工程裝修承攬契約

工程裝修承攬契約篇1

發包方：__________________有限公司(以下簡稱甲方)

承包方：__________________(以下簡稱乙方)

經雙方協商一致，甲方將____________________________________裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國契約法》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此契約，雙方共同遵守，具體條款如下：

一、工程概況

1、契約名稱：____________________________________。

2、契約內容：包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取後，承包給乙方施工)。

3、工程標準：符合國家相關標準。

4、工程地點：新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓

5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。

二、質量技術要求

乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規範和質量評定標準進行施工，完工後要達到國家規定標準，甲方據此驗收。(以效果圖為準)

三、工程價款

契約總造價：(大寫)(￥：__________________元)，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程契約外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成一致執行。

四、工期要求

________年______月______日至________年______月______日。乙方必須按此契約簽訂的`工期完成施工。每延誤一天，扣乙方契約總價款的2%為違約金，並依此累計。由於不可抗力造成不能施工，工期可適當順延(以甲方簽字為準)。

五、付款方式

裝修主材到場後，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格後，付至裝修工程總價款的95%，餘5%為質保金，一年後無質量問題付清。

六、雙方的權利和義務

(一)甲方權利和義務：

由於甲方原因造成停工而終止契約時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

(二)乙方權利和義務：

1、乙方按甲方施工要求施工。(並幫助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求)。

2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。

3、負責施工現場安全，嚴防火災，文明施工，並防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。如有發生，必須儘快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應於3日內向甲方補足。

4、工程完工後出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。

5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方契約總價款中扣除。

6、乙方在執行本契約期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。

7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項並終止本契約的履行。

七、其它約定事項

1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可後工期可相應順延。

2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監工徐龍、張濤兩人到現場監工，乙方必須以尊重的態度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。

八、違約責任

雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國契約法》有關規定承擔違約責任。違約方應向守約方支付契約價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應於3日內補足守約方的實際損失。

九、解決契約糾紛的方式

雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

十、本契約一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)：___________________

乙方(蓋章)：___________________

________年______月______日

工程裝修承攬契約篇2

甲方(業主)：__________________

乙方(承攬方)：__________________

依照《中華人民共和國契約法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

一、工程施工地點及房屋情況

1.施工地點：武威市涼州區_________小區___________________________。

2.住房結構：鋼筋混凝土結構;房型：二室二廳一廚一衛，建築面積：90.2㎡。

二、雙方權利義務

1.乙方應加強對其施工人員的安全教育，在施工過程中應採取必要的安全防護和消防措施，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財產、生命健康、安全等事故發生。由於乙方人員的`故意或過失引起的上述情況發生等事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、複製、轉借，並在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

三、質量和工期要求

1.工期從____年___月___日開始建設，到____年___月___日止。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。

3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。

4.甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

5.房屋裝修竣工後，甲方發現存在質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

四、違約責任

由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致契約無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。

五、爭議解決辦法

1.發生契約爭議時，雙方應友好協商。

2.如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。

六、附則

1.本契約一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份，雙方簽字後生效。

2.以上契約，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充契約，補充契約與本契約具有同等法律效力。

甲方簽字：__________________

乙方簽字：__________________

________年______月______日

工程裝修承攬契約篇3

發包方：江西省億鑫裝飾工程有限公司(以下簡稱甲方)

承包方：____________(以下簡稱乙方)

經雙方協商一致，甲方將新城區人民醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《_____》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此契約，雙方共同遵守，具體條款如下：

一、工程概況

1、契約名稱：金鑫二手車公司二樓裝飾

2、契約內容：包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取後，承包給乙方施工)