城市房屋裝修糾紛契約

城市房屋裝修糾紛契約 篇1

原告:住所地:法定代表人:被告:住所地:法定代表人:訴訟請求:風險提示:

訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的範圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支持你的主張,勢必遭到敗訴的後果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。

另外,訴訟請求應提出具體的數額,不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但並不等於在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利於法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。

一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣______元,並支付原告上述款項自________年____月____日起至實際支付之日止的利息損失;

二、本案訴訟費用由被告承擔。事實與理由:風險提示:

訴狀是個利劍,挑起戰爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實,是要把雙方當事人的法律關係,發生糾紛的原因、經過和現狀,特別是雙方爭議的焦點,實事求是地寫清楚。講道理,是要進行分析,分清是非曲直,明確責任,並援引有關法律條款和政策規定。________年____月____日,被告將______廠房防腐工程發包給原告,並與原告簽訂了《_____廠房防腐施工契約》,契約約定:施工面積約為_____㎡,總工程價約為_______元,按實際施工面積結算工程款。在原告施工過程中,被告又增加了_____廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。契約對如何支付工程款作了約定:

1、契約簽訂後,被告向原告支付總款____%作為契約定金;

2、工程全部完成,經現場驗收合格,核對施工數量,被告向原告付清工程款___%,餘下____%質量保證金,待保修期滿________年後,一次性付清。契約中明確約定工程保修期為________年,保修期自竣工驗收簽字之日起計。契約簽訂後,被告支付了____萬元的定金。________年____月____日,被告驗收了該工程,並對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為______㎡,工程總價款為_____元。時至今日,該工程的保修期早已屆滿,但被告分文未付餘下工程款______元。原告曾多次催討該款項,但被告均以各種理由推脫,至今未付。綜上所述,被告的行為已嚴重損害了原告的合法權益。為此,為使原告的合法權益得到保護,根據我國相關法律法規之有關規定,特向貴院提起訴訟,請依法予以判決。此致______人民法院具狀人:________年____月____日風險提示:

提起民事訴訟的原告負有舉證責任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據等等。

注意,列書證,要附上原件或複製件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、並應註明材料的出處;列舉物證,要寫明什麼樣的物品,在什麼地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什麼問題等。

另外,證據和證據來源,雖然法律規定必須提交,但提交時的說明應能簡就簡,儘可能在法律許可的範圍內保留自己的殺手鐧,在庭審辯論中占據主動。

附:起訴狀副本____份;證據材料副本____份。

城市房屋裝修糾紛契約 篇2

發包方

地址:

聯繫電話:

承包方

地址:

聯繫電話:

乙方承包甲方的裝修工程,為了明確雙方責任及義務,保證施工順利進行,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國民法典》和《建築裝飾工程承包契約條例》的規定,並結合本工程具體情況,雙方經友好協商,達成如下協定:

第一條:工程概況

工程地點:

工程內容:室內/室外裝飾工程;

承包方式:乙方包工包料;

工程造價:總承包價人民幣元

施工工期:本工程暫定自年月日開工,於年月日竣工,總工期為日曆天;另質保期限為個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。

第二條:施工圖紙等

2.1甲方進行設計,並向乙方提供施工方案、施工說明。

第三條:工程變更和終止

3.1工程項目及施工方式如需變更,雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》,同時調整相關工期。

3.2工程量變化和設計變更所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。《工程項目變更單》簽定後作為本契約的附屬檔案和組成部分。

3.3契約終止因不可抗力及政府行政行為導致本契約無法進行、或契約目的無法實現的情況出現,雙方都可以書面提出解除本契約,並進行結算後雙方簽署結算單,本契約終止;甲、乙方協商一致,可以變更或解除本契約;因一方的違約行為,相對方根據約定終止本契約的;本契約履行期限屆滿自行終止;本契約依法解除。

第四條:工期延誤

4.1以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:工程量變化和設計變更;不可抗力因素;甲方同意工期順延的其他情況。

4.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。

4.3甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。

4.4因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。

第五條:雙方權利與義務

5.1甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

5.2甲方依照契約約定的方式支付工程裝修款。

5.3甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

5.4乙方應於本契約簽訂後2日內安排人員進場施工。

5.5乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料,如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的,須經甲方書面同意,否則甲方有權拒絕支付該材料費用;

5.6乙方應規範、安全施工,保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關,甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任,如第三人依法向甲方主張權利,甲方承擔後可向乙方追償;

5.7乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內完成整改。

5.8乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,並清理好場地;

5.9甲方在本契約期限內,發現因乙方施工工程質量不符合契約規定的,乙方應在接甲方通知後合理時限內免費完成修理或返工。

第六條:工程結算及工程款支付方式

6.1本契約根據工程施工進度,按實際驗收進度進行結算。具體為:乙方完成每階段裝修施工任務後,提交該階段裝修施工報告給甲方確認。

6.2在施工過程中,如產生工程變更和工程量的增減所需費用,雙方簽定《工程項目變更單》後,視為工程款總額補充,費用由雙方另計,不在總承包價範圍內;

6.3工程款支付方式契約簽定後甲方付給乙方契約總價的30%作為工程預付款;工程施工進行至50%時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之後的10日內支付工程總造價的20%作為工程進度款;工程施工進行至80%時,甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之後的10日內支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款;本工程竣工驗收合格後15日內,甲方支付乙方工程總造價的18%;剩餘工程總造價的2%做為質保金,待12個月的質量保修期經過後,如無質量問題,由乙方書面向甲方申請支付。甲、乙方在此約定,乙方的接收工程裝修款開戶行:____,賬戶:____,賬號:____,如銀行賬戶信息有變更,應及時書面通知甲方

第七條:工程驗收和工程保修

7.1工程駿工後,乙方以書面形式向甲方提出工程結算,乙方應自接到通後2天內組織驗收辦理驗收移交手續,填寫工程驗收單,不得無故拖延。如2天內甲方不組織驗收且不給予乙方明確答覆則視為驗收通過。

7.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起,乙方承諾在施工範圍內質量保證期為12個月。

7.3下列情況不屬於本契約保修範圍因使用不當或者第三方造成的質量缺陷。自然不可抗拒因素造成的損壞

7.4保修期內,乙方負責免費對由於乙方產品或施工質量所造成的任何質量問題進行維修,費用由乙方負責,且必須在合理時限內完成;因非乙方原因造成的事故、損壞,維修所需費用則由責任方支付。

第八條:違約責任

8.1本契約項下所裝修房屋被鑑定為不合格的,乙方應承擔由此造成甲方的一切損失。

8.2乙方不按圖紙施工,偷換材料、拒絕整改意見等造成裝修質量下降,甲方有權責令乙方立即整改,由此造成工期延誤的,按裝修總額每日罰付3%;如還造成甲方額外損失的,另行賠償;

8.3如由於任何一方原因導致項目實施中使守約方受第三方追索或主張權利的,由該方單獨承擔法律責任,與其他方無關。

8.4乙方違反本契約約定第4.4、5.5以及5.9款的,按工程總造價的30%承擔違約責任。

8.5因任一方違反本契約約定,導致對方遭受損失或使得本契約目的無法實現,違約方賠償對方相應的經濟損失。

第九條契約爭議解決方式

9.1本契約在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;各方對爭議協商不成時,任何一方均可在本契約裝修的房產所在地法院提起訴訟。

第十條其他約定事項

10.1本契約未盡事宜,經甲、乙兩方協商後另行約定並簽訂補充協定。補充協定系本契約不可分割的一部分,與本契約具有同等法律效力。本契約內容與補充協定內容有衝突的,以補充協定為準。補充協定沒有約定的,仍以本契約約定為準。

10.4本契約的附屬檔案作為契約的重要組成部分,與本契約具有同等效力。

10.3本契約經甲、乙方法定代表人簽署並加蓋公章後生效。10.4本契約正本一式肆份,甲、乙兩方各執貳份。

甲方

法定代表人

委託代理人

年月日

乙方

法定代表人

委託代理人

年月日

城市房屋裝修糾紛契約 篇3

委託方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:

甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。

第一條:工程概況

1.工程地址:___________________________________

2.居室規格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛 總計:施工面積____________平方米。

3.施工內容:詳見本契約附屬檔案(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委託方式:____________________________________________住房裝修契約5.工程開工日期:______年______月______日

6.工程竣工日期:______年______月______日 工程總天數:________天

7.隱蔽工程材料:鴿牌線、金牛日豐水管;輔材:河沙、水泥、石粉。

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本契約附屬檔案(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元; 2、人 工 費__________元;

3、設計費__________元; 4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元; 6、管 理 費__________元;

7、其他費用(註明內容)______________元。

第三條:質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。詳見本契約附屬檔案(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。

2.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充契約。

3. 凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

4.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

第四條:材料供應

1.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

2.甲方負責採購供應的材料、設備,詳見本契約附屬檔案(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1. 契約一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半( 年 月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(註:施工工費包括人工費)付款百分比按付款方式表進行(略)甲方付清工程價款,詳見本契約附屬檔案。

2.甲方未按本契約規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

第六條:工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。

5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。

第七條:工程驗收

1.工程質量驗收,詳見本契約附屬檔案(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束後,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利並視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。

第八條:其他事項

1. 嚴格履行契約,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資,舉查後均按違約論處。

2. 在裝潢施工範圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。

第九條:違約責任

契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第十條:爭議解決

1、本契約履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。或憑本契約和乙方開具的統一發票向上海市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴,請求解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。第十一條:契約的變更和終止

1.契約經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更契約的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約,提出終止契約的一方要以書面形式提出,應按契約總價款的10%交付違約金,並辦理終止契約手續。

2.施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定後,可視為本契約解除。第十二條:契約生效

1.本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章,簽字後生效。

2.補充契約與本契約具有同等的法律效力。

3.本契約(包括契約附屬檔案、補充契約)一式 份,甲乙雙方及見證部門各執壹份。

甲方(業主): 乙 方:

工作單位: 法人代表:

電 話: 電 話: