廠房裝修改造契約範本 篇1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協定：
第一條：工程概況
1.1工程地點：
1.2工程內容及做法(見附屬檔案清單)。
1.3工程承包方式：雙方商定採取下列第______種承包方式。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、部分包料(承包人提供裝飾裝修材料表)，發包人提供部分材料(發包人提供裝飾裝修材料表);
(3)承包人包工、發包人包料(發包人提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限30天，開工日期20xx年____月____日，竣工日期______年____月____日。
1.5契約價款：本契約工程造價為(大寫)：________________________元，小寫：______________元(《家庭居室裝飾裝修工程報價單》)。
第二條：工程監理
若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理契約》，並將監理工程師的姓名、單位、聯繫方式及監理工程師的職責等通知承包人。
第三條：施工圖紙雙方商定施工圖紙採取下列第______種方式提供：
(1)發包人自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)發包人委託承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費(大寫)____________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。
第四條：發包人義務
4.1開工前為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
4.2提供施工期間的水源、電源;
4.3參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。
第五條：承包人義務
5.1施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程;
5.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;
5.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;
5.4保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場。
第六條：付款條件和付款方式
6.1付款條件：裝修完畢後檢驗合格付款;
6.2付款方式：支票或電匯
第七條：工程驗收
7.1.工程質量驗收：待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
7.2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收後，甲方應在三天內前來驗收。
第八條：其他事項
8.1.甲方
(1)必須提供經物業管理部門認可的`房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，並向乙方進行現場交底。
(2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須採取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
(3)如確實需要拆、改原建築物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，並承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應事先打好招呼。
8.2.乙方
(1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委託證書。
(2)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，並防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需儘快負責修復或賠償。
(3)嚴格履行契約，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約處。
(4)在裝潢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
契約生效後，在契約履行期間，擅自解除契約方，應按契約總金額____%作為違約金付給對方。因擅自解除契約，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
10.1、本契約履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本契約和乙方開具的統一發票向市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
10.2、當事人不願通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本契約約定向—仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
第十一條：契約的變更和終止
11.1.契約經雙方簽字生效後，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更契約的內容，應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約，提出終止契約的一方要以書面形式提出，應按契約總價款的___%交付違約金，並辦理終止契約手續。
11.2.施工過程中任何一方提出終止契約，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止契約協定後，可視為本契約解除。
第十二條：契約生效
12.1.本契約和契約附屬檔案向雙方蓋章，簽字後生效。
12.2.補充契約與本契約具有同等的法律效力。
12.3.本契約(包括契約附屬檔案、補充契約)一式兩份，甲乙雙方各執壹份。
甲方(業主)：_______________(簽章)
乙方：_____________(簽章)
日期：_______________________
廠房裝修改造契約範本 篇2
委託方(甲方)：
承接方(乙方)：
工程項目：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委託乙方對其位於沙井後亭佳領域工貿大廈503室進行裝修。為保證工程順利進行，特簽訂本契約，以便共同遵守。
一、甲方責任：
1、甲方將設計圖紙交給乙方，並經本物業管理部門的認可，配合好乙方設計施工，如電梯和物品存放。
2、在施工過程中，如果需要修改，須及時告知乙方。
二、乙方責任：
1、乙方負責購置材阻燃棉防火鋼板(厚度按提供樣板416型為準)、地槽、封邊、開門、裝鎖、拆卸、等所有安裝所需器材，並提供相應材料發票和材料檢驗合格證書。
2、因材料質量不合格而影響工程質量和工期，其材料費及返工費由乙方承擔，
3、該項目工程屬於乙方企業項目全包形式，乙方承諾已給乙方施工人員購買了相關保險，確保乙方施工人員的安全保障，如若發生任何安全責任事故由乙方負責，與甲方無關。
4、乙方負責提供乙方企業營業執照、會員證書或施工資質供甲方備檔。
5、乙方指派(姓名)____________為乙方項目負責人，負責契約簽訂，並按要求現場指導施工，並保證現場的安全，嚴防火災、用電等不安全因素，所有施工人員須佩證上崗、文明施工，防止施工造成的管道堵塞、滲漏水、跳電、物品損壞等事故發生而影響他人。
三、其他約定：
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束後，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、嚴格履行契約，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或藉故誘使甲方墊資，舉查後均按違約處。
3、裝修期限為自契約生效之日起__12__天內完工。
4、在裝俢施工範圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
四、工程費用約定：(各項目成品全包價格)
1、單門：280元/扇
2、雙門：560元/扇。
3、隔牆：102元/平方米(含開門、開窗在內)，完工後丈量計算。
4、開窗：1.65米*0.9米，350元/扇。
5、提高高度項目：1000元。
6、移動風淋項目：1000元。
7、水電氣工程部分(所有項目)：4500元。
五、違約責任
契約生效後，在契約履行期間，擅自解除契約方，應按契約總金額_50_%作為違約金付給對方。因對本協定條款違約者，使對方造成的實際的，應進行補償。
六、爭議解決：
本契約履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。解決不成時，可以按照本契約約定向人民法院提起訴訟。
七、契約生效
1、本契約和契約附屬檔案圖紙向雙方蓋章，簽字後生效。
2、補充契約與本契約具有同等的法律效力。
3、本契約(包括契約附屬檔案、補充契約)一式二份，甲乙雙方及見證部門各執壹份。
甲方：(簽章)
乙方：(簽章)
年月日：
廠房裝修改造契約範本 篇3
委任單位：
施工單位：
就工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本契約書，共同遵守如下：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目內容：見材料明細清單
四、工程期限：本工程自年 月 日至 年 月 日完工。
五、工程造價為人民幣：
六、付款方式：
1、契約簽訂後甲方交付乙方工程總造價的 %預付款。
2、開工後，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總造價的 %工程款，餘額在工程驗收合格後兩個月內付清。
3、工程完工驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料兩日內如未提出異議，即視為同意，將剩餘款項全部付清，違約付款。
七、材料設備：
本工程所需的工程材料由乙方負責採購，及時組織進場，材料設備保管，場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。
八、工程施工：
1、乙方必須嚴格按照施工工藝進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工。
2、乙方負責制定各類製作的材料明細，雙方認可後，該資料作為本契約不可分割的一部份，由於乙方制定的材料明細缺陷造成追加投資，及材料計畫不足需增加的投資由乙方負責。
3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，並雙方簽字附加協定，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4、乙方應了解遵守施工技術規範，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
九、工程質量：
1、本工程以各類工程作法的.普通合格工程為質量評定驗收標準。
2、各類裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收：
由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所要求和有關標準對工程進行驗收，驗收後，雙方負責人應在驗收單上籤名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量，安全問題由甲方承擔責任並以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任：
任何一方違返本契約的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備註：
本契約有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協定或條款，如本契約甲、乙方發生糾紛，雙方有權向本契約簽字所在地的工商行政管理局的經濟契約仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。
十三、本契約報價表一式二份，甲、乙方雙方各執一份，經雙方代表簽字和蓋章後即生效，具有法律效力。
甲方單位（蓋章）： 乙方單位（蓋章）：
代表人： 代表人：
日期：日期：
簽訂契約地點：