生產設備;
4.其它可適運的貨物。
第五條 委託代辦保險
如甲方委託運輸的產品需辦理保險,乙方按甲方實際指示的下列方式辦理。
1.由乙方代甲方投保,但保險金由甲方負擔,不包括在運輸費用內。
2.由乙方代甲方投保,但保險金由甲方負擔,包含在運輸費用內。
3.由甲方辦理保險。 4.
第六條 費用和結算方式
1.甲方應支付乙方的費用由國際運輸費、內陸運輸費和貨代佣金三部分組成。
2. 運輸費用是指由實際承運的船公司或航空公司收取的運費,包括:
2.1海運費用:指整櫃、拼箱進出口貨物以海上運輸方式產生的費用,以甲方向乙方詢價後在收到《貨物運輸委託書》中確認的價格為準。以美金現匯結算,乙方開出以美金幣值計價的海運費發票。
2.2空運費用:指進出口貨物以航空運輸方式產生的費用,以甲方向乙方詢價後在收到《貨物運輸委託書》中確認的價格為準。以人民幣結算,乙方開出以人民幣幣值計價的空運費發票。
2.3乙方在在完成租船訂艙後裝船前將運輸費用發票開具給甲方,甲方收到發票後及時付款。
3. 內陸運輸費是指由乙方提供的自甲方工廠或甲方指定位臵至貨運港期間的在中國內陸的運輸費用。
3.1內陸運輸費按照實際貨物的數量與運輸距離計算運輸費用,運費標準由雙方每半年核定一次。3.2內陸運輸費以人民幣結算,乙方開出以人民幣幣值計價的運輸費發票。
3.3貨物在目的地交付收貨人後,乙方將內陸運輸費發票開具給甲方,甲方在收到發票後核對無誤後15天內支付。
4.貨代佣金是指除國際運輸費和內陸運輸費以外的其它乙方因履行本契約產生的各項費用,包括但不限於裝卸費、倉儲保管費、訂艙費、單證費、安保費、THC、報關報檢費、拖卡費、內裝箱費、檔案費、電放費等等。
4.1每單貨代佣金是《貨物運輸委託書》確認金額為準,佣金標準由雙方每半年核定一次。
4.2貨代佣金以人民幣結算,乙方開出以人民幣幣值計價的運輸費發票。
4.3貨物在目的地交付收貨人後,乙方將貨代佣金發票開具給甲方,甲方在收到發票後核對無誤後15天內支付。
5.除以上費用外,甲方沒有向乙方支付其它任何費用的義務,而不論乙方是否提供了本契約約定之外的額外服務。
第七條 履約保證金
1.為保障本契約的遵守和履行,乙方同意向甲方提供 萬元履約保證金,用於抵扣在承運貨物發生滅失、毀損或延期時乙方就承擔的賠償金和違約金;
2. 履約保證金可由乙方直接向甲方繳納或由甲方在應付乙方的運費中扣除。
第八條 責任期間和貨物風險的轉移
1.乙方的責任期間自貨物裝上乙方指定的運輸工具時起,至貨物運至甲方指定的貨物到達地交付收貨人時止,貨物在此期間發生損毀、滅失的風險由乙方或實際承運人承擔。
2.自甲方將承運貨物交付至乙方運輸時,該貨物的滅失和毀損風險轉移至乙方,自乙方將承運貨物交付至甲方或甲方指定的收貨人後,該貨物的滅失和毀損風險轉移至甲方或貨物的收貨人。
第九條 資格與能力
乙方應確保具有和維持從事本契約相關業務的合法資格和能力,也應確保其所委託的轉運人也具備轉運業務相關的運輸資格和運輸能力。
第十條 裝卸、倉儲和保管
1.甲方貨物自交付乙方運輸後,乙方應全程負責貨物在交付收貨人前的所有裝卸、臨時的倉儲以及貨物的保管;
2. 裝卸、倉儲和保管應以確保貨物安全的方式進行。
3.乙方憑甲方指定的提貨憑證到甲方指定倉庫提貨,並由甲方負責裝車,乙方應清點裝車貨物及數量是否與《貨物運輸委託書》記載相符,貨物交付乙方後,發生貨物不符、數量缺失的,由乙方負責賠償。
第十一條 單證
1.甲方委託乙方代為甲方辦理有關進出口所需的全部單證,除需甲方親自辦理的除外;
2.乙方應以合法、最大的謹慎和有利於甲方的原則辦理相關單證,不得違法或不合規辦理;
3.甲方對相關單證的辦理和轉移有明確指示的,乙方應按甲方的指示辦理,甲方未明確指示的,可按習慣或有利於甲方利益的原則辦理;
4.乙方應按照甲方指示開具貨運提單,貨運提單正本應直接交付甲方,在未經甲方明確指示前,乙方不得擅自將提單交付給除甲方外的任何第三人。
5.乙方代辦的全部單證應完整移交給甲方。
第十二條 變更或取消
1.甲方在下達《貨物運輸委託書》後、貨物實際裝船前,有權變更或取消訂艙和《貨物運輸委託書》,但由造成的乙方應賠償船公司或航空公司的實際損失以及乙方支付給他人的其它費用損失,由甲方予以賠償。
2.乙方在完成租船和訂艙後,未經甲方同意不得取消或變更租船和訂艙,否則乙方應賠償甲方全部損失,包括甲方交付違約造成的對客戶的賠償,因船公司或航空公司原因導致需變更或取消的,乙方應賠償甲方由此另行安排運輸而額外支付的運費和其它費用。
第十三條 甲方的權利和義務
1.甲方的權利
1.1甲方有擇優選擇貸代的權利;
1.2甲方有變更或取消發運的權利;
1.3甲方有依法和按約獲得相關單據、證明和文書的權利;
1.4甲方有索賠的權利。
2.甲方的義務
1.1甲方有依法提供有關貨物進出口信息及檔案的義務;
1.2甲方有依法遵守有關進出口法律法規的義務;
1.3甲方有核對相關信息和單證的義務;
1.4甲方有按約向乙方支付費用的義務。
第十四條 乙方的權利和義務
1.乙方的權利
1.1乙方有按約獲得運輸費用和佣金的權利;
1.2乙方有拒絕接受貨物運輸委託的權利;
1.3乙方有權代表甲方依法進行報關、報驗及代辦相關進出口單證的權利;
1.4乙方有因甲方違約按約向甲方索賠的權利。
2.乙方的義務
2.1乙方有依法辦理本契約相關服務事項的義務;
2.2乙方代為甲方辦理本契約相關服務事項應本著謹慎和有利於甲方的原則進行;
2.3乙方有核對裝箱貨物和數量信息的義務;
2.4乙方有及時通知甲方核對有關信息和單證的義務;
2.5乙方有向甲方移交相關單證、檔案和憑證的義務;
2.6貨物在交付收貨人前,乙方有對貨物進行倉儲和保管的義務;
2.7乙方有不得倒箱的義務;
2.8乙方有向按約甲方賠償損失的義務;
2.9乙方有協助甲方向實際承運人索賠和向承保人理賠的義務;
3.0乙方有及時報告貨物運輸過程各種信息的義務;
3.1依法或按約應由乙方承攬的其它義務。
第十四條 交付逾期和不能交付
1.因乙方原因導致貨物交付逾期三個自然日以上的,每逾期交付一日,按貨值的萬分之五向甲方支付違約金,但最高不超過貨值總額的3%,乙方能證明屬於不可抗力造成的除外;
2. 由於自然災害、交通或海運事故造成無法準時提貨或貨物無法準時到達,乙方必須及時通知甲方,由雙方共同協商解決。
3.因乙方原因導致甲方貨物不能交付收貨人而導致貨物重運或返運的,由乙方承擔額外產生的運費和其它費用。
第十五條 索賠
1.貨物交付乙方運輸後,因任何原因造成的貨物損毀或滅失或喪失利用價值的損失,甲方有權向乙方按照貨物原值進行索賠,賠償額度按實際損失額度賠償;貨物投保保險的,貨物實際損失與理賠損失有差額的,乙方賠償差額部分的損失。
2.因乙方違反法律法規辦理本契約約定的各項服務,導致甲方受到國家機關處罰或損失的,甲方有權向乙方進行索賠。
3.未經甲方許可乙方擅自將貨運提單正本交付除甲方外的第三人的,造成的一切損失由乙方負責賠償。
第十六條 不可抗力
1.由於地震、颱風、水災、戰爭、國家或當地政府政策發生重大調整以及其他不可抗力因素,致使直接影響本契約履行或者不能按約定條件履行時,遇有上述不可抗力的一方應立即以書面形式通知對方,並應在日內提供不可抗力詳情及契約不能履行、部分不能履行或者需要延期履行理由的有效證明檔案,此項證明檔案應由不可抗力發生地區的公證機關出具,按其對履行契約的影響程度,由雙方協商決定是否解除契約,或部分免除履行契約的責任或延期履行契約。
2.受不可抗力影響的簽約一方或雙方有義務採取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。
第十七條 爭議的解決
雙方在契約履行中發生爭議,應當協商解決,協商無法達成一致的,由簽約地具有管轄權的人民法院管轄。
第十五條 契約的生效及其他事項
1.本契約經雙方簽字蓋章後生效。
2.本契約有效期從 年 月 日至 年 月 日。
3.本契約未盡事宜由雙方協商一致並簽訂補充協定。補充協定與本契約具有相同的法律效力,是本契約不可分割的組成部分。
4. 貨物運輸委託書和費用價格確認單為本契約有效組成部分。
5.本契約一式二份,雙方各一份。
委託人(甲方): 代理人(乙方):
法定代表人(或授權簽字人): 法定代表人(或授權簽字人):
簽訂時間:
個人貨物運輸契約書 篇13
委託方:___________(以下簡稱“甲方”)
受託方:___________(以下簡稱“乙方”)
甲、乙雙方為更好地開展海運進出口業務,雙方經友好協商,根據《中華人民共和國契約法》和《中華人民共和國海商法》等法規的有關規定,現甲方委託乙方作為其代理人代理貨物出口的配艙、裝船、進棧、報關等一系列貨運代理工作,達成如下協定,以便共同遵守。
一、甲、乙雙方均持有有效營業執照,並且嚴格按照營業執照中的營業範圍開展業務。由於甲方的違法經營行為給乙方所造成的一切損失與不利後果,甲方應當承擔賠償責任。
二、甲方同意將其攬取的或其生產的貨物委託乙方代理安排運輸。
三、訂艙時,甲方應正確填寫由乙方提供的規定格式的訂艙委託書,並加蓋公章或訂艙專用章以書面的形式傳真或派人送交乙方,保證委託書內容的完整性,其中應當包括但不限於所託運貨物之件數,重量,體積,目的港,裝船日期,貨物品名(中英文品名)。甲方對於在裝卸、儲存、保管或運輸中有特殊要求的貨物應在委託書中明確提出並隨附相關檔案。如果委託書內容未註明,由此可能產生的一切風險、責任和費用均由甲方承擔。同時,甲方需於委託書上註明本協定編號,以免喪失協定內容之權利。
四、訂艙內容要求更改或取消時,甲方必須最遲於貨物裝入貨櫃的當天以書面形式通知乙方,並與乙方的相關操作人員書面確認,並承擔由此產生的一切風險和額外費用;若貨物已進港或已離港,則乙方有權視情況決定拒絕更改。
五、甲方應當保證每月向乙方委託出口運輸業務量不少於_________teu。diyifanwen.com乙方及時向甲方提供有關承運人的船期及運價變動信息。
六、甲方同意按以下第_________種方式確認費用,本協定運價(由我司代收代付承運人,費用由運費和佣金組成)可根據市場價格的變動作相應調整,經雙方確認後生效。乙方為甲方墊付的額外費用實報實銷。
1.乙方在甲方保證上述委託運輸業務量的前提下,乙方按下述優惠價向甲方結算普通乾貨箱包乾定額費:
自拖箱:人民幣_________元/20箱人民幣_________元/40箱貨物運輸契約報關費:人民幣_________元/票
其它費用:_________________________________
(注 每票限一張報關單。如因報關內容較多需增加報關單,每張報關單增收電腦預錄費人民幣_________元,報關後退關收人民幣_________元。)
2.海運費______________________________
訂艙費_________________________________
其他費用_______________________________
七、海洋運費按雙方確認運價(甲方可以在委託書上標明)或甲方得到船公司的確認價(應隨附優惠協定號或確認件)執行,但仍應履行本協定第十一條之規定。
八、費用結算
1.經甲方要求,乙方同意按以下第_________種方式結算運費:
a.費用按航次結算,只有在甲方付清所有費用後,乙方才交付提單。
b.甲方於船開後_________天內,將所發生的費用支付給乙方。
c.採用月結的形式,甲方墊付_________美元作押金,每月_________日結清上月乙方已墊付的費用。
2.經雙方協定按以下第_________種方式支付費用:
a.現金的付款方式;
b.電匯,並及時把銀行匯款水單複印件送交給乙方;
c.採取同城托收無承付的辦法結算外匯海洋運費,雙方另簽定外匯同城托收無承付結算協定。
3.在甲方按時付款情況下,乙方按海洋運費_________%的比diyifanwen.com例退定艙佣金給甲方,確認或協定淨價的除外。
4.甲方應當及時確認乙方之結算清單,若於收到結算單後七日內未予書面回復確認的,視為對於費用之確認。
九、甲方付清上述費用和報酬,乙方應及時將海關退還的核銷單,退稅單等有關單證交付甲方。
十、甲方應當按照乙方提供的費率或者其他計費依據向乙方支付應由甲方承擔的費用和報酬,雙方另有約定的除外。
甲方必須按照約定準時、足額支付全部費用,不得以任何理由拖欠任何基於本協定下業務所產生的費用。若甲方拖欠費用,則乙方有權採取以下措施維護自身權益,而由此所產生的一切風險、費用、責任均由甲方承擔。乙方有權選擇以下任何一種或數種方式:
(1)暫停一切本協定下業務的操作,直至費用付清;
(2)可以延遲簽發包括提單等運輸單證,直至費用付清;
(3)解 契約並要求甲方承擔乙方因此所遭受的一切直接與間接損失;
(4)有權滯留本協定下業務中所產生的單證,包括但不限於提單、外匯核銷單等單證;
(5)有權於所簽發的當次提單上加以相應批註;
(6)通知目的港代理延緩交付貨物。
同時,甲方對於拖欠之費用應當向乙方支付日萬分之五的利息。甲方授權乙方代領提單或者其它類似權利憑證,視為甲方同意將上述憑證出質於乙方作為其應當承擔的費用和報酬的擔保。甲方應當保證其具有契約的出質權利。由於甲方出質不當造成第三人損失的,由甲方負責賠償。
十一、乙方在收到船公司或其代理《配艙回單》後,應及時將定艙配載的船名、航次、關單號、運價等信息告知甲方(雙方同意以乙方附於《訂艙確認書》的傳真報告作為已告知的最終證據),甲方如有異議,應在收到乙方《訂艙確認書》後一日內書面提出,否則視為同意。
十二、甲方委託乙方代理報關、報驗,應在乙方要求的時間之前,根據不同貨物的性質和各有關部門的監管或檢驗規定,應提供所必需的有關檔案,依貿易性質不同可包括:契約、發票、商檢證書、許可證、核銷檔案、報關單、手冊、裝箱單及有關批文等,並對其內容的真實性和一致性負責。
十三、甲方委託乙方代辦貨物裝箱的,甲方應當及時送貨至指定地點交乙方委託的裝箱人裝箱,並事先告知有關貨物的詳細狀況;甲方自行監裝的,則因裝箱不當所產生的風險和責任由甲方自行承擔。
十四、由於不可抗力事故,致使直接影響契約的履行或者不能按約定的條件履行時,遇有不可抗力事故的一方,應立即將事故情況以書面形式通知對方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效證明檔案,此項證明檔案應由事故發生地區的有權機構出具。按照事故對履行契約影響的程度,由雙方協商是否解除契約,或者部分免除履行契約的責任,或者延期履行契約。
十五、因甲乙雙方中一方的原因導致契約預期利益不能實現,無責任方有權以書面形式通知解除本契約,同時有權要求過錯方承擔違約責任。
十六、因本協定項下委託所產生的任何爭議,雙方應友好協商解決;無法協商或協商不成的,雙方同意提交乙方所在地的海事法院審理。
十七、本協定自雙方授權的如下代表簽字蓋章之日起生效,有效期一年,到期雙方無異議則自動順延一年,本協 議一式四份,雙方各持二份,具有同等效力。
甲方名稱(蓋章):_____乙方名稱(蓋章):_____
甲方地址:_____________乙方地址:_____________
外幣賬號:_____________外幣賬號:_____________
人民幣賬號:___________人民幣賬號:___________
_________年____月____日_________年____月____日
個人貨物運輸契約書 篇14
委託方: 貿易公司
承運方:物流有限公司
鑒於甲方和乙方依法設立且合法存續,雙方本著公平、平等、等價有償和誠信原則,依據《中華人民共和國契約法》等相關法律法規的規定,就甲方委託乙方承運貨物事宜簽訂本契約,以資共同信守:
第一條:運輸費用
1、1 甲乙雙方建立戰略商業夥伴關係,乙方給甲方最優惠的價格。
1、2 運輸費用以甲乙雙方簽章確認的乙方報價單為準,該報價單作為本契約的不可分割的一部分。
1、3 如果乙方需變更價格,須提前1個月書面通知甲方。經甲方書面確認後,方可執行,否則,甲乙雙方按變更前的價格結算。
第二條:甲方責任
2、1 運輸時間 年 月 日起至 年 月 日,甲方預報當月運輸計畫,貨櫃數量根據甲方所提供的數量而訂,以便乙方提前調配車輛,確保運力。
2、2 甲方需調用車輛前,應提前一至兩天向乙方傳真書面的《託運單》並註明裝櫃地點和時間、貨物名稱、箱型、重量及卸貨地點,聯繫人及電話,落重日期等。並對所提供託運資料的真實性負責。
2、3 特殊原因需臨時增加拖櫃量,提前24小時通知乙方,經雙方協商同意後,由乙方安排拖櫃來廠裝貨。
2、4 廠方正常裝櫃時間為每天24小時。
甲方按協定約定及時與乙方結清各項費用。
第三條:乙方責任
3、1 乙方所提供的車輛必須是技術性能良好,證照齊全、合法、有效,併購買了交強險、商業險、物流責任險。貨物啟運前,乙方須向甲方提供承運車輛及駕駛員的基本資料複印件
3、2 乙方需按甲方《託運單》準時安排貨櫃到工廠裝貨,如遇特殊原因不能準時到廠,需提前6小時書面通知甲方,並經甲方同意後方可延遲。否則,所產生的費用由乙方承擔。
3、3 貨物運輸過程中若發生意外交通事故,無論是否導至貨物損壞,乙方在啟動交通事故救急預案的同時,還應及時通知甲方,並隨時通報事故處理情況。
3、4 本協定為甲方商業機密,乙方不得向任何第三方泄露,否則,由此所產生的後果由乙方負責。
3、5 乙方在運輸過程中對甲方的貨物造成損壞、丟失的風險責任由乙方承擔,對造成經濟損失的,由乙方負責。
第四條:費用及結算方式:
4、1 乙方車輛按計畫時間正常到達甲方指定工廠或倉庫,如廠方無法即時裝貨,所產生的壓夜費用為 元/天,由甲方支付。
4、2 運輸費用以月結方式結算,乙方需在次月5日前將上月的月結對帳單傳給甲方,甲方須在10天核心對完後回傳給乙方確認,經雙方確認無誤後,提交給甲方財務部,於10個工作日內將該費用按以下約定的方式支付給乙方。
4、3 乙方同意採用以下方式收款:
由甲方將款項付至乙方如下賬號:
賬戶名: 物流有限公司
開戶行: 建行 支行
賬 號:
以上信息如有變更,乙方應書面通知。
第五條:契約的終止
5、1 如因不可抗力無法履行本契約的,本契約自動終止,甲 乙雙方承擔各自的損失,互不追究責任。
5、2 乙方在一個月內延遲到櫃 10 次,六個月內累計延遲到櫃 60 次,甲方有權終止本契約並追究乙方的違約責任。
5、3 除上述外,甲、乙任何一方終止契約,需提前二個月以書面報告形式告知對方。
第六條:違約責任
6、1 乙方需按甲方的裝櫃時間表安排到櫃,在未經甲方同意而延遲到櫃,每延遲 6 小時按該櫃的運輸費用10%向甲方支付違約金。
6、2 甲乙任何一方違反誠信商業、有賄賂行為的,守約方有權不再向違約方支付所有應付但未付的款項。
第七條:其它
7、1 凡因執行本契約或與本契約有關的任何爭議,雙方友好協商解決,協商不成,則提交x人民法院管轄,訴訟解決。
7、2 本契約自簽訂之日起生效,有效期至 20xx 年12 月31 日止。契約期滿前二個月, 雙方可商議續約,協商一致,另行簽訂續約契約。本契約一式四份,甲乙雙方各執二份,具有同等的法律效力。
甲方簽章:x公司 乙方簽章:貨運有限公司
授權代表:
個人貨物運輸契約書 篇15
甲方(託運方):
乙方(承運方):
甲方委託乙方按下表所列
標的物送達目的地:
託運貨物規格起運地到達地行車裡程運費單價(元/噸公里)備註
一、乙方按甲方要求,待產品具備裝車條件後,乙方應將車輛到達指定地點,甲方裝載貨物後,乙方應及時將貨物運達指定地點。
二、甲方應及時組織貨物的裝卸,不得延誤,如不能及時卸載,乙方將按天收取 元的延期費。
三、違約責任:乙方應保證貨物的安全完整,保證品質,發生丟失或損毀,照價賠償,並賠償因此造成的損失。
四、運費及結算方式:
五、其他約定:
甲方: 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
年 月 日
個人貨物運輸契約書 篇16
(_________)海運計字第_________號根據契約法和省海上運輸管理規定的要求,_________(簡稱甲方)向省交通廳海運局(簡稱乙方),計畫託運_________貨物,乙方同意承運,特簽定本契約,共同遵守,互相制約,具體條款經雙方協商如下:
一、 運輸方法:乙方調派_________噸位船舶一艘(船舶吊貨設備),應甲方要求由_________港運至_________港,按現行包船運輸規定辦理。
二、 貨物集中:甲方應安乙方指定時間,將_________貨物於_________天內集中於_________港,貨物集齊後,乙方應在五天內派船裝運。
三、 裝船時間:甲方聯繫到達港同意安排卸貨後,經乙方實並準備接收集貨(開集日期由乙方指定)。裝船作業時間,自船舶抵港已靠好碼頭時起於_________小時內裝完貨物。
四、 運到期限:船舶自裝貨完畢辦好手續時起於 小時內將貨物運到目的港。否則按貨規第三條規定承擔滯延費用。
五、 啟航聯繫:乙方在船舶裝貨完畢啟航後,即發報通知甲方做好卸貨準備,如需領航時亦通知甲方按時派引航員領航,費用由_________方負擔。
六、 卸船時間:甲方保證乙方船舶抵達_________港錨地,自下錨時起於_________小時內將貨卸完。否則甲方按超過時間向乙方交付滯延金每噸時_________元,在裝卸貨過程中,因天氣影響裝卸作業的時間,經甲方與乙方船舶簽證,可按實際影響時間扣除。
七、 運輸質量:乙方裝船時,甲方應派員監裝,指導工人按章操作,裝完船封好艙,甲方可派押運員(免費一人)隨船押運。乙方保證原裝原運,除因船舶安全條件所發生的損失外,對於運送_________貨物的數量和質量均由甲方自行負責。
八、 運輸費用:按省水運貨物一級運價率以船舶載重噸位計貨物運費_________元,空駛費按運費的50%計_________,全船運費為_________元,一次計收。 _________港口裝船費用,按省港口收費規則有關費率計收,卸船等費用,由甲方直接與到達港辦理。
九、 費用結算:本契約經雙方簽章後,甲方應先付給乙方預付運輸費用_________元。乙方在船舶卸完後,以運輸費用憑據與甲方一次結算,多退少補。
十、 附則:本契約甲乙雙方各執正本一份,副本_________份。並向工商行政管理局登記備案。如有未盡事宜,得按省交通廳海上運輸管理規定和契約法的有關規定協商辦理。
甲方:_________(蓋章)
代表人:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
乙方:_________(蓋章)
代表人:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
契約管理機關:_________(蓋章)
_________年_________月_________日
個人貨物運輸契約書 篇17
託運方:(以下簡稱甲方)
承運方:(以下簡稱乙方)
根據國家有關運輸規定,經過雙方充分協商,特訂立本契約,以便雙方共同遵守.
權利義務
一、託運方的權利義務
1.託運方的權利:要求承運方按照契約規定的時間,地點,把貨物運輸到目的地.貨物託運後,託運方需要變更到貨地點或收貨人,或者取消託運時,有權向承運方提出變更契約的內容或解除契約的要求。但必須在貨物未運到目的地之前通知承運方,並應按有關規定付給承運方所需費用。
2.託運方的義務:按約定向承運方交付運雜費。否則,承運方有權停止運輸,並要求對方支付違約金。
二、承運方的權利義務
1.承運方的權利:向託運方,收貨方收取運雜費用。如果收貨方不交或不按時交納規定的各種運雜費用,承運方對其貨物有扣壓權,查不到收貨人或收貨人拒絕提取貨物,承運方應及時與託運方聯繫,在規定期限內負責保管並有權收取保管費用,對於超過規定期限仍無法交付的貨物,承運方有權按有關規定予以處理。
2.承運方的義務:在契約規定的期限內,將貨物運到指定的地點,按時向收貨人發出貨物到達的通知。對託運的貨物要負責安全,保證貨物無短缺,無損壞,無人為的變質。如有上述問題,應承擔賠償義務.在貨物到達以後,按規定的期限,負責保管。
三、收貨人的權利義務
1.收貨人的權利:在貨物運到指定地點後有以憑證領取貨物的權利。必要時,收貨人有權向到站,或中途貨物所在站提出變更到站或變更收貨人的要求,簽訂變更協定。
2.收貨人的義務:在接到提貨通知後,按時提取貨物,繳清應付費用,超過規定提貨時,應向承運人交付保管費。
違約責任
一、託運方責任:
1.未按契約規定的時間和要求提供託運的貨物,託運方應按其價值的10% 償付給承運方違約金。
2.在託運方專用線或在港,站公用線,專用鐵道自裝的貨物,在到站卸貨時,發現貨物損壞,缺少,在車輛施封完好或無異狀的情況下,託運方應賠償收貨人的損失。
二、承運方責任:
1.不按契約規定的時間和要求配車(船)發運的承運方應償付託運方違約金____元。
2.承運方如將貨物錯運到貨地點或接貨人,應無償運至契約規定的到貨地點或接貨人。如果貨物逾期達到,承運方應償付逾期交貨的違約金。
3.運輸過程中貨物滅失,短少,變質,污染,損壞,承運方應按貨物的實際損失(包括包裝費,運雜費)賠償託運方。
4.聯運的貨物發生滅失,短少,變質,污染,損壞,應由承運方承擔賠償責任的,由終點階段的承運方向負有責任的其他承運方追償。
3.由於貨物包裝缺陷產生破損,致使貨物或運輸工具,機械設備被污染腐蝕,損壞,造成人身傷亡的, 承運方應承擔賠償責任。
契約期限及終止
本契約自雙方正式簽署本契約之日起生效,有效期限為 壹 年。
本協定在執行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協商,另訂附則附於本協定之內,所有附則在法律上均與本協定有同等效力。
本契約正本一式二份,契約雙方各執一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
個人貨物運輸契約書 篇18
訂立契約雙方:
甲方:_______________
乙方:_______________
根據中華人民共和國《契約法》及有關公路道路運輸服務管理規定,為確保公路運輸服務質量,維護雙方權益,規範相互合作行為,甲乙雙方經過充分協商,就甲方產品運輸服務事項達成以下條款,以便雙方共同信守。
第一條:甲、乙雙方基本合作義務:
1、 甲方委託乙方承運公路運輸業務,託運貨物主要為 及其他附屬廣告品、促銷品等;甲方按照單據實際數量予以結算,乙方應在運輸能力、運輸時間及運輸安全可靠性等方面滿足甲方的要求,並根據甲方的運量快速配備運輸工具,確保運輸服務質量;
2、 乙方在接到甲方運輸業務委託時,應嚴格按照甲方的委託事項按時按質按量完成道路運輸任務,並對甲方的運輸業務全過程安全負責;
3、 運輸價格和運輸時間按雙方確認的契約附屬檔案I《運輸時間價格表》內容執行,契約期限內不得單方面隨意改變運輸價格,包括門對門的一切費用,否則視為違約;
第二條:乙方須具備的資質條件:
1、 具有獨立法人資格及中華人民共和國工商行政主管部門核發的營業執照
2、 具有中華人民共和國稅務主管部門核發的稅務登記證照及財務結算憑證;
3、 具有中華人民共和國交通主管部門核發的道路運輸經營許可證;
4、 營業執照的註冊資金不得少於100萬元的;
5、 具有三年以上公路運輸和配送經驗,有固定的經營場所和必備的通訊設施;
6、 具有相應的運輸能力和必備的信息監控手段,有完整的服務質量保證體系;
第三條:風險保證金
1、乙方承擔貨物風險責任:在貨車的擋板處接受貨物時起,至貨物到達卸貨地卸貨完畢止。
2、乙方同意在簽署契約時,向甲方一次性交納人民幣__萬元風險保證金,該保證金不計息,如貨物在乙方承運期間完好無損、保持原樣,甲方在契約期滿或終止後30天內返回給乙方。若繼續合作,風險金直接轉入下一次合作契約。如因乙方責任造成甲方損失,甲方則按銷售發票價格和因乙方原因甲方客戶對甲方的索賠金額從保證金中扣除,乙方擁有受損貨物的所有權,乙方在不影響甲方銷售市場和甲方公司及產品聲譽的產前提下處理受損貨物。
第三條:契約期限
本契約自 __ 年__月__日 至 __ 年__月__日止。
第四條:運輸地點、價格及時間______________________________
第五條:運輸服務管理要求及事項約定
1、 甲方有運輸任務時提前一天以電話或傳真方式通知乙方固定的聯繫人確認運輸委託內容,包括要求車輛到達甲方工廠的時間日期,要求承運的貨物數量,建議使用的車型、卸貨城市等。乙方接到甲方發貨任務通知時起,必須在一小時內給予答覆並明確告知車輛號碼、司機姓名、電話等,並保證車輛按時到廠裝車,否則,甲方有權另行選擇承運單位;
2、 乙方提供的運輸車輛必須符合甲方的裝載要求;車況良好,貨廂內壁無凹凸不平之處,無水漬、油漬,乾燥清潔、無滲漏、無毒、無異味及其他污染物,敞車必須配備蓬布、繩索及捆綁用的竹片等保護材料;
3、 乙方必須聽從甲方現場管理人員的指揮,遵守甲方工廠倉庫的各項規章制度,不準與甲方發貨人員發生爭吵、打架、隨地吐痰、亂扔垃圾等行為;
4、 乙方到達甲方指定提貨地點時,司機或提貨人員必須攜帶有效證件,經過甲方許可後駛入指定區域等待裝車,甲乙雙方在貨車的擋板處交接貨物、乙方須對所承運的貨物做好清點工作,並按甲方要求辦理簽收及發貨手續,雙方辦理完髮貨手續後,貨物的數量和安全以及完好性有出入的,均由乙方承擔所有損失;
5、 甲方發貨清單為一式五份,經雙方清點貨物數目簽字確認無誤後,甲方留存一份,乙方所執四份貨物清單,一份交收貨人作為收貨憑證。其餘三份交收貨人簽字/蓋章後返回甲方,作為有效運輸結算憑證;
6、 捆綁繩索和產品軟性包裝箱之間必須墊有木板片等保護材料,以確保產品不會因為綑紮而變形,凡因裝車後任何因素導致甲方貨物失落破損的,一切損失由乙方承擔;
7、 自甲方貨物裝上乙方指派車輛後,其貨物保管之責隨之轉到乙方,乙方在運輸途中發生貨物丟失或損毀、污染、被雨淋濕或受潮、包括整車被盜的均由乙方承擔賠償責任;保險事宜由乙方自行承擔;甲方有責任協助提供乙方理賠所需的相關材料;
8、 乙方承運甲方貨物時,應在甲方指定的時間內安全送達甲方指定的客戶收貨地,乙方單方面延遲承運時間等原因造成甲方客戶拒收或退貨,造成甲方的損失均由乙方承擔,甲方有權終止契約並追究乙方的違約責任。
9、 貨到客戶處,如發生找不到收貨人、客戶拒收等異常情況,乙方應及時聯繫甲方運輸負責人解決,乙方不得擅自卸貨或將貨物拉回倉庫。沒有甲方的書面單據認可,乙方不得隨意從甲方客戶處拉回貨物,對於乙方擅自拉回的貨物甲方有權拒收,且無論甲方是否收貨,由此而產生的運輸等費用甲方不予結算;
10、貨到甲方客戶處,發生部分貨物損壞、短少的,由收貨人將破損情況寫在送貨單上,並註明是否收下,雙方簽字確認;甲方與乙方協商處理破損賠償,並由甲方決定是否將貨物拉回至甲方倉庫,所有返回貨物拉回倉庫後必須通知甲方倉庫驗收並由甲方倉庫出具收貨證明;
11、如發生不可抗力因素或交通事故,預計不能按時到達的,乙方應立即電話通知甲方並說明情況,以便甲方及時與客戶取得聯繫諒解和採取相應的補救措施。
12、對於乙方接觸到甲方客戶的各種商業信息或運輸業務,乙方不得透露,一經發現,甲方有權終止契約,造成損失的,甲方將依法追究乙方的責任;
13、本協定自雙方授權的如下代表簽字蓋章之日起生效,有效期一年,到期雙方無異議則自動順延一年, 本協定一式四份,雙方各持二份,具有同等效力。
甲方:________________
乙方:________________
個人貨物運輸契約書 篇19
承運方 (乙方):
法 人 代 表:
聯 系 電 話: 手機號碼:
地 址:
託運方 (甲方):
法 人 代 表:
聯 系 電 話: 手機號碼:
地 址:
經雙方友好協商,就貨物託運與承運事宜達成如下協定,特訂立本契約:
一、甲方將本公司往返杭州的經營商品委託由乙方負責運輸。(即指:杭州—地區)。
二、乙方有責任按雙方約定時間和地點收貨,並在甲方所託運的貨物速遞單簽字確認,甲方必須在乙方的速遞單上寫清物品詳細名稱以及數量,乙方按甲方提供的詳細地址、電話、收貨人、完整外包裝,及時送達指定地點。
三、就發往以上地區各網點的貨物,原則上為每件人民幣: 元,大件除外,如有特大數量貨物,價格可商量調整,原則上在接到貨物的次日送達,但次日也不能超過下午18:00點(特殊情況除外),辦理貨物交接手續(即收貨人簽字或蓋章)。
四、乙方在運輸過程中如發生破壞、丟失(除發生戰爭、地震、水災、特大颱風不可抗拒等因素不負責任外),賠償如下:
1、未保價物品破壞損失按託運協定賠償。
2、保價貨物按照貨物保價額賠償,保價額不得超過貨物實際價值。
五、查不到收貨人或收貨人拒絕提貨,承運方及時與託運方聯繫,在規定期限內負責保管並收取保管費(即原則上為2天免費期限)對於超過規定期限仍無法交付的貨物,承運方有權按有關規定予以處理。
六、甲方承諾在乙方無過錯和達到甲方要求的情況下,不得擅自單方面終止契約,也不得將貨物轉交其他貨運公司,在運價有競爭的情況下,應事先同乙方商量,在同等的條件下,乙方有優先發貨權。
七、對託運人包裝不善,收貨人地址不詳、電話號碼錯誤或未聲明特殊物品,承運人不承擔遞送延誤,破壞的賠償責任。
八、交接貨物時,因承運人不可能對所託運的物品全部開箱清點驗貨,故以外包裝完好無損為交貨標準,收貨人在簽收時沒有提出異議,即認為貨運契約履行完畢。
九、索賠必須在託運日三十天內以書面形式向承運人提出並附相關證明材料,物品價值證明、經雙方協商解決。原則上以接到書面通知形式一個星期工作日解決完畢。如發生爭議在無法通過協商調解的情況下,任何一方均可向所在地人民法院提起訴訟。
十、本契約有效期 年 月 日至 年 月 日。到期若雙方都沒有提出解除契約,則自動延長契約。
十一、結款方式 。
十二、除上述條款外,經雙方協商,達成下列內容約定:
十三、如有任何一方違反本契約條款的,需承擔相應的責任。
十四、本契約最終解釋權為甲乙雙方。
十五、本契約一式二份,雙方各執一份,契約自雙方簽章次日生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
個人貨物運輸契約書 篇20
______月度水路貨物託運計畫表
____年____月
本表經承運人簽蓋運輸契約專用章後,具有月度運輸契約效力,有關承運人與託運人,收貨人之間的權利、義務關係和責任界限,按《水路
貨物運輸規則》及運雜費用的有關規定辦理。
起運地:________提出日期:_____年____月____日編號:__________
貨名
到達港(地)
換裝港(地)
收貨人
託運量
核定量
備註
第一
第二
重量
體積
重量
體積
特約事項
提計畫單位:_______________託運人(簽章)________ 承運人(簽章)________
地址:_____________________電話:________________________
說明:1.補充計畫使用此表,加蓋紅色“計畫外”字樣。
2.規格:長14厘米,寬23厘米。
gf-91-0404(續)
水路貨物運單
本運單經承托雙方簽訂後,具有契約效力,承運人與託運人、收貨人之間的權利、義務關係和責任界限均按《水路貨物運輸規則》及運雜費用的有
關規定辦理。
貨物於______月_______日
集中於________________交接清單號碼___________運單號碼___________
船名 航次
起運港
到達港
到達日期
(承運人章)
收貨人
(章)
託運人
全稱
收貨人
全稱
地址電話
地址電話
銀行帳號
銀行帳號
發貨符號
貨名
件數
包裝
價值
託運人確定
計費重量
等級
費率
金額
應收費用
重量
噸
體積(長,寬高)m
重量(噸)
體積m3
項目
費率
金額
運費
裝船費
合計
運到期限(或約定)
託運人
公章) 月 日
總計
特約事項
核算員
承運日期
起運港承運人章
覆核員
個人貨物運輸契約書 篇21
委託方:___________(以下簡稱“甲方”)
受託方:___________(以下簡稱“乙方”)
甲、乙雙方為更好地開展海運進出口業務,雙方經友好協商,根據《中華人民共和國契約法》和《中華人民共和國海商法》等法規的有關規定,現甲方委託乙方作為其代理人代理貨物出口的配艙、裝船、進棧、報關等一系列貨運代理工作,達成如下協定,以便共同遵守。
一、甲、乙雙方均持有有效營業執照,並且嚴格按照營業執照中的營業範圍開展業務。由於甲方的違法經營行為給乙方所造成的一切損失與不利後果,甲方應當承擔賠償責任。
二、甲方同意將其攬取的或其生產的貨物委託乙方代理安排運輸。
三、訂艙時,甲方應正確填寫由乙方提供的規定格式的訂艙委託書,並加蓋公章或訂艙專用章以書面的形式傳真或派人送交乙方,保證委託書內容的完整性,其中應當包括但不限於所託運貨物之件數,重量,體積,目的港,裝船日期,貨物品名(中英文品名)。甲方對於在裝卸、儲存、保管或運輸中有特殊要求的貨物應在委託書中明確提出並隨附相關檔案。如果委託書內容未註明,由此可能產生的一切風險、責任和費用均由甲方承擔。同時,甲方需於委託書上註明本協定編號,以免喪失協定內容之權利。
四、訂艙內容要求更改或取消時,甲方必須最遲於貨物裝入貨櫃的當天以書面形式通知乙方,並與乙方的相關操作人員書面確認,並承擔由此產生的一切風險和額外費用;若貨物已進港或已離港,則乙方有權視情況決定拒絕更改。
五、甲方應當保證每月向乙方委託出口運輸業務量不少於_________teu。乙方及時向甲方提供有關承運人的船期及運價變動信息。
六、甲方同意按以下第_________種方式確認費用,本協定運價(由我司代收代付承運人,費用由運費和佣金組成)可根據市場價格的變動作相應調整,經雙方確認後生效。乙方為甲方墊付的額外費用實報實銷。
1.乙方在甲方保證上述委託運輸業務量的前提下,乙方按下述優惠價向甲方結算普通乾貨箱包乾定額費:
自拖箱:人民幣_________元/20箱人民幣_________元/40箱
報關費:人民幣_________元/票
其它費用:_________________________________
(注 每票限一張報關單。如因報關內容較多需增加報關單,每張報關單增收電腦預錄費人民幣_________元,報關後退關收人民幣_________元。)
2.海運費______________________________
訂艙費_________________________________
其他費用_______________________________
七、海洋運費按雙方確認運價(甲方可以在委託書上標明)或甲方得到船公司的確認價(應隨附優惠協定號或確認件)執行,但仍應履行本協定第十一條之規定。
八、費用結算
1.經甲方要求,乙方同意按以下第_________種方式結算運費:
a.費用按航次結算,只有在甲方付清所有費用後,乙方才交付提單。
b.甲方於船開後_________天內,將所發生的費用支付給乙方。
c.採用月結的形式,甲方墊付_________美元作押金,每月_________日結清上月乙方已墊付的費用。
2.經雙方協定按以下第_________種方式支付費用:
a.現金的付款方式;
b.電匯,並及時把銀行匯款水單複印件送交給乙方;
c.採取同城托收無承付的辦法結算外匯海洋運費,雙方另簽定外匯同城托收無承付結算協定。
3.在甲方按時付款情況下,乙方按海洋運費_________%的比例退定艙佣金給甲方,確認或協定淨價的除外。
4.甲方應當及時確認乙方之結算清單,若於收到結算單後七日內未予書面回復確認的,視為對於費用之確認。
九、甲方付清上述費用和報酬,乙方應及時將海關退還的核銷單,退稅單等有關單證交付甲方。
十、甲方應當按照乙方提供的費率或者其他計費依據向乙方支付應由甲方承擔的費用和報酬,雙方另有約定的除外。
甲方必須按照約定準時、足額支付全部費用,不得以任何理由拖欠任何基於本協定下業務所產生的費用。若甲方拖欠費用,則乙方有權採取以下措施維護自身權益,而由此所產生的一切風險、費用、責任均由甲方承擔。乙方有權選擇以下任何一種或數種方式:
(1)暫停一切本協定下業務的操作,直至費用付清;
(2)可以延遲簽發包括提單等運輸單證,直至費用付清;
(3)解 契約並要求甲方承擔乙方因此所遭受的一切直接與間接損失;
(4)有權滯留本協定下業務中所產生的單證,包括但不限於提單、外匯核銷單等單證;
(5)有權於所簽發的當次提單上加以相應批註;
(6)通知目的港代理延緩交付貨物。
同時,甲方對於拖欠之費用應當向乙方支付日萬分之五的利息。甲方授權乙方代領提單或者其它類似權利憑證,視為甲方同意將上述憑證出質於乙方作為其應當承擔的費用和報酬的擔保。甲方應當保證其具有契約的出質權利。由於甲方出質不當造成第三人損失的,由甲方負責賠償。
十一、乙方在收到船公司或其代理《配艙回單》後,應及時將定艙配載的船名、航次、關單號、運價等信息告知甲方(雙方同意以乙方附於《訂艙確認書》的傳真報告作為已告知的最終證據),甲方如有異議,應在收到乙方《訂艙確認書》後一日內書面提出,否則視為同意。
十二、甲方委託乙方代理報關、報驗,應在乙方要求的時間之前,根據不同貨物的性質和各有關部門的監管或檢驗規定,應提供所必需的有關檔案,依貿易性質不同可包括:契約、發票、商檢證書、許可證、核銷檔案、報關單、手冊、裝箱單及有關批文等,並對其內容的真實性和一致性負責。
十三、甲方委託乙方代辦貨物裝箱的,甲方應當及時送貨至指定地點交乙方委託的裝箱人裝箱,並事先告知有關貨物的詳細狀況;甲方自行監裝的,則因裝箱不當所產生的風險和責任由甲方自行承擔。
十四、由於不可抗力事故,致使直接影響契約的履行或者不能按約定的條件履行時,遇有不可抗力事故的一方,應立即將事故情況以書面形式通知對方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行、或者部分不能履行、或者需要延期履行的理由的有效證明檔案,此項證明檔案應由事故發生地區的有權機構出具。按照事故對履行契約影響的程度,由雙方協商是否解除契約,或者部分免除履行契約的責任,或者延期履行契約。
十五、因甲乙雙方中一方的原因導致契約預期利益不能實現,無責任方有權以書面形式通知解除本契約,同時有權要求過錯方承擔違約責任。
十六、因本協定項下委託所產生的任何爭議,雙方應友好協商解決;無法協商或協商不成的,雙方同意提交乙方所在地的海事法院審理。
十七、本協定自雙方授權的如下代表簽字蓋章之日起生效,有效期一年,到期雙方無異議則自動順延一年,本協 議一式四份,雙方各持二份,具有同等效力。
甲方名稱(蓋章):_____乙方名稱(蓋章):_____
甲方地址:_____________乙方地址:_____________
外幣賬號:_____________外幣賬號:_____________
人民幣賬號:___________人民幣賬號:___________
_________年____月____日_________年____月____日
個人貨物運輸契約書 篇22
甲方:___________________________(委託方)
乙方:___________________________(承運方)
甲乙雙方本著平等互利、友好合作的原則,雙方充分、平等的協商,特制訂本運輸契約。
一、服務方式
1、乙方根據甲方的送貨要求和信息,在規定時間內,提供門到門的運輸服務;
2、乙方為甲方提供送貨過程的貨物相信服務;
3、乙方為甲方提供在途車輛位置情況信息服務。
二、運輸方式及運輸計畫貨物運輸契約
1、乙方根據甲方的運輸要求,負責上門提貨並按甲方要求準確無誤無損的把貨物送達甲方所指定的目的地。
2、運輸方式:________________。
3、運輸貨物的工程名稱:________________________________。
4、運量:________________約噸(最終重量按雙方核定的重量為準);
5、規格:每車貨物的重量和平面及立面尺寸原則上均在營運車輛規定的範圍以內。
三、雙方權利與義務
1、甲方的權利與義務
1)甲方應按照預定的發貨計畫通知乙方發運貨物,承運方必須保證委託方的運輸時間;
2)甲方委託乙方承運時,保證貨物的合法性,並向乙方提供與所送貨物相符的相應出貨單據。明確表達乙方託運貨物的價值、件數、重量、體積、目的地,以便於乙方安排車輛正常送達;
3)甲方負責安排託運貨物的裝卸,並銜接好客戶的收貨事宜,負責協助乙方處理好收貨中發生的突發事件;
4)甲方有權對不符合運輸要求的車輛拒絕裝車而不予任何經濟補償;
5)甲方裝卸工不能將破損,有污染等不良品混裝進車內;
2、乙方的權利和義務
1)乙方在接到甲方委託承運通知後,按時將合格車輛派到甲方。逾期未到,甲方有權終止與乙方的運輸計畫;
2)乙方應按規定時間將甲方貨物送達目的地,但如遇天災、山洪、塌方、地震、戰爭或交通管制等不可抗力情況,乙方須即時通知甲方並將預急處理措施告訴甲方:
3)貨物在承運期內,丟失、短少、損壞,乙方應負責賠償(按成本價格賠償)(不可抗力因素及經查證非承運人責任所造成的除外),乙方按甲方指定的地址將貨物直接交給客戶,辦理交接手續好,必須將有效簽收回單(含有收貨人、收貨數量、收貨日期時間、圖章等信息)反饋給甲方;
4)乙方在接受甲方要求運輸的貨物時,應對貨物的數量及包裝(以外包裝為準)進行清點核對。對裝車過程進行監裝。對裝車過程的不當操作及外觀或包裝有疑問的貨物應指出,糾正或拒裝,裝貨後發生的一切損失由乙方負責;
5)乙方對所承運的貨物負安全責任,由於乙方原因造成的貨損、貨差以及貨物卸錯地點需要轉送所產生的一切費用和責任由乙方全部承擔(貨損、貨差按成本價格賠償);
6)乙方應按照甲方的發貨計畫運輸貨物到達指定地點。如乙方擅自終止運輸契約或不能滿足甲方要求造成甲方損失,甲方有權對乙方扣除10%的契約總價作為賠償;
7)運輸質量:乙方保證運輸車輛清潔、乾燥。因乙方駕駛員違反文明作業規定,與甲方客戶發生爭議,造成惡劣影響,致使甲方客戶投訴,乙方應承擔給甲方造成的經濟損失。
四、運費及結算方式
1、運費:________________/噸;
2、結算方式為單項工程結算,按甲乙雙方核定的重量開票結算;
3、付款:工程鐵塔承運完後,甲方收到乙方的運輸(可抵扣)發票,在三個月內以匯票的形式支付到乙方指定的銀行賬戶;
五、契約的有效期及其它
1、本契約僅限——→承運期間國家新頒布相關禁運條例或有特殊安排等,雙方另行協商;
2、本契約由甲、乙雙方蓋章簽字後生效,如有未盡事宜需補充或修改,需經雙方協商同意後達成補充協定,補充協定與本契約有同等法律效力;
3、本契約一式_____份,甲乙雙方各執_____份。
甲方:______________________乙方:______________________
__________年______月______日__________年______月______日
個人貨物運輸契約書 篇23
北京市豐臺區人民法院
民事判決書
(20xx)豐民初字第02377號
原告北京A貨物運輸有限公司(以下簡稱A公司)與被告閆X斌、閆X吉公路貨物運輸契約糾紛一案,本院受理後依法組成合議庭,公開開庭進行了審理。原告A公司的法定代表人曹X及其委託代理人趙,被告閆X吉委託代理人韓X到庭參加訴訟,本案被告閆X斌經法院合法傳喚,無正當理由拒不到庭,本案現已審理終結。
原告A公司訴稱,原告與閆X斌、閆X吉有過多次業務關係。20xx年12月20日,原告與閆X斌簽訂《北京A貨運有限公司託運清單》,約定閆X斌作為司機為原告運輸貨物,原告給付運費。當日,閆X斌從北京市豐臺區新發地裝貨發車,其駕駛車牌號為晉A44貨車到達山西省太原馬莊高速橋下時,由於其操作不當,致使貨物損壞113箱,給原告造成損失總計39 976.32元。20xx年12月24日,閆X斌寫下事情經過,同意賠償原告損失。現尚有部分殘值(包裝已損壞,不能出售,可自用)在原告處,同意交付被告。由於車牌號為晉A44貨車的車主是閆X吉,故原告訴至法院要求二被告賠償損失39 976.32元並承擔案件受理費。
被告閆X斌未答辯。
被告閆X吉答辯稱,原告主張違約責任,但閆X吉並非契約相對人且無其他證據證明,故閆X吉不應作為本案被告。原告陳述的貨物損失應該扣除殘值及運費,或將殘值交付被告。我不認可原告的訴訟請求。
經審理查明,20xx年12月20日,A公司與閆X斌簽訂託運清單1份,內容為:司機姓名:閆X斌;車號:晉A44;司機電話:;地址:山西省清徐縣**鄉**村35;發車時間:20xx-12-20;要求到站時間:12月21日;邦迪(6紙箱)、孚/宣(362紙箱)、強生(124紙箱)、冷酸靈(211紙箱)、冷酸靈(200紙箱)、燈珠(1紙箱)、醫療器械(57紙箱)、高露潔(1118紙箱)司機簽字:閆X斌。20xx年12月20號,閆X斌在運輸過程中,造成貨物損失。20xx年12月24日,閆X斌出具事情經過和證明1份,內容為:我駕駛晉A44前四後八解放車,在北京豐臺新發地承運北京A貨物運輸有限公司的一車零擔貨物,其中有牙膏、電池、化妝品等貨物(邦迪)由北京——太原福瑞達貨運公司。在太原馬莊高速橋下,由於我操作不當,將車上貨物損壞大約113箱。我是受僱車主(何X,閆X吉)。我願意負擔相關損失。我叫閆X斌,我駕駛本是河北的,我住清徐縣**鄉**村,電話5959603,1338341,晉A44車主叫何X,閆X吉住和我一個村,損壞的貨物保險公司已拍照 特此證明。證明人:閆X斌。當日,閆X斌出具貨物損壞清單1份,證明貨物損失情況:Ob量少型16條裝,3箱;Ob量多型16條裝,3箱;Ob普通型16條裝,4箱;強生嬰兒普通洗髮精200ml—升級配,2箱;強生嬰兒柔潤洗髮精200ml,3箱;強生嬰兒柔潤洗髮精100ml,3箱;嬰兒柔嫩潤膚露24小時長效滋潤,1箱;強生嬰兒洗髮沐浴露袋裝300ml,1箱;強生嬰兒牛奶潤膚露1L,1箱;強生嬰兒護膚柔濕巾80片經濟裝,2箱;強生嬰兒護膚柔濕巾無香型80片經濟,1箱;強生嬰兒護膚柔濕巾無香型20片輕,4箱;強生嬰兒清爽潔膚柔濕巾80片經濟,1箱;可伶可俐清透淨白洗面露100g,1箱;可伶可俐護膚小錦囊應收3件,實收2.47件(因可伶可俐護膚小錦囊少1套);冷酸靈兒童牙刷50g(熱帶水果型),2箱;冷酸靈草本+礦物鹽牙膏155g促銷裝,3箱;冷酸靈雙重抗過敏健康防蛀牙膏,5箱;冷酸靈加強型牙膏125g,1箱;冷酸靈雙重抗過敏消炎止血牙膏55g,3箱;冷酸靈草本+礦物鹽牙膏105g,3箱;冷酸靈65克抗過敏牙膏開箱送禮促銷裝,15箱;冷酸靈水晶牙膏,2箱;高露潔超強90g+冰爽混裝,2箱;冷酸靈保健靈動牙刷107,1箱;冷酸靈130g健康防蛀春雷齊動促銷裝,1箱;冷酸靈130g抗過敏牙膏開箱送禮促銷裝B,3箱;南孚AA1350MAH/AA1600MAH—4B+充電寶,總計36箱;邦迪防水創可貼10p,3箱,屬實,閆X斌。20xx年12月,A公司先後向深圳B後勤保障有限公司北京RDC賠償損失15 780元,向郭勇賠償損失18 351.32元,向太原市尖草坪區商貿經營部賠償損失3762元,向太原市商貿有限公司賠償損失1754.40元,向山西貿易有限公司賠償329元,以上總計39 976.32元。後閆X斌、閆X吉一直未賠付上述款項。A公司也未支付運費。訴訟中,閆X吉稱貨物損失應該扣除殘值,或將殘值交付被告。A公司認可有殘值在該公司處,但在事故中這些貨物的包裝已損壞,無法再銷售,同意將殘值部分交給閆X斌、閆X吉,並提交遺留殘損物品清單1份:AA1350MAH—4B+充電寶/AH1600MAH—4B+充電寶,318個;50克冷酸靈防蛀兒童牙膏(熱帶水果),72個;155克冷酸靈(草本+礦物鹽),61個;130克冷酸靈雙重抗過敏健康防蛀牙膏,46個;冷酸靈保健靈動型牙刷,72個;125克冷酸靈加強型抗過敏牙膏(清涼薄荷),21個;冷酸靈雙重抗過敏消炎止血牙膏55克,78個;冷酸靈草本+礦物鹽牙膏105克,93個;冷酸靈65克抗過敏牙膏開箱送禮促銷裝,126個;冷酸靈水晶牙膏,159個;冷酸靈130克抗過敏牙膏開箱送大禮促銷B,220個;高露潔超強90克+冰爽混裝,103個;Ob量少型16條裝,198個;Ob量多型16條裝,268個;Ob普通型16條裝,325個;強生嬰兒普通洗髮精200毫升-升級配,5個;強生嬰兒柔潤洗髮精200毫升,9個;強生嬰兒柔潤洗髮精100毫升,21個;可伶可俐清透淨白洗面露100克,14個。
另查,閆X吉系晉A44號車的車主,20xx年3月2日,閆X吉為該車辦理了運輸證,證號為030705。閆X斌與閆X吉系僱傭關係。
上述事實,有A公司提供的A公司託運清單、事情的經過和證明、貨物損壞清單、扣款證明、事故報告、賠款證明、賠償物品明細、商品發貨單、遺留殘損物品清單及雙方當事人的陳述在案佐證。
本院認為,根據我國民事訴訟法的規定,當事人有答辯並對對方當事人提交的證據進行質證的權利,本案被告閆X斌經本院合法傳喚,無正當理由拒不出庭應訴,視為其放棄了答辯和質證的權利。託運清單系當事人真實意思表示,不違反法律、行政法規的強制性規定,應屬有效。閆X吉系晉A44號車的車主並為該車辦理了運輸證。A公司與閆X斌簽訂的託運清單中載明了承運車輛牌號,且閆X斌表示其是閆X吉的雇員,A公司有理由相信閆X斌是代表閆X吉與該公司簽訂託運清單。託運清單中相關的權利義務應由閆X吉承擔。故對閆X吉提出A公司的主張違約責任,但閆X吉並非契約相對人且無其他證據證明,閆X吉不應作為本案被告的辯解意見,本院不予採信。在運輸過程中,因閆X斌操作不當,造成貨物損失,應由閆X吉賠償。閆X斌在事情的經過和證明中表示,其願意負擔相關損失,本院不持異議。故對A公司要求閆X斌、閆X吉賠償損失39 976.32元的訴訟請求,本院予以支持。訴訟中,閆X吉提出貨物損失應扣除運費的辯解意見,應另行解決。閆X吉提出貨物損失應該扣除殘值或將殘值交付被告的意見,A公司亦同意將殘值交給閆X吉,本院不持異議。在對殘值的質證中,閆X斌、閆X吉未到庭參加訴訟,本院可以根據現有證據依法裁判。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條、《中華人民共和國契約法》第一百零七條、第三百一十一條、第三百一十二條的規定,判決如下:
一、閆X斌、閆X吉於判決生效之日起十日內賠償北京A貨物運輸有限公司經濟損失三萬九千九百七十六元三角二分。
二、閆X斌、閆X吉於判決生效之日起十日內自行將放在北京A貨物運輸有限公司的貨物拉走(詳見清單)。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八百元,由閆X斌、閆X吉負擔(本判決生效之日起七日內交納)。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交抗訴狀,並按對方當事人的人數提出副本,交納相應的抗訴案件受理費,抗訴於北京市第二中級人民法院。抗訴期滿後七日內未交納抗訴案件受理費的,按自動撤回抗訴處理。
二○○八年十一月十九日
個人貨物運輸契約書 篇24
四 川 省 簡 陽 市 人 民 法 院
民 事 判 決 書
(20xx)簡陽民初字第2303號
原告:成都楊發貨運有限公司,住所地:四川省成都市金牛區花照壁上橫街175號1幢1樓21號。
法定代表人:周煥雲,總經理。
委託代理人:谷棟,四川高鼎律師事務所律師。 委託代理人:沈君,四川高鼎律師事務所律師。
被告:陳開祥,男,漢族,1975年11月07日出生,簡陽市人,住四川省簡陽市三合鎮馬騾村6組3號。身份證號碼:5110278。
委託代理人:陳恆倫,四川得力律師事務所律師。
被告:重慶市飛雲汽車運輸有限公司,住所地:重慶市渝中區上清寺互助里65號。
法定代表人:張志傑,經理。
委託代理人:羅林,男,漢族,1969年11月11日出生,住重慶市沙坪壩區柑子村13號4-1,身份證號碼:5102126。
被告:重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司,住所地:重慶市長壽區長壽路134號。
負責人:王國忠,經理。
委託代理人:羅林,男,漢族,1969年11月11日出生,住重慶市沙坪壩區柑子村13號4-1,身份證號碼:5102126。
原告成都楊發貨運有限公司訴被告陳開祥、被告重慶市飛雲汽車運輸有限公司、被告重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司公路貨物運輸契約糾紛一案,本院於20xx年11月26日立案受理後,依法組成合議庭於20xx年1月27日公開開庭進行了審理。原告成都楊發貨運有限公司總經理周煥雲及其委託代理人谷棟、被告陳開祥及其委託代理人陳恆倫、被告重慶市飛雲汽車運輸有限公司和被告重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司共同委託代理人羅林到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
原告成都楊發貨運有限公司訴稱:20xx年3月12日,原被告簽訂貨物運輸契約,約定由被告為原告將一批貨物運到柳州市。20xx年3月14日,被告陳開祥駕駛渝B87910大貨車(該車登記為重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司所有)運輸該批貨物,在運輸途中因貨車側翻,導致貨物嚴重受損,因三被告未依法賠償,故訴訟來院,請求三被告賠償損失67528.78元,並承擔本案的訴訟費。
被告陳開祥辯稱:貨車側翻,導致貨物受損是事實,但側翻的原因是原告託運的貨物過多和超高超寬;原告的損失也沒有訴請中的那么多,有待證據證明,原告還有部分運費沒有支付。該契約的主體是重慶飛雲汽車運輸有限公司,被告陳開祥只是經辦人。損失應該由重慶飛雲汽車運輸有限公司賠償。
被告重慶飛雲汽車運輸有限公司和被告重慶市飛雲汽車運
輸有限公司長壽分公司共同答辯稱:本案的實際承運人是陳開祥,渝B87910貨車雖然登記在公司名下,但系被告陳開祥掛靠公司,該車實際車主為李仕蓉,李仕蓉私下把車轉讓給了陳開祥。公司非實際車輛所有權人,也未取得運營利益,不應承擔賠償責任。公司未簽訂運輸契約,也未實際履行契約,不是適格被告,公司不應承擔違約賠償責任。同時,該運輸契約上無公司的蓋章,只有被告陳開祥的簽名,因此,運輸契約對公司無任何約束力。從契約的簽訂,到契約的履行,完全是實際控制車輛人員的個人行為,如果要賠償,也應由被告陳開祥承擔違約賠償責任。
經審理查明,20xx年3月12日,被告陳開祥作為乙方(承運方)以重慶市飛雲汽車運輸有限公司的名義與甲方即本案原告成都楊發貨運有限公司(託運方)簽定一份貨物運輸契約。該契約約定,貨物從成都運到柳州市交付甲方指定單位查收,乙方負責把貨物安全運到目的地,如發生行車事故,丟失、貨損、貨差等情況,乙方必須按保值價的100%價賠付甲方。20xx年3月14日,被告陳開祥駕駛著承運原告成都楊發貨運有限公司託運貨物的渝B87910貨車(該車印有飛雲公司相關標誌),在廣西壯族自治區宜柳高速公路上發生交通事故,經清點,被告陳開祥簽字確認貨物損失有離合器殼體(賠償單價175元/件)損壞178件、丟失2件,軸承箱(賠償單價147元/件)損壞35件,後殼體(賠償單價198元/件)損壞2件,變速箱體(賠償單價169元/件)損壞137件,包裝紙箱(賠償單價4.5元/個)損壞600個,總計人民幣62894元,另有西門子124箱(12件/箱)發回廠家檢測後定損。原告成都楊發貨運公司、被告陳開祥、被告重慶飛雲汽
車運輸公司、被告重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司對貨物損害賠償問題協商不成,原告成都楊發貨運有限公司於20xx年11月26日訴至法院,請求判決三被告賠償損失67528.78元。
另查明,渝B87910汽車行駛證登記的所有人系重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司,道路運輸證上業戶主名稱是重慶市飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司。該車原系李仕蓉掛靠該公司,20xx年12月14日李仕蓉轉讓給陳開祥,後陳開祥向公司交納了相關費用,20xx年5月18日,陳開祥將車轉讓給陳天明(系陳開祥父親),陳天明與重慶飛雲汽車運輸有限公司簽訂了掛靠契約。(上述轉讓均在飛雲公司內部進行,不變更行駛證和道路運輸證上的名稱)
上述事實有原、被告當庭陳述、貨物運輸契約、渝B87910機動車行駛證、道路運輸證、機動車查詢記錄、重慶飛雲汽車運輸有限公司及分公司工商註冊信息、貨損統計單、廣西壯族自治區河池公路管理局桂河路簡罰(20xx)A2578號交通行政當場處罰決定書、柳州市公安局交通警察大隊編號45020xx055935596號處罰決定書、高速公路管理局責令車輛停駛通知書、事故現場車輛照片、重慶飛雲汽車運輸有限公司提交的李仕蓉身份證複印件及複印件上書寫的的證明等經庭審質證、認證,足以認定。
本院認為:被告陳開祥持所有人是重慶飛雲汽車運輸公司長壽分公司的渝B87910車輛的機動車行駛證和道路運輸證與原告成都楊發貨運有限公司簽訂公路貨物運輸契約,原告有理由相信渝B87910車輛的所有人是重慶飛雲汽車運輸公司長壽分公司,該運輸契約的承運方為重慶飛雲汽車運輸有限公司。且重慶飛雲
汽車運輸有限公司將車輛行駛證、道路運輸證等交給陳開祥及準許渝B87910車輛登記在其分公司名下的行為,是重慶飛雲汽車運輸有限公司對實際車主陳開祥以其公司名義進行運輸經營行為的授權。在運營過程中,實際車主陳開祥駕駛印有飛雲公司標誌的車輛,持有重慶飛雲汽車運輸有限公司的相關證件以重慶飛雲汽車運輸有限公司名義和託運方原告成都楊發貨運有限公司簽訂運輸契約的行為,應視為重慶飛雲汽車運輸有限公司的行為。重慶飛雲汽車運輸公司長壽分公司未按契約的約定將原告成都楊發貨運有限公司託運的貨物安全送往目的地,已構成違約,因重慶飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司的法律責任由重慶飛雲汽車運輸有限公司承擔,故重慶飛雲汽車運輸有限公司應當承擔違約責任,故對重慶飛雲汽車運輸有限公司以承運人為陳開祥,公司不是承運人,公司不承擔法律責任的辯稱,法院不予採信。
被告陳開祥作為實際承運人對涉案運輸契約享有重要的運營利益,也應對涉案貨物的損失承擔賠償責任。被告陳開祥辯稱原告成都楊發貨運公司辦理貨物運輸時明知車輛超載,原告對損失的發生負有責任,但被告陳開祥作為車輛駕駛專業人員和實際承運人,明知車輛超載卻違章裝載導致事故發生,對貨物損失負有重要責任,故其辯解理由不能成立,本院不予支持。原告訴請被告陳開祥、被告重慶飛雲汽車運輸有限公司、被告重慶飛雲汽車運輸有限公司長壽分公司賠償損失,理由正當,法院予以支持。對原告提交證據中損失為離合器殼體、軸承箱、後殼體、變速箱體、包裝紙箱總計為62894元部分,雖然被告陳開祥只認可數量,不認可賠償單價,但在該貨損統計單上有被告陳開祥的簽名,且
被告陳開祥沒有證據證明簽名是受脅迫或者不是自願的,故本院對上述總計62894元的損失予以確認;因原告沒有提供證明西門子124箱(12件/箱)的損失情況,對該部分本院不予支持。綜上,依照《中華人民共和國契約法》第一百零七條、第二百九十條、第三百一十一條之規定,判決如下:
一、被告重慶飛雲汽車運輸有限公司於本判決生效之日起五日內賠付原告成都楊發貨運有限公司人民幣62894元;被告陳開祥對上述債務承擔連帶清償責任;
二、駁回原告成都楊發貨運有限公司的其他訴訟請求。 如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。
本案案件受理費1488元,由被告重慶飛雲汽車運輸有限公司負擔。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交抗訴狀,並按對方當事人的人數提出副本,抗訴於四川省資陽市中級人民法院。
審 判 長 曾 建 才
審 判 員 楊 宣 照
人民陪審員 李 成 軍
二○一一年一月二十八日
書 記 員 陶 軍
個人貨物運輸契約書 篇25
託運方(甲方):----
承運方(乙方):---
契約雙方在平等和協商一致的基礎上,就龍騰養護公司東平湖圍壩(韓村)石屑運輸作業事宜,達成如下協定:
一、運輸任務
乙方負責購買石屑及運輸作業任務,並保證所供石屑質量符合甲方質量要求,石屑量以甲方實際收到石屑數量結算。
甲方將根據工程項目所確定的作業時間、地點、工作面、工程進度和運輸數量的要求,對乙方運輸任務進行統一分配,管理、調度和指揮,乙方必須服從。
二、契約期限
本契約履行期限自20--年4月5日起,至20--年4月16日止。
三、乙方責任
1、乙方提供石屑工程運輸車輛,並負責運輸車輛的維修保養;
2、乙方必須按照甲方指定的工程進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務;
3、乙方在履行契約過程中,必須確保運輸安全。因乙方原因造成的損失由乙方承擔;
4、乙方運輸車輛必須服從甲方的.統一管理和指揮。嚴格執行施工現場交通規則,保證施工現場道路的暢通和運輸安全。不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸;不得爭道搶行;不得超速超載;不得對周邊環境造成揚塵污染和噪音污染;
5、乙方應當按時、保質、保量完成運輸任務;
6、乙方的食宿和車輛停放場地由乙方負責,費用自理;
7、乙方車輛的運輸作業時間由甲方安排。因車輛檢修或確需暫停運輸作業的,應提前告知甲方,經甲方批准後方可暫停作業。
四、甲方責任
1、甲方負責提供乙方運輸作業所需的燃油(報油料時與土方款同時報銷,油料比例不得超過20%,否則不予報銷);
2、甲方負責施工現場的指揮協調工作;
3、甲方負責提供供乙方施工所需的場地,並及時收方。
五、運費結算
運費及石屑價格按60元/m3計算。本契約乙方負責買石屑,乙方負責石屑運輸所產生的稅、費。甲方支付運費及土方款時,乙方應出具相應的稅務發票。
六、爭議的解決
本契約在履行中如發生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成的,任何一方可就契約爭議向甲方居住地法院提起訴訟,通過法律程式解決。
七、其他約定
1、本契約未盡事宜,經雙方協商達成一致後,可另行簽訂書面補充協定。
2、本契約經雙方簽字蓋章後生效。本契約一式兩份,由契約雙方各持一份。
託運方(簽章)
承運方(簽章)
簽約日期:年 月日
簽約日期:年 月 日