商鋪裝飾裝修契約範本

商鋪裝飾裝修契約範本 篇1

發包單位:(甲方)

承包單位:(乙方)

根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的店面裝飾裝修裝飾工程(以下簡稱工程)有關事宜,達成如下協定:

第一條:工程名稱:

工程地點:

第二條:工程範圍:

1、商鋪裝修工程及電氣工程:包括天花板、地面、牆面和細部裝飾等;

2、甲方在本工程項目全部完成後要負責相關驗收。

第三條:工程開工日期: 年 月 日

工程竣工日期:年 月 日

第四條:工程造價

1、工程總價格為人民幣:元(大寫:)

2、付款方式

1.契約簽訂後,甲方交付乙方工程總額70%工程款。

2.開工後,甲方按工程進度至完工,餘額在工程驗收合格一次性付清。

第五條、材料設備:

本工程所需的工程材料由乙方負責採購,及時組織進場,材料設備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

第六條、工程施工

1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工負責。

2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細,雙方認可後,該資料作為本契約不可分割的一部份。

3.施工中甲方提前增改項目,必須事先通知乙方,並雙方簽字附加協定,提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費。材料費由甲方負責,工期順延。

第七條、工程質量

1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

第十一條、工程驗收

由乙方發出工程驗收通知,雙方人員到施工現場,按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收,驗收後,雙方負責人應在驗收單上籤名認可。

第十二條、違約責任

任何一方違返本契約的條款,所造成的損失,均由違返方負責賠償。、本契約報價表一式二份,甲、乙方雙方各執兩份,經雙方代表簽字和蓋章後即生效。

甲方單位(蓋章):

乙方單位(蓋章):

日期:

商鋪裝飾裝修契約範本 篇2

甲方:______________

聯繫方式:______________

乙方:______________

聯繫方式:______________

為保障商業巷步行街全體商戶的合法權益,減少裝修管理糾紛,在自願、平等、協商一致的基礎上,甲、乙雙方就力盟商業巷步行街商鋪裝修協定達成如下協定:

第一條裝修商鋪

本契約裝修場地位於青海省西寧市五四大街37號力盟商業巷步行街_____巷_____號樓_____號商鋪。

第二條裝修期限

裝修期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三條裝修押金

乙方進入場地裝修前,需向青海力盟海怡房地產開發有限公司財務部繳納裝修押金__________________(¥__________)。裝修完成後,經甲方書面確認無損壞商鋪環境、設施、設備等情形,在經消防等相關部門統一驗收合格後10日內退還裝修押金。

第四條雙方的權利和義務

1、甲方有權對乙方提出的商鋪裝修改造方案進行審核,乙方必須在得到甲方的書面批覆後方可進行裝修改造。

2、裝修期間所產生的水、電等各項費用由乙方自行承擔。

3、乙方在裝修改造過程中對商場及他人的人身、財產、設施、設備等造成損毀、損害的由乙方負全責並承擔所有賠償、維修費用,並對所有的安全事故承擔全部責任。

4、乙方所有裝修改造工程必須在裝修期限內完成,否則每逾期一日應支付違約金50元,逾期10日甲方有權終止契約並收回商鋪經營權。

5、乙方裝修改造商鋪時禁止下列行為:

(1)擅自變動建築主體和承重結構;

(2)在承重牆上剔槽、鑽孔、擴大原有的門窗尺寸,拆除磚、混凝土牆體;

(3)損壞房屋原有的節能設施,降低節能效果;

(4)改變建築配套設施的使用功能;

(5)搭建建築物、構築物、改變商鋪外立面;

(6)在房屋外牆加設檐篷、煙囪、天線、廣告、招牌等物件;

(7)堵礙商場內所有內場邊廳窗戶;

(8)其他影響建築桔構和使用安全的行為。如有違反,嚴格按照《力盟商業巷步行街商鋪裝修管理規定》對乙方實施處罰。乙方須做整改並恢復原狀,對未整改商戶視情節程度收回商鋪經營權。

6、乙方如需對商鋪的電力系統進行改造,或增加照明設施等,須報經甲方審核通過,如擅自施工則按照《力盟商業巷步行街商鋪裝修管理規定》對乙方實施處罰。

7、乙方裝修改造所產生的垃圾、廢料等必須按指定地點堆放且須袋裝化,不得影響商廈內的整體環境美觀,否則按照《力盟商業巷步行街商鋪裝修管理規定》對乙方實施處罰。垃圾、廢料由甲方指定物業公司統一清運,清運費用由乙方承擔。

8、乙方在提出裝修方案時必須符合甲方制定的'《力盟商業巷步行街商鋪裝修管理規定》,同時在裝修期間應支持和配合甲方的裝修管理工作。

9、乙方不得要求施工方進行違背相關規定的施工操作。

10、乙方應對日後由於裝修對其他住戶造成的影響和不良後果(包括電路問題,衛生間給排水的滲、漏、堵等)承擔一切相關責任。

11、乙方擅改暖氣管道,損壞暖氣管道後果自負,乙方應負責恢復原狀並賠償因此給甲方所造成的一切損失。

12、乙方在裝修中如發生損壞消防設施時,除應承擔相應的損失外,還應承擔由此引起的一切責任並承擔所有維修費用。

13、施工完畢後,施工隊和商戶共同向甲方書面申請驗收時,交回進場《力盟商業巷步行街商鋪裝修聯繫單》以及《裝修臨時入場證》,如丟失需承擔違約金50元(從裝修押金中扣除)。

第五條本協定一式三份,甲方兩份,乙方一份,具有同等法律效力,自簽字蓋章時起生效。

甲方:______________

乙方:______________

代表:______________

代表:______________

聯繫方式:______________

聯繫方式:______________

_____年_____月_____日

商鋪裝飾裝修契約範本 篇3

甲方:乙方:現住地址:

公司地址:營業執照號:工程設計:項目經理:

聯繫電話:(手機)(住宅電話)(辦公電話)

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律法規保護雙方的合法權益,結合家庭居室現場裝修裝飾工程施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的住宅裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協定,並共同遵守。

第一條工程概況:

1、工程項目:以雙方簽字確認的工程預算所列項目為準。

2、工程地址:。

3、工程內容及做法:詳見設計圖紙、預算書。

4、工程方式:雙方商定採用下列第種方式進行施工:

1)包工包料

2)部分包工包料。

5、工程期限天,開工日期 年 月 日,竣工日期 年 月 日。

6、工程造價:甲方代扣稅後工程總造價為人民幣 元。(¥:元)。

第二條工程施工圖紙

1、甲方委託乙方設計完成後且經甲方確認簽字的施工圖紙一式二份,雙方各持一份。

第三條雙方責任

1、甲方責任:

[1]開工前以及施工過程中到工程竣工止,甲方必須為乙方進場施工創造條件,與物業管理部門協調裝修工程事宜,做到水通、電通、場地通。

[2]物業收取的一切費用由甲方負責支付。

[3]甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

[4]甲方若要改動結構、敲牆、打洞等必須經得物業管理部門或其它相關部門的書面批准,否則乙方恕不動工。

[5]甲方有權對乙方採購材料進場進行驗收,有權對施工質量和進度進行臨督。

[6]甲方對乙方施工管理和服務不滿意,有權向乙方總經理辦公室投訴。

2、乙方責任:

⑴乙方在施工中嚴格按照《施工工藝規範》及《工程質量驗收標準》施工,按期保質完成工程。

⑵乙方保證施工現場整潔,材料分類堆放合理有序。

⑶乙方負責將工程施工產生的垃圾送至指定地點,並負責運走。

第四條工程變更

1、施工過程中,甲方確需對設計、施工項目、材料、工藝等變更,雙方應協商一致,必須填寫《工程項目變更單》,經甲乙雙方確認簽字,乙方方可實施變更項目,同時工期順延。

第五條工程材料提供

1、甲方負責監督乙方採購材料,乙方應提前兩天通知甲方,乙方根據甲方提交的規格、數量、時間要求送達施工現場。

2、乙方負責採購的材料品種如有與預算不符,甲方有權拒收或要求退換,由此造成的誤工由乙方負責。

第六條工期延誤對以下原因造成工期延誤:

[1]不可抗力因素如:空氣相對濕度過大;交通不便;自然災害等。

[2]甲方在原預算基礎上工程量增加,工期順延。

[3]施工中甲方要求設計變更,工期順延。

[4]因甲方提供的設備不能及時到達現場、設備質量不合格而影響工期的,工期順延,返工費由甲方負擔。

[5]因甲方原因,造成停工、窩工、工期延誤由甲方負責。

[6]因甲方未按契約規定支付二期工程款造成的停工,工期順延。

[7]因乙方責任不能按期開工的,工期不順延。

[8]因乙方責任無故中途停工而影響工期的,工期不順延。

[9]因乙方原因造成工程質量存在問題而返工的,工期不順延,返工費由乙方負責。

第七條工程質量

嚴格按照雙方認可的預算書中要求的材料、設計圖紙的方案和《工程質量驗收標準》進行施工。

第八條工程驗收

乙方為了對甲方負責,將根據具體施工流程,採取部分完工,部分驗收與整體驗收相結合的形式進行驗收。

1、分階段工程驗收

⑴隱蔽工程(水路、電路改造)⑵泥工工程⑶木工工程⑷飾面(油漆)工程

2、整體工程驗收:

⑴工程竣工後,乙方應提前兩天通知甲方對整體工程驗收,甲方必須在接到驗收通知後三天內配合驗收,填寫工程驗收單。

⑵甲方收到驗收通知超過竣工日三天未參與驗收,該工程將視為合格工程。

第九條售後服務(保修)

1、工程自驗收合格雙方簽字之日起,甲方到乙方公司辦理售後服務手續後,乙方向甲方簽發售後服務保修卡(整體工程保修一年,水電工程保修二年)。

2、在保修期內,如出現裝修裝飾質量問題,乙方在接到甲方通知24小時之內趕到現場進行維修,所需一切費用,全部由乙方承擔。

3、保修期內,若是房屋土建質量問題(如預製板連線縫收縮、開裂、頂部及牆體收縮下沉引起牆面開裂漏水、起鼓),甲方自行設備安裝損壞或人為損壞等,如需乙方維修,甲方應另付工程費用。

第十條工程款支付1、甲方工程款分四期支付。

2、本契約簽訂之日後,乙方進場首期支付工程款即人民幣元,在工程進入中途付工程款即人民幣元。

工程結尾支付工程款即人民幣元,餘款元,等工程完工驗收合格後一次性付清。

3、甲方未按本契約中規定日期交納工程款,乙方有權停工。

4、甲方所支付的工程款只能交給乙方財務,並開具財務收據。

第十一條違約責任

1、因契約雙方中的任一方原因,未能履行契約約定或違反國家法律法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。

2、因契約雙方中的任一方原因,造成契約無法履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應經濟損失。

第十二條其它責任

1、契約執行過程中,甲方為第一責任人,涉及到工程項目變更等事宜,乙方僅與甲方第一責任人協商確定,其它人士意見恕不照辦。

甲方:_________________

乙方:_________________

___________年___________月_________日

商鋪裝飾裝修契約範本 篇4

契約編號:_________

發包方(以下簡稱甲方):_________

委託代理人:_________

單位:_________

住所地址:_________

聯繫電話:_________

承包方(以下簡稱乙方):_________

法定代表人:_________

註冊地址:_________

聯繫電話:_________

依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程地點:_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

1.2 住房結構:_________房型_________房_________廳_________套,施工面積_________平方米。

1.3 工程承包方式,雙方商定採取下列第_________種承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表,附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

1.4 總價款:_________元,大寫(人民幣):_________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.5 工程期限_________天; 開工日期_________天_________月_________日; 竣工日期_________天_________月_________日;

1.6 工程內容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償乙方損失。

第三條 材料供應

3.1 按契約約定由甲方提供的材料、設備(見附表四:甲方提供裝飾裝修材料明細表),甲方應在材料到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;

3.2 按契約約定由乙方提供的材料、設備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料到施工現場前通知甲方,雙方共同驗收。

第四條 工程質量

4.1 本工程執行_________(填建築裝飾工程技術規程)、_________(填裝飾裝修驗收標準)和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

4.2 本工程由_________方設計施工方案。

4.3 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4.4 由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4.5 在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案見)後,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

4.6 施工過程中雙方對工程質量發生爭議,申請由_________部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合契約約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。

第五條 工程驗收

5.1 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:_________。

乙方應提前_________天通知甲方參加驗收,階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單);

5.2 工程竣工後,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到驗收通知後兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(見附表八:工程驗收單)。在工程款結清後,辦理移交手續(見附表九:工程結算單);

5.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字後,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。

第六條 工程款支付方式

6.1 雙方約定按下列第_________種方式支付工程款:

(1)本契約簽訂後,開工前_________至_________日,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(2)完成_________%的工程量之日後的_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款;

(3)竣工驗收後_________日內,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

(4)竣工驗收合格_________年後或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當於總價款_________%的工程款。

甲方支付工程款,乙方的業務員或施工人員收取的,視為乙方收取。

6.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

6.3 雙方款項往來,均應出具收據。施工結束,甲方全額付清應付款項後,乙方應當出具合法發票。

6.4 竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格後_________年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

第七條 有關安全生產和防火約定

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

第八條 工程監理

8.1 本工程甲方委託監理,應與監理單位簽訂監理契約。並在本契約協定條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

8.2 本契約中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意,總監理工程師及其代表無權解除本契約中乙方的任何義務。契約履行中,發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時,總監理工程師應作出公正的處理。

8.3 為保證施工正常進行,甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時,按協定條款的約定處理。總監理工程師易人,甲方接到監理單位通知後應同時通知乙方,後任繼續履行賦予前任的權利和義務。

第九條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙採取下列第_________種方式提供:

9.1 甲方在開工日期_________天之前按協定條款約定的日期和份數,向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協定條款雙方約定的圖紙份數,甲方應代為複製,複製費用由乙方承擔。

9.2 甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式_________份,甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙),設計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

9.3 使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應在協定條款內約定複製、重新繪製、翻譯、購買標準圖紙等事項。

第十條 乙方駐工地代表

乙方任命駐工地負責人,按以下要求行使契約約定的權利,履行契約約定的義務:

10.1 乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送甲方代表,甲方代表在回執行上籤署姓名及收到時間後生效。

10.2 乙方代表按甲方代表批准的施工組織設計(或施工方案)和依據契約發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯繫的情況下,可採取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施,並在採取措施後24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方,由甲方承擔由此發生的追加契約價款,相應順延工期;責任在乙方,由乙方承擔費用。

10.3 乙方代表易人,乙方應於易人前_________天通知甲方,後任繼續履行契約檔案約定的前任的權利和義務。

第十一條 甲方工作

11.1 甲方應在開工前_________天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

11.2 做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

11.3 如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔有關費用。

11.4 不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;

11.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

11.6 參與工程質量和施工進度的監督,負責材料進場、工程竣工驗收。

第十二條 乙方工作

12.1 施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;

12.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定,不得擾民及污染環境;

12.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;

12.4 保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。

12.5 參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

12.6 指派_________為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

12.7 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票複印件,甲方要求與原件核對的,乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十三條 工程變更

工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協定,同時調整相關工程費用及工期(見附表七:裝飾裝修工程變更單)。

第十四條 工期延誤

14.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化或設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

14.2 因甲方未按契約約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

14.3 甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。

14.4 因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十五條 違約責任

15.1 契約雙方當事人中的任一方因未履行契約的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定,受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失;

15.2 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;

15.3 因一方原因,造成契約無法繼續履行時,該方應及時通知另一方,辦理契約終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失;

15.4 由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。

15.5 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延;

15.6 由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

15.7 甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

15.8 乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

第十六條 契約的變更和解除

17.1 契約經雙方簽字(在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款_________%支付違約金,並辦理終止契約手續。

17.2 施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

第十七條 垃圾清運

因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,並負責將垃圾運到指定的_________地點,甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內)。

第十八條 聲明及保證

甲方:

18.1 甲方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

18.2 甲方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 甲方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

乙方:

18.1 乙方為一家依法設立併合法存續的企業,有權簽署並有能力履行本契約。

18.2 乙方簽署和履行本契約所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

18.3 在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

18.4 乙方為簽署本契約所需的內部授權程式均已完成,本契約的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本契約生效後即對契約雙方具有法律約束力。

第十九條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第二十條 不可抗力

本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在_________天內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。

第二十一條 通知

21.1 根據本契約需要發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。

21.2 各方通訊地址如下:_________。

21.3 一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第二十二條 爭議的處理

22.1 本契約受_________國法律管轄並按其進行解釋。

22.2 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第二十三條 解釋

本契約的理解與解釋應依據契約目的和文本原義進行,本契約的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本契約的解釋。

第二十四條 補充與附屬檔案

本契約未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協定。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分,與本契約具有同等的法律效力。

第二十五條 契約效力

本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本契約正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;契約副本_________份,送_________留存一份。

甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________

委託代理人(簽字):_________  法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________

附屬檔案

附屬檔案一:裝飾裝修工程施工項目確認表

附屬檔案二:家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表

附屬檔案三:家庭居室裝飾裝修工程報價表

附屬檔案四:甲方提供裝飾裝修材料明細表

附屬檔案五:乙方提供裝飾裝修材料明細表

附屬檔案六:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙

附屬檔案七:裝飾裝修工程變更單

附屬檔案八:工程驗收單

附屬檔案九:工程結算單

附屬檔案十:工程保修單

商鋪裝飾裝修契約範本 篇5

發包人(全稱):楊應萍

承包人(全稱)黔南州第二建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國契約法》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自願、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。

1.2 工程地點:原沙包堡財政所。

1.3 工程項目及承包範圍:具體說見《工程預算書》。

1.4 施工日期:自20xx年x月25日始,至20xx年x月25日止,工期共5個月。

1.5 工程總額:包工包料契約總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋契約2.1於簽署本契約7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程餘款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元後,剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附屬檔案。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非契約簽署人或非契約簽署人之委託人。否則,由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》後,因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。

3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。

3.4工期不順延條款造成契約工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工契約後正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本契約之附屬檔案《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本契約之附屬檔案《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續後,乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍:

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本契約自雙方簽署後,即發生法律效力,未正式履行該契約條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該契約,須按契約預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。

8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對契約的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除契約、部分履行契約、延期履行契約事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本契約的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向契約履行地都勻市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本契約自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。

10.2本契約未盡事宜,雙方協商解決。

甲方: 乙方:

代表人: 代表人:

簽署日期: 簽署日期:

簽署地點: 簽署地點:

商鋪裝飾裝修契約範本 篇6

甲方(發包方):

乙方(承包方):

第一條 工程概況

1.1 工程地點: ,住房結構: ,施工面積 平方米。

1.2 工程造價:總價款: 元,大寫( 整)(詳見附表:裝修工程報價單)。經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

1.3 本著雙方誠信、公開原則,同時為避免欺騙、隱瞞性行為發生,乙方鄭重承諾,乙方提供的標的物的價格為同期同質最低價格,否則乙方自願補償雙方合作總額價格差異的兩倍及甲方因此產生的全部損失。

1.4 工程期限 天;開工日期 年___月__日,竣工日期 年__月__日。

1.5 工程內容及做法(見附屬檔案:裝飾裝修工程施工項目確認表、裝飾裝修工程內容和做法一覽表)。

第二條 施工單位資格

2.1 乙方應當持有建設行政主管部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《建築業企業資質證書》。

2.2 乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人,通過最近一次企業年檢,具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質,資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的,甲方有權終止本契約,乙方應當立即返還甲方已支付的費用,並賠償損失。

第三條 工程監理

若本工程實行工程監理,甲方與監理公司另行簽訂《工程監理契約》,並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知乙方。

第四條 施工圖紙

4.1雙方商定施工圖紙採取下列第 種方式提供:

(1)甲方自行設計並提供施工圖紙,交圖時間為 年___月___日,圖紙一式 份,甲方、乙方、施工隊各執 份。

(2)甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式 份交甲方,設計費由甲方支付(此費用包含在工程價款內)。

4.2 雙方提供的施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書必須符合相應國家標準。

4.3 雙方應當對施工圖紙和室內環境污染控制預評價計算書予以簽收確認。4.4 施工圖紙經雙方蓋章有效。

第五條 保密

5.1 甲、乙雙方同意對履行協定中的一切相關資料僅限於甲、乙雙方為履行本協定所使用,雙方及其雇員應對其所知悉的雙方商業秘密承擔保密義務,並承諾無論本協定因任何原因而解除,本保密義務繼續有效。

第六條 甲方權利義務

6.1 開工前 天,為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應採取保護措施,以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護,並且雙方簽訂“物品清單”。

6.2 提供施工期間的水源、電源,並說明使用注意事項。

6.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係。

6.4 禁止拆動室內承重結構,如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線,應負責到有關部門辦理相應的審批手續。

6.5 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收。

6.6 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用及施工期間水電費,由甲方交納(出入證除外),乙方協助提供物業管理所需的相關材料。

6.7 未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案,甲方不得變動建築主體和承重結構。

6.8 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放,甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點堆放。

第七條 乙方權利義務

7.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》,保證工程質量,按期完成工程。

7.2 採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員和相鄰居民的安全,並承擔由此產生的所有責任。

7.3 保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下管道的暢通。

7.4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品。

7.5 乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。契約簽訂後,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫,以確保工程中的統一指揮和管理。

7.6 乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任。

7.7 因進行裝飾裝修施工造成相鄰房屋的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。

7.8 在居民居住的地域,十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間,乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。

第八條 工程變更

8.1 為確保甲方工程質量、工期及保修服務,契約簽訂後如有工程項目或施工方式的變更,須由雙方協商後簽署書面協定《裝飾裝修工程變更單》,同時調整相關工程費用及工期。

第九條 工程承包方式

9.1 雙方商定採取下列 方式承包工程:

(1)乙方包工、包全部材料(見附屬檔案:乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(見附屬檔案:甲方提供裝飾裝修材料明細表,乙方提供裝飾裝修材料明細表);

(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附屬檔案:甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

第十條 材料的提供

10.1 由甲方提供的材料、設備,其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場並通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由甲方承擔。

10.2 由乙方提供的材料、設備的,乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方,雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符,甲方有權選擇以下列方式之一處理,由此而延誤工期或影響工程質量,責任由乙方承擔:

(1)甲方同意繼續使用的,乙方免收該材料和設備的費用;

(2)甲方不同意繼續使用的,乙方應當更換和重做,更換後的材料和設備費減半收取,原工期不變。

10.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方代購的,在材料運至施工現場並經甲方驗收認定後方可使用。

10.4 乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準,包括但不限於完工後的室內空氣品質,輻射、照明和噪音強度等指標,使甲方達到安全居住、生活的目的。

10.5 乙方違反本條規定的,應當立即更換和重做,更換後的材料和設備不再收費,原工期不變。

第十一條 工期延誤

11.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

11.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。

11.3 甲方未按期支付工程款,契約工期相應順延。

11.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。

第十二條 質量標準

12.1 工程質量

(1)乙方必須按照設計檔案和國家現行的技術標準、規範進行施工;

(2)乙方所承包的工程,必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準,工程驗收合格率達到100%;凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規定的時間內無償返工,達到工程質量驗收標準。返工後仍達不到的,由乙方承擔違約責任。

12.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時,由雙方同意向房屋所在地的工程質量檢測機構鑑定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。

第十三條 工程驗收

13.1 雙方約定在施工過程中分下列四個階段對工程質量進行驗收:

(1)材料驗收;

(2)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(3)油漆、面層塗料施工前驗收;

(4)竣工驗收。

13.2 工程質量驗收

(1)本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更的內容進行質量檢查及驗收為依據;

(2)甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予以承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若復驗不合格,其復驗費用及返工費用由乙方承擔,工期也予順延;

(4)由於甲方提供的材料,設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延;

(5)乙方應提前 天通知甲方進行各階段驗收,各階段驗收合格後應填寫工程驗收單;

(6)若甲方接到通知後,未按時參加驗收,乙方有權停工等待,由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。

第十四條 保修

14.1 工程竣工驗收合格並結清工程餘款後,乙方向甲方辦理移交手續,並填寫工程保修單。

14.2 工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

第十五條 工程款支付方式

15.1 雙方約定按下列第 種方式支付工程款:

(1)本契約簽訂後,開工前 日,甲方支付相當於總價款 %的工程款;

(2)完成 %的工程量之日後的 日內,甲方支付總價款 %的工程款;

(3)竣工驗收後 日內,甲方支付總價款 %的工程款;

(4)竣工驗收合格後,甲方有權留取相當於工程總價款的 %的保修基金。竣工驗收合格後 年內沒有發生工程質量問題的,甲方應將保修基金全額退還乙方。

15.2 因變更施工內容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

第十六條 違約責任

16.1 契約簽訂後,契約任何一方解除契約或違約造成契約無法履行的,應及時通知另一方,經雙方協商同意後,可辦理終止或延期履行契約手續,違約方應向守約方支付工程造價 %的違約金;若因此造成損失的,違約方應予以賠償。

16.2 工程未驗收合格或未結清尾款而未移交,甲方使用或擅自動用工程成品的,工程視為合格。

16.3 甲方未按期支付工程款的,乙方有權停工,每延誤一日向乙方支付工程總造價 ‰的違約金。

16.4 由於乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,所需修理費用由乙方承擔,工期不予順延。

16.5 因不可抗力導致本契約無法繼續履行時,雙方協調一致可終止本契約。不可抗力是指不能預見、不能克服、不可避免的情況。發生不可抗力,雙方互不承擔違約責任。

第十七條 附則

17.1 本契約簽訂後工程不得轉包。

17.2 本契約一式兩份,雙方各執一份,具有同等的法律效力。經雙方蓋章有效。

17.3 雙方在履行本契約中產生的糾紛,應友好協商解決,不能協商解決的,提交房屋所在地法院裁決。

17.4 本契約除要求手寫項外,手工塗改,增減條款均視為無效。

甲方(蓋章): 乙方(蓋章):

委託代理人: 委託代理人(簽字):

商鋪裝飾裝修契約範本 篇7

發包方(簡稱甲方):_______________

承包方(簡稱乙方):_______________

根據《中華人民共和國消費者權益保護法》中華人民共和國建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、概況

1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核准登記並經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

2、裝飾施工地點:__區(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。

3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。

4、裝飾施工內容:詳見附屬檔案一《裝飾施工內容表》。

5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。

6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____其中:材料費:______,人工費:______管理費:______,設計費:______垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____其他費用:______

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

二、關於材料供應的約定:

1、甲方提供的材料:詳見附屬檔案二《甲方提供材料、設備表》。本工程甲方負責採購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場後,經乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由於保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。

2、乙方提供的材料:詳見附屬檔案三《主材料報價單》。

3、乙方對甲方採購的裝飾材料、設備,均套用於本契約規定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行08-62-97《住宅建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。

4、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附屬檔案(略))後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

6、工程驗收。甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續,甲方不能按預約規定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事後,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。

7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,並辦理驗收移交手續(詳見附屬檔案《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,並承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

四、有關安全生產和防火約定:

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬於乙方責任的,乙方負責修復和賠償。

五、關於工程價款及結算的約定:

1、工程款付款方式列下表:

2、工程結算:詳見附屬檔案六《工程結算單》。

3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附屬檔案七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。

4、雙方款項往來,均應出具收據,施工結束須開具發票。

六、其它事項

1、甲方工作:

(1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,並向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應採取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,並說明使用注意事項。

(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等的協調工作。

(3)如確實需要拆改原建築結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續,並承擔承擔有關費用。

2、乙方工作:

(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

(2)指派____為乙方駐工地代表,負責契約履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。

(3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批准,不得隨意拆改原有建築承重結構及各種共用設備管線。

七、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按契約的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續,強行要求乙方拆改原有建築承重結構及共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責並擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責並承擔責任。

八、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本和施工企業開具的統一發票,可向上海市建築裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投訴。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向———市仲裁委員會申請仲裁———人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

九、契約的變更和解除:

1、契約經雙方簽字(在有形市場簽訂的契約須經市場管理部門蓋章見證)生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

十、其它約定:1.2.3.4.5.

十一、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

委託代理人:法定代表人:

住址:地址:

電話:電話:

郵編:郵編:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:

商鋪裝飾裝修契約範本 篇8

委託方(甲方):

承接方(乙方):

工程項目:甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢,為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約(包括本契約附屬檔案和所有補充契約),以便共同遵守。

第一條:工程概況:

1、工程地址:

2、居室規格:房型 層(式) 室 廳 廚 衛

3、施工內容:詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖

4、委託方式:

5、工程開工日期: 年 月 日

6、工程竣工日期: 年 月 日 工程總天數: 天

第二條:工程價款

工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》

1、材料款 元;

2、人工費 元;

3、設計費 元;

4、施工清運費 元;

5、搬卸費 元;

6、管理費 元;

7、稅金(4%) 元;

8、其它費用 元。

第三條:質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

2、工程驗收標準,雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。

3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認增加的費用,應另行計算。

4、質量檢查監督部門:市家居裝飾專業委員會。

5、凡由甲方自行採購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

第四條:材料供應

1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

2、甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場,如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管。由保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第五條:付款方式

1、契約一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的40%,剩餘10%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算(註:施工工費包括人工費)。

首付:材料款100% 元

施工工費50%合計 元

工期過半:施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元

如有增減竣工後一次結算。

甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工,驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

第六條:違約責任:

契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額5%作為違約金付給對方,因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第七條:爭議解決

1、本契約履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。

2、當事人不願通過協商、調解解決的,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。

第八條:契約變更和終止

1、契約經雙方簽字生效後,雙方需嚴格遵守,任何一方需變更契約內容的,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約提出終止契約的一方要以書面形式提出,應按契約總價款的10%交付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定後,可視本契約解除。

第九條:契約生效

1、本契約雙方簽字後生效。

2、補充契約與本契約具有同等的法律效力。

3、本契約一式兩份,甲乙雙方各執壹份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

商鋪裝飾裝修契約範本 篇9

抗訴人:_________________曹某某,男,漢族,19__________年_____月_____日出生,住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話:_________________

被抗訴人:_________________李某某,男,漢族,19__________年_____月4_____日出生,住__________縣__________街4號,電話:_________________

抗訴請求:_________________

1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;

2、責令原審法院依法作出判決。

事實與理由:_________________

一、原審以被抗訴人為被告並無不當,符合法律規定。

民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文並不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被抗訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。

個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營範圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。

本案裝修施工不是在登記經營範圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)契約時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核准日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被抗訴人以一般自然人的名義承擔。

二、退一萬步講,原審以被抗訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回抗訴人起訴。

從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算抗訴人以被抗訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向抗訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來製造訴累,浪費司法資源。

綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持抗訴人的抗訴請求。

此致

___________人民法院

具狀人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

商鋪裝飾裝修契約範本 篇10

甲方:

乙方(業主):

乙方所購買房屋的房號為:

為規範房屋的裝飾裝修行為,保持房屋的整體質量和使用安全,保障全體業主和使用人的合法權益,根據《前期物業管理服務協定》、《臨時管理規約》中的相關約定和國家、省、市的有關規定,經甲、乙雙方充分協商達成如下協定:

第一條裝飾裝修管理細則

一、乙方保證裝修施工時間為每日8:00-12:00、14:00-18:00。其他時間一律不

得施工;19:00點後施工人員必須撤離施工現場,以確保小區安全;在國家法定節假日、高考和中考期間等其他特殊時間段,甲方有權調整施工時間。

二、裝修期間,施工人員服從甲方的監督管理;乙方對裝修施工人員的行為

及其後果承擔連帶責任。

三、裝修期間,甲方將派人員按本協定對裝修工程進行監督管理,乙方、施

工人員必須服從監督管理。如發現違規裝修,甲方人員有權責令停工或恢復原狀;造成損失的,由乙方負責賠償並承擔相應法律責任;妨礙他人正常使用物業的而造成他人損失或損害的,由乙方承擔賠償及其他一切責任。

第二條裝飾裝修乙方必須遵守的規定

一、禁止一樓住戶下挖地面。

二、禁止拆改梁、板、柱、承重牆等房屋承重結構構件;不得挖槽、切割、

砍鑿承重牆和柱,不得鑿穿陽台隔斷板,以及毗鄰房屋共用之隔牆。

三、禁止隨意增加房屋荷載,尤其是樓面裝修不得使用超重材料等,總體負

荷不超過住宅使用中的約定。

四、禁止不經批准拆改水電管線、採暖管線、煤氣管線、有線電視線路等附

屬設施,如確需改動,須向機房及相關部門提出書面申請;經書面同意後,乙方拆改以上附屬設施時,應保證線路及管道暢通,不得影響原有設施的

整體功能及相鄰住戶的正常生活;如因違規裝修造成的滲水、漏電、斷電

等事故,由乙方承擔全部的維修責任及費用損失。

五、衛生間、廚房均已做好地面防水層,裝修中禁止在地面防水層上打孔,

以免破壞防水層,導致毗連層滲漏,如有破損需重做防水處理,並需進行

24小時閉水實驗,不得將沒有防水要求的廚房設為衛生間、廚房間。

六、除空調外掛機等必要設備,防盜網等不得在外牆懸掛。

七、禁止違反消防規定進行裝修,否則引起的一切後果由乙方承擔;施工現

場禁止有明火源。

八、禁止高空拋物、裝修垃圾嚴禁亂扔亂倒。

九、所有材料、工具及廢物等在任何時候都必須放置在所屬房屋內,不得阻

塞公共走廊或任何公共場所。

十、因裝修施工或搬運裝修材料、器具等造成下水管道堵塞、滲漏、停電

損壞共用部位、共用設施設備或造成他人財物損失和人身傷害等,由乙方負責修復和賠償,並承擔相應法律責任。

十一、因搬運、裝飾裝修原因確需合理使用共用部位、共用設施設備的,必須事先通知甲方,並在約定的期限內恢復原狀,按約定交納費用。造成損失的,責任人必須給予賠償。

十二、乙方必須確保施工人員在裝修中不損壞小區公共設備、設施,如有任何損壞,當事人必須賠償損失。

十三、無論什麼時候,不準在公共場地內進行施工;公共場所、公共配套設施的裝修應經過市、縣有關部門的審批後方可施工。

第三條裝飾裝修注意事項

一、裝修必須嚴格按照以書面審批的圖紙及說明進行。

二、所有電器的安裝必須遵守低壓用電規程和管理公司有關規定,電線必須

要保護在阻燃塑膠套管內。

三、為了保證小區的整體美觀和相鄰業主的安全,乙方安裝防盜網須到甲方

處登記,由甲方指定統一樣式的防盜網,並且要符合甲方安裝規定。

四、乙方應按設計預留的位置安裝空調,未預留設計位置的,應按甲方指定

的位置安裝,並按要求做好噪音及冷凝水的處理,外立面冷凝管、線必須規範安裝,以保持物業外立面整齊美觀。

五、樓房外牆面已做保溫處理,乙方如需安裝空調,必須在固定處做好防水

處理,以防發生滲水現象,由此造成的損失由業主自己承擔。

六、所有外牆、房頂、陽台不許安裝招牌及廣告以免影響建築物外觀,室內

裝修不能伸出公共走廊、窗台、陽台。

七、所有內部隔牆應使用重量較輕和乾式結構的材料,列如:空心板、GRC 隔板,如果是木框架或板牆,必須要塗上防火漆;所有木製吊頂必須塗上防火漆(或防火塗料)。

八、任何施工程式,包括鑿刻、鑽洞等均不許危及牆壁及地板的結構;鋪裝地板時應保護好暗敷的水、暖管道及配電線路。

九、所有發出的噪音、震動聲的工程,必須在指定時間內進行,其他時間不得擾及其他業主。

十、室內給排水管道安裝完畢後,必須作閉水滲漏實驗,確認無滲水後進行下一步工作。

十一、甲方保留以上有關內容的修改和補充的權利;乙方如對上述任何一項有疑問,請向甲方管理處諮詢。

第四條防火責任明細

一、消防工作重於泰山,本物業執行“誰裝修,誰負責”的消防工作原則和

“預防為主,防消結合”的消防工作方針,積極落實消防崗位責任制。二、乙方防火職責範圍為:一切因乙方裝飾裝修工程,所能引起事故的防火

消防區域及隱患。

三、乙方防火職責為:

1、協助小區防火責任人搞好消防工作,共同維護小區防火安全。

2、負責本區域範圍內的防火工作,確保本區域安全。

3、認真貫徹、宣傳、執行《中華人民共和國消防法》以及其他消防規定。

4、協助甲方保護好本小區公共場所的消防設施、設備,愛護消防器材。

5、協助小區防火責任人定期組織消防檢查,改善消防安全條件,完善消防設施,

把火災事故消滅在萌芽狀態。

6、檢查、上報本區域裝修工程,糾正處理本區域的違反消防法規的現象和行為。第五條竣工驗收

裝修完成後,乙方須提前書面通知甲方約定竣工驗收時間,甲方自接到乙方正式驗收申請五個工作日內,由工程、業主、裝修公司負責人及裝修施工相關技術人員共同驗收,驗收不合格項目由施工單位限期整改,因整改造成的各項損失費用,均有施工方承擔。

第六條裝修保證金

一、為保證業主的利益和樓宇結構及配套設備的安全,甲方收取乙方保證金

每戶20__元。

二、裝修完畢經甲方驗收合格後,扣除實際發生的費用(以甲方驗收合格之

日停止計費),3個月未發生質量問題,按規定退還尾款。如驗收不合格,甲方繼續收取乙方整改期間的相關費用。

第七條其它事項

一、因裝修所造成的房屋損害及非法拆改附屬設施造成的損失,由乙方連帶

承擔一切責任。

二、本協定一式二份,甲、乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。

甲方簽章:

代表人:年月日

乙方簽章:

代表人:年月日

商鋪裝飾裝修契約範本 篇11

今天為大家推薦的是商場裝飾裝修契約範本標準版,希望能滿足各位的閱讀需求,看完後對您有參考價值。

發包方(簡稱甲方):_____________

承包方(簡稱乙方):_____________

根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、 概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格;

2、以裝修效果圖為準;

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收;

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行DBJ08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:

工程款付款方式列下表: 付款時間 :契約簽定後

第一次付款: 金額 : 大寫:

第二次付款工期進度過半付: 元

竣工驗收合格後 付其餘款 : 元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

七、契約的變更和解除:

1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

八、其它約定:

九、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方(簽章): 乙方(簽章):

法定代表人: 委託代理人:

住 址: 地 址:

電 話: 電 話:

郵 編: 郵 編:

簽訂日期: 年 月 日

簽訂地點:

商鋪裝飾裝修契約範本 篇12

甲方(委託單位):_________

乙方(承包單位):_________

_________年_________月

甲方(委託人):_________

地址:_________

委託代理人:_________

身份證號:_________

聯繫電話:_________

乙方(承包人):_________

地址:_________

聯繫電話:_________

行業準入證號碼:_________

工程設計師:_________

聯繫電話:_________

施工負責人:_________

聯繫電話:_________

根據《中華人民共和國契約法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》(建設部第110號令)及其它有關法律、法規,結合室內裝飾裝修工程的特點和具體情況,雙方在平等、自願、友好協商的基礎上,就甲方裝飾裝修工程的有關事宜,達成以下協定:

第一條工程概況

1.1施工名稱:_________。

1.2施工地點:_________。

1.3工程裝飾裝修面積:。

1.4工程戶型:_________。

1.5乙方按工程總造價的6%收取管理費,計入工程款。

1.6工程承包方式,經商定採取下列第種方式:

(1)乙方(承包人)包工、包全部材料;

(2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(發包人)提供其餘部分材料;

(3)乙方(承包人)包工、甲方(發包人)提供全部材料。

1.7工程期限:

開工日期_________年_________月_________日;

竣工日期_________年__________________月_________日。

1.8工程款:本契約工程造價為人民幣元,金額大寫: (見附屬檔案1:附屬檔案1.《誠之龍裝飾裝修預算單》)。

第二條工程質量標準

2.1本工程質量執行國家標準GB 50096—1999《住宅設計規範》、GB 50327—20__《住宅裝飾裝修工程施工規範》、GB 50210—20__《建築裝飾裝修工程質量驗收規範》等相關國家和行業標準。

2.2裝修室內環境污染控制應嚴格執行GB 50325—20__《民用建築工程室內環境污染控制規範》等相關國家、行業和地方標準。

2.3其它約定標準: _____。

第三條甲方責任

3.1開工前天,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等採用保護措施,若因甲方不採取必要的保護和安放措施而造成家具、陳設的損失,由甲方承擔。

3.2向乙方提供施工所需水、電等設備,並說明使用注意事項,水電費用由甲方承擔。

3.3負責辦理施工所涉及的各種申請、批文等手續及應當由甲方支付的相關費用。

3.4遵守物業管理的各項規章制度,並負責協調乙方施工人員與鄰里之間的關係。

3.5甲方不得有下列行為:

(1)隨意改動房屋主體和承重結構。

(2)在外牆上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連線陽台門窗的牆體。

(3)在室內鋪貼一厘米以上石材、砌築牆體、增加樓地面荷載。

(4)破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣管道設施。

(5)強令承包人違章作業施工的其它行為。

(6)其他違反相關法律法規規章等強制性規定的違法或違章行為。

3.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的,甲方則應當負責配合乙方做好保衛及消防工作。

3.6對工程質量、進度進行監督檢查,及時辦理驗收結算。

3.7指派為甲方駐工地代表,負責契約履行和對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記、簽證手續和其他事宜。甲方駐工地代表所簽署的檔案應視為甲方對有關事宜的確認。

3.8協調做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,並承擔相應費用。

第四條乙方責任

4.1參加施工圖紙或作法說明的現場交底,根據施工圖紙或施工說明,擬定施工和進度計畫,交甲方審定。

4.2指派為乙方駐工地代表,負責契約履行,按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。乙方駐工地代表所簽署的檔案應視為乙方對有關事宜的確認。

4.3嚴格執行施工規範、質量標準、安全操作規範、防火安全規範和環境保護等相關規定。

4.4配合甲方委託人或委託的工程監理開展工作,做好各項質量檢查記錄和階段性工程驗收。配合竣工驗收,編制工程結算。安全、保質、按期完成本契約約定的工程內容。

4.5嚴格執行建設行政主管部門施工現場管理規定:

(1)無房屋管理部門審批手續和加固圖紙,不得拆改工程內的建築主體和承重結構,不得加大樓地面荷載。

(2)遵守物業管理規定的施工時間,不得擾民及污染環境;

(3)因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由承包人承擔修理和損失賠償的`責任;

(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護;

(5)保證室內上、下水管道暢通和衛生間的清潔;

(6)負責將裝修垃圾裝袋,及時清運到物業指定位置。

(7)其他相關管理規定。

4.6乙方須提前48小時通知甲方委託的監理人員對下列關鍵工序進行驗收,驗收合格後方可進行下一道工序施工:

A、材料進場

B、水路、電路改造及打壓試驗

C、防水工程及蔽水實驗

D、木工收口、

E、吊頂基層。

以上分項工程未經監理驗收,施工單位擅自進行下一道工序施工,由此造成工料損失及質量問題的由施工方承擔責任。

4.7向甲方提供項目完善、清楚規範的報價文本,根據工程實際情況由專業的報價師或報價系統提供標準報價。

4.8施工中未移交甲方之前,應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設、設施和工程成品,如造成損失,應承擔相應法律責任及賠償責任。

4.9甲方為少數民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。

4.10施工過程中未經甲方同意或有關部門批准,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

第五條工程變更

5.1工程進行中,業主有權對原設計進行改動或對施工項目進行變更。在未接到業主書面申請時施工單位無權變動任何設計及材料品質。設計應包括平面圖、天花圖、節點圖、製作尺寸詳圖,凡無以上經甲方確認的圖紙而現場私自製作的項目甲方有權拒付工程款(見附屬檔案4.《誠之龍裝飾裝修契約工程變更單》)。

5.2契約簽定後,在施工前或施工過程中如果甲方還需增加工程項目,在增加製作之前,乙方參照原預算單價製作預算造價單並協同甲方及甲方委託的監理簽字確認。

5.3增加項目所需的費用,計算在工程造價預算之內並參照工程進度款支付方式進行支付。

5.4契約簽定後,在施工前或施工過程中如果甲方需減少工程項目,雙方協商一致後,調整相應費用。

第六條關於工期的約定

在施工期間對契約約定的工程內容如需變更,甲乙雙方須協商一致,並簽署書面變更單。同時調整相關工程費用及工期。《工程變更單》是竣工結算和順延工期的依據。

6.1因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,責任由甲方承擔。

6.2因乙方原因不能按期開工或中途無故停工,影響工期,責任由乙方承擔。

6.3因設計變更或非甲、乙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗力的因素,影響工期,導致停工8小時以上(一周以內累計計算),工期相應順延,但乙方須對導致停工的事件作書面記錄並書面告知甲方,甲乙雙方均不承擔該責任。

第七條關於工程質量、驗收和保修約定

7.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及本契約第二條規定的質量標準及相應國家、行業施工及驗收標準進行評定驗收。

7.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。

委託方:_________

承包方:_________

商鋪裝飾裝修契約範本 篇13

發包人(全稱):

承包人(全稱) 建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自願、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:

1.2 工程地點:

1.3 工程項目及承包範圍:具體說見《工程預算書》。

1.4 施工日期:自 年 月 日始,至 年 月 日止,工期共 個月。

1.5 工程總額:包工包料契約總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋契約

2.1於簽署本契約7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程餘款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元後,剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附屬檔案。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非契約簽署人或非契約簽署人之委託人。否則,由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》後,因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。

3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。

3.4工期不順延條款造成契約工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工契約後正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本契約之附屬檔案《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本契約之附屬檔案《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續後,乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍:

7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部保修;並承擔甲方所有損失。

7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本契約自雙方簽署後,即發生法律效力,未正式履行該契約條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該契約,須按契約預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。

8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對契約的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除契約、部分履行契約、延期履行契約事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本契約的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的應向契約履行地都勻市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本契約自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。

10.2本契約未盡事宜,雙方協商解決。

甲方: 乙方:

代表人: 代表人:

簽署日期: 簽署日期:

簽署地點: 簽署地點:

商鋪裝飾裝修契約範本 篇14

發包方(簡稱甲方):

承包方(簡稱乙方):

甲、乙雙方在平等、友好、自願、協商一致的基礎上達成如下協定,共同遵守。

第一條 工程概況

1、裝潢施工地點:

2、工程面積:建築面積約 平方米。

3、承包方式:包工不包料。

4、裝飾施工內容:施工圖紙(經甲乙方確認)範圍內。

5、工程總價款: (¥: 元)。

6、工期:自 年 月 日開工至 年 月 日竣工,工期約 天。

第二條 甲方職責

1、甲方保證乙方開工前水、電通暢。

2、甲方在接到乙方通知,應在二日內予以回復。如未回復視為對乙方通知的確認。

3、為了確保施工工程質量,甲方對乙方的施工進行監督。

第三條 乙方職責

1、乙方在裝修期間承擔施工的職責,對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔現場管理,裝修施工質量

2、乙方在裝修過程中,應保證正常施工和管理。

3、乙方負責組織裝修人員進行裝修工程施工。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在異議,可以要求乙方無條件更換。

4、乙方不得擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,如需改變應經甲方書面同意。

第四條 材料供應

1、本工程所用裝修材料、裝修施工設備、工具等都均由乙方提供。

2、乙方應在處理隱蔽工程和中間工程前,應書面通知甲方對隱蔽工程和中間工程進行檢驗驗收;如未通知,甲方有權要求在其本部分完工後進行的檢查與驗收,因返工所造成的費用由乙方承擔。

3、施工中未經甲方同意,不得隨意拆改原建築物結構及各種設備管線。

4、工程竣工驗收前,負責對現場的一切設施和工程進行保護。

第五條 工程質量及驗收

1、由於乙方原因造成質量事故,其返工費和材料損失由乙方承擔。

2、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,應與乙方協商,就變更工程的相關事宜達成補充協定

3、工程竣工:乙方應提前兩日通知甲方驗收,甲方在接到通知三日內組織驗收,並書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收,須及時通知乙方,另定驗收日期(完工後15個工作日內)。

4、工程保修期一年,從竣工驗收確認之日起算。保修期內由於乙方施工不當造成質量問題,乙方無條件地進行維修,並承擔相應材料費用。

第六條 安全生產

1、乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施,保障作業人員及相鄰設施及建築的安全,防止滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。

2、乙方施工人員應是與乙方建立勞動關係的人員,鑑定勞務契約,保證施工質量和人身安全。

3、乙方施工人員因過失或故意給他人造成人身損害或財產損失的,乙方應負責賠償。

第七條 工程價款及結算

1、工程款支付方式及期限:

2、契約生效後3個工作日內,甲方向乙方支付契約總價30%即人民幣 元整(¥: 元)。

3、工程完成60%,甲方向乙方支付契約總價款的65%,即人民幣 元整(¥: 元)。

4、契約總價的5%即人民 元整(¥: 元)

第八條 其它事項

1、不可抗力本契約所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

2、如因不可抗力事件的發生導致契約無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,並應在不可抗力事件結束後7日內,提供事故詳情及契約不能履行或者需要延期的書面資料,雙方認可後協商終止契約或暫時延遲契約的履行。

3、工程變數變更,在施工過程中如有對施工圖紙有改變時,雙方以補充協定的形式確定,變更工程量不再變更契約總價。

第九條 違約責任

1、乙方擅自拆改原有建築承重結構或共用設備管線,由此發生的損失或事故,由乙方負責並承擔責任。

2、工程未辦理驗收、結算手續,甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的,由甲方負責。

3、工程關鍵節點或隱蔽工程未按約定辦理驗收,乙方提前進行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負責。

第十條 糾紛處理方式

因履行本契約雙方發生爭議時,雙方應儘量協商。或若協商不成時,可以向工程所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。因此產生的費用包括但不限於訴訟費、律師費、交通費 等由敗訴方承擔,或由司法文書確定。

第十一條 協定的變更和解除

1、協定經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更協定內容,應經協商一致後,重新簽訂補充條款。

2、施工過程中任何一方提出終止協定,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止協定,解除本協定。

3、如由於乙方施工出現質量問題,甲方可以無條件提出中止施工,限期內要求乙方返工直致達到施工圖紙的要求。

第十二條 本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。

甲方(簽字): 乙方(簽字): 住址: 住址:

聯繫人: 聯繫人:

電話: 電話:

簽訂日期: 簽訂日期:

商鋪裝飾裝修契約範本 篇15

發包方:__________(以下簡稱甲方)身份證號碼:__________

承包方:__________(以下簡稱乙方)承包方負責人:__________身份證號碼:__________

一、協定內容:甲方委託乙方對甲方屬下需裝修的店內裝飾進行設計及施工。

二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附屬檔案施工要求及施工工藝流程表等)。

三、甲方的權利和義務

(一)甲方的權利

1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;2.對乙方裝修過程中的重大質量問題,甲方除有要求乙方賠償的權利外,還有終止契約的權利。

四、乙方的權利和義務

(一)乙方的權利乙方有按時取得勞動報酬的權利,甲方應按契約約定的付款方式支付裝飾款。

(二)乙方的義務

1.乙方應做到安全文明施工,如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全,在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故,材料損壞,已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

2.自甲方交付乙方之日起,乙方應協助甲方保管施工現場各類物品,否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

3.嚴格按甲方要求施工,乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考,直至甲方滿意;4.愛惜甲方原材料,精打細算,如因故意或技術原因造成原材料的浪費、短少由乙方負責賠償;5.精心施工,認真負責,打造精品工程,質量要求:(1)所有牆壁外向對角瓷磚的鋪貼均採用45度切對角,切角過程包括:機器切割(不得出現磕碰瓷磚表面導致參差不齊)和人工打磨(用砂紙磨薄切角邊緣)。

(2)地面磚及牆面磚鋪貼後不得出現:接縫不嚴不平,板面紋理不順,反花、磕碰、分縫不勻等現象;瓷磚的鋪貼後還不得有出現地面不平和積水的現象。

(3)牆面括完後,不得有不平,括刷痕跡、劃傷及不光滑現象。

(4)工藝天花板不得有接縫不嚴不平,接角脫落及明釘眼等現象。

具體質量要求參照乙方在____店的施工質量;施工質量要符合設計要求和國家規範標準,否則甲方有權要求乙方返工,返工所發生的一切費用由乙方負擔;施工過程中如因施工不當所造成的材料破損由乙方負責按原價賠償。

五、工程內容及契約金額:

(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;(二)契約預算金額:本協定裝飾預算金額為人民幣:__________(大寫)__________(小寫)為了防止乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然後要求在施工過程中增加,乙方必須遵守在裝飾設計時就按契約:四、(二)、3及時向甲方提出建議,並得到乙方的認可。

要求:最終裝飾總金額不得超出預算金額的10%,超出部分友好協商,協商不成功,則由乙方完全負責。

六、分期付款方式:首期:甲方先付工程預算造價的5%訂金給承包方(乙方),即籌備施工圖。

二期:乙方電工、水工材料進場開工十天內甲方付預算金額的30%給乙方。

三期:木工材料進場後十天內甲方付預算金額的25%給乙方。

四期:工程完工後二十天內進行驗收,合格後,甲方付預算金額的35%給乙方。

餘款5%作為乙方對整個工程的質量保證金,在保修期滿後五天內支付給乙方。

七、協定工程完成期限:本工程施工期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止,總計___天。

本協定經雙方協商簽訂後共同遵守,除甲方因本協定第三、

(一)、2原因有權終止契約外,未經雙方同意,不得以其它任何理由終止契約。

八、違約責任:甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目,然後在施工過程中要求增加並抬高單價,甲乙雙方在協商不成功的條件下,甲方有權中止契約,契約中止後,乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失,而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。

除此類原因外,甲方未經乙方同意不得終止契約,否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;乙方未經甲方同意中止契約,則乙方必須賠償甲方總工程款的30%作為違約金,並退回已經預付的所有款項。

而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協定無法履行除外。

本協定未完善之外、雙方友好、平等協商解決,如協商不成按本契約及中華人民共和國民法典及相關的法律法規處置。

九、

若由於甲方未能按協定規定的日期交付工程款給乙方,或由於甲方原因或因停電、停水造成的誤工,則工期順延。

若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。

十、

本工程有部分材料為甲方購買,此類材料的質量不在乙方的保修範圍內,但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工,則工期順延。

若乙方原因拖延工期,工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費_____元。

一、工程期間,裝飾押金為甲方支付,辦理屋村出入證等.工程所使用的水電費用如不超過 元,由甲方負責,如超出部分則由乙方負責。

十二、甲方必須在工程完工後二十天內進行工程驗收,不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。

十三、保修期限:自甲方驗收合格起算,保修時間為一年。

十四、協定到期甲方如有意續約,應在計畫時間內與乙方進行協商。

本協定共2頁一式二份,甲乙雙方各執一份。

十五、本協定附附屬檔案一份。

(附裝飾項目預算單一份)

甲方(發包方):____________乙方(承包方):_________

電話:___________電話:___________

確認日期:_____年___月___日

商鋪裝飾裝修契約範本 篇16

發包方:_____________

承包方:_____________

根據《中華人民共和國民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協定,共同遵守。

一、概況及要求

1、裝飾施工地點:

2、裝飾施工內容:

3、承包方式:_____

4、總價款:¥____元,大寫:_____

經雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。

5、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。

甲方要求:

1、裝修要求以商場為準,且必須通過商場的驗收合格

2、以裝修效果圖為準

3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

4、按照商場所規定的裝修時間完工並順利通過驗收

二、關於材料供應的約定:

1、乙方提供的材料:詳見附屬檔案《主材料報價單》。

2、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

三、關於工程質量及驗收的約定:

1、本工程執行08-62-97《建築裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由___方設計施工方案。

3、由於乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。

4、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫,在簽訂《工程項目變更單》後,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切後果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。

5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準,驗收合格後付款。

四、關於工程價款及結算的約定:

工程款付款方式列下表:付款時間:契約簽定後

第一次付款:金額:大寫:

第二次付款工期進度過半付:元

竣工驗收合格後付其餘款:元

五、違約責任:

1、由於甲方原因導致延期開工或中途停工,工期順延。

2、由於乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

3、如未按甲方質量進行施工製作,一切損失由乙方承擔,並賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付後續工程款。

4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,並賠償條款20%的相應違約金

六、糾紛處理方式:

1、因工程質量雙方發生爭議時,憑本契約文本,可向建築裝飾協會裝飾委員會商請調解,也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

2、當事人不願通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本契約約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

七、契約的變更和解除:

1、契約經雙方簽字生效後,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更契約內容,應經協商一致後,重新簽訂補充協定。如要終止契約,提出終止契約一方,要以書面形式提出,應按契約總價款___%支付違約金,並辦理終止契約手續。

2、施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定,可視為本契約解除。

八、其它約定:

九、本契約一式_____份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。契約附屬檔案為本契約的組成部分。

甲方:乙方:

法定代表人:委託代理人:

住址:地址:

電話:電話:

郵編:郵編:

簽訂日期:年月日

簽訂地點:

商鋪裝飾裝修契約範本 篇17

你好,你諮詢的裝飾裝修契約的反訴狀是怎么樣的,

反訴人;李,,,男,年月日生,漢族,住南京市區

被反訴人:_________________南京裝飾工程有限公司

地址:_________________南京市珠江路39號

反訴請求:

1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元;

2、因工程延誤工期,請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元(80元/天_____145天);

3、反訴費用由被反訴人承擔。

事實與理由:

20__年12月,反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工契約。工程施工地點位於江寧區宏運國際村B16。契約約定工程期限66天,竣工日期20__年2月5日;工程實行工程監理;工程竣工後,被反訴人應通知反訴人驗收,經驗收合格後,雙方進行工程結算;由於被反訴人延誤工期的,每延誤一天應支付違約金80元。20__年4月經監理方階段驗收並提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈,後反訴人另找他人部分整改,並支付費用2497元。

另,被反訴人直至20__年6月30日木工工程部分才全部結束,已延誤工期145天。

綜上所述,為了依法維護反訴人的合法權益,今特向貴院提起反訴,請求依法判決。

此致

南京市江寧區人民法院

反訴人:_________________

_____年_____月_____日

商鋪裝飾裝修契約範本 篇18

房屋裝飾裝修契約範本房屋裝修契約怎么寫,對於專業的人來說也會有一些細節會忽略的,裝修後應該按契約規定及時維修,但有些公司卻左右推託。保修期內不保修。小編整理了幾篇範本,供您參考。下面是由應屆畢業生網整理的房屋裝飾裝修契約範本,歡迎閱讀。【房屋裝飾裝修契約範本

(一)】發包人(全稱):楊承包人(全稱)黔南州

第二建築安裝工程有限責任公司 按照《中華人民共和國民法典》的規定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自願、平等、誠實、信任的原則協商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱:____市財政局職工福利房。

1.2 工程地點:原沙包堡財政所。

1.3 工程項目及承包範圍:具體說見《工程預算書》。

1.4 施工日期:自________年月____日始,至________年月____日止,工期共5個月。

1.5 工程總額:包工包料契約總造價人民幣肆拾伍萬元整(450000.00元)。

第二條 工程款付款方式的約定裝修房屋契約

2.1於簽署本契約____日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程餘款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元後,剩餘部分一次性向乙方支付完畢。

2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之後作為決算附屬檔案。

2.3工程竣工辦理移交手續後之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。

2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非契約簽署人或非契約簽署人之委託人。否則,由此產生的一切後果由甲方自行承擔。

第三條 工期約定

3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;

3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》後,因故未能及時進行隱蔽工程驗收並要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。應屆畢業生網

3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。

3.4工期不順延條款造成契約工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

第四條 工程項目(內容)變更的約定

4.1簽署本施工契約後正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;

第五條 工程質量及驗收的約定

5.1乙方須按照本契約之附屬檔案《工程預算書》所列明的材料品質標準採購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所採購材料按所列明標準進行驗收。

5.2乙方須按照本契約之附屬檔案《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規範》進行施工質量驗收。

5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》____日內,須協同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》並辦理工程移交手續。

第六條 工程結算的約定

6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續後,乙方須在2個日曆天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格後7個工作日內付清所有應結算款項。

6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

第七條 服務的約定

7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

7.2保修服務時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即________年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知後一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿後____日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

7.3保修內容及保修範圍:

7.

4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部保修;並承擔甲方所有損失。

7.

4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。

第八條 其他約定

8.1本契約自雙方簽署後,即發生法律效力,未正式履行該契約條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該契約,須按契約預算總額的20%向對方予以賠償。

8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。

8.4施工完畢,乙方須對施工現場進行清潔整理。

8.5由於不可抗力事件對契約的履行帶來一定影響,根據程度不同,甲乙雙方協商解除契約、部分履行契約、延期履行契約事宜。

第九條 爭議解決的約定

1.與本契約的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協商解決,協商不成的`應向契約履行地____市人民法院起訴。

第十條 附則

10.1本契約自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。

10.2本契約未盡事宜,雙方協商解決。甲方: 乙方:代表人: 代表人:簽署日期: 簽署日期:簽署地點: 簽署地點:【房屋裝飾裝修契約範本

(二)】委託方(甲方):承接方(乙方):甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約,以便共同遵守。

第一條:工程概況

1、工程地點:

2、工程承包方式,雙方商定採取下列第

(1)種承包方式:

(1)乙方包工、包全部材料;

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。

(3)乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋契約

3、總價款:

4、開工日期____月年

第二條:質量要求

1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。

2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。

3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充契約。

4、凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負,施工質量由乙方負責。

5、甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。

第三條:材料供應

1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本契約中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。

3、甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。

第四條:付款方式

1、契約一經簽訂,甲方即應付30%工程款;剩餘70%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。

2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充契約,並由乙方負責並且施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。

3、甲方未按本契約規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

第五條:違約責任契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。

第六條:契約生效

1、本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章,簽字後生效。未盡事宜雙方協商解決。

2、補充契約與本契約具有同等的法律效力。

3、本契約一式貳份,甲乙雙方各執壹份。甲方(業主): 乙方:銀行賬號:簽約日期:________年____月____日 銀行賬號:【房屋裝飾裝修契約範本