黃河水利工程維修養護契約(試行)

第22條 確定變更價款和工期。做出第21條規定的變更後,如果變更項目引起維修養護方案和進度計畫發生實質性變動,影響了其原定維修養護費用時,應在雙方協商的時間內,由承包人提出變更報價書,承包人和發包人充分協商後作出調整價款和完工日期的變更決定;除此之外,不予調整契約價款。

因承包人違約必須作出的變更,因而增加的費用和工期延誤,責任由承包人承擔。

7.驗收

第23條 驗收

契約期滿或承包人按契約完成某一階段或某一單項維修養護工作時,可進行契約期滿驗收、階段驗收或單項驗收。

23.1 階段驗收或單項維修養護工作驗收。承包人按契約完成某一階段或某一單項維修養護工作後,承包人應7天內按照發包人要求提交驗收報告(附驗收資料),發包人應在收到承包人提交的驗收報告後7天內通知承包人組織驗收,驗收結果和結論作為本契約驗收申請報告的附屬檔案。

23.2 契約期滿驗收

契約期滿後14天內承包人按照發包人要求提交驗收報告(附驗收資料)。發包人應在收到承包人提交的驗收報告後7天內通知承包人組織驗收,驗收合格由發包人簽署驗收證書,頒發給承包人。

8.爭議、違約和索賠

第24條 爭議的解決。發包人和承包人出現爭議時,要求調解、仲裁或訴訟的,可按專用契約條款的約定,採用以下的方式解決:

24.1 提請行業經濟契約爭議調解機構調解,對調解結果不能接受,或由於一方原因使調解結果無法執行,任何一方可提請仲裁或訴訟解決爭議。

24.2 簽訂仲裁協定或確定仲裁範圍和仲裁機構。任何一方均可將爭議提交專用契約條款約定的仲裁機構仲裁或向有管轄權的人民法院訴訟。

發生爭議後,任何一方均不得以調解和仲裁或訴訟判決未果為藉口拒絕或拖延按契約約定進行的工作,雙方都應繼續履行契約。

第25條 違約。發包人不能按契約約定履行自己的義務及發生其他使契約無法履行的行為,承包人應及時向發包人提出書面通知,要求發包人在期限內履行契約,否則有權暫停維修養護工作,直至解除契約,發包人應承擔違約責任,支付違約導致承包人增加的費用和賠償因違約給承包人造成的損失。

承包人不能按發包人批准的進度計畫實施、維修養護標準達不到契約約定的要求,或發生不能履行契約規定的義務以及使契約無法履行的行為,發包人對承包人發出書面警告限期整改,暫停支付維修養護款,直至解除契約。承包人應承擔採取改正措施所增加的費用,並按契約規定支付違約金,並賠償因違約給發包人造成的損失。

除非雙方協定將契約終止,或因一方違約使契約無法履行,違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行契約。

因一方違約使契約不能履行,另一方欲中止或解除契約,應提前7天通知違約方後,方可中止或解除契約,由違約方承擔違約責任。

第26條 索賠。發包人未能履行契約約定的義務和責任,承包人可根據本契約有關條款按以下規定向發包人提出索賠:

26.1 索賠事件發生後7天內,向發包人提交索賠的申請報告。

26.2 索賠申請報告應有索賠事件發生時的有關證據以及詳細說明索賠理由和索賠費用的計算依據。