承攬契約 :2023承攬契約

承攬契約 :2023承攬契約 篇1

[承攬契約]—承攬契約(條款)

定作方:_______(簡稱甲方)

承攬方:_______(簡稱乙方)

經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。

┌─────┬──────┬───┬───┬───┬─────────┐

│品名或項目│ 規格、型號 │ 單位 │ 數量 │ 單價 │ 價款或酬金(元) │

├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

├─────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┤

│金額: 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

└──────────────────────────────────┘

1.產品的質量、包裝、加工方法:

2.原材料的提供以及規格、數量、質量:

3.履行的期限、地點和方式:

4.驗收標準和方法:

5.結算方式:

6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行契約,都要承擔違約責任。

(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。

(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除契約,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。

7.雙方約定的其它條款:

8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協定,作為附屬檔案。

9.本契約執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向契約管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

10.本契約一式___份,正本雙方各執____份,副本送工商行政管理局所存查。

11.本契約有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。

12.本契約簽訂日期:____年__月__日

定作方:_____

承攬方:_____

法定代表人:_____

法定代表人:____

開戶銀行:______

開戶銀行:_____

帳號:_______

帳號:_______

____年__月__日

承攬契約 :2023承攬契約 篇2

訂立契約雙方:

承攬方:____,以下簡稱甲方;

定作主:____,以下簡稱乙方。

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本契約,共同信守執行。

第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。

┌─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────┐

│定作物名稱│ 型號 │ 規格 │ 質量要求 │計量單位│ 數量 │ 加工費 │

├──┬──┤

│單位│總價│

├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

└─────┴───┴───┴─────┴────┴───┴──┴──┘

第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。

┌─────┬────┬──────┬──────┬────┬────┐

│定作物名稱│完工時間│檢驗時間地點│檢驗標準與方│包裝標準│包裝費承│

│法

│擔

├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤

├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤

└─────┴────┴──────┴──────┴────┴────┘

(加工定作物樣品需要封存的,由雙方代表當面封簽,並妥當保存,作為檢驗的根據)

第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。

┌──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐

│ 定作物名稱 │ 交付時間 │ 交付地點  │ 運輸方法  │ 運輸價款承擔 │

├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

└──────┴─────┴──────┴──────┴───────┘

第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

┌────┬──┬──┬────┬────┬──┬──┬──┬────┐

│材料名稱│型號│規格│質量要求│計量單位│數量│單價│總價│圖紙、技│

│術資料及│

│交付時間│

├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤

├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤

└────┴──┴──┴────┴────┴──┴──┴──┴────┘

第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。

┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

│材料名稱│交付時間│交付地點│交付數量│包裝要求│檢驗方法│運輸方法│

│和運費承│

│擔

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

第六條 加工費結算辦法與時間__________________。

第七條 乙方應於____年__月__日前向甲方交付定金____元;乙方應於____年__月__日前向甲方交付預付款____元。乙方不履行契約的,無權請求返還定金。甲方不履行契約的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行契約的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還。

第八條 甲方的違約責任

1.甲方如未按契約規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合契約規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於契約規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除契約,因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的____‰償付違約金。

承攬契約 :2023承攬契約 篇3

建設單位:(以下簡稱甲方)

施工單位:(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國契約法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則,為明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務,經雙方協商同意後簽訂本契約。

第一條工程概況及承包範圍

一、工程名稱:

二、工程地點:

三、工程範圍和內容:

1、承包範圍:

2、工程建築面積:

3、結構:———————————-

4、層數、建築高度:詳見經甲方單位審核通過的施工圖

5、其他:本契約價包括土建、鋼結構,圍牆,地坪,

第二條契約價款及調整

一、工程契約價款採用固定契約,

總造價為(大寫):人民幣: 萬元 , (大寫)

二、雙方約定契約價款的其他調整因素:

1、調整方式:

(1)遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

(2)遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。

(3)遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證後予以調整。

2、調整原則:

(1)契約報價書已有相同項目的,按該項目的單價同比例下浮後執行。

(2)契約報價書中無相同項目的,以市場信息價為基礎或參照本契約報價書而確定該項目的單價。

(3)工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

(4)增加的工程量務必確定增加價款。

三、本工程最終結算價款為:固定契約價+追加契約價款+現場簽證與圖紙變更(補充協定或工程聯繫單)。

第三條契約價款的支付與結算

一、工程款支付:

1、契約簽訂之日進入施工現場3日內,甲方支付契約總價的%預付款,場平基礎完工後3日內,甲方支付該工程契約總價的%進度款。

2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結算檔案當日起7日內審核完畢,如未審核代表甲方已確認並在14日內付清餘款 (即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後支付至竣工結算價的97%),剩餘3%作為工程質保金,質保金在工程竣工後滿1年內付清,以竣工通知書日期為準。

3、前述契約總價系指契約簽訂時確定的工程總造價,如工程總造價在契約履行中按約定作增減時,支付金額作相應增減。

二、結算:

1、乙方在工程竣工報告經甲方認可後的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。

2、工程最終造價按本契約第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本契約無約定的,按國家契約法有關規定實施。

3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後7日內給予確認或提出修改意見。

4、甲方與乙方對變更部分工程款結算發生爭議時應協商解決;協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。

第四條工程期限

一、根據工程實際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計畫進場日期年月日,具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應提前5天通知乙方。

二、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證後,工期相應順延:

1、按施工準備規定要求,不能提供壓實平整的施工場地,水源、電源、道路未能接通,障礙物未能清除,影響進場施工時;

2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;

3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每周累計超過24小時,影響正常施工時;

4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;

5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

第五條施工準備

甲方:

1、xx年xx月xx日前做好建築紅線以外的“三通一平”,負責紅線外進場道路的維修,並接到施工現場。

2、xx年xx月xx日前,負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作,並提供相應的資料。

3、甲方負責設計時,契約簽訂後3天內(以收簽最後一張圖紙為準)提供完整的建築安裝施工圖及有關施工技術資料。

4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底,並做好三方簽署的交底會審紀要,在7日內分送有關單位,並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖(甲方供圖時)。

5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗手續;協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。

6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作,並向乙方發出進場施工的書面通知。

乙方:

1、在由乙方提供設計時,本契約簽訂之日起3 日內,甲方應向乙方提供有關技術資料,並保證資料數據真實、準確。

2、由乙方提供設計時,在本契約簽訂之日起3 日內,通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議,會後3 日內,由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計並報原設計單位審核。

3、編制施工組織設計或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

4、提供辦理建築施工許可證的有關資料,配合甲方代表的現場管理。

5、構件已製作,具備發運安裝條件時,乙方應書面通知甲方,準備進場安裝。

第六條雙方的職責

甲方的職責

1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:

(1)下達的指令、通知由其本人簽字後,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效;

(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;

(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;

(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

(5)檢查和監督乙方和監理單位執行契約;

(6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意;

2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行,若在乙方進場施工後,因甲方原因導致乙方不能正常施工,一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件,並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。

3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後,作為乙方預算、施工、決算的依據。

乙方的職責

1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權力、職責:

(1)乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表,甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

(2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案,和依據契約發出的指令,組織施工。

2、乙方根據圖紙契約的要求進行施工。

3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。

4、乙方按有關規定,採取嚴格的安全防護措施,承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,非乙方責任造成安全事故,由責任方承擔有關責任和費用。

第七條施工與設計變更

正式的施工設計圖紙、說明和有關技術資料,作為製作施工的有效依據,開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要,作為施工與結算的補充依據,甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。

甲方如需設計變更,須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙,並且費用已經業主確認後,乙方予以實施。重大修改或增加造價時,必須另行協商,簽訂補充協定。如構件已經製作後提出修改,甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的,工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的,如甲方需變更設計時,應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更,辦法與上款相同。

經甲方認可的設計變更,發生工程費用變動,工程款按實結算。

第八條安全施工

一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

二、甲方應對其派駐在施工場地的'工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔責任及發生的費用。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經乙方現場管理人員許可,不得擅自進入施工現場,否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。

四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓,不得上崗作業。

六、發生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理,同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。

第九條工程質量

一、工程質量標準:合格。

二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和說明檔案及國家有關規範、規程、標準的要求施工。

四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督,隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到契約約定的標準的應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。

五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工,影響施工的費用和損失由甲方承擔,並順延工期。

六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時,應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。

七、如乙方在施工中發生質量事故,應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起,乙方對工程承擔保修責任,質保金為契約總價的5%,保修期為一年。

第十條工程驗收

1、驗收合格的,由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

2、驗收不合格,由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要,明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收,並承擔因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔,工期順延。

四、特殊原因,在該工程承攬契約中,若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協定。

第十一條違約責任

乙方的違約責任

1、主結構工程質量不符合契約和設計要求的,應予返工或修理,承擔其費用。

2、由乙方設計時,因設計錯誤造成返工時,發生的各種費用由乙方自行承擔。

3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的,應按《中華人民共和國契約法》等相關法律規定賠償損失。

4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後,甲方未按契約約定支付工程尾款,經催告超過28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率4倍計息。

第十二條解決契約糾紛方式

契約發生爭執,雙方協商解決,協商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。

第十三條附則

一、本契約一式陸份,甲方執肆份、乙方執貳份。

二、本契約自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或契約專用章即生效。

三、本契約簽訂後,甲、乙雙方如需提出修改時,經雙方協商一致,可以簽訂補充協定,

作為本契約的補充契約。

第十四條附屬檔案

1、屋面的顏色:

2、牆面的顏色:

3、外門顏色:

4、內門顏色

建設單位:承攬單位:

法定代表人: 法定代表人:

委託代理人: 委託代理人:

經辦人: 經辦人:

電話: 開戶銀行:

賬號:

電話:

身份證號:

日期:____年_____月_____日日期:____年_____月_____日