租賃房屋糾紛訴狀 篇1
原告:_________________
姓名:_________________
性別:_________________
年齡:_________________
出生年月:_________________
工作單位:_________________
住址:_________________一般為戶口所在地,也可為現居住地
被告:_________________姓名,性別,年齡,出生年月,
工作單位住址:_________________即你出租給他的房屋地址
1、請求判令被告支付拖欠的房屋租金_____________(數額)。
2、請求判令解除原被告間的租賃契約。
3、請求返還原告所有的屋內家具一套,價值約________________元。
4、本案訴訟費由被告承擔。
事實和理由:_________________某年某月某日,原告與被告簽訂了房屋租賃協定,約定將________________的房屋租賃給被告使用,並約定每月支付租賃費用_____________元,原告收取押金_________________元。被告於_____________時間開始向原告付款,但自某年某月某日開始,被告停止支付房屋租金,某年某月某日,原告發現被告還私自將原告租賃房屋內的一套家具搬出。原告多次請求被告支付房租及返還家具,均遭到被告的拒絕。原告無奈之下,起訴至貴院,望貴院審清事實,判如訴請。
此致
_____________人民法院(房屋所在地)
具狀人:_____________
時間:_________________
租賃房屋糾紛訴狀 篇2
出租方: (以下簡稱甲方)
承租方: (以下簡稱乙方)
根據國家、省、市有關法律、法規、甲乙雙方本著平等、自願、有償的原則,訂立本契約。
第一條 甲方出租給乙方的集體建設用地使用權的地塊位於 (詳見《土地使用證》附屬檔案),面積為 平方米(合 畝),其宗地位置與四址範圍如甲,乙雙方確認的附圖所示。
第二條 本契約項下出租地塊用途為 .乙方承租後必須按規定用途使用土地,如需變更用途,須經甲方及當地建設規劃主管部門同意,甲乙雙方協商調整年租金後,向 國土資源局申請辦理用途變更手續。
第三條 本契約項下的土地使用權租賃期自年 月 日起至 年 月 日止。
第四條 本契約項下的土地使用權的年租金為每平方米元人民幣,年租金總額為 元人民幣。乙方應於每年 月 日前向甲方按時繳納年租金。首次年租金從簽訂本契約之日起的 天內繳清,年租金不足半年的按半年計收,超過半年的按全年計收。
乙方不按時支付年租金的,從滯納之日起,每日按應付款額的 ‰向甲方交納滯納金。超過六個月不支付年租金的,甲方有權收回出租的土地使用權。
第五條 在本契約生效之日起15天內,甲乙雙方應向
國土資源局申請辦理租賃登記手續,甲方領取土地使用權出租許可證,乙方領取土地使用權承租證明書。
第六條 土地使用權租金的調整,每隔年調整一次,每次調整幅度為百分之 .租金標準調整時,甲乙雙方應簽訂變更協定,乙方應按新的標準繳納年租金。
第七條 乙方依據本契約租賃方式取得的土地使用權不得轉讓,轉租,抵押。如需轉租的,須經甲方書面同意,雙方簽訂轉租契約後到國土資源局辦理有關變更手續。
第八條 乙方在接受租賃場地移交手續後,應妥善保護界樁,不得私自移動。界樁遭受損壞或移動應及時報告甲方重新埋設,測繪費和界樁費由乙方支付。
第九條 乙方在租賃場地上需要新建,擴建或翻建建築物,須經甲方書面同意,並按規定辦理有關報批手續,雙方應簽訂土地租賃期滿後承租方新建建築物的處置協定。
第十條 土地租賃期滿,本契約同時終止履行,乙方應向國土資源局交還土地使用權承租證明書,辦理土地使用權租賃註銷登記手續。對該地塊內乙方投資建設的建築物,附著物,應按雙方簽訂的處置協定,在本契約終止之日起的60天內處置完畢,逾期未處置完畢的,由 國土資源局向乙方發出書面處置通知。
租賃期滿乙方如需繼續使用該地塊的,須在期滿前六個月內向甲方提交續租申請,由甲乙雙方重新簽訂土地使用權租賃契約,向國土資源局申請辦理續租登記手續。
第十一條 乙方因提前終止經營等原因,需提前終止租賃契約的,應向甲方支付相當於三個月租金總額的違約賠償金。
第十二條 依據本契約依法使用的集體非農業建設用地使用權受法律保護。在特殊情況下,因國家和農村集體社會公共利益需要,集體土地所有權者報經國土資源局審核和 人民政府批准後,可以提前收回出租的土地使用權,集體土地所有權者根據土地利用現狀,給予承租方相應的補償。
第十三條 本契約訂立,效力,解釋,履行及爭議的解決,適用中華人民共和國法律,法規。因執行本契約發生爭議,由爭議雙方協商解決,協商不成的,可向租賃地塊所屬轄區人民法院起訴。
第十四條 本契約未盡事宜,依據有關法律,法規,政策等,雙方可簽訂補充協定,作為契約附屬檔案,附屬檔案與本契約具有同等法律效力。
第十五條 本契約經雙方法定代表人簽字蓋章,報人民政府批准後生效。
第十六條 本契約一式五份,甲乙雙方各執兩份,一份交國土資源局存檔。
第十七條 本契約於年 月 日在 簽訂。
第十八條 本契約為列印版本,除簽字蓋章部分外,其他手寫內容無效。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
代表(簽字) 代表(簽字)
聯繫地址: 聯繫地址:
郵政編碼: 郵政編碼:
聯繫電話: 聯繫電話:
電傳: 電傳:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳戶名稱: 帳戶名稱:
帳號: 帳號:
租賃房屋糾紛訴狀 篇3
委託方(甲方):______________________________________
承接方(乙方):______________________________________
甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委託乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽訂本契約,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1.工程地址:____________________________。
2.居室規格:房型________________________,總計施工面積____________平方米。
3.施工內容:詳見本契約附屬檔案(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
4.委託方式:____________工程。
5.開工日期:____________年____________月____________日,竣工日期____________年____________月____________日,工程總天數:____________天。
第二條:工程價款
工程價款(金額大寫),詳見本契約附屬檔案(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
第三條:質量要求
1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充契約。
4.凡由甲方自行採購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監理,須在工程開工前通知乙方,以便於工作銜接。
第四條:材料供應
1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定,對本契約中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均套用於本契約規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的____________倍價款補償給甲方。
2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3.甲方負責採購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,並應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,並按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的____________%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收後,由乙方負責保管,由於保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式
1.契約一經簽訂,甲方即應付____________%工程材料款和施工工費的____________%;當工期進度過____________(____________年____________月____________日),甲方即第二次付施工工費的____________%。剩餘____________%尾款待甲方對工程竣工驗收後結算。(註:施工工費包括人工費)。
甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
第六條:工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的____________%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的____________%作為誤工費支付給乙方。
2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由於乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。s
3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,儘快解決糾紛,以繼續施工。
第七條:其他事項
1.甲方責任
(1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,並向乙方進行現場交底。
(2)二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須採取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續和承擔費用。
2.乙方責任
(1)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責契約履行,並按契約要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
(2)負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生,必需儘快負責修復或賠償。
第八條:違約責任
契約生效後,在契約履行期間,擅自解除契約方,應按契約總金額的____________%作為違約金付給對方。因擅自解除契約,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第九條:爭議解決
本契約履行期間,雙方如發生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決。當事人不願通過協商解決,或協商解決不成時,可以按照本契約約定向人民法院提起訴訟。
第十條:契約的變更和終止
1.契約經雙方簽字生效後,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更契約的內容,應經雙方協商一致後重新簽訂補充協定。如需終止契約,提出終止契約的一方要以書面形式提出,應按契約總價款的____________%交付違約金,並辦理終止契約手續。
2.施工過程中任何一方提出終止契約,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止契約協定後,可視為本契約解除。
第十一條:契約生效
1.本契約雙方蓋章,簽字後生效。
2本契約一式____________份,甲乙雙方各執____________份。
甲方(簽章):____________________________乙方(簽章):_______________________________
________________年__________月__________日_______________年__________月__________日