家具維修契約 篇1
甲方：_________________
乙方：_________________
一、總則
乙方根據甲方的需要，為甲方的家具作維護服務，並帶給相應的技術諮詢服務。為保障雙方權益，明確雙方職責，本著友好協作的精神，共同協商達成以下協定：
二、乙方服務資料及職責
在契約期內，乙方將向甲方帶給契約範圍內設備持續正常套用的維護服務。
1。契約簽訂之日起，乙方將對甲方要求，帶給即時上門維護服務，帶給工作時光的電話諮詢服務。
2。契約期內，甲方的關鍵設備出現故障，導致電腦等相關設備不能正常工作，乙方應及時派維修人員上門維修，並在接到甲方有效報修電話的4小時內到達維修地點。如有其他原因不能保證按時到達，應向甲方說明理由，並在不超過_____小時到達現場對電腦等設備進行修復。
3。家具服務範圍：及時解決甲方家具使用過程中出現的問題，家具服務範圍包括____________________________________。對於以上範圍以外的家具，乙方應儘量協助解決。
4。家具服務範圍：甲方設備由乙方負責家具的維護，如因家具導致的電腦等設備不能正常運行，乙方應配合甲方尋找相應的電腦供應商維修（家具在保修期內，有電腦供應商保修）。
5。乙方維修人員到達現場後，應儘快檢查出故障，給出相應的解決方案，提出維修推薦。
6。在維護過程中，乙方維護人員如需將甲方的'設備搬離甲方所在地，須徵得甲方同意，出具相關文字手續，並在指定時光內送還給甲方。
7。維修及維護保養工作結束時，乙方人員應出具有關維護說明（報告），或向甲方有關人員描述故障引發的原因及處理過程，以及今後在使用當中應注意的問題。
8。乙方人員在維護過程中應不接觸及不泄露甲方的商業信息、商業秘密和甲方IT安全秘密的一切書面資料、圖表或者其它形式的資料和信息，包括口頭或視覺透露的資料和信息。
三、甲方職責
1。在契約執行期內，甲方套用心配合乙方做好維修與維護保養工作，包括帶給設備的相關資料，包括設備品牌型號、規格、系統家具、設備驅動程式、設備等。
2。協定範圍內設備發生故障時，甲方應及時向乙方報告故障現象，錯誤信息等，以便乙方及時分析故障，有準備地到現場及時解決問題。
3。對於偶發性及間歇性故障，甲方應協助乙方做好故障跟蹤工作，根據乙方提出的要求及方法進行記錄。
4。甲方應為乙方服務工程師帶給必要的工作場地，在不影響甲方正常工作的前提下，帶給維護時光。
5。在維護過程當中，所需要更換的零配件費用由甲方自得負擔，不計在服務費用內（對於保修期內的零配件，由電腦供應商帶給）。
6。在服務期內甲方應對乙方服務人員的工作態度，技術水平進行監督與考核，提出意見。
四、違約職責
1。由於乙方服務潛力（技術水平、服務態度等）不能滿足甲方要求，不能及時到達現場進行維護的，出現因乙方服務潛力不足導致故障不能及時排除，嚴重影響甲方正常工作的狀況，屬於乙方單方面違約，甲方能夠提出解除本契約。
2。甲方故意隱瞞協定內維護設備的重大故障隱患，增加乙方維護工作的困難和負擔，乙方有權拒絕帶給相關服務。
3。未經乙方同意，甲方擅自要求其他服務商（出現家具問題是屬於電腦供應商維護的除外）帶給類似服務，所造成的事故，乙方不予負責和維護。屬於甲方單方面違約，乙方可要求解除本契約。
4。任何一方提前解除本契約的，如對方沒有過錯，應向對方付違約款為契約總價的_______%。
5。任何一方違約，應向無職責一方付賠償金為契約總價的_______%。
五、服務地點及設備數量
甲方公司所在地：____________________________
電腦：_______台。
其他：______________
六、契約價及結算方式
（一）契約總金額為￥_______（人民幣大寫：_____________________元正）。
（二）結算方式：
1。簽訂本契約當日甲方預付定金￥_______（人民幣大寫：_____________________正）；
2。履行契約每個月後第一個工作日甲方付乙方￥_______（人民幣大寫：_______元正）；
七、協定有效期
1。本協定有效期為壹年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2。本協定自雙方簽章之日起生效，契約期屆滿自動失效，本協定一式貳份，雙方各執一份。
甲方：_______________乙方：__________________
_________年____月____日_________年____月____日
家具維修契約 篇2
甲方：______________
乙方：______________
甲方接受乙方委託，為保證乙方家具的正常使用，對乙方的契約家具進行維修服務，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》，甲乙雙方本著平等、互利的原則雙方共同友好協商，一致同意按下列條款
第一條：______________契約概況、
1)維修項目：______________
2)項目單價：______________
3)總計數量：______________
4)承包方式：包工包料(乙方認質認價)
5)本契約工期為工作________日。
6)契約項目總價：_______________元，總金額(大寫)：_______________元整。
7)本契約簽訂生效後，乙方需向甲方支付契約總價款的30%(￥：_______________元)作為契約預付款,在甲方維修安裝完工，經雙方驗收合格，乙方支付本契約總價款餘下的70%(￥：______________________元)。
第二條：服務條款
1)根據國家有關規定,因家具破損經甲方維修部位在保修期內出現自然開裂、破損脫漆、掉色等均屬甲方保修範圍。皮家具或木家具局部補色，因氧化不同造成維修部位長時間以後產生變色，不屬於甲方保修範圍。
2)批量工程家具維修所需材質由甲方向乙方提供樣品選擇，如乙方提供材質，材質的質量問題由乙方承擔責任。
3)甲方所用的材料必須保證質量，且是符合乙方要求的材料。否則，應及時、按照乙方要求更換。
4)甲方必須按雙方約定的時間完工，如發生不可抗力因素，工期順延。超過十天則視為違約，並賠償乙方契約總價10%的違約金。如乙方原因造成甲方交貨期延遲,則由乙方提前向甲方提出協商,否則,延期超過十天,甲方按照契約總價1%每天收取保管費。
5)甲方的保修期為年，在保修期內，出現質量問題，非人為損壞由甲方無償負責維修。
6)保修期內由於乙方原因造成的損壞或不可修補，由乙方承擔責任。
第三條：違約條款
雙方任何一方違反本契約條款，或嚴重背離商業道德法律規定，應承擔相應的'違約責任。在接到利益受損一方發來的違約書面通知後____________內，另一方仍未實際履約者，利益受損一方可無條件單方解除本契約。且由違約方按契約總價賠償一切損失，並對利益受損方保留對違約方訴訟的權力。
1)本契約在履行過程中發生責任糾紛，雙方友好協商解決;若協商不成立時，可向當地人民法院提起訴訟。
2)乙方必須按約付清所以款項，否則視為乙方違約，甲方有權停止與乙方的一切合作關係。
本契約正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有同等效力，本契約自簽訂次________日起生效。如有未盡事宜由雙方協商處理。
甲方：______________公司乙方：______________
甲方代表人：_______乙方代表人：______________
電話：______________電話：______________
家具維修契約 篇3
甲方：______________公司
乙方：______________
甲方接受乙方委託，為保證乙方家具的正常使用，對乙方的契約家具進行維修服務，為保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國民法典》，甲乙雙方本著平等、互利的原則雙方共同友好協商，一致同意按下列條款
第一條：______________契約概況、
1)維修項目：______________
2)項目單價：______________
3)總計數量：______________
4)承包方式：包工包料(乙方認質認價)
5)本契約工期為工作________日。
6)契約項目總價：_______________元，總金額(大寫)：_______________元整。
7)本契約簽訂生效後，乙方需向甲方支付契約總價款的30%(￥：_______________元)作為契約預付款,在甲方維修安裝完工，經雙方驗收合格，乙方支付本契約總價款餘下的70%(￥：______________________元)。
第二條：服務條款
1)根據國家有關規定,因家具破損經甲方維修部位在保修期內出現自然開裂、破損脫漆、掉色等均屬甲方保修範圍。皮家具或木家具局部補色，因氧化不同造成維修部位長時間以後產生變色，不屬於甲方保修範圍。
2)批量工程家具維修所需材質由甲方向乙方提供樣品選擇，如乙方提供材質，材質的質量問題由乙方承擔責任。
3)甲方所用的材料必須保證質量，且是符合乙方要求的材料。否則，應及時、按照乙方要求更換。
4)甲方必須按雙方約定的時間完工，如發生不可抗力因素，工期順延。超過十天則視為違約，並賠償乙方契約總價10%的違約金。如乙方原因造成甲方交貨期延遲,則由乙方提前向甲方提出協商,否則,延期超過十天,甲方按照契約總價1%每天收取保管費。
5)甲方的保修期為年，在保修期內，出現質量問題，非人為損壞由甲方無償負責維修。
6)保修期內由於乙方原因造成的損壞或不可修補，由乙方承擔責任。
第三條：違約條款
雙方任何一方違反本契約條款，或嚴重背離商業道德法律規定，應承擔相應的違約責任。在接到利益受損一方發來的違約書面通知後____________內，另一方仍未實際履約者，利益受損一方可無條件單方解除本契約。且由違約方按契約總價賠償一切損失，並對利益受損方保留對違約方訴訟的權力。
1)本契約在履行過程中發生責任糾紛，雙方友好協商解決;若協商不成立時，可向當地人民法院提起訴訟。
2)乙方必須按約付清所以款項，否則視為乙方違約，甲方有權停止與乙方的一切合作關係。
本契約正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有同等效力，本契約自簽訂次________日起生效。如有未盡事宜由雙方協商處理。
甲方：______________公司乙方：______________
甲方代表人：_______乙方代表人：______________
電話：______________電話：______________
家具維修契約 篇4
甲方：_________________
乙方：_________________
簽定本約如下：
一、甲方使用乙方所提供之家具維護費用收取標準如下：
（一）收取標準，由甲方支付原購買百分之____為乙方一年維護費用。但耗材及零件費依定價____折收費如附屬檔案。
（二）維護標的.：____________
（三）付款方式：____天期票。（契約簽定日起）
維護費用：人民幣____萬____千____元整（不含____%營業稅）每半年付款一次人民幣____萬____千____元整（不含5%營業稅）。
二、其維護標準訂定如下：
（一）服務方式：
（1）乙方於甲方所訂購之產品（維護標的所指定之產品）提供現場維護服務。每____個月現場保養一次。
（2）乙方除定期保養外，不定期叫修，甲方除第五項所述狀況，僅收零件費用，
（3）維護標的故障方式，
（a）非緊急狀況，可依當時狀況需求。可用貨運寄至乙方處理或通知乙方取回
（b）緊急叫修及一般方式如（二）
（二）叫修時段：
周____至周________：____-____：____（上述時段不含各例假日、農曆年假）
乙方於正常時段接到甲方故障叫修後，應於十六工作小時（即三個工作日內到達取回處理，不含當日）叫修以電話或傳真機記錄為憑。
（三）即時叫修：（非假日，上述時段）____-____小時費用另計
（四）服務項目：
（1）故障檢修：故障檢修包括測試及修護故障產品，故障檢修進行中，如維護約期屆滿或超過約定服務時間 時，乙方仍有義務繼續完成該次檢修，不向甲方另行收取工資費，但零件及耗材另計。
（2）維護狀況：機器操作部份由甲方人載入程式，進行流程之測試後，始算完全修護。
（3）維護記錄：乙方對所維護之產品應每一單位或每一台設一產品服務維護單，其內容包括產品編號、裝置日期、叫修聯絡電話、聯絡人、維護或保養日期、時間、叫修及修護日期、故障摘要、到場維修人員簽字欄、甲方對維修簽認人員欄，以供記錄每一台機器之全部維修事件，本單影印本並作為乙方向甲方申領維護費用之附屬檔案。
（五）服務條件：
對下列各項所導致之損壞，乙方雖無義務依本約提供維護服務，但在甲方要求乙方協助修護，乙方得酌收維護費用及零件材枓費，並於該損壞原因消失排除或發生後，應甲方之要求，乙方不得拒絕提供維護，可依訂定之標準費率，酌收零件材料費。
（1）非條碼機本身因素，導致機器不能正常使用。
（2）不依產品之使用手冊規定或說明操作。
（3）天然災害，如地震、洪水等。
（4）罷工、暴動、戰爭 、化生放災難、火災或其他人為意外事故。
（5）經非乙方人員所為或同意自行將硬體做修理、維護、調整、修改等。
（6）使用乙方所提供之耗材，則熱感頭得享叄個月之保固。
（六）除外約定： 維護服務包括下列事項：
（1）rf功能之測試。
（2）內部清潔保養
（3）機器本體維護
（七）維護之延續及終止
（1）本約有效事件為一年，自雙方簽約之日起算起，期間屆滿後得經雙方換文同意後，繼續順延，惟每次仍以一年為限。
（2）中途終止契約時，甲方須提前三個月通知乙，但乙方不得片面終止契約。
（3）契約有效時間，因可歸責於乙方事由，致無法履行協定之維護義務時，乙方得一個月前以面通知中斷維護和約，並於中斷日起至終止日止之全部維護餘額。
（八）如有以上未舉例之項目，由甲乙雙方協定後再另行補充
（九）管轄合意：甲乙雙方同意基於本契約所產生之爭議，以上海市地方法院為第一審管轄法院。
備註：維修標的分為1，2級和3，4級，1，2級為外蓋，按鍵，l。c。d，天線，備份電池…可自行拆換部份為乙方自行處理部份，乙方僅收零件費用3、4級為主機板，無線電維修校正則需送修原廠，費用以原廠報價加上來回運費及關稅為基準a/p維修為3，4級。
甲方：_______________乙方：__________________
_________年____月____日_________年____月____日
家具維修契約 篇5
甲方(定作人)：_________________
乙方(承攬人)：_________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協定：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(註：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(註：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人於_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的_____日內答覆。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批准後，僱傭第三方執行承攬人在本協定中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協定的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存複製品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本契約執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受僱第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的後果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，並滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，並可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除契約。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同後進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同後更換與原部件套用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高於設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或僱傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工後，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，並向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束並經驗收合格後_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復後，對於該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修範圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或僱傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 契約的變更
本契約履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本契約的，要求變更一方應及時書面通知對方，徵得對方同意後，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協定，該協定將成為契約不可分割的部分。未經雙方簽署書面檔案，任何一方無權變更本契約，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 契約的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協定。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本契約的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，並免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 契約的轉讓
除契約中另有規定外或經雙方協商同意外，本契約所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經徵得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署並有能力履行本契約。
2.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署並有能力履行本契約。
2.在簽署本契約時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本契約產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本契約需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的檔案往來及與本契約有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本契約受中華人民共和國法律管轄並按其進行解釋。
2.本契約在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本契約任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本契約下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應儘可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，並在該不可抗力事件發生後_____日內向另一方提供關於此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及契約不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本契約的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本契約。不可抗力事件或其影響終止或消除後，雙方須立即恢復履行各自在本契約項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使契約任何一方喪失繼續履行契約的能力，則雙方可協商解除契約或暫時延遲契約的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行後發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本契約所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，並於本契約簽訂日之後出現的，使該方對本契約全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限於自然災害如水災、火災、旱災、颱風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 契約的解釋
本契約未盡事宜或條款內容不明確，契約雙方當事人可以根據本契約的原則、契約的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本契約作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本契約相牴觸。
第二十九條 補充與附屬檔案
本契約未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充契約。本契約的附屬檔案和補充契約均為本契約不可分割的組成部分，與本契約具有同等的'法律效力。
第三十條 契約的效力
本契約自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或契約專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本契約正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委託代理人(簽字)：________ 委託代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
家具維修契約 篇6
甲方：(發包方)
乙方：(承包方)
本著互相信任的原則，就甲方的家具維修/工程達成以下協定。
第一條 工程概況
1:維修/工程的內容及要求:
2.維修施工地點：_____________________________________________
3.維修服務：
4.工期：起始日期_________年_______月_______日至終止日期:________年_______月_______日
5.本項工程預計費用約 元人民幣。(結算以實際消費費用為準)
甲方：
乙方：
家具維修契約 篇7
甲方：_________________
乙方：_________________
經雙方洽談，根據《中華人民共和國契約法》有關規定，特簽訂以下契約：
一、契約內容：
1、辦公桌台：規格____________________CM，附櫃：__________CM，用_________製作。
2、書櫃：規格____________________（CM）。_________為主材製作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板製作。
二、數量、單價及金額：
製作辦公桌椅共_________套，桌台為_________元/套（含附櫃），椅子為_________元/張，_________個_________書櫃，為_________元/個。總金額：_________元。（備註按已有的規格、款式、尺寸、質量現場量取後製作）。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求：
甲方按乙方要求製作樣板，樣板須經乙方認可並封板，甲方按樣板生產、交貨，如有製作問題由甲方負責修改。（註：用料、材質、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產，而導致教職工無法使用由甲方負責更換，並承擔相應的經濟責任。）
四、加工、售後服務方式：
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照契約規定選用原材料，並接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應免費修理（包括材料費和工時費）。
在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內，發生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格後付總貨款的__________%，扣留__________%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
（1）甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
（2）甲方如中途廢止契約，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
（3）甲方未按契約規定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
（4）甲方未按契約規定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合契約規定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
（5）甲方逾期交付標的物，應當按照契約規定，向乙方償付違約金；契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
（6）甲方實行代運或送貨的標的物，錯發到達地點或接收單位（人），除按契約規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任：
（1）乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
（2）乙方中途廢止契約，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
（3）乙方如無故超過契約規定期限付款，每推遲一天按契約總額的1%向乙方償付違約金。
（4）超過契約規定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給乙方；變賣標的物所得少於報酬、保管、保養費時，乙方還應補償不足部分；如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
（5）無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
（6）變更交付標的物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
甲、乙雙方必須嚴格認真地履行契約，如由於人力不可抗拒的原因而造成不能履行契約，經雙方協商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。
契約雙方在契約履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本契約如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，協商不成按契約法有關規定執行。
本契約一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方：_______________乙方：__________________
_________年____月____日_________年____月____日