鋼結構加工承攬契約範文三
發包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據《中華人民共和國契約法》的有關規定,結合本工程的具體情況,為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點: 。
三、工程內容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米,(註:如為約計數,可據實結算)。
2、工程契約單價為: 元/平方米,本項工程契約總造價約為: 元,大寫: 元。
(註:如為約計數、可根據工程實際發生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認辦法:
1、契約簽訂後,甲方預付給乙方契約總款的 %,即 元,作
2、材料進入施工工地,甲方付給乙方契約總款的 %,即 元。
3、梁架安裝基本結束,甲方付給乙方契約總款的 % ,即 元
4、工程竣工驗收後甲方付給乙方契約總款的 %,即 元。
5、本項工程質保金為契約總款 %,質保期為契約簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一,經雙方共同確認以後,工期作相應順延並以書面形式確定。
1、設計圖紙不全,設計工作無法開展。
2、設計方案(結構、造型等)有重大變更,甲方未及時通知乙方,使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、製作、安裝等相關事宜。
3、不具備乙方進場條件(如:土建工程未到位),致使乙方不能按期進場開展工作。
4、未按契約規定拔付預付款,進度款而影響工程進度。
5、開始安裝前5日內,甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(註:本契約不可抗力是指因戰爭動亂,空中飛行物體附落或其他非甲乙方責任造成的爆炸、火災以及因大風、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災害。)
六、雙方職責
1、施工期間甲方要求更改已確認批准的圖紙或現場土建施工圖紙有變更或已經變更並開始施工時,甲方應提前通知乙方,並應及時據此調整契約價款。
2、甲乙方對於產品已安裝部分,應共同承擔負責成品的保護,甲乙雙方及其他相關施工單位都有義務保護,甲方同意依據“誰損壞誰負責賠償”的原則由乙方計取賠款,並由損壞方承擔相關責任。
七、甲方職責:
1、在乙方進駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點,並確保乙方施工期內的需要,費用由甲方負責。
2、開通施工場地的通道,滿足乙方施工運輸的需要。
3、甲方負責本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所徵收的稅費及城建規劃等相關部門徵收的本項的其它費用。
4、甲方負責處理協調好與本項工程有關的部門關係,並確保不因國家相關部門的干預而影響乙方施工,否則造成的停工及損失由甲方負責。
5、在施工過程中,甲方與本工程無關的人員未經乙方同意,不得擅自進入乙方施工現場,否則造成人員傷亡由甲方負責。
八、乙方職責:
1、乙方根據甲方要求,將所帶的資料、工量及人員進入施工現場。
2、乙方在施工過程中,隨時接受甲方領導的監督、檢查,乙方應給予積極的配合,對於乙方工程質量不合格的部位應立即返工或修改,由此造成的經濟損失由乙方自行承擔。
3、負責產品材料的保管;乙方施工人員在施工期間,要做到安全第一,如果說出現因乙方操作不當導致的傷亡事故均由乙方承擔,甲方不負任何責任。
4、遵守地方法規以及政府相關行業管理部門對施工現場的管理規定。
5、竣工清理現場並具備交驗條件。
九、土建方應配合的相關事宜:
1、提供現場施工中心線、水平線、進出口位置線等有關數據及位置。
2、提供土建施工進度計畫,以便於我單位落實工程承包範圍部位的施工組織工作。
3、預埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設備材料進入施工現場第二天起計為施工工期,日曆天數工期 天,如因雨雪風等天氣而影響施工時工期順延。
十一、契約爭議、契約的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因契約糾紛發生爭方,可先行協商,協商不成時,由起訴方所在地法院管轄。
(二)、契約的生效與終止
本契約自雙方代理人簽字蓋章後生效,於甲方支付款項完畢,乙方將工程整體移交給甲方後,除保修條款仍然生效外,其他條款即告終止,保修期滿,甲方支款項完畢後,保修條款自然終止。
十二、交工質量保修承諾
1、交工質量保修承諾
工程整體移交給甲方使用後,我方在保修期內提供免費保修服務。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素,如甲方使用不當或不可抗力等原因引起的質量問題,乙方可及時派人維修、更換、相關費用由甲方承擔。
3、保修期滿後,乙方將長期優惠有嘗服務,做到定期回訪,及時處理使用中出現的問題。
十三、其它約定:
1、標的物(即工程所含內容的所有項目)所有權自工程款結清時開始轉移,如甲方未結清工程款,標的物仍屬於乙方所有。
2、乙方支取工程款時,須出據帶有財務紅章的收據或發票,甲方撥付工程款時須以匯票(或轉帳支票主)的形式轉入乙方公司指定的帳戶,且甲方確保支票內容填寫正確完整,否則,由此引起的相關問題由責任方承擔。
3、本契約所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委託乙方設計的並由甲方簽字蓋章認可後的圖紙。
4、結構網架設計,甲方除提供設計院的正式圖紙外,設計網架的懸掛物等,如燈飾內裝部分必須告知乙方,否則出現問題自負。
5、甲方需乙方出正規圖紙,相關費用由甲方承擔。
6、本契約一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章後生效。
十四、備註:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號: