保證金承諾書

保證金承諾書範文 篇1

清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民民眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩定，事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序，構建行業自律環境，提高社會公德力和企業誠信度，

在 工程建設中，我們承諾：

一、嚴格按照《建築法》等法律、法規進行工程建設活動，保證：

1、本工程建設資金到位率符合規定要求;

2、嚴格按照批准的項目建設規模、內容、標準進行建設;

3、按規定招標發包，不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人;

4、按照《承包契約》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款;

5、按照《建設工程價款決算辦法》規定，按時完成工程結算審計(審核)，並按有關規定和契約約定及時與施工企業結清工程價款。

二、認真履行建設(開發)單位在清欠工作中的責任和義務，保證：

1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任，監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資;

2、因我單位未按《承包契約》約定支付工程款，導致施工企業停工並因此造成的工期延誤和施工企業損失，我單位承擔全部責任;

3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督，若發生因我單位違

反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，並無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，並自願接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

保證金承諾書 篇1

清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民民眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩定，事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序，構建行業自律環境，提高社會公德力和企業誠信度，

在 工程建設中，我們承諾：

一、嚴格按照《建築法》等法律、法規進行工程建設活動，保證：

1、本工程建設資金到位率符合規定要求;

2、嚴格按照批准的項目建設規模、內容、標準進行建設;

3、按規定招標發包，不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人;

4、按照《承包契約》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款;

5、按照《建設工程價款決算辦法》規定，按時完成工程結算審計(審核)，並按有關規定和契約約定及時與施工企業結清工程價款。

二、認真履行建設(開發)單位在清欠工作中的責任和義務，保證：

1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任，監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資;

2、因我單位未按《承包契約》約定支付工程款，導致施工企業停工並因此造成的工期延誤和施工企業損失，我單位承擔全部責任;

3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督，若發生因我單位違

反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，並無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，並自願接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

保證金承諾書範文 篇1

清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民民眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩定，事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序，構建行業自律環境，提高社會公德力和企業誠信度，

在 工程建設中，我們承諾：

一、嚴格按照《建築法》等法律、法規進行工程建設活動，保證：

1、本工程建設資金到位率符合規定要求;

2、嚴格按照批准的項目建設規模、內容、標準進行建設;

3、按規定招標發包，不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人;

4、按照《承包契約》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款;

5、按照《建設工程價款決算辦法》規定，按時完成工程結算審計(審核)，並按有關規定和契約約定及時與施工企業結清工程價款。

二、認真履行建設(開發)單位在清欠工作中的責任和義務，保證：

1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任，監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資;

2、因我單位未按《承包契約》約定支付工程款，導致施工企業停工並因此造成的工期延誤和施工企業損失，我單位承擔全部責任;

3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督，若發生因我單位違

反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，並無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，並自願接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

保證金承諾書 篇1

投標保證金承諾書

致：廣西機電設備招標有限公司

我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-1的項目投標並遞交了形式為 的投標保證金 元，在此我方承諾如下：

1、如果招標檔案投標人須知前附表規定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標，我們將按照規定在中標後一周內繳納招標代理服務費。

我方承諾，如我單位未按規定繳納招標代理服務費，貴方可從我單位提交的投標保證金 內扣除該筆款項。

2.如果招標檔案投標人須知前附表未規定由中標人支付招標代理服務費，我單位投標保 證金請按下表賬戶信息退還。

3、如果我單位未遵守招標檔案有關投標保證金的規定，貴方可以沒收我單位投標保證金。 投標人名稱(蓋章)：

投標人授權代表(簽字)

日期： 年 月 日

說明：

1、為保障資金安全，上述賬戶不能為私人賬戶。

2、如因上述賬戶信息有誤或賬戶信息變更未及時通知導致投標保證金無法退還或丟失等

可能產生的一切後果由投標人自行負責。

3、如投標人未及時收到退回款項，請與廣西機電設備招標有限公司財務部聯繫。

註：

1、此承諾書不允許裝訂入投標檔案中，應按投標人須知的規定密封標記並放入開標一覽

表及投標保證金單獨封裝的信封中。

2、未提供此承諾書而導致退保延誤的，其後果由投標人自行承擔。

保證金承諾書 篇2

福建龍巖稀土工業園開發建設有限公司(招標人)：

福建省建審工程項目管理諮詢有限公司(招標代理單位)：根據《福建省招標投標條例》及《福建龍巖稀土工業園白泥坑涵洞二期工程施工招標檔案》(招標項目編號：(20xx)建審龍招字第005號)規定，招標人應當在發出中標通知書後的五日內，將投標保證金退還中標候選人以外的投標人。由於我單位屬招標人公布的中標候選人以外的投標人，現因資金周轉較為困難，為此，特要求將我公司提交的福建龍巖稀土工業園白泥坑涵洞二期工程的投標保證金人民幣(大寫)壹拾叄萬元(小寫：130000.00元)於開標後予以提前退還，我單位在你們退還投標保證金後依照本工程施工招標檔案規定繼續履行下列投標擔保承諾：

保證金承諾書範文 篇1

清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民民眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩定，事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序，構建行業自律環境，提高社會公德力和企業誠信度，

在 工程建設中，我們承諾：

一、嚴格按照《建築法》等法律、法規進行工程建設活動，保證：

1、本工程建設資金到位率符合規定要求;

2、嚴格按照批准的項目建設規模、內容、標準進行建設;

3、按規定招標發包，不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人;

4、按照《承包契約》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款;

5、按照《建設工程價款決算辦法》規定，按時完成工程結算審計(審核)，並按有關規定和契約約定及時與施工企業結清工程價款。

二、認真履行建設(開發)單位在清欠工作中的責任和義務，保證：

1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任，監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資;

2、因我單位未按《承包契約》約定支付工程款，導致施工企業停工並因此造成的工期延誤和施工企業損失，我單位承擔全部責任;

3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督，若發生因我單位違

反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，並無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，並自願接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

保證金承諾書 篇1

投標保證金承諾書

致：廣西機電設備招標有限公司

我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-1的項目投標並遞交了形式為 的投標保證金 元，在此我方承諾如下：

1、如果招標檔案投標人須知前附表規定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標，我們將按照規定在中標後一周內繳納招標代理服務費。

我方承諾，如我單位未按規定繳納招標代理服務費，貴方可從我單位提交的投標保證金 內扣除該筆款項。

2.如果招標檔案投標人須知前附表未規定由中標人支付招標代理服務費，我單位投標保 證金請按下表賬戶信息退還。

3、如果我單位未遵守招標檔案有關投標保證金的規定，貴方可以沒收我單位投標保證金。 投標人名稱(蓋章)：

投標人授權代表(簽字)

日期： 年 月 日

說明：

1、為保障資金安全，上述賬戶不能為私人賬戶。

2、如因上述賬戶信息有誤或賬戶信息變更未及時通知導致投標保證金無法退還或丟失等

可能產生的一切後果由投標人自行負責。

3、如投標人未及時收到退回款項，請與廣西機電設備招標有限公司財務部聯繫。

註：

1、此承諾書不允許裝訂入投標檔案中，應按投標人須知的規定密封標記並放入開標一覽

表及投標保證金單獨封裝的信封中。

2、未提供此承諾書而導致退保延誤的，其後果由投標人自行承擔。

保證金承諾書 篇2

陝西建工集團第十建築工程有限公司：

為承建 工程，

我公司(本人)自願向貴公司交納 保證金 元

(￥ )，由貴公司代向建設單位(或招投標代理機構) 交納。此保證金如發生建設單位(或招投標代理機構)扣款或不予退回等風險，由我公司(本人)承擔，與貴公司無關。

保證金承諾書 篇1

投標保證金承諾書

致：廣西機電設備招標有限公司

我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-1的項目投標並遞交了形式為 的投標保證金 元，在此我方承諾如下：

1、如果招標檔案投標人須知前附表規定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標，我們將按照規定在中標後一周內繳納招標代理服務費。

我方承諾，如我單位未按規定繳納招標代理服務費，貴方可從我單位提交的投標保證金 內扣除該筆款項。

2.如果招標檔案投標人須知前附表未規定由中標人支付招標代理服務費，我單位投標保 證金請按下表賬戶信息退還。

3、如果我單位未遵守招標檔案有關投標保證金的規定，貴方可以沒收我單位投標保證金。 投標人名稱(蓋章)：

投標人授權代表(簽字)

日期： 年 月 日

說明：

1、為保障資金安全，上述賬戶不能為私人賬戶。

2、如因上述賬戶信息有誤或賬戶信息變更未及時通知導致投標保證金無法退還或丟失等

可能產生的一切後果由投標人自行負責。

3、如投標人未及時收到退回款項，請與廣西機電設備招標有限公司財務部聯繫。

註：

1、此承諾書不允許裝訂入投標檔案中，應按投標人須知的規定密封標記並放入開標一覽

表及投標保證金單獨封裝的信封中。

2、未提供此承諾書而導致退保延誤的，其後果由投標人自行承擔。

保證金承諾書 篇2

陝西建工集團第十建築工程有限公司：

為承建 工程，

我公司(本人)自願向貴公司交納 保證金 元

(￥ )，由貴公司代向建設單位(或招投標代理機構) 交納。此保證金如發生建設單位(或招投標代理機構)扣款或不予退回等風險，由我公司(本人)承擔，與貴公司無關。

保證金承諾書範文 篇1

旅行社質量保證金銀行擔保承諾書

旅遊局

根據《旅行社條例》規定， 旅行社(經營許可號 )須依法繳納 萬元人民幣(金額大寫： )的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協定(編號為 )，我行作出如下承諾，保證申請人支付：

1、 申請人因違反旅遊契約約定，侵害旅遊者合法權益，經旅遊行政管理部門查證屬實，須賠償旅遊者的損失。

2、 申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅遊者預交旅遊費損失。

3、 按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠償旅遊者的損失。

4、 如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅遊行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅遊行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明檔案的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。

本擔保承諾書有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。

承諾人：

xx年x月x日

保證金承諾書範文 篇2

投標保證金承諾書

致：廣西機電設備招標有限公司

我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-1的項目投標並遞交了形式為 的投標保證金 元，在此我方承諾如下：

1、如果招標檔案投標人須知前附表規定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標，我們將按照規定在中標後一周內繳納招標代理服務費。

我方承諾，如我單位未按規定繳納招標代理服務費，貴方可從我單位提交的投標保證金 內扣除該筆款項。

2.如果招標檔案投標人須知前附表未規定由中標人支付招標代理服務費，我單位投標保 證金請按下表賬戶信息退還。

保證金承諾書 篇1

旅行社質量保證金銀行擔保承諾書

旅遊局

根據《旅行社條例》規定， 旅行社(經營許可號 )須依法繳納 萬元人民幣(金額大寫： )的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協定(編號為 )，我行作出如下承諾，保證申請人支付：

1、 申請人因違反旅遊契約約定，侵害旅遊者合法權益，經旅遊行政管理部門查證屬實，須賠償旅遊者的損失。

2、 申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅遊者預交旅遊費損失。

3、 按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠償旅遊者的損失。

4、 如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅遊行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅遊行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明檔案的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。

本擔保承諾書有效期自 年 月 日起至 年 月 日止。

承諾人：

xx年x月x日

保證金承諾書 篇2

投標保證金承諾書

致：廣西機電設備招標有限公司

我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-1的項目投標並遞交了形式為 的投標保證金 元，在此我方承諾如下：

1、如果招標檔案投標人須知前附表規定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標，我們將按照規定在中標後一周內繳納招標代理服務費。

我方承諾，如我單位未按規定繳納招標代理服務費，貴方可從我單位提交的投標保證金 內扣除該筆款項。

2.如果招標檔案投標人須知前附表未規定由中標人支付招標代理服務費，我單位投標保 證金請按下表賬戶信息退還。

保證金承諾書 篇1

投標保證金承諾書

致：廣西機電設備招標有限公司

我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-1的項目投標並遞交了形式為 的投標保證金 元，在此我方承諾如下：

1、如果招標檔案投標人須知前附表規定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標，我們將按照規定在中標後一周內繳納招標代理服務費。

我方承諾，如我單位未按規定繳納招標代理服務費，貴方可從我單位提交的投標保證金 內扣除該筆款項。

2.如果招標檔案投標人須知前附表未規定由中標人支付招標代理服務費，我單位投標保 證金請按下表賬戶信息退還。

3、如果我單位未遵守招標檔案有關投標保證金的規定，貴方可以沒收我單位投標保證金。 投標人名稱(蓋章)：

投標人授權代表(簽字)

日期： 年 月 日

說明：

1、為保障資金安全，上述賬戶不能為私人賬戶。

2、如因上述賬戶信息有誤或賬戶信息變更未及時通知導致投標保證金無法退還或丟失等

可能產生的一切後果由投標人自行負責。

3、如投標人未及時收到退回款項，請與廣西機電設備招標有限公司財務部聯繫。

註：

1、此承諾書不允許裝訂入投標檔案中，應按投標人須知的規定密封標記並放入開標一覽

表及投標保證金單獨封裝的信封中。

2、未提供此承諾書而導致退保延誤的，其後果由投標人自行承擔。

保證金承諾書 篇2

福建龍巖稀土工業園開發建設有限公司(招標人)：

福建省建審工程項目管理諮詢有限公司(招標代理單位)：根據《福建省招標投標條例》及《福建龍巖稀土工業園白泥坑涵洞二期工程施工招標檔案》(招標項目編號：(20xx)建審龍招字第005號)規定，招標人應當在發出中標通知書後的五日內，將投標保證金退還中標候選人以外的投標人。由於我單位屬招標人公布的中標候選人以外的投標人，現因資金周轉較為困難，為此，特要求將我公司提交的福建龍巖稀土工業園白泥坑涵洞二期工程的投標保證金人民幣(大寫)壹拾叄萬元(小寫：130000.00元)於開標後予以提前退還，我單位在你們退還投標保證金後依照本工程施工招標檔案規定繼續履行下列投標擔保承諾：