建設工程鋼結構加工契約 篇1
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》的有關細則規定,結合廣告產品具體情況,經雙方協商一致,本著自願、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱:型廣告塔座
2、工程地點:
二、工程內容:
1、依據甲乙雙方確認的施工,鋼結構加工包括結構表面刷兩遍漆(色),工程做法及選材標準詳見施工圖。
委託加工數量為型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝.。
面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。
契約生效後,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)。
三、承包方式和造價:
型廣告塔座,單價每座0000.00元(大寫:)。
合計人民幣元,大寫:元整;
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工.。
四、工程價款支付、結算方式:
付款方式:契約簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的%,計人民幣元(大寫:元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的%,計人民幣元(大寫:元整);之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢,甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價元(大寫:元整)的%;合計人民幣元(大寫:元整)座廣告塔總計元(大寫:元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣元(大寫:元整),滿一年後七天內,甲方負責與乙方結清餘款。
五、工程期限為天,其中加工配件天,運輸天,安裝天。
六、雙方責任
·廣告製作契約·小區廣告契約·電梯廣告租賃契約·廣告刊登契約
(一)甲方責任
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批准手續不全,施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時,甲方負責協調至正常施工止。
協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每天每人元計,工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現場20米以內,由乙方負責其電費。
甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用,由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表,對工程進度、工程質量進行監督,辦理工程驗收手續,解決應由甲方解決的問題,以及其它事宜。
5、甲方應按本契約及時拔付工程款項。
如工程款不能及時到位,工期相應順延。
造成停工待料或窩工情況,甲方負責其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算,負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按契約約定期限支付餘款,甲、乙雙方經協商無效情況下,乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣,同時此契約終止。
(二)乙方責任
1、乙方負責按質按量完成契約所約定的項目內容,並確保廣告塔(牌)結構安全性。
廣告牌設計基本風壓為/2(抗風設計值為級)。
廣告塔質保期為年,保修期為年,在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞,經檢驗屬於配件質量或設計問題,由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題,一切責任由乙方承擔;在施工過程中,乙方要認真做好施工安全工作,對施工中出現的人員傷亡事故,由乙方負責;在廣告牌使用過程中,如確係乙方責任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由於乙方原因,未能在契約規定的時間內完工,每逾期一日按工程總造價的%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定,服從管理,遵紀守法,如有違法違紀行為,甲方有權按照有關規定實施處罰,情節嚴重的移交地方法務部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。
如遇到無法抗拒自然災害(如颳風下雨、雪等)或停電原因,工期順延。
5、工程質量驗收:以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。
工程質量達不到驗收標準,甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為
);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程,故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意,乙方不得轉包工程,否則,甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內,乙方首年對廣告塔維護、保養一次,費用由乙方承擔。
以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內,乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求,甲方有權扣除保證金,直至保修質量合格。
七、違約責任:如果甲乙雙方發生糾紛,由雙方協商解決;協商不成時,由該工程所在地人民法院裁決。
八、附屬檔案:
《鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
附則:
(一)契約未盡事宜,由雙方協商解決,補充協定,作為契約附屬檔案共同遵守。
(二)本契約一式兩份,具有同守效力,甲、乙雙方各持一份。
(三)經甲方確認後的設計圖紙為本契約的有效檔案。
如圖紙內容變更,附變更備忘錄。
(四)本契約附廣告塔驗收標準,該標準依據中國工程建設標準化協會標準《戶外廣告設施鋼結構技術規程》
148:20、省工程建設標準。
驗收手續一式兩份,甲乙雙方各持一份。
(五)本契約從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
(蓋章)(蓋章)
年月日年月日
大型廣告製作契約
建設工程鋼結構加工契約 篇2
原告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,董事長。
委託代理人____,男,______________________________有限公司職員,住該單位。
委託代理人____,男,______________________________有限公司職員,住該單位。
被告______________________________有限公司,住所地______________________________。
法定代表人____,總經理。
委託代理人____,男,______________________________公司經理,住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工契約糾紛一案,本院受理後,依法由代理審判員______獨任審判,公開開庭進行了審理,本案原告的委託代理人王鋒、舒暢、被告的委託代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告訴稱,年______月______日,原告與被告訂立鋼結構委託加工契約,約定原告向被告提供材料,由被告進行加工製作。契約訂立後,原告將需要加工的鋼板運至被告處,被告收到原告運送的材料後卻通知原告無法完成加工,讓原告運回材料,原告運回材料時發現少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸,賠償損失______元,訴訟費由被告承擔。
被告辯稱,原告所述與事實不符,年______月______日原告才將全部材料送到被告公司,______月______日原告通知我們不讓繼續加工,______月______日原告拉走材料,被告不存在違約,是原告違約,被告已經為原告加工材料______余噸,現被告只欠原告約______噸材料,因原告未支付被告加工費,故被告未將材料歸還原告,被告不同意原告的訴訟請求。
經審理查明:年______月______日,原告與被告訂立鋼結構委託加工契約,約定原告向被告提供材料,由被告進行加工製作,原告於年______月______日向被告提供圖紙,材料提供到被告工廠,年______月______日開始發貨,______月______日前所有構件發完。契約訂立後,原告於年______月______日至______月______日陸續將鋼材運至被告工廠,被告對部分鋼材進行了加工,年______月______日,原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材),原告未給付被告加工費。本案在審理過程中,原告表示未運回的鋼材為______噸,被告表示加工鋼材存在一定損耗,現被告處只存有已進行加工的______噸鋼材,因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工契約、出庫單、出入庫清點單、雙方當事人陳述等證據在案佐證。
本院認為:原、被告雙方訂立的加工契約,系雙方真實意思表示,不違反法律、法規的強制性規定,合法有效,雙方應當恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人對完成的工作成果享有留置權。因被告已經履行部分加工義務,而原告未給付被告加工費,故被告對完成的加工材料享有留置權,原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求,於法無據,本院不予支持。依據《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規定,判決如下:
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。
案件受理費______元,由原告______________________________有限公司負擔(已交納)。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內,向本院遞交抗訴狀,並按對方當事人的人數提出副本,交納抗訴案件受理費,抗訴於______市第二中級人民法院。如在抗訴期滿後七日內未交納抗訴費的,按自動撤回抗訴處理。
代理審判員______
______年______月______日
書記員______
建設工程鋼結構加工契約 篇3
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據有關細則規定,結合廣告產品具體情況,經雙方協商一致,本著自願、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱:
2、工程地點:
二、工程內容:
1、依據甲乙雙方確認的____________施工,鋼結構加工包括結構表面刷兩遍______漆(____色),工程做法及選材標準詳見施工圖。委託加工數量為《______________》型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。契約生效後,由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)
三、承包方式和造價:
《____________》型廣告塔座,單價每座0000.00元(大寫:__________)合計人民幣________元,大寫:________元整;
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。。
四、工程價款支付、結算方式:
付款方式:契約簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的______%,計人民幣________元(大寫:________元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的______%,計人民幣________元(大寫:__________元整);之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢,甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價________元(大寫:__________元整)的____%;合計人民幣____元(大寫:____元整)座廣告塔總計________元(大寫:__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣________元(大寫:________元整),滿一年後七天內,甲方負責與乙方結清餘款。
五、工程期限為天,其中加工配件天,運輸天,安裝天。
六、雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批,如因甲方批准手續不全,施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時,甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助,誤工補助按每天每人____元計,工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源,電源通至施工現場20米以內,由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用,由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管,如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表,對工程進度、工程質量進行監督,辦理工程驗收手續,解決應由甲方解決的問題,以及其它事宜。
5、甲方應按本契約及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位,工期相應順延。造成停工待料或窩工情況,甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算,負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按契約約定期限支付餘款,甲、乙雙方經協商無效情況下,乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣,同時此契約終止。
(二)乙方責任
1、乙方負責按質按量完成契約所約定的項目內容,並確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為/㎡(抗風設計值為級)廣告塔質保期為年,保修期為年,在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞,經檢驗屬於配件質量或設計問題,由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題,一切責任由乙方承擔;在施工過程中,乙方要認真做好施工安全工作,對施工中出現的人員傷亡事故,由乙方負責;在廣告牌使用過程中,如確係乙方責任造成廣告塔損壞,由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由於乙方原因,未能在契約規定的時間內完工,每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定,服從管理,遵紀守法,如有違法違紀行為,甲方有權按照有關規定實施處罰,情節嚴重的移交地方法務部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如颳風下雨、雪等)或停電原因,工期順延。
5、工程質量驗收:以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準,甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工,書面通知甲方進行驗收,甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程,故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意,乙方不得轉包工程,否則,甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內,乙方首年對廣告塔維護、保養一次,費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內,乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求,甲方有權扣除保證金,直至保修質量合格。
七、違約責任:如果甲乙雙方發生糾紛,由雙方協商解決;協商不成時,由該工程所在地人民法院裁決。
八、附屬檔案:
《____鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
(蓋章)(蓋章)
年月日年月日