律師事務所裝修契約 篇1
甲方：__________________
乙方：__________________
鑒於甲方系發包方，乙方系承攬方，年月日甲自願將位於______________________________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協定：
工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建築面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
工程價款及付款方式：
1.本工程總價為________元，大寫_________。
2.本契約簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方，乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。
.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。
.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。
四、質量標準及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
五、施工期限：
工期為_______,從________年________月________日到________年________月________日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。
六、違約責任
1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按契約約定預付工程款，每拖延一天，按契約金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。
七、其他約定：
1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限甲方逾期不履行的，乙方可以解除契約，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。
八、本契約未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本契約具有同等效力。
九、本協定一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。
甲方：________________乙方：________________
法定代表人：________________法定代表人：________________
地點：________________地點：________________
電話：________________電話：________________
簽訂日期：________年________月________日
律師事務所裝修契約 篇2
委託方(甲方)：____________________
受託方(乙方)：____________________律師事務所
甲、乙雙方本著自願、公平、誠信的原則，根據《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國民法典》有關法律、法規的規定，經協商就甲方委託乙方提供法律服務有關事宜簽訂本契約，以資信守：
一、委託事項：
乙方接受甲方委託，指派律師為甲方與糾紛一案的代理人。甲方委託乙方後不得另行委託其他人代理此糾紛。
二、代理許可權：
甲方授予乙方的代理許可權為以下第(2)種：
(1)一般代理;
(2)特別授權，包括代辦仲裁或訴訟(起訴、抗訴)立案手續、代為承認、放棄、變更仲裁或訴訟請求，代為參加調解、和解，簽署相關協定，代為提起訴訟(起訴、抗訴、反訴)、代為強制申請執行、代領執行標的、代為申請財產保全、代為提交、簽收相關法律文書和案件材料、代為出庭陳辯等;
(3)雙方約定的其他事項
三、代理期限：
自本契約生效之日起至_____止。
四、聯繫人：
甲方指定為其聯繫人，授權其負責與乙方聯絡，提供案件所需的證據材料，轉達雙方的意見與要求。甲方更換聯繫人須及時通知乙方，聯繫人戶籍地址即為甲方有關檔案的送達地址，乙方一經郵寄即視為甲方妥收。
五、乙方的義務：
(1)乙方在代理許可權內，依法維護甲方的合法權益，勤勉履行代理義務。
(2)乙方對甲方的商業秘密或個人隱私負有保密義務。
六、甲方的義務：
(1)甲方應全面、客觀和及時地向乙方陳述與委託事項有關的情況，並提供相關證據材料
(2)甲方應當按時、足額向乙方支付法律服務費和其他費用。
七、變更承辦人：
若乙方指派的律師因合理原因無法繼續履行本契約，乙方應及時通知甲方，並儘快指定本所其他律師履行職責。如甲方對乙方另行指定的律師有異議，應當及時以書面形式向乙方提出。
八、代理費：
根據《_________省律師服務收費標準》的規定，雙方約定，甲方按以下第1及第3項方式向乙方支付律師代理費：
(1)甲方須向乙方支付代理費_____元。
(2)以計時方式計取律師代理費，計費標準為每小時_____元。計時收費的最小單位為一小時，不足一小時的，按一小時計費。
(3)雙方約定的其他方式：________________________________________________________________________________
緩收律師費______元(______元整)，該費用在甲方與爭議方解決爭議當日一次性支付，無論甲方通過與爭議方調解、和解、判決、裁決、裁定、強制執行、撤訴、爭議方主動支付等任何方式解決爭議，甲方均需立即支付，逾期支付該律師費的，需按每日百分之五的標準向乙方支付遲延履行違約金，直至付清之日。
九、代理費的支付方式：
甲方須於_____年___月___日前向乙方足額支付全部代理費。
十、其它費用：
(1)因案件發生的鑑定費、公證費、查檔費、翻譯費、交通費、財產保全費、擔保費、訴訟費、執行費、各種申請費等費用由甲方承擔;
(2)異地辦案所需差旅費、通訊費等由甲方預付，按實際支出多退少補。
十一、代理費的特殊處理：
(一)本契約生效後，甲方決定不起訴或撤訴、對方當事人決定不起訴或撤訴的，乙方收取的代理費不予退還;(二)其他甲方已解決爭議獲得爭議方支付款項的情形，甲方仍需依約付費：
十二、違約責任：
(1)本契約生效後，若甲方未於約定時間足額支付律師代理費，乙方有權立即終止工作或提供法律服務或單方解除契約，乙方已收的.費用不予退還，且有權追索甲方未交的全部律師費。
(2)本契約生效後，如甲方無正當理由解除契約，乙方已收取的代理費不予退還。尚未收取代理費的，甲方應足額支付;
(3)本契約生效後，如乙方無正當理由解除契約，應將已收取的代理費退還甲方。
十三、特別約定：
(1)對於甲方委託事項，若因甲方虛假陳述、隱瞞事實、提供偽證或不在舉證期限內提供證據造成甲方損失的，乙方不承擔責任;
(2)甲方委託事項所需證據材料，乙方只留存複印件，原件由甲方自行保管。第三方如需使用該證據材料，由甲方或其聯繫人親自向其提供。
(3)甲方堅持不正當甚至違法的要求，乙方可單方終止本契約。甲方已支付的代理費不予退還;
(4)如因甲方的原因造成未能及時反訴、抗訴、申訴、執行、財產保全而產生的法律後果和損失，與乙方無關;
十四、爭議的解決：
本契約履行過程中發生爭議，先通過調解方式解決，調解不成的，雙方約定選擇下列第___種方式解決
(1)向_______仲裁委員會申請仲裁;
(2)向乙方所在地人民法院提起訴訟。
十五、契約的生效：
本契約自雙方簽字或蓋章之日起生效，如有未盡事宜，可另訂補充協定。本契約一式三份，甲方一份，乙方兩份。
甲方：___________________
地址：____________________
電話：____________________
乙方：____________________律師事務所
地址：____________________
律師(簽字)____________________
簽訂地：____________________
簽訂日期_____年___月___日
律師事務所裝修契約 篇3
甲方：______
乙方：______
______(以下簡稱甲方)由於工作需要，根據《中華人民共和國律師暫行條例》的有關規定，聘請北京市京融律師事務所(以下簡稱乙方)律師____為法律顧問，雙方設立以下條款，共同遵守履行：
一、律師在甲方對內對外經濟事務中積極發揮法律顧問作用，包括提供法律諮詢，參與審查、修改、起草各種法律事務文書，參與經濟契約的談判和簽定活動。
二、律師在參與調解、仲裁、代理訴訟活動中維護甲方的合法權益。
三、甲方聘請律師擔任法律顧問應向乙方交付費用每年______元。
四、若律師為甲方去外地工作時，差旅、食宿等費用由甲方負責。
五、本契約自簽字蓋章之日起生效，有效期____年。
六、本契約一式四份，雙方各執兩份，具有同樣法律效力。
甲方：______ 乙方：______
法定代表人：______ 法定代表人：______
簽約日期：______年___月___日