鋼結構加工契約範本 篇1
甲方：
乙方：
甲方將鋼結構工程委託乙方加工製作為保質按期順利完成，經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：鋼結構車間
二、加工形式：包工包料
三、加工範圍：鋼柱、鋼樑、天車梁、C鋼。所有構件刷灰防鏽漆一遍。(以圖紙為依據)
四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細數據見報價單。
五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方製圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規範在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。
六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。
七、加工期限：
八、結算方式：工 程 預付款為 元 整(小寫 元)，作為定金用於開工費用，餘款 元整(小寫 元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。
九、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份。
十、雙方糾紛：如雙方發生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協商解決。
甲方(公章) 乙方(公章)
甲方簽字：
年月日：
鋼結構加工契約範本 篇2
供方(全稱)：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方(全稱)：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據《中華人民共和國契約法》規定，經雙方協商，簽訂本契約，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：八、其他：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時，經雙方協商由契約鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本契約自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協定方可有效，並報雙方業務主管部門備案。
十一、本契約在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國契約法》有關規定，向契約仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本契約正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本契約有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工契約 ·鋼筋加工契約 ·加工貿易契約 ·進料加工契約
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
鋼結構加工契約範本 篇3
委託方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結構構件加工製作事宜協商一致，訂立本契約。
第二條：工程概況
1. 工程名稱： 。
2. 工程地點： 。
3. 委 托 方： 。
4. 預估構件重量： 。
5. 工程內容：
第三條：契約範圍及簽定契約依據
1. 甲方認可的施工圖紙。
2. 甲方認可的設計變更，補充聯繫單，圖紙會審紀要。
第四條：生產(加工)工作內容
1. 主鋼構： 。
2. 主鋼構除銹處理方式： 拋丸除銹 。
3. 防鏽底漆塗裝要求： 。
4. 乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。
第五條：甲方的權利和義務
1. 甲方於 年 月 日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙 套。
2. 按契約規定的時間、數量、付款方式支付加工費、材料費。
3. 甲方代表有權監督加工的進度和質量。
第六條：乙方的權利和義務
1. 按時提交加工產品，並經甲方在車間驗收合格後方可出廠。
2. 按國家現行鋼結構施工驗收規範GB50205-20xx及設計圖紙要求進行生產。
第七條：加工費及付款方式、時間
1. 本生產人工費單價為： 元/噸 。
2. 材料費單價：本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
3. 工程款支付：預付材料款70%計 元(大寫： 元整 )。
4. 提構件時付清本批鋼構件30%的餘款。
5. 重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6. 如圖紙變更或委託方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。
第八條：生產(加工)期限
1. 開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳後第二天起計算工期。
2. 工期： 天。
3. 工廠存放期：構件完工之日起免費在廠記憶體放7天，超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。
4. 遇到下列情況之一時，生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定：
1)由於不可抗力或無法防止的外因影響時;
2)由於甲方的原因影響生產(加工)進度時。
第九條：違約責任
1. 由於產品質量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產品。
2. 由於委託方提供的圖紙不十分正規，在承包方開始生產後仍在修改設計，由此造成的損失委託方應給予承包方相應的經濟補償，並工期順延。
第十條：其它
1. 產品經甲方驗收合格出廠後，由於運輸或其它非乙方原因而影響了質量，乙方不再承擔責任。
2. 根據本契約的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發生業務關係，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。
第十一條：附則
1. 與本契約有關的其它問題，均按《中華人民共和國契約法》的規定執行，未盡事宜，雙方協商解決。
2. 本契約一式四份，甲方各執二份。
3. 雙方代表簽章後，契約生效。
委託方： 承包方：
承辦人： 承辦人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
鋼結構加工契約範本 篇4
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長。
委託代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委託代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經理。
委託代理人____，男，______________________________公司經理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工契約糾紛一案，本院受理後，依法由代理審判員______獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委託代理人王鋒、舒暢、被告的委託代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結構委託加工契約，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工製作。契約訂立後，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料後卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發現少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費由被告承擔。
被告辯稱，原告所述與事實不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經為原告加工材料______余噸，現被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結構委託加工契約，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工製作，原告於年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發貨，______月______日前所有構件發完。契約訂立後，原告於年______月______日至______月______日陸續將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現被告處只存有已進行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工契約、出庫單、出入庫清點單、雙方當事人陳述等證據在案佐證。
本院認為：原、被告雙方訂立的加工契約，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規的強制性規定，合法有效，雙方應當恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權。因被告已經履行部分加工義務，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，於法無據，本院不予支持。依據《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。
案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負擔(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交抗訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，交納抗訴案件受理費，抗訴於______市第二中級人民法院。如在抗訴期滿後七日內未交納抗訴費的，按自動撤回抗訴處理。
代理審判員______
______年______月______日
書記員______
鋼結構加工契約範本 篇5
發包人(甲方)
承包人(乙方)：
依據《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定，結合工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就發包人鋼結構消防樓梯工程(以下簡稱“工程”)的有關事宜，達成協儀：
第一條 工程概況
1.1 工程地址：
1.2 工程項目名稱：
1.3 工程內容及做法(詳見附表1：甲方設計圖紙)。
1.4 工程承包方式：雙方商定採取包工、包料方式。
1.5 工程期限 個工作日，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日 甲方更改圖紙、有關部門規定等客觀原因不能施工時，工期順延。
1.6 契約預算價款：本契約工程預算造價(詳見附表1：工程預算書)為(大寫)：人民幣 元(￥： 元 )，工程竣工驗收合格後，結算款以預算書單價為基礎，按實際發生工程量為準結算。若契約價打折時結算價同比例打折，但增項款不打 折，據實結算。
第二條 工程管理
2.1 甲方指派 為駐工地代表，負責契約履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜 。
2.2 乙方指派 為駐工地代表，負責契約履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
第三條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙採取甲方自行設計並提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份式。
第四條 雙方責任約定
4.1契約簽訂後，契約任何一方提出解除契約或無論任何原因造成契約無法履行的，應及時通知另一方，經協商同意後，可辦理終止或延期履行契約手續，違約方應向守約方支付工程總價10%違約金，若造成損失的違約方應予以賠償 。
4.2因甲方原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延，影響工期時甲方要簽字確認誤工日，方可繼續施工。
4.2.1不能按期供水、電;
4.2.2不能保證工人每天工作9小時(含加班);
4.2.3不能按期提供自購材料、設備;
4.2.4不能按期付工程款;
4.2.5因甲方變更設計圖紙、變更設計材料、人工誤工浪費。
4.3 因甲方終止執行契約，而總報價工程量未過半，乙方擁有收取工程總價10%的設計費的權利，或按實用面積每平方米30元的設計費收取。
4.4契約簽訂後，若甲方提出減項且減項工程額達到總工程額5%時，須向乙方支付減項總額8%變更費;若甲方提出契約上由乙方購買的材料變為甲方購買，則甲方向乙方支付該部份材料費用(預算書為準)的10%變更費，若甲方減項所用材料乙方已定購或運至現場，甲方需另支付材料來回運費、損耗及退貨費用，若甲方要求減項的項目已施工，甲方需支付乙方該項目的人工費、材料費、管理費及拆除費。所有減少項目或材料之費用均以預算書費用為準再乘以契約價折扣比例來計算。
4.5由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，由乙方負責修理直至約定標準，所需修理費用乙方承擔，工期不予以順延。
4.6對竣工後月內發現並證實屬於乙方責任的質量問題，乙方免費維修。
4.7由於乙方施工中違反操作常規造成的人員傷害，責任乙方自負。
4.8施工中由於乙方的過錯造成甲方的物品損失、損壞，乙方負責賠償或修復，但甲方物品進場時必須由乙方監理簽收驗證。
4.9由於乙方違反物業管理規定所造成的罰款和賠償費用，由乙方負責，在工程結算中扣除。
4.10隱蔽工程在隱蔽前，由乙方通知甲方到場驗收，甲方若兩天內不驗收，乙方可自檢後隱蔽並如實填寫記錄，甲方應予以認可。
4.11工程竣工後，乙方應書面或電話口頭(當甲方不在裝修地域時)通知甲方驗收，甲方簽收驗收通知回執，並在得知通知後六天內驗收，並辦理驗收、移交手續。如甲方在約定時間內未能驗收應及時通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。若另定日期，甲方應承認竣工日期，並承擔乙方看管費用及相應費用。
4.12本契約履行完畢後自動終止。
第五條 違約責任
5.1由於甲方原因導致工程延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天，甲方支付乙方500元，甲方如不按契約約定支付工程款，每延期一天按應付款額的0.5%支付滯納金。
5.2由於乙方原因，逾期竣工，每延期一天乙方支付甲方500元違約金。因甲方原因爭議引起的停工日期除外。
5.3未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自使用，造成損失甲方負責，並視為甲方已實際驗收合格。
5.4因乙方原因，契約無法繼續履行時，應通知對方辦理契約終止協定，並由責任方賠償對方由此所造成的經濟損失。
第六條 材料的提供
6.1本工程所需按預算書規定應由甲方自購的施工材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，分別在各項工程施工之日前第三天內甲方負責採購到場，若有質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任甲方承擔;甲方供應的材料，經乙方驗收後由乙方負責保管，乙方保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
6.2凡由乙方採購的材料、設備，承包人應在材料運到施工現場後通知發包人，並接受發包人檢驗，如不符合質量要求或有規格差異禁止使用，若已使用造成的損失由乙方負責。若有疑議，發包人及時書面提出，讓承包人簽字並解決，
第七條 工程款支付方式
7.1 契約生效後，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款
7.2工程款付款雙方協商約定
7.3雙方款項往來均應出具收據，甲方應予以保存，竣工結算後乙方收回收據並應開具稅務統一發票交甲方。
7.4 工程若有甲乙雙方協商同意的增項，則應在下次付款時一併付清，否則乙方有權停工待款，損失甲方自負。
第八條 裝飾工程預算書、施工圖經雙方協商達成一致的具體問題之協定，作為契約附屬檔案與契約具有同等效力。
第九條 本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力，希雙方誠心遵守。
第十條 本契約經雙方簽字後生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利的原則協商解決。
發包人(甲方)簽名： 承包人(乙方)簽名：
法人代表： 法人代表：
委託代理人： 委託代理人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月日
鋼結構加工契約範本 篇6
甲 方：
乙 方：
依據中華人民共和國《契約法》、《建築法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，經甲乙雙方協商一致，訂立本契約。
第一條、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程造價：
第二條、分包內容
乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構製作，岩棉板安裝、水泥板安裝、外牆噴塗及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。
上述工作範圍包括材料供應、運輸、下料、製作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建築物成品保護。製作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。
第三條、施工工期
總工期為。開工日期為，預定截止工期日期 。
第四條、付款方式
1、雙方簽訂契約後三日內，甲方支付乙方預付款 元，元整)。
2、甲方支付乙方二次費付款元，(大寫： 元整)。
3、甲方支付乙方三次費付款元，(大寫： 元整)。
4、餘款在工程完工後，甲乙雙方共同進行驗收後，留壹萬元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。
第五條、雙方責任
甲方責任
1、依照本契約及時支付工程款和進行結算。
2、協調本工程施工過程中與物業等方面產生的情況。
3、提供現場臨時用水、用電接入點。
4、提供的圖紙要符合安全結構。
乙方責任
1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的結構質量負責，並按照設計和規範要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，並承擔相應費用，並做好自檢工作。
2、必須嚴格按甲方要求施工。因製作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。
3、嚴格遵守施工安全操作規程、勞動保護、治安管理條例，小區物業管理等規定，做到安全、文明施工。不影響小區其他業主的正常工作、生活，並對施工的可靠性、安全性負責。
4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。
5、工程竣工驗收後，清理現場(包括生產，生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現場。
6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時免費保修。
7、乙方施工應採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方造成安全施工的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。
第六條、附則
如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協商，協商不成可向地方法院提起訴訟。
本契約未盡事宜，雙方協商並以書面形式簽字，作為本契約的附本。本契約在雙方簽字後生效。
本契約一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方： 乙方：
電話： 電話：
年 月 日 年
鋼結構加工契約範本 篇7
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
根據有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的____________施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍______漆(____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委託加工數量為《______________》型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。契約生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)
三、承包方式和造價：
《____________》型廣告塔座，單價每座0000.00元(大寫：__________)合計人民幣________元，大寫：________元整;
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：契約簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：________元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：__________元整);之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價________元(大寫：__________元整)的____%;合計人民幣____元(大寫：____元整)座廣告塔總計________元(大寫：__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣________元(大寫：________元整)，滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。
六、雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人____元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本契約及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按契約約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此契約終止。
(二)乙方責任
1、乙方負責按質按量完成契約所約定的項目內容，並確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為/㎡(抗風設計值為級)廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由於乙方原因，未能在契約規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方法務部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如颳風下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附屬檔案：
《____鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
(蓋章)(蓋章)
年月日年月日
鋼結構加工契約範本 篇8
甲方：(發包方)
乙方： (承包方)
甲方將 鋼結構 工程鋼架製造工程交於乙方加工製造，根據契約法規定，雙方達成一致協定如下(按甲方提供圖紙)
1、型鋼總重約：T，每噸價格為：元，合計為 )
2、變截面總約：T，每噸價格為：元，合計為 )
3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計為(大寫： )
4、總價金額為：)
5、付款方式：鋼樑加工完成付總金額的 ，構件離廠前全部結清。
6、鋼板用料：H型鋼為產，重量按理論重量計算。鋼板料為板，濟鋼或安鋼產，並備有材質證書。
7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發生變更，須提前通知乙方並提供變更書面檔案，根據工程量追加費用。
8、H型鋼樑噴漆均為：
9、工期為：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。
10、構件有合格證，材料證明書。
以上H鋼結構用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。
在契約簽訂的時間內保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責任按《中華人民共和國契約法》規定執行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現錯誤乙方負責。 本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字簽字蓋章後生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日