課桌承攬契約 篇1
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱)：______
定作方(全稱)：______
經雙方協商，簽訂本契約，以資共同信守。
1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：
2、質量標準、驗收方法及地點：____________
3、原材料來源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________
5、貨款結算時間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________
7、違約責任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本契約自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。
11、本契約在有效期內任何一方違約，雙方都有權向_____機關提出書面申訴，要求調解、_____處理。
12、本契約正本兩份，雙方各執一份___________
13、本契約有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委託書號碼____定作人：法人委託書號碼______
營業執照號碼____________
承攬人：____________定作人：(蓋章)____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
開戶銀行：____________帳號：____________開戶銀行：____________帳號：____________
電話號碼：____________電話號碼：____________
住址：____________住址：____________
課桌承攬契約 篇2
承攬方： (以下簡稱甲方)
定作方：(以下簡稱乙方)
承攬方、定作方根據《中華人民共和國契約法》以及相關法律、行政法規之規定，結合本工程的具體情況，經充分協商，簽訂本契約，以共同遵守。
一、契約標的物及價款： 貨幣單位：元
二、結算方式和期限
契約簽訂之日，定作方應支付全額費用50%計人民幣 元，貨到工地之日，定作方應支付全額費用50%計人民幣 元。
三、工期：
交貨期：為承攬方收到全額費用50%後十個工作日。 隱蔽工程工期：貨到後十五個工作日。 整體工程：隨裝修結束同時完工。在施工過程中，因設計變更、不可抗力、定作方原因等因素導致工期延長的，承攬方有權順延工期並要求定作方承擔承攬方因此所受的各項經濟損失。
四、雙方的權利與義務： 承攬方的權利與義務：
1. 本工程由承攬方提供設計圖紙及安裝方案，經定作方簽字確認後作為本契約履行之依據。
2. 承攬方按國家空調安裝規格要求進行設備安裝。
3. 空調室內機同時使用率：
4. 其他各項施工要求，承攬方遵守《通風與空調工程施工及驗收規範》(GB50243-20xx)的有關規定。
5.承攬方根據廠方規定對本契約所涉產品給予保修，保修期後將繼續承擔維修義務(只收取材料工本費用)。定作方的權利與義務：
1. 定作方提供主機機座、主機電源。
2. 定作方如需改動方案，應提前書面通知承攬方，所產生的費用由雙方協商解決。因方案改動所延誤工期的責任由定作方自行承擔。
3. 定作方按時足額支付本契約所涉價款。
3. 定作方應配合承攬方的工作，提供必要的便利。
五、驗收方法及期限 ：
1、空調工程安裝結束後，由雙方及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續，定作方不能按預約時間參加驗收，由承攬方組織人員進行驗收，定作方應予承認。
2、工程竣工，承攬方應提前三天通知定作方驗收，定作方在接到通知二日內組織驗收，並辦理驗收移交手續。如果定作方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知承攬方，另定驗收日期，因本原因引起的工期延長等責任由定作方承擔。
3、竣工驗收後，雙方簽署《工程保修單》，由承攬方施工的項目憑保修單根據廠家規定實行保修，整機保修一年，壓縮機保修三年，從竣工驗收之日起算。
六、違約責任
1、定作方無正當理由退貨的，應向承攬方支付不低於貨款總額30%的違約金。
2、承攬方在收取預付款後無正當理由不交貨的，應向定作方支付不低於貨款總額30%的違約金。
七、爭議的解決：
雙方應遵守契約中的各項條款、承諾。否則，雙方均可提出交涉、索賠。因本契約所發生的各項爭議，均由杭州市上城區人民法院管轄。
八、本契約一式三份，定作方執一份，承攬方執二份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
課桌承攬契約 篇3
甲方：
乙方：
乙方承攬甲方位於蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協定：
一、工程內容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20_________年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。
2、由於此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價：3元（人民幣）/平方米
2、乙方完工後經甲方驗收後付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商後可另立補充契約，補充契約與本同同具法律效力。
五、本契約一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方：乙方：
簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：