鋼結構加工契約書 篇1
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
根據有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、項目名稱和地點
1、項目名稱：
2、工程地點：
二、工程內容：
1、依據甲乙雙方確認的____________施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍______漆(____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委託加工數量為《______________》型廣告塔座。
2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。契約生效後，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)
三、承包方式和造價：
《____________》型廣告塔座，單價每座0000.00元(大寫：__________)合計人民幣________元，大寫：________元整;
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。。
四、工程價款支付、結算方式：
付款方式：契約簽訂後甲方支付給乙方工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：________元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：__________元整);之後每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價________元(大寫：__________元整)的____%;合計人民幣____元(大寫：____元整)座廣告塔總計________元(大寫：__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣________元(大寫：________元整)，滿一年後七天內，甲方負責與乙方結清餘款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。
六、雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人____元計，工期相應順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。
4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應按本契約及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按契約約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此契約終止。
(二)乙方責任
1、乙方負責按質按量完成契約所約定的項目內容，並確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為/㎡(抗風設計值為級)廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬於配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。
2、由於乙方原因，未能在契約規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方法務部門追究其法律責任。
4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如颳風下雨、雪等)或停電原因，工期順延。
5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規範和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工後驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。
7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以後的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。
8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。
七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附屬檔案：
《____鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》
甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：
(蓋章)(蓋章)
年月日年月日
鋼結構加工契約書 篇2
甲 方：
乙 方：
依據中華人民共和國《契約法》、《建築法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規，經甲乙雙方協商一致，訂立本契約。
第一條、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程造價：
第二條、分包內容
乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構製作，岩棉板安裝、水泥板安裝、外牆噴塗及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。
上述工作範圍包括材料供應、運輸、下料、製作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建築物成品保護。製作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。
第三條、施工工期
總工期為。開工日期為，預定截止工期日期 。
第四條、付款方式
1、雙方簽訂契約後三日內，甲方支付乙方預付款 元，元整)。
2、甲方支付乙方二次費付款元，(大寫： 元整)。
3、甲方支付乙方三次費付款元，(大寫： 元整)。
4、餘款在工程完工後，甲乙雙方共同進行驗收後，留壹萬元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。
第五條、雙方責任
甲方責任
1、依照本契約及時支付工程款和進行結算。
2、協調本工程施工過程中與物業等方面產生的情況。
3、提供現場臨時用水、用電接入點。
4、提供的圖紙要符合安全結構。
乙方責任
1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的結構質量負責，並按照設計和規範要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告，並承擔相應費用，並做好自檢工作。
2、必須嚴格按甲方要求施工。因製作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。
3、嚴格遵守施工安全操作規程、勞動保護、治安管理條例，小區物業管理等規定，做到安全、文明施工。不影響小區其他業主的正常工作、生活，並對施工的可靠性、安全性負責。
4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。
5、工程竣工驗收後，清理現場(包括生產，生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現場。
6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時免費保修。
7、乙方施工應採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方造成安全施工的責任和因此發生的費用由乙方承擔。
8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。
第六條、附則
如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協商，協商不成可向地方法院提起訴訟。
本契約未盡事宜，雙方協商並以書面形式簽字，作為本契約的附本。本契約在雙方簽字後生效。
本契約一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方： 乙方：
電話： 電話：
年 月 日 年
鋼結構加工契約書 篇3
供方(全稱)：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方(全稱)：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據《中華人民共和國契約法》規定，經雙方協商，簽訂本契約，以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結算時間及方法：八、其他：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經濟責任：
九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行契約時，經雙方協商由契約鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。
十、本契約自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協定方可有效，並報雙方業務主管部門備案。
十一、本契約在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國契約法》有關規定，向契約仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
十二、本契約正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。
十三、本契約有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工契約 ·鋼筋加工契約 ·加工貿易契約 ·進料加工契約
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
鋼結構加工契約書 篇4
委託方：____________(簡稱甲方)
加工方：____________(簡稱乙方)
依據《中華人民共和國民法典》的有關規定，甲乙雙方就甲方委託乙方進行鋼結構加工製作事宜，經友好協商，達成一致並訂立本契約，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本契約所涉之加工內容為甲方提供的_______________工程的施工圖紙中的鋼結構的加工製作。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款之日起開始計算工期。
四、運輸方式：需方自提，運費自負。
五、結算、付款及付款方式
1、本契約簽訂後_______________萬元為定金，_________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款後開始組織生產。如本契約簽訂後__________天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本契約自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、製作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額。甲方最後一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款並確認後，安排發貨。
3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在________小時內到現場處理問題。
六、雙方責任甲方責任
1、甲方應於契約簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本契約規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本契約所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前_____天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照契約約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出後______小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5._________________為甲方最後提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最後提貨期限屆滿後______天內付清全部貨款。
乙方責任
1、乙方承擔本契約範圍內鋼結構構件的材料採購和加工製作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，並做好自檢工作，確保質量、進度。加工完後，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的綑紮、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所採購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式____份。
4、______________-開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計畫，___________________前將全部鋼構件供完。
七、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格後，由於運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，並在_______小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品後如發現存在質量問題，應立即停止使用，並在_______小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議後派員到現場查驗並與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物後______個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由於產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
八、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最後提貨期限屆滿之次日起提供______天的免費保管期限。免費保管期滿後甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天_______元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為______天，超過_______天時，乙方有權向甲方索取違約金_____________元。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本契約生效後履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本契約。
九、保密責任
任何一方在簽訂及履行本契約的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。
十、其他約定
1、本契約所涉之法定代表人、經辦人對本契約項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本契約未盡事宜，由雙方協商解決並簽訂補充協定，補充協定與本契約具有同等法律效力。
3、雙方就本契約發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本契約經雙方簽字蓋章並在乙方收到甲方定金後生效，至構件交付完畢貨款付清後自然終止。
5、本契約一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。
甲方(簽章)：______________
時間：_______________________
乙方(簽章)：______________
時間：_______________________
鋼結構加工契約書 篇5
原告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，董事長。
委託代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
委託代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。
被告______________________________有限公司，住所地______________________________。
法定代表人____，總經理。
委託代理人____，男，______________________________公司經理，住該單位。
原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工契約糾紛一案，本院受理後，依法由代理審判員______獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委託代理人王鋒、舒暢、被告的委託代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結構委託加工契約，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工製作。契約訂立後，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料後卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發現少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費由被告承擔。
被告辯稱，原告所述與事實不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經為原告加工材料______余噸，現被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。
經審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結構委託加工契約，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工製作，原告於年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發貨，______月______日前所有構件發完。契約訂立後，原告於年______月______日至______月______日陸續將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現被告處只存有已進行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。
上述事實有加工契約、出庫單、出入庫清點單、雙方當事人陳述等證據在案佐證。
本院認為：原、被告雙方訂立的加工契約，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規的強制性規定，合法有效，雙方應當恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權。因被告已經履行部分加工義務，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，於法無據，本院不予支持。依據《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規定，判決如下：
駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。
案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負擔(已交納)。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交抗訴狀，並按對方當事人的人數提出副本，交納抗訴案件受理費，抗訴於______市第二中級人民法院。如在抗訴期滿後七日內未交納抗訴費的，按自動撤回抗訴處理。
代理審判員______
______年______月______日
書記員______
鋼結構加工契約書 篇6
訂立契約雙方： 承攬方：__________________ 定作方：__________________ 定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本契約，以便共同遵守。
第一條加工成品： 品 名規 格單 位數 量備 注
第二條 加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據）
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照契約規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合契約規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，契約應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按契約規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按契約規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照
第七條規定執行。）
第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條驗收標準和方法：__________________________________________ ________________（1，按照契約規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按契約規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在契約中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（1， 交（提）定作物期限應當按照契約規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協定，並按協定執行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________（如：1. 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行契約的，無權請求返還定金。承攬方不履行契約的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行契約的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行契約的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任： 一，未按契約規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合契約規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 二，交付定作物或完成工作的數量少於契約規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除契約，因此造成的損失由承攬方賠償。 三，未按契約規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符契約規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。 四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（契約中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。 五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。 六，異地交付的定作物不符合契約規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。 七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按契約規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。 八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。 九，未按契約規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按契約規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。 十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任： 一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。 二，中途廢止契約，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。 三，未按契約規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除契約，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除契約的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。 四，超過契約規定期限領取定作物的，除按本條
第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。 五，超過契約規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。 六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在契約規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在契約規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬契約發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向契約管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。 本契約自________年____月____日起生效，契約履行完畢即失效。本契約執行期間，雙方不得隨意變更和解除契約，契約如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本契約具有同等效力。 本契約正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；契約副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。 定作方：____________________（蓋章） 代表人：____________________（蓋章） 地址：________________________________ 電話：________________________________ 開戶銀行：____________________________ 帳號：______________________________ 承攬方：__________________________（蓋章） 代表人：__________________________（蓋章） 地址：_________________________ 電話：_________________________ 開戶銀行：_____________________ 帳號：________年____月____日訂
返
鋼結構加工契約書 篇7
甲方：
乙方：
甲方將鋼結構工程委託乙方加工製作為保質按期順利完成，經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：鋼結構車間
二、加工形式：包工包料
三、加工範圍：鋼柱、鋼樑、天車梁、C鋼。所有構件刷灰防鏽漆一遍。(以圖紙為依據)
四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細數據見報價單。
五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方製圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規範在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。
六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。
七、加工期限：
八、結算方式：工 程 預付款為 元 整(小寫 元)，作為定金用於開工費用，餘款 元整(小寫 元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。
九、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份。
十、雙方糾紛：如雙方發生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協商解決。
甲方(公章) 乙方(公章)
甲方簽字：
年月日：
鋼結構加工契約書 篇8
甲方：
乙方：
甲方將鋼結構工程委託乙方加工製作為保質按期順利完成，經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：鋼結構車間
二、加工形式：包工包料
三、加工範圍：鋼柱、鋼樑、天車梁、C鋼。所有構件刷灰防鏽漆一遍。(以圖紙為依據)
四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細數據見報價單。
五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方製圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規範在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。
六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。
七、加工期限：
八、結算方式：工 程 預付款為 元 整(小寫 元)，作為定金用於開工費用，餘款 元整(小寫 元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。
九、本契約一式二份，甲乙雙方各執一份。
十、雙方糾紛：如雙方發生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日