鋼結構加工生產承包協定書 篇1
鋼結構加工生產承包協定書
甲方:
乙方:
身份證號:
一、勞務名稱:鋼結構加工製作
二、製作地點:
三、工期:按公司的工期要求交付成品
四、質量要求:執行公司的工藝檔案要求
甲方將鋼結構車間的加工製作工作承包給乙方,為明確雙方的責任、權利和義務特簽定本契約,雙方必須嚴格遵守。甲、乙雙方必須認真貫徹執行國家的有關勞動契約和勞動保護條例,遵守公司的有關規章制度,嚴格執行安全生產的方針。具體契約條款如下:
1、甲方將年月份到年月份(以陽曆為準)的鋼結構車間裡的鋼構件製作承包給乙方,甲方負責提供製作鋼結構所需的機械設備、原材料、輔助材料、耗用材料。乙方提供完成鋼構件所需的人員,招聘來的相關技術人員必須具有國家認可的資格證書和上崗證,乙方招聘的所有人員必須與勞動者本人簽訂好勞動契約交甲方公司備案。
2、甲方負責每一批鋼構件的細畫詳圖,乙方必須按甲方的詳圖出料單及下料,嚴格按國家和行業標準及甲方的工藝流程製作,不得任意更改圖中所表示的規格和數字及點倒工藝,如確實發現技術部門出具的詳圖有錯誤或不合理而確實需要更改的,應先向技術部門匯報,待核實後,由技術人員更改圖紙,出具更改書並簽字後再製作。乙方必須嚴格按照規範規定和加工製作工藝及圖紙要求進行加工製作,由於乙方原因造成的鋼構件報廢和返工費、人工費、材料費、及輔材費等全部由乙方
承擔,並承擔由此造成的工期誤期等一切費用。
3、乙方必須保質、保量按時完成甲方下達的任務,在工程量滿足的情況下,電焊班組每月產量不得低於 80 噸。無條件服從甲方的工期安排,無不可抗力因素,不得拖延工期。乙方經常不經允許就無故不上班這種嚴重不守約行為處以罰金100元/天.
4、所需製作人員的多少要滿足甲方的工期要求,必須按本公司的規模及預計任務,確定人員的數量應相對固定,原則上不得中途更換,如遇特殊情況需要更換的,應通知甲方備案,否則出現問題由乙方負全責,固定人員應保持在4人以上,以按時完成生產任務為宗旨。
5、乙方人員意外保險:乙方人員必須參加人身意外保險,保險費由甲方承擔,如乙方參加投保的人員不滿一年中途調換或其本人中途離職該本人保險費用由乙方承擔。乙方在承包期內如有工傷事故的,醫藥費、誤工費、賠償等費用由乙方承擔。(乙方工人入廠後應及時通知甲方辦理入職登記、投保事項。否則工人在未登記的情況下所發生的任何意外由乙方自行承擔責任)。
6、結算製作承包費為固定價格。不論次結構件加工工藝的難易、構件的輕重,單價按照協定價格執行(後附價格清單),不得以任何理由抬高工價,以此為由來拒絕加工,延誤工期由乙方全額承擔賠償損失.
7、乙方有義務對使用的設備負責進行定期保養,工具以舊換新,如人為操作損壞或遺失,就照原價賠償,嚴格控制非生產性支出,以節約為原則。
8、乙方必須堅持安全生產原則,設備操作人員必須持證上崗和定員定崗,進入車間必須戴好安全帽。工作中嚴禁亂串崗,如出現因亂串崗或操作不當而造成機械設備故障或損壞的,必須照價賠償並處以相應的罰款,對所造成的安全事故均由乙方負擔。甲方負責乙方所有生產人員的安全帽,安全帽乙方人員每人每年一個,如有遺失或損壞乙方自負。
勞保用品由甲方定期發放,該費用由乙方承擔。
9、板材切割須合理,以節約為原則,不得大料小用,小料不用。並在操作過程中杜絕焊絲、焊劑、焊條和各種氣體等輔助材料的浪費。
10、乙方人員服從甲方的領導和管理。如不遵守國家和地方法律、法規、公司制度,甲方對乙方招聘的人員有權開除或辭退,其本人的全部費用由乙方承擔,甲方應提前3天通知乙方,包括勞動者本人。
11、乙方簽定本契約時須對所屬人員簽定勞動契約,嚴格執行民法典中規定的各項權利和義務。
12、契約簽定前乙方向甲方繳納契約保證金壹萬元整.待契約期滿和按約定乙方履行完畢後支付.如契約期滿後,經雙方協商一致需續訂製作承包契約的,該保證金仍留在甲方。
13、在契約期內,如乙方在中途違約或提出契約以外的條件,在甲方不能接受或不能滿足乙方的情況下,乙方中途撤走,所有的保證金和加工製作費甲方全部拒付,該責任由乙方全部承擔。
14、本契約的簽定本著友好、互惠互利、公平、公正、同等的原則。本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字後即生效,有效期一年。
甲方:乙方:
日期:日期:
鋼結構加工生產承包協定書 篇2
委託方: (以下簡稱甲方) 承包方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,雙方就鋼結構構件加工製作事宜協商一致,訂立本契約。
第二條:工程概況
1. 工程名稱: 。
2. 工程地點: 。
3. 委 托 方: 。
4. 預估構件重量: 。
5. 工程內容:
第三條:契約範圍及簽定契約依據
1. 甲方認可的施工圖紙。
2. 甲方認可的設計變更,補充聯繫單,圖紙會審紀要。
第四條:生產(加工)工作內容
1. 主鋼構: 。
2. 主鋼構除銹處理方式: 拋丸除銹 。
3. 防鏽底漆塗裝要求: 。
4. 乙方負責免費裝車,甲方負責運輸,運輸費用由甲方承擔。
第五條:甲方的權利和義務
1. 甲方於 年 月 日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙 套。
2. 按契約規定的時間、數量、付款方式支付加工費、材料費。
3. 甲方代表有權監督加工的進度和質量。
第六條:乙方的權利和義務
1. 按時提交加工產品,並經甲方在車間驗收合格後方可出廠。
2. 按國家現行鋼結構施工驗收規範GB50205-20xx及設計圖紙要求進行生產。
第七條:加工費及付款方式、時間
1. 本生產人工費單價為: 元/噸 。
2. 材料費單價:本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
3. 工程款支付:預付材料款70%計 元(大寫: 元整 )。
4. 提構件時付清本批鋼構件30%的餘款。
5. 重量結算:按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工
6. 如圖紙變更或委託方要求變更,需另追加費用,計費標準按1、2條進行。
第八條:生產(加工)期限
1. 開工日期:以收到甲方全部圖紙及材料款到帳後第二天起計算工期。
2. 工期: 天。
3. 工廠存放期:構件完工之日起免費在廠記憶體放7天,超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。
4. 遇到下列情況之一時,生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定:
1)由於不可抗力或無法防止的外因影響時;
2)由於甲方的原因影響生產(加工)進度時。
第九條:違約責任
1. 由於產品質量問題,不能滿足施工圖紙要求時,應由承包方無償返工或重新提供產品。
2. 由於委託方提供的圖紙不十分正規,在承包方開始生產後仍在修改設計,由此造成的損失委託方應給予承包方相應的經濟補償,並工期順延。
第十條:其它
1. 產品經甲方驗收合格出廠後,由於運輸或其它非乙方原因而影響了質量,乙方不再承擔責任。
2. 根據本契約的約定,乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務,而不再與第三方發生業務關係,甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務,不受第三方的影響。
第十一條:附則
1. 與本契約有關的其它問題,均按《中華人民共和國契約法》的規定執行,未盡事宜,雙方協商解決。
2. 本契約一式四份,甲方各執二份。
3. 雙方代表簽章後,契約生效。
委託方: 承包方:
承辦人: 承辦人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
鋼結構加工生產承包協定書 篇3
承攬方:
代表人: 職務: 電話:
定作方:
地 址: 電話:
定作方委託承攬方加工 ,經雙方充分協商,特定立本契約,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱:
2.項目地點:
3.項目內容:
4.建築面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
6.工期: 本項目工期天,按甲方指定進場日期計算。
7.,總計:元
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料採取下列方式提供:
(1) 定作方自行設計並提供圖紙或技術資料,圖紙或技術資料一式二份,定作方、承攬方各執一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工,按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復,並提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答覆的,應繼續按圖紙或技術要求進行工作,由此而產
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術要求進行變更,定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致契約價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更契約價款及工期
(1) 發生變更後,承攬方應提出適當的變更價格,送定作方批准後調整契約價款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批准後調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收並辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方,並接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 :
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規範要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工後,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知後兩天內按照契約規定的質量標準組織驗收,並辦理驗收,移交手續,出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質量合格,已通過驗收。
(2) 第十條 契約價款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付契約價款:
(1) 雙方簽訂契約,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的違約責任
(1)未按契約規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減契約價款;不同意利用的,重新製作。
(2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數每日向製作方償還契約價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止契約,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付契約價款3‰的違約金;
(3)超過契約規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在契約規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 契約爭議的解決方式
本契約發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成的,任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項: 。 第十五條 附則
(1)本契約經雙方簽字(蓋章)後生效,契約履行完畢後終止。
(2)本契約履行期間,雙方不得隨意變更和解除契約,契約如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本契約有同等效力。
(3)本契約一式二份,定作方和承攬方各執一份。具有同等法律
(4)本契約附屬檔案為本契約的組成部分,與契約具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯繫方式: 聯繫方式:
年 月 日 年 月 日