（2）不可抗力；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
14．2 因甲方未按契約約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
14．3 甲方未按期支付工程款，契約工期相應順延。
14．4 因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第十五條 違約責任
15．1 契約雙方當事人中的任一方因未履行契約的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失；
15．2 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
15．3 因一方原因，造成契約無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理契約終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失；
15．4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按契約的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付違約金。
15．5 由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；
15．6 由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付違約金。
15．7 甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責並擔責任。
15．8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責並承擔責任。
第十六條 契約的變更和解除
17．1 契約經雙方簽字（在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證）生效後，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容，應經協商一致後，重新簽訂補充協定。如要終止契約，提出終止契約一方，要以書面形式提出，應按契約總價款_________％支付違約金，並辦理終止契約手續。
17．2 施工過程中任何一方提出終止契約，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止契約協定，可視為本契約解除。
第十七條 垃圾清運
因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價款內）。
第十八條 聲明及保證
甲方：
18．1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
18．2 甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
18．3 在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
18．4 甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成，本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。
乙方：
18．1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本契約。
18．2 乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。
18．3 在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。