廣州商品房買賣契約 篇1
商品房買賣契約說明
1 、簽約之前,買受人應當仔細閱讀本契約全部條款,與出賣人充分協商,對契約條款及用詞理解不一致的,應當協商達成一致意見,必要時可在契約中對其進行明確約定。契約生效後,雙方因契約條款及用詞理解不一致等發生契約糾紛,不能通過協商解決的,可以遵循契約約定的爭議解決途徑依法向人民法院或向仲裁機構申請仲裁。
2 、本契約為示範文本,為體現契約雙方的自願原則,本契約文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。契約簽訂後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
3 、對契約文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。
4 、在簽訂契約前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明檔案。
5 、如果本契約用於預售,則應當自簽訂暨網上備案之日起 10 日內將本契約送房地產交易登記機構辦理預售備案確認手續。
6 、出賣人和買受人應當遵守本契約第六條、第七條的約定;所有預售房款必須按照《商品房預售款繳款通知書》支付到《商品房預售許可證》指定的預售款監控賬戶上。
7 、為便於政府管理部門通知商品房買賣過程中可能發生的各種事項,建議買受人填寫以下兩欄內容:
行動電話號碼:_____________,
電子信箱地址:_____________。
8 、本契約說明部分,買受人確認已經閱讀,並簽名:_____________。
商品房買賣契約
契約當事人:
甲方(賣方):______________________________________________ ;
註冊地址:___________________________________________________ ;
營業執照號碼:_______________ ;資質證書號碼:_______________ ;
法定代表人:_________________ ;聯繫電話:___________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:_______________________________________________________ ;
委託代理機構:______________________________________________ ;
註冊地址:___________________________________________________ ;
營業執照號碼:_______________ ;資質證書號碼:_______________ ;
法定代表人:_________________ ;聯繫電話:___________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:_______________________________________________________ .
乙方(買方):______________________________________________ ;
住所(址):_________________________________________________ ;
國籍:___________ ;性別:___________ ;出生年月:___________ ;
身份證 / 護照 / 營業執照號碼:_______________________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:______________________ ;聯繫電話:____________________ ;
委託代理人姓名:___________ ;國籍:____________ ;
住所(址):_________________________________________________ ;
身份證:_____________________________________________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:______________________ ;聯繫電話:____________________ .
委託代理機構:______________________________________________ ;
註冊地址:___________________________________________________ ;
營業執照號碼:______________ ;資質證書號碼:________________ ;
法定代表人:________________ ;聯繫電話:____________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:_______________________________________________________ .
第一條 項目建設依據
甲方以___________方式取得位於___________編號為___________的地塊的土地使用權,面積___________平方米,規劃用途為___________,土地使用權年限自_______年___月____日至______年____月____日止。
甲方經批准,在該地塊上投資建設___________商品房 ( 填寫《商品房預售許可證》記載的項目名稱 ) 。該項目的有關批文如下:
1 、《建設工程規劃許可證》
頒發機關:___________ ;編號:___________ ;
2 、《國有土地使用權證》
頒發機關: 廣州市國土資源和房屋管理局 ;
編號: ___________ ;
3 、《建設工程施工許可證》
頒發機關:___________ ;編號:___________ ;
4 、_______________________________________________________。
第二條 商品房銷售依據
乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。
1 、該商品房作為現房,已辦理權屬登記,登記機關為___________;並領取了【房地產權屬證明書】【房地產權證】,編號為___________。
2 、該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預售管理條例》規定的預售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》,編號為:___________ ;頒發機關為廣州市國土資源和房屋管理局。
第三條 契約標的物基本情況
乙方所購商品房為本契約第一條規定的項目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【單元】【層】___________號房(下稱該商品房),測繪地址:___________區___________路___________號___________房。
該商品房所在樓宇的主體結構為___________結構;建築物地上層數為_______層,地下層數為___________層。
該商品房的用途為___________,層高為___________米。該商品房戶型結構為_____房____廳_____廚____衛,封閉式陽台___個,非封閉式陽台____個。
該商品房【契約約定】(適用於預售)【產權登記】(適用於現售)建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與共用房屋分攤建築面積___________平方米。
該商品房面積預測算單位:_____________________________________
註冊地址:___________________________________________________ ;
營業執照號碼:___________ ;資質證書號碼:___________________ ;
法定代表人:__________________ ;聯繫電話:__________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:_______________________________________________________ 。
第四條 物業管理
物業管理區域業主大會選聘物業管理公司之前,小區(大廈)物業管理服務由甲方選聘物業管理公司提供。甲方應採取符合國務院《物業管理條例》規定的方式和條件選聘物業管理公司,甲方與選聘的物業管理公司簽訂書面的《前期物業服務契約》。
甲方應制定《業主臨時公約》向乙方明示並予以說明,乙方在簽訂本合時,對遵守《業主臨時公約》作出書面承諾。
第五條 基本術語的含義
雙方同意,契約中出現的基本術語作如下理解:
1 、首層:本契約所指首層以經市規劃管理部門批准的設計圖紙的標註為準;
2 、建築面積:房屋外牆(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高 2.20m 以上(含 2.20m )的永久性建築;
3 、套內建築面積:套內使用面積、套內牆體面積與套內陽台建築面積之和;
4 、層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計算建築面積的房屋結構,層高均應在 2.20 米 以上(含 2.20 米 )。
5 、共有建築面積:整棟建築物的建築面積扣除整棟建築物各套(單元)套內建築面積之和,並扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務的警衛室、管理用房、以及人防工程等建築面積,即為整棟建築的共有建築面積,其內容包括:
( 1 )電梯井、管道井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門廳和過道、地下室、值班警衛室以及為整棟服務的公共用房和管理用房的建築面積,以水平投影面積計算;
( 2 )套(單元)與公共建築之間的分隔牆以及外牆(包括山牆)水平投影面積一半的建築面積。
6 、已支付房價款:以按揭貸款購房的,該款項不限於乙方自行支付的首期價款,還包括以貸款向甲方支付的款項。
7 、_____________________________________________________________________ ;
8 、_____________________________________________________________________ 。
第六條 計價方式、價款、付款
甲方與乙方約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1 、該商品房屬【現售】【預售】,按套內建築面積計價,該商品房單價為(___________幣)每平方米 元,總金額(___________幣)元(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。
公共部位與共用房屋分攤建築面積的建設費用已分攤計入上述套內建築面積銷售單價內,不再另行計價。
2 、商品房屬【現售】【預售】,按【套】【整層】【整幢】出售並計價,總金額(___________幣)___________元(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。
甲方同意乙方按下列第___種方式按期付款:
1 、一次性付款
總金額(___________幣):___________ 元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。在 年 月 日前支付。
2 、分期付款
( 1 )第一期:自本預售契約簽訂暨網上備案之日起_____日內(不超過 5 日),即______年____月___日之前支付全部房價款的_____%,金額___________幣) :___________元;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
( 2 )第二期:在______年____月___日前支付全部房價款的_____%,金額( _________幣)_________元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
( 3 )第三期:在______年____月___日前支付全部房價款的____%,金額( ________幣)________元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
( 4 )第四期:在_____年____月___日前內支付全部房價款的_____%,金額(________幣) ________元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
( 5 )第五期:在_____年____月___日前支付全部房價款的_____%,金額(________幣) ________元 ;(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
3 、按揭貸款方式付款
首期款:自本預售契約簽訂暨網上備案之日起_____日內(不超過 5 日),支付全部房價款的_____ %,金額(________幣):________元(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
除首期款外,剩餘房款金額(________ 幣)________元(大寫:____億____仟 ____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。該款應於_____年____月___日前申請辦理銀行按揭手續,並按照按揭方式付款。
按揭銀行是 _______________________________________________ 。
委託代理人:______________________________________________ ;
註冊地址:________________________________________________ ;
營業執照號碼:____________ ;資質證書號碼:_______________ ;
法定代表人:______________ ;聯繫電話:___________________ ;
通訊地址:________________________________________________ ;
郵編:____________________________________________________ 。
( 1 )甲方代理乙方辦理按揭手續
乙方在簽訂本契約並支付首期款後_______日內,將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的第三人。
( 2 )乙方自行辦理按揭貸款手續
甲方應在乙方支付首期款後_____日內,將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的第三人。
4 、其它方式:
___________________________________________________________。
第七條 付款方式
甲乙雙方同意乙方支付的預售款應“專款專用”於工程建設,在工程竣工前不得用於其它用途。
為保證預售款專用於工程建設,乙方應將商品房預售款按照《廣東省商品房預售管理條例》的規定支付至以下商品房預售款監控賬號,接受廣州市國土資源和房屋管理局的監控。
監控銀行:____________________________________________________ ;
監控賬號:____________________________________________________ 。
第八條 備案確認
【甲方】【乙方】應於本契約網上備案之日起 10 個工作日內持本契約向廣州市房地產登記機構申請辦理網上備案的確認手續。
第九條 逾期付款的違約責任
1 、分期付款
分期付款的,如果乙方未能按照本契約第六條約定的支付期限將各期房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額 0.5 ‰ 的標準支付違約金,並有權解除契約 。
2 、一次性付款
一次性付款的,如果乙方未能按照本契約第六條約定的支付期限將全部房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額 0.5 ‰ 的標準支付違約金,並有權解除契約 。
3 、按揭付款
乙方以按揭方式購房的,首期款應當按照本契約第六條約定的支付期限支付至監控賬號;如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額 0.5 ‰的標準支付違約金,並有權解除契約。
第十條 交房期限
甲方應當在_____年_____月_____日前將作為本契約標的物的房屋交付乙方使用。
因不可抗力或者當事人在契約中約定的其它原因,需延期交付使用的,甲方應當及時書面告知乙方。
交付後,甲方不得以房屋已交付使用為藉口懈怠其在本契約中應承擔的其它義務,如:辦理產權證的義務等。
第十一條 交房條件
甲方交付的房屋應當符合下列第_____種條件:
1 、該商品房已經有關政府部門辦妥竣工驗收備案手續;
2 、該商品房項目已辦理初始登記手續。
雙方可以在上述條件之外,
3 、另行約定交房條件:___________________________________.
以上交房條件,雙方可以任選其一。
雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設備的規格、標準等進行協商,達成的一致意見作為本契約的附屬檔案。
第十二條 房屋及有關資料的交接
商品房達到交付使用條件後,甲方應當在契約約定的交付日_____日前通知乙方辦理交接手續。乙方應在收到該通知之日起_____日內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標誌是_______________ 。
在雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本契約第十一條約定的房屋交付條件的證明檔案及有關資料,並簽署交接單。所購商品房為住宅的,甲方還須提供《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》。
甲方提供的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》應不低於建設行政主管部門制定的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》的最低要求。
如果甲方不出示上述證明檔案及有關資料或出示不齊全,乙方有權拒絕接受交付,由此產生的延期交房的責任由甲方承擔。
由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理: _______________________________________________________ 。
第十三條 延期交房的違約責任
甲方如未能按本契約規定的期限交房,按下列第_____種方式處理:
1 、按逾期時間,分別處理(不作累加):
( 1 )逾期不超過_____日,自本契約第十條規定的最後交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款 0.5 ‰的違約金,契約繼續履行。
( 2 )乙方有權單方面解除契約。如果乙方要求繼續履行的,契約繼續履行,自本契約第十條規定的最後交房期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款 0.5 ‰的違約金。
2 、
_______________________________________________________。
第十四條 風險責任的轉移
該商品房的風險責任自交付之日起由甲方轉移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續,甲方應當發出書面催告書一次。乙方未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日之第二日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。
第十五條 面積確認及面積差異處理
根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以套內建築面積(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇第六條計價方式 2 的,不適用本條約定。
契約約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。
商品房交付後,實測計價面積與契約約定計價面積發生差異,雙方同意按以下第__種方式進行處理:
1 、方式一
( 1 )面積誤差比絕對值在3%以內(含3%),按照契約約定的價格據實結算;
( 2 )面積誤差比絕對值超出3%,乙方有權單方面解除契約。
乙方同意繼續履行契約,房屋實際面積大於契約約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔,所有權歸乙方;房屋實際面積小於契約約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款及利息由甲方返還乙方,面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
面積誤差比=(實測計價面積-契約約定計價面積) / 契約約定計價面積× 100 %。
2 、方式二
雙方自行約定如下:
( 1 )_______________________________________________ ;
( 2 )_______________________________________________ ;
( 3 )_______________________________________________ ;
( 4 )_______________________________________________ 。
第十六條 規劃、設計的變更
該商品房預售後,甲方不得未經乙方同意擅自變更該商品房項目的規劃、設計。確需變更的,甲方應徵得乙方同意並報規劃管理部門審核批准。不同意變更的乙方可要求解除買賣契約。甲方應在乙方提出解除契約之日起的 30 日內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退款期日同期銀行房地產開發貸款利率計算)。
第十七條 權利瑕疵擔保
甲方應當保證作為本契約標的的商品房不存在權利瑕疵,即未設定抵押權、租賃權等;無賠償義務,如欠繳稅費,出讓金等;也不存在被法院或其它國家機關、機構、部門查封的情況。
若存在權利瑕疵,甲方應在乙方指定的期限內或合理期限內消除瑕疵;超過指定期限或合理期限未消除瑕疵的,乙方有權單方面解除契約。
第十八條 產權登記
雙方同意選擇以下第______方式辦理產權登記:
1 、甲方辦理
甲方應當在商品房交付使用後______日內,向產權登記機關為乙方辦妥產權登記,並將以乙方為產權人的房地產權證交付乙方。
在此場合,乙方應當及時提供產權登記機關要求的需乙方提供的證件資料。
甲方應如實告知乙方為辦理產權登記需要由乙方提供的證件資料。甲方未告知或告知的內容不完備、不準確,致使乙方未能及時提供證件資料的,乙方不承擔責任。
2 、乙方辦理
在甲方辦結初始登記的前提下,乙方自行辦理產權登記的,甲方應在商品房交付使用後__日內將登記機關要求的需甲方提供的證件資料提交乙方。
第十九條 遲延辦理產權登記的違約責任
甲方違反第十八條的約定的,乙方有權按照下列第__項處理:
1 、乙方單方面解除契約並退房。
2 、乙方不退房的,甲方按自遲延之日起每日已付房價款的______%向乙方支付違約金。
3 、___________________________________________________________。
第二十條 甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任
甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案四)的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第 種方式處理:
1 、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價;
2 、___________________________________________________________ ;
3 、___________________________________________________________ 。
第二十一條 乙方單方解除權的行使
乙方行使本契約約定的單方面解除本契約的權利時,應書面通知甲方,甲方應在收到乙方的書面通知之日起____日內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期房地產開發貸款利率計算)全部退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額為已支付房價款的____%,在退還房款時一併支付給乙方。
第二十二條 甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾
甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1 、___________________________________________________________ ;
2 、___________________________________________________________ ;
3 、___________________________________________________________ ;
4 、___________________________________________________________ ;
5 、___________________________________________________________ 。
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1 、___________________________________________________________ ;
2 、___________________________________________________________ ;
3 、___________________________________________________________ 。
第二十三條 保修責任
乙方購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為契約的附屬檔案。甲方自商品住宅交付使用之日起,按照本契約以及《住宅質量保證書》的承諾內容承擔相應的保修責任。
乙方購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,甲方應當履行保修義務。因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞,甲方不承擔責任。
第二十四條 專項維修資金
乙方應當按照有關規定繳納專項維修資金。維修資金屬於業主所有,在簽訂購房契約後繳交,存入房地產行政主管部門目前在銀行設立的專款專戶中。
1 、廣州市老八區(越秀、荔灣、東山、海珠、天河、芳村、白雲、黃埔區)和廣州經濟技術開發區設立專款賬戶的銀行:中國農業銀行廣州市北秀支行
2 、番禺區設立專款賬戶的銀行:中國建設銀行廣州市番禺東興辦事處
3 、花都區設立專款賬戶的銀行:中國建設銀行股份有限公司
4 、從化市設立專款賬戶的銀行:中國農業銀行從化支行營業部
5 、增城市設立專款賬戶的銀行:中國建設銀行股份有限公司
第二十五條 雙方可以就下列事項約定:
1 、該商品房所在樓宇的屋面經營的,所得收益屬全體業主共同所有;
2 、該商品房所在樓宇的外牆面經營的,所得收益屬全體業主共同所有;
3 、__________________________________________________________ 。
4 、__________________________________________________________ 。
第二十六條 乙方使用房屋注意事項
乙方的房屋僅作____________________使用,乙方使用期內不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,乙方在使用期間有權與其它權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施。並按占地和公共部位與共用房屋分攤面積承擔義務。
甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第二十七條 關於通知的約定
本契約要求或允許的通知和通訊,均自收到時起生效。
第二十八條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決:
1 、依法向人民法院起訴;
2 、提交_________________仲裁委員會仲裁。
第二十九條 本契約未盡事宜,可由雙方約定後簽訂補充協定作為本契約附屬檔案。
第三十條 契約附屬檔案與正文具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第三十一條 本契約連同附屬檔案共______頁,一式______份;契約持有情況:甲方______份,乙方______份,廣州市房地產交易所登記所____份。
甲方:________________ ; 法定代表人:________________
甲方蓋章: 簽名:
乙方:________________ (簽名或蓋章)
______年______月______日簽訂於廣州市______區
附屬檔案一:房屋平面圖
附屬檔案二:甲方針對該商品房所作的具體說明(含廣告)
附屬檔案三:前期物業管理服務契約
附屬檔案四:裝飾、設備標準
1、外牆:
2、內牆:
3、頂棚:
4、地面:
5、門窗:
6、廚房:
7、衛生間:
8、陽台:
9、電梯:
10、其它:
附屬檔案五:契約補充協定
廣州商品房買賣契約 篇2
商品房買賣契約說明
1 、簽約之前,買受人應當仔細閱讀本契約全部條款,與出賣人充分協商,對契約條款及用詞理解不一致的,應當協商達成一致意見,必要時可在契約中對其進行明確約定。契約生效後,雙方因契約條款及用詞理解不一致等發生契約糾紛,不能通過協商解決的,可以遵循契約約定的爭議解決途徑依法向人民法院或向仲裁機構申請仲裁。
2 、本契約為示範文本,為體現契約雙方的自願原則,本契約文本中相關條款後都有空白行,供雙方自行約定或補充約定。雙方當事人可以對文本條款的內容進行修改、增補或刪減。契約簽訂後,未被修改的文本印刷文字視為雙方同意內容。
3 、對契約文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。
4 、在簽訂契約前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明檔案。
5 、如果本契約用於預售,則應當自簽訂暨網上備案之日起 10 日內將本契約送房地產交易登記機構辦理預售備案確認手續。
6 、出賣人和買受人應當遵守本契約第六條、第七條的約定;所有預售房款必須按照《商品房預售款繳款通知書》支付到《商品房預售許可證》指定的預售款監控賬戶上。
7 、為便於政府管理部門通知商品房買賣過程中可能發生的各種事項,建議買受人填寫以下兩欄內容:
行動電話號碼:_____________,
電子信箱地址:_____________。
8 、本契約說明部分,買受人確認已經閱讀,並簽名:_____________。
商品房買賣契約
契約當事人:
甲方(賣方):______________________________________________ ;
註冊地址:___________________________________________________ ;
營業執照號碼:_______________ ;資質證書號碼:_______________ ;
法定代表人:_________________ ;聯繫電話:___________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:_______________________________________________________ ;
委託代理機構:______________________________________________ ;
註冊地址:___________________________________________________ ;
營業執照號碼:_______________ ;資質證書號碼:_______________ ;
法定代表人:_________________ ;聯繫電話:___________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:_______________________________________________________ .
乙方(買方):______________________________________________ ;
住所(址):_________________________________________________ ;
國籍:___________ ;性別:___________ ;出生年月:___________ ;
身份證 / 護照 / 營業執照號碼:_______________________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:______________________ ;聯繫電話:____________________ ;
委託代理人姓名:___________ ;國籍:____________ ;
住所(址):_________________________________________________ ;
身份證:_____________________________________________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:______________________ ;聯繫電話:____________________ .
委託代理機構:______________________________________________ ;
註冊地址:___________________________________________________ ;
營業執照號碼:______________ ;資質證書號碼:________________ ;
法定代表人:________________ ;聯繫電話:____________________ ;
通訊地址:___________________________________________________ ;
郵編:_______________________________________________________ .
第一條 項目建設依據
甲方以___________方式取得位於___________編號為___________的地塊的土地使用權,面積___________平方米,規劃用途為___________,土地使用權年限自_______年___月____日至______年____月____日止。
甲方經批准,在該地塊上投資建設___________商品房 ( 填寫《商品房預售許可證》記載的項目名稱 ) 。該項目的有關批文如下:
1 、《建設工程規劃許可證》
頒發機關:___________ ;編號:___________ ;
2 、《國有土地使用權證》
頒發機關: 廣州市國土資源和房屋管理局 ;
編
號: ___________ ;
3 、《建設工程施工許可證》
頒發機關:___________ ;編號:___________ ;
4 、_______________________________________________________。
第二條 商品房銷售依據
乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。
1 、該商品房作為現房,已辦理權屬登記,登記機關為___________;並領取了【房地產權屬證明書】【房地產權證】,編號為___________。
2 、該商品房作為在建商品房,已具備《廣東省商品房預售管理條例》規定的預售條件,已取得《廣東省廣州市商品房預售許可證》,編號為:___________ ;頒發機關為廣州市國土資源和房屋管理局。
廣州商品房買賣契約 篇3
範本商品房買賣契約,是指房地產開發企業將尚未建成或者已經竣工的房屋向社會銷售,轉移房屋所有權於買受人,買受人支付價款的契約。下面是B為大家帶來的廣州商品房買賣契約範本,可供參閱!契約當事人:甲方(賣方):______________________________________________;註冊地址:___________________________________________________;營業執照號碼:_______________;資質證書號碼:_______________;法定代表人:_________________;聯繫電話:___________________;通訊地址:___________________________________________________;郵編:_______________________________________________________;委託代理機構:______________________________________________;註冊地址:___________________________________________________;營業執照號碼:_______________;資質證書號碼:_______________;法定代表人:_________________;聯繫電話:___________________;通訊地址:___________________________________________________;郵編:_______________________________________________________.乙方(買方):______________________________________________;住所(址):_________________________________________________;國籍:___________;性別:___________;出生年月:___________;身份證護照營業執照號碼:_______________________________;通訊地址:___________________________________________________;郵編:______________________;聯繫電話:____________________;委託代理人姓名:___________;國籍:____________;住所(址):_________________________________________________;身份證:_____________________________________________________;通訊地址:___________________________________________________;郵編:______________________;聯繫電話:____________________.委託代理機構:______________________________________________;註冊地址:___________________________________________________;營業執照號碼:______________;資質證書號碼:________________;法定代表人:________________;聯繫電話:____________________;通訊地址:___________________________________________________;郵編:_______________________________________________________.
第一條項目建設依據甲方以___________方式取得位於___________編號為___________的地塊的土地使用權,面積___________平方米,規劃用途為___________,土地使用權年限自________年____月____日至________年____月____日止。甲方經批准,在該地塊上投資建設___________商品房(填寫《商品房預售許可證》記載的項目名稱)。該項目的有關批文如下:
1、《建設工程規劃許可證》頒發機關:___________;編號:___________;
2、《國有土地使用權證》頒發機關:____市國土資源和房屋管理局;編號:___________;
3、《建設工程施工許可證》頒發機關:___________;編號:___________;
4、_______________________________________________________。
第二條商品房銷售依據乙方購買的商品房為【現房】【預售商品房】。
1、該商品房作為現房,已辦理權屬登記,登記機關為___________;並領取了【房地產權屬證明書】【房地產權證】,編號為___________。
2、該商品房作為在建商品房,已具備《____省商品房預售管理條例》規定的預售條件,已取得《____省____市商品房預售許可證》,編號為:___________;頒發機關為____市國土資源和房屋管理局。
第三條契約標的物基本情況乙方所購商品房為本契約
第一條規定的項目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【單元】【層】___________號房(下稱該商品房),測繪地址:___________區___________路___________號___________房。該商品房所在樓宇的主體結構為___________結構;建築物地上層數為_______層,地下層數為___________層。該商品房的用途為___________,層高為___________米。該商品房戶型結構為_____房____廳_____廚____衛,封閉式陽台___個,非封閉式陽台____個。該商品房【契約約定】(適用於預售)【產權登記】(適用於現售)建築面積共___________平方米,其中,套內建築面積___________平方米,公共部位與共用房屋分攤建築面積___________平方米。該商品房面積預測算單位:_____________________________________註冊地址:___________________________________________________;營業執照號碼:___________;資質證書號碼:___________________;法定代表人:__________________;聯繫電話:__________________;通訊地址:___________________________________________________;郵編:_______________________________________________________。
第四條物業管理物業管____區域業主大會選聘物業管理公司之前,小區(大廈)物業管理服務由甲方選聘物業管理公司提供。甲方應採取符合國務院《物業管理條例》規定的方式和條件選聘物業管理公司,甲方與選聘的物業管理公司簽訂書面的《前期物業服務契約》。甲方應制定《業主臨時公約》向乙方明示並予以說明,乙方在簽訂本合時,對遵守《業主臨時公約》作出書面承諾。
第五條基本術語的含義雙方同意,契約中出現的基本術語作如下理解:
1、首層:本契約所指首層以經市規劃管理部門批准的設計圖紙的標註為準;
2、建築面積:房屋外牆(柱)勒腳以上各層的外圍水平投影面積,包括陽台、挑廊、地下室、室外樓梯等,且具備有上蓋,結構牢固,層高2.20以上(含2.20)的永久性建築;
3、套內建築面積:套內使用面積、套內牆體面積與套內陽台建築面積之和;
4、層高:是指地面至樓面或樓面至樓面、樓面至瓦底之間的垂直距離。計算建築面積的房屋結構,層高均應在2.20米以上(含2.20米)。
5、共有建築面積:整棟建築物的建築面積扣除整棟建築物各套(單元)套內建築面積之和,並扣除已作為獨立使用的地下室、車棚、車庫、為多幢服務的警衛室、管理用房、以及人防工程等建築面積,即為整棟建築的共有建築面積,其內容包括:
(1)電梯井、管道井、樓梯間、垃圾道、變電室、設備間、公共門廳和過道、地下室、值班警衛室以及為整棟服務的公共用房和管理用房的建築面積,以水平投影面積計算;
(2)套(單元)與公共建築之間的分隔牆以及外牆(包括山牆)水平投影面積一半的建築面積。
6、已支付房價款:以按揭貸款購房的,該款項不限於乙方自行支付的首期價款,還包括以貸款向甲方支付的款項。
7、_____________________________________________________________________;
8、_____________________________________________________________________。
第六條計價方式、價款、付款甲方與乙方約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、該商品房屬【現售】【預售】,按套內建築面積計價,該商品房單價為(___________幣)每平方米元,總金額(___________幣)元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。公共部位與共用房屋分攤建築面積的建設費用已分攤計入上述套內建築面積銷售單價內,不再另行計價。
2、商品房屬【現售】【預售】,按【套】【整層】【整幢】出售並計價,總金額(___________幣)___________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元)整。甲方同意乙方按下列第___種方式按期付款:
1、一次性付款總金額(___________幣):___________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。在________年____月____日前支付。
2、分期付款
(1)
第一期:自本預售契約簽訂暨網上備案之日起____日內(不超過____日),即________年____月____日之前支付全部房價款的_____%,金額___________幣):___________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
(2)
第二期:在________年____月____日前支付全部房價款的_____%,金額(_________幣)_________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
(3)
第三期:在________年____月____日前支付全部房價款的____%,金額(________幣)________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
(4)
第四期:在________年____月____日前內支付全部房價款的_____%,金額(________幣)________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
(5)
第五期:在________年____月____日前支付全部房價款的_____%,金額(________幣)________元;(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
3、按揭貸款方式付款首期款:自本預售契約簽訂暨網上備案之日起____日內(不超過____日),支付全部房價款的_____%,金額(________幣):________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。除首期款外,剩餘房款金額(________幣)________元(大寫:____億____仟____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。該款應於________年____月____日前申請辦理銀行按揭手續,並按照按揭方式付款。按揭銀行是_______________________________________________。委託代理人:______________________________________________;註冊地址:________________________________________________;營業執照號碼:____________;資質證書號碼:_______________;法定代表人:______________;聯繫電話:___________________;通訊地址:________________________________________________;郵編:____________________________________________________。
(1)甲方代理乙方辦理按揭手續乙方在簽訂本契約並支付首期款後____日內,將申請銀行按揭貸款需由乙方提供的證件資料交付甲方或甲方指定的
第三人。
(2)乙方自行辦理按揭貸款手續甲方應在乙方支付首期款後____日內,將乙方申請銀行按揭貸款需由甲方提供的證件資料交付乙方或乙方指定的
第三人。
4、其它方式:___________________________________________________________。
第七條 付款方式甲乙雙方同意乙方支付的預售款應專款專用於工程建設,在工程竣工前不得用於其它用途。為保證預售款專用於工程建設,乙方應將商品房預售款按照《____省商品房預售管理條例》的規定支付至以下商品房預售款監控賬號,接受____市國土資源和房屋管理局的監控。監控銀行:____________________________________________________;監控賬號:____________________________________________________。
第八條 備案確認【甲方】【乙方】應於本契約網上備案之日起10個工作日內持本契約向____市房地產登記機構申請辦理網上備案的確認手續。
第九條 逾期付款的違約責任
1、分期付款分期付款的,如果乙方未能按照本契約
第六條約定的支付期限將各期房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0.5的標準支付違約金,並有權解除契約。
2、一次性付款一次性付款的,如果乙方未能按照本契約
第六條約定的支付期限將全部房款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0.5的標準支付違約金,並有權解除契約。
3、按揭付款乙方以按揭方式購房的,首期款應當按照本契約
第六條約定的支付期限支付至監控賬號;如果乙方未能按照約定期限將首期款支付至監控賬號,甲方有權要求乙方按每日房價款總額0.5的標準支付違約金,並有權解除契約。
第十條交房期限甲方應當在________年____月____日前將作為本契約標的物的房屋交付乙方使用。因不可抗力或者當事人在契約中約定的其它原因,需延期交付使用的,甲方應當及時書面告知乙方。交付後,甲方不得以房屋已交付使用為藉口懈怠其在本契約中應承擔的其它義務,如:辦理產權證的義務等。
第十一條交房條件甲方交付的房屋應當符合下列第_____種條件:
1、該商品房已經有關政府部門辦妥竣工驗收備案手續;
2、該商品房項目已辦理初始登記手續。雙方可以在上述條件之外,
3、另行約定交房條件:___________________________________.以上交房條件,雙方可以任選其一。雙方可以就該商品房的裝飾、附屬設備的規格、標準等進行協商,達成的一致意見作為本契約的附屬檔案。
第十二條房屋及有關資料的交接商品房達到交付使用條件後,甲方應當在契約約定的交付日____日前通知乙方辦理交接手續。乙方應在收到該通知之日起____日內,會同甲方對該房屋進行驗收交接。房屋交付的標誌是_______________。在雙方進行驗收交接時,甲方應當出示本契約
第十一條約定的房屋交付條件的證明檔案及有關資料,並簽署交接單。所購商品房為住宅的,甲方還須提供《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》。甲方提供的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》應不低於建設行政主管部門制定的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》和《商品住宅交樓書》的最低要求。如果甲方不出示上述證明檔案及有關資料或出示不齊全,乙方有權拒絕接受交付,由此產生的延期交房的責任由甲方承擔。由於乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_______________________________________________________。
第十三條延期交房的違約責任甲方如未能按本契約規定的期限交房,按下列第_____種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加):
(1)逾期不超過____日,自本契約
第十條規定的最後交房期限的第____日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已支付房價款0.5的違約金,契約繼續履行。
(2)乙方有權單方面解除契約。如果乙方要求繼續履行的,契約繼續履行,自本契約
第十條規定的最後交房期限的第____日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款0.5的違約金。
2、_______________________________________________________。
第十四條風險責任的轉移該商品房的風險責任自交付之日起由甲方轉移給乙方。如乙方未按約定的日期辦理該房屋的驗收交接手續,甲方應當發出書面催告書一次。乙方未按催告書規定的日期辦理該房屋的驗收交接手續的,則自催告書約定的驗收交接日之第____日起該房屋的風險責任轉移由乙方承擔。
第十五條面積確認及面積差異處理根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以套內建築面積(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。當事人選擇
第六條計價方式2的,不適用本條約定。契約約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。商品房交付後,實測計價面積與契約約定計價面積發生差異,雙方同意按以下第__種方式進行處理:
1、方式一
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%),按照契約約定的價格據實結算;
(2)面積誤差比絕對值超出3%,乙方有權單方面解除契約。乙方同意繼續履行契約,房屋實際面積大於契約約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由乙方按照約定的價格補足,面積誤差比超出3%部分的房價款由甲方承擔,所有權歸乙方;房屋實際面積小於契約約定面積的,面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款及利息由甲方返還乙方,面積誤差比超過3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。面積誤差比(實測計價面積-契約約定計價面積)契約約定計價面積100%。
2、方式二雙方自行約定如下:
(1)_______________________________________________;
(2)_______________________________________________;
(3)_______________________________________________;
(4)_______________________________________________。
第十六條規劃、設計的變更該商品房預售後,甲方不得未經乙方同意擅自變更該商品房項目的規劃、設計。確需變更的,甲方應徵得乙方同意並報規劃管理部門審核批准。不同意變更的乙方可要求解除買賣契約。甲方應在乙方提出解除契約之日起的____日內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退款期日同期銀行房地產開發貸款利率計算)。
第十七條權利瑕疵擔保甲方應當保證作為本契約標的的`商品房不存在權利瑕疵,即未設定抵押權、租賃權等;無賠償義務,如欠繳稅費,出讓金等;也不存在被法院或其它國家機關、機構、部門查封的情況。若存在權利瑕疵,甲方應在乙方指定的期限內或合理期限內消除瑕疵;超過指定期限或合理期限未消除瑕疵的,乙方有權單方面解除契約。
第十八條產權登記雙方同意選擇以下第______方式辦理產權登記:
1、甲方辦理甲方應當在商品房交付使用後____日內,向產權登記機關為乙方辦妥產權登記,並將以乙方為產權人的房地產權證交付乙方。在此場合,乙方應當及時提供產權登記機關要求的需乙方提供的證件資料。甲方應如實告知乙方為辦理產權登記需要由乙方提供的證件資料。甲方未告知或告知的內容不完備、不準確,致使乙方未能及時提供證件資料的,乙方不承擔責任。
2、乙方辦理在甲方辦結初始登記的前提下,乙方自行辦理產權登記的,甲方應在商品房交付使用後____日內將登記機關要求的需甲方提供的證件資料提交乙方。
第十九條遲延辦理產權登記的違約責任甲方違反
第十八條的約定的,乙方有權按照下列第__項處理:
1、乙方單方面解除契約並退房。
2、乙方不退房的,甲方按自遲延之日起每日已付房價款的______%向乙方支付違約金。
3、___________________________________________________________。
第二十條甲方關於裝飾、設備標準承諾的違約責任甲方交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案四)的標準。達不到約定標準的,乙方有權要求甲方按照下述第種方式處理:
1、甲方賠償雙倍的裝飾、設備差價;
2、___________________________________________________________;
3、___________________________________________________________。
第二十一條 乙方單方解除權的行使乙方行使本契約約定的單方面解除本契約的權利時,應書面通知甲方,甲方應在收到乙方的書面通知之日起____日內將乙方已支付的房價款(包括利息,利息按中國人民銀行公布的同期房地產開發貸款利率計算)全部退還乙方,並承擔賠償責任,賠償金額為已支付房價款的____%,在退還房款時一併支付給乙方。
第二十二條甲方關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾甲方承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1、___________________________________________________________;
2、___________________________________________________________;
3、___________________________________________________________;
4、___________________________________________________________;
5、___________________________________________________________。如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、___________________________________________________________;
2、___________________________________________________________;
3、___________________________________________________________。
第二十三條保修責任乙方購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為契約的附屬檔案。甲方自商品住宅交付使用之日起,按照本契約以及《住宅質量保證書》的承諾內容承擔相應的保修責任。乙方購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,甲方應當履行保修義務。因不可抗力或者非甲方原因造成的損壞,甲方不承擔責任。
第二十四條專項維修資金乙方應當按照有關規定繳納專項維修資金。維修資金屬於業主所有,在簽訂購房契約後繳交,存入房地產行政主管部門目前在銀行設立的專款專戶中。
1、____市老八區(越秀、荔灣、東山、海珠、天河、芳村、白雲、____區)和廣州經濟技術____區設立專款賬戶的銀行:中國XX銀行____市北秀支行
2、____區設立專款賬戶的銀行:中國XX銀行____市番禺東興辦事處
3、____區設立專款賬戶的銀行:中國XX銀行股份有限公司
4、____市設立專款賬戶的銀行:中國XX銀行從化支行營業部
5、增____市設立專款賬戶的銀行:中國XX銀行股份有限公司
第二十五條雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面經營的,所得收益屬全體業主共同所有;
2、該商品房所在樓宇的外牆面經營的,所得收益屬全體業主共同所有;
3、__________________________________________________________。
4、__________________________________________________________。
第二十六條乙方使用房屋注意事項乙方的房屋僅作____________________使用,乙方使用期內不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,乙方在使用期間有權與其它權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施。並按占地和公共部位與共用房屋分攤面積承擔義務。甲方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第二十七條關於通知的約定本契約要求或允許的通知和通訊,均自收到時起生效。
第二十八條本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決:
1、依法向人民法院起訴;
2、提交_________________仲裁委員會仲裁。
第二十九條本契約未盡事宜,可由雙方約定後簽訂補充協定作為本契約附屬檔案。
第三十條契約附屬檔案與正文具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第三十一條 本契約連同附屬檔案共______頁,一式______份;契約持有情況:甲方______份,乙方______份,____市房地產交易所登記所____份。甲方:________________; 法定代表人:________________甲方蓋章:簽名:乙方:________________(簽名或蓋章)________年____月____日簽訂於____市______區附屬檔案
一:房屋平面圖附屬檔案
二:甲方針對該商品房所作的具體說明(含廣告)附屬檔案
三:前期物業管理服務契約附屬檔案
四:裝飾、設備標準
1、外牆:
2、內牆:
3、頂棚:
4、地面:
5、門窗:
6、廚房:
7、衛生間:
8、陽台:
9、電梯:
10、其它:附屬檔案
五:契約補充協定更多【廣州商品房買賣契約範本】閱讀:購房協定書和購房契約房屋買賣契約簽約房屋買賣契約協定書內銷商品房買賣契約外銷商品房買賣契約商品房現房買賣契約(經濟適用住房)【廣州商品房買賣契約範本
廣州商品房買賣契約 篇4
甲方(賣方):___________
乙方(買方):___________
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下契約條款:
第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。
該房屋具體狀況如下:
(一)座落於廣州市________,建築面積________平方米;
(二)該房屋占用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條該房屋房價款為人民幣___________元正,¥___________,由乙方在簽訂本契約時一次性付給甲方。
第四條甲、乙雙方定於乙方交付房款後正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
第五條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已同意將該房屋出售給乙方。
第六條該房屋土地使用權的變更手續可辦理時,甲方應協助乙方辦理(補地價有關手續);在條件允許下,甲方應協助乙方辦理房屋的有關轉名手續。
第七條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日轉移之日起轉移給乙方。
第八條該房屋正式交付時,物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,由甲方支付,交付後由乙方自行承擔。
第九條本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協定。補充條款或補充協定以及本契約的附屬檔案均為本契約不可分割的部分。
第十條本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。
第十一條甲、乙雙方在履行本契約中若發生爭議,應協商解決。
協商不成的,提交______市仲裁委員會仲裁。
第十二條本契約一式貳份。
其中甲方留執壹份,乙方留執壹份。
第十三條甲、乙雙方約定補充條款如下:
甲方(簽章):___________
乙方(簽章):___________
身份證號碼:___________
身份證號碼:___________
簽約人:___________
簽約人:___________
聯繫電話:___________
聯繫電話:___________
簽約日期:___________
簽約日期:___________
廣州商品房買賣契約 篇5
甲方:身份證:
乙方:身份證:
甲乙雙方協商一致,達成以下合意。
1、甲方欲將登記在其名下的房屋轉讓給乙,X年X月X日前完成交房,並在X年X月X日前按照法律規定到房地產主管部門完成過戶登記。
2、乙方在X年X月X日前交付房屋價款,方式。
3、交易產生的稅款由X承擔,手續費由X承擔
4、違約及救濟:
(1)乙方支付價款後,若甲方X年X月X日前未完成交房,需賠償乙方違約金X萬。
(2)若乙方X年X月X日前未完成房屋價款交付,支付給甲方的押金X元不予退還。
(3)若因為甲方原因,在X年X月X日前未完成過戶登記,需賠償乙違約金X元,並履行過戶登記義務。
本契約一式X份,甲乙各X份保管。
5、簽訂本契約意味著
(1)乙對房屋進行了細緻檢查並滿意
(2)出賣的房屋如存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任。
(3)甲收取了乙的押金X元
(4)雙方身份證複印件
(5)甲方房產證複印件
6、雙方約定的其他事項
簽字、手印
甲方
乙方
廣州商品房買賣契約 篇6
契約雙方當事人:_________
出售方(甲方):_________
註冊地址:_________
營業執照註冊號:_________
法定代表人:_________
聯繫電話:_________
認購方(乙方):_________
身份證號碼(或營業執照號):_________
地址:_________
電話:_________
甲、乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,就乙方受讓甲方鋪位產權有關事宜,經友好協商,達成如下協定以便共同遵守:
1.轉讓鋪位基本情況
1.1.地址:位於_________現代商業中心(項目推廣名)_________區_________層_________號_________鋪位(以下稱“該鋪位”,)
1.2.該鋪位建築面積共_________平方米,(其中套內建築面積平方米,分攤建築面積_________平方米,層高_________米。(以上面積均以《房地產權證》登記的面積為準);
1.3.聚福現代商業中心(項目推廣名)甲方已於_________年_________月_________日申請產權登記,並領取了《房地產權證》,證號為_________。乙方所購買的商鋪可辦理分證登記手續;
1.4.乙方對甲方擬轉讓的商鋪的現狀已充分了解,並願意購買該商鋪。
2.購買價款及付款方式
2.1.雙方約定該鋪位之計價面積以建築面積為標準,該鋪位之轉讓單價為每平方米人民幣_________元(¥_________元);總價為人民幣_________仟_________佰_________拾_________萬_________仟_________佰_________拾元整(¥_________元)。
2.2.付款方式(在以下方式中以“√”選擇其中一種):□一次性付款乙方須於_________年_________月_________日前將房款一次性支付完畢;□免息分期付款
(1)首期轉讓款:轉讓價50 %,即¥_________元,乙方須於_________年_________月_________日前支付;
(2)二期轉讓款:轉讓價50 %,即¥_________元,二期轉讓款必須在首期轉讓款支付後15日內一次性支付。
甲方銷售商鋪收款銀行帳戶如下:
戶名:_________
開戶行:_________
帳號:_________
3.交鋪時間
3.1.乙方將所有房款付清給甲方之日視為該商鋪交付之日;
3.2.自該商鋪交付之日起30天后起計,甲方應按《委託經營管理協定》的約定向乙方支付租金收益;
3.3.該商鋪的風險責任自交付之日起轉移給乙方。
4.登記過戶手續辦理
4.1.本契約簽訂之日起九個月內,甲、乙雙方應攜帶有關資料到東莞市房產管理局辦理過戶分證手續。
4.2.自辦理過戶分證手續之日起180天內,甲方應將辦理過戶後的《房地產權證》交付給乙方。
5.面積確認及面積差異處理
5.1.根據買賣雙方選擇的計價方式,本條規定以建築面積為依據進行面積確認及面積差異處理;
5.2.契約約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準,並按照契約第1.2條及第2.1條約定據實計價結算。
6.鋪位管理及委託經營
6.1.甲方負責該鋪位之統一規劃,樹立市場形象,提供商業信息諮詢及承擔鋪位的物業管理職能;
6.2.該鋪位轉讓時,乙方需按《委託經營管理協定》的約定將該鋪位委託給甲方或甲方指定的公司實行統一管理,統一招租,整體規劃經營。
7.稅務承擔
經雙方協商同意按第_________種方法處理:
7.1.辦理上述房地產過戶所需繳納的稅、費,由甲、乙雙方按規定各自負責。
8.雙方權利義務
8.1.甲方權利義務
8.1.1.有權按時足額收取轉讓價款;
8.1.2.應當按時將符契約定之該鋪位交付給乙方;
8.1.3.對該項目提供有償的物業管理服務。
8.2.乙方權利義務
8.2.1.有權按時接收該鋪位;
8.2.2.應當按時足額支付該鋪位之轉讓價款;
8.2.3.委託期滿後,如乙方需要改變商鋪的經營範圍,需經聚福現代商業中心的全體業主半數以上同意;如乙方不同意甲方之統一經營管理,甲方在同等條件下有權優先購買該鋪位。
8.2.4.向甲方交付相關的物業管理費用。
9.契約的變更和解除
發生下列情況之一時,可變更或解除契約,但雙方必須就此簽署書面變更或解除契約:
9.1.由於不可抗力或由於一方當事人雖無過失但無法防止的外因,致使本契約無法履行;
9.2.由於一方或雙方違約,嚴重影響了守約方的經濟利益,使契約履行成為不必要;
9.3.情況發生變化,經雙方協商同意變更或解除契約。
10。回購條款
10。1.乙方在本契約簽署並支付清轉讓價款十二個月後,三十六個月內可要求甲方以本契約價款回購,而甲方不得推諉,但由此產生的所有相關稅、費概由乙方承擔。
11.違約責任
11.1.甲方應在悔約之日起七天內將所收定金及購房款退還給乙方,另按房款的30%賠償給乙方;
11.2.甲方逾期辦證時,每逾期一日,按乙方已付款的日萬分之三計付滯納金給乙方;逾期超過180日時,乙方有權解除本契約,解除本契約時,甲方除應付滯納金外,還應按乙方已付款的30%支付賠償金給乙方;
11.3.乙方決定中途不買時,作乙方悔約處理,本契約即告解除,乙方所交定金及房款,甲方不予退回;
11.4.乙方逾期支付購房款時,每逾期一日,乙方按應付未付款的日萬分之三支付滯納金給甲方;逾期超過180日,甲方有權解除本契約,解除本契約時,乙方除應付滯納金外,還應按房款的30%支付賠償金給甲方。違約金可由甲方在乙方已付房款中扣除。
12.不可抗力
12.1.雙方對不可抗力且自身無過失造成延誤或不能履行契約義務均不負責任。
13.法律適用及管轄
13.1.本契約之簽署及履行,均適用中華人民共和國之法律(包括法規,司法解釋等廣義上之法律)。
14.爭議的解決
14.1.本契約履行過程中如有爭議,雙方應友好協商解決;
14.2.如果協商不成,任何一方均向東莞市的人民法院起訴。
15.通知
15.1.本契約項下之一切通知、請求、要求或其他函件均應採取書面形式,上述通知,請求或其他函件在發出方按本契約所列之聯繫資料發出掛信後生效;
15.2.任何一方均可改變其地址或電話,傳真號碼,但須按本契約允許之方式告知對方更改情況。
16.其他
16.1.本契約未盡事宜,由雙方另行協商簽署補充協定進行約定,補充協定為本契約有效組成部分,與本契約具有同等法律效力;
16.2.本契約一式四份,甲方執兩份,見證單位、乙方各執一份,均具同等法律效力;
16.3.本契約由雙方共同簽署並經見證後生效;
16.4.以下附屬檔案作為契約的一部份,與本契約同時生效。
附屬檔案一:甲方《營業執照》複印件;
甲方:(蓋章)_________
簽約日期:_________年_________月_________日
簽約地點:_________
乙方(簽名/蓋章):_________
簽約日期:_________年_________月_________日
簽約地點:_________
廣州商品房買賣契約 篇7
甲方(賣方):姓名_____身份證號:__________電話__________地址:__________
乙方(買方):姓名_____身份證號:__________電話__________地址:__________
甲、乙雙方在平等自願、協商一致的基礎上,就位於_______________房屋(地址暫以甲方所簽定的《商品房買賣契約》為準,以下簡稱該物業)轉讓事宜達成協定如下,並願共同遵守之。
一、物業狀況:
1、甲方承諾已就該物業在杭州銘雅房地產開發有限公司辦理了合法的購買手續,並簽訂了《商品房買賣契約》,契約編號為_____,甲方是該物業的唯一購買人,甲方保證該物業產權清晰、權屬明確,無第三人異議情況出現,且無自身原因辦理不出房產證、土地證、契證的情況出現,否則由甲方承擔違約責任。
2、根據該物業《商品房買賣契約》約定:建築面積為_____平方米。
二、意向內容:
1、甲方同意在取得該物業房產證、土地證契證的條件下,以人民幣__________元整(大寫_____元整)購買該物業,甲方負有出售該物業給乙方的義務,不得將該物業出售與其他方,否則承擔違約責任,向乙方支付違約金人民幣_____元整(大寫__________元整)。
2、乙方同意在甲方取得該物業房產證、土地證、契證的條件下,以人民幣_____元整(大寫__________元整)。的價格購買甲方該物業,否則承擔違約責任,向甲方支付違約金人民幣_____元整(大寫:_____元整)。
3、本意向書確定的房款價格為甲方將此物業售於乙方的最終價格,甲、乙任何一方不得擅自提價、降價,否則視為違約,向守約一方支付違約金人民幣_____元整(大寫:_____元整)。
4、甲,乙雙方於甲方取得該物業之房產三證之日起工作日內簽定正式的《房屋轉讓契約》,雙方應積極辦理該物業之過戶手續。
三、甲方權利義務:
1、甲方於收到乙方定金之日將該物業交付乙方。
2、甲方在收到房地產公司提供的辦理房屋三證資料後,應於2個工作日內告知乙方,並去銀行辦理尾款還清事項
四、乙方權利義務:
1、乙方於之日支付定金人民幣_____元整(大寫:_____元整)定金於甲乙雙方簽訂該物業之《房屋子轉讓契約》之日轉為首付款的一部份。
2、乙方於甲乙雙方簽訂該物業之《房屋轉讓契約》之日,向甲方支付首付款人民幣元整(大寫:
_____元整)。餘款人民幣_____元整(大寫:_____元整)辦理銀行商業按揭年。在簽訂本意向書之日支付購房定金人民幣_____元整(大寫:__________元整)於甲方。
五、違約責任:
1、如甲方在簽定該物業之《房屋轉讓契約》之前違約不賣的,則甲方需向乙方雙倍返還定金人民幣_____元整(大寫:_____元整),並賠償乙方對該物業所投入的裝修費用以及損失。如乙方在簽定物業之《房屋轉讓契約》之前違約不買的,則乙方定金由甲方沒收不予返還,甲方無須就乙方對該物業所投入的裝修費用及損失予以賠償。
2、如該物業因甲方自身原因導致該物業之房產三證不能過戶至乙方名下的,則甲方應承擔違約責任,甲方須向乙方支付違約金人民幣_____元整(大寫:_____元整)。
六、其他約定:
1、甲、乙雙方各自承擔在辦理該物業的過戶手續中產生的稅費。
2、乙方願意承擔該物業的物業維修基金及物業管理費。
3、該物業所有真實情況,甲、乙雙方已清楚明確,風險預見。
4、雙方在履行本協定過程中發生爭議,由雙方協商解決,協商不成的向法院提起訴訟。
5、本意向書一式二份,甲、乙雙方各執一份。
甲方:_______________乙方:_______________
代理人:_______________代理人:_______________
日期:_______________日期:_______________
廣州商品房買賣契約 篇8
補充協定出賣人:中山市xx房地產開發有限公司
法定代表人:
買受人:
出賣方、買受方在平等、自願的情況下,根據買賣雙方的實情,簽訂如下協定:
一、買賣人向出賣人購買的花園六號樓A301房,因應乙方的`需要,簽訂《商品房買賣契約》總價為人民幣貳拾壹萬貳仟伍佰元正。
二、現出賣人、買受人約定實際按套內建築面積計算,套內面積103.19平方米,每平方米單價1647.45元,總金額壹拾柒萬元正。
三、契約總價和實際總價多出部分肆萬貳仟伍元買受人沒有支付出賣人。
四、出賣人與買受人約定,該房開具銷售發票總額貳拾壹萬貳仟伍佰元,其中肆萬貳仟伍佰元的銷售稅收由買受人支付,其中壹拾柒萬元正的銷售稅由出賣人支付,買受人必須在出賣人開具發票時交付銷售稅款付給出賣人。
五、契約第六條款肆萬貳仟伍佰元正樓價款,買受人並沒有隻付給出賣人,出賣人開出的收款收據只提供辦理按揭手續之用,不作付款的依據,收據正本由出賣人保留。
六、辦理國有土地使用證及房屋所有權證的所涉稅收及費用計算準則仍按總價貳拾壹萬貳仟伍佰元正計算。多出的肆萬貳仟伍佰元正所徵收的稅、費仍由買受人支付。
七、面積差異處理的計算單價標準按每平方1647.45元計取。
八、《商品房買賣契約》中未有在本補充條款加以說明的部分不作變更。
九、本補充協定經出賣人與買受人簽名後生效,本補充協定與《商品房買賣契約》具有同等法律效力。
十、本協定一式二份,出賣人與買受人各執一份。
出賣人: 買受人簽名:
法定代表:
二0XX年 月 日
廣州商品房買賣契約 篇9
第一章 契約當事人:
出賣人: 通訊地址: 郵政編碼:
營業執照註冊號: 企業資質證書號: 法定代表人:
聯繫電話: 委託代理人: 聯繫電話:
委託銷售經紀機構: 通訊地址: 郵政編碼:
營業執照註冊號: 經紀機構備案證明號:
法定代表人: 聯繫電話:
買受人: 【法定代表人】 【負責人】:
【國籍】 【戶籍所在地】:
證件類型: 【居民身份證】 【護照】 【營業執照】 【民辦非企業登記證書】 【軍人證件】【 】
證件號碼: 出生日期: 年 月 日,性別:
通訊地址: 郵政編碼: 聯繫電話:
【委託代理人】 【法定代理人】: 【國籍】
【戶籍所在地】: 證件類型:
【居民身份證】 【護照】 【營業執照】
【民辦非企業登記證書】 【軍人證件】【 】
證件號碼: 出生日期: 年 月 日, 性別:
通訊地址: 郵政編碼: 聯繫電話:
(買受人為多人時,可相應增加)
第二章 商品房基本狀況
第一條 商品房項目建設依據
(一)出賣人以【出讓】【 】方式取得坐落於 地塊的建設用地使用權。該地塊【國有土地使用證號】【 】為 ,土地使用權面積為 平方米。
(二)買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所占用的土地規劃用途為 ,土地使用權終止日期為 年 月 日。
(三)簽訂本契約時,出賣人經批准在上述地塊上建設的該商品房所在建築區劃的核准名稱為 ,規劃的容積率 ,規劃的綠地率 。
建設用地規劃許可證號為: ;
建設工程規劃許可證號為: ;
建築工程施工許可證號為: ;
建設工程施工契約約定的開工日期為: ;
建設工程施工契約約定的竣工日期為: 。
第二條訂立本契約時,受託為本建築建設與服務的單位:
工程勘察單位: ;
工程監理單位: ;
工程設計單位: ;
房屋面積測繪單位: ;
工程施工總承包單位: ;
裝修實施單位: ;
前期物業服務單位: 。
第三條 商品房預售依據
該商品房已由 批准預售,預售許可證號為 。
第四條 商品房基本情況
(一)該商品房為預售許可證 號下第 【幢】【座】【 】
單元 層 號。房屋竣工後,如房號發生改變,以房屋登記的房號為準,但不影響該商品房的特定位置。
該商品房所在建設工程規劃總平面圖、建築區劃劃分情況公示於商品房銷售現場。
關於該商品房在所在樓棟的平面位置示意圖的具體說明,見附屬檔案一。
(二)簽訂本契約時,該商品房的規劃用途為【住宅】【辦公】【商業】【車位】【 】。
(三)該商品房所在建築物的主體結構為 ,建築總層數為 層,其中地上 層,地下 層。
(四)該商品房層高為 米,有 個陽台,其中 個陽台為封閉式, 個陽台為非封閉式,陽台是否封閉以規劃設計檔案為準。
該商品房的戶型平面圖,見附屬檔案一。
(五)該商品房的預測建築面積共 平方米,其中套內建築面積 平方米,分攤的共有建築面積 平方米;出賣人在銷售現場公示該商品房所在樓棟的建築面積預測報告。
該商品房共用部位、共用設施設備構成,見附屬檔案二。
第五條 抵押情況
與該商品房有關的抵押情況為【抵押】【未抵押】。
抵押類型: ,抵押人: ,
抵押權人: ,抵押登記機構: ,
抵押登記日期: ,債務履行期限: 。
抵押類型: ,抵押人: ,
抵押權人: ,抵押登記機構: ,
抵押登記日期: ,債務履行期限: 。
抵押權人同意該商品房轉讓的證明及關於抵押的相關約定,見附屬檔案三。
第六條 房屋權利狀況承諾
(一)出賣人對該商品房出售前享有合法權利;
(二)該商品房沒有出售給除本契約買受人以外的其他人;
(三)該商品房沒有被司法查封;
(四)該商品房除本契約第五條情形外沒有其他限制轉讓的情況;
(五) ;
(六) 。
第七條 該商品房權利狀況與本契約第六條不符,導致不能完成本契約房屋所有權轉移登記的,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,書面通知出賣人。出賣人自解除契約通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),並自買受人付款之日起,按照 %(不低於中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人支付【已付房價款一倍】【買受人全部損失】的賠償金。
第三章 商品房價款
第八條 計價方式與價款
出賣人與買受人按照下列第 種方式計算該商品房價款:
(一)按照套內建築面積計算,該商品房單價為每平方米 (幣種)
元,總價款為 (幣種) 元(大寫 元整)。
(二)按照建築面積計算,該商品房單價為每平方米 (幣種) 元,總價款為 (幣種) 元(大寫 元整)。
(三)按照【套(基本單元)】【幢】【 】計算,該商品房總價款為 (幣種) 元(大寫 元整)。
(四)按照 計算,該商品房總價款為 (幣種) 元(大寫 元整)。
第九條 付款方式及期限
(一)簽訂本契約前,買受人已向出賣人支付款項 (幣種) 元(大寫 元整),該款項於【本契約簽訂】【支付首付款】【 】時【抵作】【 】商品房價款。
(二)買受人採取下列第 種方式付款:
1.一次性付款。買受人在 年 月 日前支付該商品房全部價款。
2.分期付款。買受人在 年 月 日前分 期支付該商品房全部價款;其中,買受人於 年 月 日前首期支付該商品房全部價款的 %,金額 (幣種) 元(大寫 元整);買受人於 年 月 日前第二期支付該商品房全部價款的 %,金額 (幣種) 元(大寫 元整);買受人於 年 月 日前第三期支付該商品房全部價款的 %,金額 (幣種) 元(大寫 元整); 。
3.貸款方式付款:【公積金貸款】【商業貸款】【 】。買受人於 年
月 日前支付首期房價款 (幣種) 元(大寫 元整),占全部房價款的 %;餘款 (幣種) 元(大寫 元整)向 (貸款機構)申請貸款支付。
4.其他方式:
關於該商品房價款的計價方式、總價款、付款方式及期限的具體約定,見附屬檔案四。
第十條 逾期付款的處理
(一)除不可抗力外,買受人未按照本契約約定時間付款的,雙方同意按照下列第 種方式處理:
1.按照逾期時間,分別處理((1)和(2)不作累加)。
(1)逾期在 日之內,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金。
(2)逾期超過 日(該期限與本條第(一)款第1項第(1)目中的期限相同)後,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約的,書面通知買受人。買受人自解除契約通知送達之日起15日內按照累計應付款的 %向出賣人支付違約金,同時,出賣人退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分)。
出賣人不解除契約的,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之 (該比率不低於本條第(一)款第1項第(1)目中的比率)的違約金。
本條所稱逾期應付款是指依照本契約第九條及附屬檔案四約定的`到期應付款與該期實際已付款的差額;採取分期付款的,按照相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.
(二)因不可歸責於買賣雙方的原因,未能訂立商品房擔保貸款契約並導致商品房買賣契約不能繼續履行的,雙方可以解除契約。解除契約的,出賣人退還買受人已付購房款本金及其利息或者定金。不解除契約的,雙方於 日內達成新的房價款支付協定,契約繼續履行。
第十一條 預售款監管
(一)出售該商品房的全部房價款專戶存入預售資金監管賬戶,專項用於本工程建設。
(二)該商品房的預售資金監管機構為 ,預售資金監管賬戶名稱為 ,賬號為 。
第四章 規劃、設計變更
第十二條 規劃、設計變更
(一)出賣人按照批准的規劃、設計建設商品房。該商品房銷售後,出賣人不擅自變更規劃、設計。
(二)經規劃部門批准的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致該商品房的結構形式、戶型、空間尺寸、朝向變化,以及出現本契約當事人約定的其他影響商品房質量或者使用功能情形的,出賣人在變更確立之日起10日內書面通知買受人。
(三)買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否解除契約的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答覆的,視同接受規劃、設計變更以及由此引起的房價款的變更。
第十三條 出賣人未在本契約第十二條第(二)款約定期限內書面通知買受人的,買受人有權解除契約。買受人解除契約的,書面通知出賣人。出賣人自解除契約通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),並自買受人付款之日起,按照 %(不低於中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息;同時,出賣人按照全部房價款的 %向買受人支付違約金。
買受人不解除契約的,有權要求出賣人賠償由此造成的損失,雙方約定如下:
第五章 面積差異處理
第十四條 面積差異處理
(一)該商品房交付時,出賣人向買受人出示該房屋建築面積測繪報告,並向買受人提供該商品房的面積實測數據(以下簡稱實測面積)。實測面積與本契約第四條第(五)款載明的預測建築面積發生誤差的,買賣雙方同意按照下列第
種方式處理:
1.根據本契約第八條第(一)款按照套內建築面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
(1)套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的,據實結算房價款;
(2)套內建築面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權解除契約。
買受人選擇解除契約的,書面通知出賣人。出賣人自解除契約通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),並自買受人付款之日起,按照 %(不低於中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。
買受人選擇不解除契約的,實測套內建築面積大於預測套內建築面積時,套內建築面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人所有。實測套內建築面積小於預測套內建築面積時,套內建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;套內建築面積誤差比絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
2.根據本契約第八條第(二)款按照建築面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
(1)建築面積、套內建築面積誤差比絕對值均在3%以內(含3%)的,根據實測建築面積結算房價款;
(2)建築面積、套內建築面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時,買受人有權解除契約。
買受人選擇解除契約的,書面通知出賣人。出賣人自解除契約通知送達之日起15日內退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),並自買受人付款之日起,按照 %(不低於中國人民銀行公布的同期貸款基準利率)計算給付利息。
買受人選擇不解除契約的,實測建築面積大於預測建築面積時,建築面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足,超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人所有。實測建築面積小於預測建築面積時,建築面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;建築面積誤差比絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
3.因規劃、設計變更造成面積差異,買賣雙方不解除契約的,簽署補充協定。
4. 根據本契約第八條第(三)款按照【套(基本單元)】【幢】【 】計價的,出賣人承諾在房屋平面圖中標明詳細尺寸,並約定誤差範圍。該商品房交付時,套型與設計圖紙一致,相關尺寸也在約定的誤差範圍內,維持總價款不變;套型與設計圖紙不一致或者相關尺寸超出約定的誤差範圍,買賣雙方約定:【退房】【重新約定總價款】【 】【 】。買受人退房的,由出賣人承擔違約責任。
廣州商品房買賣契約 篇10
契約編號:
北京市商品房現房買賣契約
出賣人:__________________________________
買受人:__________________________________
北京市建設委員會
北京市工商行政管理局二五年十二月
說 明
1、本契約文本為示範文本,由北京市建設委員會和北京市工商行政管理局共同制定,適用於商品房現房買賣。商品房現房是指由建設單位建設,已完成房屋所有權初始登記,取得國有土地使用證和房屋所有權證,尚未進行銷售的商品房(含經濟適用住房)。
2、簽訂本契約前,出賣人應當向買受人出示國有土地使用證和房屋所有權證及其他有關證書和證明檔案。
3、當事人應當按照自願、公平及誠實信用的原則訂立契約,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。為體現雙方自願的原則,本契約文本相關條款後留有空白行,供雙方自行約定或補充約定。契約生效後,未被修改的文本列印文字視為雙方當事人同意內容。
4、簽訂本契約前,買受人應當仔細閱讀契約條款,特別是其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內容。
5、本契約文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或雙方當事人不作約定時,應當在空格部位打×,以示刪除。
6、雙方當事人在履行契約中發生爭議的,可以選擇向不動產所在地人民法院起訴,也可以選擇向仲裁委員會申請仲裁。如選擇申請仲裁的,可以向北京仲裁委員會、中國國際經濟貿易仲裁委員會、外地的仲裁委員會申請。
7、雙方當事人可以根據實際情況決定本契約原件的份數,並在簽訂契約時認真核對,以確保各份契約內容一致;在任何情況下,買受人都應當至少持有一份契約原件。
出賣人: _________________________________________________________
通訊地址:________________________________________________________
郵政編碼:________________________________________________________
營業執照註冊號:__________________________________________________
企業資質證書號:__________________________________________________
法定代表人:____________________ 聯繫電話:_______________________
委託代理人:____________________ 聯繫電話:_______________________
委託銷售代理機構: _______________________________________________
通訊地址:________________________________________________________
郵政編碼:________________________________________________________
營業執照註冊號:__________________________________________________
買受人:___________________________________________________________
廣州商品房買賣契約 篇11
賣方(甲方):
姓名: 身份證號碼:___________________
姓名: 身份證號碼:___________________
買方(乙方):
姓名: 身份證號碼:___________________
根據《中華人民共和國》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、誠實的基礎上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達成如下協定:
第一條 甲方自願將合法取得的位於中北路延長線2、6、7號地還建房一套出售給乙方。房屋結構為框架,房屋性質為還建房,建築面積90平方米。並保證已經取得房屋其他產權人或利害關係人同意。
第二條 經過雙方商定,乙方應支付的總房款為(人民幣)450000元整,大寫(人民幣)肆拾伍萬元整。雙方簽定契約時,乙方向甲方支付購房首付款人民幣肆拾萬元整,餘款伍萬元等甲方將該房在市人民政府紅山街辦事處姚家嶺村村民委員會把合法、有效房屋產權手續變更為乙方所得後,乙方再向甲方支付。同時,甲方還可領取20_年12月份的還建房過渡費,從20_年12月後至交房日止的還建房過渡費歸乙方所有,甲方應於簽訂契約當日將過渡費領取憑證交給乙方。
第三條 甲方在收到乙方支付的購房款時必須向乙方出具收條。
第四條 甲乙雙方權利義務
1、甲方應於收到乙方所付購房款首付款後,不得擅自將該套房屋出售或出租給其他人,房屋產權變更手續由甲方協助乙方辦理。如甲方無法在20_年3月30日前或房屋建成後點選房屋時將合法有效的房屋產權變更為乙方,將視同甲方違約,乙方有權單方解除本契約,並要求甲方按乙方主張權利時該房屋的市場評估價格的2倍賠償乙方損失。
2、甲方向乙方所售的還建房,進行搖號擇房時,優先選擇權由乙方行使,由乙方進行搖號擇房。
3、甲方售給乙方本套房屋的實測發證面積大於或小於90平米時,所需補交及退還的房款與甲方無關。
4、甲方從本契約簽訂之日起到將房屋產權過戶給乙方期間,不得擅自將該套房屋出售或出租給其他人。甲方應積極配合乙方辦理房屋產權事宜。
5、甲乙雙方均不得擅自解除本契約。
第五條 費用分擔
因乙方購買該套房屋所產生的稅、費由乙方承擔,五通、大修基金及其他後期費用由乙方直接向有關部門繳納。甲方應予以協助。
第六條 違約責任
如甲方擅自將房屋出售、出租給他人或者其他因甲方原因導致乙方無法取得房屋產權的,乙方有權單方解除本契約,並要求甲方按乙方主張權利時該房屋的市場評估價格的2倍賠償乙方損失。
第七條 本契約發生爭議的解決方式
本契約在履行中若發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 本契約共兩頁,一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字按手印之日生效,具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
年月日 年月日
廣州商品房買賣契約 篇12
出賣方: (以下簡稱甲方)
買受方: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律法規,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 買受人所購商品房的基本情況
受買人購買商品房(以下簡稱商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:第該商品房的用途為商住,屬磚混結構,層高為 4.2 m。
第二條 計價方式與價款
按建築面積計算,該商品房單價為人民幣/㎡,總金額人民幣除上述房價款外,甲方代收下列費用:
1、天燃氣開戶費2200元。
2、王力防盜門1000元。
3、財政契稅(購房總額的2%)。
4、房屋維修基金(購房總額的2%)。
5、自來水開戶費654元。
6、電開戶640元。
7、有線電視的開戶費300元及電話開戶等。
第三條 面積確認及面積差異處理
按國家政策規定,面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)。
第四條 交付期限
甲方應當在 20xx 年 3 月 8 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將經驗收合格的商品房交付乙方使用。(遭遇不可抗力除外)。
第五條 債務糾紛
甲方保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債券債務糾紛。因甲方原因造成該商
品房不能辦理產權登記或發生債務債權糾紛的,由甲方承擔全部責任。
第六條 甲方關於基礎設施、供配套建築正常運行的承諾
1、水、電、道路於交房時投入運行;
2、物業管理於交房時投入運行;
3、有線電視、電話安裝到戶。
如果在規定的時間內未達到使用條件,雙方協商解決。
第七條 保修責任
甲方對該商品房保修壹年,從交付使用之日起計算。
第八條 關於產權登記的約定
甲方應當在商品房交付使用後 30 日內,將辦理權屬登記需由甲方提供的資料交產權登記機關備案,並代為乙方辦理產權證。
第九條 乙方所購商品房僅作住宅用,乙方在使用期間不得擅自改變商品房的建築主體結構、承重結構和用途。乙方不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十條 乙方應服從甲方物業公司的統一管理,按期按規定交物業管理費。 第十一條 本契約在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十二條 契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。
第十三條 本契約雙方簽字之日起生效。
甲方: 乙方:
電話: 電話:
年月日:
廣州商品房買賣契約 篇13
甲方(賣方):
單位:職務:身份證號:家庭住址:郵編:電話:
甲方(與上述甲方系夫妻關係):
單位:職務:身份證號:家庭住址:郵編:電話:
甲方夫妻身份證、結婚證見契約附屬檔案一
乙方(買方):
單位:職務:身份證號:家庭住址:郵編:電話:
乙方(與上述乙方系夫妻關係):
單位:職務:身份證號:家庭住址:郵編:電話:
買方夫妻身份證、結婚證見契約附屬檔案二
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,甲乙雙方就買賣商品房事宜達成如下協定:
第一條甲乙雙方經協商,乙方決定購買甲方擁有土地使用權、房屋所有權的商品房(以下簡稱商品房),商品房位於苑幢樓第單元樓號房屋。商品房建於年月日,土地使用權證號為,房屋所有權證號為。屬_磚混_結構,建築層數為6層。
第二條乙方向甲方購買商品房的建築面積共_____平方米,共_室廳衛。(該商品房房屋平面圖見本契約附屬檔案三)。
第三條自商品房交付之日起,商品房所占用的土地使用權依法隨之轉移給乙方。
第四條商品房總金額為共萬___千___百___拾___(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內填阿拉伯數字,發生爭議以漢字大寫為準)
第五條乙方應當在甲乙雙方共同到房地產產權登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續之日付房款%。否則,甲方有權解除契約,或者要求乙方每日甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。
鑒於乙方經濟困難,甲方同意乙方在乙方居住該商品房3個月內付清房款的%。若乙方違約,甲方有權要求乙方每日甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。
甲方應當在甲乙雙方共同到房產登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續之日,即本條第一款日期將商品房鑰匙交付給乙方。否則從該日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。
第六條甲乙雙方應當在簽訂契約之日起日內攜帶有關商品房登記過戶所需的所有證件、資料、票據等,到市房產局將商品房辦理產權登記過戶給乙方。否則從甲乙雙方簽訂契約之日第日起,違約方每日向未違約方支付相當於總房價0.1%的違約金。
該商品房登記過戶由乙方負責,甲方協助,所需契稅、評估費等過戶費用由乙方負擔。商品房無法登記過戶的,乙方有權立即解除契約,甲方應當立即退還所收全部房款,並自確定不能登記過戶之日起有權要求甲方每日支付乙方相當於總房價0.1%的違約金。
甲方應當在甲乙雙方辦理完畢付清房款之日將商品房鑰匙交付給乙方。否則從乙方付清房款之日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。甲方要將房子在過戶交屋前,將室內清掃乾淨,不能留有垃圾,廢棄物等。
第七條甲方承諾該商品房內從未發生過任何人死亡、從未發生過惡性傷人等涉嫌犯罪案件、以及從未發生過其他使社會一般人居住在該房產生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方有權解除契約要求退房;如乙方暫不解除契約要求退房,則甲方應自該事件發生之日起7日內向乙方支付違約金萬元,逾期則甲方再每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。
該商品房所有權轉移後,甲方承諾其不欠任何物業管理費、水費、電費等。如發生此種情況,甲方承諾在接到乙方所稱甲方拖欠上述費用通知之日起7日內結清。否則從乙方通知甲方之日起第8日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。
該商品房所有權轉移過程中及轉移後,甲方承諾其他任何第三方不會對乙方所購的商品房及該房屋相關設備、設施等提出任何權利(包括但不限於抵押權、留置權、交納土地出讓金權利等)要求,不會要求乙方支付除房款以外其他任何價款才能使乙方達到取得商品房的土地使用權、房屋所有權等設施、設備的目的。如發生此情況,則乙方有權解除契約要求退房;如乙方暫不解除契約要求退房,則甲方應自該事件發生之日起每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金,直至甲方將上述妨礙乙方利益行使的事項消除。
第八條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本契約任何一處修改須經甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無效。
第九條本契約經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條本契約連同附屬檔案共_2_頁,一式_3_份,甲、乙雙方各執一份,另一份提交市房產局辦理過戶手續,均具有同等效力。
甲方(簽章):乙方(簽章):
年__月__日簽於____年__月__日簽於___我保證甲方以後不會違約,如果甲方違約,我承擔保證責任。
甲方保證人:身份證號:單位:
年月日
我保證乙方以後不會違約,如果乙方違約,我承擔保證責任。
廣州商品房買賣契約 篇14
契約雙方當事人:
出賣人: 註冊地址: 營業執照註冊號: 企業資質證書號: 法定代表人: 聯繫電話: 郵政編碼:
買受人: 身份證號: 地址: 聯繫電話: 郵政編碼:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 買受人所購商品房的基本情況。
出賣人自願將其承建的商品房(以下簡稱該商品房)出售給買受人,買受人也已充分了解該商品房具體狀況,並自願買受該商品房。該商品房具體狀況如下:
該商品房座落於 渭南市 路 號 豪庭佳苑 小區第 幢 單元 層 號房。
該商品房的用途為 ,屬 結構,層高為 米,建築層數地上 層,地下 層。
該商品房契約約定建築面積共 平方米。
第二條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按建築面積計算該商品房價款。
該商品房單價為每平方米¥: 元,總金額(¥: 元) 千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。
第三條 付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1、一次性付款
買受人於契約簽訂當日付清全部房款(¥: ) 元整。
2、分期付款
3、其他方式
買受人於契約簽訂當日付清首期款(¥: ) 元整, 剩餘房款(¥: ) 元整辦理銀行按揭,銀行按揭相關費用由買受人承擔。
第四條 交付期限。 該商品房經出賣人組織相關部門驗收合格後交付買受人使用。
第五條 交接。 商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。由於買受人原因,未能按期交付的,按照書面公告時間為準,逾期15日視同出賣人正常交付,由此產生的相關責任和費用由買受人承擔。
第六條 出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第七條 關於基礎設施、公共配套建築的標準。
1. 電梯、消防系統安裝到位 ; 2. 供電、上下水系統安裝到位 ;
3. 寬頻、電話、有線插口預留 ; 4. 天然氣、暖氣系統安裝到位 ;
第八條 本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向人民法院起訴。
第九條 本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定。
第十條 本契約連同補充協定共 頁,一式叄份,其中出賣人留執兩份,買受人留執壹份,具有同等法律效力。
第十一條 本契約自雙方簽訂之日起生效。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
______年______月______日 ______年______月______日
簽於 簽於
廣州商品房買賣契約 篇15
工商備案號:
蘇州市商品房買賣契約
編號:蘇房商X契約
蘇州市住房和城鄉建設局 制定
二〇一四年印製
特別告知
一、本契約文本是示範文本,由蘇州市住房和城鄉建設局制定,適用於蘇州市新建商品房買賣。
二、本契約簽訂前,出賣人應當向買受人出示商品房預售許可證或者商品房屋初始登記證明及其他有關證書和證明檔案。上述檔案的真實性、合法性及該商品房屋是否存在重複銷售(預售)和被司法機關查封等權利轉移受限制的情況,買受人可向有關部門進行查閱。
三、當事人應當按照自願、公平及誠實信用的原則訂立契約,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。雙方當事人可以通過補充條款的形式進行調整。
四、商品房買賣是一種民事法律行為,涉及的標的額較大、專業性較強、法律規範較多,為更好地維護當事人的權益,在簽訂契約前應當充分了解契約條款,本契約示範文本可在蘇州市商品房銷售網上管理系統查閱,在簽訂契約時應當慎重,契約條款力求籤訂得具體、全面、嚴密,必要時可向律師事務所、公證處等專業機構諮詢。契約簽訂併網上備案後,契約當事人按照約定應該向房屋所屬區域房產登記部門申請預告登記。
五、簽訂本契約前,買受人應當仔細閱讀契約條款,特別是其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的內容。本契約文本、〖 〗中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。選定的內容顯示“X X X X X X”或“〖X X X X X X方在契約中約定的違約責任及違約金額應當公平對等。
六、預售的商品房是房地產開發企業正在建設中的或已建成但未經初始登記的房屋,該商品房的面積、交房日期、質量等方面都存在著不確定因素;房屋買賣雙方在簽約前,應對本契約相關內容進行必要的了解。
七、雙方當事人在簽訂契約時要對本契約每份原件認真核對,以確保各份契約內容一致;在任何情況下,買受人都應當至少持有一份契約原件。
八、出賣人在銷售商品房時必須嚴格遵守中華人民共和國建設部《商品房銷售管理辦法》第十一條之規定:房地產開發企業不得採取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房,不得採取售後包租或者變相售後包租的方式銷售未竣工商品房。
九、出賣人在出售商品房時,有義務告知買受人頂層有可能安裝無線基站等事項。
十、本契約網簽密碼分為草稿密碼和契約密碼,草稿密碼和契約密碼均由買受人設臵,由大小寫英文字母和阿拉伯數字單一或交替組成,密碼字元7-20個,密碼中間不得出現空格或其他符號。
買受人設臵草稿密碼,表示買賣雙方對草稿契約全部內容的認同,如有錯誤可以修正。買受人設臵契約密碼,表示買賣雙方對電子契約全部內容的認同。合
同密碼一經設臵,商品房銷售網上管理系統自動禁止對電子契約內容進行任何更改。
十一、雙方當事人簽訂契約並經備案後,可利用契約編號及當事人持有的密碼,在蘇州市商品房銷售網上管理系統查詢契約的真實性及備案情況。
十二、出賣人在簽訂契約前,應當按照相關規定將本契約電子模板中空白部分預先擬定的條款,以及契約附屬檔案預先擬定的補充條款內容向房屋所屬區域的工商管理部門備案。
蘇州市商品房買賣契約
主管部門提示:在簽署本契約之前,買受人應仔細閱讀本契約封面之《特別告知》!
為切實保障當事人的合法權益,根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》及有關法律、法規之規定,在住房與城鄉建設部、國家工商行政管理總局商品房銷售契約示範文本的基礎上,充分吸收國內其他有關城市商品房銷售契約示範文本的先進理念,結合我市實際,由蘇州市住房和城鄉建設局制定本契約示範文本。
買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就商品房買賣事宜,訂立本契約。
第一部分 契約主體
出賣人: 註冊地址: 郵政編碼:營業執照註冊號: 企業資質證書號碼: 法定代表人: 聯繫電話:委託代理人: 聯繫電話:銷售代理機構: 註冊地址: 營業執照註冊號: 代理機構備案證書號:
法定代表人: 聯繫電話:電子信箱: 郵政編碼:
買受人:
【本人】【法定代表人】姓名:出生日期: 國籍/地區:
【身份】【機構】證照名稱: 證照號: 聯繫地址: 聯繫電話: 郵政編碼:
【簽訂契約時】【產權登記時】約定共有方式
契約約定共有方式:【共同共有】【按份共有】份額: 法定代理人(一): 國籍:
【身份】【機構】證照名稱: 證照號:聯繫地址: 聯繫電話:郵政編碼: 法定代理人(二): 國籍:
【身份】【機構】證照名稱: 證照號:聯繫地址: 聯繫電話:郵政編碼: 委託代理人(機構):
【身份】【機構】證照名稱: 證照號: 聯繫(註冊)地址:聯繫電話:(買受人若為成年人,填寫以下信息:)
配偶:【有】【無】
姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:未成年子女:【有】【無】
姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:(買受人若為未成年人,填寫以下信息:)
父親:【有】【無】
姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:母親:【有】【無】
姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:未成年兄弟姐妹:【有】【無】
姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:姓名: 國籍: 身份證照名稱: 證照號:買受人:
【本人】【法定代表人】姓名:出生日期: 國籍/地區:
【身份】【機構】證照名稱: 證照號: 聯繫地址: 聯繫電話: 郵政編碼:
【簽訂契約時】【產權登記時】約定共有方式
廣州商品房買賣契約 篇16
出賣人(以下簡稱甲方): _______________________________________(簽章)
代 理 人(代理商): ___________________________________________(簽章)
買受人(以下簡稱乙方): _______________________________________(簽章)
受買人身份證或護照號: _______________________________________(簽章)
一、乙方所購____________________________________________ (項目名稱) 於:_____________________________________________________
二、該商品房的具體幢號、建築結構、設計用途、建築面積如下:
三、甲方向乙方出示房屋銷售所需證件:
1、國有土地使用證, 編號:
2、商品房預售許可證, 編號:
3、房屋所有權證, 編號:
備案時間:
說明: 1、本契約備案表由備案機關及買受人各執一份,買受人辦理房屋所有權登記時,應連同契約正式文本一併提交。
2、本契約備案表與商品房買賣契約正式文本的相關內容應當保持一致。
甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________
法定代表人(簽字)_________ 法定代表人(簽字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣州商品房買賣契約 篇17
賣方: (以下簡稱甲方)
身份證號碼: 買方: (以下簡稱乙方)
身份證號碼:根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國物權法》等相關規定,經友好協商,本著平等互利的原則,就該存量房買賣的有關事項達成一致,訂立本契約,共同遵守。
1、甲方將坐落在 的房地產(產權證書號為:)出售給乙方,該房屋建築面積 平方米,儲藏室(或車庫)平方米。乙方已對甲方所出售的房地產做了充分了解,願意購買該房地產。
2、甲乙雙方約定上述房地產的成交價格為人民幣(大寫 元,小寫: 元,付款方式:。
3、甲乙雙方於 年月日前向房屋登記機構申請辦理轉移登記。
4、甲方定於 年 月日前將上述房地產交付給乙方。
5、甲乙雙方約定上述房地產轉移登記中產生的費用由 方承擔。
6、本契約一式 份,經雙方簽字後即生效,未盡事宜,由雙方約定後簽訂補充協定。
甲方簽字:
乙方簽字:
廣州商品房買賣契約 篇18
出售方(甲方):________________
地址:__________________________
電話:__________________________
購買方(乙方):________________
姓名:__________________________
性別:__________________________
出生日期:______________________
國籍:__________________________
身份證號碼:____________________
電話:__________________________
地址:__________________________
第一條 本契約依據中華人民共和國法律制定。
第二條 甲方經_______人民政府檔案批准,取得位於_______市______________地段,占地面積______________平方米的土地使用權,使用期限自______________至______________止,總計_______ 年,土地所有權屬中華人民共和國。
甲方在上述土地興建樓宇,屬______________結構,定名為______________ ,由甲方出售。
第三條 乙方自願向甲方購買上述樓宇內的第_______座(幢)_______樓_______單元,建築面積為______________平方米,占地(分攤面積_______平方米)_______平方米。由甲方於_______年_______月_______日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:
1.人力不可抗拒的自然災害;
2.施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決;
3.其他非甲方所能控制的事件。
上述原因必須以_______市有關主管部門的證明檔案為依據。
第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為_______幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰______拾______元_______角整。
付款方式由乙方按指定收款銀行:___________________________
賬戶名稱:___________________ 賬號:_____________________ 付款辦法:_____________________
第五條 乙方如未按本契約第四條第二款付款,甲方有權追索違約利息,以應付款之日起至實際付款之日止,按______________銀行當時貸款利率計算利息。如乙方逾期三十天仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止契約,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索;如轉售盈利則盈利屬甲方所有。
第六條 甲方如未按本契約第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用,應按契約規定交付日第二天起至實際交付日止,以當時_______銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的`損失。
第七條 在簽訂本契約時,甲方應將乙方原認購時所交付的定金______________退回給乙方或抵作購樓價款。
第八條 甲方出售的樓宇須經______________市建築質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房後甲方應將乙方付款在三十天內退回乙方。
第九條 乙方在交清購樓款後,由______________市房管部門發給房產權證書,業主即取得出租、抵押、轉讓等權利。
乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關聯的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。
乙方所購樓宇只作______________使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構,如有損壞應自費修繕。乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規定繳納土地使用費。
廣州商品房買賣契約 篇19
工商備案號:
編號:
一、本契約文本是示本,由蘇州市住房和城鄉建設局制定,適用於蘇州市新建商品房買賣。
二、本契約簽訂前,出賣人應當向買受人出示商品房預售許可證或者商品房屋初始登記證明及其他有關證書和證明檔案。上述檔案的真實性、合法性及該商品房屋是否存在重複銷售(預售)和被司法機關查封等權利轉移受限制的情況,買受人可向有關部門進行查閱。
三、當事人應當按照自願、公平及誠實信用的原則訂立契約,任何一方不得將自己的意志強加給另一方。雙方當事人可以通過補充條款的形式進行調整。
四、商品房買賣是一種民事法律行為,涉及的標的額較大、專業性較強、法律規範較多,為更好地維護當事人的權益,在簽訂契約前應當充分了解契約條款,本契約可在蘇州市商品房銷售網上管理系統查閱,在簽訂契約時應當慎重,契約條款力求籤訂得具體、全面、嚴密,必要時可向律師事務所、公證處等專業機構諮詢。契約簽訂併網上備案後,契約當事人按照約定應該向房屋所屬區域房產登記部門申請預告登記。
五、簽訂本契約前,買受人應當仔細閱讀契約條款,特別是其中具有選擇性、補充性、填充性、修改性的`內容。本契約文本、〖 〗中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方當事人應當協商確定。選定的內容顯示“X X X X X X”或“〖X X X X X X方在契約中約定的違約責任及違約金額應當公平對等。
六、預售的商品房是房地產開發企業正在建設中的或已建成但未經初始登記的房屋,該商品房的面積、交房日期、質量等方面都存在著不確定因素;房屋買賣雙方在簽約前,應對本契約相關內容進行必要的了解。
七、雙方當事人在簽訂契約時要對本契約每份原件認真核對,以確保各份契約內容一致;在任何情況下,買受人都應當至少持有一份契約原件。
八、出賣人在銷售商品房時必須嚴格遵守中華人民共和國建設部《商品房銷售管理辦法》第十一條之規定:房地產開發企業不得採取返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房,不得採取售後包租或者變相售後包租的方式銷售未竣工商品房。
九、出賣人在出售商品房時,有義務告知買受人頂層有可能安裝無線基站等事項。
十、本契約網簽密碼分為草稿密碼和契約密碼,草稿密碼和契約密碼均由買受人設臵,由大小寫英文字母和阿拉伯數字單一或交替組成,密碼字元7—20個,密碼中間不得出現空格或其他符號。
買受人設臵草稿密碼,表示買賣雙方對草稿契約全部內容的認同,如有錯誤可以修正。買受人設臵契約密碼,表示買賣雙方對電子契約全部內容的認同。合
同密碼一經設臵,商品房銷售網上管理系統自動禁止對電子契約內容進行任何更改。
十一、雙方當事人簽訂契約並經備案後,可利用契約編號及當事人持有的密碼,在蘇州市商品房銷售網上管理系統查詢契約的真實性及備案情況。
十二、出賣人在簽訂契約前,應當按照相關規定將本契約電子模板中空白部分預先擬定的條款,以及契約附屬檔案預先擬定的補充條款內容向房屋所屬區域的工商管理部門備案。
出賣人:
買受人:
註冊地址:
郵政編碼:
營業執照註冊號:
企業資質證書號碼:
法定代表人:
聯繫電話:
委託代理人:
聯繫電話:
銷售代理機構:
註冊地址:
營業執照註冊號:
代理機構備案證書號:
法定代表人:
聯繫電話:
電子信箱:
郵政編碼:
廣州商品房買賣契約 篇20
賣方:_________(以下簡稱甲方)
買房:_________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協定:
第一條 甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:甲方所售房屋位於____區麥架鄉下堰村陰陽寨皂角旁(劉家門口),房屋占地面積約為211.2平方米,院子占地面積約為100平方米,房屋為三屋樓,一樓為4個門面,
2、3樓為套房,中間有樓梯間,房屋總面積約為700平方米,一樓門面為框架結構,二、三樓住房為磚混凝結構,二、三樓房屋平面圖見本契約附屬檔案;
第二條 房屋價格及其他費用:甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為人民幣壹佰壹拾萬元整(_________);
第三條 付款方式:_________簽訂契約之日一次性付清;
第四條 特別約定:
1、因乙方所購房屋為農村集體土地上建築。該房屋買賣過程中所發生的交易或過戶需要本村村民委員會同意或有關部門審批的手續問題,甲方應當積極全力配合乙方一起解決妥善。若因此引發相應糾紛的,由甲方負責處理。
2、如乙方所購房屋以後可以辦理房產證時,甲方應予以積極配合,但相關費用由乙方自行負擔。
第五條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第六條 今後如房屋重建,甲方應承認乙方的住房面積。如國家征地,土地賠償及住房面積賠償均歸乙方所有,甲方負責積極配合;
第七條 本契約簽訂之後,房價漲落,買賣雙方不得反悔;
第八條 本契約未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定,補充協定與本契約具同等法律效力;
第九條 本契約自甲、乙雙方簽字之日起生效;
第十條 本契約附二、三樓平面圖;
第十一條 本契約一式三份,甲方執一份、乙方執二份;
甲方(簽印):_________乙方(簽印):_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
廣州商品房買賣契約 篇21
售房人(以下簡稱甲方): 購房人(以下簡稱乙方):
身份證號: 聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方於20__年__月__日在平等自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買商品房,達成如下協定:
一、乙方所購商品房位於
二、該商品房的具體幢號、建築結、設計用途、建築面積如下:該商品交付時如有面積差異,以房屋產權監理機關實測面積為準。
三、甲方應向同示所售房屋的下列證件:
1、國有土地使用證,編號: 2、房屋所有權證,編號: 3、商品房預售許可證,編號:
四、該商品房銷售價格為:實得建築面積(即套內面積) 元/平方米(公攤面積按建造成本折算計入實利面積單價),房款總計 元,大寫人民幣: 。
五、付款方式及付款時間甲、乙雙方按下列第 種約定辦理。 1、乙方在契約簽訂之日起 日內一次性付清全部房款,甲方給予乙方 %優惠,即實付房款總額 元。2、乙方在契約簽訂之日起 日內首付房款 元,餘款在 付清。
3、甲、乙雙方約定其他方式付款或乙方屬貸款(按揭)購房,甲、乙雙方就此項內容另訂補充契約。
六、乙方如未按契約第五條約定給付房款,屬乙方違約。甲方按下列第 種約定追究乙方違約責任。
1、終止契約,乙方按應付房款的 %向甲方支付違約金,甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2、契約繼續履行,乙方按 向甲方支付違約金。
七、甲方須於20__年__月__日前將竣工驗收(包括建築工程質量驗收和規定必須的綜合驗收)合格的商品房交付乙方,如因除甲、乙協商同意解除或變更契約外,甲方可據實延期。
八、除本契約第七條約定的特殊情況外,甲方如果未能按契約約定期限,將該商品房交付乙方,屬甲方違約。乙方按下列第 種約定追究甲方違約責任。
1、終止契約,甲方按乙方應付房款的 %向乙方支付違約金,乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
2、契約繼續履行,甲方按 向乙方支付違約金。 九、甲方所售商品房面積與產權監理機關實測面積差異在± %(含本數)至±%以內,按實測面積結算房款;差異超過± %(含本數),乙方按下列第 種約定辦理。
1、終止契約,甲方在乙方提出終止契約要求之日起 日內,將乙方已付房款退還乙方,並按 利率給付利息。
2、契約繼續履行,雙方約定 。
九、預售商品房在開發建設過程 中,甲方對原設計方案進行調整和修改,必須在調整和修改的方案批准後 日內書面通知乙方,乙方應在收到該通知之日起日提出退房或與甲方協商一致簽訂補充協定。乙方要求退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起內將乙方已付房款退還乙方,並按 利率給付利息。
十、甲方所售商品房在交付給乙方時,該商品房的配套環境和配套設施,必須符合甲方售房時所作的承諾和雙方約定。該商品房的裝假、裝修、配套設施、設備的標準、保修責任和質量要求,必須符合附屬檔案《商品房使用說明書》和《商品房質量保證書》中所作的說明、規定和承諾。
十一、甲方將該商品房交付乙方後,應協助乙方在 日內到房地產管理部門辦理權屬登記手續,如因甲方過失造成乙方不能在規定期限內辦理權屬登記的,乙方按下列第種約定辦理。
1、終止契約,甲方須在乙方提出終止契約要求之日起 日內將乙方已付房款退還乙方,並按乙方已付款房款的 %支付違約金。
2、契約繼續履行,甲方按 向乙方支付違約金。 十三、甲乙雙方在簽訂本契約時,應當依照政府相關規定,同時簽訂前期物業管理服務協定。
十二、本契約未盡事項,由甲乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。 十五、本契約邊同附屬檔案及補充協定共頁,一式三份,經甲乙雙方簽字後生效,雙方各執一份,新都區房地產交易管理所備案一份,均具有同等法律效力。
十三、本契約在履行中發生爭議,由甲乙雙方協商解決,協商不成的,甲乙雙方同意按下列第 種約定辦理。
1、由 仲裁委員會仲裁。 2、向人民法院起訴。
十四、其他約定:
甲方(簽章): 乙方(簽章):
20__年__月__日 20__年__月__日
廣州商品房買賣契約 篇22
契約編號:
房屋買賣契約
出售方:
購買方:
貴陽市住房和城鄉建設局 貴州房地產買賣契約 中房置業 有限公司 制定
出賣人(甲方): 身份證號: 買受人(乙方): 身份證號: 居間方(丙方):貴州中房置業有限公司
根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定,甲、乙雙方遵循自
願、公平和誠實信用的原則,經協商一致訂立本契約,以資共同遵守。
第一條 甲乙雙方通過貴州中房置業有限公司居間介紹,由乙方受讓甲方自有房屋產權及該房屋占用範圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產權證號為: 。
(二)房地產座落:
(三)房地產建築面積: 平方米。該房屋占用範圍內的土地使用權面積: 平方米。
(四)隨該房地產同時轉讓的設備及裝飾情況見本契約附屬檔案一。
(五)甲方轉讓房地產的相關關係(包括交房、租賃、戶口等其他關係)見本契約附屬檔案四。
第二條 甲方保證該房地產權屬無爭議,在將房地產出售前,已經與其配偶及房地產權證內的權利人協商一致,若出售後配偶再提出異議的,由權利人承擔法律責任,並已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關係,乙方對甲方上述轉讓的房地產具體狀況充分了解,自願買受該房地產。
第三條 甲、乙雙方經協商一致,同意上述房地產轉讓價款為人民幣大寫:,小寫: 。(若與到
產權處和地稅局申報的過戶價格有衝突的,以本契約協定的價格為實際成交價格)。
第四條 甲乙雙方的付款方式和付款時間由甲、乙雙方在本契約附屬檔案二中約定明確,乙方交付房價款後,甲方應開具收款憑證給乙方。
第五條 甲乙雙方的交房方式和交房時間由甲、乙雙方在本契約附屬檔案四中約定明確,甲方騰出該房屋並通知乙方進行驗收交接。乙方應對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗後甲方將房屋鑰匙交付給乙方。
第六條 甲方承諾,自本契約簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入
本契約附屬檔案一的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估值雙倍向乙方支付違約金。
第七條 甲、乙雙方確認,在 年 月 日之前,甲乙雙方共同委託貴州中房置業有限公司向小河區房屋管理局申請辦理轉讓過戶手續(若遇特殊原因延長5個工作日),甲乙雙方不得以任何藉口推諉拖延辦理房屋過戶手續,若到期未前來辦理過戶交易手續,按定金協定上的'違約條款處理。
第八條 上述房地產交易產生的相關稅費、中介服務費、水、電、燃氣、通信費等與該房地產交易相關的其他費用的承擔和支付方式,按本契約附屬檔案三約定支付。
第九條 若乙方採取貸款方式購買該房地產,甲乙雙方有義務配合丙方為乙方辦理貸款手續,乙方須保證所提供的資料真實和銀行徵信符合貸款條件,如因乙方資料不屬實或銀行徵信不符合貸款條件造成的貸款未果,乙方應使用現金補齊所差房款,繼續履行該契約。
第十條 經甲、乙雙方協商一致,在不違反有關法律、法規的前提下,訂立的補充條款或補充協定,為買賣契約不可分割的一部份。本契約附屬檔案條款與正文條款不一致的,以本契約附屬檔案條款為準。
第十一條 本契約適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本契約過程中若發生爭議,應協商解決,協商不能解決的,向人民法院提起訴訟。
第十二條 本契約一式叄份,甲、乙、丙三方各執壹份,簽字蓋章生效。
甲方(簽字):電話:
乙方(簽字):電話:
丙方(簽章):貴州中房置業有限公司
置業顧問:電話:
年 月 日
附 件 一
隨房地產同時轉讓的設備及裝飾情況
1, 甲方所售房價含:房屋維修基金、配套設施費、固定設施及裝修。
2, 以上所列設備和裝修費用包含在本契約第三條約定的房地產轉讓價款內,
乙方不需另外支付費用,甲方不得拆除並應隨房屋交付乙方。
設備:
裝飾:
附 件二
付款協定
1, 乙方已於20xx年1月28日支付購房定金壹萬元整給甲方。
產權過戶之日,甲乙丙三方先到銀行驗資,查證乙方購房全款是否到位,產權過戶後,乙方見過戶收件收據三方立即到銀行,乙方將購房全款含定金在內總計人民幣叄拾萬元整(¥300000.00)一次性支付給甲方。 2,
3, 乙方已告知甲方購買該出售房需在銀行貸款人民幣壹拾壹萬元整
(¥110000.00),產權過戶之日,乙方先將貸款部分房款墊付給甲方,甲方開具收到購房全款收條給乙方。乙方在銀行貸款後,銀行放款到甲方賬戶,甲方將該筆款項還給乙方,由於銀行是放款到甲方賬戶,為保證乙方的資金安全,過戶之日,甲方到銀行重新開設一個單卡或單折賬戶,由乙方設定密碼,乙方保存該賬戶,銀行確定放款之日,乙方先到銀行查證該賬戶無異常情況,則丙方通知銀行放款。
4, 賣售人或其共有人只要有一方收到售房款項則視為賣售方所有權利人收
到售房款項。
廣州商品房買賣契約 篇23
契約當事人:
出賣人:
註冊地址:
營業執照註冊號:號
法定代表人:
委託代理人:
聯繫電話:買受人:
身份證號:
聯繫電話:
保證人:司
註冊地址:號
營業執照註冊號:號
法定代表人:
委託代理人:
聯繫電話:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,出賣人、買受人和保證人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成以下協定內容:
第一條 出賣人建設依據及商品房坐落位置
1、出賣人以出讓方式取得位於
2、出賣人在該地塊上建設商品房,商品房定名為雁灘家園D區。建設工程規劃許可證證號為:號。
第二條 商品房銷售特徵
買受人自願以團購方式購買雁灘家園住房,並自願承擔由此可能產生的風險。
買受人購買的商品房為9號樓 層 號房,該商品房的用途為住宅,框剪結構,層高為2.9米,建築層數為 34層。
買受人購買的商品房為期房。
第三條 商品房的面積
該商品房暫定的建築面積為 平方米。
第四條 計價方式與價款
按建築面積計算該商品房的價款,該商品房單價為每平方米 元,暫定總房款為¥ 元,(大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)。
第五條 面積確認及面積差異處理
該商品房面積界定後 ,契約約定面積與交易中心產權界定面積有差異的,出賣人與買受人同意以交易中心產權界定面積為準,按契約約定付款時間每平方米單價不變,據實結算,多退少補。
第六條付款方式及期限
買受人選擇按下列第 種方式付款:
買受人應當按以下方式、時間如期將房價款當面交付出賣人或匯入出賣人指定的銀行,
帳戶名稱:
一、分期付款
1、契約簽訂之日買受人向出賣人支付總房價款的30%;
2、工程施工至±0.00,自出賣人通知之日起10日內,買受人向出賣人支付總房價款的15%;
3、主體框架工程完成一半,自出賣人通知之日起10日內,買受人向出賣人支付總房價款的15%;
4、主體封頂後, 自出賣人通知之日起10日內,買受人向出賣人支付總房價款的38%;
5、竣工驗收交付鑰匙時付清剩餘房款。
二、按揭貸款
1、契約簽訂之日買受人向出賣人支付總價款的30%;
2、工程施工至±0.00時買受人在公積金中心或商業按揭貸款銀行貸款後向出賣人支付總價款的70%;若買受人選擇公積金貸款的,在工程進度未達到公積金貸款的要求時,買受人須選擇分期付款或商業按揭貸款,待工程進度達到公積金貸款要求時辦理商業按揭貸款轉公積金貸款的'相關手續,出賣人積極配合;若買受人提交的商業按揭貸款或公積金貸款的資料經銀行或公積金中心審查,買受人不具備商業按揭貸款或公積金貸款條件的,買受人須按第一種分期付款方式支付房款。
3、具體首付款比例按公積金中心或商業按揭貸款銀行的相關規定執行。
4、買受人未能在契約約定時間內辦妥貸款的,按照購房契約約定到支付購房款時間節點而貸款仍未到賬時,由買受人按契約分期付款約定期限支付應付房款,待貸款到賬後3日內出賣人將已付房款資金無息返還買受人;買受人逾期未付購房款,出賣人按同期銀行貸款利息的1.5倍收取買受人逾期利息。貸款到賬後出賣人逾期未向買受人返還已付房款,應按同期銀行貸款利息的1.5倍向買受人支付逾期利息。
廣州商品房買賣契約 篇24
甲方:(出賣人)__________
法定代表人:______________
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:___________________
乙方:(買受人)__________
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
身份證號碼:______________
第一條基本情況
(一)認購人所認購的商品房(以下簡稱該商品房)為出賣人所開發的位於北京市_________區_________項目中的第_________幢,座_________單元,層_________號房,朝向為:_________。
(二)該商品房的用途為:_________,建築面積共_________平方米,其中,套內建築面積_________平方米,共用部位與共用房屋分攤建築面積_________平方米。
第二條銷售依據
1.該商品房為預售商品房的,預售商品房批准機關為:_________,預售許可證號為:_________。
2.該商品房為現房的,房屋所有權證號為:_________,國有土地使用證號為:_________。
第三條價款與付款方式
(一)該商品房按照套內建築面積計價,單價為_________元/平方米,總房價款為_________元人民幣(大寫)。
該商品房按照建築面積計價,單價為_________元/平方米,總房價款為_________元人民幣(大寫)。
該商品房按照套計價,總房價款為_________元人民幣(大寫)。
(二)出賣人同意認購人按照下列第_________種方式付款:
1.一次性付款。
2.分期付款。
3.貸款方式付款。
4.其他方式。
認購人選擇第3種方式付款,認購人可以首期支付購房總價款的_________%,其餘價款可以向_________銀行或住房公積金管理機構借款支付。
第四條認購定金
認購人應當自簽訂本認購書之日起_________日內,向出賣人支付認購定金_________元人民幣(大寫);出賣人在收取定金後,應當向認購人開具收款憑證,並註明收款時間。認購人逾期未支付認購定金的',出賣人有權解除本認購書,並有權將該商品房另行出賣給第三方。
認購人同意在支付定金之日起_________日內,與出賣人協商商品房買賣契約的相關條款(本款約定的期限為協商簽約的起始時限,而非終止時限)。
第五條認購人未在第四條第二款約定的期限內與出賣人協商商品房買賣契約相關條款的,出賣人有權解除本認購書。出賣人解除本認購書的,認購人已支付的定金不予退還,出賣人有權將該商品房另行出賣給第三方。
第六條認購人在第四條第二款約定的期限內與出賣人協商商品房買賣契約的相關條款,但雙方未達成一致意見,自第四條第二款約定的期限屆滿之次日起超過_________日的,本認購書自動解除;雙方也可以協商解除本認購書。出賣人應當在本認購書解除之日起_________日內將已收取的定金退還認購人。
第七條出賣人在認購人支付認購定金之日起至本認購書解除之日止,將該商品房另行出賣給第三方的,出賣人應當向認購人雙倍返還定金。
第八條該商品房的買受人為本人同一戶籍內親屬_________:_________。(若選擇其他的,應在空格部位寫出買受人姓名)
第九條其他約定
_________。
第十條本認購書經雙方簽字蓋章後生效,雙方簽訂的商品房買賣契約生效後本認購書自行終止。本認購書終止後,認購定金應當返還認購人抵作商品房價款。
第十一條本認購書未盡事項,可簽訂補充協定。
第十二條本認購書一式兩份,雙方各執一份,兩份具有同等法律效力。
出賣人(簽章):__________買受人(簽章):_________
【法定代表人】:__________ 【法定代表人】:_________
【委託代理人】:__________ 【委託代理人】:_________
(簽章) (簽章)
___________年_____月____日 ________年_____月_____日
簽於______________________ 簽於_____________________
廣州商品房買賣契約 篇25
契約雙方當事人:
出賣人: (以下簡稱甲方) 買受人:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國契約法》及其他有關法律、法規之規定,買賣雙方在平等、自願的基礎上,就商品房買賣達成如下協定: 第一、甲方同意將座落於古寨商業街第 排 號,建築面積260㎡的商品房,出售給乙方。
第二、商品房售價每平方米20xx元,總計人民幣(大寫)伍拾貳萬元整(¥:520xx0 元)。
第三、買受人的商品房僅作商住使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。
第四、本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,可依法向人民法院起訴。
第五、本契約未盡事項,可由雙方約定後另行簽訂補充協定,補充協定具有同等法律效力。
第六、本契約一式2份,出賣人1份,買受人1份 。 第七、本契約自雙方簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣州商品房買賣契約 篇26
賣方(以下簡稱甲方):_____
註冊地址:_____
營業執照號碼:_____郵政編碼:_____
法定代表人:_____職務:_____聯繫電話:_____。
委託代理人:_____職務:_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____。
委託代理機構:_____
註冊地址:_____
營業執照號碼:_____郵政編碼:_____
法定代表人:_____職務:_____聯繫電話:_____。
買方(以下簡稱乙方):_____
(本人)(法定代表人)姓名:_____國籍:_____
(身份證)(護照)(營業執照號碼):_____
地址:_____
郵政編碼:_____聯繫電話:_____
委託代理人:_____國籍:_____電話:_____
地址:_____郵政編碼:_____
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達如下協定,以資共同信守執行:
第一條:乙方購買甲方座落在_________。
第二條:乙方所購買房屋的基本情況為,現房、普通住宅、建築 面積_________平方米。室內所有裝璜不變,為乙方所有。
第三條:上述房產的交易價格:_________萬元整,RMB_________元。
第四條:付款時間與辦法,契約簽訂之日乙方支付甲方定金人民幣_________萬元整。在_________日內辦理過戶,房屋過戶後,購房餘款_________萬元整一次性付完。
第五條:甲方於乙方將房款全部付清後 日後將交易的房產 交付給乙方使用。
第六條:稅費分擔:甲方承擔稅,其餘稅費均由乙方承擔。
第七條:
甲乙雙方在房屋過戶時於房產部門簽訂的契約僅作過戶 時使用,與本契約不一致的地方,以本契約為準。
第八條:本契約生效後,如一方不履行本契約,違約方向守約方 支付總房價的 30%作為違約金。
第九條:本契約一式二份,雙方簽字後生效,甲乙方雙方各執一 份,具有同等法律效力。
第十條:本契約未盡事宜,雙方協商解決。
第十一條:如因履行本契約產生的爭議, 雙方均可向連雲港市仲 裁委員會申請仲裁。
第十二條:違約責任:
1、若供方未如期按照契約約定的任何或全部款項內容之要求交付契約貨物或提供服務、補足或更換貨物且符合要求,或供方未能履行契約規定的任何其它義務時,需方有權直接向供方發出違約通知書,供方應按照需方選擇的下列一種或多種方式承擔賠償責任及違約責任:
(1)在需方同意延長的期限內交付全部貨物、提供服務並承擔由此給需方造成的直接損失及需方因此產生的.對第三方的責任。
(2)在需方規定的時間內,按照本契約相關條款的約定,完成相應的更換及修理以達到契約規定的各項要
求,供方應承擔由此發生的各項相關費用並承擔由此給需方造成的損失及需方因此產生的對第三方的責任。此時,相關貨物的質量保修期及相關的其它期限也應重新起算。
2、如供方延期交貨或需方延期付款,每逾期一天,違約方應按延期交貨所折合的金額或延期付款金額每天 2‰ 的比例向對方支付違約金,但該違約金累計不超過契約總金額的 5% ;
3、如任何一方無故解除契約或有違反本契約規定的任何情形均屬於違約行為,違約方應就每一單項違約向對方支付契約總金額 5% 的違約金。
4、若貨物為假冒偽劣產品,供方應按照契約總金額的2倍向需方支付懲罰性賠償金,且並不當然免除其依法應受的其它處罰。
5、任何一方由於不可抗力原因不能按約履行契約時,應在不可抗力事件結束後3天內向對方有效通報,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構的不可抗力證明或雙方諒解並書面確認後,應當根據具體情況允許延期履行、修訂或終止契約,並根據情況可部分或全部免於承擔違約責任。
第十三條:契約的變更
本契約履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本契約的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定,該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案,任何一方無權變更本契約,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十四條:聲明及保證
甲方:
1、甲方有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
乙方:
1、乙方有權簽署並有能力履行本契約。
2、在簽署本契約時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
八、本契約簽訂地點:河北省石家莊市
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
委託代理人(簽字):_________委託代理人(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
廣州商品房買賣契約 篇27
出賣人:__房地產開發有限責任公司
註冊地址:
法定代表人:
買受人:
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下補充協定: 一、20_年3月18日,出賣人與買受人簽訂商品房買賣契約,契約約定,出賣人將百萬莊商品房第三幢六號房出售給買受人,現對該商品房買賣契約第六條第十五條第三款予以變更。
二、該商品房買賣契約第六條及第十五條第三款變更為:“買受人以分期付款的方式向出賣人支付房款,總房款為694915.15元,買受人自本協定簽訂之日起,每半年支付房款 元,在三年內付清全部房款”。
三、如買受人未能按上述期限支付房款,仍按原商品房買賣契約
第七條承擔違約責任。
四、其他事項約定:以原出賣人及買受人20_年3月18日簽訂商品房買賣契約為準。
五、在本協定有效期內,買賣雙方不得擅自變更或解除本協定。需變更協定條款時,應經雙方協商同意。
六、買賣雙方在履行協定過程中發生的爭議,由雙方協商或通過調解解決。協商或調解不成,向出賣人所在地人民法院起訴。
七、本契約由買賣雙方簽字並加蓋單位公章後生效。
八、本協定正本一式貳份,甲、乙雙方各執一份。
出賣人:
買受人: 20_年 8月24日
廣州商品房買賣契約 篇28
抵押人:
抵押權人:
根據《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國物權法》的規定,抵押人和抵押權人在年月日簽訂的《契約》同時簽訂本抵押協定書(以下稱“協定書”)。
一、抵押物和抵押登記
本項抵押物為抵押人位於幢房產證號
抵押人已於20xx年xx月xx日與xx公司簽訂購銷契約,並據此向抵押權人辦理抵押。
抵押登記:
抵押人應辦妥房屋所有權抵押登記手續。《房屋所有權證》由抵押權人執管。
二、抵押人義務
1.抵押人提供的抵押物實際存在,無產權爭議,抵押人合法擁有。
2.在本協定有效期內,抵押人保證抵押物的安全和完整,不得以任何違法方式轉移抵押物,並隨時接受抵押權人的監督檢查。
3.抵押人所提供的抵押物沒有向任何第三者抵押或轉讓,且在本協定有效期內,不擅自將抵押物出售、轉讓、贈與、託管、再抵押、重大改裝增補或以其它方式處置抵押物。
4.抵押人若將所提供的抵押物出租,需要事先通知抵押權人,且出租契約不得對抗本抵押協定,所得收益優先向抵押權人支付契約款項。
三、抵押物的使用和檢查
1.本協定項下的抵押房產由抵押人使用,抵押人對所使用的房產應負保護和管理的責任並按時繳付因使用該房產所發生的全部費用。
2.抵押權人有權定期或不定期,對抵押房產檢查,抵押人應提供一切便利。
四、保險
1.抵押人須按抵押權人所規定的時間和指定的險種到抵押權人指定的保險公司辦妥抵押物的保險手續。投保金額不得抵於抵押物的總價值,投保期應長於購銷契約款期1-3個月,保險單正本必須註明抵押權人為第一受益人。
2.在購銷契約款沒有支付之前(購銷契約履約期內),抵押人不得以任何理由中斷保險,如抵押人中斷保險,抵押權人有權代為投保,一切費用及利息均由抵押人支付,抵押權人有權向抵押人追索。
3.如抵押物發生意外毀損,滅失,保險公司依法不予賠償或所賠償的金額不足以償還抵押人所欠抵押權人的款項時,抵押權人有權要求抵押人提供抵押權人所認可的抵押物予以補足,否則,抵押人須提前償還全部欠款。
五、抵押解除
抵押人支付抵押權人的一切款項,方可辦理抵押註銷手續,抵押權人將執管的有關憑證和檔案退還給抵押人。
六、抵押權的行使
1.按照“購銷契約”有關規定,當抵押人發生違約事件時,抵押人在抵押權人發出歸還欠款的書面通知六十天后,仍不履行還款義務,抵押權人有權向法院申請強制執行抵押物。
2.法院強制執行抵押物委託有關機構進行拍賣、出售、出租部分或全部抵押物,所得款項優先償還本金和付息。若有結餘,退還給抵押人,不足清償債務時,其不足部分應由抵押人繼續負責清償,直至全部償清為止。
七、適用法律及其他
1.本協定適用中華人民共和國的法律,並按其解釋。
2.本協定是《購銷契約》不可分割的組成部分,與《購銷契約》具有同等法律效力。
本協定一式份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
廣州商品房買賣契約 篇29
甲方(賣方):________________________
單位:____________
職務:____________
身份證號:________
家庭住址:________
郵編:____________
電話:____________
甲方(與上述甲方系夫妻關係):________
單位:____________
職務:____________
身份證號:________
家庭住址:________
郵編:____________
電話:____________
乙方(買方):________________________
單位:____________
職務:____________
身份證號:________
家庭住址:________
郵編:____________
電話:____________
乙方(與上述乙方系夫妻關係):__________
單位:____________
職務:____________
身份證號:________
家庭住址:________
郵編:____________
電話:____________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,甲乙雙方就買賣商品房事宜達成如下協定:
第一條甲乙雙方經協商,乙方決定購買甲方擁有土地使用權、房屋所有權的商品房(以下簡稱商品房),商品房位於____幢____樓第____單元________號房屋。商品房建於________年____月____日,土地使用權證號為____________,房屋所有權證號為____________。屬_____磚混_____結構,建築層數為____層。
第二條乙方向甲方購買商品房的建築面積共_____平方米,共_____室____廳____衛。(該商品房房屋平面圖見本契約附屬檔案三)。
第三條自商品房交付之日起,商品房所占用的土地使用權依法隨之轉移給乙方。
第四條商品房總金額為共______萬_____千_____百_____拾_____(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內填阿拉伯數字,發生爭議以漢字大寫為準)
第五條乙方應當在甲乙雙方共同到房地產產權登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續之日付房款____%。否則,甲方有權解除契約,或者要求乙方每日甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。
鑒於乙方經濟困難,甲方同意乙方在乙方居住該商品房3個月內付清房款的____%。若乙方違約,甲方有權要求乙方每日甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。
甲方應當在甲乙雙方共同到房產登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續之日,即本條第一款日期將商品房鑰匙交付給乙方。否則從該日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。
第六條甲乙雙方應當在簽訂契約之日起日內攜帶有關商品房登記過戶所需的所有證件、資料、票據等,到市房產局將商品房辦理產權登記過戶給乙方。否則從甲乙雙方簽訂契約之日第日起,違約方每日向未違約方支付相當於總房價0.1%的違約金。
該商品房登記過戶由乙方負責,甲方協助,所需契稅、評估費等過戶費用由乙方負擔。商品房無法登記過戶的,乙方有權立即解除契約,甲方應當立即退還所收全部房款,並自確定不能登記過戶之日起有權要求甲方每日支付乙方相當於總房價0.1%的違約金。
甲方應當在甲乙雙方辦理完畢付清房款之日將商品房鑰匙交付給乙方。否則從乙方付清房款之日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。甲方要將房子在過戶交屋前,將室內清掃乾淨,不能留有垃圾,廢棄物等。
第七條甲方承諾該商品房內從未發生過任何人死亡、從未發生過惡性傷人等涉嫌犯罪案件、以及從未發生過其他使社會一般人居住在該房產生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方有權解除契約要求退房;如乙方暫不解除契約要求退房,則甲方應自該事件發生之日起7日內向乙方支付違約金萬元,逾期則甲方再每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。
該商品房所有權轉移後,甲方承諾其不欠任何物業管理費、水費、電費等。如發生此種情況,甲方承諾在接到乙方所稱甲方拖欠上述費用通知之日起7日內結清。否則從乙方通知甲方之日起第8日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。
該商品房所有權轉移過程中及轉移後,甲方承諾其他任何第三方不會對乙方所購的商品房及該房屋相關設備、設施等提出任何權利(包括但不限於抵押權、留置權、交納土地出讓金權利等)要求,不會要求乙方支付除房款以外其他任何價款才能使乙方達到取得商品房的土地使用權、房屋所有權等設施、設備的目的。如發生此情況,則乙方有權解除契約要求退房;如乙方暫不解除契約要求退房,則甲方應自該事件發生之日起每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金,直至甲方將上述妨礙乙方利益行使的事項消除。
第八條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本契約任何一處修改須經甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無效。
第九條本契約經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條本契約連同附屬檔案共__頁,一式__份,甲、乙雙方各執一份,另一份提交市房產局辦理過戶手續,均具有同等效力。
甲方(簽章):__________________
乙方(簽章):______________
______年____月____日
廣州商品房買賣契約 篇30
甲方(賣方):________________________
單位:____________
職務:____________
身份證號:________
家庭住址:________
郵編:____________
電話:____________
甲方(與上述甲方系夫妻關係):________
單位:____________
職務:____________
身份證號:________
家庭住址:________
郵編:____________
電話:____________
乙方(買方):________________________
單位:____________
職務:____________
身份證號:________
家庭住址:________
郵編:____________
電話:____________
乙方(與上述乙方系夫妻關係):__________
單位:____________
職務:____________
身份證號:________
家庭住址:________
郵編:____________
電話:____________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,在平等、自願、協商一致的基礎上,甲乙雙方就買賣商品房事宜達成如下協定:
第一條甲乙雙方經協商,乙方決定購買甲方擁有土地使用權、房屋所有權的商品房(以下簡稱商品房),商品房位於____幢____樓第____單元________號房屋。商品房建於________年____月____日,土地使用權證號為____________,房屋所有權證號為____________。屬_____磚混_____結構,建築層數為____層。
第二條乙方向甲方購買商品房的建築面積共_____平方米,共_____室____廳____衛。(該商品房房屋平面圖見本契約附屬檔案三)。
第三條自商品房交付之日起,商品房所占用的土地使用權依法隨之轉移給乙方。
第四條商品房總金額為共______萬_____千_____百_____拾_____(人民幣)元整。(括弧外填漢字大寫,括弧內填阿拉伯數字,發生爭議以漢字大寫為準)
第五條乙方應當在甲乙雙方共同到房地產產權登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續之日付房款____%。否則,甲方有權解除契約,或者要求乙方每日甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。
鑒於乙方經濟困難,甲方同意乙方在乙方居住該商品房3個月內付清房款的____%。若乙方違約,甲方有權要求乙方每日甲方支付相當於總房價0.1%的違約金。
甲方應當在甲乙雙方共同到房產登記機關進行辦理房屋權屬變更登記手續之日,即本條第一款日期將商品房鑰匙交付給乙方。否則從該日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。
第六條甲乙雙方應當在簽訂契約之日起日內攜帶有關商品房登記過戶所需的所有證件、資料、票據等,到市房產局將商品房辦理產權登記過戶給乙方。否則從甲乙雙方簽訂契約之日第日起,違約方每日向未違約方支付相當於總房價0.1%的違約金。
該商品房登記過戶由乙方負責,甲方協助,所需契稅、評估費等過戶費用由乙方負擔。商品房無法登記過戶的,乙方有權立即解除契約,甲方應當立即退還所收全部房款,並自確定不能登記過戶之日起有權要求甲方每日支付乙方相當於總房價0.1%的違約金。
甲方應當在甲乙雙方辦理完畢付清房款之日將商品房鑰匙交付給乙方。否則從乙方付清房款之日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。甲方要將房子在過戶交屋前,將室內清掃乾淨,不能留有垃圾,廢棄物等。
第七條甲方承諾該商品房內從未發生過任何人死亡、從未發生過惡性傷人等涉嫌犯罪案件、以及從未發生過其他使社會一般人居住在該房產生精神緊張、驚恐等不利益的不法事件,否則乙方有權解除契約要求退房;如乙方暫不解除契約要求退房,則甲方應自該事件發生之日起7日內向乙方支付違約金萬元,逾期則甲方再每日向乙方支付相當於總房價0.1%的'違約金。
該商品房所有權轉移後,甲方承諾其不欠任何物業管理費、水費、電費等。如發生此種情況,甲方承諾在接到乙方所稱甲方拖欠上述費用通知之日起7日內結清。否則從乙方通知甲方之日起第8日起,甲方每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金。
該商品房所有權轉移過程中及轉移後,甲方承諾其他任何第三方不會對乙方所購的商品房及該房屋相關設備、設施等提出任何權利(包括但不限於抵押權、留置權、交納土地出讓金權利等)要求,不會要求乙方支付除房款以外其他任何價款才能使乙方達到取得商品房的土地使用權、房屋所有權等設施、設備的目的。如發生此情況,則乙方有權解除契約要求退房;如乙方暫不解除契約要求退房,則甲方應自該事件發生之日起每日向乙方支付相當於總房價0.1%的違約金,直至甲方將上述妨礙乙方利益行使的事項消除。
第八條本契約之附屬檔案均為本契約不可分割之一部分。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本契約任何一處修改須經甲乙雙方在修改處簽名捺手印認可,否則所作修改無效。
第九條本契約經甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十條本契約連同附屬檔案共__頁,一式__份,甲、乙雙方各執一份,另一份提交市房產局辦理過戶手續,均具有同等效力。
甲方(簽章):__________________
乙方(簽章):______________
______年____月____日簽於____________
我保證甲方以後不會違約,如果甲方違約,我承擔保證責任。
甲方保證人:__________身份證號:________單位:________
______年____月____日
我保證乙方以後不會違約,如果乙方違約,我承擔保證責任。
乙方保證人:__________身份證號:________單位:________
廣州商品房買賣契約 篇31
原告:付洋,女,1983年12月15日出生,漢族,住成都市高新區蘭天路1號1棟25號。身份證號:5101075
被告:四川飛森房地產開發有限公司,住所地:成都高新區高朋東路倍特標準廠房。
法定代表人:周子飛
工商登記註冊號:成工商(高新)字5101091001017
訴訟請求:
1. 請求判令被告承擔逾期交房的違約金17608.58元。
2. 請求判令被告承擔逾期辦理房產證的違約金11091.73元。
3. 請求判令由被告承擔本案的訴訟費。
4. 請求判令由被告承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。
事實與理由:
原告與被告先後於20xx年5月5日和20xx年10月28日分別 簽訂兩份《商品房買賣契約》,由原告購買被告位於雙流縣華陽鎮華龍大橋側的坎城印象.歐洲商業公園A幢227號 和3幢223號商鋪。在契約中約定逾期交房和逾期辦理房產證 的應由被告承擔違約責任,並約定了違約金的計算方式。
一、根據《商品房買賣契約》的約定,被告應承擔逾期交房的違約金。
1、A幢227號的交房日期為20xx年9月30日,被告交房日期為20xx年6月30日,逾期273天,根據契約約定,被告應承擔支付違約金人民幣12370.20元的違約責任。
2、3幢223號約定交房日期為20xx年3月31日,被告交房日期為20xx年6月30日,逾期91天,根據契約約定,被告應承擔支付違約金人民幣5238.38元。
二、根據《商品房買賣契約補充協定》第三條的約定,被告還應承擔逾期辦理房產證的違約責任。雙方約定辦理房產證日期為原告交清全部資料、各項稅費、房屋專項維修資金後365日內(20xx年6月30日已交付資料、繳付各稅費)。
1、A幢227號實際辦理時間為20xx年8月1日,逾期31天,被告應承擔支付違約金人民幣702.15元。
2、3幢223號實際辦理時間為20xx年6月26日,逾期361天,被告應支付違約金10389.58元。
綜上所述,被告應支付原告違約金總計28700.31元。
三、根據《商品房買賣契約》第十五條的約定,被告還應承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。根據《城市房地產開發經營管理條例》第三十三條“預售商品房的購買人應當自商品房交付使用之日起90日內,辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續。…….。房地產開發企業應當協助商品房購買人辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續,並提供必要的證明檔案。《商品房買賣契約》第十五條約定的“權屬登記”既包括房屋產權證登記,也包括國有土地使用權證登記。被告至今尚未辦理國有土地使用權證。
被告違約後,原告曾多次找被告協商未果。根據《中華人民共和國契約法》有關規定,為維護原告的合法權益,現訴至人民法院,望法院查明事實,依法審理並判決如前訴請。
此致
成都市雙流縣人民法院
起訴人:付洋
20xx年二月二十五日
廣州商品房買賣契約 篇32
賣方(簡稱甲方):____________身份證號碼:_____________________
買方(簡稱乙方):____________身份證號碼:_____________________
第一條:房屋的基本情況
甲方房屋坐落於________________________;位於第______層______戶,房屋結構為_____________,房產證登記面積________平方米,地下室一間,面積______平方,房屋權屬證書號為_____________________。
第二條:價格
以房產證登記面積為依據,每平米_______________元,該房屋售價總金額為_______________萬元整,大寫:____________。
第三條:付款方式
乙方於本契約簽訂之日向甲方支付定金_________________元整,小寫:_________(大寫_______________),餘款_________元(大寫____________)在房屋過戶手續辦理完畢之日支付。
第四條:房屋交付期限
甲方應於本契約簽訂之日起______日內,將該房屋交付乙方。
第五條:乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本契約第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本契約規定的應付款限期之第______天起至實際付款之日止,每逾期______天,乙方按累計應付款的_______%向甲方支付違約金。逾期超過_______日,即視為乙方不履行本契約,甲方有權解除契約,追究乙方的違約責任。
第六條:甲方逾期交付房屋的違約責任
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本契約第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,同時,本房屋目前尚處於出租狀態,甲方應按照乙方的意願解除原租賃關係或把租賃權轉給乙方。乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期______天,甲方按累計已付款的_______%向乙方支付違約金。逾期超過_______日,則視為甲方不履行本契約,乙方有權解除契約,追究甲方的違約責任。
第七條:關於產權過戶登記的約定
甲方應協助乙方在房屋產權登記機關規定的期限內向房屋產權登記機關辦理權屬過戶登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起__________天內取得房地產權屬證書,乙方有權解除契約,甲方須在乙方提出退房要求之日起_______天內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_______%賠償乙方損失。
第八條:簽訂契約之後,所售房屋室內設施不再變更
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業、有線等費用有甲方承擔。由此引發的糾紛有甲方自行處理,於乙方無關。
第九條:甲方保證在辦理完過戶手續之日起日內,將戶口遷出,逾期超過_________日,乙方每日按已付款的_______%收取違約金。
第十條:因本房屋所有權轉移所發生的稅費均按國家的有關規定由甲乙雙方交納。
第十一條:本契約未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協定。
第十二條:本契約在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由方所在地人民法院起訴。
第十三條:本契約一式______份,甲、乙雙方各執______份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:__________________乙方:___________________
電話:__________________電話:___________________
________年_____月_____日_________年_____月_____日
廣州商品房買賣契約 篇33
買受人:
根據出賣人、買受人簽訂的《商品房買賣契約》(契約編號為 )(以下簡稱契約)第二十一條之規定,現就契約未盡事宜,雙方達成以下補充約定以資共同信守:
第一條 面積確認及面積差異處理。
買受人應在辦理該商品房交付手續時與出賣人簽訂面積及房款差異結算協定,並結清相關房款,否則出賣人有權不予交房、不予為買受人辦理房屋所有權證並不視為出賣人逾期交房或逾期辦理房屋所有權證,由此產生的風險和不利後果均由買受人承擔。
該商品房的預測面積是按照現行房產測量規範及有關補充檔案預測所得。該商品房交付時,如因政府的相關房產測量規範、檔案調整導致預測面積與實測面積差異的,不視為出賣人違約,亦不適用契約第十三條有關面積差異的處理方式。雙方同意按照預測面積與實測面積的差異,由買受人和出賣人據實結算,多退少補。
第二條 付款方式及期限
1、一次性付款
買受人於契約簽訂之日起 日內(即 年 月日之前)向出賣人一次性付清房款人民幣(以下幣種均為人民幣) 元(大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)(含已付定金 元)。
2、貸款方式付款
買受人於契約簽訂之日起 日內,向出賣人支付購房總價款的 %的首付款 元(大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)(含已付定金 元)。
其餘價款 元,買受人以 方式向 銀行貸款的方式進行支付。
第三條 貸款實施辦法及相關責任
1、買受人在簽訂契約及本補充協定時,已經充分了解個人住房按揭貸款(包括公積金貸款)的辦理條件和程式及需要交納的全部費用,並承諾自己的實際情況完全符合相關的辦理條件。如因買受人的實際情況與相關要求和條件不符合或因買受人的其他原因,而導致銀行拒絕為買受人提供貸款、或要求變更貸款金額、首付款比例、貸款年限、或要求買受人補充資料、或另行提供擔保人時,買受人應無條件地配合併與出賣人協商變更相關契約內容。
2、買受人須自本協定簽訂之日起7日內向出賣人提供辦理個人住房按揭貸款的相關全部資料(具體內容以貸款銀行確定的為準)並辦理按揭貸款;買受人未能按期提交資料或提交的資料不齊全或不符合要求,或者在出賣人通知辦理按揭貸款手續之日起7日內仍未辦理銀行按揭貸款手續的,視為買受人違約。
(1)逾期在30日之內的,買受人應每日按照購房總價款萬分之一的標準向出賣人支付違約金;
(2)逾期超過30日後,買受人應於逾期滿30日的次日一次性支付清購房餘款和違約金(每逾期一日按照購房總價款萬分之一的標準向出賣人支付違約金);否則,出賣人有權解除契約,並由買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。
(3)買受人向銀行申請個人住房貸款的成數及年限以銀行最終批准為準。如銀行批准的貸款額度與買受人申請的額度不一致,則兩者之間的差額作為買受人應當以自有資金支付的首付款,由買受人在銀行批准貸款額度確定之日起7日內向出賣人一次性付清,買受人延遲支付上述款項的:逾期在三十日內(含三十日)的,應每日按購房總價款的萬分之一向出賣人支付違約金;逾期超過三十日的,出賣人有權解除契約,買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。
3、買受人選擇 銀行住房公積金按揭付款方式,則需遵照以下條款執行:
(1)買受人應於出賣人發出辦理公積金貸款通知後7日內與前述銀行簽訂借款契約並辦理相應的貸款手續。公積金貸款成數及年限以公積金管理中心批准的為準。公積金管理中心批准的貸款額度小於買受人申請額度的差額部分作為買受人應當另行支付的首付款,由買受人在接出賣人的通知之日起7日內付清。買受人應根據公積金管理中心的審核要求及時補充資料,並配合出賣人變更相關契約內容。
(2)若買受人在出賣人發出辦理公積金貸款通知後15日內仍不能與上述銀行簽訂借款契約並辦理相應的貸款手續的,應於前述15日屆滿的次日一次性付清購房餘款或書面通知出賣人按照個人住房按揭貸款辦理貸款,否則,出賣人有權解除契約並由買受人按照出賣人的實際損失向出賣人支付違約金。
(3)買受人應自出賣人發出通知後的7日內向出賣人提供辦理個人住房按揭貸款的相關全部資料(具體內容以貸款銀行確定的為準)並辦理按揭貸款,逾期的違約責任和處理按照第二條第2款規定執行。
(4)在出賣人保證期限內,如因買受人未按時償還銀行貸款導致出賣人承擔擔保責任,出賣人有權向買受人追償。買受人應在出賣人承擔保證責任後的次日向出賣人清償出賣人承擔的擔保金額及出賣人在此過程中發生的包括律師費等其他費用支出,否則,買受人還應從出賣人實際承擔擔保責任之日起每日按出賣人承擔金額的萬分之一向出賣人支付違約金。
(5)因買受人的原因(如未按時償還銀行貸款),貸款銀行解除與買受人簽訂的借款契約或造成出賣人承擔保證責任而導致出賣人為買受人償還貸款銀行的借款和其他款項的,出賣人有權解除契約。出賣人解除契約時,買受人應向出賣人清償出賣人(包括銀行)代為償還的按揭貸款餘額及貸款利息、滯納金、違約金、訴訟費用、律師代理費、房屋所有權證轉移登記所繳納的稅費等相關的一切費用和直接及間接損失。買受人應在出賣人發出解除契約通知後向出賣人騰退該商品房,買受人已經裝修的部分無償歸出賣人所有,出賣人不予以補償。
第四條 出賣人逾期交房違約責任的補充
發生下列情形導致契約項下商品房逾期交付的,可據實予以延期,不適用契約第十條有關出賣人逾期交付商品房的違約責任條款,但出賣人應出具相關證明檔案作為免責依據:
A.執行法律、法規和政府規章等強制性檔案;
B.其他自然災害或意外事件;
如因乙方原因導致逾期交房,所產生的費用由乙方承擔。
第五條 規劃、設計變更約定的補充
1、由於政府行政命令、法律法規、規範標準發生變化及不可抗力因素直接導致的規劃設計變更,出賣人應在變更確立後30日內書面告知買受人,但不承擔違約責任。
2、買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答覆。買受人在通知到達之日起15日內未做出書面答覆的,視同接受變更,雙方權利義務仍按契約及本補充協定約定執行。
3、本契約中所稱的“商品房設計”是指:買受人所購商品房之套內戶型設計及買受人所購商品房之所在樓宇的用途設計,“設計變更”僅指商品房的房型、朝向以及整個樓宇的用途變更。
4、在不影響買受人所購商品房質量或使用功能的前提下,經規劃部門批准或設計單位同意,出賣人對原規劃設計方案作出局部的調整,可不通知買受人。若變更無需經過規劃部門批准或設計單位同意的,則在不影響買受人所購商品房質量和使用功能的前提下,出賣人可對原規劃設計方案進行調整,可不通知買受人。
5、因設計變更導致商品房面積發生變化的,雙方應按照本補充協定約定第五條處理。
6、鍋爐房、變電室/箱/站、調壓站、垃圾處理站、化糞池及其他小區配套設施及功能性設施等尚未最終確定的建築及設施,不屬於環境布局範圍之內,買受人同意出賣人為了小區的整體利益或應有關主管部門要求對上述設施的最終位置進行調整。最終位置以實際交付為準,屆時本契約繼續履行,且出賣人無須因該調整向買受人承擔任何責任。
第六條 商品房的交付
1、在契約約定的商品房交付時間之前,出賣人應以簡訊傳送/電話通知/登報通知買受人辦理交付手續。以傳送簡訊或登報形式通知買受人的,通知的送達時間為簡訊傳送之日或登報之日。出賣人以電話通知的,通知送達的時間為電話接通時間,雙方在房屋交付現場補簽交付通知書。屆時,買受人未收到交付通知的,以本契約約定的時間為交付時間,以房屋所在地為交付地點。
2、買受人持辦理商品房交付通知書辦理商品房交付手續,並交接商品房鑰匙後,即為契約項下商品房已交付。自交付之日起,該商品房的風險責任轉由買受人承擔。
3、如出賣人已如期發出商品房交付通知書或買受人已經領取商品房交付通知書,而買受人在出賣人通知的交付期限內仍未接收商品房,則視為出賣人已將本契約項下的商品房交付予買受人。自視為交付之日起,該商品房的風險責任轉由買受人承擔,此後有關商品房的所有費用(包括但不限於水費、電費、煤氣費、暖氣費、衛生費、物業管理費、有線電視租賃費等)全部由買受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。
4、買受人同意接受出賣人的提前交房。買受人接到出賣人的提前交房通知書後,應在出賣人通知交付房屋的期限內接收房屋,若買受人在出賣人通知的交付期限內未接收商品房的,則視為出賣人已將本契約項下的商品房交付予買受人,該房屋的風險責任歸買受人承擔,此後有關商品房的所有費用(包括但不限於水費、電費、煤氣費、暖氣費、衛生費、物業管理費、有線電視租賃費等)全部由買受人負擔,房屋保修期亦從此日起計算。
5、如買受人需在契約約定的交房日期前收房,出賣人可在工程竣工驗收合格後對買受人提前收房提供方便。
6、房屋交付時,買受人認為房屋本身或者環境、設備存在不符合契約約定的情形,雙方應在完成交付後,按照法規和契約約定處理。
7、商品房交付使用時,買受人對房屋及裝修質量、公共設施、設備、質量提出異議的,出賣人應當給予解釋和說明,仍不能達成一致意見的,買受人可委託有資質的檢測部門對其提出的異議部分進行質量檢測,如檢測部門提出返修意見的,由出賣人承擔費用,反之由買受人承擔。
8、買受人沒有按照契約及本協定之約定付清購房總價款或其他應付款項之前,出賣人有權不予交房。
9、如因發生不可抗力事件等非出賣人所能控制的因素,致使商品房的建築安裝工程或出賣人履行契約規定的義務被延誤,則出賣人有權將該商品房交付日期順延相當於該等時間影響持續的期間,而無須為該延誤負任何責任,也無須對買受人補償任何費用。
10、出賣人推遲交房可以電話或掛號信或特快專遞或報紙公告等方式通知買受人。
11、在交付房屋時,買受人如對房屋質量有異議的,則應書面提出。
買受人在接受房屋時,除房屋主體結構存在質量問題或其他影響正常居住使用的房屋質量問題外,不得以房屋的建築、裝修裝飾存在質量問題為由拒絕接受房屋。否則,視為出賣人已經完成交付義務。
買受人在辦理商品房接收手續過程中,認為有需要維修的事項,應按《商品房質量保證書》中的規定要求出賣人承擔保修義務,但維修事項不能作為買受人拒絕接收商品房並要求出賣人承擔逾期交房責任的理由。
12、買受人本人無法在契約約定的交付日期前往辦理該商品房交付手續時,可以書面委託代理人辦理該商品房的交付手續,但其委託代理除應具備代理的法定要件外,還必須符合以下條件之一:
公證委託,並於契約約定的交付期限屆滿前向出賣人提交公證書原件;
買受人本人與代理人在房屋交付日期前,攜帶各自身份證原件及複印件(兩份)同時前往 ,向出賣人當面辦理房屋交付的授權委託書原件。
第七條 出賣人關於裝飾、設備標準承諾違約責任的補充
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案四)的標準,包含以同等品質的材料、設備替代的情形。如出賣人交付使用的商品房的質量和設備標準與附屬檔案四中約定標準不符的,出賣人應使之達到原標準,但出賣人修改後的標準或使用的相關材料標準等同於或高於原標準的,買受人不得提出任何異議或要求出賣人承擔任何違約責任。
第八條 商品房產權證的辦理
1、若買受人委託出賣人辦理所購商品房的房屋產權證的,應在接到出賣人辦理房產證的通知後向出賣人提交辦理房屋產權證所需資料(包括購房契約、夫妻雙方或單身身份證複印件、未成年人戶口薄及其監護人身份證和戶口薄複印件、購房收據、委託書、面積結算協定等)以及相關費用(含專項維修資金、相關稅費、面積差異結算款等,如有變化以房管部門、稅務部門的規定為準)。否則,每逾期一日出賣人可按照購房總價款的萬分之一的標準向買受人收取違約金並順延為買受人辦理房屋產權證的時間。
2、若買受人自行辦理房產證,應在接到出賣人辦理房產證的通知後自行向相關申請辦理產權證並承擔相應費用,逾期不自行辦理的,由買受人承擔相應後果。
第九條 保修責任
保修期內買受人所購商品房出現屬於保修範圍內的問題,應以書面方式向出賣人提出,出賣人應在三個工作日內派員予以答覆和檢修,依據《住宅質量保證書》,及時給予保修服務;如因不可抗力、買受人裝修及使用不當等不可歸責於出賣人的原因導致的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由買受人承擔。
出賣人對與買受人所購商品房相鄰的房屋或公共部位及設施進行維修,需買受人協助時,買受人應先行提供便利,對買受人造成損害的,按規定如實進行補償。若買受人無正當理由拒絕或不及時協助,對於擴大部分的損失,由買受人承擔。
買受人應保護出賣人設定在室內及公共區域的配套設施和管道。買受人對移交的房屋進行二次裝修時,不得損壞房屋建築結構及配套設施、管道,裝修方案須符合政府相關規定並報物業管理公司備案,買受人進行裝修施工或裝修完畢的房屋不得影響室內及公共區域配套設施、管道及公共設施的正常使用和維護,對造成的損壞應承擔相應恢復及賠償責任。
第十條 契約附屬檔案二的補充約定
出賣人已向買受人現場公示了房產測繪機構出具的《房屋面積測繪報告》,買受人對報告中披露的該商品房共用部位及共用房屋分攤建築面積的構成方式予以認可。
十一 關於前期物業管理,約定如下:
(1)物業管理單位和委託期限
本項目的物業管理單位為河南常綠集團物業管理有限公司,管理期限自商品房交付之日起至該項目業主委員會成立後與物業管理服務企業簽訂新的物業管理服務契約生效時終止。
(2)物業管理服務內容
a)物業共用部位的維修、養護和管理。
b)物業共用設施設備的運行、維修、養護和管理。
c)物業共用部位和相關場地的清潔衛生,垃圾的收集、清運及雨、污水管道的疏通;
d)公共綠化的養護和管理;
e)公共秩序維護、安全防範等事項的協助管理;
6)裝飾裝修管理服務;
f)物業檔案資料管理。
(3) 物業管理相關服務費用
本物業管理區域物業服務收費選擇包乾制。
物業服務費由業主按其擁有物業的建築面積交納,物業服務支出應全部用於該項目《前期物業管理服務契約》約定的支出。
物業服務成本或者物業服務支出構成一般包括以下部分:
(一)管理服務人員的工資、社會保險和按規定提取的福利費等;
(二)物業共用部位、共用設施設備的日常運行、維護費用;
(三)物業管理區域清潔衛生費用;
(四)物業管理區域綠化養護費用;
(五)物業管理區域秩序維護費用;
(六)辦公費用;
(七)物業管理企業固定資產折舊;
(八)物業共用部位、共用設施設備及公眾責任保險費用;
(九)經業主同意的其它費用。
物業共用部位、共用設施設備的大修、中修和更新、改造費用,不得計入物業服務支出或者物業服務成本。
(4)專項維修資金的使用
在業主大會成立之前,專項維修資金按照國家和本物業所在地相關法規規定的方式使用和分攤:
a)由擁有或涉及相關權益的業主投票並獲得三分之二或以上投票權通過可以使用,使用完後,由擁有或涉及此部分權益的業主分攤。
b)緊急情況需要即時處理的,由物業管理公司先行使用,使用完後,由擁有或涉及此部分權益的業主分攤。
(5)物業管理用房
開發商按照規定向物業管理公司提供物業管理用房,管理用房產權歸屬全體業主所有,由物業管理公司在物業管理服務期內無償使用。
第十二條 其他
(一)、鑒於該項目自身屬性、規劃思路、開發模式等不同於一般社區的特點,且系分期多年開發,同時根據政府批准的規劃方案,基礎設施與公共配套建築也將分期建成交付,因此買受人同意:
(1)除買受人所購買商品房所屬區域外,其他區域的所有規劃(包括但不限於功能規劃、組團設定及布局、環境設定及布局、公建和配套設施設定及布局、樓宇布局、道路設定及布局等)、開發時間及開發模式等出賣人均有權做出調整,最終以政府批准的規劃方案為準;對於這種調整買受人同意不提出異議;
(2)除買受人簽署的商品房買賣契約、本補充協定及相關附屬檔案約定的交付項目按約定日期交付外,其他項目(政府實施的除外)的交付時間以雙方約定為準。
(3)買受人在使用道路中應當遵從出賣人的提示及項目物業管理公司的管理,並不得以任何理由實施阻斷道路、封閉道路、圈占道路、毀損道路設施、隨意停放車輛及其他妨礙道路正常使用的行為,上述道路含道路中敷設的橋樑。
(4)公共配套建築的交付指竣工並達到使用條件。
(5)商業配套設施投入使用的具體時間,由產權所有者確定。出賣人對商業的經營業態、開業時間等僅作概況介紹,對此並不保證。
(二)、該項目內的公共景觀設施由全體業主共享並承擔管理維護費用。
(三)、關於本項目內配套設施的所有權。
該商品房所在小區的公建、車位、車庫、會所、幼稚園、公共車棚等為出賣人投資建造,所有權屬於出賣人。出賣人本著首先滿足業主需要的原則,對以上配套進行銷售(出租),售價(租金)另行約定。
(四)、為保證車位的正常使用,買受人須與出賣人及物業管理公司簽署有關車位使用的協定書,並根據協定約定使用車位,不使用自己未取得使用權的車位;同時應按協定約定按時交納相關費用並自覺遵守協定中其他約定。
(五)、由於維護公共利益的原因(包括但不限於上下水、煤氣、暖氣管道、煙道、電路設施、公共污水井的檢查、維修等),出賣人或物業服務公司的相關工作人員有權進入買受人所購商品房及附屬院落,但應事先通知買受人,買受人有義務予以配合,因買受人原因,包括作為及不作為給出賣人或第三人造成的損失由買受人承擔。
(六)、買受人所購商品房與現場示範單位可能存在部分差異,買受人在簽定商品房買賣契約及補充協定時已了解這種差異可能存在,並了解這種可能存在的差異對其所購房屋帶來的影響;買受人同意所購商品房的交付以買賣雙方簽定的商品房買賣契約(包括補充協定)的約定及交付時的實樓為準,上述變化不作為買受人退房及索賠的理由。
(七)、買受人所購商品房所在樓宇、組團及區域的命名權(含更名權)歸屬出賣人;
(八)、規劃上專屬於特定房屋的飄窗、空調機位等(以下簡稱“附帶部位”),歸該房屋的業主專有。該部分的保修、維修責任,視同專有部分。買受人已了解該附帶部位不計入產權面積,亦不作為計價面積,如將來因測繪規則變化等原因導致該部分被計入產權登記面積,買受人須另外支付契約價款,須按契約關於面積變更的約定處理。雙方應就面積變化簽訂買賣契約補充協定以便辦理產權轉移登記,由此須支付的相關稅費由買受人承擔。
該附帶部分是否享有投票權以及是否需要繳納專項維修資金、物業管理費和採暖費,依照法規及《臨時管理規約》的規定。鑒於附帶部位系無償取得,因此亦不作為商品房的交房條件。購買商品房的買受人在使用附帶部位時不得違法改變其形狀、大小及用途,並應遵守《臨時管理規約》和後期業主委員會制定的管理規則。
買受人對房屋進行改造後,導致該房屋的實際使用面積與產權登記面積發生差異,由此產生任何權利義務變化的,均與出賣人無關。
(九)、為追求社區整體效果,每棟住宅外檐裝飾材料的材質、敷設面積和色彩會有差別,出賣人在示範單位和宣傳資料中所示商品房的外檐效果將會根據小區整體要求進行局部調整,買受人對此不得提出任何異議。
(十)、按面積計收的各項費用,產權登記面積確定前,按照契約約定的建築面積作為計費依據;產權登記面積確定後,以產權登記的建築面積作為計費依據。政府相關部門另有規定的除外。
(十一)、契約項下商品房的有線電視、通訊、採暖等配套設施需由買受人向該設施的經營管理單位辦理開通使用手續並繳納相關費用。
(十二)、該房屋內的所有電器設備由生產廠商直接提供保修,具體保修辦法和保修期以生產廠商提供的保修檔案為準,若因該等電器設備質量事故造成買受人及第三方人身損害或物質損失,由買受人向生產廠商索賠,出賣人給予相應配合。
(十三)、除按商品房買賣契約及補充條款約定或雙方同意解除契約外,雙方不得以任何其他理由單方解除契約。
買受人購買力、財產等自身客觀情況發生變化、出賣人財產、經營狀況等自身客觀情況發生變化、房產貶值或升值、市場變化、經濟形勢變化均屬商業風險範疇,任何一方不得據此主張解除或變更契約,若任何一方以此為理由拒不履行契約義務的,仍應依法或依約承擔相應違約責任。
契約因法律規定或契約約定解除的,雙方應在解除商品房買賣契約後三個工作日內互相配合辦理本契約備案登記的註銷、抵押登記註銷、預告登記註銷及按揭契約解除等手續,出賣人在前述各項手續辦理完畢、買受人將房屋交還給出賣人後的十個工作日內退還買受人已付款項。按照約定或法律規定應計算違約金或利息的,退款時一併計算。
(十四)、乙方了解,項目的地面規劃將有可能根據規劃的調整而進行最佳化與調整,交付標準以政府主管部門的批准檔案為準,如有變化不另行通知。
(十五)、雙方當事人之間的通訊聯絡以商品房買賣契約所載明的電話、傳真和通信地址為準,雙方保證所提供資料的真實性,並對其真實性負責。一方聯絡方式如有變更,應在變更後五日內書面通知對方。
(十六)、商品房買賣契約及本補充協定中,書面通知的送達方式為掛號信或特快專遞或項目所在地主要地方報紙媒介公告送達;採用上述方式,通知的送達時間為(1)掛號信或特快專遞發出後三日,(2)或公告見報三日後視為送達。因一方提供的聯繫地址不準確或地址變更而導致對方未能實際收到相關通知的,後果由責任方自行承擔。
(十七)、雙方在履行契約過程中發生爭議,協商不成的,任何一方可向平頂山仲裁委員會申請仲裁。任何一方不得以任何理由,採取非法手段和方式損害對方的人身權、財產權等權利。否則,應當承擔相應的法律責任。
(十八)、關於契約以外資料的效力
(1)凡在簽約之前買賣雙方任何一方通過口頭、書面、實物及其他形式(包括但不限於口頭講解、廣告、樓書、示範單位、沙盤、模型等)所表達和提供信息都不再作為確定雙方權利義務的依據。出賣人的售樓書、售樓廣告中的資料、數據以政府主管部門的批准檔案為準。
(2)出賣人對規劃建設範圍之外的環境、公共設施、道路交通等的說明或介紹,僅為買受人提供參考信息,不構成出賣人的允諾。
(3)出賣人展示的樣板房功能僅為空間布局嚮導、裝修裝飾和家俱擺放指引,不能理解為交樓標準或契約的樣品
(4)因比例或表現方法所限,部分附屬物或構築物可能未在平面圖和模型上標示。
(十九)、在“常綠·桃花源”項目配套設施交付之前,出賣人有權在項目內進行該項目的廣告宣傳活動,但以不影響已入住業主的正常生活為限。
(二十)、“常綠·桃花源”為出賣人商標。(桃花源不是出賣人商標)
十三 項目紅線內外不利因素說明
為幫助客戶慎重選購房屋,現提示購房人在簽署法律檔案前特別注意以下事項:
(1)紅線外不利因素說明
1、3、4、37公車站點,距離常綠·桃花源約200米,目前尚無公交站牌,本公司只告知信息,不對此提供保證。最終以政府實施為準。
3、小區北側距離紅線約30米處為正在使用的鐵路專線,小區東側距離紅線約100米處為正在使用的鐵路專線,可能會對臨近樓棟帶來不利影響。
4、小區東側、南側道路可能會給臨近樓棟帶來噪音、燈光、尾氣等影響。
5、小區東北角有垃圾中轉站,可能會給臨近樓棟帶來不利影響。
7、出賣人在制定銷售價格時,已充分考慮以上環境不利因素影響。
註:上述提示內容系本公司根據20__年6月份所獲取的相關資料進行整理與概述,未必包含該區域所有信息亦不能作為銷售承諾。若資料有誤差或變更,恕不另行通知,亦不承擔任何責任。
(2)紅線內不利因素說明
1、本小區紅線內現規劃有以下公共配套設施,在符合國家標準的前提下,仍可能對相鄰的住宅產生影響。
2、小區南入口、北入口、東入口,可能對周邊住戶造成噪音、燈光、尾氣等影響。
3、1、2、3、5、20、21號樓設定商業,可能有噪音、燈光、排煙排氣等影響。
4、小區內規劃有景觀噴泉和健身器材,供業主觀賞和使用,請遵守安全提示。
5、小區內設有配套公建、配電設施,可能會給周邊樓棟帶來不利影響。
6、項目停車方式為地上車庫和地下停車場,地下停車場臨近樓棟有出入口,可能對停車周邊住戶產生噪音、尾氣及燈光的影響;
7、項目中除已經明確交付日期的住宅單位,其他部分的交付時間將結合項目整體開發計畫進展安排。
8、小區各樓棟分布有各種管道,均有可能造成不利影響。
9、出賣方在制定銷售價格時,已充分考慮以上不利因素的影響。
10、以上信息,基於經政府批准的規劃及設計方案;因規劃及設計方案調整而導致信息變化的,以最終政府批准的規劃及設計方案為準。
十四、 本補充協定與《商品房買賣契約》的內容如有衝突,以本補充協定為準。
十五、《商品房買賣契約》及本補充協定之未盡事宜及履行過程中的變更,可經雙方協商後另行簽署補充協定。
十六、買受人應按本契約約定的付款方式和付款期限,將應付款項通過出賣人現場POS機刷卡或以現金方式支付於出賣人。
十七、買受人確認,出賣人在簽訂本契約及其相關補充條款、附屬檔案前,已就契約條款尤其是可能會免除或者限制出賣人責任的條款按照買受人的要求進行了提示和說明,買受人已充分理解並同意其全部內容。
十八、本補充協定自雙方簽字或蓋章之日起生效。協定壹式貳份,雙方各執壹份,效力相同。本契約附屬檔案八共8頁。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
年 月 日 年 月 日
廣州商品房買賣契約 篇34
出賣人:____________________________________________________________
註冊地址:__________________________________________________________
營業執照註冊號:____________________________________________________
企業資質證書號:____________________________________________________
法定代表人:______________________聯繫電話:_______________________
郵政編碼:_________________________________________________________
委託代理機構:______________________________________________________
註冊地址:__________________________________________________________
資質證書號:________________________________________________________
營業執照註冊號:____________________________________________________
法定代理人:________________聯繫電話:_____________________________
郵政編碼:__________________________________________________________
買受人:____________________________________________________________
姓名:___________________國籍(身份證)(護照)_____________________
地址:______________________________________________________________
郵政編碼:____________________聯繫電話:____________________________
委託代理人姓名:____________________國籍:__________________________
地址:______________________________________________________________
郵政編碼:____________________電話:________________________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規的規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條項目建設依據。
出賣人以出讓方式取得位於__________________________________編號為______________地塊的土地使用權。
土地使用權出讓契約號為__________________________。
號為__________________,土地出讓面積為______________平方米。地塊規劃用途為______________,土地使用權年限自____年____月____日____至年____月____日____止。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,__________________________________。工程建設規劃許可證號為________________________施工許可證號為______________________________________________________________________________。
第二條商品房銷售依據
買受人購買的商品房為。預售商品房批准機關為廣州市國土房管局,商品房預售許可證號為______________。
第三條買受人所購商品房的基本情況。
買受人所購的商品房為(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖經________規劃部門批准,見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)該商品房為本契約第一條規定的項目中的:第________________[自然層____]____號房。
該商品房的用途為________,屬________結構,層高為________米,建築層數:地上____層,地下________層。
該商品房陽台屬的________個,的______個。
該商品房建築面積共________平方米,其中,套內建築面積________平方米,公共部分與公用房屋分攤建築面積________平方米。
買受人在簽訂本買賣契約時,應與出賣人或其委託的物業管理公司簽訂《物業管理服務協定》。
第四條計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第______種方式計算該商品房價款:1、該商品房屋屬預售,按出售,按套內建築面積計算,該商品房單價為(幣)每方米______________元,總金額為(幣)____億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。
公共部位與公用房屋分攤建築面積的建設費用計入套內建築面積銷售單價內,不再另行計價。
2、該商品房屋屬預售,按整幢出售,按建築面積計算,該商品房單價(幣)每平方米______元,總金額(幣)____億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。
3、該商品房屋屬現房,按出售,總金額為(幣)____億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。
當事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
契約約定計價面積與實測計價面積有差異的,以實測計價面積為準。商品房交付後,實測計價面積與契約約定計價面積發生差異,雙方同意按以下第____種方式進行處理:
第五條面積確認及面積差異處理。
1、雙方同意按以下原則處理:
1)面積誤差比絕對值在0。6%以內(含本數)的,買賣雙方不作任何補償;
2)面積誤差比絕對值在0。6%以上(不含本數)至3%以內(含本數)的,買賣雙方按實測計價面積及本契約約定的房屋單價據實結算;
3)面積誤差比絕對值超過3%(不含本數)時,買受人有權退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人,並按________利率付給利息。
買受人不退房的,實測計價面積大於契約約定計價面積時,面積誤差比3%以內(含本數)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔,產權歸買受人。實測計價面積小於契約約定計價面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(含本數)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
面積誤差比=(實測計價面積-契約約定計價面積)/契約約定計價面積×100%
因設計變更造成面積差異,雙方不解除契約的應當簽署補充協定。
2、雙方自行約定:
1)________________________________________;
2)________________________________________;
3)________________________________________;
4)________________________________________;
第六條付款方式及期限。
買受人應當按時如期將房價款支付到《商品房預售許可證》指定的售房款銀行監控賬號上(已竣工項目買受人可將房價款直接支付給出賣人)。
監控銀行:______________________________________
監控賬號:______________________________________
買受人按下列第______種方式按期付款;
1、一次性付款
________________________________________________________________________________________________________。
2、分期付款;
1)____年____月____日前支付全部房價款的______%;計(幣)__-__億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。
2)____年____月____日前支付全部房價款的______%;計(幣)__-__億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。
3)____年____月____日前支付全部房價款的______%;計(幣)__-__億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。
4)____年____月____日前支付全部房價款的______%;計(幣)__-__億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。
5)____年____月____日前支付全部房價款的______%;計(幣)__-__億____千____百____拾____萬____千____百____拾____元整。
3、其他方式
________________________________________________________________________________________________________。
第七條買受人逾期付款的違約責任。
買受人如未按本契約規定的時間付款,按下列第____種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
1)、逾期在____日以內,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之____的違約金,契約繼續履行;
2)、逾期超過____日後,出賣人有權提出解除契約。出賣人解除契約的,買受人按累計應付款的____%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行契約的,經出賣人同意,契約繼續履行,自本契約規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之____(該比率應不小於第1項中的比率)的違約金。
2、________________________________________________________________________________________________________。
第八條交付期限。
出賣人應當在____年____月____日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第____種條件,並符合本契約約定的商品房交付買受人使用:
1、該商品房經驗收合格。
2、該商品房經綜合驗收合格。
3、該商品房經分期綜合驗收合格。
4、______________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除契約或變更契約外,出賣人可據實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起____日內告知買受人的;
2、______________________________________________________。
3、______________________________________________________。
第九條出賣人逾期交房的違約責任。
除本契約第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本契約規定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第____種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加):
1)逾期不超過____日,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之____的違約金,契約繼續履行;
2)逾期超過____日後,買受人有權提出解除契約。買受人解除契約的,出賣人應當自買受人解除契約通知到達之日起____天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行契約的契約繼續履行,自本契約第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之一____(該比率應不小於第1項中的比率)的違約金。
2、______________________________________________________。
第十條規劃、設計變更的約定。
該商品房預售後,出賣人不得擅自變更該商品房項目的規劃、設計。確需變更的,出賣人應書面徵得買受人同意。不同意變更的買受人可要求終止買賣契約。出賣人應在買受人提出終止契約申請的30天內退回已付購房款及利息(以付款日起至退款日止為期,以退期日同期銀行固定資產貸款利率計算)。
第十一條交接。
商品房達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本契約第八條規定的證明檔案,並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明檔案或出示證明檔案不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔
由於買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:____________________________________________________________________________________________________________。
第十二條出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。
因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第十三條出賣人關於裝飾、設備標準承諾的違約責任
出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附屬檔案三)的標準。達不到約定標準的,買受人有權要求出賣人按照下述第____種方式處理:
1、出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2、____________________________
3、____________________________
第十四條出賣人關於基礎設施、公共配套建築正常運行的承諾。出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯的下列基礎設施、公共配套建築按以下日期達到使用條件:
1、____________________________
2、____________________________
3、____________________________
4、____________________________
5、____________________________
如果在規定日期內未達到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1、____________________________
2、____________________________
3、____________________________
第十五條關於產權登記的約定
出賣人應當在商品房交付使用後____日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任,買受人不能在房屋交付使用後____日內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第____項處理。
1、買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起____日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的____%賠償買受人損失。
2、買受人不退房,出賣人按已付房價款的____%向買受人支付違約金。
3、____________________________。
第十六條保修責任
買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作本契約的附屬檔案。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應當以契約附屬檔案形式詳細約定保修範圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購買人承擔。
第十七條
雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權屬全體業主共同所有;
2、該商品房所在樓宇的外牆面使用權屬全體業主共同所有;
3、____________________________;
4、____________________________。
第十八條
買受人的房屋僅作____________________________使用,買受人使用期內不得擅自改變該商品房的建築主體結構、承重結構和用途。除本契約及其附屬檔案另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯的公共部位和設施。並按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。
出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第十九條
本契約在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第____種方式解決:
1、提交廣州市仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第二十條
本契約未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協定。
第二十一條
契約附屬檔案與本契約具有同等法律效力。本契約及其附屬檔案內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條
本契約連同附屬檔案共____頁,一式三份,具有同等法律效力,契約持有情況如下:
出賣人一份,買受人一份,廣州市房地產交易所一份。
第二十三條
本契約雙方簽訂後30天內向廣州市房地產交易所辦理登記手續後生效。
出賣人(簽章):_________________________買受人(簽章):______________________
登記部門:________________________登記時間:____年____月____日
廣州商品房買賣契約 篇35
契約編號:______________
契約雙方當事人:
出賣人:______________________________________
註冊地址:____________________________________
營業執照註冊號:______________________________
企業資質證書號:______________________________
法定代表人:__________________________________
聯繫電話:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
委託代理人:__________________________________
地址:________________________________________
郵政編碼:____________________________________
聯繫電話:____________________________________
委託代理機構:________________________________
註冊地址:____________________________________
營業執照註冊號:______________________________
法定代表人:__________________________________
聯繫電話:____________________________________
郵政編碼:____________________________________
買受人:______________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:__________________ 國籍________________________
【身份證】【護照】【營業執照註冊號】___________________________________
地址:_____________________________________________________________________
郵政編碼:__________________________________ 聯繫電話:____________________
【委託代理人】姓名:____________________ 國籍:________________________
地址:______________________________________
郵政編碼:__________________________________ 電話:_________________________
根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協定:
第一條 項目建設依據
出賣人以________方式取得位於__________、編號為____________________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓契約號】【土地使用權劃撥批准檔案號】【劃撥土地使用權轉讓批准檔案號】為____________________。
該地塊土地面積為________________,規劃用途為_______________,土地使用年限自_________年__________月_________日至__________年__________月_________日。
出賣人經批准,在上述地塊上建設商品房,【現定名】【暫定名】_______________。建設工程規劃許可證號為_____________,施工許可證號為_________________ 。
第二條 商品房銷售依據
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批准機關為____________,商品房預售許可證號為_______________________ 。
第三條 買受人所購商品房的.基本情況
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本契約附屬檔案一,房號以附屬檔案一上表示為準)為本契約第一條規定的項目中的:
第______【幢】【座】_________【單元】【層】__________號房。
該商品房的用途為______________,屬___________結構,層高為__________,建築層數地上___________層,地下_____________層。
該商品房陽台是【封閉式】【非封閉式】。
5、對契約文本中選擇內容、空格部位填寫及其他需要刪除或添加的內容,雙方應當協商確定。中選擇內容,以劃√方式選定;對於實際情況未發生或買賣雙方不作約定時,應在空格部位打×,以示刪除。
6、在簽訂契約前,出賣人應當向買受人出示應當由出賣人提供的有關證書、證明檔案。
7、本契約條款由中華人民共和國建設部和國家工商行政管理局負責解釋。